2015年上半年黑龙江监理工程师：要约与承诺模拟试题

2015年上半年黑龙江监理工程师：要约与承诺模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

A：1

B：14

C：28

D：56

E：专业监理

2、下列建设工程进度控制措施中，属于组织措施的是。

A：采用CM承发包模式

B：审查承包商递交的进度计划

C：办理工程进度款支付手续

D：建设工程变更管理制度

E：自我评定

3、在建设项目中，凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为。

A：分项工程

B：分部工程

C：单位工程

D：单项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由__原因引起的。

A．偶然性

B．系统性

C．异常性

D．相关性

5、某工程竣工验收合格后第11年，部分梁、板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由。

A：建设单位维修并承担维修费用

B：施工单位维修并承担维修费用

C：施工单位维修，设计单位承担维修费用

D：施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

E：工程保险金

6、工作的总时差是指在不影响的前提下，工作可以利用的机动时间。

A：总工期

B：紧后工作最早开始时间

C：紧后工作自由时差

D：紧后工作最迟完成时间

E：自我评定

7、”持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其核心是提高。

A：有效性和效率

B：科学性

C：管理水平

D：创造价值能力

E：工程变更单

8、由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。

A：提交给业主

B：提交给工程师

C：提交给承包商

D：分别提交给业主和承包商

E：专业监理

9、根据《建设工程质量管理条例》，建筑材料、建筑构配件和设备等，未经签字认可，不得在工程上使用或安装。

A：建设单位代表

B：总监理工程师代表

C：监理工程师

D：监理员

E：工程保险金

10、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。若合同终止，发包人应向设计人支付。

A：双倍定金作为赔偿

B：合同约定设计费的60％

C：合同约定设计费的一半

D：合同约定的全部设计费

E：专业监理

11、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。

A．重新划分施工过程数

B．重新划分施工段

C．增加专业工作队数

D．改变流水节拍值

12、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承担。

A：发包人

B：承包人

C：监理人

D：发包人和承包人

E：专业监理

13、设备的质量证明资料，属于。

A：施工现场质量管理检查记录资料

B：施工单位资质资料

C：施工过程作业活动质量记录资料

D：工程材料质量记录

E：工程变更单

14、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为__。

A．债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B．债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C．保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D．保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务15、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生的情况下，发包方应对合同总价作相应的调整。

A：承包商漏算工程量

B：工、料、机价格上涨

C：工程范围调整

D：出现恶劣气候

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、【例2·单选题】承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，。

A：应进行修改之后，再次提交

B：发出通知，催促其提出审查结论

C：视为承包人的设计文件已经获得发包人同意

D：不得进行下一步的工作

E：专业监理

17、未经签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

A：专业监理工程师

B：总监理工程师

C：监理员

D：建设单位代表

E：工程保险金

18、某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是。

A：同时履行抗辩权

B：后履行抗辩权

C：不安抗辩权

D：先诉抗辩权

E：专业监理

19、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。

A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

E：专业监理

20、【例3·单选题】在建设工程设计进度控制计划体系中，需要考虑设计分析评审的工作时间安排的进度计划是。

A：各专业详细的出图计划

B：施工图设计工作进度计划

C：初步设计工作进度计划

D：设计作业进度计划

E：自我评定

21、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求予以增加。

A：监理单位

B：人民法院

C：人民检察院

D：建设行政主管部门

E：工程保险金

22、某项目投资中，建筑安装工程费用为560万元，设备及工、器具购置费为330万元，工程建设其他费用为110万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为55万元，建设期贷款利息为59万元，则静态投资为万元。

A：1000

B：1100

C：1155

D：1214

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、某施工过程在单位时间内所完成的工程量就是，也称为流水能力。

A：流水节拍

B：流水步距

C：间歇时间

D：流水强度

E：自我评定

24、某分部工程由三个施工段组成，组织等节奏流水施工，已知施工过程数为4，流水节拍为2天，间歇时间之和为2天，则工期为天。

A：8

B：10

C：12

D：14

E：自我评定

25、双代号时标网络计划中，以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其。

A：总时差

B：自由时差

C：间歇时间

D：搭接时间

E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

1、法人应当具备的条件包括__等。

A．依法成立

B．经核准登记

C．有必要的财产或者经费

D．有自己的组织结构

E．能够独立承担民事责任

2、某分部工程时标网络计划如图4-15所示，当工程执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明。

A：第4周末检查时预计工期将延长1周

B：第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期

C：第4周末检查时工作A尚有总时差1周

D：第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期

E：第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期

3、FIDIE施工合同条件中规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括__。

A．延误发放图纸

B．不可遇见的外部条件

C．延误移交施工现场

D．施工中废弃物和古迹的干扰

E．因质量问题进行的返工

4、进度计划的调整方法有。

A：改变某些工作间的逻辑关系

B：缩短某些工作的持续时间

C：将顺序进行的工作改为流水作业

D：将顺序进行的工作改为搭接作业

E：缩短关键线路上的后续工作时间

5、根据《建设工程质量管理条例》规定，下列必须实行监理的建设工程有__。A．标志性建筑的建设工程

B．军事建设工程

C．国家重点建设工程

D．大中型公用事业工程

E．成片开发建设的住宅小区工程

6、由于业主原因，工程暂停一个月，则承包商可索赔。

A：材料超期储存费用

B：施工机械窝工费

C：合理的利润

D：工人窝工费

E：增加的利息支出

7、影响基准收益率的因素有__。

A．加权平均资本成本率

B．项目设定的折现率

C．风险贴补率

D．社会折现率

E．投资的机会成本率

8、下列说法正确的有__。

A．设计进度控制是建设工程进度控制的主要内容

B．设计进度控制是施工进度控制的前提

C．施工进度控制不受设计进度的影响

D．设计进度控制是设备和材料供应进度控制的前提

E．设计阶段进度控制是影响工程项目建设工期的关键阶段

9、《建设工程工程量清单计价规范》的制定依据是__。

A．FIDIC条款

B．建设部第107号令：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》

C．《中华人民共和国招标投标法》

D．国际惯例

E．我国当前的实际情况

10、产量的盈亏平衡分析的假定条件是，在一定时期内，都保持不变。

A：固定成本

B：单位产品的销售价格

C：生产数量

D：生产产品的需求量

E：单位产品的可变成本

11、合同生效时，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，但不能按照合同有关条款或者交易习惯确定，关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有。

