当前位置：文档库 › 暂时停止施工通知书

暂时停止施工通知书

重庆泛九神工建筑劳务有限公司：

经检查,贵司劳务承建的重庆环保科技产业园工程项目，5#楼11层外架搭设滞后，作业面存在严重安全隐患。2017年4月23日中冶建工集团有限公司重庆环保科技产业园项目部在安全检查中亦对上述问题发出整改通知书，要求贵司施工班组立即整改，但贵司施工班组至今仍未着手采取措施整改，因此,项目部责令贵司该项目5#楼11层立即停止除外架作业外的全部施工，对上述安全隐患进行整改，整改完成通知项目部检查验收合格后再恢复施工，如擅自施工，项目部将给予5000元罚款，造成安全事故的，贵司负全部责任。

整改责任人：中冶建工集团有限公司

重庆环保科技产业园项目部

安全员：

施工员：

项目负责人：

项目经理：

2017年4月24日

违法建筑整改通知书.doc

违法建筑整改通知书通知书是以书面告知的形式，送达到被告知人的手里。下面我给大家带来违法建筑整改通知书，供大家参考! 违法建筑整改通知书范文篇一：你单位在存在安全隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《甘肃省建设工程管理条例》有关规定，限于20xx年月日前必须对以下问题予以整改。1、2、3、整改要按规定标准进行，否则将按相关法律法规处理。特此通知 xx镇人民政府年月日违法建筑整改通知书范文篇二恩施州大宇建设工程有限公司： 20xx年6月日，你公司恩施州商会大厦二标段7#楼工程施工现场发生一起1人死亡的安全生产事故，现责令你单位立即处置事故、配合调查，并暂停恩施州商会大厦项目你公司承建的所有标段的现场施工，排查整改安全隐患。 xx市住房和城乡建设局 6月日违法建筑整改通知书范文篇三

：你单位工程，经检查存在下列违规问题： 1.边施工，边整改。 2.以上问题需在日内整改完毕，报我站复查。项目监督工程师：通知单接受人签字：工程质量监督站(盖章) 签发人：日期违法建筑整改通知书范文篇四 xxx食品有限责任公司：根据省生猪定点屠宰清理审核联合督查组x月x日在运城检查发现的问题及市商务局通知精神，现责令你公司对下属各定点屠宰场进行整改，整改的主要内容如下：一、建立健全病猪隔离间、宰前喷淋装置。二、建立健全车间内热水和冷水洗手设施，并备有洗手剂;车间内应设有工具、容器和固定设备的清洗、消毒设施，并有充足的冷、热水源。三、建立健全防疫检疫各项制度、肉品出厂管理制度等，并做到有制度就有对应的台帐，当月台帐要放置在各相应车间或部位。四、头部检验、体表检验、内脏检验、胴体初验、胴体复验、盖章等各项检验检疫环节要有明显的标识，在每头屠体的耳部和腿部外侧，用变色笔编号。上述内容须于6日内整改到位，否则将依据有关法规严肃处理。 > 日期：注：篇五：限期整改通知书限期拆除通知书广州市番禺区石碁镇：你，因未经城市规划行政主管部

建设工程施工安全隐患整改通知书回复单.

工程名称：佳境小区17#、18#栋致：重庆市万州建筑工程总公司我项目部于2010年11月29日接到公司下发的编号为0010的安全隐患整改通知书后，我项目部立即组织人员认真按照整改通知的内容进行整改，整改如下： 1、基坑周边临边防护搭设已按要求整改，张挂密目安全网。 2、宿舍区和食堂区域已按要求配备消防器材。 3、临时用电已按规范要求整改。 4、钢筋工在绑扎电梯坑，已按要求搭设脚手架。佳境小区17#、18#栋项目部 2010年12 月2 日公司复查意见：重庆市万州建筑工程总公司年月日

工程名称：佳境小区17#、18#栋致：重庆市万州建筑工程总公司我项目部于2010年12月25日接到公司下发的编号为0011的安全隐患整改通知书后，我项目部立即组织人员认真按照整改通知的内容进行整改，整改如下： 1、宿舍内民工私拉乱接电源的现象已按要求整改，周边已安排人员打扫清洁卫生。 2、食堂工作人员已按要求定期体检，办理卫生许可证。佳境小区17#、18#栋项目部 2010年12 月28 日公司复查意见：重庆市万州建筑工程总公司年月日

工程名称：佳境小区17#、18#栋致：重庆市万州建筑工程总公司我项目部于2011年1月22日接到公司下发的编号为0014的安全隐患整改通知书后，我项目部立即组织人员认真按照整改通知的内容进行整改，整改如下： 1、木工支模架立杆间距已按要求整改，搭设纵横扫地杆。 2、现场文明施工、五牌一图已按要求配备到位。 3、冰雪天气施工作业人员已做好自身防护措施；已按要求安排好春节长假期间项目领导轮流值班工作。佳境小区17#、18#栋项目部 2011年 1 月25 日公司复查意见：重庆市万州建筑工程总公司年月日

