08年监理工程师《合同管理》练习2
08年监理工程师《合同管理》练习2
判断题
1、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )
A、是
B、否
2、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( )
A、是
B、否
3、保证合同的当事人是债权人和保证人( )
A、是
B、否
4、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )
A、是
B、否
5、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( )
A、是
B、否
6、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( )
A、是
B、否
7、招标是要约，投标是承诺。( )
A、是
B、否
8、转让是属于合同主体的变更。( )
A、是
B、否
9、代理不合法的合同属于无效合同。( )
A、是
B、否
10、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( )
A、是
B、否
单项选择题
1、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。
A、地基基础工程
B、屋面防水工程
C、设备安装工程
D、排水管道工程
2、材料采购的交货检验，数量验收的方法是( )。
A、经验鉴别法
B、理论换算法
C、物理试验法
D、化学实验法
3、下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（）。
A、承包人的人员伤亡由发包人负责
B、工程修复费用由发包人承担
C、承包人的停工损失由承包人承担
D、发包人的人员伤亡由发包人负责
4、关于无效合同，下列说法错误的是（）。
A、违反了法律规定的条件
B、自订立起就没有法律效力
C、不受到法律保护
D、自宣布无效之日起无效
5、在下列各种合同中，一般情况下( )的合同有效。
A、限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认
B、无代理权人订立，被代理人未作表示
C、法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限
D、无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认
6、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。
A、立即发出解除合同通知
B、立即停工并发出通知要求支付预付款
C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工
D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工
7、FIDIC施工合同条件规定，业主应在收到( )后21天内，退还承包商履约保函。
A、最终支付证书
B、接收证书
C、履约证书副本
D、付款证书
8、设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同( )。
A、退还发包人已付的定金
B、退还发包人已付的设计费
C、不退还发包人已付的定金
D、不退还发包人已付的设计费
9、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为( )。
A、从投保之日到最终结算日
B、从投保之日到工程竣工移交之日
C、从现场开始工作到工程竣工移交之日
D、从现场开始工作到解除缺陷责任期结束
10、在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于（）。
A、属于承包人应承担的风险
B、属于工程师应承担的风险
C、属于发包人应承担的风险
D、处于关键线路，影响总工期
11、A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是（）。
A、应当由A公司承担清偿责任
B、应当由B公司承担清偿责任
C、应当由A公司和B公司承担连带责任
D、A公司和B公司均不再承担清偿责任
12、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可( )。
A、发出中止合同通知，令监理合同即行停止
B、发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同
C、发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
D、首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止
13、工程项目不允许采取的招标方式是( )
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、竞争性招标
14、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( )。
A、同时履行抗辩权
B、异时履行抗辩权
C、后履行抗辩权
D、不安抗辩权
15、关于工程量计量，正确的处理方法是( )。
A、工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量
B、工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量
C、若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效
D、承包人实际完成的(包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内
16、监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是( )。
A、委托监理合同
B、可行性研究报告
C、工程设计合同
D、设计招标文件
17、设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费( )以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。
A、15天
B、30天
C、60天
D、120天
18、订立合同过程中，( )是要约。
A、招标公告
B、投标书
C、寄送的价目表
D、招股说明书
19、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( )。
A、初步设计编制的概算价
B、施工图设计编制的预算价
C、投标书中标明的报价
D、评标委员会算出的评标价
20、工程师对索赔处理的决定（）。
A、是终局性的，具有强制约束力
B、不是终局性的，不具有强制约束力
C、是终局性的，不具有强制约束力
D、不是终局性的，具有强制约束力
21、设计合同履行过程中，( )属于设计人的责任。
A、确定设计参数取值
B、组织对设计成果鉴定
C、办理文件的审批手续
D、为现场的设计人员提供工作条件
22、按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守的职业道德。
A、向其他人泄露委托人申明的秘密
B、从承包方获取提前工期奖金
C、帮助承包人完善施工组织设计
D、鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
23、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用( )。
A、由施工单位直接向设计单位索赔
B、由设计单位全额承担
C、由建设单位全额承担
D、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责
24、承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商( )。
A、必须接受裁决委员会的决定
B、可以将争议提交业主做决定
C、可以提交仲裁机构做决定
D、可以再次提交工程师做决定
25、在FIDIC合同条件中，( )属于承包商应承担的风险。
A、施工遇到图纸上未标明的地下构筑物
B、社会动乱导致施工暂停
C、专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化
