2016年造价工程师《工程计价》真题及答案解析
2016年造价工程师考试真题及答案解析
《建设工程计价》
一、单项选择题（共72题，每题1分，每题的备选选项中，只有1个最符合题意）
1.关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。
A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成
B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成
C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成
【答案】C
【justdo解析】非生产性建设项目总投资没有流动资金，故A错误；生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分，故B错误；建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，故D错误。
2.已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。
A.3.366
B.3.370
C.3.376
D.3.876
【答案】C
【justdo解析】废品损失费=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工器具费）=30×10%=3万元。
包装费=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工器具费+废品损失费+外购配套件费）=（30+30×10%+5）×2%=0.76万元。利润=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工器具费+废品损失费+包装费）=（30+3+0.76）×10%=3.376万元。
3.进口设备的原价是指进口设备的（）。
A.到岸价
B.抵岸价
C.离岸价
D.运费在内价
【答案】B
【justdo解析】此题是考查进口设备的概念，进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格，故B正确。
4.某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015年8月编制估算的税前造价为6000万元，已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加率、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价为（）万元。
A.6198.0
B.6201.2
C.6204.8
D.6208.6
【justdo解析】建筑工程在市区，因此城市维护建设税率取7%。工程结算造价实际即为含税造价，因此：结算造价（含税营业额）=6000/[1-3%-（3%×7%）-（3%×3%）-（3%×2%）]=6208.6万元。
5.根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的（）。
A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用
B.工人的安全防护用品的购置费用
C.地下室施工时采用的照明设施拆除费
D.建筑物的临时保护设施费
【答案】B
【justdo解析】夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用属于夜间施工增加费，故A错误；工人的安全防护用品的购置费用属于安全文明施工费里面安全施工的内容，故B正确；地下室施工时采用的照明设施拆除费属于非夜间施工照明费，故C错误；建筑物的临时保护设施费属于地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费，故D错误。
6.关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是（）。
A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润
B.材料的预涨费计入管理费
C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费
D.国外建筑安装工程费用的计算中，费用分摊比例的方法不包括浮动比例
【答案】C
【justdo解析】分包工程费包括分包工程的直接工程费、管理费和利润,故A错误;材料的预涨费计入直接工程费中的材料费，故B错误；开办费里面包含了工地清理费及完工后清理费，故C正确。
7.下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。
A.土地补偿费
B.青苗补偿费
C.拆迁补偿费
D.新菜地开发建设基金
【答案】A
【justdo解析】土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿,土地补偿费归农村集体经济所有，故A正确；青苗补偿费是因征地时对其正在生长的农作物受到损害而作出的一种赔偿，农民自行承包土地的青苗补偿费应付给本人，属于集体种植的青苗补偿费可纳入当年集体收益，故B 错误；拆迁补偿费用是在城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁，拆迁人应对被拆迁人给予补偿、安置，故C错误;新菜地开发建设基金指征用城市郊区商品菜地时支付的费用,这项费用交给地方政府，作为开发建设菜地的投资，故D错误。
8.关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。
A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算
B.研究实验费包括新产品试制费
C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费
D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费
【justdo解析】新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计拆除清理费。
9.某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为（）万元。
A.666.3
B.981.6
C.1306.2
D.1640.5
【答案】C
【justdo解析】10000×40%×[（1+6%）×（1+6%）0.5-1]+10000×60%×[（1+6%）×（1+6%）0.5×（1+6%）-1]=1306.2万元。
10.某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）。
A.366.4
B.449.6
C.572.8
D.659.2
【答案】B
【justdo解析】qj=（Pj-1+0.5Aj）?i
第一年建设期利息：3000/2×8%=120万元
第二年建设期利息：（3000+120+2000/2）×8%=329.6万元
汇总得：120+329.6=449.6万元
11.下列说法中，符合工程计价基本原理的是（）。
A.工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算
B.工程计价分为项目的分解与组合两个阶段
C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算
D.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价
【答案】C
【justdo解析】工程计价的基本原理在于项目的分解与组合，选项A表述的是工程计量的内容，故错误、同理B错误;工程单价包括工料单价和综合单价,故D错误。
12.关于工程定额，下列说法正确的是（）。
A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额
B.企业定额是企业内部使用的预算定额
