文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程索赔意向书

工程索赔意向书

工程索赔意向书
工程索赔意向书

施工单位:*********有限公司2014年03月01日

工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书

致:*********监理有限公司(监理项目部)

兹有我施工单位施工的*********工程,在2014年02月25日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。

为了保证复工后的正常进行,停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地,现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育,等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

停工期间发生的费用及损失如下:

1: 施工人员的误工费;2:项目部管理人员的管理费;

3:机械设备的闲置费;4:材料损失的补偿费。

我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。

施工单位:

监理单位:

如何做好项目的变更索赔工作

如何做好项目的变更索赔工作 自从工程项目实行?项目法?管理后,经济核算成为项目管理的核心内容,争取项目效益最大化是每个施工企业永恒不变的追求目标。在各项开支规范化管理的前提下,项目利润的来源不外乎两个方面,一是合同工程,二是变更和索赔工作,因而变更索赔工作开展得如何,从一定程度上影响着项目收益的多少。 一、工程变更 在《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)中的合同通用条款中,对?变更?是这样解释的:业主或监理工程师对整个合同工程或其任何一部分的结构形式、质量、等级或数量做出的不同于原合同文件的变化、指令,它包括工程项目或数量的增减或取消。从对?变更?的解释中我们可以明确两点,一、对于工程项目的变更,业主或监理工程师有权决定,承包人没有这个权利。因此,变更必须取得监理工程师的业主的书面指令。二、工程变更的内容,要么增减工程项目,要么增减工程数量。当然其中的?减?可以理解为?减一部分?或?减完?(即取消)。 对于施工企业来讲,我们要着眼于有利于我方的变更,是否有利于我方的变更从以下几条来判断:1、是否有应得利润;2、在不损失我方利润的情况下,是否能够加快施工进度或提高工程质量;3、在不损失我方利润的情况下,是否方便我方施工;4、以上3项综合判断,如果判断变更对我方有利,则积极予以落实或执行,如果判断变更有损于我方利益,则想方设法维持原合同内容或做其它变更,使其

朝着有利于我方的方向进行。 从对变更的解释看,在变更工作中,施工企业好像是被动的,仅是执行人,其实,有利于我方的变更往往是施工企业主动,通过阅读合同文件、查阅施工图纸、察看施工现场,我们发现有些项目会给我方带来损失,我们就要主动提出变更,争取得到业主或监理工程师的认可,达到减损的目的。例如某公路工程中,合同要求我方为监理代表提供试验室及其设备,投标过程中的降价我方没有遵照招标人不能在此项上降价的要求,在此项目上降低了2244543元,如果依据合同执行,那么我方就要贴补2244543元,才能按要求建立好试验室。为避免这笔损失,在工程刚上场,我方就以各承包人有能力完成或委托完成项目的所有试验工作为由,提出取消建监理代表处试验室,经多方努力,最终获得批准,仅此一项,就避免了224万元的贴补损失。 有时,变更从?单价?上考虑可以获得更为直接的利润。《公路工程国内招标文件范本》(2003版本),合同通用条款中52.2款中明确?如果合同的工程量清单中,某一个支付细目所列的‘金额’或‘合价’超过签约时合同价格的2%,而且该支付细目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的25%,则该支付细目的单价或总额价应予以调整?。这一条款对某细目数量变更到一定程度如何处理有一个明确的阐述,抓住这一变价的条款,也可以争取部分利润。例如:某公路工程中?石方开挖?这一细目的变更达到了这一条件,遂将此变价申请书面上报监理和业主,使其重新确定了一个新的项目单价,在计量时将应补给我方的差价结算了回来。当然这一工作是在