D、施工过程中当地税费的增长
26、工程师指示对已隐蔽的工程进行重新检验，虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可，但重新检验证明质量未达到合同标准。则发生的费用和延误的工期应( )。
A、全部由业主承担
B、全部由承包人承担
C、给承包人工期顺延
D、给承包人费用补偿
27、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。
A、乙项目经理
B、甲施工企业
C、建设单位
D、具体施工人员
28、设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应( )。
A、追加合同价款但工期不予顺延
B、由承包人承担费用和工期的损失
C、追加合同价款并相应顺延合同工期
D、工期相应顺延但不补偿承包人的费用
29、施工的竣工验收应当由( )负责组织。
A、发包人
B、工程师
C、承包人
D、监理单位
30、争端裁决委员会的酬金由（）负担。
A、承包商
B、业主与承包商
C、业主
D、指定分包商
31、下列又称为不安抗辩权的是（）。
A、同时履行抗辩权
B、先履行抗辩权
C、后履行抗辩权
D、不履行抗辩权
32、设计开工的标志是（）。
A、合同签字盖章
B、合同规定开工期限
C、签字后第三天
D、收到定金
33、施工期间发生设计变更，变更部分超出了原设计人资质范围，发包人征得原设计人同意后，可以委托其他设计人完成设计变更。设计变更文件应由( )负责。
A、发包人
B、其他设计人
C、原设计人
D、监理工程师
34、发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故( )。
A、所需费用和延误工期由承包人负责
B、所需费用和延误工期由发包人负责
C、所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责
D、延误工期应予顺延，费用由承包人承担
35、招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。
A、招标人
B、评标委员会
C、招标代理机构
D、建设行政主管部门
36、专用条件是对通用条件的（）。
A、补充
B、修改
C、补充和修改
D、解释说明
37、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括( )。
A、委托人选定的质量检测机构试验数据错误
B、因非监理人原因的事由使监理人受到损失
C、委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
D、监理人的过失导致合同终止
38、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。
A、债权与债务
B、代理与被代理
C、法人与自然人
D、权利与义务
39、监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在"212程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为( )。
A、合同内写明的监理业务开始实行到完成时间
B、从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止
C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
40、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在( )履行。
A、支付货币一方所在地
B、接受货币一方所在地
C、货币存放地
D、货币使用地
41、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。
A、签订
B、登记
C、履行
D、主合同生效
42、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A、保证
B、定金
C、留置
D、质押
43、发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间（）天后向发包人发出预付通知。
A、5
B、7
C、14
D、28
44、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。
A、订立施工合同
B、开始施工
C、确认无效
D、下达停工令
45、承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为( )万元。
A、8
B、10
C、11
D、13
46、根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。
A、罚金
B、赔偿金
C、利息
D、违约金
47、某小型工程的承发包双方没有订立书面施工合同。在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。
A、合同事实成立
B、合同不成立
C、口头协议无效
D、口头协议有效
48、某工程监理服务公开招标，招标投标过程中形成下列文件中的( )属于要约。
A、招标公告
B、招标文件
C、投标文件
D、补遗通知
49、施工过程中，由于甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按进度计划施工，造成费用增加和工期延误，乙承包商应向( )提出索赔意向通知。
A、发包人
B、工程师
C、甲承包商
D、甲承包商的分包商
50、在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。
A、以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
B、以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
C、以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
D、以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
多项选择题
1、监理单位的义务包括( )。
A、选择承担工程项目建设的实施单位
B、与承包商签订施工合同
C、公正地维护有关各方的合法权益
D、不得泄露与本工程有关的保密资料
E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
2、合同无效的法律后果有（）。
A、返还财产
B、赔偿损失
C、追缴财产收归国有
D、折价处理
E、追究刑事责任
3、属于招标文件主要内容的是( )
A、设计文件
B、工程量清单
C、施工方案
D、投标书的编制要求
E、选用的主要施工机械
4、按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。
A、工程加速索赔
B、工程变更索赔
C、合同中明示的索赔
D、合同中默示的索赔
E、合同外的索赔
5、勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（）。
A、岩土工程勘察
B、水文地质勘察
C、变更及工程费的调整
D、材料设备的供应
E、工程测量
6、材料采购合同履行过程中，交货数量与实际收到数量不符，其原因可能是( )。
A、供货方的责任
B、运输部门责任
C、运输过程的合理损耗
D、数量验收方法
E、使用保管不善
7、要约邀请的主要形式有( )
A、商品价目表
B、招标公告
C、投标书
D、广告
8、《施工合同(示范文本)》规定，( )属于发包人的工作。
A、使施工现场具备施工条件
B、提供施工现场的工程地质资料
C、提供施工进度计划
D、提供工程师办公用房
E、开通施工现场与城乡公共道路的通道
9、《合同法》规定的合同履行原则包括< )。
A、全面履行原则
B、实际履行原则
C、适当履行原则
D、需要履行原则
E、诚实信用原则
10、建设工程物资采购合同的当事人可以是( )。
A、发包人
B、承包人
C、供货人
D、供应商
E、经纪人
11、有关变更的说法，正确的是（）。
A、工程变更分为设计变更和其他变更两类
B、工程中常发生的变更是设计变更
C、其他变更仅指工程质量标准变更
D、承包人不可要求设计变更
E、只有发包人才能提出设计变更
12、合同法律关系包括（）。
A、合同法律关系主体
B、合同法律关系客体
C、合同法律关系权利
D、合同法律关系内容