C.补充定额只能在指定范围内使用
D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制
【答案】C
【justdo解析】劳动定额的主要表现形式是时间定额，机械消耗定额的主要表现形式是机械时间定额，同时也以产量定额表现，故A错误；施工定额是施工企业（建筑安装企业）组织生产和加强管理在企业内部
使用的一种定额，属于企业定额的性质，故B错误;地区统一定额主要是考虑地区性特点和全国统一定额水平作适当调整和补充编制，故D错误。
13.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。
A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示
B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码
C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码
D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示
【答案】B
【justdo解析】第三级表示分部工程顺序码，由两位数表示（分二位），故A错误；当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设罝不得有重码，故B正确C错误；补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成，故D 错误。
14.对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。
A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额
B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额
C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法
D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”
【答案】C
【justdo解析】按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法，故C选项正确。
15.采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是（）。
A.项目价值
B.服务内容
C.计算基础
D.费率和金额
【答案】D
【justdo解析】总承包服务费计价表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中，故D正确。
16.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。
A.筑路机在工作区末端的调头时间
B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间
C.机械在工作地点之间的转移时间
D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间
【答案】B
【justdo解析】末端的调头时间，属于不可避免的无负荷工作时间，故A错误；机械转移属于不可避免的中断工作时间，故C错误；装车数量不足属于损失的工作时间，故D错误。
17.若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程时间定额为（）工日/m3。
A.0.581
B.0.608
C.0.629
D.0.659
【答案】D
【justdo解析】规范时间=准备与结束工作时间+不可避免的中断时间+休息时间
规范时间占工作时间百分比=6%+3%+12%=21%
工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间=基本工作时间／（1-辅助时间%）=0.5/（1-4%）=0.521工日/m3时间定额=工序作业时间+规范时间=工序作业时间/（1一规范时间%）=0.521/（1-21%）=0.659工日/m3
18.某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。
A.29.79
B.32.6
C.36.00
D.39.27
【答案】C
【justdo解析】一次循环正常延续时间=∑（循环各组成部分正常延续时间）-交叠时间
=150+40+250+50+40-50=480s
机械纯工作lh循环次数=3600/480=7.5次
一小时正常生产率=7.5×0.750=5.625m3
产量定额=1小时的正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数=5.625×8×0.8=36.00m3/台班。
19.从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如下表所示。该工程材料的材料单价为（）元/t.
来源采购量（t）原价+运杂费（元/t）运输损耗率（%）采购及保管费率（%）甲600 260 1 3
乙400 240 1 3
A.262.08
B.262.16
C.262.42
D.262.50
【答案】B
【justdo解析】材料单价=[（供应价格+运杂费）×（1+运输损耗率（％））]×[1+采购及保管费率（％）]。工程材料的材料单价=（600×260+400×240）×（1+1%）×（1+3%）/（600+400）=262.16元/t。
20.某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，大修理周期数为4，一次大修理费为2000元，经常修理费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。
A.107.68
B.110.24
D.52.80
【答案】A
【justdo解析】台班折旧费=机械预算价格/耐用总台班=50000/1250=40元/台班
台班大修理费=一次大修理费×寿命期内大修理次数/耐用总台班=2000×（4-1）/1250=4.8元/台班
经常修理费=台班大修理费×经常修理费系数=4.8×60%=2.88元/台班
综上机械台班单价=台班折旧费+台班大修理费+台班经常修理费+机上人工费和燃料动力费
=40+4.8+2.88+60=107.68元/台班
21.完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，如人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。
A.6.05
B.5.85
C.7.00
D.7.15
【答案】D
【justdo解析】人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）×人工幅度差系数
定额人工工日消耗量=基本用工+辅助用工+超运距用工+人工幅度差
=（0.5+0.05+0.1）×（1+10%）=0.715工日/m3=7.15工日/10m3
22.下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。
A.场外运输损耗
B.工地仓储损耗
C.一般性检验鉴定损耗
D.施工加工损耗
【答案】D
【justdo解析】此题考查概念题，预算定额材料损耗量是指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等，故D为正确答案。
23.下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增加机械幅度差的是（）。
A.打桩机械
B.混凝土搅拌机
C.水磨石机
D.吊装机械
【答案】B
【justdo解析】砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增加机械幅度差，故B正确。