索赔案例分析(1)知识交流

工程索赔案例分析 1、某工程施工单位在吊装屋架时,由于施工单位原因,一榀屋架掉落,建设单位要求对该屋架检测,经检测该屋架仍可使用,请问发生的检测费应由谁承担? 答:建设部发布的《建设工程施工合同(示范文本)》中关于安全施工的内容有如下条款:“承包人按工程质量、安全及消防管理有关规定组织施工,采取严格的安全防护措施,承担由于自身的安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。” 因此,如果屋架损坏,进行修复或重新购置及由此发生的其它费用由承包人承担。 而如果要对掉落的屋架进行使用,则对其进行的检测是必要和必须的,因为此时该产品有可能已成为不合格产品。而《建设工程施工合同(示范文本)》中关于材料设备供应有如下条款:“承包人根据专用条款的约定及设计和有关标准要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明。”此时,对屋架进行的质量检测应被视为承包人对其采购的材料设备提供产品合格证明的一种行为(或措施)。 因此,现场工程师有权对工程材料提出检验,如合格则二次发生的检验费应由业主承担,如不合格则由承包方承担。但是从该案例看,施工方存在重大失误,导致屋架存在质量隐患,工程师有权对该构件提出二次检验,发生的检验费不论合格与否都应由承包方承担,承办单位不能进行索赔。 2、工程是一个厂区60万平方场地平整项目,当时按邀请招标,无设计图无具体工程量,采用清单计价单价包干承包,并订立了施工合同。 问题:我方施工合同仅提出单价包干,单价固定,工程量不定,但无包干范围说明,未提措施费税金等项目(明显与当地省建设厅的文件要求不符)。且当时投标文件所列的清单单价为人机材管理费税金包干,因为没具体工程量所以没做措施费税金,现建设单位要求按单价包干结算无税费,我方要求税费,涉及金额XXX万元。 我方考虑中解决办法:A:参照相关清单计价规范及我方投标文件提出增加税费是否可行 B:参照相关索赔规范的做法,对甲方提出的结算书提出异议,双方协商,如无效则争取当地造价咨询公司出具书面鉴定报告,是否可行?答:施工方投标文件提出增加税费不可行,因为既然“当时投标文件所列的清单单价为人机材管理费税金包干”就说明单价是完全单价,是取完税的单价,所以没有调整的可能,即使找造价咨询公司,也要遵从合同约定。如双方协商不成,也可按合同条款约定的方法提请调解,也可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉. 3、本单位是公路施工企业,在投标时有一个圆管涵投标图只有数量没有图纸,我单位按常规圆管涵报价,后中标进场施工后发现施工图的圆管涵是非规则圆管涵,厂家需要完全重新定做,其单价远远高于我们的中标价,致使我单位蒙受损失,这种情况下可以向业主索赔吧,索赔的依据是什么呢?业主可能会说标前答疑时为什么没有提出来,或者当时投标时故意搞得不平衡报价,怎么回应呢? 答:可以索赔,属于业主应承担的风险,应当给予施工方工期顺延和费用补偿.索赔依据:发包方没有图纸,招标文件也未说明是“非规则圆管涵”,而标前答疑时未提出是回为没有发现,不平衡报价要有证据证明。 4、简单的说就是某项工作A根据计划应在2007.7.1开始实施,但是由于承包商的原因导致开工时间延迟了30天,即2007.8.1日才开始开工,但是由2007.7.4日开始,因为业主方临时供电不及时导致现场停工20天,也就是说即使承包方解决了问题,由于业主不能及时供电,承包方也无法施工,作为业主方向承包商索赔工期应该是多少天?答:索赔30天。前一件事情的延误时间与后一件事情的延误时间有重叠的话,以前一件事情结束的时间为准。 5、原投标施工图采用现场搅拌混凝土,现由于规划调整场地限制无法采用现场搅拌混凝土故改用商品混凝土,可否进行索赔。监理意见为:情况属实。答:可以索赔。索赔依据:因规划调整场地限制而引起施工条件的变化,属于有经验的承包商也无法预料的风险,此风险应由业主承担。 6、现有一改造工程,合同上第一部分的协议书第三条、合同工期的约定如下:开工日期:06.9.23(暂定,以监理批准的开工日期为准)竣工日期:06.11.22(暂定,以监理批准的开工日期为准)合同工

工程索赔报告

工程索赔报告书 xxx有限公司报告书 一、总论 前言:20116年11月25日,由xxx建筑工程有限公司与xxx有限公司(以下称贵司)投资建设的xxx有限公司新建厂区工程签署了土建(基础土方、结构、门窗、防火门等各种门、屋面、保温、地下室、公共部位的装饰装修等、室外 附属道路)、钢结构制作、安装;水电安装[含水、低压电、消防(含卷帘门)、通风弱电、室外附属安装内容等,(不含电梯产品的采购及安装)]幕墙(含外 铝合金门窗)等承包合同,该工程设计为现浇结构框架4层、钢框7层、钢排架 1层,总建筑面积14010㎡。合同工期为244天,计划开工日期2016年12月1日至2017年8月1日,在施工合同签署后,我司按照合同相关内容于合同签订后次日即进场施工,并搭设临时办公用房及生活设施,临时道路及文明施工 的必要设施设备,并加班加点在2016年12月10完成所有临时设施施工内容。在此期间我方多次要求贵公司按照合同专用条款1.6.1,和1.6.5提供地下管线图纸及全套施工图纸,以便及时编制施工组织设计、施工方案和施工进度计划, 并组织施工人员的配备,及工程开工的备案手续,但贵方于2017年1月12日 仅提了办公楼、综合楼、成品车间1、编织袋库、机修配电房、休息室、淋浴 房的图纸,圆筒仓图纸于2017年经多次变更后于2017年12月20日才提供,其最影响总工期的关键图纸主车间1及原料车间1图纸于2017年2月26日才 提供,基于此事我公司专门成立了工程开工前期施工项目部,委派王xxx为本 项目总指挥,组建了以xxx项目副经理现场前期负责人的项目部领导班子,抽