A：质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行

B：价款不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行

C：报酬不明的，按订立合同时订立地的市场价格履行

D：政府定价的，应执行政府定价

E：履行地点不明确的，交付不动产，在不动产所在地履行

12、以下属于可行性研究各阶段内容的是__。

A．机会研究

B．初步可行性研究

C．项目建议书

D．可行性研究

E．项目评估

13、质量问题处理报告的主要内容包括（）。

A．调查情况与原因分析结果

B．处理的依据和处理方案

C．与质量问题相关的工程情况

D．实施处理中的有关原始数据、验收记录资料

E．对处理结果的检查、鉴定结论和处理结论

14、监理工程师对索赔的预防和减少要做到__。

A．正确理解合同规定

B．只为承包人提供力所能及的帮助

C．建立和维护监理工程师处理合同事务的威信

D．做好日常监理工作，随时与承包人保持协商

E．始终以业主的利益为重

15、下列工程监理企业资质标准中，属于专业乙级资质标准的有。

A：具有独立法人资格且注册资本不少于300万元

B：企业技术负责人为注册监理工程师并具有10年以上工程建设工作经验

C：注册造价工程师不少于2人

D：有必要的工程试验检测设备

E：2年内独立建立过3个以上相应专业三级工程项目

16、工程质量监控主体有__。

A．质量监督站

B．设计院

C．勘察单位

D．监理单位

E．建设单位

17、某分部工程双代号网络计划如图3-54所示(时间单位：天)，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。

A：所有节点均为关键节点

B：所有工作均为关键工作

C：计算工期为15天且关键线路有两条

D：工作1-3与工作1-4的总时差相等

E：工作2-7的总时差和自由时差相等

18、采用工程量清单方式招标，投标人投标报价的工作内容有。

A：以工料机费、企业管理费、利润之和生成单价

B：按照预算定额确定综合单价

C：确定分包工程费

D：按招标人列出的数值填写暂列金额且不得变动

E：按有关部门规定计算规费和税金

19、【例5·多选题】在应用前锋线比较法进行工程实际进度与计划进度比较时，工作实际进展点可以按该工作的进行标定。

A：已完任务量比例

B：尚余自由时差

C：尚需作业时间

D：已消耗劳动量

E：尚余总时差

20、建设工程合同管理的目标包括。

A：提高工程建设的管理水平

B：发展和完善建筑市场

C：培训合同管理人才

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

E：推进建筑领域的改革

21、下列文件中，属于施工合同组成部分的有。

A：合同协议书

B：中标意向书

C：投标文件中的施工组织设计

D：工程量清单

E：规范及有关技术文件

22、机械设备，主要是（）对工程质量有直接影响。

A．办公用设备

B．垂直和横向运输设备

C．施工安全设备

D．测量仪器和计量器具

E．操作机具

23、在确定拟建工程的了期目标时，需要在考虑__的基础上，对建设工程数据库中的数据加以调整。

A．强制性标准的提高

B．技术规范的发展对投资的影响

C．施工技术和方法的发展

D．施工机械的发展

E．法规变化对施工时间的限制

24、勘察设计单位的质量责任有。

A：必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的勘察、设计任务

B：不允许承揽超越其资质等级许可范围以外的任务，不得转包或违法分包

C：不得用其他单位的名义承揽业务或允许他人以本单位的名义承揽业务

D：代表建设单位对工程质量实施监理，并对工程质量承担监理责任

E：按照国家现行的有关规定、工程建设强制性技术标准和合同要求进行勘察、设计工作

25、FIDIC合同条件下，属于工程量清单以外支付项目的有。

A：暂列金额

B：动员预付款

C：保留金

D：价格调整费用

E：工程变更费用

中美合同法要约和承诺制度比较研究

中美合同法要约和承诺制度比较研究 郭科永K201102188 摘要：中国和美国合同法的要约和承诺制度既有共同点，也有显著区别，本文通过对中美合同法要约和承诺制度的比较研究，以期对减少中美间的贸易摩擦有着积极的作用。 关键词：要约承诺美国 随着经济全球化和政治多极化的到来，全球的贸易大国中国和美国的贸易往来越来越频繁，因此加强对两国合同法律制度的了解，不仅会减少贸易摩擦，而且反过来也能促进贸易增长。 一、我国合同法的规定 我国合同法第14条规定：“要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：(一)内容具体确定：(二)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束”。什么是具体确定的并没有明说，但合同法12条规定：“合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。”13条也规定受要约人对以上几项内容的变更就是对要约内容的实质性变更，构成新要约。由此可见这八项内容应该是对意思表示构成要约很重要．但合同法第61、62条又规定对质量、价款或者报酬、履行地点、履行期限、履行方式、旅行费用约定不明确的可以补充协议，不能达成协议的，法律也规定了相应的解决办法，所以这几项也不是必需的。合同法111

条规定对于违约责任没有约定或者约定不明确的，可以按照标的性质和损失大小，合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。至于解决争议的方法，按照中华人民共合同民事诉讼法和仲裁法的规定，有协议的按协议，没有的或者按照事后的协议申请仲裁，或者直接到法院解决。 由以上分析可见，我国合同法对要约的内容要求只有标的和数量以及确定的当事人是必需的，比《联合国国际货物销售合同公约》的规定还简单，该法中规定要约至少应包含标的、价格或确定价格的方法、数量或确定数量的方法三项内容，否则即会因缺乏明确性而对要约人或受要约人缺乏约束力。同时规定了要约人的有限制的撤销权，无论是从内容上还是从态度上我国合同法都尽量增强要约的有效性，由此可见对促进合同交易的决心。 在我国，受要约人于承诺时亦有很大的权利。一方面可以在不改变要约的实质性内容的前提下，决定合同的内容；另一方面，我国采取的是承诺通知到达生效的基本原则，所以受要约人在承诺到达要约人之前或之时都有撤销权。 二、美国合同法的规定 美国《统一商法典》和很多合同法著作，也对要约作了各种各样的定义，但基本不会离开要约是一方当事人对某些明确条款所作的同意表示这一含义。至于什么是明确条款，美国合同法认为必须达到可强制执行，否则不构成合同。如数量、期限等没有确定，就不能构成强制执行。但美国更重视要约的法律效用，即要约产生受要约人的承