单方终止合同通知书

单方终止合同通知书篇一：合同解除函合同解除通知函武汉市旭升建筑工程公司海南分公司：儋州松涛龙得房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）与武汉市旭升建筑工程公司海南分公司（以下简称“乙方”）于XX 年2月14签订《建设施工合同》及XX年8月30日签订《松涛花园第四期保障性住房5#、6#楼》施工总进度协议书。但贵司却未如实认真履行合同约定，具体如下： 1 、按照《松涛花园第四期保障性住房5#、6#楼》施工总进度协议书：乙方应在XX年2月15日前完成5#、6#楼的竣工验收，但乙方无故拖延至XX年11月22日交付甲方时，尚未完成竣工验收。根据双方签定施工总进度协议书第二项、第四项及附件图约定，乙方应向甲方支付违约金：279天X 5 万元/ 天=万元。 2、因乙方无故拖延工期，拒绝配合竣工验收、交付房屋钥匙，致使甲方与松涛管理局的交房合同无法按时履约。由此造成甲方多支付松涛管理局职工临时住房安置费、甲方管理人员工资及其它各项共计约50 万元的直接经济损失，并对甲方公司形象造成无法估量的恶劣影响。 3、根据甲方与乙方签订的《建设施工合同》及《房屋抵工程款协议书》的相关约定，截止乙方完成结构主体封顶，乙方应在次月5 日前支付已完成工程量价款的75%及退还保证金。而甲方在收到乙

方的第一次780 万元的进度款申请书时，已支付工人工资410 万元加房屋抵工程款协议抵扣工程款832 万元共计1242 万元。因此甲方在履行施工合同的过程中没有违约支付工程款的情况，乙方提出的违约补充函无事实根据，甲方将不予支持。 4、因乙方在签订合同及施工过程中均未提供建筑施工行业相关资质证书，故甲方认为贵公司在签订合同时存在欺骗行为，乙方不具有建筑施工行业资质证书，并且乙方在施工过程中擅自把工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。 5、因乙方无故拖延工期，拒绝配合竣工验收、交付房屋钥匙，并多次带人冲击政府部门、恶意诋毁甲方形象。甲方在工程未竣工验收，不具备竣工结算的情况下，组织工程相关人员奔赴海口市与乙方结算。经双方核实工程总造价为1510 万元，但乙方对此金额万般抵赖、拒不签字确认，如乙方对此金额有疑问可经海南省审计中心最终裁决。按双方签订合同及相关协议，各项费用具体如下： 1、预留工程保险金：1510 万*= 万元 2、相关税费：1510 万*= 万元 3、挂靠费：1510 万*= 万元乙方应得工程款为：=万元。工程履约保证金300 万元，农民工保证金75 万元（此金额按政府规定，完善手续后方可退还）乙方各项合计：+300+75=万元甲方以支付及垫付金额如下：

房屋建设整改通知书

房屋建设整改通知书房屋建设整改通知书范文一XX房地产有限公司：贵公司房屋交付通知书收悉。本人已于年月日来现场验收房屋。但验收过程中发现所购房屋存在质量问题，部分设备、设施不符合国家有关标准，并不能达到交付要求。具体内容如下： 1，。。。。 2，。。。。 3，。。。。当日验房结果报告已提交给贵公司***小姐/先生,至今并无回音,现将此次验房结果的书面报告再次邮寄给贵公司, 要求贵公司尽快对验房报告中提及的问题进行整改,整改结果必须以书面形式回复。因贵公司未能提供整改完成并达到交房要求的信息,故本人收房时间待定。在贵公司整改完成、符合交房要求后，贵公司再通知本人收房。否则本人有理由拒绝收房，并保留因贵方原因造成逾期交房责任的法律权利。业主：联系电话：多蓝水岸苑幢单元室房屋建设整改通知书范文二新城房地产开发(无锡)有限公司：本人XXX，身份证号***，于200X年X月X日与贵公司

签订了《商品房买卖合同》(合同编号为：CPCBxxxxxx，以下简称合同 ) ，本人作为买受人购买了贵公司开发的房地产住宅项目尚锦城第BXX幢XXX单元XX层XXXX号房(以下简称房屋 )，本人已先后通过支付首付款和银行贷款方式向贵公司支付了全部房款人民币***元，并于XXXX年XX月一次性还清贷款，解除了贵公司贷款担保责任。由于贵公司未能在合同约定期限内即20**年4月30日前交付符合法定和约定条件的房屋，构成严重违约。特向贵公司发出本限期整改通知书，并说明理由如下：一、贵公司交付的房屋不符合法定交房条件 1.贵公司拒绝出具房屋经验收合格的证明《住宅工程质量分户验收记录》和《工程竣工验收备案表》，首先，依照无锡市住宅工程质量分户验收管理办法(试行)第二条本办法所称住宅工程质量分户验收，是指在单位工程竣工验收前，按照经审查合格的施工图设计文件、国家工程质量验收规范、江苏省《住宅工程质量通病控制标准》、其他相关技术标准对住宅工程的每一户及单位工程公共部位进行的专门验收。凡本市行政区域内，住宅工程质量分户验收及其监督管理，均适用本办法。第五条《住宅工程质量分户验收记录》在房屋交付时随同《住宅工程质量保证书》一并交给住户。但贵公司未能出具该《住宅工程质量分户验收记录》。其次，《中华人民共和国城市房地产管理法(修正)》规定，房地产开发项目的设计、施工，必须符合国家的有关标