调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的前期施工建设,在正式开工前按 施工组织设计要求组织以xxx为项目经理的精干领导班子从技术和管理服务水 平等方面得到根本保证。我司于2016年11月25日正式进场施工,按照合同内容和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。为了满足施工现场材料的 需要,我司不但投入了几佰万元的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设 立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,2016年12月下旬所 有材料采购均已经签署合同,部分正在按照合同履行。2017年1月23日春节前,经全体工人加班加点已完成办公楼、综合楼、消防水池、编织袋、机修配电间、成品车间等全部基础施工,但由于圆筒仓变更虽经加班加点施工仍至原计划进 度延期了1个月的进度,在2017年2月10日春节后我项目部为弥补滞后的进度,在技术性民工很难招聘的情况下,承诺不低于2016年度12月工资待遇, 且保证月月兑现,并承担民工单边路费伙食供给制的许诺下,从千里之外的安徽、四川、河南等地选聘了几百名优质民工,同时在江苏苏北等地招聘了部分 民工,均签署了劳务合同书,至2017年2月14日,已招聘民工达76人,加上劳务班组负责人,共计80余人,现场已到工人80,为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我公司与民工承诺 如不能如期开工所有人工费及伙食费均按时支付。2016年12月31日前,我公司xxx有限公新建厂区项目部与所有劳务作业分包小组均签订了劳务合同索赔事项概述:2017年2月13日,当我司准备春节后开始投入大量工人赶工时,由于贵公司对质监、安监备案手续及开工许可证至今尚未办理不能继续 施工故贵方于2017年2月14日对我公司傲农项目部下达了停工通知,致使我 司的所有计划必须重新调整,也导致我司在人、材、物等多方面的损失和众多

工期索赔意向书

篇一:工期索赔意向书 竖井平台工期索赔意向书 致:山东龙信达监理咨询有限公司 兰坪县黄木水库建设管理局 兰坪县黄木水库导流输水隧洞由七个分部工程组成,分别是进口明渠及有压洞身段、闸门井段、坝轴线往上游无压隧洞段、坝轴线往下游无压隧洞段、出口消能段、出口明渠段、金属结构及启闭机安装七个分部工程组成。合同工期为290天,为保质保量按时完成导流输水隧洞工程,我项目部根据施工组织设计制定了详细的施工计划。于2012年2月29日开工以来,我施工单位一直按施工组织设计中的施工计划时间进行施工。原定于2012年8月份对竖井平台进行开挖,直到2012年11月3日才提供竖井平台开挖条件,致使工期延误95天,将会拖延后面竖井衬砌、交通桥开挖、交通桥衬砌、m7.5浆砌石护坡支护、启闭机房施工等工序时间。无法在合同工期内完工。根据通用合同条款中第13条规定,发包人未能按约定提供图纸及开工条件的,致使施工不能正常进行的,工期相应顺延。对此发生延长的施工日期95天要求进行索赔。 此! 致! 兰坪县黄木水库输水隧洞第01标项目部 2012年8月22日篇二:索赔意向书 索 赔 意 向 书 浙江金衢交通工程有限公司 第五合同段项目经理部 2011年3月25日 索赔意向书 由于2011年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一直不能开钻,导致灌注桩施工队一直怠工。计划2010年12月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。 以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失: 1、工期延误

2、工程机械停滞费用 3、有关施工人员和管理人员费用 以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合 同文件相关条款,业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿,以利于我部减少损失,更好的继续的履行合同的责任和义务。 此 致 第五合同段项目经理部 2010年3月25日篇三:工程索赔意向书 工 程 索 赔 意 向 通 知 书 施工单位:*********有限公司 2014年03月01日 工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书 致:*********监理有限公司(监理项目部) 兹有我施工单位施工的*********工程,在2014年02月25日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。 为了保证复工后的正常进行,停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地,现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育,等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。 停工期间发生的费用及损失如下: 1: 施工人员的误工费; 2:项目部管理人员的管理费; 3:机械设备的闲置费; 4:材料损失的补

工程索赔报告范本

工程索赔报告范本 工程索赔费用报告书 一、索赔成立 1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 二、工程索赔的依据 按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。 三、索赔事项概述 由我单位承建的,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测a区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。 根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。 根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。

