4、商品混凝土买卖合同111019

BF—2005—0114

合同编号：北京市预拌混凝土买卖合同

工程名称：

买方（甲方）：

卖方（乙方）：

北京市工商行政管理局

北京市建设委员会

二〇〇八年二月修订

北京市预拌混凝土买卖合同

买方（甲方）：

卖方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《关于加强预拌混凝土生产使用管理的若干意见》京建法[2011]3号文等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。

第一条工程概况

1、建设单位：

2、施工单位：

3、工程名称：

4、工程地点：

5、运距：

第二条合同价款

1、混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件《北京市预拌混凝土买卖合同》（附件）。

2、本合同采取综合单价包死方式，乙方必须承担整个合同履行期间的材料价格风险（包括运输费用），合同一旦生效单价不再随市场价格等因素的浮动而变动。

第三条供货数量及质量的验收确认

（DB11/385）、

1、乙方供应甲方的预拌混凝土应执行现行有效的《预拌混凝土质量管理规程》

《预拌混凝土》（GB/T14902）、《预拌混凝土强度检验评定标准》（GBJ107）等相关标准及本合同的约定。

2、甲方应对乙方供货到施工现场的预拌混凝土表观质量、数量及浇筑时间等内容进行核实，并在随车预拌混凝土发货单上签字确认。

如对发货单载明的数量有疑义的，甲方应即时通知乙方；经双方核实后应以书面形式确认供货数量。数量不足的，乙方应及时补足。对施工浇筑过程中预拌混凝土的跑模、涨模、尾车申要预拌混凝土数量不准所造成的损失应由甲方承担。

如经表观检验有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方；经双方核实确认；确属乙方责任的，甲方有权作退货处理，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

3、乙方供货到施工现场的预拌混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的预拌混凝土停留时间过长造成坍落度损失过大或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应以书面通知乙方进行核实；如有争议，双方应会同工程监理，建设行政主管部门共同确认责任。属于甲方施工原因导致出现质量问题的，责任由甲方承担；属于产品质量责任的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

第四条价款结算及支付

1、发货单仅作为乙方供货的依据，不作为结算依据。双方以书面形式对数量确认的结果作为月度结算依据。

2、乙方依据合同标的、供货部位、工程技术质量要求及供货时间和洽商变更的指令，履行供货义务后，在每月20至22日同甲方办理混凝土月度供货数量结算，结算以双方签字并加盖公章的结算单为准。只有甲方人员签字未经甲方盖章确认的结算单，对甲方无法律约束力，不应作为认定结算价款的依据。签字盖章的结算单作为月度付款凭证。

3、甲乙双方约定，本合同所使用的预拌混凝土（除本条第3款外）采用下列第种方式办理价款结算确认手续。

（1）依据合同约定的单价和双方以书面形式对数量确认的结果为准办理价款结算。

（2）依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量（含损耗）办理价款结算，计算施工图预算量的计算执行现行有效的《北京市建设工程预算定额》的计算规则（定额损耗不再另计）。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。

3、对施工现场路面、临时设施和其他非主体结构和二次结构等部位使用的预拌混凝土（或砂浆）均以合同约定的单价和双方以书面形式对数量确认的结果为准办理价款结算确认手续。

4、付款方式：。

5、收款账号：

乙方确认本合同项下的收款账号为：

开户银行：银行账号：

甲方应按乙方提供的前述收款账号付款，乙方要求改变收款账号或收款方式的，应提前书面通知甲方并提供相关证明资料，未经甲方同意，甲方有权拒绝改变付款方式。

第五条双方义务

1、甲方义务

（1）应按时办理预拌混凝土价款结算手续并支付价款。

（2）应根据工程进度需要，提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提出预拌混凝土使用申请单，内容应包括所需与拌混凝土的强度等级、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间并作为每次供应预拌混凝土的依据。

（3）应遵守国家和北京市的相关安全生产、环境保护和交通安全方面的法律法规。应合

理安排施工进度，应安排专人负责现场调度指挥，并应提供充分的安全作业环境和通行条件，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及安排必要的冲洗设备和场地，确保车辆驶出现场达到环保要求。

（4）应负责提供现场作业用水及照明设施。作业现场由于混凝土运输、搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题均由甲方协调解决。

（5）应派专人（应提前24小时将名单书面通知乙方）负责对运送到施工现场的预拌混凝土发货单载明的内容进行核实确认。

（6）应遵守国家、北京市的有关技术标准、规范要求进行预拌混凝土的施工和养护，不得自行添加水、混凝土外加剂等材料，由此引发的质量问题由甲方负责。

2、乙方义务

（1）供货前应到施工现场实地勘察并进行混凝土浇筑安全交底。

（2）应接受甲方随机抽检所载明预拌混凝土数量、质量的真实性。

（4）应遵守国家和北京市的有关安全生产、环境保护和交通安全等法律法规。乙方车辆及人员进入现场后，应服从甲方指定人员合理的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。

（5）乙方应及时提供28天混凝土强度试验合格报告、抗渗试验报告、碱含量计算书、产品合格证等技术文件资料证明。

（6）每次供应混凝土需随车提供开盘鉴定、配合比单。

第六条违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方未按合同约定支付价款，经协商甲方仍未支付的，乙方可暂停供应预拌混凝土，直接解除合同。

（2）甲方未按合同约定支付价款的，自应付价款之日起按银行同期存款利率向乙方支付所欠价款的利息。累计不超过合同额的3%。

（3）甲方未按合同约定履行其他义务的，应按向乙方支付违约金；给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。