要约与承诺案例

要约与承诺案例 1、要约邀请与要约 被告（某市一食品公司）欲购买原告（该市某渔业公司）的海产品，2007年5月20日被告通过电话与原告联系，请原告寄一份价目表。同年5月28日，被告收到一份价目表，其中载明带鱼单价每公斤18元，黄鱼单价每公斤22元。被告遂于当日与原告电话联系，称愿购买带鱼和黄鱼各2万公斤，但带鱼价应降至每公司16元，黄鱼价应降至每公斤20元，原告称，价目表规定的价格一般不能变，但由于被告要的量大，可以考虑降价，但需要研究后答复。次日，被告向原告正式发去函电，称“带鱼每公斤16元，黄鱼每公斤20元，各要2万公斤，可在一周内答复。如无异议，一周后正式订合同，6月份分批交货”。三天后，有另一家渔业公司向被告推销海产品，被告认为带鱼、黄鱼等价格合理，遂决定向该公司购买，双方订立了正式的合同。同年6月2日，原告给被告打电话，称同意按被告提出的价格出售，并已备齐带鱼、黄鱼各1万公斤，准备交货。被告称已与他人订立合同，故不必发货。双方发生争议，原告认为被告已构成违约，遂向法院提起诉讼，请求被告实际履行合同，接受货物并支付价款，并赔偿损失。

2、要约 在电视节目里夸下海口，却又拒绝兑现承诺的“世界陶王”邢良坤被洛阳小伙告上法庭，昨日，法院作出一审判决，邢良坤有可能失去自己位于大连的价值1600万元的三层小楼，还包括楼里的所有财产。 53岁的邢良坤现居住在大连，是我国著名的陶瓷艺术收藏家和鉴赏家。其作品被誉为“三分人工，七分神力”，被故宫博物院、英国维多利亚博物馆等100多个国家和地区的博物馆收藏。由于他的作品向来只送不卖，他本人又性情张扬，所以被称为“世界陶 王”、“陶瓷狂人”。 在邢的作品中，“吊球”是其代表作。他自称历时10年才作出此作品，其制作无人能仿。正因为如此自信，去年4月1日，“世界陶王”邢良坤在接受央视7套《乡约》栏目采访时，面对全国观众，他拿出自己的作品五层吊球说：“这是我第一件作品，到现在还是世界之谜。这里面不是拿铁丝绑上的，是死环套扣，一个一个包在里面，直到现在没有人摸索出来。”接着，他夸下海口，如果有人仿造出来，就把自己位于大连市中心的三层小楼、共计2000平方米、

合同法关于要约承诺内容的十个案例.doc

合同法案例 1. A公司和B公司签定一份儿童服装购销合同。A公司在4月1日发出要约，要求B公司在1个月内承诺。B公司于4月5日收到后即承诺。由于发生洪水导致该地区通讯中断，至5月5日承诺才到达A公司。A公司没有提出疑义。至5月20日，市场上儿童服装价格上涨，B公司以“市场价格有变，不能执行原合同”为由拒绝履行，而与C公司签定了买卖合同。B公司的承诺是否有效？为什么？ 答：（1）承诺的生效的含义：承诺通知到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。 （2）B公司的承诺有效；《合同法》规定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。在本案当中，虽然承诺到达要约人时超过承诺期限，但是“发生洪水导致通讯中断”属于不可抗力，B公司具有正当的抗辩理由。该承诺生效。 2.A向B发出要约，要约规定：“供应50台拖拉机，100匹马力，每台CIF香港3，500美元，订立合同后两个月装船，不可撤销即期信用证付款，请电复。”B 收到要约后，立即电复：“接受贵方要约，在订立合同后立即装船。”但A未作任何答复。买方的承诺是否有效？ 答：买方的承诺无效。在本案中，B在接到要约后“立即装船”的回复已经对A 的要约“两个月后装船”进行了根本性的变更和实质性的修改，所以不符合承诺的构成要件，属于新要约。而A并没有做出回复，视为合同未成立。 3.张某被某公司录用，于是决定请朋友王某餐馆吃饭以表庆祝，王某欣然同意，并依约而至。然张某最终未依约而至。王某为此花费费用(贺礼)约几百元。王某能否以张某违约为由，要求赔偿或另请吃饭？ 答：（1）要约的含义是希望和他人订立合同的意思表示。 （2）不能；在本案中，张某和王某属于好意施惠关系，并非民事活动，未产生民事法律关系。此外，张某的邀请不符合要约的构成目的，因为要约的缔结是以成立合同为目的的。所以本案并未成立合同，也就没有违约的可能，王某不能要求张某赔偿或另请吃饭。

第四批浙江省监理工程师人员名单

第四批浙江省监理工程师人员名单 1、安吉县工程建设监理有限公司（2人） 李升平廖钟海 2、北京北辰工程建设监理有限公司（6人） 刘家陆杨晓勇沈笠陈战沈坚王飞 3、北京地铁监理公司（3人） 宁芝敏方正旗杜林 4、北京方达工程管理有限公司（5人） 官余法陈爱华贺雷刘军刘满初 5、北京吉星工程项目管理有限公司（1人） 毛新华 6、北京敬业建设监理有限公司（9人） 程明卫张丽蒙李冲李南峰冉久巍傅祥高周振林张光国郑国立

7、北京希地环球建设工程顾问有限公司（1人） 沈华坚 8、北京中环工程建设监理有限责任公司（1人） 裴林珍 9、北京中联环建设工程管理有限公司（18人） 李东华周爱红邹秋根夏智张增丰汤万健兰松柏徐日联侯翔张正良徐华吴彬吴洵良童辉黄裕强皋峰罗业辉钱伟 10、苍南县建设工程监理有限公司（3人） 陈作峰郑星永胡万初 11、长兴县宏泰建设监理有限公司（2人） 丁仲其付汉民 12、淳安县通力建设监理有限公司（1人） 汪宝军

13、慈溪市城市建设监理有限公司（3人） 殷国贤岑立刚蒋振学 14、慈溪市建设工程监理咨询有限公司（20人） 董天央赵剑曹丽君许科文黄礼貌陶征文舒晓芝鲍辉孙风录童溪许迪新楼长长王树祥刘景霞余伟华孙波孙桑桑徐群海张斌军应启生 15、达华工程管理（集团）有限公司（1人） 汪中会 16、岱山县诚信建设监理有限责任公司（2人） 宋华军徐军 17、德清县建设监理有限公司（5人） 李铭夏燕岚姚国泉王大丰沈晓红 18、奉化市凯远工程咨询有限公司（4人） 蒋卫国胡祖元王啸杨圣刚

19、甘肃西北信诚工程建设监理公司（2人） 郑全悦胡贵明 20、海宁市建设监理咨询有限公司（7人） 孙肖峰李均雄宣永勤俞元峰韩凯东张林华蒋炳华21、杭州诚信投资建设管理有限公司（7人） 邓国兵陈军翔邓建龙胡天福孟建强祝海林俞晓峰 22、杭州大江建设项目管理有限公司（1人） 管仲义 23、杭州富阳工程建设监理咨询有限公司（2人） 夏永华俞国申 24、杭州广厦建筑监理有限公司（11人） 周建波杜见增王树鹏张仲武薛凌云史小锋胡庆陈坚钱卫军黄宵忭陈刚 25、杭州恒力建设工程监理有限公司（6人）

全国注册监理工程师考试模拟试题

2009 年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20 万元，耐用总台班为4500 台班，大修理间隔台班为900 台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10 元 B、8 元 C、6 元 D、7 元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1 立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/ 工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据

C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx 进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数 C、单项工程价格指数

要约与承诺

《招标投标法》第29条规定："投标人在招标文件要求提交招标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分”。这条规定与《合同法》中关于要约的规定有所不同。《合同法》第16条规定："要约到达受要约人时生效。"而投标书作为要约，在招标文件所规定的截止时间前，效力处于待定状态，投标人作为要约人可以处分投标书的效力。《合同法》第17条规定："要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。"而《招标投标法》中投标人只要在招标文件规定的截止时间前，书面通知招标人就可以撤回已提交的投标文件，也就是撤回要约。《合同法》并未规定要约可以补充、修改。但《招标投标法》中规定投标书在招标文件所规定的截止日期前，可以补充、修改已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。也就是说以投标截止时间前的最后补充、修改过的版本作为要约。《招标投标法》第45条规定："中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，中标通知书发出

后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当承担法律责任。《合同法》第26条规定："承诺通知到达要约人时生效。"第27条规定："承诺通知可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。"这说明《合同法》采取的到达生效主义。而中标通知书作为承诺却是发出后即发生法律效力，也就没有撤回承诺的可能，并且招标人和中标人均要受它的约束。《合同法》第25条规定："承诺生效时合同成立。"而中标通知书发出后，承诺虽发生法律效力，但在书面合同订立之前，合同尚未成立。《投标招标法》的这种特殊规定是为了适应招标投标的特殊情况，更加有利于对招标人和投标人双方的约束。中标通知书发出后，如果招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。但是这种法律责任并不是我们通常所认为的违约责任，因为此时合同尚未成立，这种法律责任是指缔约过失责任，由于招标人或者投标人的上述行为违背了诚实信用原则，给对方造成损失的应当承担赔偿责任，赔偿的范围不包括因为合同的订立所期望得到的利益，仅赔偿一种信赖利益的损失。

2017年度监理工程师(必修课)继续教育考试试题及答案

2015年度监理工程师继续教育必修课试题(74分带答案) C．施工主要技术采用特定专利的建设项目 2.监理职业责任保险属于风险管理策略中的()。 B．风险转移 3.在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是()。 C．投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收 4.工程监理与项目管理服务都是由社会化的专业单位为业主提供服务，但在服务的()方面有着本质区别。 B．性质、范围及侧重点 5.工程监理单位在建设工程项目的代表人是()。 C．总监理工程师 6.在建筑材料审核工作中，施工方提交的建筑材料报审表附件不包括()。 C．订货合同 7.企业对外履行社会责任的对象不包括()。 B．债权人 8.一般业主不能转移而必须自身承担的风险是() C．自然环境风险 9.建设工程项目管理信息化的实施模式中，比较适用于中小型、复杂性程度低工程项目的是()。 A．租用服务 10.开标时，由()检查投标文件的密封情况。 D．投标人或者其推选的代表或招标人委托的公证机构 11.根据《民用建筑工程节能质量监督管理办法》，不需要专业监理工程师采取旁站形式实施监理的是()。 C．门窗制作与安装 12.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的违规责任中，造成重大安全事故，构成犯罪的，对()，依照刑法有关规定追究刑事责任。 C．直接责任人员

13.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责不包括()。D．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故 14.某工程合同总融300万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料、构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。 B．150 15.根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，在施工准备阶段，工程监理单位应当编制监理实施细则的危险性较大的分部分项工程有()。 B．土方开挖工程 16.根据《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104—97），下列关于砌筑工程冬期施工的说法中错误的是()。 D．混凝土小型空心砌块可以采用冻结法施工 17.下列关于事故报告程序的陈述，错误的是()。 B．单位负责人接到报告后，先处理事故现场，待处理完毕后再向上级相关部门报告 18.对于监理单位以书面形式提交建设单位并要求作出决定的事宜，建设单位应在专用条件约定的时间内给予书面答复。逾期未答复的，视为() A．建设单位认可 19.《招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的()。 A．2% 20.在委托监理的建设工程中。监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的()。 C．独立性 21.根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 B．3 22.在教学科研综合楼案例中，监理机构的部门设置不包括()。 C．法律合约部门 23.下列关于标底的陈述，错误的是()。 A．一个招标项目设置多个标底 24.下列哪些选项不属于项目可行性研究的主要内容()。 B．融资方案分析