建筑工程隐患整改通知书

编号：：你单位施工的工程，工程进度：经检查存在以下施工安全隐患：要求你单位立即对存在的施工安全隐患认真进行整改，于日内将整改情况书面报我站备案。施工单位：签收人：监理单位：监督工程师：签收人：汨罗市建筑工程质量安全监督站（公章）年月日注：本通知书一式三份，监督机构、责任单位、监理（建设）单位各一份。

编号：：你单位施工的工程，工程进度：经检查存在以下质量隐患：要求你单位立即对存在的工程质量隐患认真进行整改，于日内将整改情况书面报我站备案。施工单位：签收人：监理单位：监督工程师：签收人：汨罗市建筑工程质量安全监督站（公章）年月日注：本通知书一式三份，监督机构、责任单位、监理（建设）单位各一份。

编号：：你单位施工的工程，工程进度：经检查存在以下重大施工安全隐患：要求你单位立即停止施工，限日内将隐患整改完毕，并将整改情况书面报我站复查，在未收到我站复工通知前，不得擅自施工。施工单位：签收人：监理单位：监督工程师：签收人：汨罗市建筑工程质量安全监督站（公章）年月日注：本通知书一式三份，监督机构、责任单位、监理（建设）单位各一份。

编号：：你单位施工的工程，工程进度：经检查存在以下重大质量隐患：要求你单位立即停止施工，限日内将隐患整改完毕，并将整改情况书面报我站复查，在未收到我站复工通知前，不得擅自施工。施工单位：签收人：监理单位：监督工程师：签收人：汨罗市建筑工程质量安全监督站（公章）年月日注：本通知书一式三份，监督机构、责任单位、监理（建设）单位各一份。

合同范本之合同期满终止通知书

合同期满终止通知书【篇一：终止解除劳动合同通知书(全套)】终止劳动合同通知书（个人不续）先生/女士：您于于您与公司签订的劳动合同有效期截止至年月日，请您工资。同时，也非常感谢您一直以来辛勤的工作。希望您在新的工作岗位上取得更大的成绩！本通知书一式两份，人力资源部门和终止劳动合同的员工各执一份。 xx有限公司人力资源部年月日员工确认书：本人已知晓《终止劳动合同通知书》，并将在规定的时间内办理离职手续。员工签名：年月日终止劳动合同通知书（公司不续）先生/女士：经公司研究决定，在您与公司当前履行的劳动合同到期后，不再与您续签。由于您与公司当前履行的劳动合同有效期截止至年月日，请您于年月日前将离职手续办理完毕，并到人力资源部结算工资。同时，也非常感谢您一直以来辛勤的工作。希望您在新的工作岗位上取得更大的成绩！本通知书一式两份，人力资源部门和终止劳动合同的员工各执一份。 xx有限公司人力资源部年月日员工确认书：

本人已知晓《终止劳动合同通知书》，并将在规定的时间内办理离职手续。员工签名：年月日解除劳动合同通知书（公司提出）先生/女士：根据公司与您签订的《离职协议书》，公司自 ______年月日起将与您解除劳动聘用关系，终止与您的劳动合同。解除（终止）合同的原因如下：请接到本通知后，在相关离职手续。同时，也非常感谢您一直以来辛勤的工作。希望您在新的工作岗位上取得更大的成绩！本通知书一式两份，人力资源部门和解除劳动合同的员工各执一份。 xx公司人力资源部年月日员工确认书：本人已知晓《解除劳动合同通知书》，并将在规定的时间内办理离职手续。员工签名：年月日解除劳动合同通知书（个人提出）先生/女士：基于您年月日向公司提出的离职通知，根据相关法律法规和公司具体情况，您与公司的劳动合同将在年月日终止，请接到本通知后，在年月日前到所属人力资源部门办理相关离职手续。同时，也非常感谢您一直以来辛勤的工作。希望您在新的工作岗位上取得更大的成绩！本通知书一式两份，人力资源部门和解除劳动合同的员工各执一份。 xx公司

建设工程项目安全隐患限期整改通知书

建设工程项目安全隐患限期整改通知书鄂建安（）整字[ ]第号：你单位施工（监理）的工程项目，于年月日安全监督检查（巡查）时，发现存在如下生产安全隐患：根据国家、省、市有关法律法规、标准规范和有关规定，现责令你单位于年月日前，组织自查整改，消除各类安全隐患。整改完毕后，经施工及监理单位验收签字后，书面回复报告安全生产监督机构。监理单位签收人：签发人：施工单位签收人：签发单位（公章）年月日年月日注1：各地区根据地区名称、年份、下达整改顺序填写注2：通知书一式三份，监督机构、施工单位项目部、监理单位各一份

建设工程项目安全隐患限期整改回复：我公司施工（监理）工程项目于年月日收到编号为《建设工程项目安全隐患限期整改通知书》后，对提出的要求整改事项，现已按规定进行整改，已报监理单位验收签字，现报告情况如下：施工单位验收人：（章）日期：监理单位验收人：（章）日期：注1：整改回复一式三份，监督机构、施工单位、监理单位各一份

建设工程项目安全隐患责令暂停施工整改通知书鄂建安（）停字[ ]第号：你单位施工（监理）的工程项目，于年月日安全监督检查（巡查）时，发现存在如下生产安全隐患：根据国家、省、市有关法律法规、标准规范和有关规定，现责令你单位于下达通知书之日起暂停施工，组织自查整改，消除各类安全隐患。整改完毕后，经施工及监理单位验收签字后，书面回复报告安全生产监督机构。监理单位签收人：签发人：施工单位签收人：签发单位（公章）年月日年月日注1：各地区根据地区名称、年份、下达整改顺序填写注2：通知书一式三份，监督机构、施工单位项目部、监理单位各一份

(完整版)机械设备停工损失报告

机械设备停工损失报告来源：作者：时间：2010/10/22 机械设备停工损失报告在这几年的工程造价司法鉴定工作中,常会遇到停工损失赔偿的计算问题。由于当时合同签定不够严谨,双方未对停工损失进行约定,停工后双方未办理经济签证,进入司法程序后双方又对停工损失的计算达不成协议,因而给停工损失的计算带来一定的难度。下面机械设备停工损失报告在这几年的工程造价司法鉴定工作中,常会遇到停工损失赔偿的计算问题。由于当时合同签定不够严谨,双方未对停工损失进行约定,停工后双方未办理经济签证,进入司法程序后双方又对停工损失的计算达不成协议,因而给停工损失的计算带来一定的难度。下面就如何计算因非承包方的原因造成的停工损失谈谈看法。一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的( 1)折旧费,

(2)大修理费 (3)经常修理费, (4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。造价工程师在审核此类停工损失时应注意以下几点: 1.对地质条件变化引起的停工,首先要审核引起停工的施工现场的地质条件是否与发包方提供的地质资料一致。一般情况下,发包方会在招标文件中提供现场地质勘察报告,承包方也会对施工现场周围环境进行考察,并在投标书中声明。对承包方因为其对发包方提供资料的误解或对风险的预见不足造成的停工,即使有签证,造价工程师也应拒绝赔偿。只有现场地质条件确与发包方提供的地质资料不符,出现的情况又是有经验的承包方所不能预见的,这时才能对因地质条件变化而停工造成的人工窝工、机械闲置进行补偿,但不计利润,并且对处理该情况所采取的具体措施支付费用。 2.对于因地下构筑物和文物等障碍物引起的停工,障碍物必须是施工图纸和发包方提供的资料中未进行说明的,且是承包方不能预见的,造价工程师才能对停工引起的人工窝工、机械闲置和处理费用予以确认。二、长期停工的损失计算长期停工常常是由于发包方因无力支付工程款,致使合同无法继续履行而造成的。这时,承包方有权要求发包方支付在合同终止前已完工

解除合同通知书模板单方解除合同通知函

解除合同通知书模板单方解除合同通知函各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢合同的解除，是合同有效成立后，因当事人一方或双方的意思表示，使合同关系归于消灭的行为。下面小编给大家带来解除合同通知书模板，供大家参考! 解除合同通知书模板范文一同志：您于年月起就职于本公司，目前的工作岗位是。现因下列第___________ 项情形，你与我公司年月日签订的为期年的劳动合同书于年月日解除，劳动关系同时解除。 1.经当事人协商一致； 2.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的； 3.劳动者严重违反单位规章制度的； 4.劳动者严重失职、营私舞弊，给

公司造成重大损害的； 5.劳动者同时与其它用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作造成严重影响，或者经公司提出拒不改正的； 6.劳动者向公司提供的个人证明材料是虚假的，或者以胁迫、乘人之危，使公司在违背真实意思的情况下订立或者续订劳动合同的。 7.劳动者被依法追究刑事责任的 .医疗期满后，劳动者不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作 9.劳动者不能胜任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作； 10.劳动合同订立时依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商，双方不能就变更达成协议的； 11.法律、行政法规规定的其它情形。请您于_________ 年 ____ 月_____ 日前到您所在的单位办理离职交接手续。特此通知

公司名称年月曰解除合同通知书模板范文二甲方：乙方：甲乙双方于xxxx年xx月xx日x签订为期xx年的劳动合同，现甲乙双方同意解除劳动合同关系。经双方协商一致，签订本协议如下： 1、自xxxx年xx月xx日起，解除双方签订的劳动合同，双方的权利义务随之终止； 2、乙方工资结算至离职之日，支付时间为甲方正常发放工资时间。乙方奖金为元，差旅费、交通费、手机费等费用合计x元，以上费用均需扣除所得税，甲方同意在乙方办理完工作移交手续后三日内一次性支付给乙方。 3、甲方同意向乙方支付经济补偿金共计人民币x元。甲方同意在乙方办理完工作移交手续后三日内一次性支付给乙

安全生产整改通知书模板【三篇】.doc

安全生产整改通知书模板【三篇】【篇一】经检查发现，施工现场存在下列安全隐患: 事由:于20xx年4月6日你同已进行xx厂房层二层模板支撑搭设工作;该支撑高度为5.5米属高支撑体系。经我司巡查发现该高支撑搭设与施工专项方案不相符，加之现场搭设的高支模存在较大安全隐患。我司已多次督促你司施工现场管理人员针对放工专项方案相关技术要求，加大巡查整改力度，至今你司对我司提出的整改要求没落实整改措施，反而继续任凭工人进行高支模搭设工序。由于考虑到问题的重要性，我司向你司郑重要求;你司收到通知后必须按相关要求组织工作人员进行返工及加固工作后，通知我司组织人员进行初验，合格后才能进入下一步施工工序。如你司坚持在没有整改的情况下继续施工，我司对该高支模不予以验收，并通知区安全监督站人员介入处理。期间所造成的相关损失及责任我司不予以承担。希!施工单位收到通知后进行相关整改，并加强施工现场管理、人员的管理及技术水平学习，从而提高管理人员的责任心! 限于20xx年4月日前完成整改，并向我单位提出整改复查申请。

xxxx局 20xx年x月x日【篇二】 xx镇人民政府: 根据有关资料及检查情况分析,你镇存在以下主要问题: 1、不达标圩堤1.3公里,其中流域性河道堤防险工险段处，1.055公里(xx河9处，0.81公里)，需尽快筹足资金，加修到位;主汛前必须加固好不达标圩堤，计长1.5公里。同时，加固好xx河沿线9处及其它圩区圩堤险工险段16处。 2、16座病闸和部分站需尽快加固维修到位，重点加固好15座病险闸站。 3、未完工的在建工程需迅速筹集资金，尽快完成，并落实好安全度汛措施。上述存在问题，是你镇今年安全度汛的重大隐患，希你们接本通知后，对涉防工程认真组织回头看，采取切实有效措施，迅速整改到位，确保安全度汛。【篇三】公司: 20xx年x月x日，xxx镇人民政府对你公司在xxxxx区域进行安全生产检查。经过现场检查，发现你公司存在诸多安全隐患。现将安全隐患及整改意见通知如下，请认真进行整改。一、存在安全隐患

合同终止通知书

合同终止通知书篇一：合同终止通知书合同终止通知书致:河南红旗渠建设集团有限公司我公司与贵公司经过平等、自愿协商签订了商丘亿万中元生物技术有限公司成品库、原料库项目工程施工承包合同。合同签订后，我公司已按合同约定履行了各项义务，但贵方严重违约，一再拖延工程施工进度，尤其是钢结构部分工期，没有明确的施工进度和完工日期，未能按约履行施工，在超出合同交工日期三个月后仍未能交工。在我方多次催促无果的情况下，为维护我方合法权利，使我单位利益不再受损，早日完成施工，特通知贵公司提前终止成品库、原料库钢结构部分的施工承包合同。由我单位接管贵公司与夏邑宏伟钢结构商社签订的钢结构厂房施工协议，按贵方与夏邑宏伟钢结构商社签订的合同约定由我公司直接对夏邑宏伟钢结构商社付款，并在与贵方签订的总合同款中将钢结构部分的工程款予以扣除。贵公司与钢构公司合同约定的工程面积及造价如下: 1、工程面积:17070平方X235元/平方=4011450元总造价4011450元。贵公司已付给夏邑宏伟钢结构商社 1350000元，余下工程款2661450元由我方支付给夏邑宏伟钢结构商社，并在与

贵方签订的总合同中将此项工程款扣除2661450元。特此通知。河南红旗渠建设集团有限公司商丘亿万中元生物技术有限公司盖章签字: 盖章签字: XX年12月12日篇二：合同终止通知书合同终止通知书致: 宁波韵升股份有限公司我公司与贵公司经过平等、自愿协商签订了宁波韵升科技工业二园8号厂房项目工程施工承包合同。合同签订后，我公司已按合同约定履行部分义务，但贵方要求我方停止剩余工程的施工，未能按约履行施工。在我方为维护我方合法权利，使我单位利益不受损，特通知贵公司于XX年1月18日提前终止宁波韵升科技工业二园8号厂房项目工程施工承包合同。特此通知。宁波韵升股份有限公司方远建设集团股份有限公司盖章签字: 盖章签字: XX年1月18日篇三：终止合同通知书

终止解除劳动合同通知书(全套)

终止劳动合同通知书（个人不续）先生/女士：您于年月日向公司提出了不再续签劳动合同的通知，鉴于您与公司签订的劳动合同有效期截止至年月日，请您于年月日前将离职手续办理完毕，并到人力资源部结算工资。同时，也非常感谢您一直以来辛勤的工作。希望您在新的工作岗位上取得更大的成绩！本通知书一式两份，人力资源部门和终止劳动合同的员工各执一份。湖北圣玉绿松石有限公司综合管理部年月日员工确认书：本人已知晓《终止劳动合同通知书》，并将在规定的时间内办理离职手续。员工签名：年月日

终止劳动合同通知书（公司不续）先生/女士：经公司研究决定，在您与公司当前履行的劳动合同到期后，不再与您续签。由于您与公司当前履行的劳动合同有效期截止至年月日，请您于年月日前将离职手续办理完毕，并到人力资源部结算工资。同时，也非常感谢您一直以来辛勤的工作。希望您在新的工作岗位上取得更大的成绩！本通知书一式两份，人力资源部门和终止劳动合同的员工各执一份。湖北圣玉绿松石有限公司综合管理部年月日员工确认书：本人已知晓《终止劳动合同通知书》，并将在规定的时间内办理离职手续。员工签名：年月日

解除劳动合同通知书（公司提出）先生/女士：根据公司与您签订的《离职协议书》，公司自______年月日起将与您解除劳动聘用关系，终止与您的劳动合同。解除（终止）合同的原因如下：请接到本通知后，在年月日前到所属人力资源部门办理相关离职手续。同时，也非常感谢您一直以来辛勤的工作。希望您在新的工作岗位上取得更大的成绩！本通知书一式两份，人力资源部门和解除劳动合同的员工各执一份。湖北圣玉绿松石有限公司综合管理部年月日员工确认书：本人已知晓《解除劳动合同通知书》，并将在规定的时间内办理离职手续。员工签名：

建筑工程整改通知书.doc

建筑工程整改通知书当建筑工程不符合规定施工时，就会被要求进行整改，为此相关部门会发出整改通知。下面我给大家带来建筑工程整改通知书，供大家参考! 建筑工程整改通知书范文篇一片区房屋风貌改造及亮化工程施工队：事由：由你施工队施工的片区房屋风貌改造及亮化工程，经我项目部对施工现场的巡查结果，发现你施工队存在以下问题：一、局部外墙未达到相关技术要求(污染、开裂、脱离)、进行抹灰及上腻子乳胶漆等工序施工。二、局部瓦屋面未完成施工。三、局部女儿墙脊瓦未施工(工序未完善)。四、局部瓦屋面风檐板未达到相关技术要求。五、瓦屋面瓦漆(颜色)未达到相关技术要求。六、屋脊(颜色)未达到相关技术要求。七、局部外墙线条未施工、达到相关技术要求。为了达成我们大家的一个共同目标，针对以上情况，你施工队必须引起高度重视，且立即进行整改自检后在日内上报项目部质安部进行验收。如你施工队在接到本通知之日起未进行整改，我项目部将对你施工队采取重罚：1、每间房屋罚款￥1000.00，大写：壹千元整;2、我项目部将派其它施工队直接进行以上收尾工程的整改

工作，并最终从你施工队的工程款中(按我项目部支付你施工队遗留收尾工程施工工程款的总金额)双倍扣除。特此通知装饰设计工程有限公司项目工程、质安部年3月1日建筑工程整改通知书范文篇二工程名称：编号：项目经理：东利脚手架负责人：专职安全员：日期：检查部位：钢管脚手架和门式脚手架安全隐患整改内容： 1、XX一层东、北转角部位的外立面门式脚手架未进行整体连接。 2、XX北立面剪刀支撑钢管搭接不符合规范要求。(钢管脚手架搭接长度和扣件不足等) 3、XX临街人行通道护棚转角内侧无扫地杆连接固定。 4、XX北立面脚手架个别部位缺少扣件，个别部位扣件紧固不牢，墙支撑连接件数量不足。

工程项目整改通知书

工程项目整改通知书通知书指以书面告知的形式，送达到被告知人的手里。下面给大家带来工程项目整改通知书，供大家参考! 工程项目整改通知书范文一项目部：经检查，你部在项目施工过程中存在如下安全隐患问题，请在收到本通知后认真及时地加以整改：一、未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。二、项目经理、安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。三、项项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。四、在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案，或者施工组织设计未经审批。五、施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。□特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。六、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。七、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施

和灭火器材。八、施工现场未按照公司的CI资料要求布设。九、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求，如采用竹棚、石棉瓦、油毡搭设。□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线采取专项防护措施。十、在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不符合规范要求。十一、未遵守有关环境保护法律、法规的规定，致使施工现场的粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。十二、食堂卫生、饮水卫生差;无急救措施和急救器材。十三、施工现场采用材质不符合要求的脚手架。十四、落地式脚手架立杆基础不平、不实;缺少底座、垫木;无扫地杆、排水措施。十五、脚手架架体与建筑结构拉结数量不足;拉结不坚固、不规范。对以上的隐患问题，请在接通知后的x日内整改完毕并报复查。签收人：签收时间：注：本表一式三份，项目部留存一份，公司留存两份。工程项目整改通知书范文二 xxxx高速公路养护责任有限公司：

安全隐患整改通知书

附表一：安全隐患整改通知单工程名称：编号：填表说明： 1、工程监理单位在监理过程中，根据监理工作的职责和安全检查中发现存在安全事故隐患时，应当发出《安全隐患整改通知单》，要求施工单位限时整改，防止安全事故发生。 2、《安全隐患整改通知单》签收人为项目经理。 3、《安全隐患整改通知单》一式二份，施工单位和监理单位各一份。

附表二：暂时停止施工通知单工程名称：编号：填表说明： 1、工程监理单位在监理过程中，发现可能危及人身和财产重大损失的严重安全事故隐患的，监理单位应发出《暂时停止施工通知书》，要求施工单位暂时停止施工，进行整改，并及时报告建设单位。 2、在发出本通知时，附《工程复工报审表》给施工单位申请复工时填写。 3、《暂时停止施工通知书》一式四份，监理单位、施工单位、建设单位和施工安全监督机构各一份。

附表三：工程复工报审表工程名称：编号：填表说明： 1、监理单位应根据施工单位附送的整改报告进行实地核查，严重安全隐患还存在的，责令继续进行整改；严重安全隐患已消除，符合复工条件的，在《工程复工报审表》上签署同意复工意见后，施工单位方可施工。 2、《工程复工报审表》一式四份，监理单位、施工单位、建设单位和施工安全监督机构各一份。