通用条款中 2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存 在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。 四、索赔项目 索赔事件性质分以下几种:1、工期延长索赔,2、工程变更索赔,3、工程中断索赔,4、工期终止索赔,5、工程加速索赔,6、意外风险和不可预见因素索赔,7、其他原因索赔。 结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更,其中工期延长索赔分以下几部分组成: 1、人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。 2、施工机械费:因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。 3、管理费:因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。 4、利息:主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。 5、措施费:包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。 工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。 五、索赔计算 一、工程延期索赔 1、人工费:工日:17×54工日=918工日

索赔意向书包括的内容

工程费用补偿意向通知书 桩基施工时,清除地下障碍物发生的费用补偿意向书 致: 由于桩基施工过程中,地下障碍物较多,需配合机械挖出地下障碍物才能继续施工。 我方特向贵方标示对清除地下障碍物发生的费用予以补偿。 建设集团有限公司 2013-10-12篇二:索赔报告的内容 索赔报告的内容 索赔报告的具体内容,随该索赔事件的性质和特点而有所不同。但从报告的必要内容与 文字结构方面而论,一个完整的索赔报告应包括以下四个部分。 1.总论部分 一般包括以下内容: (1)序言。 (2)索赔事项概述。 (3)具体索赔要求。 (4)索赔报告编写及审核人员名单。 文中首先应概要地论述索赔事件的发生日期与过程;承包商为该索赔事件所付出的努力 和附加开支;承包商的具体索赔要求。 在总论部分之末,附上索赔报告编写组主要人员及审核人员的名单,注明各人的职称、 职务及施工经验,以表示该索赔报告的严肃性和权威性。 总论部分的阐述要简明扼要、说明问题。 2.根据部分 本部分主要是说明自己具有的索赔权利,这是索赔能否成立的关键。根据部分的内容主 要来自该工程项目的合同文件,并参照工程项目雇主所在国的法律规定。该部分中承包商应 引用合同中的具体条款,说明自己理应获得经济补偿或工期延长。 根据部分的具体内容随各个索赔事件的特点而不同。一般地说, 根据部分应包括以下内容: (1)索赔事件的发生情况。 (2)已递交索赔意向书的情况。 (3)索赔事件的处理过程。 (4)索赔要求的合同根据。 (5)所附的证据资料。 在写法结构上,按照索赔事件发生、发展、处理和最终解决的过程编写,并明确地全文 引用有关的合同条款,使雇主和工程师能历史地、逻辑地了解索赔事件的始末,并充分认识 该项索赔的合理性和合法性。 3.计算部分 索赔计算的目的,是以具体的计算方法和计算过程,说明自己应得到的经济补偿的款额 或延长时间。如果说根据部分的任务是解决索赔能否成立,则计算部分的任务就是决定应得 到多少索赔款额和工期。前者是定性的,后者是定量的。 在款额计算部分,承包商必须阐明下列问题: (l)索赔款的要求总额。 (3)指明各项开支的计算依据及证据资料。 承包商应注意采用合适的计价方法。至于采用哪一种计价法,应根据索赔事件的特点及 自己所掌握的证据资料等因素来确定。其次,

(完整版)工程索赔报告书实例

工程索赔报告书 (某某)工程索赔报告书 一、总论 前言:2006年4月,乙公司参与了由甲公司(下称贵司)投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标,且我司获得中标,中标价为671.121万元,该工程设计为全框架四层现浇结构,建筑面积12302.84㎡。在施工合同尚没有签署时,贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工,并要求加班加点,必须在2006年8月25前完成所有施工内容。按照贵司要求和监理工程师指示,迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了永川项目部,委派汪某为本项目总指挥,组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。我司于2006年4月20日正式进场施工,按照设计施工内容和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,2006年5月上旬所有材料采购均已经签署合同,部分正在按照合同履行。2006年5月31日前,施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。进场施工前及施工过程中,在技术性民工很难招聘的情况下,承诺不低于重庆市2005年度平均工资待遇,且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上,且承担民工单边路费的许诺下,从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工,同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工,均签署了劳务合同书,至2006年5月31日,工地民工达126人,加上劳务班组负责人,共计130余人,实行三班倒轮休制,加班加点施工。为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我司投资数万元搭建工棚,购买空调,创造良好的施工环境。2006年5月31日前,我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行,施工现场如火如荼。