要约与承诺

二、电子合同的要约与要约邀请 根据我国《合同法》的规定，合同依法成立的要件之一是合同当事人经过要约和承诺两个阶段，并达成一致的意思表示。因此，电子合同的订立也表现为意思表示交互进行的要约与承诺过程。 要约又称发盘、发价或报价等。我国《合同法》第14条规定：“要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：(一)内容具体确定;(二)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。”电子合同的要约是指表意人通过网络发出希望与他人订立合同的意思表示。要约通常都具有特定的形式和内容，一项要约要发生法律效力，则必须具备特定的有效要件：一、要约必须具有订立合同的意图。二、要约必须向要约人希望之缔结合同的受要约人发出。三、要约的内容必须具体确定。四、要约必须送达受要约人。只有具备上述四个要件，才能构成一个有效的要约，并使其发出后产生应有的拘束力。 所谓要约邀请，又称引诱要约。我国《合同法》第15条规定：“要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。”在网络环境下进行的要约邀请，大都采用网络广告的方式来进行。要约邀请既可以向特定的人发出，也可以向不特定的人发出。由于要约邀请的目的不是与对方订立合同，而是希望对方向自己发出要约，因此内容无须具体明确。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等都属于要约邀请，但如果商业广告的内容符合要约要件的，则视为要约。 大陆法系和英美法系都对要约和要约邀请作出了实质性的区分，因为二者的法律后果是截然不同的。对于要约而言，如果对方作出了承诺，要约人即负有与之订立合同的义务，否则就应当承担缔约过失责任，而且要约在有些情况下是不得撤销的;对于要约邀请而言，其发出人则不负有这些义务，他可以自由地决定是否接受对方的意思表示，而且也可以随时撤销其已经发出的意思表示。 在传统的商业交易中，要约与要约邀请比较容易作出判断。在电子商务活动中，从事电子交易的商家在互联网上发布广告的行为到底应该视为要约还是要约邀请?[5]这是一个非常重要却一直存在争议的问题。由于互联网的特点就在于它能够以低廉的成本提供广泛的信息，这就使得网络广告的发展速度惊人。这些网络广告是否都是要约或要约邀请，值得研究。有人主张应将其视为要约邀请，因为这些广告是向不特定的多数人发出的。也有人主张应视为要约，因为这些广告所包含的内容是具体确定的，并涵盖了合同的主要内容。此外，还有人倾向于根据不同的情况分别予以解决，他们根据交易的性质将电子交易分为三类：销售实物、销售软件和网上服务。这种观点主张在第一种交易中，网络广告一般应视为要约邀请，而在后两种交易中，网络广告一般应视为要约。 笔者认为，较之前两种观点，第三种观点有一定的可取之处，但也有其局限性。因为，虽然电子商务是一种新型的交易模式，但其与传统商业活动的区别只是使用的媒介不同，其法律特征应当是相同的，从交易对象的种类出发，而不是以当事人的意思表示作为判断标准来区分要约与要约邀请，其结果必然是不准确的。所以，对于要约和要约邀请的区分标准，仍应根据前引《合同法》第14条的规定予以解决。具体来说，如果在网页上登载的广告包括商品的名称、图片、价格以及购买的有效时间等，应认定为要约;如果商品的信息不完整，例如商家为了吸引顾客，发布新产品的信息等，则属于要约邀请。 三、电子合同的承诺 承诺又称为接受或接盘，根据我国《合同法》第21条的规定：“承诺是受要约人同意要约的意思表示。”要约经受要约人承诺，表明当事人之间达成协议，合同即宣告成立。通过网络作出承诺，一般都是针对网络上发出的要约而作出的。承诺人既可以电子邮件的形式，

黑龙江省建设厅关于印发《黑龙江省建设工程项目管理试行办法》的通知

黑龙江省建设厅关于印发《黑龙江省建设工程项目管理试行 办法》的通知 【法规类别】建设综合规定 【发文字号】黑建建[2008]9号 【发布部门】黑龙江省建设厅 【发布日期】2008.03.10 【实施日期】2008.03.10 【时效性】现行有效 【效力级别】地方规范性文件 黑龙江省建设厅关于印发《黑龙江省建设工程项目管理试行办法》的通知 （黑建建[2008]9号） 各市、地建设局（建委），省农垦、森工总局建设局： 根据建设部《关于印发＜建设工程项目管理试行办法＞的通知》有关规定，现将《黑龙江省建设工程项目管理试行办法》印发给你们，请遵照执行。执行过程中有何问题与省建设厅建筑管理处联系。 二OO八年三月十日 黑龙江省建设工程项目管理试行办法

第一章总则 第一条为深化我省工程建设组织实施方式改革，加快与国际工程管理方式接轨，提高工程建设管理水平，保证工程质量和投资效益，依据建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》、《建设工程项目管理试行办法》，结合我省实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称建设工程项目管理是指建设工程项目管理企业（以下简称项目管理企业）受建设工程项目法人（以下简称委托方）委托，依据国家和地方政府批准的项目文件、有关建设工程的法律、法规，按照合同约定，代表委托方对建设工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和提供咨询服务。 第三条在本省行政区域内从事工程项目管理活动，实施对建设工程项目管理活动的监督管理，必须遵守本办法。 第四条省建设行政主管部门负责全省工程项目管理的管理工作。设区的市建设行政主管部门负责本行政区域工程项目管理的管理工作，并具体负责培训工程项目管理专业人才，指导和规范建设工程项目管理活动及工程项目管理合同的登记、审查、备案工作。 第五条非经营性政府投资项目，包括公共工程、公益项目的房屋建筑工程和市政基础设施建设项目应当积极推行项目管理工作。

监理工程师考试《质量控制》模拟试题

监理工程师考试《质量控制》模拟试题 1、在工程网络计划中，关键线路是指( )的线路。 A.单代号网络计划中由关键工作组成 B.双代号网络计划中无虚箭线 C.双代号时标网络计划中无波形线 D.单代号搭接网络计划中时距总和最小 标准答案：c 解析：在工程网络计划中，关键线路的概念正确的有：(1)除单代号搭接网络计划外，其它各种工程网络计划中总持续时间最长的线路;(2)在双代号网络计划中，由总时差最长的工作(关键工作)连接的线路;(3)在双代号网络计划中，由关键节点组成，且保证箭头关键节点最早时间等于箭尾关键节点最早时间加两节点间工作持续时间的线路;(4)在单代号网络计划中相邻工作时间间隔均为零的线路;(5)在双代号时标网络计划中无波形线的线路。特别注意：在双代号网络计划中不能单独用关键节点判定;在单代号中不能单独用关键工作判定;在单代号搭接网络计划中不能用持续时间之和最长判定关键线路。 2、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作D的总时差和自由时差( ) A.均为2周 B.分别为2周和3周 C.均为3周 D.分别为3周和2周 标准答案：d

解析：根据波形线的含义和TFi-j=min{LAGi-j,j-k+TFj-k｝，由于工作D箭线上有2天波形线，且紧后是实箭线，所以工作D 与其紧后工作的时间间隔为2天，自由时差也是2天;又由于工作H的总是差和自由时差均为1天，所以TFi-j=2+1=3(天)。故选择D项。 3、在第67题所示双代号时标网络计划甲，如果B、D、I 三项工作因共用一台施工机械而必须依次施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为( )周。 A.1 B.2 C.3 D.4 标准答案：b 解析：施工机械在现场的闲置时间是指相邻两项工作之间的时间间隔。充分利用开始工作的自由时差2周，将施工机械向后推迟2周调进，这样工作B与工作D之间的时间间隔为0，只有工作D和工作I之间的2周时间间隔，所以该施工机械在现场的最小闲置时间为：0+2=2周，故选B项。 4、工程网络计划的工期优化是指通过( )而使计算工期满足要求工期。 A.压缩关键工作的持续时间 B.改变关键工作之间的逻辑关系 C.压缩资源需求量小的工作的持续时间 D.减少非关键工作的自由时差 标准答案：a

2021年监理工程师考试真题题库(黑龙江省)

2021年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库 注意事项: 1. 本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细 解析。 1 .在实践中，建设工程实际投资不超过计划投资可能表现为 （。 A. 在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资 B. 在投资目标分解的较低层次上，实际投资在少数情况下超过计划 投资，但在投资目标分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资 C. 在投资目标分解的较高层次上，实际投资超过计划投资，但在投 资目标分解的较低层次上，实际投资均不超过计划投资 D. 实际总投资超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上, 都未出现实际投资超过计划投资的情况 E. 实际总投资未超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次 上，都出现实际投资超过计划投资的情况 第I 卷（选择 题）

答案：ABE 2．( )成为国际上大型工程咨询公司拓展业务的一个趋势。 A.为业主服务 B为承包商服务 C为贷款方服务 D.联合承包工程 答案：D【解析】虽然联合承包工程的风险相对较大，但可以给工程 咨询公司带来更多的利润，而且在有些项目上可以更好地发挥工程咨询公司在技术、信息、管理等方面的优势。采用多种形式参与联合承包工程，已成为国际上大型工程咨询公司拓展业务的一个趋势。 3．控制流程由有限循环的若干环节组成，其中处于投入与反馈之间 的环节是()。 A.转换 B输出 C对比 D纠正 答案：D 4．按管理主体分，建设项目管理不包括（）。 A.业主方的项目管理

B.设备供应单位的项目管理 C.监理单位的项目管理 D.施工单位的项目管理 答案：C【解析】按管理主体分，建设项目管理就可以分为业主方的项目管理、设计单位的项目管理、施工单位的项目管理以及材料、设备供应单位的项目管理。 5.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，大中型公用事业工程是指项目总投资额在（）万元以上的科技、教育和文化等项目。 A.1 000 B.2 000 C.3 000 D.5 000 答案：C 6.建设单位在领取施工许可证前，应按照国家有关规定办理（）。 A、工程开工报告 B、质量保修手续 C、工程质量监督手续 D、安全措施报告

全国注册监理工程师考试模拟试题

2009年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4500台班，大修理间隔台班为900台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10元 B、8元 C、6元 D、7元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据

C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数

2021年监理工程师考试复习试题题库(黑龙江省)

2021年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库 注意事项: 1.本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。 第I卷（选择 题） 1.关于监理机构与政府部门的协调，下列说法错误的是：（）。 A、建设监理合同可不送公证机关公证，直接报政府建设管理部门备案 B、发生重大质量事故后，应敦促承包商立即向政府有关部门报告 C、监理单位在进行质量问题处理时，要做好与质量监督站的协调答案：A 2.关于建设工程档案保管期限，下列说法正确的是（）。 A、永久”为80年，长期”为50年，短期”为30年 B、永久”为50年，长期”为25年，短期”为20年以下 C、永久”为永久保存，长期”为该工程的使用寿命，短期”为20 年以下 D、永久”为永久保存，长期”为50年，短期”为10年

答案：C 3．我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是( )。 A、项目决策咨询评估制度 B、工程招标投标制度 C、建设工程监理制度 D、项目法人责任制度 答案：A 4．监理单位对同类工程采用新材料、新工艺、新设备、新技术和实际效果及存在问题的相关信息收集，宜在( )阶段进行。 A.项目决策阶段 B设计阶段 C施工招标阶段 D施工阶段 答案：B【解析】设计阶段的信息收集的内容包括：(1)可行性研究报 告，前期相关文件资料，存在的疑点和建设单位的意图，建设单位前期准备和项目审批完成的情况。(2)同类工程相关信息(包含：采用新材料、新工艺、新设备和新技术的实际效果及存在的问题)。(3)拟建工程所在地相关信息。(4) 勘察、测量、设计单位相关信息。(5) 工程

合同的要约和承诺--相关案例

合同的要约和承诺相关案例 1.张某被某公司录用，于是决定请朋友王某餐馆吃饭以表庆祝，王 某欣然同意，并依约而至。然张某最终未依约而至。王某为此花费费用(贺礼)约几百元。王某能否以张某违约为由，要求赔偿或另请吃饭？ 答：（1）要约的含义是希望和他人订立合同的意思表示； （2）不能。在本案中，张某和王某属于好意施惠关系，并非民事活动，未产生民事法律关系。此外，张某的邀请不符合要约的构成目的，因为要约的缔结是以成立合同为目的的。所以本案并未成立合同，也就没有违约的可能，王某不能要求张某赔偿或另请吃饭。 2.某市三中因准备建立电脑室，需购买100台电脑，便向电脑公司 甲发出传真，要求以3000元的价格购买100台电脑，并要求甲在半个月内送货上门。传真发出后，学校收到了乙电脑公司的广告，其价格比甲公司的价格低5％并且能马上送货上门。于是，学校立即要求乙电脑公司送货上门。收货后，学校想起自己曾经答应过购买甲公司的电脑，便立即打电话联系退货。因电话没有打通，便派专人到甲公司联系退货事宜。学校派出的刚走，甲公司发来一传真，称同意学校意见，半个月内按时送货。学校派出的人到甲公司后，甲公司的人表示不能退货。半个月后，甲公司的货送到学校，可是学校拒收货物。于是甲电脑公司提起诉讼。学校应否承担责任?（涉及要约的撤回和撤销）

答：（1）要约的撤销：要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。 在本案中，三中向电脑公司甲发出的传真符合要约的构成要件，甲公司发来的承诺属于承诺。三中对要约的撤销并不符合“撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达要约人”的条件，所以三中对要约的撤销不能成立。 （2）在本案中，三中的要约并未失效，要约和承诺均已生效，所以三中不能单方面解除合同。综上所述，学校应当承担违约责任。3.广州A公司2008年3月1日以信件的方式向上海B公司发出要 约：“愿意购买贵公司儿童玩具1万件，每件价格100元，你方负责运输，货到付款，30天内答复有效。”3月10信件到达B公司，B公司收发员李某签收，但由于正逢下班时间，于第二天将信交给公司办公室。恰逢B公司董事长外出，2008年4月6日才回来，看到A公司的要约，立即以电话的方式告知A公司：“如果价格为120元/件，可以卖给贵公司1万件儿童玩具。”A公司不予理睬。 4月20日上海C公司经理吴某在B公司董事长办公室看到了A公司的要约，当天回去就向A公司发了传真：“我们愿意以每件100元的价格出售1万件儿童玩具。”A公司予第二天回电C公司：“我们只需要5000件。”C公司当天回电：“明日发货”。 问题： （1）2008年4月6日B公司电话告知A的内容是要约还是承诺？（2）A公司对2008年4月6日B公司电话不予理睬是否构成违约？

要约和承诺的撤回与撤销是怎样

一、要约和承诺的撤回与撤销是怎样 承诺撤回是指承诺人在承诺生效前有权取消承诺。是受要约人(承诺人)在发出承诺之后并且在承诺生效之前采取一定的行为将承诺取消，使其失去效力。根据到达主义，受要约人发出承诺通知后可以将其撤回，只要撤回的通知早于或者同时与承诺通知到达要约人。 要约的撤销，指在要约发生法律效力之后，要约人使其丧失法律效力而取消要约的行为。 承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。 受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。 受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。 二、要约的构成要件 1、要约是由特定人作出的意思表示。要约旨在与他人订立合同，所以，要约人必须是订立合同一方的当事人，这就要求要约人是特定之人。唯有如此，受要约人才能对之作出承诺，从而订立合同。 2、要约必须具有订立合同的意图。此点在合同法第14条第2项中已有规定，即要约应表明，一经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束，与之建立合同关系。实践中，应根据要约所实际使用的语言、文字和其他情况判断要约人是否决定与受要约人订立合同。

3、要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出。要约只有向要约人希望与之订立合同的受要约人发出，才能唤起受要约人的承诺，从而订立合同。然而，对于受要约人是否必须是特定的人，则有不同看法。本书认为，要约原则上应向特定的人发出（可以是一人，也可以是数人），但法律并不禁止要约向不特定人发出。 4、要约的内容必须具体、确定。所谓具体，是指要约的内容必须是合同成立所必需的条款（合同的主要条款）。所谓确定，是指要约的内容必须明确，不能含糊不清，使相对人难明其意。 三、要约与承诺的效力 1、要约效力。竞买人的报价在没有更高竞买人报价之前对其具有拘朿力。合同法第十七条规定了要约的撤回及撤回的条件，拍买中的要约是否也可以撤回，拍买法未作规定，实务中的认识和理解不尽一致。从立法上看要约的撤回是指非对话的意思表示，也就是说在要约没有到达受要约人之前，要约还没有发生法律效力时，要约人有撤回要约的权利。在拍卖的情况下拍卖人和竞买人之间是直接对话的意思表示，竞买人报价后立即到达受要约人即拍卖人，要约已经生效，对于生效的要约是不能撤回的。要约只有在有更高竞买人报价之后才失其拘朿力。同时拍卖中的要约与一般合同的要约也是有区别的。一般合同的要约通常对受要约人即承诺人没有任何的拘朿力，拒绝承诺不承担任何的法律责任。而拍卖中的要约由于是受承诺人要约邀请的引诱而作出的，故竞买人的要约只要符合拍卖人要约邀请的条件，拍卖人应该承诺否则将承担缔约上的过失责任。

注册监理工程师初始注册人员名单

附件 准予史一凡等808名注册监理工程师初始注册人员名单 北京市（48人） 史一凡吕福新钟咏梅沈 驹姜 妍王 焰张文清侯春霞冯虎宁刘振华陈顺强纪雪辉石 颉刘 俊张连仲李清泉杜小红陈 涛张中鸿胡冀龙张卫东熊贤泰刘亚伟王育新张建军王 芳刘宝准赵洪光牛 建候桂清韵刚斌郭 恒李旭东李俊平高玉林董立新张太君赵 瑞张 宇阮斌渊于仲离许孟喜贺春雷张东臣曹广全丁长群张庆文何 林 河北省（15人） 李 龙樊永杰乔虎虎李宏涛王建祥王延斌刘宏伟臧启发张锁秀付艳斌李才华赵利清董雅琳侯晓鹏隗晓暄 内蒙古自治区（10人） 马秀枝刘 姝季春梅李 婷杜 尧姜庆波汤晓平王战军庞腾宇高 健 辽宁省（7人） 刘晓宁李 鹏陈云鹏崔国江王建军于 莉王 爽 吉林省（21人） 曲艳辉刘亚杰罗春生田 志张建武党伟红王慧娟王慧丽陈维明刘玉霞张恩龙周 利张铁英杨国有阚 伦何文安刘 宇马勇刚张 鑫仲 洋张晓杰 黑龙江省（4人） 臧 强张晓军于建军黄景山 上海市（32人） 严利明任德权骆淑华崔李明于大威马浩人王百成于 辉孙 伟瞿文萍唐 杰袁建春沈 志董士民张晓伟杨俊华张振生杨月萍张业闯刘 勇高益均蒋 彬兰红飞李小洁刘海波穆庆龙王金河韦佃余吴爱泉向 羽

张 军周文宇 江苏省（68人） 陈洪利张春东刘国锋李普海陈炳良彭 云郭社桥李秀琴罗 峥陆丽莉王 军张红海戴 梅王丰昌卜朝辉刘 楠张 敏李孝全钱 平王敬宇张建军王 斌王桂林席长清张红霞陈红星胡明祥兰海彬韦俊水祝启伟孙宏军刘 学邱 林邓陶然郭瑞颖姚少强吉洪旺陈金明徐子林龙 凤马加彦沈 坚樊洲良朱炎峰潘传义吴玉宏孙海民曹金祥王 鑫周小兵郑健军胡顺泽何高仁练培松李万龙许建军常 勇王洪波秦丽敏赵光辉孙鸿昌戴世娟魏海侠徐国喜柏 松孙新宇王 健何玲珑 浙江省（36人） 李进锋李献忠刘 芳刘 峰起如华王艳杰杨洪占杨卫宁杨玉枝于 宏潘自根高启亮余增盛郑珍梅彭秋文李国庆周徐明黄永乐王广斌安纯领邓进财丁昭晖俞建良石立功李敬智王才富何华伟张绍良李素皊戴洪迁郭劲松罗东海李 平邓长贵严汝方俞 梁 安徽省（28人） 张海斌徐纪林吴 钢贾海霞褚 建陈廷江祝金奎王和亮陈嘉伟蒋 盛钱永梅王 俊杨自义王友林陶 峰张红军刘 冰许宏刚卫艾美翟松应王 平罗爱辉马 辉管 斌袁红宇李文桥王洪亮吴昊成 福建省（25人） 谢永平蓝学军游化林郑桂心陆志国林文希袁忠明雷鑫根谢金敢邹立平黄周魁林萍波李自伟江仁军许晋龙刘 刚游祖伟黄连发范新生曾晨晖蔡秀珠谭建国戴和良陈大云王祖雄 山东省（45人） 崔玉菊李天东贺树信冀成刚张宗明鲁发全秦艳红曹洪涛张风明邹温存张秀永王旭东陈 魏丁月玲赵丽姣任子军姜广强解方珍赵韵同袁 勇贝绍升岳跃进马雯雯肖 亮徐敬兵孙中海张祥康仇元峰王道森邱立满张 倩吴 峰陈 翀田 涛葛一清栗洪英彭启超朱静涛刘建海潘德新

监理工程师模拟试题——概论单选题

监理工程师模拟试题——概论单选题 1.工程建设监理是针对( )所实施的监督管理。 A 工程 B 工程项目 C 工程项目建设 D 工程项目施工 2.工程建设监理的( )是监理单位。 A 行为主体 B 行为客体 C 对象 D 责任主体 3.工程建设监理的实施需要( )。 A 上级主管部门批准 B 项目法人委托和授权 C 建设单位委托和授权 D 建设主管部门批准 4.监理单位是工程建设活动的“第三方”意味着工程建设监理具有( )。 A 服务性 B 独立性 C 公正性 D 科学性 5.工程建设监理是一种高智能的技术服务主要强调其( )。 A 服务性 B 独立性 C 公正性 D 科学性 6.工程建设监理的中心任务是( )。 A 三控制、二管理、一协调 B 质量控 制 C 三控制、一管理、一协调 D 控制工程项目目标 7.( )是围绕工程项目投资、进度和质量目标进行研究确定、分解综合、安排计划、风险管理、制订措施等项工作的集合。 A 目标规划 B 动态控制 C 组织协调 D 合同管理 8.工程建设监理要达到的目的是( )实现项目目标。 A 保证 B 圆满 C 力 求 D 积极 9.我国政府于( )宣布在我国实行建设监理制。 A 1978年12月29日 B 1984年10月26日 C 1988年7月25日 D 1989年7月28日 10.( )负责推进建设监理事业的发展。 A 国家计委 B 建设部 C 国务 院 D 国家计委和建设部共同 11.工程建设监理是监理单位受项目法人的委托，( )。 A 代表项目法人对工程项目实施的监督管理 B 对工程建设实施的监督管理 C 对工程项目进行约束和协调 D 对工程项目进行“三控制、二管理、一协调” 12.工程建设监理要依据国家批准的( )、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展。 A 工程项目建设文件 B 项目计划文件 C 项目设计文 件 D 项目可行性研究报告 13.工程建设监理要依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及( )合同开展。 A 设计 B 施工 C 材料设备供应 D 其他工程建设 14.国家建设部有权审批( )级监理单位的资质。 A 甲 B 乙、丙 C 甲、乙、丙 D 甲、乙 15.项目法人一般通过( )方式择优选定监理单位。 A 直接委托 B 公开招 标 C 邀请招标 D 招标投标 16.监理费从( )中列支，并核减建设单位管理费。 A 工程投资估算 B 工程概 算 C 工程预算 D 工程决算 17.工程项目建设监理实行( )负责制。 A 项目法人 B 项目经理 C 监理单 位 D 总监理工程师 18.监理单位实行( )制度。 A 审批 B 报批 C 资质管理 D 资质审批 19.监理单位应当按照核准的( )承接工程建设监理业务。 A 营业范围 B 资质等级 C 经营范围 D 业务范围 20.监理单位不得( )监理业务。 A 分包 B 发包 C 转让 D 转移 21.监理单位在监理过程中因过错造成重大经济损失的，应承担( )的经济责任和法律责任。 A 全部 B 部分 C 一定比例 D 一定

合同法之判断正误题附答案

合同法之判断正误题附答案 1．无行为能力人不能作为购买人订立买卖合同，但可以作为赠与人订立赠与合同。（错）生、变更和消灭各种民事权利义务的目的，并不一定能产生当事人预期的法律后果。（对）约人指定了特殊系统接受数据电文的，受要约人的承诺的数据电文被在该特定系统内阅读的时间，视为到达时间。（错）2．有名合同和无名合同的区分不是绝对的，无名合同如经法律确认或在形成的统一的交易习惯后可转为有名合同。（对）3．所谓合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的意思表示一致的协议。（对） 4．合同订立的过程表现为一种无须通过要约和承诺即可使双方当事人意思表示达成一致的民事法律行为。（错） 5．合同的成立时间与合同的生效时间未必一致。（对） 6．合同的订立人为限制行为能力人时，合同未必归于无效。（对） 7．代位权是债权人以自己的名义而非以债务人名义行使的权利。（对） 8．撤销权的行使仅限于无偿行为。（错） 9．对于尚未成立的合同或无效合同，同样也有合同变更问题。（错）10．合同的变更的范围内已使原来的债权债务关系得以消灭，所以尚未变更的部分即不能依然有效。（错）

11．解除可以法定解除，也可以约定解除。（对） 12．抵销的债，其标的物种类、品质必须相同。（错） 13．违约责任是当事人之间订立合同不能成功时，有过错方应当承担的法律责任。（错） 14．预期违约就是当事人之间约定在出现何种情况时应当承担的违约责任。（错） 15．法律管辖竞合是指某个行为或者某个主体处在该法律的管辖范围内。（错） 16．建设工程竣工后经验收合格后，方可交付使用；发包人要求不验收的，可以交付使用。（错） 17．承运人应当按照约定的或者通常的运输路线将旅客、货物运输到约定地点。（对） 18．合作开发合同的当事人应当按照约定进行投资，但不包括以技术投资。（错） 19．保管合同的寄存人向保管人交付保管物的，保管人必须给付保管凭证。（错） 20．受托人在处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，可以向委托人要求赔偿。（对） 21．赠与为一种要物合同。（对） 22．双务合同为有偿合同，有偿合同也为双务合同。（错）23．持续性合同之债务不履行适用终止；一时性合同则适用解除。（对） 24．利他合同是既为满足自己利益又为满足合同当事人之外