合同协议
设计合同通用条款
第一条定义和解释
本合同条款下述定义和解释仅限于本招标文件使用。
1.1 工程：是指由国家投资、地方筹资、社会配资、利用外资以及其它投资方式建设的工程，本次进行设计招标的工程在合同专用条款中指明。
1.2 业主：是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人。本合同的业主为合同专用条款中指明的项目法人。
1.3 设计人：是指其投标书已为业主所接受，并与业主签订了合同协议书承担本合同工程设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人(除非业主同意)。若设计人为联合体，则设计人也包括联合体各成员单位。本合同的设计人为合同专用条款中指明的设计中标咨询机构。
1.4 分包人：是指经业主批准，具有相应资质，承担设计合同中非主体、非关键性工程的咨询机构。
1.5 项目负责人：是指由设计人书面委托的负责本合同工程设计的组织管理者。
分项负责人：是指由项目负责人提名，设计人批准的各专业设计负责人。
1.6 设计合同：是指设计合同协议书、中标通知书、投标书、设计合同条款、工程设计技术标准与规范、设计工作量及报价文件，以及构成合同组成部分的其它文件。
1.7 工程设计技术标准与规范：是工程设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和建设部关于建设工程设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等，以及业主有关工程设计的书面要求。
1.8 设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。
勘察：是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。
1.9 设计文件：是指设计人按国家相关工程制图标准、国务院《建设工程勘察设计管理条例》和建设部《建设工程勘察质量管理办法》等国家强制性标准条文和现行的工程建设标准设计规范(规程)提交的设计产品，包括方案设计文件、初步设计文件、施工图设计文件、施工招标图纸、工程数量表及按合同规定应提供的其他文件等。
1.10 不可抗力：指业主与设计人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。
1.11 业主风险：因不可抗力或应由于业主单方承担责任而产生的风险。
1.12 天：指日历日。年、月、日按公历计算。
1.13 时间：本招标文件所指时间均为北京时间。
1.14合同价：指合同协议书中写明的，设计人按合同规定完成所有设计工作内容、所有工作量、提供全套设计文件[包括初步设计概算、修正概算(如有)及全部基础资料]和后续服务的应得到的支付价款总额。
1.15书面通知：除另有规定外，在本合同中所指的任何单位或个人发出或发布的任何通知，或予以批准、确认、认证，或表示同意、否定，或做出决定、任命，或提出要求和意见等均应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。
第二条一般责任和义务
2.1 设计进度计划的提交：设计人在接到中标通知书后，应在业主规定的时间内，根据设计周期的规定向业主提交两份详细的、分项目的设计进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后作为业主控制工程设计进度的依据。
2.2 安全、保卫与环境保护：设计人在进行外业作业时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如设计人未能采取有效的措施，而发生的与外业活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人负责。
2.3 保险：设计人为实施本项工程，应参加业主风险以外的其他有关的责任保险，以使本项工程顺利进行。
2.4 道路维护：设计人在进行外业作业时，如造成原有道路和桥梁的损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。
2.5 附着物保护：设计人在进行外业作业时，应尽量保持路线经过范围内地上附着物的完好，如造成损坏而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。
第三条业主的责任与义务
3.1 业主应严格履行基本建设程序，根据工程项目的具体情况和技术要求，确定合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付设计费。
3.2 业主应向设计人提供开展设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段(工可报告或初步设计)的全部勘察设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等。业主仅对所提供的资料本身的真实性负责，设计人应对该资料的理解、判断和应用负责。
3.3 在设计人员进入现场进行作业时，业主应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。
3.4 业主应认真组织专家或委托咨询审查单位对设计文件和为了满足设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，向设计人提供相关政府部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但上述答复并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。
3.5除合同另有规定外，业主应保护设计人的投标书、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，业主对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同以外的项目。
3.6 由于执行业主的书面错误指令而造成的设计质量事故应由业主承担责任。但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。
如果业主的书面错误指令是一个有经验的设计人能预见或估计的，但设计人并未就上述错误指令向业主提出书面质疑，则因此造成的设计质量事故应由业主和设计人共同承担责任，其中设计人应承担70%责任。
3.7 业主有权根据工程需要，提出本合同范围以外的工作内容，设计人应予以执行，所发生费用，经双方协商解决。
第四条设计人的责任与义务
4.1设计人应根据本合同工程项目的具体情况，按照国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于工程设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的设计工作。设计工作具体内容在合同专用条款中明确。
设计人不得将本合同规定的设计任务进行转包，也不得将主体、关键性工作进行分包；但经业主批准、上级主管部门同意后，设计人可将部分非主体、非关键工作或国家规定须由专项设计资质单位进行设计的项目(如地质灾害评估、地震危险性分析等)分包或外委给具有相应资质的单位承担。未经业主同意，不得将设计任务进行分包，否则业主将按本合同规定进行处罚。
4.2设计人应按《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和建设部《建设工程勘察质量管理办法》做好工程设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对设计文件的正确性、完备性、可靠性、可操作性、经济性负责，业主及业主委托的咨询审查单位、相关政府部门对设计文件的审查并不免除设计人的上述所有责任。
4.3 设计人应根据本合同工程的设计需要和现场情况，自行提出勘察任务书，明确勘察要求、勘察部位、勘察周期，报业主批准后，由勘察单位组织实施。在设计过程中，设计人应与本项目相干扰的市政道路、公路、铁路、航道、水利、管线、电力、电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门或企业签订责任明确的书面协议，确保本项目顺利实施。
4.4设计人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻“技术可行、实施可能、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调与配合，节约资源，保护环境，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。
