工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ ）关系。
A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人
C、权利与义务 D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ ）赔偿。
A、施工企业 B、施工企业的法定代表人
C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员
3、下列财产中，（ ）不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ ）家。
A、2、 B、3 C、5 D、7
5、合同争议的解决顺序为（ ）
A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼
C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁
6、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。
A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备
7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ ）
A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作
8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ ）
A、没收全部定金补偿损失
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 1 B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投
标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ ）
A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ ）。
A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付
13、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ ）。
A、工程保修期
B、承包商的施工期
C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ ）
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要
C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
15、施工中遇到连续10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）。
A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期
C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿
16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（ ）
A行政法律关系 B 民事权利义务关系
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 2 C刑事法律关系 D经济侵权关系
17、在工程建设监理活动中，监理单位是（ ）
A业主的代理人 B业主的委托人 C施工合同的当事人
D 绝对独立的第三人
18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（ ）
A主合同 B从合同
C独立合同 D无条件地必须履行的合同
19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（ ）
A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议
C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉
20、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原
因使监理工作受阻
以或延误，以致增加工作量时，应是为（ ）。
A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务
21、监理招标的宗旨是指对监理单位（ ）的选择。
A能力 B报价 C信誉 D经济实力
22、中标的承包商将由（ ）决定。
A评标委员会 B业主
C上级行政主管部门 D监理工程师
23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ ）组织试车。
A建设单位 B设计单位 C施工单位 D设备供应单位
24、业主在（ ）合同中承担的风险最小。
A 可调总价 B不可调总价 C单价 D成本加酬金
25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ ）。
A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔
C业主与承包商之间的双向索赔 D不包括承包商与分包商之间的索赔
26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A. 招标文件中的规定 B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答 D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( )。
A.正常工作 B.附加工作 C.额外工作 D.意外工作
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 3 28、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A.建设用地征用完毕，施工图纸完成
B.概算已经批准，建设项目已正式列入计划
C.招标文件已经编制好
D.建设资金、建材、设备来源已经落实
29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。
A.提供的投标担保有瑕疵 B.货物包装方式不符合招标文件的要求
C.个别地方存在漏项 D.明显不符合技术规格要求
30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
A.节省招标费用 B.招标时间短
C.减小合同履行过程中承包不违约的风险 D.竞争激烈
31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C.中标通知书、投标书、协议书、图纸
D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.发包人与承包人共同
33、 FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A. 开工日起至颁布发接收证书
B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工
C.颁发接收证书日起至颁发履约证书
D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
34、在工程施工中由于( )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化
35、委托任务并负责支付报酬的一方称（ ）。
A 承包人 B 发包人 C出资人 D出工人
36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ）。
A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位
37、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。
A报价 B能力 C人员数量 D 设备
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 4 38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ ）。
A固定价格合同 B可调整价格合同
C固定价格加酬金合同 D成本加酬金合同
39、在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。
A督促承包人完成工程扫尾工作 B向有关部门递交竣工申请
C协调竣工验收中的各方关系 D参加竣工验收
40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ ）。
A 拒付货款并索赔 B按照订购数量及时付款
C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付
41、工程分包的说法错误的为（ ）
A 是违法的 B是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意，
承包人不得将承包工程的任何部分分包
42、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（ ）
A 工程保修期 B承包商的施工期
C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知
D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