E、合同法律关系义务
13、《建设工程施工合同文本》由( )组成。
A、协议书
B、中标通知书
C、通用条款
D、工程量清单专用条款
14、工程师对索赔报告中要求顺延工期的，审查时应注意( )。
A、分清工期拖延的责任
B、延误工作是否位于关键线路上
C、工程师无权压缩合同工期
D、工期索赔计算的合理性和正确性
E、共同延误时各方的责任
15、按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，( )。
A、发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点
B、清点后承包人承担材料质量和保管责任
C、材料保管费应由发包人承担
D、材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用
E、材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任
16、下列关于监理招标的特点，说法正确的是（）。
A、招标宗旨是对监理单位能力的选择
B、报价占主要地位
C、报价占次要地位
D、邀请的投标人较多
E、邀请的投标人较少
17、下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是（）。
A、供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失
B、供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货
C、采购方可因供货方逾期交货而解除合同
D、采购方因供货方提前交货而应提前付款
E、逾期交货承担违约责任
18、对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括（）文件。
A、监理委托函或中标函
B、建设工程委托监理合同标准条件
C、建设工程委托监理合同专用条件
D、在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件
E、双方来往的信件和书面文件
19、“债务人向第三人履行债务”的特点是（）。
A、不改变当事人之间的权利义务关系
B、债务人不得拒绝第三人的请求履行
C、改变当事人之间的权利义务关系
D、第三人无追究对方违约责任的权利
E、第三人不可以向债务人请求履行
20、在下列财产中，( )不能质押。
A、工程
B、汇票
C、邮票
D、地产专利权中的财产权
判断题答案
1：B| 2：A| 3：A| 4：B| 5：A| 6：A| 7：B| 8：A| 9：B| 10：B|
单项选择题答案
1：B| 2：B| 3：A| 4：D| 5：C| 6：C| 7：C| 8：C| 9：C| 10：C| 11：C| 12：D| 13：C| 14：D| 15：B| 16：A| 17：B| 18：B| 19：C| 20：B| 21：A| 22：C| 23：D| 24：C| 25：D| 26：B| 27：B| 28：C| 29：A| 30：B| 31：B| 32：D| 33：B| 34：B| 35：A| 36：C| 37：D| 38：D| 39：C| 40：B| 41：B| 42：D| 43：A| 44：A| 45：A| 46：D| 47：A| 48：C| 49：B| 50：D|
多项选择题答案
1：C、D、E、 | 2： A、B、C、 | 3： A、B、D、 | 4：C、D、 | 5： A、B、E、 | 6： A、B、C、 | 7： A、B、D、 | 8： A、B、E、 | 9： A、E、 | 10： A、B、C、D、 | 11： A、B、 | 12： A、B、D、 | 13： A、C、 | 14： A、B、C、D、 | 15： A、C、E、 | 16： A、C、E、 | 17： A、B、C、E、 | 18： A、B、C、D、 | 19： A、B、D、 | 20： A、D、 |
建设工程教育网论坛
监理工程师《投资控制》重要知识点解析(五)
监理工程师《投资控制》重要知识点解析（五） 监理工程师考试网更新：2011-11-18 编辑：风火thea 1.如何理解项目监理机构根据项目变更单监督承包单位实施？ 在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。未经总监理工程师审查同意实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。 2.《建设工程施工合同（示范文本）》约定的工程变更价款的确定方法是什么？ 《建设工程施工合同（示范文本）》约定的工程变更价款的确定方法如下。 （1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。 （2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。 （3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。 3.采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况？ 采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况：一是直接套用；二是间接套用；三是部分套用。 4.什么情况下采用协商单价和价格？ 协商单价和价格是基于合同中没有或者有但不合适的情况而采取的一种方法。 5.FIDIC合同条件下如何理解变更权？ 根据FIDIC施工合同条件（1999年第一版）的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间，工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。承包商应遵守并执行每项变更，除非承包商立即向工程师发出通知，说明（附详细根据）承包商难以取得变更所需的货物。工程师接到此类通知后，应取消、确认或改变原指示。 6.FIDIC合同条件下承包商能对永久工程作任何改变和（或）修改？ 答：除非并直到工程师指示或批准了变更，承包商不得对永久工程作任何改变和（或）修改。 7.FIDIC合同条件下如果此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的 工程量的变动大于多少时应采用新的费率或价格？ 如果此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%. 8.FIDIC合同条件下工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金 额的多少时应采用新的费率或价格？ 工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金额的0.01%. 9.FIDIC合同条件下由此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过多少。采用新的费率或价格？ 由此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过1%. 10.怎么样理解索赔？ 索赔是工程承包合同履行中，当事人一方因对方不履行或不完全履行既定的义务，或者由于对方的行为使权利人受到损失时，要求对方补偿损失的权利。
江苏省专业监理工程师习题第一章.doc
一、单选题 1.我国绿色建筑设计标识分为（）、二星、三星 A.一星 B.四星 C.五星 D.六星 参考答案：A 2.《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）与（）评价标准较为相似 A.美国LEED B.日本 CASBEE C.英国 BREEAM D.澳大利亚 GREEN STAR 参考答案：A 3.单位工程施工阶段绿色建筑评价应由（）组织 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.政府机构 参考答案：C（应选A，书上209页） 4.下列技术中属于节能与能源利用技术的是（） A.已开发场地及废弃场地的利用 B.高性能材料 C.高频能设备系统 D.LED灯具 参考答案：D 5.绿色建筑的“绿色”应该贯穿建筑物（）过程 A.全寿命周期 B.原料的开采 C.拆除 D.建设 参考答案：A 6.节能建筑是指（） A.低能耗建筑 B.绿色建筑 C.智能建筑 D.低碳建筑 参考答案：A 7.绿色施工管理不包括（）