工程索赔申请书

工程索赔申请书

注:本表由索赔单位填写,一式三份,经项目监理机构签收后,索赔与被索赔单位各一份,监理机构一份。 索赔报告书 2016年4月,省第四工程参与了由市水务投资集团投资建设的市太平溪综合治理三条支流截污干管工程项目(第二标段)工程招投标,且我单位获得中标,中标价为20404581.39元,该工程施工容为市太平溪综合治理三条支流中坨院溪截污干管工程。该工程施工合同于2016年6月21日签订,合同约定工期200天。按照建设单位要求和监理工程师指示,我单位自2016年7月5日接到开工令后进场,编制并向建设单位递交了施工组织设计和施工进度计划,成立了相应的施工项目部,委派卓为本项目总指挥,组建了以卓为现场负责人的项目部领导班子,抽调我单位技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,按照设计施工容和建设单位要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。但由于甲方原因,致使施工场地土地未征收到位,不具备施工条件,致使我单位自2016年7月5日进场至2016年11月5 日迟迟无法进场组织施工,直

接导致我单位在人、材、机等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任,造成多项直接和间接损失。 特提如下索赔要求: (1)人工费。主要包括:A、项目部管理人员; (2)施工机械损失(租赁机械:大宇230挖机、现代245挖机、神钢250挖机2台,共4台;工程车车牌渝BS5061、渝BM2693、湘NIC070、湘NOE428、渝BL6890、鄂AK9237、渝BR0705、贵CD1691、渝BD0029、湘NIC310、渝BN9175,共11台)因未能正常开工,造成挖机租赁合同违约,需赔偿挖机、工程车闲置费; (3)工地管理费。指我单位按照计划工作量与实际工作量差异而额外支付的工地管理费,包括A、房屋租赁费;B、为了满足建设单位施工期限要求,我单位加大施工现场人员配置和各方面管理而增加的支出。 索赔事件发生情况:我单位从2016年7月5日正式进场至2016年11月5日,除我单位与监理工程师及建设单位正常往来的工作联系外,三方没有任何分歧意见,特别是我单位在接到业主的相关指令后,均在

建筑工程索赔意向书

篇一:工程索赔意向书 工 程 索 赔 意 向 通 知 书 工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书 致:北京大学口腔医院门诊部 北京华厦工程项目管理有限责任公司 由于北京大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰,无法继续施工,受到干扰的时间有8月29日至9月12日,9月18日至9月19日,9月27日至10月3日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。 我方特向贵方表示费用及工期索赔意向,期间发生了如下损失: 1、施工人员窝工补偿费、进出场费。 2、设备窝工补偿费、进出场费。 3、其他相关的企业管理费、现场经费。 抄报:北京国信建业工程管理有限公司 北京中建华通建设发展有限公司 2011-10-5 篇二:工程索赔意向书 工 程 索 赔 意 向 通 知 书

施工单位:*********有限公司 2014年03月01日 工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书 致:*********监理有限公司(监理项目部) 兹有我施工单位施工的*********工程,在2014年02月25日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。 为了保证复工后的正常进行,停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地,现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育,等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。 停工期间发生的费用及损失如下: 1: 施工人员的误工费; 2:项目部管理人员的管理费; 3:机械设备的闲置费; 4:材料损失的补偿费。 我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。 施工单位: 监理单位: 篇三:索赔意向书 索 赔 意 向 书 浙江金衢交通工程有限公司 第五合同段项目经理部 2011年3月25日 索赔意向书 由于2011年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一直不能开钻,导致灌注桩施工队一直怠工。计划2010年12月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。

索赔意向书

工程索赔意向通知

书 工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书 致:重庆市继兴工程监理有限公司(监理项目部) 由于小康汽车长寿基地压铸车间工程于2011年7月19日早上7点50分发生事故后,建委立即对相邻的曲铸和缸盖车间工程同时发出了停工通知,当即三个工程同时停工。经过一周的调查处理,工伤事故处理基本结束。随即我司向建委申请复工,建委回复必须待建设单位完成报建手续办理完成施工许可证后才能复工。 为了保证复工后的正常进行,停工期间现场机械设备、周转材料一律停置在工地,现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全整改,等候及时复工。项目至今处于全面停工状态,给我公司造成较大的经济损失和工期拖延。 我部(缸盖车间)按程序特向监理机构表示费用及工期索赔意向,并将在适当时间向监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。 期间发生了如下费用及损失: 1、施工人员窝工补偿费用。

2、设备窝工补偿费用。 3、材料损失的补偿费用。 4、其他相关的企业管理费、现场经费等补偿费用。 后附缸盖车间停置机械设备,周转材料和人员统计表。 以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件第款第项,合同文件第款第项的规定,业主应对我部(缸盖车间)上述发生的费用给予补偿,以利于我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 报送:重庆小康汽车集团有限公司 此! 致! 重庆钢铁(集团)建设工程有限公司 缸盖车间项目部 2011年8月2日

