2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题

2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题(1)

1.《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：( C )。

A.中标人报价最低

B.经评审的合理低价

C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。

D.经评审的合理低价且不低于成本

2.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求( D )撤销该合同。

A.建设行政主管部门

B.工商行政管理部门

C.合同管理部门

D.人民法院

3.施工合同文件正确的解释顺序是( C )。

A.施工合同协议书→施工合同专用条款

→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单

或预算书

B.施工合同协议书→中标通知书→施工

合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单

C.施工合同协议书→中标通知书→施工

合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单

D.施工合同协议书→中标通知书→投标

书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用

条款

4.施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由( B )承担所有差价。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.承包人与发包人协商

5.当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应( D )。

A.以工程量清单中的工程量为准

B.以施工图中的工程量为准

C.以上面A、B两者的平均值为准

D.在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整

6.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为( D )。

A.不低于工程价款0%，不高于工程价款60%

B.不低于工程价款40%，不高于工程价款70%

C.不低于工程价款40%，不高于工程价款80%

D.不低于工程价款60%，不高于工程价款90%

7.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是( A )。

A.违约方当事人客观上存在违约行为

B.违约方当事人主观上有过错

C.守约方当事人客观上存在损失

D.由合同当事人在法定范围内自行约定

8.以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该( B )。

A.作为独立费列入主体工程工程量清单中

B.建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同

C.作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中

D.建设单位与主体结构承包商签定指定

分包合同

9.建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的( C )预付安全防护、文明施工措施费。

A.0%

B.40%

C.50%

D.60%

10.我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为( D )。

A.一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日

B.一类工2元/工日，二类工0元/工日，三类工27元/工日

C.一类工8元/工日，二类工4元/工日，三类工0元/工日

D.一类工40元/工日，二类工7元/工日，三类工4元/工日

2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题(2)

1.建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为( ACE )。

A.迁建项目

B.自筹资金

C.新建项目

D.中外合资

E.改建项目

2.工程造价的特殊职能表现在( ABCE )。

A.预测职能

B.控制职能

C.评价职能

D.监督职能

E.调控职能

3.清单计价法的分部分项工程费包括( ABC )。

A.人工费

B.材料费

C.机械费

D.措施项目费

E.规费

4.材料采购保管费包括( ACDE )。

A.采购费

B.场外运输费

C.工地保管费

D.仓储损耗

E.仓储费

5.清单计价法的施工机械费构成包括( ABCD )。

A.折旧费

B.大修理费

C.人工费

D.燃料动力费

E.管理费

6.承包人具有( ABC )情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。

A.将承包的建设工程非法转包的

B.将承包的建设工程违法分包的

C.已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的

D.超越资质等级承包的

E.工期延误的

7.工程建设定额具有( BCE )的特征。

A.计划性

B.科学性

C.系统性

D.强制性

E.时效性

8.施工定额的作用表现在( ACDE )。

A.是企业计划管理的依据

B.是企业提高劳动生产率的手段

C.是企业计算工人劳动报酬的依据

D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础

E.是企业组织和指挥施工生产的有效工具

9.在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由( AD )组成的。

A.基本用工

B.人工幅度差

C.辅助用工

D.其他用工

E.超运距运费用工

10.工程量清单计价方法的作用是( ABCE )。

A.有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标

B.有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来

C.有利于业主获得最合理的工程造价

D.有利于国家对建设工程造价的宏观调控

E.有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势

2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题(3)