A.组织管理 B.规划管理 C.投标管理 D.人员健康和安全管理 参考答案：C 8.只需消耗极少的能源，却决定建筑存在几十年内的能源与资源消耗过程的阶段是（） A.规划设计 B.建筑施工 C.运行 D.维护 参考答案：A 9.以下说法正确的是（）。 A.绿色建筑不一定是节能建筑资 B.节能建筑一定是绿色建筑 C.低碳建筑一定是绿色建筑 D.绿色建筑一定是低碳建筑 参考答案：D 10.下列不属于建筑节水措施的有（）。 A.降低供水管网漏损率 B.强化节水用具的维护应用 C.再生利用、中水回用和雨水回灌 D.采用地源热泵技术 参考答案：D 11.审查总体方案中的绿色专项施工方案及具体施工技术措施，并在实施过程中承担监督检查工作的单位是（）。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位 参考答案：C 12.进行绿色建筑评价，应先审查是否全部满足（）的要求，否则不能通过初审 A.控制项 B.一般项 C.优选项 D.必选项 参考答案：A 二、多选题
监理《建设工程监理基本理论与相关法规》
2016年注册监理工程师《建设工程监理基本理论与相关法规》 一、单项选择题(共50题，合计50分) 1对检验报告的要求不包括（）。 A．试验报告应电脑打印 B．试验报告采用统一用表 C．试验报告签名一定要手签 D．检测单位均须实施密码管理制度 [正确答案]D 2决策树方案枝分出的各概率分枝的分叉点及概率分枝的分叉点称为（）。 A．损益值点 B．自然状态点 C．出发点 D．决策点 [正确答案]B 3根据现行《建设工程文件归档整理规范》，有关造价控制的监理通知由（）。 A．建设单位长期保存，监理单位永久保存 B．建设单位、监理单位短期保存 C．建设单位短期保存，监理单位长期保存 D．建设单位、监理单位长期保存 [正确答案]D 4落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度，是监理规划目标控制措施中进度控制的（）措施。 A．技术 B．组织 C．经济 D．合同 [正确答案]B 5Project Controlling模式一般适用于（）的建设工程。 A．能划分为若干相对独立的子项目的大中型 B．业主长期有投资活动 C．大型和特大型 D．建设周期长 [正确答案]C 6目前我国各地广泛采用的评标方法是（）。 A．注册咨询评估法 B．定性综合评估法 C．工程监理评估法 D．定量综合评估法 [正确答案]D
7根据（）的原则，应进行适当授权，以承担相应的职责。 A．权责一致 B．公平 C．合理 D．科学 [正确答案]A 8《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，（）。A．需依法申请领取施工许可证 B．不再领取施工许可证 C．在规定的时间内换取施工许可证 D．由建设行政主管部门发放施工许可证 [正确答案]B 9为完成施工阶段质量控制任务，监理工程师应当做好的工作是( )。 A．检查并协助搞好各项生产环境、劳动环境、管理环境条件 B．及时处理费用索赔，并协助业主进行反索赔 C．审查施工单位施工进度计划，确认其可行性并满足建设工程控制性进度计划要求D．审核施工单位提交的工程结算书 [正确答案]A 10组织为实现战略目标、获得收益而以一种综合协调方式对一组相关项目进行的管理是指（）。 A．项目群管理 B．组合项目管理 C．建设工程风险管理 D．项目组合管理 [正确答案]A 11重要工程应对焊接接头做（）的探伤检查。 A．12％ B．11％ C．13％ D．10％ [正确答案]D 12关于审查专项施工方案说法正确的是（）。 A．项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案 B．项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况 C．审查施工单位安全生产许可证的符合性和有效性 D．审查施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格 [正确答案]A 13代理型CM模式又称为“( )CM模式”。 A．风险型 B．纯粹的 C．保险型 D．特殊的 [正确答案]B 14承包人进行工程建设．发包人支付价款的合同是指（）。
监理工程师投资控制知识点：工程投资的概念
监理工程师投资控制知识点：工程投资的概 念 监理工程师投资控制知识点：工程投资的概念 知识点一：生产性建设工程总投资构成：生产性建设工程总投资构成=建设投资+铺底流动资金 知识点二：非生产性建设工程总投资构成：非生产性建设工程总投资构成=建设投资 知识点三：建设投资的构成：由设备工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费(包括基本预备费和涨价预备费)、建设期利息和固定资产投资方向调节税(目前暂不征)组成。 设备工器具投资是建设工程投资中的积极部分，它占工程投资比重的提高，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。 建设投资=静态投资+动态投资静态投资=建筑安装工程费+设备工器具购置费+工程建设其他费和基本预备费 动态投资部分=涨价预备费+建设期利息+固定资产投资方向调节税 09真题：下列费用中，属于建设工程静态投资的是( A )。 A.基本预备费 B.涨价预备费 C.建设期利息 D.运营期利息典型题型：某项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为( A )万元。 A.2300 B.2450 C.2550 D.2630
知识点四：建设工程投资的特点：①建设工程投资数额巨大;②建设工程投资差异明显;③建设工程投资需单独计算;④建设工程投资确定依据复杂;⑤建设工程投资确定层次繁多;⑥建设工程投资需动态跟踪调整 预算定额是概算定额(指标)编制的基础，概算定额(指标)又是估算指标编制的基础，反过来，估算指标又控制概算定额(指标)的水平，概算定额(指标)又控制预算定额的水平。 建设项目：按照一个总体设计进行建设的各个单项工程汇集的总体; 单项工程：在建设项目中具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程; 单位工程：可以独立施工的工程，如土建、安装、装饰装修; 分部工程：不同工人用不同工具和材料完成的部分; 分项工程：按不同施工方法、构造及规格分解的; 09真题：从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是( A )。 A.概算定额 B.预算定额 C.工程量清单 D.施工定额 典型题型：在建设项目中，凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为( D )。 A.分项工程 B.分部工程 C.单位工程 D.单项工程
江苏专业监理工程师习题
一、单选题 1.见证取样是指施工单位在工程监理单位或（）的见证下，按照有关规定从施工现场随机抽取试样，送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动 A.建设单位 B.设计单位 C.材料供应商 D.检测单位 参考答案：A 2.复验是指建筑材料、设备等进入施工现场后，在（）和质量证明文件核查符合要求的基础上，按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行检验的活动 A.建设单位认可 B.外观质量 C.项目监理机构认可 D.物理化学性能 参考答案：B 3.复验是指建筑材料、设备等进入施工现场后，在外观质量检查和质量证明文件核查符合要求的基础上，按照有关规定从（）抽取试样送至试验室进行检验的活动。 A.供应商仓库 B.施工现场 C.生产厂家 D.无所谓 参考答案：B 4.建筑工程施工质量验收统一标准中，主控项目是指建筑工程中对安全、节能、（）和主要使用功能起决定性作用的检验项目 A.美观 B.绿色施工 C.环境保护 D.经济性 参考答案：C 5.建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经（）检查认可 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.监理工程师 D.监理员