24.下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的是（）。
A.设备、工器具价格指数
B.建筑安装工程造价指数
C.单项工程造价指数
D.建设项目造价指数
【justdo解析】（1）设备、工器具费用的变动通常是由两个因素引起的，即设备、工器具单件采购价格的变化和采购数量的变化，并且工程所采购的设备、工器具是由不同规格、不同品种组成的，因此设备、工器具价格指数属于总指数。（2）由于采购价格与采购数量的数据无论是基期还是报告期都比较容易获得，因此设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。由（1）（2）知设备、工器具价格指数即属于总指数又可用综合指数形式表示。
25.某建筑工程报告期各项费用构成和各单项价格指数如下表所示，则该工程的建筑安装工程造价指数为（）。
人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润、规费、税金报告期费用（万元）1520 3200 580 600 700 价格指数 1.08 0.95 1.01 1.03 1
A.0.995
B.0.996
C.0.997
D.0.998
【答案】A
26.建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）。
A.是否选择了合理的物料消耗定额
B.是否符合工艺流程的柔性安排
C.是否使工艺流程中的工序合理衔接
D.是否符合节能清洁要求
【答案】D
【justdo解析】一般在选择生产方法时，从以下几个方面着手：①积极采用先进适用的生产方法②采用的生产方法是否与采用的原材料相适应③采用生产方法的技术来源的可得性④研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求。只有D选项属于技术方案中生产方法的选择。A、B、C答案均属于工艺流程方案选择的内容。
27.某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项目，预计建设期为3年，该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9，该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112，预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。
A.2.54
B.2.74
C.2.75
D.2.94
【答案】A
【justdo解析】拟建项目的建设投资C2=C1（Q2/Q1）xf=2×（50/40）0.9×（112/108）=2.54亿元
28.下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（）。
A.设备原价×设备安装费率（%）
B.重量（体积、面积）总量×单位重量（体积、面积）安装费指标
C.设备原价×材料费占设备费百分比×材料安装费率（%）
D.安装工程功能总量×功能单位安装工程费指标
【答案】B
【justdo解析】工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热估算，以单项工程为单元，以吨、立方米或平方米为单位即：安装工程费=重量（体积、面积）总量×单位重量（立方米、平方米）安装费指标。
29.按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。
A.开办费
B.非专利技术使用费
C.土地使用权取得费
D.生产准备费
【答案】C
【justdo解析】投资估算时对于土地使用权有特殊的处理规则：按照有关规定，在尚未开发或建造自用项目前，土地使用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发商品房时，将其账面价值转入开发成本；企业建造自用项目时将其账面价值转入在建工程成本。因此，为了与以后的折旧和摊销计算相协调，在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。故C正确。
30.关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）。
A.结构面积系数越大，设计方案越经济
B.房间平均面积越大，结构面积系数越小
C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关
D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关
【答案】B
【justdo解析】结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比）越小，有效面积越大，设计方案越经济，故A错误；结构面积系数除与房屋结构有关外，还与房屋外形及其长度和宽度有关，同时也与房间平均面积大小和户型组成有关。故C、D选项错误。
31.下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）。
A.超出原设计范围的重大变更
B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化
C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加
D.超出价差预备费的国家重大政策性调整
【答案】B
【justdo解析】允许调整概算的原因包括以下3点：①超出原设计范围的重大变更②超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加③超出工程造价价差预备费的国家重大政策性的调整。
由此可知B为答案。
32.某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/㎡。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100㎡该类建筑中铺贴地面面积为50㎡。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/㎡、190元/㎡。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。
A.2918.75
B.3413.75
C.3631.00
D.3638.75
【答案】D
【justdo解析】拟建工程造价指标=J+Q1P1-Q2P2
=[3600+（190-128）*50/100]*（1+25%）=3638.75元/㎡
33.某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98.假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。
A.3699.00
B.4590.75
C.4599.00
D.4623.75
【答案】D
【justdo解析】先使用调差系数计算出拟建工程的工料单价
类似工程的工料单价=4500×80%=3600元/㎡
在类似工程的工料单价中，人工、材料、施工机具使用费的比重分别为18.75%、68.75%和12.5%。
拟建工程的工料单价=3600×（18.75%×1.05+68.75%×1.03+12.5%×0.98）=3699元/㎡
拟建工程造价指标=3699×（1+25%）=4623.75元/㎡
34.关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是（）。
A.是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算
B.其成果文件一般不属于设计文件的组成部分
C.可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算
D.其价格性质为预期，不具有市场性质
【答案】C
【justdo解析】施工图预算是在施工图设计阶段对工程建设所需资金作出较精确计算的设计文件，故A、B 错误；可以是通过招标投标法定程序后施企工业根据自身的实力即企业定额、资源市场单价以及市场供求及竞争状况计算得到的反映市场性质的施工图预算价格，具有市场性质，故C正确，D错误。