1.《工程量清单计价规范》的特点是( ACDE )。

A.强制性

B.市场性

C.实用性

D.竞争性

E.通用性

2.我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是( ABDE )。

A.企业内部核算、制定企业定额的参考依据

B.指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算

C.国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据

D.编制建筑工程概算定额的依据

E.建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据

3.设计概算的主要作用可归纳为：

( ABCD )。

A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据

B.是控制施工图设计和施工图预算的依据

C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据

D.是考核建设项目投资效果的依据

E.是建设项目签订贷款合同的依据

4.按计价方式划分合同形式,一般分为( ABE )。

A.总价合同

B.成本加酬金合同

C.风险包干合同

D.固定费率合同

E.单价合同

5.法律责任的类别包括( ACDE )。

A.行政法律责任

B.连带法律责任

C.刑事法律责任

D.民事法律责任

E.经济法律责任

6.合同法的基本原则是( ACDE )。

A.平等、自愿原则

B.权利与义务相统一的原则

C.遵守法律、维护社会公共利益的原则

D.公平、诚实信用原则

E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

7.《担保法》规定的担保方式有( BCDE )。

A.保函

B.抵押

C.保证

D.留置

E.定金

8.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括( ABCDE )。

A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

B.工程造价管理机构的价格调整

C.经批准的设计变更

D.发包人更改经审定批准的的施工组织设计(修正错误除外)造成费用增加

E.双方约定的其他因素

9.我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为( ABCD )。

A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的

B.施工合同估算价在00万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的

C.重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的

D.总投资在2000万元人民币以上的

E.政府投资、融资金额在50万元以上的

10. 我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括( ACDE )。

A.现场安全文明施工措施

B.环境保护费

C.工程定额测定费

D.劳动保险费

E.税金

1.某建设项目，当i=5%时，净现值为25万元;当i2=20%时，净现值为-42万元，则该建设项目的内部收益率为( B )。

A.<5%

B.在5%至20%之间

C. >20%

D.无法判定

2.某项目初期投资额为3000万元，此后从第一年年末开始将有950万元/年的净收益，若寿命期为6年，6年的残值为零，i=0%，则该项目的净现值为( D )。

A.56

B.23

C.842

D.37

3.某项目初期投资额为2000万元，从第一年年末开始每年净收益为480万元。并已知(P/A，0%，5)=3.7908和(P/A，0%，6)=

4.3553，则该项目的动态投资回收期为( C )年。

A.4.7

B.5.33

C.5.67

D.4.83

4.对工程量清单概念表述不正确的是

( D )。

A.工程量清单是包括工程数量的明细清单

B.工程量清单由招标人提供

C.工程量清单是招标文件组成部分

D.工程量清单业包括工程数量相应的单价

5.编制工程量清单最主要的依据是( C )。

A.工程量清单的标准格式

B.工程数量的多少

C.工程量清单的项目设置规则

D.工程量的计算规则

6.在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( B )。

A.定额工程量

B.实体工程量

C.实体工程量+损耗工程量

D.定额工程量+损耗工程量

7.采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法(D)的特点。

A.满足竞争需要

B.有利于实现风险合理分担

C.有利于标底管理和控制

D.有利于业主对投资的控制

8.在我国目前的情况下，工程量清单计价作为一种市场定价模式，主要在工程项目的(A)过程中使用。

A.招标投标

B.可行性研究

C.扩初设计

D.竣工决算

9.某工程的工程量清单由于设计变更引

起新的工程量清单项目，除合同另有约定外，其相应的综合单价(B)。

A.应由发包人提出，承包人同意

B.应由承包人提出，发包人确认

C.应由发包人直接确定

D.应由造价管理部门确定

10.在招投标阶段运用工程量清单计价办法确定的合同价格需要在施工过程中得到实施和

控制，工程量清单计价制度要求采用( A )的合同计价方式。

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.可调价格合同

2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题(5)

1.下列不属于工程造价职能的是：( D )。

A.预测职能

B.控制职能

C.评价职能

D.核算职能

2.下列不属于工程建设其它费用的是：( D )。

A.工程监理费

B.土地使用权出让金

C.联合试运转费

D.施工单位临时设施费

3.以下对工程造价含义的理解，正确的是( B )。

A.工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产

B.工程造价的直意就是工程的建造价格

C.投资者与承包商的管理目标总是一致的

D.通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格

4.工程造价( B )特征是一个逐步深化.逐步细化和逐步接近实际造价的过程。

A.单件性计价

B.多次性计价

C.方法多样性

D.组合性计价

5.在进口设备类别中，下列( A )交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿采用。

A.卖方在进口国的港口或内地交货

B.卖方在出口国装运港交货

C.卖方在出口国内陆的某个地点交货

D.以上都不正确

6.控制工程造价最有效的手段是( C )。

A.精打细算

B.强化设计

C.技术与经济相结合

D.推行招投标

7.( C )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平.经济效益的关键。

A.价值工程

B.招标投标

C.合同管理

D.可行性研究

8.某人预计5年后需一笔10万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买( B )元建设债券，才能保证5年后获得10万元资金。

A.62100

B.61390

C.66666

D.78400

9.某项目建设期内每年年初贷款分别为300万元.400万元和500万元，年利率10%.若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为( D )万元。

A.1576.63

B.1734.29

C.2098.49

D.2308.34

10.对资金时间价值的理解，正确的是( A )。

A.它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，随时间产生增值

B.若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在

C.利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式

D.等量资金在各个时间点上的价值是相

等的

2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题(6)

1、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则(C)

A、允许投标单位补充填写

B、视为废标

C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中

D、由招标人退回招标书

2、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是(D)

A、费用由工程师承担，工期由承包人承担

B、费用由承包人承担，工期由工程师承担

C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商

D、费用和工期由承包人承担

3、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为(B)万元。

A、2.56

B、4

C、8

D、6

4、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是(D)

A、成本加固定百分比酬金确定的合同价

B、成本加固定金额酬金确定的合同价

C、成本加奖罚确定的合同价

D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价

5、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择(B)

A、总价合同

B、单价合同

C、成本加酬金合同

D、以上合同类型均合适

6、施工图设计阶段的计价是(B)。

A、投资预算

B、预算造价

C、概算造价

D、合同价

7、进口设备的原价是指(B)。

A、FOB价

B、抵岸价

C、合同价

D、到岸价

2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题(7)