2、乙方违约责任

（1）乙方未按合同约定保质、保量、及时供应预拌混凝土的，应按甲方损失情况向甲方支付违约金；情节严重的，甲方有权解除合同。

（2）经国家授权的质量检验部门确认，因乙方供应的混凝土质量问题造成工程质量事故的，乙方应承担赔偿责任。

（3）按本合同第四条第2款第（1）项结算价款的，如甲方随机抽查经双方确认出现供货数量不足时，按“少一罚十”处理。

（4）其他：a、乙方应遵守甲方施工现场的各项规章制度，由于乙方责任发生安全事故，

由乙方承担全部法律经济责任；

b、乙方应认真履行双方签订的《技术补充协议》，如违约，乙方承担全部法律经济责任；

c、乙方同甲方签订《分包单位保卫保密消防协议》及《安全生产协议》并严格遵守。

d、乙方发生的交通事故、城管、市容、环卫等各项责任及罚款，均由乙方自己承担，甲方不负责任何责任。

e、甲方给付货款前，乙方必须按照实际到货量提供全额合法的税务发票。乙方提供的发票必须真实有效，如发现假发票，乙方除依法补充提供相应的合法有效发票外，还应按假发票金额的30%向甲方支付违约金。

第七条争议解决方式

本合同项下发生的争议，协商或调解解决不成的，应按照下列第（1）种方式解决：（1）向北京仲裁委员会申请仲裁。

（2）向大兴区人民法院提起诉讼；

第八条其他约定事项

1、在合同履约过程中，因需变更合同或刑事抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方。

2、乙方必须同甲方签订“保卫保密相关协议”，并认真执行。乙方人员在航天一院内严禁吸烟，在施工现场必须戴好安全帽，车辆必须按规定路线行驶，车速不大于15公里/小时，如因乙方原因在航天一院内发生交通事故，乙方承担全部法律经济责任。

3、本合同项下双方的权利义务未经合同相对方书面同意，均不得进行转让。

4、乙方向甲方提供的所有文件资料，乙方应保证真实合法有效，如弄虚作假，甲方有权要求乙方支付按本合同价款的 %作为惩罚性违约金，造成甲方直接经济损失的，还应赔偿甲方相关损失。

第九条、送达地址

1 . 买方书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址：

（1）地址：邮政编码：

（2）传真号码：电子邮箱：

2. 卖方书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址：

（1）地址：邮政编码：

（2）传真号码：电子邮箱：

3. 未有特别约定的情况下，发送到上述地址的书面文件视为已被送达。履约过程中一方

送达地址发生改变的，应提前书面通知另一方，否则由此导致的不利后果应自行承担。

第十条未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十一条在签订合同时甲乙双方应提供法人单位授权证明及相应的资质材料，甲乙双方合同签约代表如不是法定代表人，应提供授权委托书等相关资料。

第十二条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同及附件、协议一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

买方（甲方）：（盖章）卖方（乙方）：（盖章）

法定代表人：（印签）法定代表人：（印签）

或委托代理人：（签字）或委托代理人：（签字）

联系电话：联系电话：

北京市预拌混凝土买卖合同（附件）工程名称：建设单位：

工程地点：施工单位：

浇筑部位

项目

预拌混凝土强度等级

计划数量（立方米）

浇筑方式

供货时间

技术质量要求预拌混凝土坍落度

（mm）

水泥品种

外加剂品种

结算单价（元/m3）

预拌混凝土单价（含运费）

汽车泵泵费

地泵泵费

外加剂费（抗渗）

P6

冬施期冬施费

豆石

微膨胀

合计

甲方（买方）：（盖章）乙方（卖方）：（盖章）委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：签订时间：年月日

商品混凝土买卖合同书

商品混凝土买卖合同书 订货单位（甲方）： 供货单位（乙方）： 签约地点： 签约时间：年月日 大连市预拌混凝土和工程检测协会统一制发 此页为与关于编号为《商品混凝土买卖合同》的签署页，双方按文首所述时间及地点签署本合同。

甲方（合同章）：乙方（合同章）： 住所：住所： 法定代表人：【姓名】法定代表人： （签名）（签名） 委托代理人：【姓名】委托代理人： （签名）（签名） 代理人身份证号：代理人身份证号： 代理人住所：代理人住所： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《辽宁省合同监督条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上，就商品混凝土买卖事宜进行协商，达成并签定如下合同条款，由双方共同遵守履行。

第一条甲、乙双方的主体资格 1、甲方应出示有效证件（企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、提供商品混凝土工程施工合法手续等）的原件，复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号： 组织机构代码证代码： 施工企业资质证书号： 税务登记证号： 开户行： 账号： 2、乙方应出示有效的工商营业执照、组织机构代码证代码、税务登记证号和企业资质证书等的原件，复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号： 组织机构代码证代码： 税务登记证号： 第二条工程概况 2.1工程名称：【写明具体的建筑单体】 2.2工程地址： 2.3建设单位： 2.4施工单位： 2.5结构形式： 2.6建筑面积：约m2

混凝土采购合同范本

混凝土采购合同范本 采购方（以下简称“甲方”）： 地址： 电话： 供货方（以下简称“乙方”）： 地址： 电话： 为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》（GB/T14902-2003）及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项