关于缸盖车间项目停工后的补偿报告 致:重庆小康汽车集团有限公司 重庆市继兴工程监理有限公司项目监理部 我公司承建的缸盖车间项目,由于压轴车间2011年7月19日上午发生“7.19”较大安全生产事故,项目至今处于全面停工状态,给我公司造成较大的经济损失和工期拖延。根据施工合同第条第项由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和增加费用,并支付合理利润。 我公司要求贵公司按合同及相关规定在正式复工前,赔付我公司由此造成的相关损失并顺延工期。(具体损失材料、机械、人员数量附后)

工程索赔申请书

工程索赔申请书 工程名称:怀化市太平溪综合治理三条支流截污干管工程项目(第二标 段) 注:本表由索赔单位填写,一式三份,经项目监理机构签收后,索赔与被索赔单位各一份,监理机构一份。 索赔报告书 2016年4月,湖南省第四工程有限公司参与了由怀化市水务投资集团有限公司投资建设的怀化市太平溪综合治理三条支流截污干管工程项目(第二标段)工程

招投标,且我单位获得中标,中标价为20404581.39元,该工程施工内容为怀化市太平溪综合治理三条支流中坨院溪截污干管工程。该工程施工合同于2016年6月21日签订,合同约定工期200天。按照建设单位要求和监理工程师指示,我单位自2016年7月5日接到开工令后进场,编制并向建设单位递交了施工组织设计和施工进度计划,成立了相应的施工项目部,委派沈卓为本项目总指挥,组建了以沈卓为现场负责人的项目部领导班子,抽调我单位技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,按照设计施工内容和建设单位要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。但由于甲方原因,致使施工场地土地未征收到位,不具备施工条件,致使我单位自2016年7月5日进场至2016年11月5 日迟迟无法进场组织施工,直接导致我单位在人、材、机等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任,造成多项直接和间接损失。 特提如下索赔要求: (1)人工费。主要包括:A、项目部管理人员; (2)施工机械损失(租赁机械:大宇230挖机、现代245挖机、神钢250挖机2台,共4台;工程车车牌渝BS5061、渝BM2693、湘NIC070、湘NOE428、渝BL6890、鄂AK9237、渝BR0705、贵CD1691、渝BD0029、湘NIC310、渝BN9175,共11台)因未能正常开工,造成挖机租赁合同违约,需赔偿挖机、工程车闲置费; (3)工地管理费。指我单位按照计划工作量与实际工作量差异而额外支付的工地管理费,包括A、房屋租赁费;B、为了满足建设单位施工期限要求,我单位加大施工现场人员配置和各方面管理而增加的支出。 索赔事件发生情况:我单位从2016年7月5日正式进场至2016年11月5日,除我单位与监理工程师及建设单位正常往来的工作联系外,三方没有任何分歧意见,特别是我单位在接到业主的相关指令后,均在合理范围内予以处理,没有任

索赔意向书

工程索赔意向通知书

工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书 致:重庆市继兴工程监理有限公司(监理项目部) 由于压轴车间2011年7月19日上午发生“7.19”较大安全生产事故。事故发后生,项目部立即组织人员对施工区和生活营地进行隐患排查、整改工作。并于当日下午接到重庆市长寿区建设委员会停工通知。 接到建委发的停工通知后,除施工区门卫值班外,其余的施工人员于2011年7月21日全部撤离施工现场。项目至今处于全面停工状态,给我公司造成较大的经济损失和工期拖延。 我部(缸盖车间)按程序特向监理机构表示费用及工期索赔意向,并将在适当时间向监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。 期间发生了如下费用及损失: 1、施工人员窝工补偿费、进出场费用。 2、设备窝工补偿费用。 3、材料损失的补偿费用。 4、其他相关的企业管理费、现场经费等补偿费用。 以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件第款第项,合同文件第款第项的规定,业主应对我部(缸盖车间)

上述发生的费用给予补偿,以利于我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 报送:重庆小康汽车集团有限公司 此! 致! 重庆钢铁(集团)建设工程有限公司 缸盖车间项目部 2011年8月2日

关于缸盖车间项目停工后的补偿报告 致:重庆小康汽车集团有限公司 重庆市继兴工程监理有限公司项目监理部 我公司承建的缸盖车间项目,由于压轴车间2011年7月19日上午发生“7.19”较大安全生产事故,项目至今处于全面停工状态,给我公司造成较大的经济损失和工期拖延。根据施工合同第条第项由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和增加费用,并支付合理利润。 我公司要求贵公司按合同及相关规定在正式复工前,赔付我公司由此造成的相关损失并顺延工期。(具体损失材料、机械、人员数量附后) 重庆钢铁(集团)建设工程有限公司 缸盖车间项目部 2011年8月2日

工程索赔意向书

工程暂停施工造成损失费用补偿意向书 致:** 由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。事故发生后,项目部于*月*日上午*时许,接监理部口头通知要求工程全面停工,立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查,以防灾害再次发生,造成人员伤亡。项目部接到通知后,立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理*号工程暂停指令单。 项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求:“*”。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求:“除大坝标的抗洪抢险人员外,其余各主标(包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场”,同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》,接通知后我部认真组织在*月*日下午将全部人员撤出工地。 进入*月下旬天气好转后,监理部及业主电话通知我部,安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。我部接到通知后积极组织人员于*月*日进场相继完成了营地搬迁等工作。并于*年*月*日接监理部工程复工指令单,通知本标段于*年*月*日全面恢复施工。期间我标段发生了如下费用及损失: 1、施工人员窝工补偿,进退场费用; 2、设备窝工补偿费用;

3、材料损失的补偿费用; 4、撤退时业主拆除我部营地等损失; 5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用; 以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件第*款第*项、合同文件第*款第*项、合同文件第*款第*项及合同文件第*款第*项的规定,业主应对我部上述发生的费用给予补偿,以利我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 此! 致! **项目部 *年*月*日

工程索赔通知书

工程索赔通知书 篇一:关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书 关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的索赔意向通知书 至:营口嘉裕置业有限公司***********监理单位: 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目,主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工,5#楼的主体工程施工已完成到到11层,2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。xxxx年xx月xx 日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告),造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展,项目至今处于全面停工状态,给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。 我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向,并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。 期间发生了如下费用及损失:1、施工人员窝工补偿,进退场费用; 2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用,各种工种费用及特殊工种工资等费用; 3、材料租赁费用及材料损失补偿费用; 4、实际完成工程量等费用及工期索赔;

5、其它临时设施费用及相关企业管理费用,现场经费等补偿费用。以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同的第款第项,合同文件的第款第项规定,业主应对我部上述的费用给予补偿,以利于我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。此致! *****建筑工程公司 年月日 关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的补偿报告 至:营口嘉裕置业有限公司***********监理单位: 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目,主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工,5#楼的主体工程施工已完成到到11层,2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。xxxx年xx月xx 日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告),造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展,项目至今处于全面停工状态,给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。根据施工合同xxx部分中由发包方引起工程的暂停施工造成工程延期的,承包方有权向发包方延长工期和增加费用,并支付合理的利润。(附合同) 我发就以下事项向贵方提出索赔意向报告(具体损失及材料、机械、人员数量附后) *****建筑工程公司

施工现场项目索赔范本

阳光城·丽兹公馆工程 工 程 索 赔 报 告 书 编制单位: 编制时间:

一、现场情况论述; 1.1、丽兹公馆示范区项目情况如下:我司于2014年1月20日参加阳光城丽兹公馆招投标,于2014年4月30日接到贵司口头通知我方中标,在施工合同尚没有签署时,贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工,并要求加班加点,必须在2014年7月底前完成所有施工内容。于2014年5月1日立即进场施工,按照设计施工内容和贵司要求周密部署,精心施工。为了满足施工现场材料的需要,我司不仅投入了几百万的现金保障施工资金,并在项目部设立了材料采购组确保在施工前所有材料到场,保证数量及质量。施工过程中,因工期紧迫,正值炎热的天气,我方组织劳务工人24小时不间断工作日夜赶工,且在施工过程图纸变更较大,我方施工方案及现场人员组织不断调整,因此引起劳务费用及现场管理人员管理费用等一大笔费用的增加;于2014年7月底圆满按工期及质量要求完成全部施工任务,并于2014年8月份投入使用,为贵司的楼盘销售工作提供了第一步保证。 1.2、我方按合同约定于2014年6月底将本工程预算书上报至贵司,因贵司第三方审核单位未确定推迟至9月底进行预算工作核对,过程中因贵司提供图纸无法计算原因重新出图,历经一个月半后得以继续核对,然截止目前为止示范区转固定总价合同未得出最终签字版的补充协议,贵司只按原暂定合同429万元支付我方工程款(我司完成产值约1100万),以导致我方从结束工程直至目前钢材款项及其他大型材料商的欠款,因不能及时支付导致的违约金赔付、并我方贷