1、建设工程施工费用按“人工费+机械费”或“人工费”为计算基数，人工费、机械费是指( )。

A.直接工程费中的人工费

B.直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费

C.直接工程费及施工措施费中人工费+机械费

D.直接工程费中人工费和机械费，其中机械费包括大型机械设备进出场及安拆费

2、以“人工费+机械费”为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为( )。

A.直接工程费+措施费+综合费用

B.人工费+机械费提供

C.分部分项工程清单项目费 +措施项目清单费

D.分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单

3、《浙江省建设工程计价规则》适用于( )。

A.适用于工程量清单计价模式

B.适用于定额计价模式提供

C.既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式

D.工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用转

4、按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入( ) 。

A.直接费中的措施费

B.直接工程费中的材料费

C.间接费中的规费提供

D.间接费中的工具用具使用费

5、以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是( )。

A.模板及支架费

B.大型机械设备进出场及安拆费

C.二次搬运费提供

D.材料检验试验费

6、下列哪一选项是正确的( )。

A.招标人提供的分部分项工程量清单项

目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。

B.招标人提供的分部分项工程量清单数

量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。

C.招标人提供的分部分项工程量数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。

D.清单项目中项目特征或工程内容发生

变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价

7、工程量清单表中项目编码的第四级为( )。

A.分类码

B.具体清单项目码

C.节顺序码

D.清单项目码

8、按照现行规定，下列哪项费用不属于材料费的组成内容 ( )。

A.运输损耗费

B.检验试验费

C.材料二次搬运费

D.采购及保管费

9、按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单( )。

A.必须由招标人委托具有相应资质的中

介机构进行编制

B.应作为招标文件的组成部分

C.应采用工料单价计价

D.由总说明和分部分项工程量清单两部

分组成

10、关于工程量清单计价模式与定额计价模式，下列正确的是( )。

A.工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价

B.工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同

C.工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担

D.定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程

2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题(8)

1、工程量清单中的项目编码，采用十二位阿拉伯数字表示。其中一、二为( )。

A.附录顺序码

B.专业工程顺序码

C.分部工程顺序码

D.分项工程项目名称顺序码

2、零星工作项目表中的人工、材料、机械名称和相应数量，应由( )提供。

A.设计院

B.建设单位

C.清单编制人

D.投标单位自行确定

3、分部分项工程量清单中项目的工程量计算原则上是按实体安装就位的( )计算。

A.净尺寸

B.净尺寸加上规定的预留长度

C.净尺寸加上损耗

D.净尺寸加上规定的预留长度和损耗

4、消火栓系统中用的焊接法兰阀门，应套用( )项目编码。

A. 030607002

B. 030701006

C. 030701007

D. 030803003

5、在编制工程量清单时，空调水系统调试费，应如何计算工程量( )?

A.按项目编码030807001设置项目计算

B.按项目编码030904001设置项目计算

C.由投标单位自行计算，并计入措施项目费中

D.由投标单位自行计算，并分摊到分部分项工程量清单的综合单价中

6、在编制通风空调工程量清单时，帆布软接，应如何计算工程量( )?

A.按项目编码030903019设置项目，工程所用的帆布软接均应计算

B.按项目编码030903019设置项目，但通风机、风机盘管所用的帆布软接不需计算

C.按项目编码030903002设置项目，连接风口所用的帆布软接需计算

D.帆布软接不单设清单项目

7、在编制给排水、采暖、燃气工程量清单时，埋地管道的挖填土方工程量，应如何计算工程量( )。

A.包含在管道安装项目清单中，不单独计算

B.应按清单计价规范附录A相关项目编码单独列项

C.应按清单计价规范附录D相关项目编码单独列项

D.应设补充项目编码单独列项

8、单根管道绝热工程中，当管道长度为100m、管外径500mm、绝热层厚度80mm时，其绝热层体积为( )。

A. 12.56

B. 12.97

C. 15.12

D. 16.21

9、在第二册电气设备安装工程定额中，超高增加费费适用于操作高度离楼板地面( )m以上的工程。

A. 4

B. 4.5

C. 5

D. 6

10、在第二册电气设备安装工程定额中，轻型铁构件系指结构厚度在( )mm以内的构件。

A.2

B.3

C.4

D.5

2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题(9)

1、在第二册电气设备安装工程定额中，小型交流异步电机检查接线项目中的未计价主材有( )。

A.金属软管

B.金属软管活接头

C.电机提供

D.金属软管和金属软管活接头

2、在第二册电气设备安装工程定额中，电缆保护管采用焊接钢管G50沿墙暗敷，套用定额( )。

A. 2-539

B. 2-539基价*0.5

C. 2-002

D. 2-03

3、在第二册电气设备安装工程定额中，接地母线、避雷线敷设，均按延长米计算工程量，其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加( )%的附加长度计算。