43、自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A 15天 B 21天 C 30天 D 35天
44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ ）承担担保责任。
A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同
45、当事人采用合同书形式订立的，自（ ）合同成立。
A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表示受合同的约束时
C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时
46、确定中标人后（ ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况
的书面报告。
A、15天 B、21天 C、30天 D、35天
47、下列说法不正确的是（ ）。
A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。
B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。
C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 5 D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。
48、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。
A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备
49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ ）。
A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作
50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（ ）。
A、包括开工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期的总日历天数
D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数
51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
52、在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。
A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请
C、协调竣工验收中的各方关系 D、参加竣工验收
53、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ ）
A、固定价格合同 B、可调整价格合同
C、固定价格加酬金合同 D、成本加酬金合同
54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ ）。
A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付
55、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ ）。
A、工程保修期 B、工程施工期 C、工程装修期 D、工程停工期
56、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、
法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（ ）给予补偿。
A、业主 B、承包商 C、工程师 D、特殊分包商
57、工程分包的说法错误的为（ ）。
A、是违法的 B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为
C、是允许的 D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 6 58、施工中遇到连续10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）。
A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期
C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿
二、多选题（每题3 分）。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内。
1、必须进行招标的项目包括（ ）。
A私人投资的高级别墅 B、外国老板投资的基础设施的项目
C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（ ）。
A、需经工程师确认后才能执行
B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担
C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
D、采用改进措施后，必须顺延工期
E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准
3、施工合同文件中的说法中，正确的有（ ）。
A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容
C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同
D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理
4、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ ）。
A、选择分包单位的权利不同 B、分包合同的工作内容不同
C、工程款的支付开支项目不同 D、业主对分包商利益的保护不同
E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同
5、索赔按目的划分包括（ ）。
A、综合索
赔 B、单项索赔 C、工期索赔
D、合同内索赔 E、费用索赔
6、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( )。A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 7 B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担
D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作
7、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于( )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A.承包人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力
C.雨季天数增多 D.工程量变化和设计变更
E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
8、索赔按目的划分包括( )。
A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.合同内索赔 E.费用索赔
9、在施工合同中，( )等工作应由发包人完成。
A.土地征用和拆迁 B.临时用地、占道申报批准手续
C.提供工程地质报告 D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表
10、对于发包人供应的材料设备，( )等工作应当由发包人承担。A.到货后，通知清点 B.参加清点 C.清点后负责保管
D.支付保管费用 E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购11、招标人具备自行招标的能力表现为( )。
A.必须是法人组织 B.有编制招标文件的能力
C.有审查投标人资质的能力 D.招标人的资格经主管部门批准
E.有组织评标定标的能力
12、建设工程施工合同的当事人包括( )。
A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位E.材料供应商
13、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，( )发生的费用由承包人承担。
A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡
C.造成承包人设备、机械的损坏及停工 D.所需清理修复工作
E.承包人人员伤亡
14、施工合同按照计价方式的不同可以分为( )等。
A.总承包合同 B.分别承包合同 C.固定价格合同
D.可调价格合同 E.成本加酬金合同
15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( )。
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 8 A.申请验收 B.组织验收 C.提出修改意见
D.递交竣工结算报告 E.移交工程
16、被宣布为废标的投标书包括
（ ）
A投标书未按招标文件中规定封标 B 逾期送达的标书
C 加盖法人或委托授权人印鉴的标书 D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书
E 投标人不参加开标会议的标书
17、必须进行招标的项目包括（ ）
A私人投资的高级别墅 B外国老板投资的基础设施的项目