4.5设计文件必须符合下列要求：
(1)设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；
(2)设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；
(3)设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；
(4)设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；
(5)设计文件中关于材料、配件和设备选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。
(6)提交的初步设计概算(或修正概算)应符合概算审批部门的要求。
(7)设计人应努力提高工程造价的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素(如自然条件和施工条件等)，准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使工程造价能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，确保工程造价有效控制。
(8)工程造价文件应由注册造价工程师完成并签字盖章。
4.6设计人应根据本项目特点，制定本项目设计各专业技术要求，经业主批准后执行。
4.7 设计人在设计中应以投资限额为基础，通过多方案技术经济比较，对设计方案进行论证、研究，有效地进行投资控制，确保设计概算、预算符合限额设计指标。
4.8设计人应根据批复的可行性研究报告和建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，作为编制施工图设计文件、施工招标文件和控制建设项目投资的依据。
设计人的初步设计文件必须接受业主或业主委托的咨询审查单位及相关政府部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。
4.9设计人应按批准的初步设计文件完成施工图设计工作，并接受业主或业主委托的咨询审查单位及相关政府部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件，并按业主规定的时间和要求完成编制。
4.10 当业主认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。业主或业主委托的咨询审查单位及相关政府部门对资料成果(包括研究试验成果)、设计文件的审查并不免除设计人的责任。设计人应提供的设计计算书具体内容在合同专用条款中明确。
4.11 按照工程进展，设计人应根据工程需要按照业主要求派遣满足专用条款规定的设计代表常驻现场，做好施工后续服务。若业主在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在业主提出更换通知的7天内完成更换工作并使业主满意。后续服务的主要内容包括(但不限于)下列事项，完成本款规定工作内容所发生的费用由设计人自行承担，业主不予另行支付。
(1)开工前在业主指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作(交桩)。
(2)负责本合同工程从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作，如参加隐蔽工程验收和竣工验收，参加工程质量事故调查、提出技术处理方案，处理现场设计变更、及时免费提供设计变更文件等。
(3)在业主组织施工招标、设备和材料采购等工作过程中，设计人应按业主规定的时间提供各合同段的施工招标图纸、各类工程数量明细表、材料用量明细表和汇总表、参考资料、图纸及概算，提供所需的技术要求，核查设备、材料招标清单，按要求参加现场考察、招标答疑和技术谈判等工作，及时解决相关技术问题。
(4)在施工招标过程中，对于业主或业主委托的咨询单位提出的图纸问题，设计人应在3个工作日内给予书面答复；若因设计人原因造成需补充或完善设计的，设计人应在5个工作日内提供书面图纸。否则，业主有权按第5.2款(5)的标准计扣设计人违约金。
(5)在施工的过程中，因设计问题或其他原因造成的设计变更及修改，设计人应在业主规定的时间内修改和完善施工图纸或局部变更设计。对于重大变更在提交变更设计图纸时，应同时提交变更工程的概算文件陆套。
4.12设计人应按业主要求的数量提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受业主和相关政府主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。
4.13设计人应在工程所在地完成设计工作，以便业主进行监督。项目负责人应常驻工程所在地，并按时参加与设计有关的各种会议。
4.14人员保证与变更
(1)设计人应安排投标书中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和后续服务期内保持人员的相对稳定。
(2)如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，业主有权以书面形式提出更换要求，设计人应在业主提出更换通知的7天内，派出具有同等资历的人员替换并使业主满意；若非因上述原因，设计人有权拒绝。设计人在事先取得业主的同意后方可更换他所派驻现场的人员，但所更换人员须符合合同规定的资历要求，否则，业主有权拒绝。
(3)设计人的工作进度未达到设计人投标书中承诺的进度计划时，业主有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中，业主不予另行支付。
(4)除合同另有约定外，若业主提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应
另行计列；但如果业主根据设计人的实际进度，认为设计人进度无法满足工期要求时，可要求设计人增加人员投入，由此发生的费用属设计人的义务和责任，业主不予另行支付。
4.15设计人在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障业主免于承担由此造成的一切损害和损失。设计人采用其它未中标人投标文件中技术方案的，应当征得业主和未中标人的书面同意，并支付合理的使用费。
4.16设计人应严格执行国家和业主规定的变更程序。
4.17若设计人为联合体时，联合体主办人应代表联合体对业主负责，按本合同规定向业主提交全部合格的设计文件。业主就本合同工程向联合体主办人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。
4.18对于设计人在设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，业主均不承担责任。
4.19 协助业主完成与相关政府职能部门或其他单位的技术协调。提出勘察方案，对勘察过程进行监督，根据勘察单位提出的问题修正勘察方案。
4.20 业主有权聘请咨询单位或专家对设计进行优化，设计人应按经业主同意的合理的优化设计要求重新设计，并自行承担重新设计费用。
4.21 每一阶段的设计文件应取得政府主管部门同意批文，并按合同的有关规定提供各阶段设计文件后，才视为相应阶段工作完成。
第五条违约与赔偿
5.1业主的违约
(1)除合同另有约定外，由于业主需要提前完成设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列；由于业主变更设计项目、规模、条件，或未按约定提供设计必需的基础资料、工作条件的，业主应及时告知设计人，否则业主应按设计人实际消耗的工作量增付相应费用。
(2)合同履行期间，业主要求终止部分项目设计的(但并非设计人原因造成)，业主将按该项目设计进度的70%计算设计费，设计人不得有异议。
(3)业主方未按合同规定支付费用且未向设计人说明原因的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额在合同专用条款中明确。
5.2设计人的违约
(1)设计人将设计任务转包，或者未经业主同意私自分包的，业主有权终止合同，并计扣设计人合同价10%的违约金。
(2)设计人未按照国家及建设部现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂商、供应商的，业
主将计扣设计人合同价5%的违约金。
(3)设计人未能按期提交各阶段设计文件的(业主原因延长期限的除外)，则每延期1天，业主将按设计人合同价的5‰计扣设计人违约金。延期超过60天时，业主可以终止合同。