A. 3.9

B. 4

C. 4.9

D. 5

4、在第七册消防设备安装工程定额中，室内单出口消火栓DN65(带卷盘)安装套用定额( )。

A. 7-05

B. 7-06

C. 7-05基价*.2

D. 7-06基价*.2

5、在第六册工业管道工程定额中，管道预安装(衬里钢管除外)，其人工费按( )的人工费乘以系数2.0。

A.直管安装提供

B.直管安装+管件连接

C.直管安装+管件连接+法兰安装

D.直管安装+管件连接+法兰安装+阀门安装

6、在第六册工业管道工程定额中，挖眼接管三通支线管径小于主管径( )时，不计算管件工程量。

A. /2

B. /3

C. /4

D. /5

7、在第六册工业管道工程定额中，中压螺纹法兰安装，按低压螺纹法兰项目乘以系数( )。

A. .

B. .2

C. .3

D. .4

8、在第六册工业管道工程定额中，一般管架制作安装项目，适用于单件重量在( )Kg以内的管架制作与安装。

A. 00

B. 200

C. 500

D. 000

9、在第八册给排水、采暖、燃气工程定额中，螺纹水表组成安装定额中的未计价主材为( )。

A.水表

B.阀门

C.水表+阀门

D.旁通管

10、某大楼地上二十七层，地下二层(层高均为3.6米)，第十二层是一个层高2.0米的技术层,则该工程应按( )层计算高层建筑增加费。

A.二十七层

B.二十八层

C.二十九层

D.三十层

2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题(11)

1、建设工程工程量清单计价规范的特点主要有( )。

A.强制性

B.实用性

C.竞争性

D.通用性

E.优越性

2、建设工程工程量清单计价规范提出了分部分项工程量清单的四个统一，即( )。

A.项目编码统一

B.项目名称统一

C.计量单位统一

D.小数点位数统一

E.工程量计算规则统一

3、在编制安装工程量清单时，下列哪些费用是计入在措施项目清单中的( )。

A.临时设施费

B.文明施工费

C.脚手架搭拆费

D.高层建筑增加费

E.设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护费

4、为了避免或减少经济纠纷，合理确定工程造价，建设工程工程量清单计价规范规定，工程量计价价款，应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部

费用。其内涵：( )。

A.包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金

B.包括完成每分项工程所含全部工程内容的费

用

C.包括完成每项工程内容所需的全部费用

D.工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用

E.考虑风险因数而增加的费用

5、建设工程工程量清单计价规范规定，分部分项工程量清单中关于工程数量的有效位数应遵守下列规定：( )。

A.以“吨”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入

B.以“立方米”、“平方米”、“米”为单位，应保留小数点后两位数字，第三位四舍五入

C.以“立方米”、“平方米”、“米”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入

D.以“个”、“项”为单位，应取整数

E.以“个”、“项”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入

6、项目编码030204031，项目名称小电器，包括( )等。

A.按钮

B.照明用开关

C.照明用插座

D.熔断器

E.电风扇

7、项目编码030601004，项目名称低压碳钢管，包含的工程内容有( )。

A.低压碳钢管安装

B.低压碳钢管件安装

C.套管制作安装

D.支架制作安装

E.管道除锈、刷油、防腐

8、项目编码030902001，项目名称碳钢通风管道制作安装，包含的工程内容有( )。

A.风管、管件制作、安装

B.弯头导流叶片制作、安装

C.测压装置安装(人防用)

D.穿墙密闭套管制作、安装(人防用)

E.静压箱制作、安装

9、下列哪些管道安装套用第八册给排水、采暖、燃气工程定额( )。

A.工厂厕所间内的给排水管道

B.食堂锅炉房内的给排水管道

C.生活用的加压泵房内的管道

D.宾馆内的热水管道提供

E.生产和生活共用的给排水管道

10、在第九册通风空调工程定额中，薄钢板通风管制作安装子目中，包括( )的制作安装。

A.弯头、三通

B.法兰、加固框

C.三通调节阀

D.天圆地方

E.过跨风管落地支架

2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题(12)

1.按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是( )。

A.直接工程费

B.管理费

C.利润

D.税金

答案：D

2.对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是( )。

A.零星工作费计价由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价

B.零星工作费计入投标人的报价中

C.零星工作费属招标人的预留金

D.零星工作费按实际完成工程量所需的费用结算

答案：C

3.在对工程造价信息进行分类时，要考虑到今后增加新的信息类型，不打乱已建立的分类体系，这说明了信息分类应遵循( )的原则。

A.稳定性

B.兼容性

C.可扩展性

D.实用性

答案：C

4.下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是( )。

A.建材的最新市场价格

B.人工工资价格指数

C.某已完工程造价指标

D.建安工程造价指数

答案：A

5.指数按其( )不同，分为综合指数和平均数指数。

A.所反映的现象范围

B.所编制的方法

C.所反映的现象性质

D.所采用的基期

答案：B

6.下列设备、工器具价格指数计算公式中，属于派氏公式的是( )。

A.设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/∑(基期设备工器具单价×基期购置数量 )

B.设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×基期购置数量)/∑(基期设备工器具单价×基期购置数量 )

C.设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/∑(基期设备工器具单价×报告期购置数量)

D.设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/∑(报告期设备工器具单价×基期购置数量)

答案：C

2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题(13)