C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目
E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目
18、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ）
A 监理合同可以是个人
B监理合同的订立必须符合工程建设程序
C 监理合同的订立不需符合工程建设程序
D 委托监理合同标的是服务
E 委托监理合同的标的物是产生新的物质
19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（ ）
A 单项索赔 B总索赔 C 明示索赔 D工期索赔 E 费用索赔
20、合同法律关系的构成要素有( )
A、主体 B、内容 C、客体 D、权利 E、义务
21、被宣布为废标的投标书包括（ ）。
A、投标书未按招标文件中规定封记 B、逾期送达的标书
C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书
D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书
E、投标人不参加开标会议的标书
22、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ）。
A、监理合同可以是个人
B、监理合同的订立必须符合工程建设程序
C、监理合同的订立不需符合工程建设程序
D、委托监理合同的标的是服务
E、委托监理合同的标的物是产生新的物质
23、施工合同文件中的说法中，正确的有（ ）。
A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 9的内容
C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同
D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理
24、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（ ）
A、单项索赔 B、总索赔 C、明示索赔 D、工期索赔 E、费用索赔25、
三、判断改错题（每题2分）。判断下列各题正误,正者在括号内打"√",误者在括号内打"×",并将错误处改正。
1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（ ）
2、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（ ）
3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（ ）
4、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（ ）
5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（ ）
6、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（ ）
7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（ ）
8、FIDIC 施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（ ）
9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（ ）
10、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（ ）
11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（ ）
12、 在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金 3额额均不应包括利润。（ ）
13、FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（ ）。
14、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（ ）。
15、《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（ ）
16、工程招标必须采用公开招标方式（ ）。
17、《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（ ）。
18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（ ）
19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（ ）
20、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 10时效为2年。（ ）
21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（ ）
22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（ ）
23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（ ）
24、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。（ ）
25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额
为准。（ ）
26、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（ ）
27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（ ）
28、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（ ）
29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（ ）
30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。 ）
四、填空：（每空1分）
1、 是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从 和 对拟建工程进行全面规划的工作。
3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是 、 、
。
4、工程承发包方式，是指 与 双方之间的经济关系形式。
5、建筑市场主体主要有 、 、 等。
6、我国的建设工程交易中心是按照 、 、
三大功能进行构建的。
7、工程监理企业，其资质等级划分为 、 和
三个级别。
8、工程招标代理机构，其资质等级划分为 和 。
9、建设工程招标方式有 和 。
10、建设工程招标方法有 、 、 和 。
11、选择投标对象的主要方法有 、 。
12、建筑材料的采购供应方式有 、 、 等。
13、保险费包括 、 、 。
14、建设工程合同按计价方式划分为 、 、 三大类型。
15、工程进度款结算方式有 、 、 和 。
16、按施工索赔的处理方式可分为 、 。
17、国际工程招投标的特点有 、 、 。
18、按施工索赔的目的分为 和 。
19、承发包双方解决施工索赔争端的主要方法是 、 和
。
20、合同法律关系的主体可以是 、 、 。
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 11 21、行为包括 和 两种表现形式.
22、担保法规定的担保方式为 、 、 、
和 。
23、解决合同争议的方法有 、 、 、 。
24、按索赔的目的可分为
、 。
25、担保活动应当遵循 、 、 、 的原则。
26、合同法律关系包括 、 、 三个要素。
27、行为还可分为 和 。
28、合同法律关系的客体主要包括 、 、 。
29、以代理权产生的依据不同，可将代理分为 、 、
。
30、招标方式有 、 。
31、按索赔的目的可分为 、 。
32、合同的计价方式有 、 、 。
33、监理人应完成的监理工作有 、 。
五、名词解释：（每题3分）
1、工程承发包：
2、建筑市场：
3、建设工程招标：
4、多方案报价法：
5、施工管理费：
6、不平衡报价法：
7、建设工程投标：
8、建设工程施工合同：
9、工程转包：
10、施工索赔：
11、委托代理：
12、定金：
13、建筑工程施工合同：
14、附加工作：
15、指定分包商：
16、代理：
16、留置：
17、建筑工程物资采购合同：
18、额外工作：
19、工程变更：
20、合同法律关系主体：
21、事件：
22、指定代理：
23、抵押：
24、合同公正：
25、要约：
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 12 26、合同变更：
27、索赔：
28、合同法律关系：
29、行为：
30、违约责任：
31、质押：
32、保险合同：
33、合同签证：
六、简答：（每题5分）
1、施工合同的特点是什么？
2、建设工程交易中心的运行原则是什么？
3、建设工程招投标的特点是什么？
4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？
5、建设工程施工合同的作用是什么？
6、不可抗力的范围包括哪些方面？
7、工程师公正合理的处理索赔事项，必须遵循哪些原则？
8、订立施工合同应具备的条件是什么？
9、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？
10、变更价款的确定程序是什么？
11、法人应具备什么条件？
12、仲裁的原则有哪些？
13、监理招标有哪些特点？
14、监理人执行监理业务过程中，发生哪些情况不应由其承担责任?