附表四：安全隐患整改报告书编号：填表说明： 1、工程监理单位在实施监理过程中，发现施工现场存在严重安全事故隐患，发出《安全隐患整改通知单》或《停工通知书》后，施工单位拒不整改或者不停止施工时，工程监理单位应当向建设行政主管部门及施工安全监督机构报告。 2、《安全隐患整改通知单》一式三份，监理单位、建设行政主管部门和施工安全监督机构各一份。

施工现场安全隐患整改通知书

***** 有限公司施工现场安全隐患整改通知单编号：项目部：经检查，你部在项目施工过程中存在如下安全隐患问题，请在收到本通知后认真及时地加以整改： □未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 □项目经理、安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。 □项项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。 □在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案，或者施工组织设计未经审批。 □施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。 □特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。 □未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 □未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。 □施工现场未按照公司的CI资料要求布设。 □施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求，如采用竹棚、石棉瓦、油毡搭设。□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线采取专项防护措施。 □在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不符合规范要求。 □未遵守有关环境保护法律、法规的规定，致使施工现场的粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。 □食堂卫生、饮水卫生差；无急救措施和急救器材。 □施工现场采用材质不符合要求的脚手架。 □落地式脚手架立杆基础不平、不实；缺少底座、垫木；无扫地杆、排水措施。 □脚手架架体与建筑结构拉结数量不足；拉结不坚固、不规范。 □脚手架杆件间距过大；剪刀撑的设置不符合规范、标准的要求。 □脚手架的安全网未按要求检测、设置；脚手板材质不符合要求、不满铺、绑扎不牢固。□脚手架钢管立杆采用搭接、错接或者钢竹混搭；架体内未按要求封闭。 □悬挑式脚手架悬挑梁的安装或外挑杆件、架体与建筑结构拉结不符和规范、标准要求。□脚手架荷载超过规定；卸料台搭设不符合设计要求；卸料平台支撑系统与脚手架连接。□基坑施工无临边防护措施或者临边及其他防护不符合要求；未设置有效排水措施。 □基坑坑壁支护不符合规范及设计要求；坑边荷载堆载过大。 □模板支撑系统无设计计算；支撑系统不符合设计要求。 □模板立柱底部用砖垫高；不按规定设置纵横向支撑；立柱间距不符合规定。 □模板上施工载荷超过规定，堆载集中。 □楼梯口或电梯井口、预留洞口、坑井、通道口防护不符合要求。 □阳台、楼板、屋面等临边或高处作业防护不符合要求。 □外电防护措施不符合要求、封闭不严；变配电装置不符合安全规定。 □专用中性点直接接地的电力线路未采用TN-S系统；保护零线设置、连接不符合要求。□施工用电不符合“三级配电两极保护”、“一机一闸一漏一箱”要求。 □开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵；电箱内无隔离开关；电箱位置安装不当。 □配电箱内多路配电无标志；闸具损坏、闸具不符合要求；电箱无门、无锁、无防雨措

工地安全隐患整改通知书

工地安全隐患整改通知书 xx 班组: xx年x月x日深装总项目部对你班组搭设脚手架进行安全检查,指出钢管立杆枕木不符合安全规范,存在安全隐患,必须立即整改。现责成你班组于通知当日下午15:00以前整改,整改完成、经施工员xx复查符合规范后,方可进行继续施工。否则,项目部将按照安全生产规定给予惩罚,并由你班组承担重新组织力量进行整改的一切责任。特此通知 xx建筑安装工程有限公司xx脚手架工程管理办公室签发人: 谢科安、李全、叶发进挖桩施工队：你班组施工的桩基工程，经查存在以下隐患：你班组在使用机械作业时，没有安装二级配电箱，而是在一级配电箱上直接接电使用机械作业，没有做到三级配电两级保护，存在用电安全隐患，不符合工地临时施工用电规范规定。依据有关规定，我项目部现责令你班组： 1、立即排除上述隐患，限于2021年4月10日前整改完毕并填妥《质量安全隐患整改情况报告》报我公司工程部申请复查。 2、在此期间你项目部应采取措施，防止发生安全质量事故，逾期未申请复检或未改正的，公司按有关规定对你项目部进行处理。广西大业建设集团有限公司万盛.中央公园项目部检查人签名：接收人签名：年月日年月日项检第号

北流市恒生民用爆破工程有限公司：你公司施工万盛·中央公园工程的桩岩石爆破，经查存在以下隐患：你公司在进行岩石爆破时，存在着哑炮，又不进行及时处理，我项目部管理人员曾好几次捡到雷管、炸药，并多次口头通知你公司负责人每次放炮后要及时彻底清理哑炮，但均不见清理，严重存在着安全事故隐患。依据有关规定，我项目部现责令你公司：在每次放炮后均要及时排查哑炮，并落实专人进行排查，否则，每发现一次罚款1000元。广西大业建设集团有限公司万盛.中央公园项目部检查人签名：接收人签名：年月日年4月21日感谢您的阅读，祝您生活愉快。