1.已知报告期某单项工程造价为4000万元，其中建安工程造价2400万元，指数为1.08;设备、工器具费用l360万元，指数为1.02;工程建设其他费用240万元，指数为1.05.则该单项工程造价指数为( )。

A.1.050

B.1.057

C.1.058

D.1.150

答案：B

2.建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括( )。

A.资金因素、技术因素和环境因素

B.资金因素、技术因素和市场因素

C.市场因素、技术因素和环境因素

D.市场因素、环境因素和资金因素

答案：C

3.项目可行性研究的核心部分是( )。

A.市场研究

B.技术研究

C.效益研究

D.结论与建议

答案：C

4.下列项目中，需由政府审批可行性研究报告的项目是( )。

A.政府投资补助的企业投资项目

B.政府贷款贴息的企业投资项目

C.政府采用资本金注入方式的投资项目

D.政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目

答案：C

5.下列投资估算方法中，精度较高的是( )。

A.生产能力指数法

B.单位生产能力估算法

C.系数估算法

D.指标估算法

答案：D

6.按照生产能力指数法(x=0.8，，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加( )。

A.118.9%

B.158.3%

C.164.9%

D.191.5%

答案：C

2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题(15)

1.某建设项目，建设期2年，第一年计划投资1000万元，第二年计划投资500万元，年均投资价格上涨率为5%，则建设期间涨价预备费应为( )万元。

A.62.5

B.75.0

C.100.0

D.101.25

答案：D

涨价预备费

=1000×[(1+5%)1—1]+500×[(1+5%)2—1]=50+51 .25=101.25(万元)。

2.某新建项目，建设期3年，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放，年利率为6%，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是( )万元。

A.36.0

B.54.54

C.56.73

D.58.38

答案：C

3.工程建设定额科学性的表现之一是( )。

A.由多种定额结合而成的有机整体

B.定额和生产力发展水平应存在适当的差异

C.定额由原法令性作用转变成指导性的作用

D.定额制定和贯彻的一体化

答案：D

4.下列不属于国家调控招标投标价格形成的特征是( )。

A.竞争形成

B.自发波动

C.计划控制

D.自发调节

答案：C

5.运输汽车装载保温泡沫板，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的( )。

A.有效工作时间

B.不可避免的无负荷工作时间

C.多余工作时间

D.低负荷下的工作时间

答案：A

6.通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的2%.准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、18%.则该人工挖二类土的时间定额是( )。

A.0.765工日/m3

B.0.994m3/工日

C.1.006工日/m3

D.1.307m3/工日

答案：D

7.根据材料消耗的性质划分，施工材料可以划分为( )。

A.实体材料和非实体材料

B.必须消耗的材料和损失的材料

C.主要材料和辅助材料

D.一次性消耗材料和周转材料

答案：B

8.预算定额的人工工日消耗量包括( )。

A.基本用工、其他用工

B.基本用工、辅助用工

C.基本用工、人工幅度差

D.基本用工、其他用工、人工幅度差

答案：A

2011年造价员考试《造价基础知识》备考精选习题(16)

1.建设项目工程造价在量上和( )相等。

A.固定资产投资与流动资产投资之和

B.工程费用与工程建设其他费用之和

C.固定资产投资与固定资产投资方向调节税之和

D.项目自筹建到全部建成并验收合格交付使用所需的费用之和

答案：D

2.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是( )。

A.专用工器具费

B.废品损失费

C.外购配套件费

D.包装费

答案：C

3.某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费0.5万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费。则该进口设备的抵岸价为( )万元。

A.139.0

B.142.4

C.142.7

D.143.2

答案：B

4.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，直接从事建筑安装工程施工的生产工人的福利费应计入( )。

A.人工费

B.规费

C.企业管理费

D.现场管理费

答案：A

5.市区某建筑公司承建某县城一建筑工程，工程不含税造价为8000万元，则该施工企业应缴纳的城市维护建设税为( )万元。

A.12.40

B.12.41

C.17.36

D.17.37

答案：D

6.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，工地现场材料采购人员的工资应计人( )。

A.人工费

B.材料费

C.现场经费

D.企业管理费

答案：B

7.在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是( )。

A.业务资料费

B.代理人的费用与佣金

C.业务所需手续费

D.恶劣气候条件下的工程防护费

答案：D

8.一般工程建设用地的使用权出让应该采用( )。

A.协议方式

B.拍卖方式

C.谈判方式

D.招标方式答案：D

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

2014年造价员基础知识习题及答案3

2014年造价员基础知识习题及答案:3 1.合同内容是指当事人之间就设立，变更或者终止权利义务关系表示一致的意思。其合同的内容由当事人约定，一般包括( )。 A.标的 B.价款或者报酬 C.当事人的兴趣爱好 D.当事人的名称 E.违约责任 2.有( )情形之一的，要约失效。 A.承诺期限届满，受要约人已作出承诺 B.要约人依法撤销要约 C.受要约人对要约的内容作出实质性变更 D.拒绝要约的通知到达要约人 E.受要约人对要约的内容未作出实质性变更 3.合同法律关系的主体可以是( )。 A.自然人 B.行为 C.其他组织 D.法人 E.物

4.缔约过失责任发生于合同不成立或者合同无效的缔约过程。其构成条件包括( )。 A.当事人有过错，若无过错，则不承担责任 B.当事人的过错行为与造成的损失无因果关系 C.有损害后果的发生，若无损失，则不承担责任 D.当事人有过错，若无过错，也应承担部分责任 E.当事人的过错行为与造成的损失有因果关系 5.合同有( )情形之一的，该合同无效。 A.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益。 B.违反法律、行政法规的强制性规定。 C.以合法形式掩盖非法目的 D.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 E.违反法律、行政法规的强制性规定 6.违约责任是指合同当事人不履行或者不适当履行合同义务所应承担的民事责任。其具有特点有( )。 A.是一种民事赔偿责任 B.可由合同当事人在法定范围内约定 C.以合同当事人不履行或者不适当履行合可义务为要件 D.以有效合同为前提 E.不可由合同当事人在法定范围内约定 7.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有( )情形之一的除外。

历年造价员考试基础知识精编真题解析

造价员考试基础知识精编真题解析 一、单选题: 1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备， 均按机械台班费计算 D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。 A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程 D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A 解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（） A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50 工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，

江苏省全国造价员考试真题及答案

江苏省全国造价员考试真题及答案 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。

A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能

C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费

(整理)工程造价基础知识试题

第一套 1．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受本数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D）的现场管理人员的人工数确定。 A．2% B．3% C．5% D．10% 2．地砖规格为200mm×200mm，灰缝1mm，其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为（B）块。 A．2475 B．2513 C．2500 D．2462.5 3．材料损耗计算公式，可以表示为（A）×100%A．损耗量/净用量 B．净用量/损耗量 C．损耗量/总用量 D．净用量/总用量 4．材料预算价格是指材料从来源地到达（D）的价格。 A．工地 B．施工操作地点 C．工地仓库 D．工地仓库以后出库 5．下列不属于材料预算价格的费用是（D）。 A．材料原价 B．材料包装费 C．材料采购保管费 D．新型材料实验费 6．不用计人人工工资单价的费用是（A）。 A．劳动保险费 B．职工福利费 C．劳保费 D．工资性补贴 7．目前在我国工程量清单计价过程中，分部分项工程单价有（C）。 A．人工费、材料费、机械费 B．人工费、材料费机械赘、管理费 C．人工费、材料费、机械费、管理费、利润 D．人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金 8．概算定额是确定完成合格的（B）所需清耗的人工、材料和机械台斑的数量标准。 A．分部分项工程 B．扩大分部分项工程 C．单位工程 D．单项工程 9．劳动消耗定额的主要表现形式是（A）。

A．时间定额 B．人工消耗定额 C．预算定额 D．施工定额 10．下列时间申在定额申不予考虑的是（C）。 A．休息时间 B．准备与结束时间 C．多余工作时间 D．不可避免的停工时间 11．编制概算定额的基础是（C）。 A．施工定额 B．劳动定额 C．预算定额 D．概算指标 12．在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑（C） A．台班折旧费 B．台班养路费 C．原材料费 D．台班人工费 13．不应该计人人工工资单价的费用是（A）。 A．劳动保险费 B．职工福利费 C．劳动保护费 D．工资性补贴 14．工程造价多次性计价有各不相同时许价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有（B）。 A．组合性 B．多样性 C．多次性 D．单件性 15．我国现行《建筑安装立程费用构成》中，材料酌散次搬运费应计人（B） A．直接工程费 B．措施费 C．企业管理费 D．规费 16．按定额反映时生产要素消耗两容分类，可以把工程建设定额分为（D） A．劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标 B．机械消耗定额、施工定额，建筑工程定额 C．材料消耗定额、机械消耗定额忘施土定额 D．劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 17．确定机械台班定额消耗量时，首先应（A）。 A．确定正常的工作条件 B．确定机械正常生产率 C．确定机械工作时间的利用率

造价员综合考试题及答案电气

造价员考试试题（安装工程电气部分） 一、填空题（每空1分，共计：10分） 1、各种配管应区别不同、、，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案：敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱（盒）、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量，应区别线路、导线、导线，以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再另行计算（照明线路中的导线截面大于或等于时，应执行动力线路穿线相应项目）。 答案：性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题（每题1分，共计：30分） 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费（已考虑了超高因素的定额项目除外）：操作物高度离楼地面（B）的电气安装工程，可参照超高部分人工费的15％计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指：高度在（C）以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m

3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境（包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境）中施工时，可参照安装工程总人工费增加（D）。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢（C）考虑，与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时，可参照安装工程（D）。 A、总人工费增加10％ B、总人工费增加8％ C、总人工费增加6％ D、总人工费增加5％ 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外，脚手架搭拆费可参照人工费（包括地下室部分）的（B）计算，其中人工工资占25%。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 7、配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中，连接各种开关箱、柜、板导线预留长度，按照盘面尺寸（C）进行计算。 A、长+宽 B、高+长