(4) 设计人未按照国家及建设部现行的强制性技术标准、规范和规程进行工程设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂商、供应商的，业主将计扣设计人合同价5%～10%的违约金。
(5)未经业主同意，设计人不得私自更换投标书中承诺的主要人员。违反本款规定时，业主有权对设计人进行处罚，处罚标准在合同专用条款中明确。
(6)因设计错误而造成一般质量事故的，设计人除应免收受损失部分的设计费外，设计人还应无偿修改和继续完善设计，并承担相当于直接损失部分设计费的赔偿金。
(7)因设计错误而造成重大质量事故的，除执行5.2款(6)的规定外，业主有权报请相关政府部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。
(8)若设计人实际投入到本合同工程的后续服务人员低于投标书承诺的，业主有权按专用条款的规定计扣设计费，直至终止合同。
(9)业主将建立履约评价体系，并定期对设计人投入到本合同工程的设计人员和服务人员进行考核，如果连续两次考核不合格，则业主有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即派出具有同等资历的人员替换，同时，业主有权根据被换人员的岗位按5.2款(5)、5.2款(8)的标准计扣设计人违约金，拒绝被更换人员参与业主其他项目的设计工作。
(10)由于设计人的原因造成施工图预算超过发改部门批复的初步设计概算的，设计人应免收超出批复概算建筑安装工程费部分的设计费。
(11)所有违约金和赔偿金均可以在设计人的设计费中扣除；如果设计人的设计费不足以支付造成的损失和赔偿金时，业主保留向设计人索赔的权利。
(12)方案设计文件和施工图设计文件送审稿提交时一定要将审查所需的资料一并移交，否则当未及时提交方案设计文件和施工图设计文件处罚。
5.3 责任的期限
设计人与业主双方的责任与义务期限为合同协议书规定的时间范围。但设计人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。
第六条合同的生效、变更与终止
6.1合同的生效
合同协议书自双方签字盖章后所有合同文件生效。设计人工作的开始和完成时间按照合同协议书的规定执行。
6.2合同文件的优先次序
组成合同的各个文件应认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所列先后顺序为准：
(1)合同协议书及附件(含澄清文件，如果有)；
(2)中标通知书；
(3)投标书；
(4)合同专用条款；
(5)合同通用条款；
(6)设计技术标准与规范；
(7)标价的工程量清单及说明(如果有)；
(8)项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；
(9)技术建议书。
6.3延误
由于业主或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续，则：
(1)设计人应将此情况与可能产生的影响在事件发生后7天内通知业主，并采取合理措施使损失减至最低；若此影响是连续的，则设计人应在事件首次发生后7天内通知业主，并每隔28天向业主提交影响情况报告；影响消除后7天内，设计人应向业主呈报最终报告，阐述需业主补偿的事项；否则，业主有权拒绝设计人的补偿或索赔请求。
(2)设计人应保持详细原始记录。
业主在与设计人协商后应相应地延长设计人的工作期限/增付费用。
(3)由于业主或不可抗力等因素，设计人无法履行合同的，设计人可以提出终止合同，并于28天前以书面形式通知业主，由此造成的损失，应由业主与设计人根据合同有关规定协商后确定赔偿的金额或其他有关事宜。
6.4变更
合同一方要求变更合同时，应当在14日前通知对方。变更合同的通知或协议书必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
6.5推迟与终止
(1)业主可在至少28天前以书面形式通知设计人暂停全部或部分设计工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，设计人应立即安排停止计划并将费用减到最小。
(2)业主认为设计人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知设计人，并说明理由。若业主在15天内没有收到满意的答复，业主可发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出28天后发出。
6.6合同终止不影响权利和责任
不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。
第七条费用与支付
7.1 设计费用
业主应按合同条款的有关规定，按时向设计人支付设计费用，以及设计人提供额外服务所应获得的费用。费用计算办法在合同专用条款中明确。若设计人为联合体，则业主除向联合体主办人支付勘察设计费用外，也可经联合体主办人同意后直接向联合体其他成员支付费用。
7.2支付时间
业主应按合同条款规定的时间支付设计费用。支付程序在合同专用条款中明确。
7.3有异议的支付
如果业主对设计人提交的付款申请有异议时，业主应在7天内发出书面通知要求设计人澄清。业主应在收到设计人书面澄清(以业主签收的日期为准)之日起14天内签署付款审查意见。如果设计人在收到业主要求书面澄清的通知后7天内(以设计人收到通知的日期为准)未做任何书面答复，则业主将暂不予办理支付手续，直到设计人作出书面澄清为止。
7.4审查
设计人应保存能清楚证明有关设计工作时间和支付费用的记录，并在业主有要求时允许业主指派的人员进行审查。
7.5 设计费用的调整
合同实施期间，设计费取费标准或计算方式或投标人填报的单价或合价或下浮比例均不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而调整。
7.6质量保证金
不单独计列。
第八条其他
8.1法律和法规
本合同应优先适用于深圳市的相关规定，在深圳市无相关合同解释时，参照国家现行法律、法规及规定进行解释。
8.2转包和分包
(1)禁止设计人将本合同规定的设计任务转包。
(2)未经业主书面同意，设计人不得将设计工作的任何部分分包。即使得到了业主的书面同意，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对其分包人的工作负全部责任。
8.3版权
设计人拥有其设计文件的版权。业主有权为本工程之目的使用或复制此类文件，事先不需取得设计人的许可。业主对所提供的资料及本工程的科研成果拥有版权，未经业主许可，设计人不得复制或出版。设计人在工程设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利都必须取得合法的授权，所发生的一切费用由设计人自行承担。因设计人在工程设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由设计人承担。此外，设计人还应承担由此导致或与此有关的损害赔偿、诉讼费、指控费和其他开支。
上述应由设计人承担的所有费用均视为已包含在设计人的设计费中，业主不另行支付。
8.4利益的冲突
除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与业主的利益有冲突的任何活动。
8.5争端的解决
本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在设计人和业主之间达成一致意见。如未能达成一致，可按合同专用条款的约定解决。
渠道合作协议-合同范本
渠道合作协议-合同范本 渠道合作协议 甲方:_________ 乙方:_________ 甲乙双方就合作开展_________软件系列产品的推广及应用工作，甲方作为乙方该项业务的经销商，乙方同意甲方经销乙方的_________软件产品，双方本着互惠互利并在遵守国家有关政策和法规的基础上，遵照以下条款: 1(甲方成为经销的基本条件 1(1 甲方须为合法存续的法人或具有完全民事权利能力和民事行为能力的个人，能够独立承担民事责任。 1(2 甲方需了解所经销产品的市场情况、熟悉计算机相关产品知识，具备提供相关服务的专业知识和技能，并熟悉乙方的经销商制度、产品服务内容、具体业务流程等相关信息。 1(3 乙方对提出经销申请者就上述各项内容进行审核确认，决定是否授予甲方经销资格。 2(甲方权利义务 2(1 甲方向客户提供_________软件产品及相关的版本升级、技术支持等服务，自行负责开拓市场与发展客户，在经销业务中保证向客户提供良好的服务，不得以欺诈、胁迫等不正当手段损害客户及乙方的利益及乙方的声誉。 2(2 甲方保证其所有经营活动完全符合中国有关法律、法规、行政规章等的规定。包括但不限于《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网电子公告服务管理规定》、《互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定》、《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》、《互联网文