建筑工程整改通知书模板

建筑工程整改通知书模板建筑工程整改通知单工程名称：编号：项目经理：东利脚手架负责人：专职安全员：日期：检查部位：钢管脚手架和门式脚手架安全隐患整改内容： 1、XX一层东、北转角部位的外立面门式脚手架未进行整体连接。 2、XX北立面剪刀支撑钢管搭接不符合规范要求。(钢管脚手架搭接长度和扣件不足等) 3、XX临街人行通道护棚转角内侧无扫地杆连接固定。 4、XX北立面脚手架个别部位缺少扣件，个别部位扣件紧固不牢，墙支撑连接件数量不足。 5、XX院内主楼通道人行护棚只搭设单层防护顶棚，未按规范要求搭设双层防护顶棚。 6、XX酒吧位置、裙房西立面及人行通道护棚所搭设跳板均未钢线捆绑固定，存在安全隐患。 7、XX酒吧位置悬挑脚手架，应监理单位要求201X年X月X日之前拆除完成，否则无法恢复现场施工。

8、XX西立面临街人行通道护棚，顶层硬防护跳板搭设间距不紧密，跳板与钢管架未进行钢丝捆绑固定，存在一定安全隐患。 9、XX西立面临街盘扣式脚手架防护网铺装完成后，出现松动，部分已开线，影响我司现场文明施工形象，责令2013年6月4日之前维护完成。附：现场相片(10张) 负责人签字：专职安全员签字：项目经理签字： 201X年X月X日建筑工程整改通知单整改单位：要求完成时间：实际完成时间：整改内容：项目部、质检部及监理、业主单位，在现场巡查中发现你班组在2栋七层墙柱施工中存在以下问题： 1、框柱箍筋间距排布不均匀 2、剪力墙、暗柱钢筋搭接过长(70cm) 3、剪力墙钢筋跑位，没保护层以上问题请你班组整改完后通知验收。签发： XXXX泛海城市广场项目部 201X年X月X日 xx楼大包队：

建筑安全整改通知书

建筑安全整改通知书施工单位：检查单位(安全检查员)：工程地点：编号：检查发现问题整改意见及期限落实情况备注施工负责人(签字)：年月日时分检查单位负责人(安全检查员)(签字)：年月日时分附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。整改单位：要求完成时间：实际完成时间：整改内容：项目部、质检部及监理、业主单位，在现场巡查中发现你班组在2栋七层墙柱施工中存在以下问题： 1、框柱箍筋间距排布不均匀 2、剪力墙、暗柱钢筋搭接过长(70cm) 3、剪力墙钢筋跑位，没保护层以上问题请你班组整改完后通知验收。签发：

XXXX泛海城市广场项目部 201X年X月X日监督备案号：编号： xx省xx机械科技有限公司，xxxx铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患： 1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续， 2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。 3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。 4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。 5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员： xx市建筑安全监察站建设单位签收人：电话监理单位签收人：电话施工单位签收人: 电话

提前解除合同通知书(共8篇)

篇一:解除劳动合同通知书(用于提前终止合同) 解除劳动关系通知书姓名：你好!你与北京ｘxxx公司之间的劳动关系于xｘ年xx月xx日开始至ｘx年ｘｘ月xx 日终止。现公司根据你自身能力和绩效的原因,在本合同有效期内，双方一致友好协商同意提前中止劳动合同，公司将严格按照劳动法相关补偿规定执行,请你于年月日办理离职手续,你的工资将发放至xx年ｘx月ｘx日。你在接到书面解聘通知后，应按以下规定及程序办理： 1、在接到书面解聘通知当日办理业务移交手续、财务帐目结清手续、办公用具结清手续、图书文件归还手续。２、人事档案及组织关系须在办理离职手续后60日之内转出。薪金处理： 1、在办理了上述相关手续后,你x月x日至x月x日的工资将于x月x日发放,x月x日至x月x日薪资将于x月x日一次性发放。 2、北京xxx公司为你办理的福利保险将截止到年月。３、你不得带走北京xxｘ公司的档案及各种资料，不得泄露北京xｘｘ公司的商业秘密及北京xxｘ公司客户的秘密。４、你不得利用原来在北京xxx公司工作之便，在解聘后带走的客户。不得影响北京xxxｘ有限公司的声誉，否则北京ｘxｘ公司有权要求你赔偿或采取其他措施。北京xxxxｘ人事行政部签收人: 年月日年月日工资结算清单姓名：xｘ 7月21日至8月20日月工资:2000元人民币 8月21日至９月２０日月工资：２0０0元人民币 9月２1日至10月9日工资：2000/２0.92*12天＝1147.23元人民币 7月21日至8月2０日的个人所得税部分及8月份的社会保险由本公司代扣代缴 7月份、8月份的提成将于8月28日和9月２8日分别发放。北京xxxxx公司签收人：年月日年月日工资结算清单姓名:ｘｘ 7月2１日至8月20日月工资:2000元人民币 8月21日至９月20日月工资：2000元人民币 9月２1日至10月9日工资：20００／20.9２*1２天=1１47.23元人民币 7月21日至8月20日的个人所得税部分及8月份的社会保险由本公司代扣代缴 7月份、8月份的提成将于８月28日和9月28日分别发放。北京xｘｘxｘ公司签收人：