造价基础知识题库与模拟试卷

全国建设工程造价员资格考试工程 造价基础知识题库与模拟试卷 全国建设工程造价员资格考试辅导用书编写组编写 中国建材工业出版社

工程造价基础知识题库 第一章建设工程造价管理相关法规与制度 考纲要求 (一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度； (二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； (三)了解工程造价咨询及其管理制度。 真题选编 一、单项选择题 1．依据《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( B )学时。A. 20 B.30 C.40 D. 60 2．工程造价咨询业的首要功能是( A )。 A．服务功能B．引导功能C．联系功能D．审核功能 3．我国工程造价管理体制改革的最终目标是( D )。 A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考C．实行工程量清单计价D．建立以市场形成价格为主的价格机制4．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一:( C )。 A．中标人报价最低B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外 D．经评审的合理低价且不低于成本 5．工程造价的控制职能表现在( A )。 A．对投资的控制B．对工程质量的控制C．对安全的控制D．对进度的控制 6．以下行为符合我国法律规定的是( D )。 A．总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位 B．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程 C．建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务 D．总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业 7．从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门( B )并颁发资格证书。A．审批B．注册C．登记D．备案 8．根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标

造价员考试基础知识试题

造价员考试基础知识试题 单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t，供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为l00元，则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同

C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的，债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后，该债权由原债权人转移给受让人，受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A

5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A

全国造价员考试真题及答案

一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（ A ）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（B）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高 2.2 米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高 2.2 米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180 根，工期30 天，则其每天的费用为（ C ）。 A.903 元 B.1535 元 C.1632 元 D.1082 元 4.某1/2 标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490 为平行于墙），则附墙垛折加长度为 （B ）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（C ）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（ D ）。 A.101.5% B.100.4% C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（ C ）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（ C ）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（ D ）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高 3.6 米，吊顶高 3.0 米，楼板厚0.15 米，则其内墙抹灰高度按（ A ）计算。 A.3.15 米 B.3.0 米 C.3.6 米 D.3.45 米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（ D ）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（ C ）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（ B ）。 A.过人洞 B.0.3m2 孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（ C ）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10 度时（B ）。

造价员专业基础知识部分

专业基础知识部分 1.建筑工程施工许可证由建设单位申领.。 2.施工许可证有效期限。建设单位应当自领取之日起3个月内开工。因故不开工的，延期以 两次为限，每次不超过3个月。 3.中止和恢复施工，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证单位报告。 4.承包资质。承包单位应当持有依法取得的资质证书，在资质等级许可业务范围内承揽。 5.联合承包，大型或结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。 6.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。 7.建设单位与委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。 8.监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求，应当报告建设单 位要求设计单位改正，认为施工不符合设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。 9.建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针。 10.施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。 11.设计单位对选用的材料、构配件和设备，不得指定生产厂、供应商。 12.《合同法》中所列的平等主体有三类，即：自然人、法人和其他组织。 13.法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组 织。 14.非企业法人指：国家机关法人、事业单位法人和社会团体法人。 15.招标分为公开和邀请招标两种方法。 16.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄请或修改，应当在招标文件要求提交投标文件截 止时间至少15日前。 17.自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。 18.两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。 19.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 20.联合体各方应当签订共同投标协议，联合体中标的，各方应当共同与招标人签订合同。 21.开标应当在招标人的主持下开标。 22.政府在必要时可以对下列商品和服务价格实行政府指导价或政府定价：①与国民经济发展 和人民生活关系重大的极少数商品价格；②资源稀缺的少数商品价格； 23.土地所有权。我国实行土地的社会主义公有制，国家为了公共利益的需要，可以依法对土 地实行征收或征用并给予补偿。 24.依法改变土地权属和用途的，应当办理土地变更手续。 25.国家实行土地用途管制制度。将土地分为农用地、建设用地和未用地。 26.土地利用规划。各级政府应当依据国民经济和社会发展规划，编制土地利用总体规划。 27.征收土地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费及地上附着物和青苗的补偿费。 28.征收城市郊区的菜地，用地单位应当按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金。 29.保险合同的内容。可以分为财产保险和人身保险合同。 30.建设工程施工人员意外伤害保险即属于人身保险。 31.解除保险合同时，投保人已交足二年保险费的，保险人应当退还保险单的现金价值。 32.我国现行税率有三种，即：比例税率、累进税率和定额税率。 33.所得税是以纳税人的收益额为征税对象的税。 34.行为税：固定资产投资方向调节、城镇土地使用、耕地占用、印花、屠宰、筵席税等。