35.实物量法与定额单价法编制施工图预算，编制步骤的主要差别在于（）。
A.列项
B.计算工程量
C.计算工料机费用
D.计算利润与管理费
【答案】C
【justdo解析】实物量法与定额单价法首尾部分的步骤基本相同，所不同的主要是中间两个步骤，即：①采用实物量法计算工程量后，套用相应人工、材料、施工机械台班预算定额消耗量，求出各分项工程人工、材料、施工机械台班消耗数量并汇总成单位工程所需各类人工工日、材料和施工机械台班的消耗量。②采用实物量法，采用的是当时当地的各类人工工日、材料和施工机械台班的实际单价分别乘以相应的人工工日、材料和施工机械台班总的消耗量，汇总后得出单位工程的人工费、材料费和施工机具使用费。综上得
知编制步骤的主要差别在于计算工料机费用程序不一样。
36.某单项工程的单位建筑工程预算为1000万元，单位安装工程预算为500万元，设备购置预算为600万元，未达到固定资产标准的工器具购置预算为60万元，若预备费费率为5%，则该单项工程施工图预算为（）。
A.1500
B.2100
C.2160
D.2268
【答案】C
【justdo解析】单项工程综合预算造价由组成该单项工程的各个单位工程预算造价汇总而成，计算公式如下：
单项工程施工图预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用=1000+500+600+60=2160万元
37.根据《标准施工招标文件》（2007年版），关于“分包和偏离问题处理”的内容应包括于（）之中。
A.招标公告
B.投标人须知
C.评标办法
D.合同条款与格式
【答案】B
【justdo解析】投标人须知总则主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述，对投标人资格要求的规定，对费用承担、保密、语言文字、计量单位等内容的约定，对踏勘现场、投标预备会的要求，以及对分包和偏离问题的处理，故B正确。
38.关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。
A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目
B.由承包人支配，按签证价格结算
C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付
D.不同专业预留的暂列金额应分别列项
【答案】D
【justdo解析】用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目指的暂估价，故A错误;暂列金额由发包人支配，按签证价格结算，故B错误;暂列金额可以用于因工程变更而发生的索赔支付，故C错误。
39.关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。
A.建设规模是指工程投资总额
B.工程特征是指结构类型及主要施工方案
C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求
D.施工现场实际情况是指自然地理条件
【答案】C
【justdo解析】建设规模是指建筑面积，故A错误；工程特征应说明基础及结构类型、建筑层数、高度、门窗类型及各部位装饰、装修做法，故B错误；环境保护要求，是针对施工噪声及材料运输可能对周围环境造成的影响和污染所提出的防护要求，因此C正确；施工现场实际情况是指施工场地的地表状况，故D 错误。
40.关注招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。
A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价
B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价
C.招标控制价超过标准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核
D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正
【答案】A
【justdo解析】国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，A正确；招标控制价应在招标文件中公布，在公布招标控制价时，除公布招标控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金，故B错误；招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核，故C错误；当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正，故D错误。
41.关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是（）。
A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标
B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开
C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价
D.公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【答案】D
【justdo解析】招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。同时规定，招标人设有最高投标限价的，QQ751210170整理应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价，故ABC错误；在公布招标控制价时，除公布招标控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金，故D正确。
42.招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。
A.专业工程估算造价
B.投标报价总额
C.分部分项工程费用
D.分部分项工程费与措施费之和
【答案】A
【justdo解析】总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，在计算时可参考以下标准：1）招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算。2）招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算。
3）招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算。所以正确答案为A。
43.施工项目投标报价的工作包括：①收集投标信息；②选择投标报价策略；③组建投标班子；④确定基础标价；⑤确定投标报价；⑥研究招标文件，以上工作正确的先后顺序是（）。
A.⑥①③②④⑤
B.③⑥①④②⑤
C.③①⑥②④⑤
D.⑥③①④②⑤
【答案】B
44.投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。
A.承包商任务
B.计价方式
C.付款办法
D.合同价款调整
【答案】B
【justdo解析】合同形式分析的内容是主要分析承包方式（如分项承包、施工承包、设计与施工总承包和管理承包等）；计价方式（如固定合同价格、可调合同价格和成本加酬金确定的合同价格等），故B正确。
A、C、D均属于合同条款分析的内容。
45.投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是（）。
A.企业定额
B.地区定额
C.行业定额
D.国家定额
【答案】A
【justdo解析】综合单价计算基础应根据本企业的实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目需要消耗的各种人工、材料、机械台班的数量，计算时应采用企业定额，在没有企业定额或企业定额缺项时，可参照与本企业实际水平相近的国家、地区、行业定额，并通过调整来确定清单项目的人、材、机单位用量，故A正确。