参考答案： 6.隐蔽工程在隐蔽前应由（）通知监理单位进行验收，并应形成验合格后方可继续施工 A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.政府行政主管部门 参考答案：B 7.建筑工程施工质量验收应划分为单位工程、（）、分项工程和检验批。 A.单项工程 B.分部工程 C.土建工程 D.主体工程 参考答案：B 8.分项工程应由（）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 A.总监理工程师 B.建设单位代表 C.专业监理工程师 D.监理员 参考答案：C 9.单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。（）应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收 A.总监理工程师 B.建设单位代表 C.专业监理工程师 D.监理员 参考答案：A 10.建设单位收到工程竣工报告后，应由（）组织相关单位项目负责人进行单位工程验收 A.总监理工程师 B.建设单位项目负责人 C.总监理工程师代表 D.政府行政主管部门 参考答案：B 11.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量（） A.不承担责任
监理投资控制措施
程投资控制目标、方法及措施--监理大纲提要：通过《监理工作联系单》与业主、承包单位沟通信息，提出工程投资控制的合理化建议，避免造成对业主的索赔 更多精品源自方案 工程投资控制目标、方法及措施--监理大纲 一、工程投资与工程进度款支付控制目标 将工程造价控制在业主投资计划确定的目标范围内即3800万元人民币，杜绝不符合合同规定的工程造价发生。通过采取确实可行的措施及科学的工作方法来确保投资控制目标的实现。根据本工程招标文件、答疑纪要、施工合同、工程量清单、设计图纸、现场签证等文件监理工程师负责量的核对，造价工程师负责量价的计量，总造价师负责最终量价的确定，确保工程的最终造价控制在中标价与合同规定的可调整价之和范围内。 二、工程投资与工程进度款支付控制方法 （一）熟悉设计图纸、设计要求、招标文件，分析合同价构成因素，详细分析中标施工单位的报价，寻找掌握工程费用最易突破部分和环节。 （二）预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范性对策，减少向业主索赔的情况发生。 （三）重视施工图纸的会审工作：通过认真会审图纸，全力发现图纸中存在的错、漏、碰、缺等毛病，消除质量隐患，减少设计变更。 （四）用技术经济的观点，从造价优化的角度，评定、完善施工方案。 （五）认真办理现场技术经济签证工作：现场签证涉及的面较宽，如二次搬运、隐蔽工程、材料代换、施工条件变化、停水停电、排水抗洪、设计变更等，监理工程师应亲自核验，并由总监理工程师与业主共同签认。 （六）严格控制设计变更，对每一项设计变更进行技术经济分析，设计变更是施工阶段影响工程投资的主要因素之一，因此正确处理好设计变更与投资控制的关系，规范设计变更的程序。 （七）严格工程价款计量支付程序，认真做好已完工程量的验收计量工作，避免因计算方法的改变而引起工程量的增加；按合同规定，及时提醒业主向施工单位支付进度款，避免因进度款支付滞后造成索赔的条件同时要求施工单位申报用款计划，协助业主按计划组织资金。注意资金的时间效益，应避免资金过早投入，以减少利息支付。 （八）做好预（结）算的审核工作。
监理工程师投资控制教材计算题汇总-(6952)
【例 2- 1】某施工机械预算价格为 100万元，折旧年限为 10年，年平均 工作 225个台班，残值率为 4%，则该机械台班折旧费为多少元？ 【例 2- 2】某高层商业办公综合楼工程建筑面积为90586㎡。根据计算，建筑工程造价为2300 元/ ㎡，安装工程造价为 1200元 / ㎡，装饰装修工程造价为 1000元 / ㎡，其中定额人工费占分部分项工程造价的 1 5 % 。措施费以分部分项 工程费为计费基础，其中安全文明施工费费率 为1 . 5 %，其他措施费费率合计 1% 。其他项目费合计 800万，规费费率 为 8% ，税率 3.41%，计算招标控制价。 【例 2- 3】某公司拟从国外进口一套机电设备，重量1500t ，装运港船上交货价，即( 离岸价 ) 为400万美元。其他有关费用参数为：国际运费标准为360美元 /t ，海上运输保险费率为 0.266%，中国银行手续费率为 0 . 5 % ，外贸手续费率为 1.5% ，关税税率 为 2 2 % ，增值税的税率为 1 7 %，美元的银行外汇牌价为 1美元 =6 . 1 元人民币，设备的国内运杂费率为 2 . 5 %。估算该设备购置费。 【例 2- 6】某新建项目，建设期为 3年，共向银行贷款 1300 万元，贷款时间为：第一年300万 元，第二年 600万元，第三年 400万元。年利率为 6 % ，计算建设期利息。
【例 2- 7】某建设工程在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为45000万元。按本项目 实施进度计划，项目建设期为 3 年，投资分年使用比例为：第一年 2 5 %，第二年 5 5 %，第 三年 2 0 %，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5% 。建设期贷款利息为1395万元，建 设工程其他费用为3860万元，基本预备费率为10% 。试估算该项目的建设投资。 【例 3- 1】某公司存入银行 10万元，年利率为 2.79%，共存五年，按 单利计息，问存款到期后的利息和本利和各为多少？ 【例 3- 2】已知除按复利计算外，其他条件同例3-1 ，问存款到期后的复本利和及利息各为多 少？ 【例 3-3 】某公司存入银行 10万元，年利率为 2.79%，共存 5 年，按 复利每半年计息一次，问存款到期后的利息和复本利和各为多少？ 【例 3- 4】某公司计划二年以后购买一台 100 万元的机械设备，拟从 银行存款中提取，银行存款年利率为 2.25% ，问现应存入银行的资金为 多少？
通信监理工程师练习题
通信监理工程师练习题 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
第1题(2分)单选题由于造价控制是技术、经济、管理的综合工作，立足点是节约项目的一次性投资和项目全寿命的经济分析，所以要求造价控制人员在管理方面具备（ d）的能力。 A. 进行概算、预算审核 B. 工程款支付审核 C. 项目规划和合同分析 D. 项目投资全寿命经济分析 第2题(2分)单选题质量控制关键点是指影响工程质量的关键工序、操作、施工顺序、技术参数、材料、设备、施工机械、自然环境等，下列可以不作为质量控制关键点的是（d ）。 A. 设计变更审批程序 B. 施工技术不成熟的方案 C. 对安全有重大影响的工序 D. 施工过程长的工序 第3题(2分)单选题我国《建设工程质量管理条例》规定，未经（d ）签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，不得进入下道工序的施工。 A. 项目经理 B. 项目总工 C. 业主 D. 监理人员 第4题(2分)单选题作为约束承包单位履行合同义务的手段，对于不合格的工作和工程，监理工程师（ d）。 A. 可以要求进行加固处理 B. 可以让步接收 C. 可以分等级计量 D. 可以拒绝计量 第5题(2分)单选题下列施工阶段进度控制措施中，属于技术措施的是 （a ）。 A. 审批施工单位各种加快进度的措施 B. 明确现场进度控制人员的工作职责 C. 检查调整进度控制有关组织体系 D. 对承包单位完成的工程量进行检查计量 第6题(2分)单选题如果在检查时发现实际进度产生了偏差，监理工程师应进行深入调查，并（ d ）。 A. 编制进度调整计划 B. 向施工单位下达赶工的指令 C. 采取措施加快进度 D. 分析产生偏差的原因
建设工程监理基本理论与相关法规(一)
建设工程监理基本理论与相关法规（一） 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.包含在工程建设监理概念要点所称的实际阶段之中，却不属于建设程序实施阶段的是（）。 A.设计阶段 B.招标阶段 C.动用前准备阶段 D.保修阶段 2.监理单位没有任何合同责任和义务为被监理方提供直接的服务，这说明工程建设监理具有（）。 A.公正性 B.独立性 C.服务性 D.科学性 3.在下列工作中，（）属于目标规划的内容。 A.安排计划 B.调整计划 C.确定协调流程 D.制定信息规划 4.在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购、报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，（）。 A.施工单位承担赔偿责任，监理单位不承相连带赔偿责任 B.监理单位与施工单位连带责任 C.施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任 D.施工单位不承担责任，材料供应单位承担责任 5.在工程建设过程中建立由公正的第三方进行约束协调的机制，属于实施工程建设监理基本条件中的（）。 A.社会主义市场经济体制 B.法制环境