协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、供应混凝土量_______ m（结算时按实际数量结算）。 四、供货期由_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。 五、需方委托供方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价。 1、产品名称： 2、坍落度：_______cm。 3、数量：_______ m。 4、单价：_______元/ m。 5、工地输送方式： 6、合计金额：人民币_______元。 六、供货量的确认 1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准，需方应指定其合法

代表人签认供方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。 2、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由需方承担。如同一批次抽验的数量不少于_______车，且平均欠量大于_______%时，供方应按该次抽验的总欠量的_______倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。 七、商品混凝土质量标准要求 供方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 八、需方的基本权利和义务 1、需方应在浇筑混凝土的_______天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方；如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，需方应及时通知供方。 2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地。 3、混凝土搅拌车到达工地后，需方应在_______分钟内办完

商品混凝土购销合同(2)

商品混凝土购销合同 甲方：________________________ 乙方：________________________

签订日期：___ 年_____ 月___ 日 （简称甲方） 需方: 供方（席位单位）：（简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为规范商品混凝土购销行为，保护 双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。 、商品混凝土供应工程概况: 工程名称：交货地点（工程地址）： 、供砼搅拌站（公司）名称 三、商品混凝土的供应要求及价格 1、一般情况:

上述货款金额，如有以原料抵扣砼单价的情况，则填写原料抵扣砼单价后的金额。 2、假如需方以原料抵扣砼单价的交易方式，必须填写料款总额作为本次交易总额的一部分。以原料抵扣砼款总额（大写）： 3、其它约定事项 本次交易总金额如发生运输、泵送、以料抵扣砼款情况的，应合并计算金额。交易总金额（大写）： 四、商品混凝土方量结算方式: 五、商品混凝土付款方式和期限:

六、技术要求： 1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应，高于国家标准的特殊要求， 甲乙双方另行协商决定。 2、为确保质量，乙方为同一工程同一部位提供的商品混凝土必须使用同一配比，同一品种规格的原材料 3、凡一次浇捣大体积（3000m及以上）或特殊商品混凝土浇筑，甲方应在十五天前向

乙方提供施工组织方案， 乙方依此编制混凝土生产供应组织方案， 核批准后方可实施。 4、 甲方应按国家标准和有关技术规定做好施工现场的混凝土施工养护工作。 4、其他要求： 七、 验收标准、方法及提出异议期限： 1、 乙方应在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》 2、 商品混凝土的验收标准，按 GB14902- 94 《预拌混凝土》， GBJ101 87《混凝土强度 检验评定标准》、 DBJ08- 227 - 97《预拌混凝土生产技术规程》（ 等执行。 3、 在混凝土供应中，乙方应出具发货单（一车一单） ，具体按 定执行。 4、 在商品混凝土供应过程中，甲、乙双方如更改约定的重要技术数据，要求更改的一 方必须出具有效 的书面凭证。 5、 商品混凝土浇筑后，甲方如发现质量等问题，应在三天内书面通知乙方，甲、乙双 析解决，并及 时上报有关质监部门。 八、 违约责任： 甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方或双方违约，由违约方承担责 同法等有关条款，承担违约金或赔偿经济损失。 九、 解 决争议的方式： 本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商，协商不成的，可以提请 市建设工程交易管理中心商品混凝土分中心依照 《 市建设 工程交易管理中心商品混凝土分中心业务 此方案必须经甲方审 市标准） 的有关规 方及时协商分 任，并参照合

商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同

商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同 一、案情简介： 甲建材公司与乙房地产开发公司在1998年6月8日签订一份《商品砼供需合同》，约定总合同价款（约）为99万元，单价165元／立方米，砼方量结算以图纸、定额计算规则和变更签证加1％的损耗计算；甲建材公司在商品砼全部供应完成后，7日内将决算书送乙房地产开发公司，乙房地产开发公司收到成新公司决算书后30日内审核完毕，逾期视作决算被审核认可，乙房地产开发公司应在商品砼供应完成后30日内付清全部款项，每月结算、付款一次。合同签订后，甲建材公司按约定履行了合同，累计供应商品砼立方米，价值元；水泥结算应送量为吨425R，吨525R，乙房地产开发公司实际供应吨525R，应补差57812元；乙房地产开发公司实际供应抗渗剂吨，结算应送量为吨，乙房地产开发公司应补差5760元。截至起诉前，乙房地产开发公司共付款1052808元，尚欠元。1999年9月，甲建材公司将其制作的决算书送交乙房地产开发公司。2000年7月7日，甲建材公司向乙房地产开发公司发出催收货款通知无果，遂提起诉讼。 二、一审判决：甲建材公司胜诉： 一审法院经审理认为，甲建材公司与乙房地产开发公司签订的《商品砼供需合同》有效。甲建材公司按合同规定向乙房地产开发公司提供商品砼，乙房地产开发公司不能提供证据证明其对甲建材公司该商品砼的质量和数量提出过异议，故甲建材公司已完全履行了义务，乙房地产开发公司在甲建材公司履行供给商品砼义务后，未付清工程款，应承担相应的民事责任，乙房地产开发公司辩称合同约定的合同款为99万元，乙房地产开发公司已支付了超过合同约定的金额。因合同约定的只是大约数，且乙房地产开发公司支付超过合同款的金额也表明了其实际已承认了实际款额超过原预期约定数，同时成新公司将《商品砼（机械租赁）决算书》送给了乙房地产开发公司，乙房地产开发公司在一年多时间内，未作答复，依照《四川省建筑工程预结算管理办法》的有关规定，工程规模在100万元至300万元之间的，其审查时间从接到结算书之日起35天完成，审查单位未审查完成或提不出正当理由延期的，送达的工程结算书视同已认可。所以乙房地产开发公司应给付甲建材公司尚余货款。根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第二十九条第一款、第三十一第一款之规定，判决：乙房地产开发公司于判决发生法律效力之日起十日内给付甲建材公司货款元,偿付违约金(按日万分之二点一计算，从1999年1月至给付清了之日止)。 三、乙房地产开发公司不服一审判决上诉，二审甲建材公司仍然胜诉 宣判后，合力达公司不服，向二审法院提起上诉称，原判将被上诉人单方提交的六份工程进度表认定成决算书，进而以上诉人收到决算书一年多时间未作答复，送达的决算书视同认可为理由，就认定上诉人应付工程款总计为元是错误的。原审未对实际工程量进行审计和鉴定，也没有对上诉人提出的被上诉人提交的工程进度表只是封面上印有“决算书”字样，其内容没有决算书就包含的要素说明为什么不支持的理由，本案所涉及的合同未建设工程合同，不是买卖合同。被上诉人提供的“决算书”根本不符合《四川省建设工程预结算管理办法》的规定。二审法院认为：乙房地产开发公司在合同约定的期限内未、做出审核意见，亦无证据证明其对该决算书向架建材公司提出过异议，故甲建材公司所提供的该决算书应视作被乙房地产开发公司审核认可。乙房地产开发公司未付清货款，应承担相应的民事责任。乙房地产开发公司关于甲建材公司所提供的决算书不符合国家的有关规定，不应作为决算书的上诉理由不能成立，本院不予支持。原判认定本案事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。 本案第二审案件受理费8223元，其他诉讼费4111元，共计12334元，由上诉人乙房地产开发公司负担。本案第一审诉讼费用的负担方式不变。本判决为终审判决。 四、到底是买卖合同还是建设工程合同？ 这个问题对商品混凝土供应企业影响较大，本人认为影响主要在两个方面，一是直接影响案件定性，使用法律不同，进而会影响商品混凝土供应企业的利益；二是法院对商品混凝土供应合同的定性将影响商品混凝土供应企业的内部管理和政府对该行业的管理模式。 认为商品混凝土供应合同属于买卖合同的法律界人士认为：商品混凝土供应是半成品供应合同，商品混凝土供应企业将混凝土交付到指定地点后（泵送、吊送或直接倾倒），并不负责振捣、成型、养护，实际上是将搅拌后的混凝土交付给施工方（或需方），商品混凝土供应企业除了要对混凝土本身质量（含材料本身和配合比）负

商品混凝土购销合同

商品混凝土采购合同 购货方：（以下简称甲方） 供货方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 它有关法律、法规，遵循平等、互利的原则，双方就建设工程施工用 商品混凝土事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、供货范围（ｍ3） 名 普通商品混凝土抗渗商品砼（P8）称 标 C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C30 C35 C40 C45 号 数 按实际发生量计算按实际发生量计算量 三、供货（含税、使用汽车泵、地泵）综合单价（元／ｍ3） 单价以广西省钦州市定额站发布的当月信息价下浮8%，市场价的 浮动参与调整(暂定五五分) 记取办法: 上月份当月份 市场价信息价市场价信息价 A B A1B1

当月份的结算价为=B 1*0.92+[(A1-A)-(B1-B)]*0.5 四、交货条件 1、需方应提前24小时向供方提供商品混凝土需求计划，需求计划需方应以书面形式或传真、专人电话等形式及时通知供方，需方计划要把需求的部位、型号、数量、时间提供准确，供方根据各施工单位的提报情况合理安排供货计划后通知需方具体的供货时间。 2、需方应做好混凝土浇筑前的准备工作，确保厂区道路坚实，保证供方搅拌运输车到达现场施工部位，若搅拌运输车、泵车没有按需方人员指挥造成的车辆事故由供方负责。 3、需方应按供方要求做好运输车、泵车工作区域的安全保障工作：臂架式泵车布料杆活动范围内无高压线；拖式泵车工作地点上方搭防护棚，保证人机安全。 4、需方应保证供方在施工现场的水电畅通。 5、因供方操作人员不按时到岗，或供方商品砼未按需方要求的时间到场，每拖延一小时，应承担需方人员窝工、设备闲置、周转材料费用、影响工期等损失，每小时按元计算。 6、供货过程中，供方不能及时供应砼时需方有权指定另一家商品砼供应商供货。 五、质量标准 1、供方所供混凝土必须符合国家质量GB/T-14902-2003。出现混凝土不合格时，一切责任及损失均由供方承担。 2、砂、石符合JGJ52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法》标准。 3、水泥符合GB175—2007《普通硅酸盐水泥》标准。 4、混凝土外加剂符合GB8076—2008《混凝土外加剂》标准、GB8077

商品混凝土买卖合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-6777-74 商品混凝土买卖合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

商品混凝土买卖合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 买方(甲方)：响水县金港家园工程项目部 卖方(乙方)：盐城鼎鸿混凝土有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法 规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用 的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 第二条混凝土的等级及单价 备注：如使用特殊外加剂费用另议;每个等级差价 10元/方;此合同价格为泵送价格，非泵送混凝土单价 每方下浮10元，另混凝土重量要确保2380公斤/方。 第三条供货数量及质量的验收确认 1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标 准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、

质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。 2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验，如有质量异常现象的，甲方应及时通知乙方进行核实，经核实后如有质量问题甲方有权作退货处理，乙方应承担甲方误工损失。 4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在浇筑之日起40日内书面通知乙方进行核实：如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。 5、到场混凝土的塌落度要求。 6、混凝土强度标号以标养试块28天强度为依据。

商品混凝土采购合同合同范本

商品混凝土采购合同合同范本 商品混凝土供应合同 甲方（施工单位）： 乙方（供应单位）: 丙方（建设单位）： 时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》及其他有关法律、行政法规之相关规定，结合本工程的实际情况，甲、乙、丙三方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就工程中的供货事宜，经友好协商达成一致，订立本合同。 第一条工程名称 第二条交货地点 第三条合同条款 人民币大写： （1）各工程部位所需商品混凝土规格、数量、单价、合计价款清单，见表4-6 表4-6 各部位所需商品混凝土一览表

（2）商品混凝土计量方式 1）商品混凝土计量单位以m3计取，结算数量以施工图纸中工程桩及支护桩与支撑体系的设计总方量为准。 灌注桩混凝土土方量计算公式：M=πR2(L+D)n； 式中M——单桩混凝土方量，单位为m3；

R——灌注桩半径，单位为m L——灌注桩桩长，单位为m D——超灌长度即灌注桩直径，单位为m n——灌注桩数量 第四条商品混凝土质量要求、技术标准、配合比及乞讨要求（1）乙方保证所供商品混凝土达到《预拌混凝土》（GB/T 14902—2003）规定的等级标准及《混凝土质量控制标准》（GB 50164—92）等相关标准的规定。 （2）商品混凝土配合比 1）商品混凝土的配合比设计应满足本工程的设计要求及相关国家规范和现行标准中规定，具有符合设计要求的强度、耐久性、良好的施工和易性及适宜的塌落度标注，同时混凝土拌合物必须拌和均匀，颜色一致，不得有离析和泌水现象。 2）商品混凝土的配合比设计执行JGJ 55-20000《普通混凝土配合比设计规程》的有关规定，优选材料并进行试配；混凝土拌合物要严格控制水灰比和水泥含量 3）原材料的品种、产地及标准，见表4-7. 表4-7 原材料的品种、产地及标准

商品混凝土买卖合同协议

出卖方：（以下简称甲方） 买受方：（以下简称乙方） 乙方因工程需要购买甲方商品混凝土，为明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经协商，订立本合同，以便双方共同信守，具体条款如下： 一、乙方工程名称： 二、混凝土交货期限、地点及验收： 1、交货地点：甲方混凝土运到乙方承建工程的施工现场。 2、交货数量及验收方法：甲方供应的商品混凝土数量以随车“供货单”为凭证（由乙方指定专人在砼供货单上签字验收；该人不在现场时，由持有乙方书面委托书的人代为签收），作为商品混凝土实际供货数量的结算依据。 3、乙方工地运输：手推车□、翻斗车□、井架手推车□、塔吊及吊罐□，由乙方负责。泵送混凝土卸料口，由乙方负责。 三、商品混凝土质量、技术要求、交货检验： 1、商品混凝土质量按国标GB—14902—2003《商品混凝土》、海南省建设厅转发建设部《建设工程质量检测管理办法》的通知及《海口市商品混凝土管理办法》等有关规定执行。 2、交货检验费用：在交货地点，标养试件应由双方检验人员和监理人员共同取样，制作试件并标识明确后，由施工方暂时保管，试块在工地静置24小时后拆模。试块由工地送至标准养护地点标养，混凝土养护龄期到达时，乙方提前一天通知甲方及监理派员到规定的检测地点共视检测、签认，其运费、养护费及检验费用均由乙方承担。同条件、拆模试件的制作由乙方负责承做，但需通知甲方现场质检员旁站，其运费、养护费及检验费用亦由乙方负担。 四、商品混凝土单价：元/m3 五、商品混凝土结算及付款方式： 1、货款结算：甲方根据乙方现场签收的供货单编制当月一式四份的对账结算单作为货款结算依据；乙方对此如有异议，应在________天内提出，逾期视为确认。 2、乙方需要甲方一次泵送混凝土量不足50m3，按50m3向乙方收取泵送费。 3、甲方向乙方供应砂浆均按________元/m3收取费用。 4、泵送费用： 5、付款方式： 六、甲方的权利与义务：

商品混凝土购销合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 商品混凝土购销合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

商品混凝土购销合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 需方: （以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》及相关法律、法规、规章和公路工程技术标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方购买乙方 经销的商品混凝土用于建设事宜协商一致，订立本 合同。

一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、本工程为: 、承包内容：本工程商品混凝土供应，合同段为: 三、工程量计量、结算： 1、工程量按实际施工部位结构图纸的实体量进行计量，以立方米计算 2、各标号混凝土的价格、塌落度要求： 2、以上价格不包括泵送费，如需泵送每立方单价按用由乙方支付。 元结算，泵送润管所需费 四、付款方式： 1、由乙方负责垫资。 2、工程款。 3、结算单等资料必须经甲方项目经理或委托人签字后方可生效。 4、乙方收款委托经手办理结算和款项收取，乙方办理结算和款项收取相关资料需加盖

乙方公章。 五、商品混凝土技术要求： 1、混凝土强度等级：以甲方文字通知为准。 2、水泥品种：应采用市公路工程中心实验室检验报告中配合比设计所用水泥。 3、石子：mm含泥量小于%泥块含量小于% 4、砂子：云母含量小于%三氧化硫含量小于%含泥量小于%泥块含量小于％ 5、所有材料均应符合JTG E42- 、JTJ 041- 、GB/T 14684- 、GB/T14685- 。 5.1水泥：混凝土必须采用市公路工程中心实验室混凝土检验报告中配合比设 计所用水泥并满足甲方行业技术标准。 5.2砂石：满足甲方行业技术标准。 5.3混凝土从出机到运送到甲方工地的时间不得超过小时。 5.4混凝土运送到工地的塌落度应满足甲方行业技术标准。 5.5其他技术要求按照甲方行业技术标准的规范、规程、标准执行。 六、运送和验收： 1、乙方负责运送混凝土到工地甲方指定地点，乙方负责运费，在接到甲方通知后，乙方应提前到现场进行勘察，保证混凝土供应的顺利进行。 2、对于到达甲方施工现场的混凝土，由甲乙双方共同组织验收，甲方安排专门人员对乙方混凝土发货单上的强度等级、浇筑部位、塌落度，以及车辆到达施工现场时间进行核对。 3、乙方混凝土到现场后发现塌落度小于规定值时严禁加水，严格控制砂石的含泥量及外加剂用量。 4、甲方在接收罐车混凝土时，同时检查乙方随车送来的各种技术资料，对与技术要求不符或技术资

买卖合同(商品混凝土)合同范本

合同编号： （填写全称）工程 商品混凝土买卖合同 买方： 卖方： 签订地点： 签订日期：年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地，各单位可根据实际情况填写，与第10条配套使用；本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语，合同起草时，应予以删除；合同条款中的下划线是方便提示填写设置的，合同起草完成后，请将所有下划线删除)

合同编号： 商品混凝土买卖合同 买方：（以下简称甲方） 卖方：（以下简称乙方） ｛提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，合同主体名称应是企业名称的全称，不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人｝根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方经充分平等友好协商，现就商品混凝土供应达成如下条款并共同遵守： 1.1 上述单价包括产品送达供货地点含入模在内的所有费用，包括产品成本（含利润）、运杂费（含装卸费）、保险费、协调费及所有其它费用；如泵送则价格上调元/立方米。 （提示：单价中应包含的实际费用可根据实际情况在合同中具体约定。） 1.2 此单价在合同履行期间内调整，调整方式为：。 （提示：综合单价在合同履行期间内是否调整，由签订单位自行约定，如约定调整价格的，应明确具体调整方法。） 1.3 上述数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约；甲方增加数量的，乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第6.2条为准。 1.4乙方应于签订本合同前向甲方缴纳万元(大写： )履约保证金（履约保证金不计利息）。合同履约完毕3个月内，甲乙双方在履行中无争议时，甲方一次性退还乙方履约保证金。 （提示：1万元至20万元履约保证金（具体按照合同总额的5%缴纳），不得使用履约保函等非现金形式。） 第二条合同履行期限 合同履行期限自年月日至年月日；该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前日通知乙方。

商品混凝土买卖合同

商品混凝土买卖合同 购货单位（甲方）： 供货单位（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经双方协商一致，达成如下一致条款： 2 产品的质量标准，按下列标准执行：

2.1遵照国家强制标准（具体质量标准文件代号）； 2.2遵照行业标准（具体质量标准文件代号）； 2.3遵照企业标准（具体质量标准文件代号）。 3 产品的包装标准和包装物的供应与回收：包装物甲方不回收，由乙方自行回收处理。 4 产品的交货方法、运输方式、到货地点 4.1乙方在接到甲方的《混凝土供应通知单》（见附件一）后，按甲方规定时间将混凝土送至甲方指定地点。附件一为本合同的组成部分。 4.2运输方式：（自运、他运），运输至甲方施工指定地点的费用由承担，工地卸车费用由承担。 4.3甲方指定接货人（身份证号：，联系电话：）。 4.4产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：（换算标准要明确）。 5 合同价款及支付 5.1合同暂定价款：元，大写：元。 以最终实际结算为准。 5.2支付时间：（写明是分期支付还是一次性支付，明确付款比例；写明付款的具体时间要求，如果是分期付款，应写明每期付款比例和金额数）。每次结算中扣除% 作为质量保证金，待工程完工后无息退还。 5.3支付方式 5.3.1甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后，以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银

预拌混凝土购销合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 预拌混凝土购销合同

编号：FS-DY-20593 预拌混凝土购销合同 合同编号：_____ 工程名称：____ 买方(甲方)：____ 卖方(乙方)：_____ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 1.建设单位：____ 2.施工单位：____ 3.工程名称：____ 4.工程地点：____ 5.运距：____

第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。 第三条供货数量及质量的验收确认 1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。 2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。 4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造

商品混凝土买卖合同书完整版

商品混凝土买卖合同书完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

商品混凝土买卖合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 需方:____ 供方：____ 为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(gb/t14902-XX)及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称

商品混凝土购销合同

预拌混凝土购销合同 需方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方）为规范预拌混凝土购销行为，保护甲乙双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》（GB/T14902-2003）及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程建设的具体情况，甲方向乙方购买预拌混凝土事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、供货期由：合同签订之日起至该项目路面工程结束。 四、甲方委托乙方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量及浇注方式。详下表 五、 结算：混凝土结算以业主给项目部结算量作为结算依据。 付款方式：每月29日，乙方和甲方核对该月已供给甲方的预拌混凝土的数量；在业主扣除质保金拨付进度款后，5日内向乙方支付实际已使用混凝土货款的60%，

剩余货款在验收后一次付清。 六、预拌混凝土质量标准要求 1、乙方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB/T14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 2、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应预拌混凝土。（混凝土设计弯拉强度为5.0MPa，弯拉弹性模量为31Gpa) 3、为确保质量，乙方为同一工程同一部位提供的预拌混凝土使用的配合比基本相同，并使用同一品种规格的原材料。 4、乙方必须按照预拌混凝土规范要求，进行混凝土试块制作和标准养护，乙方必须具有生产资质、检测资质和出具检测报告。 5、甲乙双方及监理方三方现场抽取乙方提供的混凝土，每100m3抽取一组标准养护试块，每次取样不少于2组，一组进行标准养护，一组现场同施工条件养护，并符合GBJ107—87《混凝土强度的检验评定标准》、并按国家标准GB/T14902-2003进行标准养生，做抗压检验。 6、经甲乙双方及监理公司现场取样，经标准的养护的检验试样的试压结果，是判断商品混凝土质量的重要依据。对于批量检测不合格的，由此造成的一切质量问题由乙方负责。 七、验收标准、方法及提出异议期限 1、乙方在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》。 2、乙方负责按国家有关规范规定向甲方提供商品混凝土原材料（砂、石、水泥、外加剂）检验试验报告、配合比报告。原材料检验试验报告必须按规定的抽检批次数量足额提供。提供的检验试验报告必须是具备国家认证资格的实验室出据的报告。 3、预拌混凝土的验收标准，按照GB14902-2003《预拌混凝土》、GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》执行。 4、在预拌混凝土供应过程中，甲乙双方如有更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效的书面凭证。 5、乙方混凝土到现场后发现坍落度小于规定值时严禁加水，严格控制砂石的含泥量及外加剂用量。

商品混凝土采购合同(示范文本)

合同编码： 商品混凝土采购合同 九冶建设（集团）有限公司 二〇一六年

商品混凝土采购合同 采购单位：九冶建设有限公司/基层公司名称（以下简称“甲方”）（与业主合同的承包人名称 一致或三方协议中被委托方名称一致） 供应单位：供应单位全称（以下简称“乙方”）（与法人税务主体资格一致）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程 （GB/T14902-2012）质量管理条例》及其他有关法律、行政法规的规定和《预拌混凝土》 标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就商品混凝土采购事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称： 1.2建设单位： 1.3监理单位： 1.4工程地点： 2、质量技术要求与标准 2.1混凝土原材料应符合以下要求： （1）砂石需有进厂检验报告及出厂合格证。 （2）水泥须有生产许可证、出厂合格证、复试报告。 （3）外加剂需要有相应的合格证和检测报告。 2.2执行标准： （1）《预拌混凝土》GB14902-2003。 （2）《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95。 （3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 （4）《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010。 （5）《自密实混凝土应用技术规程》CECS203-2006。 （6）《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB50081。 （7）《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009。 （8）《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003。 （9）《混凝土防冻剂》JG475-2004。 （10）《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011。 （11）《普通混凝土用砂质量标准及检验方法标准》JGJ52。

预拌混凝土购销合同范文(完整版)

预拌混凝土购销合同范文 （完整版） clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.

互惠互利共同繁荣

预拌混凝土购销合同范文（完整版） 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，対当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 （简称甲方）供应方：（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，法 规，为规范预拌混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程正常进行，经双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。 一、预拌混凝土供应工程概况: 工程名称: 交货地点（工 程地址八二、供栓搅拌站（公司）名称：合肥金港混凝 土制 品有限公司 三、预拌混凝土的供应要求及价格: 1、一般情况: 泵送按合肥市当月信息价下浮个点，非泵送栓在 当月实际交易价的基础下浮10%,再减20元/n?。 2、约定事项: S6抗渗加10元/n? S8抗渗加15元/n? S10抗渗

加18元/n?防冻剂加10元/n?早强剂加10元/n?细石磴加10元/n?膨胀剂加10元/n?如需抗裂纤维由甲方提供。乙方收加工费2元/n? 四、预拌混凝土方量结算: 1、混凝土供应量以图纸含量进行结算。 2、甲方必须在每次供应后一周内确认供应量，在 每月30日确认当月混凝土供应总金额。甲方未在上述时间确认乙方的混凝土供应量和混凝土供应金额，则认为同意按乙方的随车小票计算混凝土供应量。 五、预拌混凝土付款方式和期限: 需购方在浇筑混凝土 5000n?时结算一次且付货 款的70%;余款在混凝土主体结构封顶后一个月内一次结清。二次结构、屋面、楼地面等累计达20xxni3时结算一次且付货款的70%;余款在竣工验收合格后一个月内一次结清。甲方未按上述方式和期限支付混凝 土货款，乙方有权停止供应混凝土，同时有权单方解除合同。 六、技术要求: 1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要 求供应，高于国家标准的特殊要求，甲、乙双方另行协商决定。 2、为确保质量，乙方为同一工程同一部位提供的

商品混凝土采购合同

商品混凝土采购合同 甲方（买方）：中色十二冶金建设有限公司 乙方（卖方）：营口市万基安商品混凝土有限公司 甲乙双方因核园（营口）科技能源有限公司中和园十万吨核电石墨环保创新项目工程施工需要，本着诚信经营、互惠合作的原则，就甲方委托乙方进行材料采购事项，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称：中和园十万吨核电石墨环保创新项目混凝土采购合同 二、工程地点：辽宁省营口市沿海产业基地新城大街西段、东临渤海大道、西邻金海路、南邻新富大街西街交汇处。 【 三、采购内容及范围与交货时间 委托采购的详细内容与交货时间详见附件1《采购材料清单》。 四、合同价款 本合同总价=合同固定单价×实际交付的材料总量，合同固定单价包括乙方材料采购价款、运输、装车与卸车、运输保险等费用和依法应交纳的增值税。 固定单价详见合同附件采购清单。 五、结算与支付 双方约定的结算方式为：《材料采购清单》所列的材料固定单价按施工当期营口信息价和经工程建设单位（业主）确认的当期市场价调差价格之和计算；工程变更导致材料数量或种类发生调整时，按前述价格相应调整；因乙方原因导致材料增加的，增加的费用由乙方承

结算：乙方根据甲方签认的发货单每月一次编制结算表，并提供给甲方，由甲方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议，甲方应在三天内提出，否则视为认可。 ] 支付：在工程建设单位（业主）的相应款项支付到甲方账户后, 乙方应向甲方提出书面的请款申请，并提供相应的材料发票，甲方于三个工作日之内按到款比例或约定比例，办理划款手续。 付款：在货物送达工地后12月内付款。经乙方同意，任何一期采购款在甲方支付至95%时可停止支付，剩余5%作为质量保证金，在甲方与工程建设单位（业主）约定的工程保修期间届满，乙方已履行（包括其材料供应商履行）相应的保修义务，且工程建设单位（业主）全额向甲方支付了工程质量保证金后，甲方向乙方支付该部分费用。因乙方未履行保修义务，导致工程建设单位或发包人扣除了相应的质量保证金的，甲方扣除上述相应费用。 六、甲方责任 甲方应在浇筑混凝土的1天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知乙方；需要泵送或一次需求量1000 m3以上时，应提前3天通知乙方；采用特殊商品混凝土或一次需求量1500 m3以上时，买方应于5天前通知乙方，并做好业务技术交底。因甲方通知不及时或不准确造成的损失由甲方承担。 甲方设专人签字或加盖印章负责对运到现场的《混凝土供货单》所列项目进行验收确认，并做为结算付款凭证。施工期间，甲方可不定期抽检单台次砼运输车的供应量，乙方承诺缺一赔十。 监督检查乙方供应材料的质量、合格证以及所供应材料的相关资

商品混凝土买卖合同范本

协会备案号：合同编号： 商品混凝土买卖合同书 买方： 卖方： 合同签订时间：年月日

商品混凝土买卖合同书 买方：（以下简称甲方）卖方：（以下简称乙方） 依据?中华人民共和国合同法?、?建筑工程质量管理条例?、《预拌混凝土GB/T14902标准》等相关法律、法规的规定，经甲、乙双方共同协商，双方在“自愿、公平、公正、平等、诚实、信用”的基础上签订“商品混凝土买卖合同”，合同的具体内容和条款如下： （在以下合同正文中“混凝土”简称“砼”） 第一条工程概况 1、建设单位名称：； 2、施工单位名称：； 3、项目工程名称：； 4、单位工程名称：； 5、工程地点：； 6、建筑面积：㎡，结构类型； 7、砼计划总量：；

第二条砼等级计划方量、结算单价、其它单价说明 一、砼等级计划方量: 二、砼结算单价： 1、依据包头市建设工程造价管理站当月发布的《包头工程造价信息》商品 砼市场价基础上，为了确保砼质量，砼的结算单价浮动不得超过 %。 在此范围内经甲、乙双方共同协商在商品砼市场价基础上，（）浮 %作为砼的结算单价。 2、在砼单价结算时，如当月信息价未发布可按上月的信息价进行结算，等 信息价发布后，在次月砼价款结算时进行调整补差。 三、其它单价说明： 1、砼泵送费：汽车臂架泵37m～42m30元/ m3；44 m～49 m35元/ m3；50 m 以上45元/ m3；柴油车载泵25元/ m3；电拖泵18元/ m3；柴油拖泵22元/ m3； 2、抗渗砼：P6砼增价20元/ m3；P8砼增价25元/ m3；

3、防冻砼设防：-5℃防冻设防砼增价25元/ m3；-10℃防冻设防砼增价30 元/ m3；-15℃防冻设防砼增价40元/ m3； 4、抗冻融砼：F100砼增价30元/ m3；F150砼增价40元/ m3；F200砼增价 50元/ m33；（不含冻融试验费用） 5、细石砼增价10元/ m3 ；早强砼增价20元/ m3； 6、灌筑桩砼增价20元/ m3； 7、膨胀砼增价25元/ m3； 8、塌落度大于180mm的砼增价10元/ m3； 9、润泵管砂浆价格按同等级砼价格进行结算； 10、乙方所供应的砼，如运距超过10公里，每增加1公里增价1.5元/ m3。 以上单价不作上浮和下浮，结算单价在结算时不予调整。 第三条商品砼供应、结算、付款方式 一、砼供应方式： 乙方应根据甲方签订的“砼订货单”或“书面通知”，将商品砼送到合同单位工程指定地点。“砼订货单”或“书面通知”必须标明砼的等级强度、计划方量、施工部位、浇筑方式、发货时间、坍落度要求和其他特殊技术要求及现场负责人联系电话等。 二、砼结算方式： 砼的结算以乙方给甲方“砼送货单”确认签字的小票为结算依据，供应方量双方共同核实结算。砼结算方式有以下四种选择方式，经甲、乙双方共同协商，选择第（）种结算方式： A、所供应的砼每 m3结算一次；