46.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。
A.分部分项工程量清单
B.措施项目清单
C.暂列金额
D.计日工
【答案】B
【justdo解析】措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定，故B正确。
47.下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致
B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致
C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的
【答案】C
【justdo解析】未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标。具体情形包括：
1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字。
2）投标联合体没有提交共同投标协议。
3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。
4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。
6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
综上可知C选项正确。
48.关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。
A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标
B.评标委员会可以接受投标人主动提出澄清
C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求
D.评标委员会有权直接确定中标人
【答案】C
【justdo解析】评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则，故A错误；评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正，故B错误；招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，只有授权后才有权确定中标人，故D错误。
49.某招标项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%，投标人甲同时投标1#、2#标段，报价分别为5000万元，4000万元。若甲在1#标段中标，则其在2#标段的评标价为（）万元。
A.3750
B.3800
C.4200
D.4250
【答案】B
【justdo解析】投标人甲在1#标段中标后，其在2#标段的评标可享受5%的评标优惠，具体做法应是将其2#标段的投标报价乘以5%，在评标价中扣减该值。故投标人甲2#标段的评标价=4000×（1-5%）=3800万元
50.关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）。
A.标高金分析首先应对风险进行评估
B.标高金分析应进行价值增值分析
C.标高金中不包括利润和风险费
D.标高金中的管理费主要指公司本部费用
【答案】B
【justdo解析】标高金由管理费、利润和风险费组成。由于标高金是带给总承包商的价值增值部分，因此首先要进行价值增值分析，然后对风险进行评估，选择合适的风险费率，故B正确。
51.国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）。
A.直接费
B.分包费
C.间接费
D.暂定金额
【答案】C
【justdo解析】国际工程标价中，对分包费的处理有两种方法（1）将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费（2）将分包费与直接费、间接费平行并列，在估算分包费时适当加入对分包商的管理费即可，故C正确。
52.工程延误期间，因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的，则（）。
A.承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整
B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整
C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整
D.无论何种情况，合同价款均应予调整
【答案】B
【justdo解析】若由于发包人原因导致了工程延误，则在延误期间内法律、行政法发横变化的风险依然由发包人承担，即合同价款应予调整。
53.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。
A.综合单价调高，措施项目费调增
B.综合单价调高，措施项目费调减
C.综合单价调低，措施项目费调增
D.综合单价调低，措施项目费调减
【答案】C
【justdo解析】综合单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减，故C正确。
54.施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元/t，2600元/t.则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）。
A.2280，2520
B.2310，2690
C.2310，2480
D.2280，2480
【答案】C
【justdo解析】如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
2400-[2200×（1-5%）-2000]=2310元/t
2400+（2600-2400×1.05）=2480元/t
55.根据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。
A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价
B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行
C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润
D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付
【答案】C
【justdo解析】投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中，故A错误；发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行，故B错误；每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付，故D错误。
56.根据《招标施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。
A.基准日后法律的变化
B.发包人更换其提供的不合格材料
C.发包人提前向承包人提供工程设备
D.发包人在工程竣工前占用工程
【答案】D
【justdo解析】基准日后法律的变化只有费用索赔，故A错误；发包人更换其提供的不合格材料只有工期和费用索赔，故B错误；发包人提前向承包人提供工程设备只有费用索赔，故C错误。
57.当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。
A.按照机械设备台班费计算
B.按照台班费中的设备使用费计算
C.自有设备按照台班折旧费计算