造价员基础知识复习题

造价员基础知识 第一部分：教材第一章至第九章及有关造价管理文件 第一章工程造价相关法规 本章内容 1、第一节：工程造价相关法规（建筑法；价格法；土地管理法；保险法；税收相关法律） 注：合同法合并到第三章招投标法合并到第七章 2、第二节：工程造价管理制度 大纲要求 1、了解工程造价管理相关法律、法规与制度； 2、了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； 3、了解工程造价咨询及其管理制度。 一、单项选择题：（每题1分，请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。） 1、某建设单位于2012年12月1日领取施工许可证，则该项目必须在（D ）前开工 A、2013年2月28日 B、2013年1月15日 C、2012年12月31日 D、2013年3月2日 2、建筑工程承包中关于分包，下列说法不正确的是（C）°? A、总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、施工总承包的，建筑主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C、建筑工程总承包单位和分包单位按照合同约定对建设单位负责 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 3、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（C）的业务许可范围承揽工程。◎ A、甲 B、乙 C、丙 D、建设单位认可 4、建筑工程的施工质量主要由（B ）负责。◎ A、建设单位 B、建筑施工单位 C、勘察设计单位 D、监理单位. 5 ?下列不属于造价员不当行为的是（B ）。★ A、在从业过程中索贿、受贿或牟取合同约定外的不正当利益 B、与当事人有利益关系时，应当主动回避 C、同时在两个或两个以上单位执业

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考试试题库

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考 试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万 元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益

9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法

4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2

造价员考试基础知识模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工

全国造价员考试真题及答案完整版

全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。

江苏土建造价员考试真题d答案

江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020

二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分； 中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题 均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版） （以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择 题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级 均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬 泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。

A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定

2021年造价员考试《基础知识》模拟试题及答案

2021年造价员考试《基础知识》模拟试题及答 案 单项选择题 1.由于工程变更会带来工程造价和工期的变化，为了有效的控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由( )。 A.工程师确认，发包方签发工程变更指令 B.发包方确认，工程师签发工程变更指令 C.工程师确认并签发工程变更指令 D.发包方确认并签发工程变更指令 2.工程变更确认的一般过程是( )。 A.提出工程变更→分析合同条款→分析影响→确定所需的费用、时间→确认工程变更 B.提出工程变更→确定所需的费用、时间→分析合同条款→分析影响→确认工程变更 C.提出工程变更→分析影响→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更

D.分析影响→提出工程变更→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更 3.变更的时间通常很紧迫，甚至可能发生现场停工，等待变更通知，这种情况下的工程变更通常发生在( )。 A.工程尚未开始 B.工程施工前准备 C.工程正在施工 D.工程已完工 4.承包方提出设计变更申请，工程师进行审查后，交原设计单位审查并提供( )。 A.变更的相应图纸与说明 B.工程量清单 C.变更价款 D.概算造价 5.建设单位需对原工程设计进行变更，根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包方以书面形式向承包方发出变更通知，应不迟于变更前( )天。

A.7 B.14 C.20 D.30 6.在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于( )。 A.设计变更 B.施工条件变更 C.进度计划变更 D.工程项目变更 7.承包商在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，须经( )同意。 A.发包方 B.工程师 C.设计方 D.工地负责人

造价员考试基础知识模拟试题及复习资料一

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案(一） 一、单项选择题(共6０题,每题1分,共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1．当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对( )负责。 A．设计单位 B．建设单位 C.总承包单位?D．监理单位 1．【答案】C 【解析】本题考查的是建筑工程发包与承包。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。2?.在合同履行过程中,价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的,如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化,则处理的原则是（）。?A．遇价格上涨,按原价执行，价格下降,按新价执行?Ｂ.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行?C.无论价格上涨还是下降都按原价执行?D．无论价格上涨还是下降都按新价执行 2．【答案】Ａ 【解析】本题考查的是合同的履行。逾期交付,为了惩罚他，必须少给钱,则按就低原则。3.合同的权利义务终止又称为合同的终止或合同的消灭。下列情形中引起合同终止的是( )。?A．债务人不履行债务?B．债权人不行使债权 C.债权债务相互抵消 Ｄ.债务纠纷进入诉讼 3．【答案】C 【解析】本题考查的是合同的权利义务终止。有下列情形之一的,合同的权利义务终止：债务已经按照约定履行；合同解除;债务相互抵消；债务人依法将标的物提存;债权人免除债务；债权债务同归于一人；法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 4．按照《中华人民共和国招标投标法》规定,依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不得少于( ）日。 A.10? B.１５?C．2０ D．25 4．【答案】C 【解析】本题考查的是招标。依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日期之日止，最短不得少于２0日。?５．根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中,取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于( )人。?A.2０和12 B.16和8?C．10和６ D．8和6 5．【答案】Ｃ 【解析】本题考查的是工程造价企业资质等级标准。工程造价咨询企业资质等级标准:甲级——专职专业人员不少于20人，中级职称不少于１６人,注册造价工程师不少于10人。乙级——专职专业人员不少于12人，中级职称不少于8人，注册造价工程师不少于6人。6?.下列各项中，不属于注册造价工程师执业范围的是（）。 A.可行性研究投资估算的编制和审核?B．投标报价的编制和审核 Ｃ.工程造价分析与控制 D.工程经济纠纷案件的审理 6．【答案】Ｄ?【解析】本题考查的是注册造价工程师执业资格制度。注册造价工程师的执