C.监理需求机制 D.竞争机制 6.实施建设监理制可以促进工程建设领域实现“两个根本性转变”，即一是经济体制从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，二是（）转变。 A.政府职能从“计划、管理” 向“规划、协调、监督、服务” B.管理体制从逐级审批制向基层审批、上级备案制 C.投资体制从政府集中投资向全社会多元化投资 D.经济增长由粗放型向集约型 7.建设程序与建设监理之间存在一定的关系，其中之一是建设程序为（）提出了规范化的要求。 A.工程建设监理 B.工程建设行为 C.工程建设监理的任务和服务内容 D.监理工程师的职业准则 8.我国规定，参加监理工程师资格考试的条件之一是取得中级技术职称满三年，此规定的目的在于保证监理工程师具有（）。 A.较高的学历 B.丰富的工程建设实践经验 C.良好的职业道德 D.充沛的精力 9.对已取得《监理工程师资格证书》的人员来说，可能由于不满足（）的要求而不予注册。 A.较高学历 B.知识结构
2018注册监理工程师考试练习题(含答案)
2018注册监理工程师考试练习题（含答案） 1、下列选项中，属于申请领取施工许可证应当具备的条件的是【ABDE】。 A.建设资金已经落实 B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 C.有保证工程工期的具体措施 D.有保证工程质量的具体措施 E.有保证工程安全的具体措施 2、根据《建设工程质量管理条例》规定，【A】对国家重大技术改造项目实施监督检查。 A.国务院发展计划部门 B.国务院建设主管部门 C.国务院经济贸易主管部门 D.国务院技术监督主管部门 答题要点：国务院发展计划部门对国家出资的重大建设项目实施监督检查，以及国务院经济贸易主管部门对国家重大技术改造项目实施监督检查。 3、建设工程文件档案资料的特征是【ACDE】。 A.分散性与复杂性 B.随机性和科学性 C.全面性与真实性 D.多专业性和综合性 E.继承性与时效性 4、建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容不包括【C】。 A.技术经济论证 B.可行性研究咨询 C.审核工程概算 D.协助业主准备工程报建手续 5、按照《建设工程监理规范》要求，当涉及到建设单位和承包单位的工作时，监理工作程序应符合【AD】的规定。 A.施工合同 B.监理规划 C.监理细则 D.委托监理合同 E.监理大纲 6、工程建设监理制与项目法人责任制之间的关系主要表现为【ADE】。 A.工程建设监理制为落实项目法人制提供了必要保证 B.工程建设监理制是实行项目法人责任制的必要条件 C.项目法人责任制是实行工程项目监理制的必要条件 D.项目法人责任制为推行工程建设监理制提供了需求机制 E.两者都是对工程建设管理体制的改革 7、依据《中华人民共和国建筑法》规定，施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，【A】应当采取安全防护措施。 A.建筑施工企业 B.建设单位 C.项目监理机构 D.当地政府 8、有利于工程投资控制的建设工程组织管理模式是【BCE】。 A.平行承发包模式 B.设计总分包模式
2018年监理工程师《建设工程监理基本理论与相关法规》真题解析
2018年监理工程师《建设工程监理基本理论与相关法规》真题考题及答案 一、单项选择题 1、工程监理单位签订工程监理合同后，组建项目监理机构，严格按法律、法规和工程建设标准等实施监理，这体现了建设工程监理的（）。 A、服务性 B、科学性 C、独立性 D、公平性 【正确答案】 C 【答案解析】本题考查的是建设工程监理涵义及性质。按照独立性要求，工程监理单位应严格按照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件、建设工程监理合同及有关建设工程合同等实施监理。在建设工程监理工作过程中，必须建立项目监理机构，按照自己的工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段，独立地开展工作。参见教材P3。 2、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，必须实行监理的工程是（）。 A、总投资额2500万元的影剧院工程 B、总投资额2500万元的生态环境保护工程 C、总投资额2500万元的水资源保护工程 D、总投资额2500万元的新能源工程 【正确答案】 A 【答案解析】本题考查的是建设工程监理的法律地位和责任。下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程（学校、影剧院、体育场馆项目）。参见教材P3。 3、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的工程，将区别不同情况实行（）。 A、核准制或登记备案制 B、公示制或登记备案制 C、听证制或公示制 D、听证制或核准制 【正确答案】 A 【答案解析】本题考查的是工程建设程序。对于企业不使用政府资金投资建设的工程，政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登记备案制。参见教材P7。 4、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，采用投资补助、转贷和贷款贴息的政府投资工程，政府需要审批（）。 A、项目建设书 B、可行性研究报告 C、初步设计和概算 D、资金申请报告 【正确答案】 D 【答案解析】本题考查的是工程建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。参见教材P7。
监理工程师建设工程投资控制讲解
第一章建设工程投资控制概述 第一节建设工程项目投资的概念和特点 一、建设工程项目投资的概念 1.建设工程项目（总）投资 ◆（总）投资的含义：（建设单位）进行某项工程建设，在建设过程中花费的全部费用。其构成情况，如补表1-1所列。 补表1-1 生产性建设工程总投资的构成 ◆总投资的组成：对于生产性建设工程项目而言，其总投资的构成，包括建设投资和（铺底）流动资金两部分；对于非生产性建设工程项目而言，由于不需要（铺底）流动资金，其总投资的构成，则只包括建设投资。
◇建设投资：包括设备工器具购置费用、建筑安装工程费用、工程建设其他费用，以及预备费、建设期利息等（具体参见第二章“建设工程投资构成”）。 ◇流动资金：生产性建设项目，在试生产阶段为保证生产经营正常进行所需要的原材料、水电等费用。 ◇铺底流动资金：在流动资金中，最低量的、可满足最基本需要的部分资金（按30%计算）。 P35：§2-4工程建设其他费用、…铺底流动资金的组成及计算 2.静态投资部分及动态投资部分 ◆建设投资=静态投资部分+动态投资部分。 （1）静态投资部分 ◇含义：针对某一基准时刻的，完成项目建设所需要的投资或资金。 ◆组成：设备工器具购置费；建筑安装工程费；工程建设其他费用；基本预备费。 （2）动态投资部分 ◇含义：基于未来可能的变化而实际发生（追加）的那部分投资。 ◆组成（考试中）：涨价预备费；建设期利息。 ◇组成（工作中）：在建设期间内，可能发生的利息、国家新批准的税费，以及可能的价格、汇率等变化，需要增加的投资等。 3.工程造价 ◇含义：进行某项工程建设预计或实际发生的全部固定资产投资
08年监理工程师理论与法规练习题三
08年监理工程师理论与法规练习题三 单项选择题 1、国际上对咨询工程师知识结构的要求比我国对监理工程师要求的更宽。下列内容中，对我国监理工程师执业资格考试内容未作要求的是( )。 A、企业管理知识 B、项目管理知识 C、行政管理知识 D、法律法规知识 2、( )是将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行定量化过程。 A、风险识别 B、风险评价 C、风险对策 D、风险决策 3、我国现阶段建设工程特点之一：市场准入双重控制指( )。 A、企业资格，人员资质 B、企业资质，人员资格 C、注册资金，企业业绩 D、企业业绩，人员资格