D.租赁设备按照台班租金计算
【答案】C
【justdo解析】在计算机械设备台班停滞费时，不能按机械设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费，按以下两种方法计算：（1）机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费计算。（2）承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算，故C正确。
58.某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素。根据《招标施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。
A.3天，6000元
B.1天，3000元
C.3天，4000元
D.1天，4000元
【答案】C
【justdo解析】（1）不利的地质条件施工企业可以索赔工期和费用（2）异常恶劣气候条件导致工程停工2天，工期可以索赔，但是窝工费用不索赔。所以工期为1+2=3天。费用10×100+15×200=4000元。
59.采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是（）。
A.只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期
B.非关键线路上的工作延误，不应索赔工期
C.如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值
D.该方法不适用于多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔
【答案】C
【justdo解析】网络图分析法是利用进度计划的网络图，分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期，故C正确；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差而成为关键工作时，可以索赔延误时间与时差的差值，若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题，故A、B错误；网络图分析法适用于各种干扰事件和多种干扰事件所引起的工期索赔，故D错误。
60.已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。
A.1600
B.4000
C.4800
D.6400
【答案】C
【justdo解析】T=P-M/N T=8000-（8000×20%）/50%=4800万元
61.由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。
A.按签约单价和签约数量
B.按实际采购单价和实际数量
C.按签约单价和实际数量
D.按实际采购单价和签约数量
【答案】A
【justdo解析】由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，
列入本周期应扣减的金额中，故A正确。
62.关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（）
A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算
B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整
C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人
D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算
【答案】D
【justdo解析】措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算，故A错误；
总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算，故B错误；暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人，故C错误；发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算，故D正确。
63.建设工程最终结算的工作事项和时间节点包括：①提交最终结算申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）
A.⑤③①②④
B.①②④⑤③
C.③①②④⑤
D.①③②⑤④
【答案】A
【justdo解析】（1）缺陷责任期终止（2）承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人签发缺陷责任期终止证书（3）承包人可按合同约定的份数和期限向发包人提交最终结清申请单（4）最终支付证书（5）最终结清付款。综上A正确。
64.施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。
A.和解协议书
B.造价认定书
C.行政调解书
D.仲裁调解书
【答案】D
【justdo解析】当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书，拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行，故D正确。
65.建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（）。
A.提交竣工结算文件之日
B.确认竣工结算文件之日
C.竣工验收合格之日
D.工程实际交付之日
【答案】D
【justdo解析】利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间①建设工程已实际交付的，为交付之日②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。由此可知D正确。
66.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列变更事项中属于设计变更的是（）。
A.基准控制点的调整
B.备品备件采购数量的调整
C.新增加的施工障碍处理
D.增加的附加实验
【答案】A
【justdo解析】设计变更的范围包括：①对生产工艺流程的调整②对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整③对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整④对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整⑤对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整⑥对执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更⑦其他超出合同约定的设计事项。由此可知A属于设计变更。
67.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）。
A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人
B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告
C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点
D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作
【答案】B
【justdo解析】发包人要求的变更以及采纳了承包人提交的变更建议书后决定的变更，应事先以书面形式通知承包人，故A错误；承包人接受此项变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算，故C错误；发包人接到承包人提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作，故D 错误。