化管理暂行规定》等。如因甲方违反上述规定的行为给乙方带来任何损害，甲方应承担所有法律责任并赔偿给乙方造成的损失。 2(3 甲方须详细阅读并确实理解乙方在其网站(_________，下同)上发布的经销商制度的全部内容，并严格遵守经销商制度，以及在向乙方委托业务时，完全按照经销商制度中规定的操作要求提交正确完整的数据资料并按正确步骤进行。甲方有义务定期浏览乙方网站，以及时了解经销商制度的最新变动。 2(4 与乙方正式签署经销商协议后，本协议有效期内，甲方不得和任何与乙方构成直接商业竞争关系的企业、商业机构或者组织进行相同或者类似本协议内容的合作，否则乙方有权随时取消其经销商资格并有权要求甲方赔偿损失。本协议有效期内及本协议终止或者解除后，甲方承诺不向与乙方构成商业竞争关系的企业、商业机构或者组织提供有关乙方业务、技术等一切相关信息或者资料，否则愿意承担相应的责任。 2(5 甲方在注册产品时应全面了解并遵守有关的各项规定，在使用其他收费服务时应全面了解并遵守相关服务条款的规定。 2(6 甲方应执行乙方规定的统一资费及服务标准(资费及服务标准以乙方网站_________公布的信息为准)，不得擅自进行更动。 2(7 甲方应对乙方明确提示为保密资料的信息给予保密。 2(8 甲方将应邀参加乙方组织的经销商年会、研讨会和培训等活动。 3(乙方权利义务 3(1 乙方向甲方提供业务范围内的技术支持和技术培训，帮助甲方提高技术能力，拓宽业务范围。 3(2 乙方向甲方提供完整的售后服务，详细条款由甲、乙双方之间具体的业务合同确定(包括电子版合同形式)，但乙方的售后服务只对甲方，不直接面向甲方的客户。
投资合同：风险投资协议
投资合同：风险投资协议 住址：江苏省苏州市普福寺路27-2号联系电话： 乙方：性别：男民族：汉族身份证号： 住址：联系电话： 丙方：性别：男民族：汉族身份证号： 住址：联系电话： 甲、乙、丙三方为共同开拓市场销售业务和寻求稳定客户资源，本着平等互利、诚实信用及公正公平的原则，通过友好协商，一致同意共同投资入股有限责任公司和有限责任公司，为体现三方公平公正、精诚团结和一致对外，避免日后三方因风险投资产生纠纷，特订立本协议。 一、各方投资项目和投资总额 1.甲乙丙三方于xx年月日共同投资入股有限责任公司万元人民币。其中甲方占该公司 %的股权;乙方占该公司 %的股权;丙方占该公司 %的股权。 2.甲乙丙三方于xx 年月日共同投资入股有限责任公司万元人民币，其中甲方占该公司 %的股权;乙方占该公司 %的股权;丙方占该公司 %的股权。 二、各方入股作价与出资方式、出资额 详见各方分别签定的投资入股 内容中具体事项。 三、投资各方风险共担明示条款 1.投资各方已充分了解并明确各方的入股投资项目、入股投资公司和投资金额内容，并认同分别共同投资项目的市场前景。 2. 投资各方已充分理解并一致同意和认可投资各方所分别签定的投资入股协议书的全部内容。 3.投资各方已充分理解并分别行使各方在两个入股投资公司中的股东的权利义务(详见各方所分别签订的投资入股协议书内容中具体事项)。 4.投资各方已充分理解并分别明确三方在所入股投资公司中作为股东权利的权限、范围和期限(详见投资各方所分别签订的投资入股协议书内容中的相应规定事项)。 5.投资各方不得在分别投资入股公司后进行中途撤股、撤资。但允许投资各方内部之间在分别入股投资公司内部股权范围内进行内部购买、转让、合并，购买、转让、合并的股价以原投资入股股价为准和双方进行转让约定。
(完整)渠道战略合作协议
渠道战略合作协议 甲方：重庆美利壹基企业管理咨询有限公司 法定代表人：罗敏 住所：重庆市北部新区经开园湖云街1号110栋17-2 乙方：身份证号码： 联系电话：地址： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的条件下，就乙方为甲方提供售房渠道达成如下合作协议，以资双方共同遵守： 一、合作事项： 甲方在合作期限内提供拟出售或转让的房源信息，乙方在限定期限内为甲方提供符合要求的购房方并办妥相关事项。具体合作事项包括但不限于： 1、向购房方详细介绍房源信息以及揭示房源可能存在的风险； 2、与购房方达成购房意向协议，并详细告知购房款、定金、各项服务费及其他费用的收费标准及大致金额，最终金额以甲方或其他有权决定方告知的为准； 3、陪同购房方实地走访并确保在其与甲方签订协议前已知悉拟购房源的现状及相关信息； 4、配合甲方及购房方办理与购房、以房担保等相关的一切事宜。 二、合作期限： 年月日至年月日。期满，如需继续合作，则由双方另行签订合作协议。 三、房源风险揭示： 为乙方及购房方的权益，甲方就合作期内拟提供的房源可能涉及的各项风险向乙方作出如下揭示，乙方有义务向购房方如实告知或披露： 1、房源系抵押担保或不良资产，资产可能存在瑕疵或尚未发现或知悉的重大缺陷，包括但不限于被查封、扣押、抵押、出租、出借等限制权利的情形； 2、房源提供时的权利人或/及利害关系人可能系债务人、担保人或存在债务、诉讼等不利情形； 3、房源可能发生灭失、毁损、减值或可能存在欠缴税费、物管费、权属有争议、不能办理权属变更、不能实际占有或其他减损房源价值的相关情形。四、通知方式： 甲方有权通过下列途径向乙方提供房源及其他信息： 1、微信、QQ等聊天软件方式：微信号：；QQ号：； 2、讯息软件沟通方式：手机号：；邮箱号：； 乙方变更上述信息的，应及时告知甲方。否则，由乙方承担不利后果。 五、甲方权利义务： 1、甲方有权随时撤回及变更房源信息； 2、甲方有权将相同房源信息提供至除乙方以外的第三人；
什么是签订合同的主体
什么是签订合同的主体 题要 签约主体是实际签署合同的人，可能是代理人或者代表人。合同主体与签约主体是两个不同的概念，合同主体是实际承担合同权利义务的民事主体，而签约主体是实际签署合同的人，可能是代理人或者代表人，与合同的权利义务无关。 我们知道，签订合同肯定是要有具体的人来签字盖章，对此我们称之为签订合同的主体。那从法律角度讲，什么是签订合同的主体呢？很显然，如果不具有合同签订主体资格的，那么签字之后合同也是不产生法律效力的。 任何合同的订立都离不开订立合同的主体，也就是订立合同主体存在是前提条件，当这个前提条件不适格时，合同就会存在风险，想要通过合同关系得到相应利益的愿望就会落空。这样的不适格主要表现在两个方面：一是订立合同的当事人不具备订立合同的主体资格;二是订立合同的当事人不具备相应的履行合同的能力。从《合同法》第二条可知，订立合同的主体有自然人、法人和其他组织。 ▲(一)订立合同的当事人是否具备订立合同的主体资格。 何谓主体资格?《合同法》第九条规定：“当事人订立合同，应当具备相应的民事权利能力和民事行为能力。”而
企业的民事权利能力和民事行为能力，与其经过核准登记的经营范围或相应法律规定法律文件(如营业执照、社团登记证等)确定的活动范围相一致，始于企业成立，终于企业消灭。在确定主体资格时就存在风险，例如，企业是独立的法人，还是法人的一个职能部门，又或是法人的下设的分支机构等?首先可以审查它的营业执照，若营业执照上明确标明“企业法人营业执照”，那么它就是独立的法人企业;若只有“营业执照”的字样，那它可能只是法人的分支机构没有独立经济和法律责任;若没有营业执照，它可能只是法人的某个部门。对于其他组织、个体工商户、农村承包经营户的主体资格审查，可以到工商行政管理部门查询其有无依法核准登记、领取营业执照等相关方面。 ▲(二)订立合同的当事人是否具备相应的履行合同的能力。 企业的履行能力主要从其资信能力上体现，而企业的资信能力主要由一下几个方面体现： 1、企业注册资本的多少; 2、企业银行信誉的状况; 3、企业资金周转及负债的情况; 4、企业的经营效益; 5、企业职工的待遇; 6、企业的生产规模等。
投资合作协议合同范本
投资合作协议合同范本 个人投资合作协议 甲方: 身份证: 乙方: 身份证: 经甲乙双方友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠、风险共担 的 原则基础上投资合作。现根据《中华人民共和国合同法》等法规签定以下协议: 一、投资项目 项目名称:甘肃Xxx 实业投资有限公司 二、项目注册资金 人民币:伍拾万;小写:50 万; 三、项目总投入金额 人民币:伍拾万;小写:50 万; 四、个人投资合作方式和内容 1 、合作方式 经过甲乙双方自愿平等友好协商下，甲方以现金(人民币)投入:肆拾万;小写: 400000 万;持有公司股份______%。乙方以现金(人民币)投入:拾万;小 写:100000 万;持有公司股份_______%.