款款项巨大增加巨额利息费用、及产生其他的经营费用。 1.3、阳光城·丽兹公馆一期现场情况如下:场地移交时间与原合同约定移交日期存在滞后现象,原合同签订一期开工(移交)日期为2014年6月15日,实际最早的移交场地时间为5#楼2014年7月18日,最晚移交为1#楼2015年9月24日,截止目前为止仍有6#楼及2/3面积车库未移交。按照贵司要求,我方在进场后62位管理人员均已到位,但交付场地时间相对原合同晚一个月乃至一年多或更长,导致我方管理人员不能充分发挥最佳工作效率,相应管理费用、经营费增加;加之现场开挖土方的时间及部位不稳定,造成施工方案及人员的不断变化,机械租赁时间相应延长引起机械租赁费用的增加,且导致我方现场材料的来回倒运、每次拉土完后现场需一而再的重新打扫以便政府检查,与此同时,不规律不定日期的土方开挖及拉土,造成现场无法按正常情况给予统一管理,费用增加。 1.4、我方于2014年8月22日接到贵方关于阳光城项目预售形象通知,后立即召开会议进行关于此事项进度计划的商议,并与贵方项目部达成一致的进度节点。按照确定的节点及实际场地移交时间,其中3#楼、4#楼为非正常施工工期,且自场地移交起正值罕见的多雨季节,加大了施工难度及增加了不少不确定因素,为保质保量的达到贵司2014年9月的预售节点,我方翻倍增加各工种突、各类材料翻倍进场保证不窝工、机械昼夜运行,同时夜间及下雨时段采取相关措施来完成工作任务。 二、索赔根据部分及事件处理;

工程误工索赔审批稿

工程误工索赔 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

1. 停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理 签过的停工,复工单,一般人员是每天每人15元,管理费是人工费的 20%,机械停滞费按机械台班的40%走。如果有干扰的话,可以计取干扰费用 2. 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期 延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔): 费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面 人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。 设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。 保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。(反之,取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时,承包人的保函金额相应折减,则合同价内的保函手续费也应扣减。) 3. 停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业 主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润,以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。 4. 停工索赔分为两个方面:

1、如果是承包商的原因造成停工,业主是否进行索赔,要看停工是否会影响到 总工期,不影响的话就不涉及费用,一般合同中都有关条文。 2、如果是业主方面的原因造成停工,承包商从费用和工期两个方面进行索赔: 索赔费用包括人工窝工费、机械停滞费、停工期间的管理费用。 (1)人工窝工费应按窝工人数、天数、工日单价计算; (2)机械停滞费的计算要区分是租赁机械还是自有机械,租赁机械停滞费应按实际台班租金加上每台班分摊的机械调进调出费计算,自有机械一般按台班折旧费计算。 (3)停工期间的管理费用包括现场管理费及企业管理费,按一定的比例计取。停工一般不会影响到工程量的变动,所以不存在利润索赔。 工期索赔主要是要求顺延工期。 5. 想按合同上有没有依据,如果没有的话,看你损失了什么损失人工按工日计 算,损失材料按材料的市场价计算,机械损失按误工费+损耗费+油钱计算,完后合计计取定编税金。

工程索赔报告书范本两篇

工程索赔报告书两篇 篇一:(某某)工程索赔报告书 一、总论 前言:20XX年4月,乙公司参与了由甲公司(下称贵司)投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标,且我司获得中标,中标价为671.121 万元,该工程设计为全框架四层现浇结构,建筑面积12302.84 ㎡。在施工合同尚没有签署时,贵司通 知我司按照招投标相关内容进场施工,并要求加班加点,必须在 20XX 年8 月25 前完成所有施工内容。按照贵司要求和监理工程师指示,迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了永川项目部,委派汪某为本项目总指挥,组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。我司于20XX年4月20日正式进场施工,按照设计施工内容和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,20XX年5 月上旬所有材料采购均已经签署合同,部分

正在按照合同履行。20XX年5月31日前,施工需要钢材、木材已经 全部采购并运抵工地。进场施工前及施工过程中,在技术性民工很难 招聘的情况下,承诺不低于重庆市20XX年度平均工资待遇,且保证月月兑现和满足总工程量在12000 方以上,且承担民工单边路费的许诺下,从1000 里之外的奉节县选聘了几十名优质民工,同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工,均签署了劳务合同书,至20XX年5月31日,工地民工达126人,加上劳务班组负责人,共计130余人,实行三班倒轮休制,加班加点施工。为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我司投资数万元搭建工棚,购买空调,创造良好的施工环境。20XX年5 月31 日前,我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行,施工现场如火如荼。 索赔事项概述:20XX年6月1 日,当我司施工现场全面正规化、正常化,正在紧锣密鼓,井井有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工,且工程已经完成基础部分和第一层的主体结构工程时,贵司单方决定将食堂及活动中心由招标文书确定的四层全框架改建为两层,原三、四层施工内容全部取 消,致使我司的所有计划必须重新调整,也导致我司在人、 材、物等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任,造成多项直接和间接损失。索赔要求:由于我司向贵司索赔的事由是贵司单

相关文档