15、监理工程师确定工程变更价款的原则是什么？
16、反索赔是什么？
17、《施工合同条件》指定分包商的特点有哪些？
18、监理处理工程如何预防和减少索赔？
19、建设工程投标策略有哪些？
20
、按顺序简述国内招标的主要程序。
21、简述公开招标与邀请招标的主要区别。
22、简述《施工合同文本》的构成。
23、代理有何特征？
24、合同法的基本原则是什么？
25、招标阶段的主要工作内容是什么？
26、仲裁的原则是什么？
27、建设工程物资采购合同有何特点？
28、合同签证的作用是什么？
29、合同生效应当具备什么条件？
30、合同履行的原则是什么？
31、投标阶段的主要工作内容是什么？
32、建设工程合同是什么？
33、简述公开招标与邀请招标的主要区别。
34、建设工程招标是什么？
35、简述国际工程投标文件的主要内容。
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 13 36、简述承包商的索赔策略。
37、建设工程投标报价的策略有哪些？
38、建设工程投标是什么？
39、建设工程招标代理是什么？
40、施工合同工期指什么？
七、案例分析题（每题15分）
1、2003年4月6日，天大建筑公司参与了海瑞公司关于其办公楼建设工程招投标活动，天大公司通过现场竞标后，经评标委员会评议被确定为中标单位，并由当地公证处进行了公证。4月9日，当地建设工程招标投标管理办公室（下称招投标办公室）给天大公司出具了编号为2003—019号的“中标通知书”。海瑞公司不同意确定天大公司为中标人，拒绝与天大公司签订书面合同。双方为此发生纠纷，诉至法院。
天大公司诉称：原告中标后，被告却拒不与原告签订书面合同，有违诚实信用。请求法院判令被告赔偿因缔约过失给原告造成的损失8千元。
海瑞公司答辩称：原告经评标委员会评议后被确定为中标单位，以及招投标办公室给原告出具的“中标通知书”，均未经作为招标人的被告同意，且原告不具备投标资格条件，故原告实际并未中标，被告在招投标过程中也没有过失或过错，不应承担缔约过失责任。要求驳回原告的诉讼请求。
问题：（1）、请判断天大公司的诉讼理由能否成立？
（2）、天大公司得到的“中标通知书”是否有效？
（3）、海瑞公司的答辩能否得到法院的支持，并阐明原因。
2、2002年1月，江苏某纺织有限公司进行设备采购，直接与某机电公司签定了设备进口合同。后发现此项目属于必须招标采购的项目，遂委托江苏省某招标公司组织设备的国际招标。最终确定已签约的卖方为中标人。试回答：这种做法是否合法？
3、福建省某市第一中学科教楼工程为该市重点教育工程。2000年10月由市计委批准立项，建筑面积7800平方米，投资7
80万元。项目2001年3月12日开工。此项目施工单位由业主经市政府和主管部门批准不招标，奖励给某建设集团承建，双方签定了施工合同。
试回答：你认为该项目有哪些不符合《招标投标法》之处。
4、某市越江隧道工程全部由政府投资。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故业主委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。业主对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标单位，为简明起见，采用表格形式见表4-1。
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 14 序号 问题 提问单位 提问时间 答复
1
…
N
在书面答复投标单位的提问后，业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10天，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将收费站工程从原招标范围内删除。开标会由市招投标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
问题：
1. 该项目的标底应采用什么方法编制？简述其理由。
2. 业主对投标单位进行资格预审应包括哪些内容？
3. 该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处？请逐一说明。
5、其办公楼的招标人于2000年10月11日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E5家承包商发出投标邀请书，其中说明，10月17—18日9—16时在该招标人总工程师室领取招标文件，11月8日14时为投标截止时间。该5家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。
开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E4家承包商投标，并宣读该4家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。
评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，本系统技术专家2人、经济专家1人、外
系统技术专家1人、经济专家1人。
在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实话措施、作为评标委员的招标人代表希望承包商B再行当考虑一下降低报价的可能性。
按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、D、C、E，故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业，招标人于11月10日将中标通知书以挂号方式寄出，承包商B于11月14日收到中标通知书。
由于从报价情况来看，4个投标人的报价从低到高的依次顺序为D、C、B、E，因此，从11月16日至12月11日招标人又与承包商B就合同价格进行了多次谈判，结果承包商B将价格降到略低于承包商C的报价水平，最终比方于12月12日签订了书面合同。
1、从招投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什
么？
2、从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中在哪些方面不符合
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 15 《招标投标法》的有关规定？请逐一说明。
6、 了实施某项目的建设，业主与施工单位按《建设工程施工合同》（示范文本）签订了建设工程施工合同，该项目未投保工程一切险。在施工过程中遭受特大暴风雨袭击，造成相应损失。施工单位及时向工程师提出补偿要求，并负有相关的详细资料和证据。
施工单位认为遭受暴风雨袭击时因非施工单位原因（属于不可抗力）造成的损失，故应由业主承担赔偿责任，主要补偿要求包括：
1）、给已建部分工程造成破坏损失18万元，应有业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。
2）、施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用费用和补偿金总计3万元，业主应予以赔偿。
3）、施工单位进场的正在使用的机械设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。
4）、工人窝工费3.8万元，业主应予以支付。
5）、因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天
6）、由于工程损坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予以支付。
问题：
1）、因不可抗力事件导致的费用损失与延误的工期由双方按什么原则分别承担？
2）、对施工单位提出的补偿要求如何处理？
7、某高速公路项目利用世界银行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，有工程师代表业主对项目实施管理。该工程在施工过程中陆续发生了如下索赔事件（索赔工期与
费用数据均符合实际）：
1）、施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工程延期20天与费用补偿2万元。
2）、施工期间下雨，为保证路基工程填筑质量，工程师下达了暂停施工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇的特大暴雨。承包方体出工程延期10天与费用补偿2万元。
3）、施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪声对居民生活造成干扰，组织承包方的混凝土浇筑工作承包方提出工程延期5天与费用补偿1万元。
4）、由于业主要求，在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5米，工程师向承包方下达了变更指令，承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知。分包单位及时向承包方提出了索赔报告，内容如下：
A 由于增加立交桥长度怎家的费用20万元和分包合同工期延长30天的索赔。
B此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地，导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔。
承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔依据，向工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天
5）、由于某路段路基基底是淤泥，根据设计要求需换填，在招标文件中已提供了地质技术资料。承包方原计划使用隧道出渣作为填料换填，但施工中发现隧道出渣级配不符合实际要求，须进一步破碎以达到级配要求，承包方认为施工费
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 16用高出合同单价，如仍按原价支付不合理，需另外给予延期20天和费用补偿20万元的要求。
问题：
1）判定承包人索赔成立的条件有哪些？
2）工程师如何签署上述索赔的意见？
8、某综合办公大楼项目，在施工设计图纸没有完成前，建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目施工。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽然性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。《建设工程施工合同》其中包括如下条款：
1）、合同文件的组成与解释顺序依次为：（1）合同协议书（2）招标文件（3）投标书及其附件（4）中标通知书（5）施工合同通用条款（6）施工合同专用条款（7）图纸（8）工程量清单（9）标准、规范与有关技术文件（10）工程报价单或预算书（11）合同履行过程的洽商、变更等书面协议或文件
2）、承包人必须按工程师批准的进度计划组织施工，接受
工程师对进度的检查监督。工程实际进度与计划进度不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。承包人有权就改进措施提出追加合同价款。
3）、工程师应对承包人提交的施工组织计划进行审批或提出修改意见。
4）、发包人向承包人提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，共承包人参考使用。
5）、承包人不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
6）、无论工程时是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期予以顺延。
7）、承包人应按协议条款约定的时间向工程师提交实际完成工程量的报告。工程师接到报告 3 天内按承包人提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24小时前通知承包人。
8）、工程未经竣工验收或验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时。发生的质量问题及其他问题，由发包人负责。
9）、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方共同承担。
问题:
1）业主与施工单位选择的总价合同形式是否恰当？为什么？
2）请逐条指出上述合同条款中的不妥之处，并提出如何改正。
9、2001年5月16日，某市轻轨较新线一期工程较场口地下车站及折返线土建工程发布招标公告称：该工程采用公开招标方式工程范围及规模包括车站主体结构含土石方开挖、基坑防护、车站结构混凝土及钢筋工程、通风道与出入口、轨道梁预留基坑等，投资约 3000 多万元。投标人资质要求为一级资质等级，取得ISO9000质量认证，具有经济、技术管理实力，及类似工程业绩，同时市外投标人须与本市具有一级资质的投标人联合投标。
问题：1）公开招标的特点是什么？
2）该项目对投标人资质提出的要求是否合适？请说明理由。
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 17 |《工程招投标及合同管理》习题参考答案
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。
A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人
C、权利与义务 D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单
位应当要求（ A ）赔偿。
A、施工企业 B、施工企业的法定代表人
C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员
3、下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
A、2、 B、3 C、5 D、7
5、合同争议的解决顺序为（ A ）
A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼
C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁
6、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。
A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备
7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ）
A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作
8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ D ）
A、没收全部定金补偿损失
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 18 B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）
A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发
包人承担违约责任
D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ）。
A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付
13、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A ）。
A、工程保修期
B、承包商的施工期
C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C ）
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要
C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
15、施工中遇到连续10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。
A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期
C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿
16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）
A行政法律关系 B 民事权利义务关系
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 19 C刑事法律关系 D经济侵权关系
17、在工程建设监理活动中，监理单位是（ A）
A业主的代理人 B业主的委托人 C施工合同的当事人
D 绝对独立的第三人
18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）
A主合同 B从合同
C独立合同 D无条件地必须履行的合同
19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ）
A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议
C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉
20、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻
以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。
A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务
21、监理招标的宗旨是指对监理单位（ A）的选择。
A能力 B报价 C信誉 D经济实力
22、中标的承包商将由（B）决定。
A评标委员会 B业主
C上级行政主管部门 D监理工程师
23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ A）组织试车
。
A建设单位 B设计单位 C施工单位 D设备供应单位
24、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。
A 可调总价 B不可调总价 C单价 D成本加酬金
25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ C ）。
A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔
C业主与承包商之间的双向索赔 D不包括承包商与分包商之间的索赔
26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(A )为准。
B. 招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件
27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( B )。
A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 20 28、下列各项中，( C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A、建设用地征用完毕，施工图纸完成
B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划
C、招标文件已经编制好
D、建设资金、建材、设备来源已经落实
29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( C )。
A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求
C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求
30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( D )。
A、节省招标费用 B、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包不违约的风险 D、竞争激烈
31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( D )。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C、中标通知书、投标书、协议书、图纸
D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( C )承担。
A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同
33、 FIDIC施工合同条件规定，用从( D )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A、开工日起至颁布发接收证书
B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工
C、颁发接收证书日起至颁发履约证书
D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
34、在工程施工中由于(B )原因导致的工期延误，
承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力 B、承包方的设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化
35、委托任务并负责支付报酬的一方称（B ）。
A 承包人 B 发包人 C出资人 D出工人
36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。
A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位
37、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。
A报价 B能力 C人员数量 D 设备
更多试题下载 https://www.wendangku.net/doc/3518374009.html, 21 38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）。
A固定价格合同 B可调整价格合同
C固定价格加酬金合同 D成本加酬金合同
39、在进度控制中，（B ）不属工程师的任务。
A督促承包人完成工程扫尾工作 B向有关部门递交竣工申请
C协调竣工验收中的各方关系 D参加竣工验收
40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（C ）。
A 拒付货款并索赔 B按照订购数量及时付款
C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付
41、工程分包的说法错误的为（A）
A 是违法的 B 是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
42、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（A ）
A 工程保修期 B承包商的施工期
C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知
D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
43、自中标通知书发出（ C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A 15天 B 21天 C 30天 D 35天
44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ B ）承担担保责任。
A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同
45、当事人采用合同书形式订立的，自（ C）合同成立。
A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表示受合同的约束时
C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时
46、确定中标人后（ A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A、15天 B、21天 C、30天 D、35天
47、下列说法不正确的是（C ）。
A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。
B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。
C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会