五、合作期限 甲乙双方合作时间为_____年，合作期满后自动解除合约，如双方自愿续约可另定 协议续约。 六、甲乙双方责任和义务 1、自本合同生效日起，甲乙双方拥有同等权利，承担同等义务。甲乙双方自本合同生 效日起按持股比例参与分红，同时自愿承担赢亏责任。 2、甲方全权负责公司的财务，库存管理。公司日常操作运营管理，事务，由乙方全权 负责～ 3、乙方享有一万元资金预支使用权限，和三万货品使用权限。(限公司业务发展使用) 4、甲乙双方均可在公司任职，任职薪资按照，员工薪金制度执行。 七、公司基本管理和财务制度 1、甲方拥有公司经营状况知情及事务决策权，乙方需每月像甲方提供，月度工作计划， 月度报表。经甲乙双方商讨签字后执行。 2、公司公关费用，实报实销的原则，原则上执行每人次100 元/次/餐费/150 元/ 的上
限标准。月基本公关费用上限1500 元。如特殊情况，需提前向甲方通知。 3、甲方拥有公司财务管理权，一万元以上资金使用，任需甲乙双方签字同意后执行。 八、增资.融资.股权变更推出 1、自本合同签订之日起，一年内，甲乙双方均不得，撤资退出，不得变更股权。 2、任何公司行为的增融资.质押.担保.行为，都必须经过甲乙双方同意，签字，方可 执行。 3、甲乙双方，均不得利用公司资源，发展独立项目。如公司要增设项目，需甲乙双方 共同协议通过，签字确定后执行。 七、利润分配 1、利润分配为公司经营过程的净利润(扣除公司经营过程中的所有成本含税收); 2、利润分红按季度计算，利润分红按甲乙双方所占有的股份比例分红: 甲方分公司净利润的:__________% 乙方分公司净利润的:__________% 剩余________%，用作公司持续发展。 八、违约责任
订单合同签订审批流程
订单（合同）签订审批流程 一、总则 本流程目的：规范订单（合同）的签订、履行和付款程序，并最大限度的规避风险。 适用范围：适用于广东智慧电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）签署的所有经济类订单（合同）的管理，不适用于劳动合同等其他类订单（合同）的管理。 定义：订单（合同）是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：订单（合同）审批可以保证订单（合同）内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、订单（合同）审批流程图 订单（合同）审批共包括7个环节：缮制订单（合同）文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署订单（合同）和登记存档。 三、产品订购订单审批流程 产品订购（含增购）订单是指客户（用户）只购买产品的订单。审批流程详细说明如下：F1.缮制订单（合同）文本 缮制订单（合同）文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程。只有采用非标准样本的订单（合同）需要缮制订单（合同）文本。 工作内容： 1. 收集相关信息 在缮制非标准订单（合同）文本之前，相关KPI负责人必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的订单（合同）样本、类似订单（合同）的标准样本等，作为起草订
单（合同）文本的基础，同时将相关资料作为订单（合同）附件。 2. 制定订单（合同）框架 根据订单（合同）的价格条款、交易方式等条件，同一类型的订单（合同）也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准订单（合同）文本之前，必须先确定订单（合同）的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的订单（合同）类型。 3. 起草订单（合同）文本 对于订单（合同）框架中的非标准订单（合同），订单（合同）文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对订单（合同）的盈亏状况进行预测。 4. 上报订单（合同） 在起草完订单（合同）文本之后，相关KPI负责人必须仔细检查订单（合同）的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的订单（合同）文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 F2.审核业务风险 审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。 1. 业务风险审核流程 订单业务风险审核共包括但不限于以下环节：KPI负责人→分公司负责人→商务部→营销/客服中心→审计部→财务部→物资部→总经理。 详见附件1《订单（合同）审批流程图》
渠道合作协议
省级渠道拓展合作协议 编号: 1.甲乙双方签约信息 甲方宁波亿乾网络科技有限公司 地址法人张玉清 邮编电话 乙方 注册地址法定代表人 营业执照注册号税务登记证号 组织机构代码证开户账号 开户行名称邮编 授权代表手机 电话邮箱 乙方除完整填写上述信息之外，还须如实向甲方提交已年检的企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、税务登记证复印件、机构代码证复印件、开户许可证复印件（均须加盖公章），以便乙方归档。当乙方上述信息发生变更时须提前10个工作日书面通知甲方，并承担由于其所提供的资质材料不准确、不真实等情况而导致的经济和法律方面的一切责任。 2.合作范围与内容 2.1本协议生效后，甲方授权乙方在本协议所述范围内，代理甲方“E购通信用消费卡及E购通软件” 的客户开发、软件销售、推广与发展区域联盟商家等相关服务（以下统称“代理服务”）。本协议之授权，为非独占、且不可转让的权利。 2.2 甲乙双方同意在乙方列明的（全省范围）区域的E购通信用消费卡及E购 通软件业务范围内进行合作。乙方在该范围内为甲方发展推荐持卡客户、联盟商家，甲方在该范围内提供给持卡客户、联盟商家相应的产品和服务。 3.甲方权利与义务 3.1 甲方应及时、详尽地向乙方提供与代理业务有关的文件和材料;向乙方的销售和技术人员提供有 关的业务及操作流程培训；向乙方提供必要的技术和销售培训，帮助乙方提高技术能力，拓宽业务范围。 3.2 甲方有义务及时处理乙方提交的客户、联盟商家的发展申请，并在收到应缴纳的相关费用和资 质后，及时为符合甲方规定的客户、联盟商家完成审核并开通相关服务。 3.3甲方有义务按月向乙方提供其发展的持卡客户、联盟商家的总交易额和结算情况的查询服务。 3.4甲方有权根据市场情况修订或调整产品相关价格体系和代理规范；乙方承诺接受甲方在本协议 履行期内对相关价格体系及代理规范所做的修订。修订一旦做出，甲方会提前7天发送电子邮件或在甲方网站以公告形式通知乙方，修订从规定的日期起生效。
合同的主体与标的练习题
( ) 。 D .仓至仓条款 9．凭卖方样品成交时，应留存 ( )以备交货时核查之用。 A ．回样 B ．复样 C ．参考样 D ．对等样品 ( )计算其重量。 C ．净重 D ．理论重量 合同的主体与标的练习题 一、单项选择题 (A B C D) 1．对于大批量交易的散装货，因较难掌握商品的数量，通常在合同中规定 A .品质公差条款 B .溢短装条款 C .立即装运条款 2. 合同中未注明商品重量是按毛重还是按净 重计算时，则习惯上应按 ( )计算。 A .毛重 B .净重 C .以毛作净 D .公量 3. 某外贸公司与外商签订了一份 出口某商品的合同，合同中规定的出口数量为 500 公吨。在溢短装条款 中规定，允许卖方交货的数量可增减 5％，但未对多交部分货物如何作价给予规定。卖方依合约规定多交 了 20 公吨， 根据《公约》的规定，此 20 公吨应按 ( )作价。 A .到岸价 B.合同价 C .离岸价 D .议定价 4．我某进出口公司拟向马来西亚客商出口服装一批，在洽谈合同条款时，就服装的款式可要求买方提供 ( ) 。 A ．样品 B ．规格 C.商标 D ．产地 5．我国现行的法定度量衡制度是 ( )。 A .公制 B .国际单位制 C ．英制 D ．美制 6．凡货样难以达到完全一致的， 不宜采用 ( ) 。 A ．凭说明买卖 B ． 凭样品买卖 C ．凭等级买卖 D ．凭规格买卖 7?在交货数量前加上“约”或“大约”字样，按《 UCP600》的规定，这种约定可解释为交货数量不超过 ( ) 的增减幅度。 A ． 10％ B ． 5％ C ． 2 ． 5 ％ D ． 1 ． 5％ 8．在品质条款的规定上， 对某些比较难掌握其品质的工业制成品或农副产品， 我们多在合同中规定 ( )。 A ?溢短装条款 B ?增减价条款 C ?品质公差或品质机动幅度 D ?商品的净重 10．对于价值较低的商品，往往采取 A ．以毛作净 B ．法定重量 二、多项选择题 (A B C D) 1．在国际贸易中，常用的度量衡制度有 ( )。 A .公制 B .英制 C.美制 D.国际单位制 2．在国际贸易中，溢短装条款的内容包括有 ( )。 A .溢短装的百分比 B .溢短装的选择权 C .溢短装部分的作价 D .买方必须收取溢短装的货物 3．以下( )属于运输包装的标志。