68.FIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。
A.按星期计算单利
B.按星期计算复利
C.按月计算单利
D.按月计算复利
【答案】D
【justdo解析】承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额从业主应当支付之日起，按月计算复利，
收取延误支付期间的融资费，故D正确。
69.竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（）。
A.产权属于本单位的城市绿化
B.不能形成资产的城市绿化
C.产权属于本单位的专用道路
D.产权不属于本单位的专用道路
【答案】D
【justdo解析】非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，其产权不属于本单位的投资支出，故D正确。
70.关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是（）。
A.凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志
B.凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图
C.平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图
D.重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志
【答案】D
【justdo解析】凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图，故A错误；凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由承包人负责在原施工图（必须是新蓝图）上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图，故B错误;凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、
项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制，由施工原因造成的，由承包人负责重新绘图，故C错误；由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图，故D正确。
71.某建设项目由两个单项工程组成，其竣工结算的有关费用如下表所示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为100、120、60、40万元。则单项工程B的新增固定资产价值是（）万元。
项目名称建筑工程（万元）安装工程（万元）需安装设备（万元）
单项工程A 3000 -- --
单项工程B 1000 800 1200
A.3132.5
B.3135
C.3137.5
D.3165
【答案】B
【justdo解析】应分摊的建设单位管理费＝（1000＋800＋1200）/（4000+800+1200）×100＝50万元
应分摊的土地征用费＝1000/4000×120＝30万元
应分摊的建筑设计费＝1000/4000×60＝15万元
应分摊的工艺设计费＝800/800×40＝40万元
单项工程B新增固定资产价值＝（1000+800+1200）+（50+30+15+40）=3135万元
72.建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷（）。
A.应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除
B.应有承包人负责维修，费用由发包人承担
C.发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付
D.发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付
【答案】D
【justdo解析】发包人负责维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用；发包人委托承包人维修的，发包人应该支付相应的维修费用，故D正确。
二、多项选择题（共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
73.下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。
A.设备保管人员的工资
B.设备采购人员的工资
C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费
D.运输中的设备包装支出
E.设备仓库所占用的固定资产使用费
【答案】ABDE
【justdo解析】设备运杂费中包括的运费和装卸费是指，国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费；进口设备则由我国到岸港口或
边境车站起至工地仓库（或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费，故答案C错误。
74.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，计入企业管理费的是（）。
A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费
B.支付给企业离休干部的经费
C.施工现场工程排污费
D.履约担保所发生的费用
E.施工生产用仪器仪表使用费
【答案】ABD
【justdo解析】施工现场工程排污费属于规费，故C错误；施工生产用仪器仪表使用费属于施工机具使用费，故E错误。
75.应予计量的措施项目费包括（）。
A.垂直运输费
B.排水、降水费
C.冬雨季施工增加费
D.临时设施费
E.超高施工增加费
【答案】ABE
【justdo解析】应予计量的措施项目包括脚手架费、混凝土模板及支架费、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水降水,故答案是ABE。
76.关于生产准备及开办费，下列说法中正确的有（）。
A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用
B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用
C.包括正常生产所需的生活家具用具的购置费用
D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费
E.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算
【答案】AE
【justdo解析】在建设期内，建设单位为保证项目正常生产而发生的人员培训费、提前进厂费以及投产使用必备的办公、生活家具用具及工器具等的购置费用，包括：
（1）人员培训费及提前进厂费，包括自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等。
（2）为保证初期正常生产（或营业、使用）所必需的生产办公、生活家具用具购置费。
（3）为保证初期正常生产（或营业、使用）必需的第一套不够固定资产标准的生产工具、器具、用具购置费。不包括备品备件费。
（4）生产准备费=设计定员×生产准备费指标（元／人）。由此AE正确。
77.关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中正确的有（）。
A.单位工程直接费=∑（假定建筑安装产品工程量*工料单价）+措施费
B.单位工程概预算费=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金