4、监理工程师注册机关每五年对持《监理工程师注册证书》者复查一次，对不符合条件者，( )。 A、注销注册并收回《监理工程师注册证书》 B、收回《监理工程师执业资格证书》和《监理工程师注册证书》 C、暂时收回《监理工程师注册证书》 D、重新考试、注册 5、在业主委托一家监理单位监理的条件下，要求监理单位有较强的( )能力。 A、质量控制与投资控制 B、质量控制与合同管理 C、合同管理与组织协调 D、组织协调和质量控制 6、依据《建设工程质量管理条例》，( )在建设工程竣工验收后，应及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案。 A、设计单位 B、施工单位 C、监理单位 D、建设单位 7、监理工作的规范化体现在工作的时序性、职责分工的严密性和( )。 A、工作目标的计划性
B、工作目标的确定性 C、完成任务的时间性 D、工作效果的确定性 8、CM模式应用的局部效果可能较好，而总体效果可能不理想的是( )的工程。 A、设计变更可能性较大 B、时间因素最为重要 C、质量因素最为重要 D、因总的范围和规模不确定而无法准确定价 9、下列有关监理规划的内容中，( )应当最先规划确定。 A、项目监理组织 B、投资、进度、质量控制 C、信息管理 D、监理总目标 10、在监理工作中，监理工程师对质量控制的技术措施是( )。 A、制定质量监督制度 B、落实技术控制责任制 C、加强质量检查监督 D、制定协调控制程序
投资控制监理实施细则
仙居顶30MW风力发电场 投资控制监理实施细则 编制： 批准： 润华电力工程项目管理 仙居顶风力发电场工程监理部 二○○九年五月五日
目录 第一部分：总的部分 (2) 1、主要说明 (2) 2、编制依据 (2) 3、监理围和监理目 (2) 4、投资控制的主要措 (3) 5、施工索赔处理的原则和程 (5) 第二部分：施工阶段部分 (6) 1、施工阶段投资控制的容 (6) 2、施工承包部分 (6) 3、计划（概算）外项目部分 (10) 第三部分：记录、表式 (11) 第一部分：总的部分 1、主要说明： 1.1、主要说明： 1.1.1、建设工期：计划09年4月正式开工，2009年6月份第一台风机基础浇筑，2009年7月15日第一台风机吊装，2010年1月15日移交生产。 1.1.2、本工程的资本金由公司出资。 1.1.3、本工程自二OO九年四月起由润华电力工程项目管理有公司仙居顶项目监理部实施监理。 2、编制依据 2.1、中电投仙居顶风电工程30MW工程监理规划。 2.2、中电投仙居顶风电工程30MW工程监理合同。
2.3、中电投仙居顶风电工程30MW工程承包合同（Ⅰ、Ⅱ标段风机基础、道路工程；Ⅲ标段升压站建筑工程；风机、塔筒安装） 2.4、《建设工程监理规》 2.5、全国统一安装工程预算定额 2.6、电力部预算定额 2.7、省预算定额 2.8、地区材料预算价格 2.9、合同外现场签证及其费用 2.10、工程结算审查与工程款拨付 2.11、施工索赔处理制度 3、监理围和监理目标 3.1、中电投仙居顶风电工程30MW工程，所有土建、结构和机电设备安装及附属工程全过程施工监理（不含风机机组、塔筒的设备监造）。 3.2、监理目标：不能突破批准总概算。 4、投资控制的主要措施： 4.1、投资控制的组织措施 4.1.1、推行业主（项目法人）责任制和投资风险责任制，充分发挥业主在造价控制中的主导作用。 4.1.2、严格执行电力部《控制电力工程造价的若干意见》，贯彻落实好《关于印发贯彻<控制电力工程造价的若干意见>的措施的通知》。 4.1.3、落实投资控制人员的任务分工和职能分工，严格遵守已建立监理制度。 4.1.4、严格基本建设程序办事。 4.1.5、加强充实技经和合同监理力量。
2018监理工程师投资控制复习资料及例题
第一章建设工程投资控制概述 考试大纲 1.工程项目投资的特点 2.投资控制的目标和措施 3.投资控制的主要任务 考情分析 【系统讲解】 第一节建设工程项目投资的概念和特点 一、建设工程项目投资的概念（考点Ⅰ） 1.建设工程项目（总）投资 ◆项目投资的含义：（建设单位）为进行某项工程建设，在建设过程中花费的全部费用。其主要构成情况，如补表1-1所列。 补表1-1 生产性建设工程总投资的构成 ◇建设投资：包括设备及工器具购置费用、建筑安装工程费用、工程建设其他费用，以及预备费、建设期利息等（具体参见第二章“建设工程投资构成”）。 ◇流动资金：生产性建设项目，在试生产阶段为保证生产经营正常进行，所需要的原材料、水电等费用；铺底流动资金是在流动资金中，最低量的、可满足最基本需要的部分资金（按30%计算）。 ◆建设项目（总）投资的组成：生产性建设工程项目总投资的构成，包括建设投资和（铺底）流动资金两部分；由于非生产性建设工程项目不需要（铺底）流动资金，其总投资的构成，只包括建设投资。 2.静态投资部分与动态投资部分 ◆建设投资=静态投资部分+动态投资部分。 （1）静态投资部分 ◇含义：针对某一基准时刻的，完成项目建设所需要的投资或资金。
◆组成：设备及工器具购置费；建筑安装工程费；工程建设其他费用；基本预备费。 （2）动态投资部分 ◇含义：基于未来可能的变化而实际发生（追加）的部分投资。 ◆组成（考试中）：涨价预备费；建设期利息。 ◇组成（工作中）：在建设期间内，因为可能发生的利息、国家新批准的税费，以及可能的价格、汇率等变化，需要增加的投资等。 3.工程造价 ◇含义：进行某项工程建设预计或实际发生的全部固定资产投资费用。 ◆两种解释：一是，常规的解释，即建设投资（与建设投资意义相同）；二是，为建成一项工程，预计或实际在土地、设备、技术劳务以及承包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程和建设工程的总价格。 【2014年真题·多选题】下列费用中，属于动态投资的有（）。 A.基本预备费 B.建筑安装工程费 C.设备及工器具购置费 D.涨价预备费 E.建设期利息 『正确答案』DE 『答案解析』本题考查的是建设工程项目投资的概念。按照有关（现行）概念，动态投资部分主要包括涨价预备费（D）、建设期利息（E）；设备工器具费用、基本预备费则属于静态投资部分；流动资金或铺底流动资金，既不属于动态投资部分，也不属于静态投资部分，只是建设工程总投资的一项内容。参见教材P1。 二、建设工程项目投资的特点（考点Ⅱ） ◇由于建筑产品（固定性、单件性等）及其生产的技术经济特点（整体性、流动性等），导致建设工程项目投资具有以下特点： 1.建设工程投资数额巨大 2.建设工程投资差异明显 ◇包括各工程的用途、规模、设备等实物形态差异；工程所处的地区、时间以及施工组织设计等生产形态差异。 3.建设工程投资需单独计算 ◇由于不同工程的用途、标准、当地条件、施工组织设计等差异，导致其建设投资的单件性（需依次涉及投资估算、概算、预算，经历合同价、结算价，直到最后确定竣工决算）。 4.建设工程投资确定依据复杂 ◇其计价依据、计价结果及多次性计价的关系，如图1-1所示。
2018监理工程师合同管理练习题
2018监理工程师《合同管理》练习题引导语：企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。以下是小编整理的2018监理工程师《合同管理》练习题，欢迎参考! 1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 2.下列财产可以作为抵押物的是( )。 A.学校、幼儿园的教学设施 B.依法被查封、扣押、监管的财产 C.所有权、使用权不明或者有争议的财产 D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋 3.关于代理关系的表述，错误的是( )。 A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人
的授权范围进行代理 B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任 C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任 D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务 4.建设领域的各项制度实际上是以( )为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。 A.合同制度 B.法律依据 C.建设工程 D.道德要求 5.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给( )。 A.保证人 B.抵押人 C.承包商