投资合作协议范本
投资合作协议 甲方：_________ 身份证号码： 乙方：_________ 身份证号码： 以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙双方合作投合作项目事宜并由甲方以其名义受让____股权，并作为发起人参与(暂定名，以下简称“”)的发起设立事宜，达成如下协议，以共同遵守。 第一条共同投资人的投资额和投资方式 甲方已充分了解乙方的创业计划，并认同其市场前景，拟投入风险资金与乙方共同创业。 甲、乙双方同意，以双方注册成立的公司(以下简称)为项目投资主体。 甲方以风险投资方身份向乙方提供经营公司的出资总额(以下简称“出资总额”)为人民币整，其中，各方出资分别：甲方出资整，占出资总额的% ;乙方以负责项目市场经营管理作为出资资本，占出资总额的%。 各方一致同意，参与公司的发起设立，共同投资人将持有公司股份股本总额比例为：甲方%，乙方%。 甲方作为共同投资人应于年月日前将上述出
资额解入指定的银行： 公司账号： 开户行： 第二条利润分享和亏损分担 共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。 共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。 共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。 共同投资于股份有限公司的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。 第三条事务执行 一、共同投资人委托乙方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于： (1)在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务； (2)在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务； (3)收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置；
渠道合作协议
战略渠道合作协议 甲方： 法定代表人或负责人： 住址： 乙方： 法定代表人或负责人： 住址： 甲、乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实、互利之原则，就甲方 xxx（产品名称）在乙方渠道合作推广事宜达成如下协议： 一、合作事项： 客户通过乙方推广渠道购买甲方产品（xxx财务软件），并实现付费，甲、乙双方依据本协议约定，乙方提取业务开拓服务费用。 二、合作推广价格： 三、合作期限： 从年月日至年月日止。本协议期满双方应重新签订新的合作协议，本协议自动终止。 四、业务开拓费用提成比例： 五、结算时间及付款方式： 六、甲方权利义务： 1. 甲方应及时、详尽地向乙方提供与推广产品有关的文件和材料，帮助乙方人员了解产品情况； 2. 甲方有权根据市场情况修订或调整产品价格体系，价格调整时，
甲方须及时函告乙方,否则由此造成的经济损失,由甲方自行承担；3. 甲方向乙方提供合作业务统计平台或报表，供乙方查询用户付费统计，并以此作为结算依据。 七、乙方权利义务： 1．乙方自行开拓与发展客户，积极推广甲方产品，维护甲方的企业形象和服务品质； 2．乙方承诺不以低于甲方给予其的价格发展客户。乙方应独立完成发展客户的工作，不能将工作转包、分包，未经甲方书面许可，乙方不得擅自发展下级代理。 3. 乙方负责渠道推广活动过程中所产生的活动及费用。甲方可配合乙方，参与乙方在相关场合举行讲座会、培训等活动进行产品推广。 八、违约责任 本协议签署后，双方应严格履行本协议条款所涉各项义务，如一方违约，应赔偿由此给对方造成的全部损失。 九、其他 1. 任何因本协议发生的争议，双方友好协商解决，协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。 2. 本协议未尽事宜，双方另行协商解决，并签订书面备忘录或补充协议，作为本协议的有效组成部分。 3. 本协议一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字并盖章后生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 甲方（签字）：乙方（签字）： 签约日期：签约日期：
项目投资合作合同协议范本模板 通用
编号：_____________项目投资合作协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 住所地： 法定代表人： 乙方: 身份证号码： 以上二方单称时为“本协议一方”，合称时为“本协议各方”。 鉴于： 甲方拟对项目进行项目投资，乙方意愿与甲方共同投资，以上各方经友好协商，根据法律法规的相关规定，本着互惠互利的原则，就甲乙各方投资份额、事务执行及利润分成等事宜达成如下协议，以共同遵守。 第一条投资项目具体情况 __________项目，位于；项目甲方预计投资人民币万元，具体投资额以最终结算的投资额为准。 第二条共同投资人的投资额和投资方式 在项目预计总投资额中，甲方出资人民币__________万元，占出资总额的__________；乙方出资人民币__________万元，占出资总额的__________；总投资超过预计 __________万元的，各方同意按出资比例同时追加出资。 第三条各方应按照项目开展进度要求，依据甲方指令按出资比例同时履行出资义务，各方出资应在__________年__________月__________日或项目完成前支付全部出资。一方的出资应经另一方确认，并将资金汇入甲方指定的银行账户，出资后任何一方不得抽回投资。
第四条利润分享和亏损分担 各方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。投资项目债务先以共有财产偿还，共有财产不足偿还时，以出资额度为依据，按比例承担。 第五条利润分配期限 各方同意在项目最终清算后，被投资项目将投资利润分配给甲方后__________天内，乙方可要求甲方按双方出资份额分享投资利润。 第六条事务执行 1、共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于管理执行投资日常事务，对外全权与第三方签订投资协议等法律文书。 2、甲方以外的其他投资人有权了解共同投资的经营状况和财务状况，但不得干涉甲方对共同投资事宜的处理； 3、甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担； 4、甲方在执行事务时如不遵守本协议而造成乙方损失时，甲方应承担赔偿责任； 5、以下共同投资事务须由共同投资人同意即为有效。 (1)投资人转让共同投资项目股份； (2)以上述股份对外出质。 第七条投资的转让 1、任一方均不得向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额； 2、各方之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。 第八条违约责任 1、投资人未按期缴纳或缴足出资的，应当赔偿由此给其他投资人造成的损失；如果逾期
渠道合作协议范本
渠道合作协议范本 合同范本
甲方：____________________________ 乙方：北京天创鸿业科技发展有限公司 甲乙双方就合作开展创鸿软件系列产品的推广及应用工作，甲方作为乙方该项业务的经销商，乙方同意甲方经销乙方的软件产品，双方本着互惠互利并在遵守国家有关政策和法规的基础上,遵照以下条款： 1.甲方成为经销的基本条件 1.1甲方须为合法存续的法人或具有完全民事权利能力和民事行为能力的个人，能够独立承担民事责任。 1.2甲方需了解所经销产品的市场情况、熟悉计算机相关产品知识，具备提供相关服务的专业知识和技能，并熟悉乙方的经销商制度、产品服务内容、具体业务流程等相关信息。 1.3乙方对提出经销申请者就上述各项内容进行审核确认，决定是否授予甲方经销资格。 2.甲方权利义务 2.1 甲方向客户提供软件产品及相关的版本升级、技术支持等服务，自行负责开拓市场与发展客户，在经销业务中保证向客户提供良好的服务，不得以欺诈、胁迫等不正当手段损害客户及乙方的利益及乙方的声誉。 2.2甲方保证其所有经营活动完全符合中国有关法律、法规、行政规章等的规定。包括但不限于《全国人大常委会关于维护互
联网安全的决定》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网电子公告服务管理规定》、《互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定》、《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》、《互联网文化管理暂行规定》等。如因甲方违反上述规定的行为给乙方带来任何损害，甲方应承担所有法律责任并赔偿给乙方造成的损失。 2.3甲方须详细阅读并确实理解乙方在其网站（https://www.wendangku.net/doc/298801176.html,,下同）上发布的经销商制度的全部内容，并严格遵守经销商制度，以及在向乙方委托业务时，完全按照经销商制度中规定的操作要求提交正确完整的数据资料并按正确步骤进行。甲方有义务定期浏览乙方网站，以及时了解经销商制度的最新变动。 2.4 与乙方正式签署经销商协议后，本协议有效期内，甲方不得和任何与乙方构成直接商业竞争关系的企业、商业机构或者组织进行相同或者类似本协议内容的合作，否则乙方有权随时取消其经销商资格并有权要求甲方赔偿损失。本协议有效期内及本协议终止或者解除后，甲方承诺不向与乙方构成商业竞争关系的企业、商业机构或者组织提供有关乙方业务、技术等一切相关信息或者资料，否则愿意承担相应的责任。 2.5 甲方在注册产品时应全面了解并遵守有关的各项规定，在使用其他收费服务时应全面了解并遵守相关服务条款的规定。 2.6 甲方应执行乙方规定的统一资费及服务标准（资费及服务标准以乙方网站https://www.wendangku.net/doc/298801176.html,公布的信息为准），
合同抬头与盖章不一致时的合同主体确认
合同抬头与盖章不一致时的合同主体确认 2013-02-02 10:49:56| 分类：合同案例分析|举报|字号订阅 合同抬头与盖章不一致时的合同主体确认［案情］ 2005年初，被告河南万园集团啤酒有限公司（下简称啤酒公司）、被告河南万园集团牧业发展有限公司（下简称牧业公司）的法定代表人吴国防到原告宏伟公司进行考察，拟定做一套牛羊屠宰设备，双方达成初步意向后，原告宏伟公司派总工程师前往被告处进行现场测量并根据其生产能力设计绘图。2005年5月9日，原告方总工程师根据图纸制定了设备成套明细表。2005年5月12日，原告与牧业公司签订一份屠宰设备制造安装合同，合同抬头上的甲、乙双方分别是牧业公司和原告宏伟公司，在甲方签字处有牧业公司法定代表人吴国防的签名，但加盖了被告啤酒公司的公章。合同约定该设备价款为129万元，附有清单，制造期限为60天，安装时间为50天，调试时间10天。首付订金30万元，带款75万元提货，安装过程中付16万元，余款8万元在半年内付清。合同对其他方面作了相关约定。2005年5月20日，被告啤酒公司即向原告汇款30万元。随后，吴国防提出要调整部份屠宰设备档次标准，2005年6月23日，双方在原合同基础上重新签订了一份屠宰设备制造安装合同，合同抬头上甲方仍为牧业公司，乙方为原告宏伟公司，落款处仅有吴国防的签名。合同约定该设备价款为160万元，甲方首付订金80万元，带款64万元提货，安装过程中付8万元，余额在半年内付清，并附有设备清单。该套设备制造期限为60日（8月底交货），安装工期为50日，调试为10日（10月底工程结束）。合同对其他方面作了相关约定。2005年6月30日，被告啤酒公司又向原告单位汇款50万元。之后，原告按合同将该屠宰设备制造完成，而被告方未能按约提货。2006年4月17日，原告以书面形式发函给被告啤酒公司及吴国防，要求其接函后6日内带款提货，否则，承担违约金并赔偿损失。而被告啤酒公司及吴国防均未予回复。原告即诉至本院要求处理。 [审判] 江苏省溧水县人民审理后认为，《合同法》第32条规定：“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立”。该条规定表明，当事人的签字或者盖章都可以使合同成立。本案中有两份采用合同书形式订立的屠宰设备制造安装合同。合同一的抬头甲方为牧业公司，而落款处有吴国防的签名以及盖有被告啤酒公司的公章。从合同的目的来看，只有牧业公司才用得上该项设备，吴国防同时是这两个公司的法定代表人，其自可代表牧业公司签订合同，故合同一已成立。合同的落款处加盖了被告啤酒公司的公章，只能理解为吴国防错盖了公章，而不能理解为合同相对人为被告啤酒公司，故溧水法院综合认定合同一的相对人应为牧业公司。合同二甲方牧业公司虽未加盖公章，但有法定代表人吴国防的签名，合同相对人也应认定为牧业公司。两份合同甲方均为牧业公司，均有法定代表人吴国防的签名，且原告及两被告的法定代表人吴国防的真实意思是仅订购一套屠宰设备，并非订购两套屠宰设备，故合同二应视为对合同一的变更，当事人应当按照变更后的内容履行合同。被告啤酒公司向原告所付的80万元订金，应理解为牧业公司委托其向原告付款，因合同的履行可以由合同的当事人履行，也可由当事人以外的第三人代为履行。 原告与牧业公司所签订的合同，系双方的真实意思表示，且不违反法律规定，属有效合同，双方当事人应按合同的约定全面履行合同义务。一方当事人不履行合同义务的，应承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失等违约责任。被告牧业公司未按约定支付设备款，显属违约，应承担相应的民事责任。原告要求被告啤酒公司承担继续履行责任的请求，因合同相对人确定为被告牧业公司，而非被告啤酒公司，该请求缺乏法律依据，法院不予支持据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条、《中华人民共和国合同法》第三十二条、第一百零七条、第二百六十三条之规定，溧水法院判决如下： 一、被告牧业公司于本判决生效后十日内给付原告设备款720000元，余款80000元于2007年4月30日前付清。
渠道合同协议
市场战略合作伙伴 甲方： 乙方： 甲乙双方在平等、自愿、公开和诚实信用的基础上，为共同推广LemaWiFi 产品，达到良好的合作效果，实现开发商与代理商的双赢目标，就乙方为甲方开拓LemaWiFi市场使用许可协议有关事宜协商一致，现签定代理合同，以保证双方的利益。 第一条甲方给予乙方合法代理甲方产品资格，在本协议签定生效之日起，乙方成为甲方 LemaWiFi _________省唯一的代理经销商。 第二条乙方需交纳加盟费人民币_________万元整后，方可正式成为甲方的代理经销商。如当年终端量达到人民币_________万元以上，加盟费返还乙方。 第三条自协议签定之日起至合同结束时，甲方将向乙方提供以下服务：1．给予乙方在_________省范围内合法开拓甲方产品资格。 2．在收到乙方货款后，及时向乙方提供相应的硬件产品。 3．作为硬件开发商，甲方为乙方提供全方位服务。包括：技术支持、人员培训、功能演示、安装调试、版本升级。 4．为乙方提供优惠的甲方产品代理价格，甲方给予乙方所销售硬件的销售折扣，具体数额如下：年采购额_________以上，产品折扣为五折。年销售额__ _______以下，产品折扣为七折。 5．为乙方提供全面的资料，有《LimaWiFi》销售授权书一份，技术工程师培训，全套用户手册，视频演示及宣传彩页若干。在收到乙方的加盟费人民币_
_______元后发出。 6．对于甲方LemaWiFi本身质量问题所引起的故障，甲方将进行终身维护免费更换设备。 7．乙方若需对甲方提出功能，并提交给甲方进行改动并进行二次开发，需另订协议作为合同的附件，由甲方另收开发费用。 第四条自协议签定之日起，乙方应遵守如下条款： 1．乙方为甲方销售的LimaWiFi系统的著作权、版权和其他知识产权等始终为甲方所有。乙方不得独自或与任何第三方对系统（包括正式版和试用版）进行翻制、复制、解密、反编译、反汇编和其他反向工程，否则甲方有权追究乙方法律责任和要求经济损失赔偿（赔偿金不少于人民币二十万）。 2．乙方所有销售的甲方产品均须从甲方合法获得，绝不采用预装的方法将一份甲方产品提供给多个用户，即乙方在向用户提供甲方产品的时候，必须保证一份甲方产品只能提供给一个用户。 3．乙方只能将甲方产品提供给最终用户，未经甲方同意不得将甲方产品提供给任何想利用甲方产品牟利或进行分发的单位或个人。 4．乙方不得做任何影响甲方名誉或产品信誉的事情。 5．乙方不得采取其他任何方法违法销售或分发甲方产品，给甲方造成损失。 6．乙方在LimaWiF销售及其它任何行为中所引起的纠纷或法律责任与甲方无关，甲方不承担任何责任。 7．乙方为甲方销售LimaWiFi使用许可协议而发生的乙方的销售费用由乙方承担。 第五条违约责任 乙方若违反协议中规定，进行销售或分发，愿按违约销售或分发的份数，以二十倍于所销售或分发的甲方LemaWiFi的市场零售价的金额赔偿给甲方。 乙方若违反协议中规定，侵犯甲方的知识产权，愿接受甲方不低于十万元的经济索赔。 若一方违约给另一方造成损失的，除赔偿损失外，另须承担违约责任。若发
投资协议合同范本
投资协议合同范本 篇一：合伙投资协议书范本 合伙投资协议书 第一条共同投资人的姓名及住所 甲方：_________身份证号：__________________ 乙方：_________身份证号：__________________ 丙方：_________身份证号：__________________ 甲乙丙三方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，就各方共同出资并由甲方以其名义享有_________股权，并作为发起人参与_________公司的发起设立事宜，达成如下协议。 第二条共同投资人的投资额和投资方式 共同出资人的出资额为人民币_________元，其中甲方出资_________元，占出资总额的_________%;乙方出资_________元，占出资总额的_________%;丙方出资_________元，占出资总额的_________% 三方一致同意用出资总额_________的股权作为出资，参与股份公司的发起设立，各共同投资人将各持有股份公司股本总额的_________%。 第三条利润分享和亏损分担 共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。
共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。 共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。若共同投资的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。 第四条事务执行 1.甲方、乙方、丙方作为共同投资人身份执行共同投资的日常事务，包括但不限于： (1)在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务; (2)在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务; (3)收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置; 2.甲乙丙三方投资人有权相互检查各自所负责日常事务的执行情况，当三方中一方或两方不再参加公司日程事务的管理时，从事公司管理的一方或两方有义务向不再参加公司管理的两方或一方报告共同投资的经营状况和财务状况; 3.甲乙丙三方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担; 4.任何一方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成共同投资人损失时，应承担赔偿责任。
签订合同签审批程序
签订合同签审批程序【一】:合同签订审批流程 合同的签订、审批 一、合同的签订 （一）合同文本的种类 购销合同、联合经营合同、租赁经营合同。 （二）合同签订的条件 1、签订合同时必须遵守国家法律、法规、政策、符合《经济合同法》各项条款。 2、签约单位资信审查 (1) 签约单位基本资信证件营业执照、税务登记证、企业代码证、银行开户证明。 (2) 直接与生产企业合作签约除（1）所述基本资信证件外，品牌商、代理商或经销商必须提供品牌代理（或经销）许可证书 3、签约代表资格审查 签约代表必须出具法人授权委托书。 4、品牌或产品的审查 （1）品牌或产品的基本资料商标注册证、产品检验报告或质检报告。 （2）食品类、化妆品类产品资料除上述基本资料外，还必须具有卫生许可证、工业生产许可证或卫生准销证、特殊用途化妆品证书。 （3）烟草类产品资料除上述基本资料外，还应具有烟草专卖许可证。 （4）药品类产品资料除上述基本资料外，还应具有药品专卖许可证。 （5）家电类产品资料除上述基本资料外，还必须具备合格证、品质报告、电工认证、电讯终端设备进网许可证。 （6）进口产品的资料 货物进口证明书。
进口商品安全许可证及CCIB标志（家电类商品如冰箱、电视等）。 进口化妆品卫生许可证批件。 进口药品卫生许可证批件 进口食品卫生许可证批件。 5、签订合同应当保证签约单位与专用章一至，签章必须是合同专用章。 6、在对外签订经济合同时，原则上统一使用公司印制格式的标准合同文本，除特殊情况外，采用品牌商的合同文本做附件。公司文本做正本的形式。并报业务招商部审核。呈总经理批准，未经审核批准的合同（协议）不得加盖公司合同专用章，不得执行。签订合同签审批程序。 （三）合同文本的填写标准 1、字迹工整，清晰。 2、条款齐全，经济责任明确。 3、签约双方的单位名称要求填写中文名称全称。 4、数字核算准确。 5、签约双方的地址、邮编、开户行、银行帐号、法人代表、签约代表、电话、传真要求填写完整。 6、签约时间和地点、合同有效期和截止日期、仲裁地点及方式必须注明清楚。 7、填写合同不许有涂改。如有更正，须用红色笔将更正部分用二条横线划掉，在空白处填写正确内容。 8、更正的地方或合同中空白的地方要求签约双方加盖合同专用章予以确认。 （四）合同签定的程序 1、招商人员认真细致做好市场调研，寻找符合公司经营定位的品牌资源。 2、招商人员与选择的品牌商或品牌代理商（或经销商）接触，洽谈双方合作的意向，并与意向合作方草签合作意向书（谈判备忘录）。 3、招商人员将合作意向书（谈判备忘录）上报上级领导审核。
渠道销售合同范本专业版
渠道销售合同范本专业版 甲方： 法定代表人： 传真： 电话： 乙方： 法定代表人： 传真： 电话： 为充分发挥甲乙双方资源优势，经甲乙双方公平公正友好协商，现就乙方自愿成为甲方产品及服务销售渠道事宜，达成如下合作协议： 第一条合作方式 1、乙方自愿成为甲方高品质产品及服务的销售渠道。 2、甲方为乙方提供相应授权文件，授权乙方为甲方渠道商，允许乙方以甲方名义开展与甲方产品与服务有关的宣传推广活动。 3、乙方按照通过乙方售卖的甲方产品及服务获取经济收益。 第二条订单 1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出。 2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。 3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效。双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方。具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。 4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。 第三条交货时间、交货地点 1、交货时间：以经双方确认的订单为准。 2、交货地点：以经双方确认的订单为准。 第四条产品、服务及价格 以甲方用来开展宣传推广的最新版本《产品手册》为准。 第五条质量标准 签订合同时，甲方应同时附上与该合同原材料要求相同的其它产品的样品，经甲、乙双方签字认可，确认材质。以便验货时参照。 第六条验收方式：抽样检查。 第七条权利和义务 甲方的权利和义务 1、甲方的权利 甲方拥有上述产品的所有权。 甲方有权按《_________》及附件规定，评估乙方就代理的甲方产品在该城市经营状况，决定是否继续执行本协议，从而行使解约权。 甲方有权按市场的统一规划，对该渠道运营商提出建设性的要求。 甲方按照相关约定有权得到与乙方合作共同产生的利润。 2、甲方的义务 甲方有义务开展统一的市场推广活动，为乙方在该城市的市场拓展提供业务支持。
合同主体变更补充协议
合同主体变更补充协议 甲方： 地址： 法定代表人： 乙方： 地址： 法定代表人： 丙方： 地址： 法定代表人： 丁方： 地址： 法定代表人： 鉴于甲、乙双方于年月日签订了《房屋租赁协议》（以下简称“原协议”），现甲、乙、丙、丁四方经过友好协商，在平等自愿的基础上，就原协议的主体变更事宜作相应调整，特签订补充协议如下： 第一条甲、乙、丙、丁四方同意，自年月日起，原协议中乙方的权利与义务全部转由丙、丁两方享有和承担，即原协议的承租方由乙方变更为 丙方和丁方。乙方不再享有原协议中约定的各项权利，亦不承担原协议中 约定的各项义务。 第二条原协议第四条第一款中约定的100000元（大写：拾万元）履约保证金由丙、丁两方在本协议签订之日起_7_日内交由乙方，甲方无需退还履约保证金给 乙方，丙、丁两方也无需另行支付履约保证金给甲方。原协议期满后，甲
方按照原协议中约定的条件将上述履约保证金退还给丙、丁两方，无需退 还给乙方。（该条按照实际情况予以更改） 第三条丙、丁两方按照原协议的约定，将年月日起的每期租金支付给甲方，甲方在收取每期缴纳租金后，向丙、丁两方开具发票。 第四条由于乙方将原协议项下的权利和义务转由丙、丁两方承担，原协议期满后，由甲、丙、丁三方直接协商决定租赁合同续签事宜。 第五条原协议中其它条款内容均不作变更。 第六条本补充协议作为原协议的补充协议，具有同等法律效力；如本补充协议与原协议相冲突，以本补充协议为准。 第七条在本协议履行过程中发生的纠纷，各方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向成都市高新区人民法院起诉。 第八条本协议自四方签字，盖章后生效。本协议一式肆份，协议四方各执壹份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）: 乙方（盖章）: 法定代表人（或授权代表）（签字）：法定代表人（或授权代表）（签字）： 丙方（盖章）: 丙方（盖章）: 法定代表人（或授权代表）（签字）：法定代表人（或授权代表）（签字）： 日期：