D.分包商 6.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的( )。 % % % % 7.实行施工总承包的，由( )支付意外伤害保险费。 A.总承包单位 B.施工单位 C.被保险人 D.保险人 8.在建设工程中，( )是最为常用的一种担保方式。 A.定金 B.质押 C.保证 D.留置
监理工程师《基本理论与相关法规》真题与答案
监理工程师考试《建设工程监理基本理论与相关法 规》真题与答案 一、单项选择题 1.建设工程监理的性质可概括为（） A.服务性、科学性、独立性和公正性 B.创新性、科学性、独立性和公正性 C.服务性、科学性、独立性和公平性 D.创新性、科学性、独立性和公平性 【答案】C 【解析】参见教材P2。 2.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（） A.总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 【答案】B 【解析】参见教材P3-4。 3.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（） A.资金申请报告和概算 B.开工报告和施工图预算 C.初步设计和概算 D.项目建议书和开工报告 【答案】C 【解析】参见教材P7。 4.建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计 A.可行性研究报告 B.项目建议书 C.使用功能 D.批准的投资额 【答案】A 【解析】参见教材P8。 5.建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（） A.组织工程建设 B.策划工程项目 C.负责生产经营 D.承担投资风险 【答案】D 【解析】参见教材P10。 6.根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续
A.1 B.3 C.6 D.12 【答案】C 【解析】第十一条按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 7.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 A.10 B.15 C.20 D.30 【答案】D 【解析】参见教材P21。 8.建设工程项目管理服务合同属于（） A.委托合同 B.承揽合同 C.技术合同 D.建设工程合同 【答案】A 【解析】参见教材P21。 9.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年 A.1 B.2 C.3 D.5 【答案】B 【解析】参见教材P33。 10.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（） A.工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B.工程完工后，应组织竣工预验收 C.施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错 D.隐蔽工程在隐蔽前，应通知建设单位和建设工程质量监督机构 【答案】D 【解析】参见教材P32。 11.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是（） A.起重吊装工程 B.脚手架工程 C.高大模板工程 D.拆除、爆破工程 【答案】C 【解析】参见教材P36。
项目工程监理对投资控制措施
项目工程监理对投资控制措施 项目工程监理对投资控制的措施 1、工程投资控制的内容： 1.1、工程投资的事前控制 （1）熟悉设计图纸、设计要求、标底标书，分析合同价构成因素，找出工程费用最易突破的环节，从而明确投资控制的重点，制定出控制方案和措施。 （2）预测工程风险，分析可能发生索赔的原因，制定出防范性对策，避免或尽量减少向业主索赔的发生。 （3）及时了解材料、设备市场价格的变化情况和国家调整价格的情况，为业主做好甲供材料、设备的参谋。 1.2、工程投资的事中控制 （1）专业监理工程师对承包商月完成工程量进行准确计量，并建立月完成工程量台账； （2）专业监理工程师及时审查承包商报送的工程付款申请，并将审查意见报送总监理工程师审核签认后报业主审批，对未经监理人员签认的工程量，或不符合施工承包合同规定的工程量拒绝签认付款。监理单位的审查时间不得超过3天。 （3）对于工程变更、设计修改事前进行技术经济合理性预分析。如需要增加投资，需经过业主同意。 （4）严格现场签证：对需要现场签证的工程量、停窝工、用工、机械、材料代用、材料调价等均经专业工程师审查，总监理工程师审核签认后报业主批准。 （5）定期、不定期的进行工程费用分析，并提出控制工程费用的有效措施。 1.3、工程投资的事后控制 （1）审核承包商提交的工程结算书，并提出审核意见，与业主、承包商协商一致后，由总监理工程师签发工程竣工结算款支付证书。 （2）公正的处理业主或承包商提出的索赔要求。 2、工程投资控制的措施 2.1、工程投资控制的组织措施 （1）建立健全监理组织，总监协调控制工程投资，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任。 （2）编制本阶段投资控制工程计划和详细的工程流程图。 （3）建立工程款计量和支付制度、设计变更和签证监理工作制度，工程计量和支付、设计变更和签证均由专业监理工程师负责技术审核，造价监理工程师负责单价和取费的审核，最后由总监审核签字的三级责任制。 （4）若业主同意，建立签证工程必须经业主和监理双方人员签字方为有效的制度。 2.2、工程投资控制的技术措施 （1）加强图纸会审的力度，由我公司技术负责人（高级工程师）和工程师参与审图，并将图纸问题及时提交设计院处理，将问题处理在施工之前，避免因设计变更等造成工程签证等问题。此外，我公司将根据具体情况向业主提交合理化建议，优化施工方案。协调各专业之间的配合，力争将各专业图纸之间的协调工作做好，将因配合不当所致的返工、增加投资等减少至最少。 （2）审核施工组织设计和施工方案，对主要施工方案进行技术经济分析，按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费。 （3）熟悉设计图纸和设计要求，当施工合同价采用按实结算方式时，应针对量大、质量、价款波动大的材料的涨价预测，采取对策，避免或尽量减少施工单位提出索赔的可能。
监理工程师案例分析练习题
监理工程师案例分析练习题 简答题 1、某工程，施工过程中发生如下事件： 事件1：施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计;施工组织设计经监理单位技术负责人签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。 事件2：基础工程经专业监理工程师验收合格后已隐蔽，但总监理工程师怀疑隐蔽的部位有质量问题，要求施工单位将其剥离后重新检验，并由施工单位承担由此发生的全部费用，延误的工期不予顺延。 事件3：现浇钢筋混凝土构件拆模后，出现蜂窝、麻面等质量缺陷，总监理工程师立即向施工单位下达了《工程暂停令》，随后提出了质量缺陷的处理方案，要求施工单位整改。 事件4：主体工程施工过程中，专业监理工程师发现已浇筑的钢筋混凝土工程出现质量 问题，经分析，有以下原因： (1)现场施工人员未经培训。 (2)浇筑顺序不当。 (3)振捣器性能不稳定。 (4)雨天进行钢筋焊接。 (5)施工现场狭窄。
(6)钢筋锈蚀严重。 事件5：按施工合同约定，施工单位选定甲分包单位承担装饰工程施工，并签订了分包合同。装饰工程施工过程中，因施工单位资金周转困难，未能按分包合同约定支付甲分包单位的工程款。为了不影响工期，甲分包单位向项目监理机构提出了支付申请。项目监理机构受理并征得建设单位同意后，即向甲分包单位签发了支付证书。 问题： 1、指出事件1中不妥之处，写出正确做法。 2、事件2中，总监理工程师的要求是否妥当?说明理由。 3、事件3中，总监理工程师的做法有哪些不妥之处?写出正确做法。 4、将项目监理机构针对事件4分析的(1)～(6)项原因分别归入影响工程质量的五大要因(人员、机械、材料、方法、环境)之中，并绘制因果分析图。 5、指出事件5项目监理机构做法的不妥之处，说明理由。 2、某工程，实施过程中发生如下事件： 事件1：总监理工程师对项目监理机构的部分工作做出如下安排： (1)总监理工程师代表负责审批监理实施细则，进行监理人员的绩效考核，调配监理人员; (2)专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔。