当前位置：文档库 › 2015年广东省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题

2015年广东省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、下列不能索赔工期的是__。

A．业主提前占有工程

B．不可预见的外界条件

C．延误发放图纸

D．延误移交施工现场

2、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。A．10万元

B．50万元

C．100万元

D．1000万元

3、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A：7

B：14

C：28

D：56

E：专业监理

4、可变更可撤销合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

A：1

B：2

C：3

D：5

E：工程保险金

5、根据项目监理机构中管理层次的确定，监理员一般执行__的工作。

A．协调层

B．执行层

C．决策层

D．操作层

6、针对工程质量检验工作的流动性、分散性和复杂性特点，为使监理人员有效实施对承包单位施工质量的监控，项目监理机构应制定施工质量的计划。

A：抽样检验

B：平行检验

C：旁站监理

D：复测复检

E：工程变更单

7、在计算建设工程设备及工、器具购置费时，国产标准设备原价一般是指。A：设备成本价

B：设备出厂价

C：设备预算价格

D：设备出厂价加运费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、某工程施工招标时，招标人在投标有效期满后向某投标人发出了中标通知，关于该中标通知说法正确的是__。

A．该投标人未及时通知招标人，应为新要约

B．该中标通知到达该投标人后，为有效的承诺

C．该投标人未及时通知招标人的，该中标通知为有效的承诺

D．该中标通知为要约邀请

9、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人在发出整改通过天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A：1

B：14

C：28

D：56

E：专业监理

10、【例1．单选题】监理单位质量管理体系实施中，应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。

A：建设单位负责人

B：总监理工程师

C：认证机构

D：质量监督机构

E：工程变更单

11、用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位工程费；②计算概算单价；③计算措施费、间接费、利润、税金；④计算单位工程概算价值，这些步骤正确的顺序是。

A：①→②→③→④

B：①→③→②→④

C：①→③→④→②

D：②→①→③→④

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、2012年3月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0．2，相关成本要素除钢材价格指数上升了10％外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50％。按调值公式计算2012年3月实际工程结算款应为万元。

A：208

B：210

C：216

D：220

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、【例3·单选题】某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是。

A：给承包人顺延工期并追加合同价款

B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D：工期延误和费用损失均由承包人承担

E：专业监理

14、在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是。

A：①→③→④→②→⑤

B：④→③→②→①→⑤

C：④→②→③→①→⑤

D：②→④→③→①→⑤

E：自我评定

15、签订监理合同后，监理单位实施建设工程监理的首要工作是__。

A．编制监理大纲

B．编制监理规划

C．编制监理实施细则

D．组建项目监理机构

16、组织构成因素包括__工作。

A．确定管理层次

B．确定工作内容

C．制定信息流程

D．制定工作流程

17、FIDIC《施工合同条件》中，工程师接到承包商申请后的__天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。

A．14

B．28

C．36

D．42

18、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师__。

A．有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

B．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

C．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

D．无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度

19、有权签发《工作联系单》的负责人不包括。

A：建设单位现场代表

B：施工单位项目技术负责人

C：工程监理单位项目总监理工程师

D：设计单位本工程设计负责人

E：工程保险金

20、【例1·单选题】某工程单代号搭接网络计划如图3-12所示，节点中下方数字为工作的持续时间，其中关键工作有。

A：工作A和工作B

B：工作B和工作D

C：工作C和工作D

D：工作C和工作E

E：自我评定

21、总投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的与项目总投资的比率。A：息税前利润

B：净利润

C：总利润扣除应缴纳的税金

D：总利润扣除应支付的利息

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是__。

A．合同执行中承包方承担主要风险

B．适合于工期在1年内的工程

C．要求初步设计已完成并可以估算出工程量

D．合同总价在合同约定的风险范围内不可调整

23、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由承担。

A：公路管理部门

B：承包人

C：发包人

D：承包人与发包人共同

E：专业监理

24、某住宅楼工程，预计工期为8个月，发包时已完成施工图设计，承、发包双方采用形式合同为宜。

A：可调值总价合同

B：成本加酬金合同

C：不可调值总价合同

D：估计工程量单价合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、【例3·单选题】我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是。

A：施工合同的发包人

B：施工合同的承包人

C：施工合同的发包人和承包人

D：工程项目的代建方和施工合同的发包人

E：专业监理

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有。

A：组织设计成果鉴定

B：参加隐蔽工程验收

C：对外商提供的设备设计图纸进行审查

D：向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案

E：组织并主持有关方面参加的设计交底会

2、关于招标控制价的说法，正确的有。

A：招标控制价是招标人对招标工程限定的最高工程造价

B：招标人应在招标文件中如实公布招标控制价

C：招标价格控制可以上浮或下调

D：招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容

E：招标控制价应该在开标时公布

3、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定__。

A．合同主体不变仍为甲乙两公司

B．甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方

C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D．丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任

E．丙公司直接对乙公司承担合同义务

4、中外合资经营监理企业与中外合作经营监理企业的区别主要有__。

A．组织形式不同

B．经营地点不同

C．出资方式不同

D．回收投资的期限不同

E．分配利润和分担风险的依据不同

5、《合同法》规定的合同有效条件包括__。

A．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B．当事人意思表示真实

C．合同当事人签字或盖章

D．合同应当采用书面形式

E．不违反法律或社会公共利益

6、对于工程分包，叙述正确的有。

A：发包人向分包人支付各种工程款项

B：工程分包可解除承包人的责任和义务

C：主体工程的施工任务不允许分包

D：主要工程量必须由承包人完成

E：承包人选择的分包人不需要提请工程师同意

7、根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业进行资质年检时，应向建设行政主管部门提交__等资料。

A．《工程监理企业资质年检表》

B．《工程监理企业资质证书》

C．《监理业务手册》

D．企业章程

E．《企业法人营业执照》

8、价值工程中的方案评价应包括。

A：技术评价

B：生态评价

C：经济评价

D：国民经济效益评价

E：社会评价

9、【例2．多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位还应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有。

A：深基坑

B：爆破工程

C：拆除工程

D：高大模板工程

E：起重吊装工程

10、对因履行无效合同和撤销合同而产生的法律后果的处理方式有__。

A．返还财产

B．没收财产

C．赔偿损失

D．追缴财产

E．清理财产

11、监理单位对投资控制的技术措施是__。

A．合理确定标底

B．推行优化设计

C．质量价格比选

D．审核施下方案

E．严格事前监督

12、在工程项目进度控制计划系统中，由建设单位负责编制的计划表包括。A：工程项目进度平衡表

B：年度计划形象进度表

C：年度建设资金平衡表

D：项目动用前准备工作计划表

E：工程项目总进度计划表

13、建设工程监理规划编写的依据有__。

A．批准的可行性研究报告

B．工程建设标准和规范

C．监理实施细则

D．行业的规定和政策

E．合同和信息管理方案

14、建设工程进度监测系统过程中的工作内容有。

A：分析进度偏差产生的原因

B：收集实际进度数据

C：实际进度与计划进度的比较

D：分析进度偏差对后续工作的影响

E：实际进度数据的加工处理

15、《建设工程监理规范》规定，监理员应当履行的职责有。

A：负责专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证

B：在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作

C：担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告

D：负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收

E：做好监理日记和有关的监理记录

16、下列关于招标文件与资格审查说法正确的是。

A：招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复

B：对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出

C：通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标

D：潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出

E：依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在省级发展改革部门依法指定的媒介发布

17、在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有__。

A．对勘察资料的正确性负责

B．提供设计人在现场的工作条件

C．设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

D．完成施工中出现的设计变更

E．负责设计人与承包人的工作协调

18、【例6·多选题】为保证施工中的各个环节相互制约，工程项目平衡表中需明确的内容有：。

A：各种设计文件交付日期

B：主要设备交付日期

C：施工单位进场日期

D：工程材料进场日期

E：水电及道路开通日期

19、下列属于工程进度控制的经济措施的有。

A：达到建设单位特定质量目标要求的，按合同支付工程质量补偿金或奖金B：对工期提前者实行奖励

C：及时进行计划费用与实际费用的分析比较

D：对应急工程实行较高的计件单价

E：确保资金的及时供应

20、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。

A：协助业主确定工期总目标

B：办理工程立项审批或备案手续

C：办理建筑材料及设备订货手续

D：调查和分析环境及施工现场条件

E：编制施工图出图计划

21、工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有。

A：投资计划年度分配表

B：设计总进度计划表

C：工程项目一览表

D：年度建设资金平衡表

E：工程项目进度平衡表

22、在确定型网络计划时间参数计算中，一般有__。

A．最早时间是“顺箭线”计算

B．最迟时间是“逆箭线”计算

C．工作的最早开始时间可以通过最早完成时间与持续时间的差来计算

D．工作的最迟开始时间可以通过最迟完成时间与持续时间的差来计算

E．工作的自由时差永远小于或等于工作的总时差

23、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)的规定，工程量清单包括__。

A．施工机械使用费清单

B．零星工作价格清单

C．主要材料价格清单

D．措施项目清单

E．其他项目清单

24、承包人可提出索赔的费用包括__。

A．保险费

B．安全措施费

C．利润

D．管理费

E．贷款利息

25、工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括。

A：在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B：设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C：经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D：经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E：施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

全国监理工程师考试真题

2014年全国监理工程师考试真题《建设工程监理概论》一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错

2020年最新监理工程师考试试题库 (河北)

2020年监理工程师考试专用复习资料监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。第I卷（选择题）一、单项选择题 1．因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程宜采用( )模式。 A.CM B.Partnering C.Proj ect Controlling D.EPC 2．因不可抗力原因导致被监理合同暂时停止或终止，附加工作酬金的计算公式为（）。 A、附加工作酬金＝工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费） B、附加工作酬金＝善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天） C、附加工作酬金＝合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

D、附加工作酬金＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数 3．关于建设工程档案保管期限，下列说法正确的是( )。 A、“永久”为80年，“长期”为50年，“短期”为30年 B、“永久”为50年，“长期”为25年，“短期”为20年以下 C、“永久”为永久保存，“长期”为该工程的使用寿命，“短期”为20年以下 D、“永久”为永久保存，“长期”为50年，“短期”为10年 4．现阶段我国建设工程监理的特点之一是市场准人实行双重控制，其含义是对进入市场的( )。 A.工程监理企业的数量和质量进行控制 B.监理工程师的数量和素质进行控制 C.工程监理企业的资质和监理工程师的资格进行控制 D.工程监理企业的资质和监理工程师的数量及素质进行控制 5．建设工程监理是指工程监理单位( )。 A.代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理 B.代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理 C.代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理 D.代表总承包单位对分包单位进行的监督管理 6．属于建设工程生产准备阶段主要工作的是( )。 A.选择合适的材料供应商 B.征地、拆迁和平整场地 C.组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收 D.建立并落实技术管理和质量管理体系

监理工程师考试真题4

监理工程师考试真题4 单项选择题 1. 关于净现值指标的说法，正确的是（）。（1.0） A、该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况 B、该指标未考虑资金的时间价值 C、该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率 D、该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果 2. 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。（1.0） A、4月1日 B、5月1日 C、5月20日 D、6月30日 3. 项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。（1.0）

A、定期观测和必要的判断 B、分析和必要的论证 C、检查验收和必要的鉴定 D、征询设计单位意见 4. 施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算，司机每台班工资与台班动力费等合计为100元，该台挖掘机的使用费为（）万元。（1.0） A、1.41 B、1.71 C、1.86 D、2.01 5. 工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。（1.0） A、项目可行性研究 B、项目决策 C、工程设计 D、工程施工

6. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。（1.0） A、基本原理和原则不同 B、基本理念和思维方式不同 C、关注点和目标不同 D、使用方法(工具)不同 7. FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应由承包商承担责任的事件是( )。（1.0） A、拖延支付工程款 B、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰 C、施工图纸有错误 D、分包商执行承包商代表指令导致的索赔 8. 工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。（1.0） A、施工单位 B、建设单位 C、项目监理机构 D、设计单位

监理工程师考试真题及参考答案

2016 年监理工程师考试真题及参考答案《建设工程质量投资进度控制》一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。

C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法

全国监理工程师历年真题.doc

精心整理全国监理工程师执业资格考试试卷一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?

C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?

D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?

B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?

监理工程师资格考试题库

注册监理工程师考试题库(建设部) 第一章建设工程监理制度 1.【模拟题】建设工程监理单位是受（）的委托在其授权范围内从事专业化服务活动。 A.施工单位 B.项目监理机构 C.勘察设计单位 D.项目法人 2.【2012 年·单选题】工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，能够开展管理活动，这是（）。 A.建设单位授权的结果 B.监理单位服务性的体现 C.政府部门监督管理的需要 D.施工单位提升管理的需要 3.【模拟题·多选题】建设工程监理实施的依据包括（）。 A.法律法规 B.工程建设所采用得推荐性标准 C.批准的施工图设计文件 D.建设工程监理合同 E.建设工程分包合同 4.【2016 年·多选题】项目监理机构开展监理工作的主要依据有（）。 A.与工程有关的标准 B.监理合同 C.施工总承包单位与分包单位签订的分包合同 D.工程设计文件 E.施工分包单位编制的施工组织设计 5.【2016 年·单选题】关于建设工程监理的说法，错误的是（）。 A.履行建设工程安全生产管理的法定职责，是工程监理单位的基本职责 B.工程监理单位履行法律赋予的社会责任，具有工程建设重大问题的决策权 C.建设工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施 D.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系 6.【2012 年·单选题】关于建设工程监理的说法，错误的是（）。 A.建设工程监理的行为主体是工程监理单位 B.建设工程监理不同于建设行政主管部门的监督管理 C.建设工程监理的依据包括委托监理合同和有关的建设工程合同 D.总承包单位对分包单位的监督管理也属建设工程监理行为本小节答案：1.D 2.A 3.ABCD 4.ABD 5.B 6.D 【建设工程监理的性质】 1.【2014 年·单选题】建设工程监理的性质可概括为（）。 A.服务性、科学性、独立性和公正性 B.创新性、科学性、独立性和公正性 C.服务性、科学性、独立性和公平性 D.创新性、科学性、独立性和公平性 2.【2017 年·多选题】关于建设工程监理性质的说法，正确的有（）。 A.服务型 B.科学性 C.独立性 D.公平性 E.公益性 3.【2016 年·单选题】工程监理单位组建项目监理机构，按照工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段开展工程监理工作，这是建设工程监理（）的具体表现。 A.服务性 B.科学性 C.独立性 D.公平性 4.【模拟题·多选题】下列描述中，体现了建设工程监理服务性的有（）。 A.只能在建设单位授权范围内采用规划、控制、协调等方法 B.工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权 C.与被监理工程的承包单位不得有利害关系 D.协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务 E.在维护建设单位合法权益的同时，不能损害施工单位的合法权益本小节答案：1.C 2.ABCD 3.B 4.ABD 1.【2016 年·单选题】根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，总投资为2500 万元的（）项目必须实行监理。 A.供水工程 B.邮政通信 C.生态环境保护 D.体育场馆 2.【2014 年·单选题】根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中必须实行监理的是

全国注册监理工程师考试模拟试题

2009年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4500台班，大修理间隔台班为900台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10元 B、8元 C、6元 D、7元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据

C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数

监理工程师考试法规真题及答案

一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、由全国人民代表大会及其常务委员会通过，国家主席签署主席令予以公布的规范工程建设活动的文件属于（）。 A．法律 B．行政法规 C．国家规范 D．部门规章 2、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批（）。 A．项目建议书B．可行性研究报告 C．资金申请报告 D．初步设计和概算 3、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。 A．建设准备 B．施工安装 C．生产准备 D．竣工验收 4、实行施工总承包的，（）负责施工现场安全。 A．业主 B．监理单位 C．设计单位D．总承包单位

5、承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括（）。 A．工程监理单位应当定期回访 B．对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录 C．对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属 D．对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任 6、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A．7 B．1 5 C．20 D．30 7、合同转让是合同变更的一种特殊形式，债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，下面可以转让的情形是（）。 A．债务人主观意愿不同意转让 B．按照当事人约定不得转让 C．根据合同性质不得转让 D．依照法律规定不得转让 8、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为（）年。 A． 1 B． 2 C． 3 D． 5 9、以下专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是（）。

全国监理工程师历年真题

全国监理工程师执业资格考试试卷一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A．推进项目法人责任制落实 B．提高工程进度控制水平 C．减少建筑领域的经济违法 D．降低不可抗力发生的频率 2．关于合同法律关系的说法，正确的是（）。 A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3．下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A．自然人 B．项目经理部 C．设计事务所 D．监理事务所 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．职务代理 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。 A．保证法律关系只有两方参加 B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D．债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6．根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A．建设用地使用权 B．土地承包经营权 C．正在建造的建筑物 D．机械、车辆

7．根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。 A．能够留置的财产仅限于动产 B．材料采购合同可以采用留置担保 C．施工合同可以采用留置担保 D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A．投标文件没有按要求密封 B．投标人在投标有效期内撤销投标 C．中标人拒绝订立合同 D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。 A．台风 B．暴雨引起地面下陷 C．雷电引起火灾 D．自然磨损 10．根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。 A．依法成立的企业 B．地方政府成立的事业单位 C．依法成立的行业协会 D．行业主管部门设立的服务机构 11．中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。 A．按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保 B．按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C．书面同意从工程款中扣留履约保证金 D．接招标文件规定提交工程款支付担保 12．《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。 A．资格预审公告 B．申请人须知 C．资格审查方法和办法 D．资格预审申请文件 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。 A．2 B．3 C．4 D．5

监理工程师案例分析试题及答案

05年监理工程师——案例分析试题及答案 2006-3-14 11:31考试中心【大中小】【打印】【我要纠错】一、某工程，施工总承包单位依据施工合同约定，与甲安装单位签订了安装分包合同。基础工程完成后：由于项目用途发生变化，建设单位要求设计单位编制设计变更文件，并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后，经研究对其今后工作安排如下：（1）由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作；（2）要求总承包单位调整施工组织设计，并报建设单位同意后实施；（3）由总监理工程师代表主持修订监理规划；（4）由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议；（5）安排一名监理员主持整理工程监理资料。在协商变更单价过程中，项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见，总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程，要求更换安装分包单位。总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求，但仍表示愿意接受，随即提出由乙安装单位分包。甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料，因设计变更需要退货，向项目监理机构提出了申请，要求补偿因材料退货造成的费用损失。问题： 1.逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当，不妥之处，写出正确做法。

2.指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处，并按《建设工程监理规范》写出正确做法。 3.总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见是否正确？为什么？写出项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序。 4.指出甲安装单位要求补偿材料退货造成费用损失申请程序的不妥之处，写出正确做法。该费用损失应由谁承担？一、答案及评分标准（20分） 1、（1）妥当（0.5分）。（2）不妥（0.5分）；正确做法：调整后的施工组织设计应经项目监理机构（或总监理工程师）审核、签认（1 分）。（3）不妥（0.5分）；正确做法：由总监理工程师主持修订监理规划（1分）。（4）不妥（0.5分）；正确做法：由总监理工程师负责处理合同争议（1分）。（5）不妥（0.5分）；正确做法：由总监理工程师主持整理工程监理资料（1分）。 2、不妥之处：以双方提出的变更费用价格的均值作为最终的结算单价（1分）；正确做法：项目监理机构（或总监理工程师）提出一个暂定价格，作为临时支付工程进度款的依据（1分）。变更费用价格在工程最终结算时以建设单位与总承包单位达成的协议为依据（2分）。 3、不正确（0.5分）；理由：依据有关规定，项目监理机构对工程分包单位有认可权（1分）。程序：项目监理机构（或专业监理工程师）审查总承包单位报送的分包单位资格报审表（1分）和分包单位的有关资料（2分）；符合有关规定后，由总监理工程师予以签认（1.5 分）。 4、不妥之处：由甲安装分包单位向项目监理机构提出申请（0.5分）；正确做法：甲安装分包单位向总承包单位提出（1分），再由总承包单位向项目监理机构提出（1分）。费用损失由建设单位承担（1分）。

全国监理工程师职业资格考试大纲2020

全国监理工程师职业资格考试大纲基础科目1：建设工程监理基本理论和相关法规考试目的测查考生掌握建设工程监理基本理论和相关法规的程度，以及理论联系实际的能力。考试内容一、建设工程监理制度 1.建设工程监理的性质 2.建设工程监理的法律地位和责任 3.建设工程监理相关制度二、工程建设程序及组织实施模式 1.工程建设程序 2.全过程工程咨询 3.工程总承包三、建设工程监理相关法规政策及标准 1.《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国安全生产法》相关内容 2.《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》《监理工程师职业资格制度规定》《监理工程师职业资格考试实施办法》相关内容 3.《建设工程监理规范》主要内容

四、工程监理企业与监理工程师 1.工程监理企业组织形式和经营活动准则 2.监理工程师资格考试和注册 3.监理工程师执业和继续教育 4.监理工程师职业道德五、建设工程监理招投标与合同管理 1.建设工程监理招标方式、程序和评标方法 2.建设工程监理投标工作内容和策略 3.建设工程监理费用计取方法 4.建设工程监理合同管理六、建设工程监理组织 1.建设工程监理委托方式、实施程序和原则 2.项目监理机构及其人员职责七、监理规划与监理实施细则 1.监理规划的编写、主要内容和报审 2.监理实施细则的编写、主要内容和报审八、建设工程监理工作内容和主要方式 1.建设工程监理工作内容 2.建设工程监理主要方式 3.建设工程监理信息化九、建设工程监理文件资料管理 1.建设工程监理基本表式及主要文件资料

监理工程师考试题库.doc

建设工程监理概论 1、建设工程的决定性环节是：设计质量 2、工程建设监理是监理单位受项目法人的委托：对工程建设实施的监督管理 3、建设工程监理的基本目的是协助建设单位在计划的目标内把工程建成投入使用 4、工程建设监理依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展 5、工程建设监理实施需要建设单位的委托和授权 6、建设单位对工程监理企业法令结果是在委托监理的工程中拥有一定的管理权限 7、建设工程监理实施的前提是建设单位的委托和授权 8、把建设工程监理与政府建设工程行政性监督管理活动区别开，是建设工程监理的服务性 9、工程建设监理与政府工程质量监督的区别是：前者属于社会的、民间的，后者属于强制性的政府行为 10、建设工程监理的依据为：法律、法规和建设工程合同 11、建设工程法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范，由国家主席签署主席令予以公布。 12、建设工程监理是微观性质监督管理活动 13、1988年7月建设部颁布了《关于开展建设监理工作的通知》，标志着我国建设工程领域的改革进入了一个新的阶段。 14、建设工程监理对象包括新建、改建和扩建建筑 15、监理单位是建设项目管理服务的主体。 16、工程招投标结束是以签订合同为标志的 17、实施建设工程监理的基本条件是社会主义市场经济体制、法制环境、配套机制 18、工程建设监理实施的对象是工程建设项目 19、现阶段工程建设监理主要发生在项目建设的施工阶段 20、承建商共同要求工程建设监理要有公正性 21、按照我国有关文件夹中的规定，在监理人员监理过程中，负责与工程项目建设的外部关系的组织协调工作是项目业主 22、新中国成立以来，我国一直采用的是按照国家投资计划将建设资金分配各个部门和地方，然后再根据需要安排任务，由建设单位自筹自管方式实现工程项目，这是不符合工程建设的内在规律的。 23、建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和内容，基本任务是通过建设项目中的多项具体工作的完成来实现的 24、在我国，实施建设监理制有利于政府在工程建设中的职能转变 25、在工程建设监理的项目实施阶段，工程建设监理的目标是着重解决如何在明确的项目目标内来建成工程项目 26、推选建设监理制应当遵循的基本原则之一是结合中国国情 27、从其业务性质方面定性一，建设工程具有服务性 28、建设工程监理的服务对象是建设单位 29、大中型及限额以上项目的建设程序中，设计文件是根据批准的可行性研究报告编制的 30、项目可行性研究报告批准后，正式成立项目法人 31、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是如何做好决策和承担风险 32、我国工程监理企业只接受建设单位的委托，不接受承建单位的委托为其提供管理服务，体现了建设工程监理的服务对象具有单一性特点 33、建设工程可行性研究的主要作用是为建设项目投资决策提供依据 34、实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，具体表现为除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制 35、我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动。 36、项目建议书是拟建项目单位向国家提出要求建设某一项目的建议文件，是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目 37、建设工程监理的性质中，从业务性质方面定性是是服务性 38、在实施监理的工程项目建设中，要贯彻执行项目法人责任制、工程招投标制、建设工程监理制、合同管理制 39、关于建设程序与工程建设监理之间的关系：建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和服务内容、建设程序确立了监理单位在项目建设中的重要地位、严格执行建设程序是监理工程师的职业准则、严格执行建设程序是结合我国国情推行建设监理制的具体表现、

2018年监理工程师考试《案例分析》真题和答案[完整版]

案例一：某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划并报法定代表人审批，在第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位。事件2：总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作：①组织召开监理例会;②、组织审查施工组织设计;③、组织审核分包单位资格;④组织审查工程变更;⑤签发工程款支付证书;⑥调解建设单位与施工单位的合同争议。事件3：总监理工程师在巡视中发现，施工现场有一台起重机械安装后未经验收即投入使用，且存在严重安全事故隐患，总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改，并及时报告建设单位。事件4：工程完工经自检合格后，施工单位向项目监理机构报送了工程竣工验收报审表及竣工资料，申请工程竣工验收。申请工程竣工验收。总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料，认为施工过程中已对所有分部分项工程进行验收且均合格，随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。问题： 1.指出事件1中的不妥之处,写出正确倣法。 2.逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。 3.指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处,说明理由。写出要求施工单位整改的内容。 4.根据《建设工程监理规范》,指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处,写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。【参考答案】问题1：

不妥1，监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划; 正确做法：监理合同签订及收到图之后，总监理工程师组织编写监理规划; 不妥2，监理规划报法定代表人审批; 正确做法：监理规划经总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。不妥3，第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位; 正确做法：项目监理机构应在召开第一次工地会议前七天报送建设单位。问题2： ①、组织召开监理例会;可委托; ②、组织审查施工组织设计;不可委托; ③、组织审核分包单位资格;可委托; ④、组织审查工程变更;可委托; ⑤、签发工程款支付证书;不可委托; ⑥、调解建设单位与施工单位的合同争议。不可委托; 问题3： (1)总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改。不妥理由：因为存在严重安全事故隐患，总监理工程师应向施工单位签发《暂停令》，并及时通知建设单位。 (2)监理机构要求施工单位停止使用该起重机械。监理机构要求施工单位在使用施工起重机械前,组织有关单位进行验收;施工单位验收合格后，要求施工单位整理相关验收资料报送给监理机构。监理机构验收合格后，施工单位提出复工申请表，总监理工程师审查，经建设单位同意，签发复工申请。施工单位可以启用该施工机械。问题4：

监理工程师考试试题及答案【最新】

监理工程师考试试题及答案一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1. 从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是( d )。 A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损 2. 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的( )。 A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体 3.工程开工前，应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位

4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。 A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性 5.初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。 A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在( )中给出。 A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件 7.设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由( )整理，与会各方会签。

A.施工单位 B.监理单位 C.设计单位 D.建设单位 8.为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对( )所进行的控制过程。 A.检验批、分项、分部、单位工程 B.资源投入、生产过程、产出品 C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.施工人员、检验人员、监理人员 9.工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由( )完成。 A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 10.施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报( )备案。 A.建设单位 B.项目监理机构 C.质量监督站 D.建设行政主管部门

设备专业监理工程师考试试题带答案

监理进场考试试题（设备专业监理工程师）姓名：成绩：一、填空题：（共25分，每空1分）。 1、质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、或。 2、如果监理工程师认为承包单位提交的有关产品合格证明的文件以及施工承包单位提交的检验和试验报告，仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，监理工程师可以再行或，确认其质量。 3、质量记录资料包括的三个内容为：、、。 4、成品保护的一般措施：防护、、覆盖、、合理安排施工顺序。 5、对于现场用原材料、半成品、工序过程或工程产品质量进行检验的方法。一般可分为、、试验法。其中试验法包括：理化试验、或检验。 6、质量检验程度的种类分为：全数检验、、免检。 7、现场监督检查的方式包括：旁站与。 8、设备基础验收时一般是检查基础的外形几何尺寸、、混凝土强度等项。对大型设备基础应审核土建部门提供的及沉降观测记录，如无沉降记录时，应进行，以免设备在安装后出现基础下沉和倾斜。 9、设备调平找正分为：设备找正、及三个步骤。 10、设备安装过程的质量控制主要包括：设备基础检验、、调平与找正、等不同工序的质量控制。 11、在有防腐、衬里的工业设备及管道上焊接绝热层的固定件时，焊后热处理必须在防腐、和前进行。 12、《石油化工静设备安装工程质量验收规范》规定：现场阻焊的压力容器必须按照的要求制备产品焊接试板。 13、二次灌浆应在泵组的最终找正找平h内进行。二、单项选择题（共30分，每题2分。） 1.我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的（）。 A.建设行为进行监控的专业化服务活动 B.工程质量进行严格的检验与验收 C.建设活动进行全过程、全方位的系统控制 D.施工过程进行监督与管理 2.建设工程监理工作应有明确的依据，除《建设工程质量管理条例》中提及的监理依据外，还包括（）。 A.有关技术标准 B.设计文件 C.工程承包合同 D.委托监理合同 3.如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则（）。

监理工程师考试试题及答案

监理工程师考试试题及答案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

2014年监理工程师《合同管理》考试模拟试题及答案一、单项选择题第 1 题某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。 A.法定代理 B.表见代理 C.指定代理 D.委托代理正确答案：D, 第 2 题当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。 A.签订之日 B.登记之日 C.担保之日 D.清偿之日正确答案：B, 第 3 题质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。 A.转移占有 B.约定保证期间 C.债权人优先受偿 D.转让办理登记正确答案：A, 第 4 题中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。 A.业主提交履约担保 B.投标有效期 C.撤销投标书 D.保证书退还正确答案：B, 第 5 题下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。 A.法定代理 B.表见代理 C.委托代理

D.指定代理正确答案：A, 第 6 题合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。 A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算 B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达 C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算 D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外正确答案：A, 第 7 题甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。 A. 4月1日 B. 5月1日 C. 5月20日 D. 6月30日正确答案：A, 第 8 题某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则( )。 A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿 B.合同有效，但货款应由采购员承担 C.合同无效，A企业可能退货 D.合同有效，货款应由A企业支付正确答案：D, 第 9 题下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。 A.质量 B.数量 C.标的 D.价款或者报酬正确答案：C, 第 10 题材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的( )。

全国监理工程师历年真题

全国监理工程师执业资格考试试卷、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）? 1 关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? ． A 推进项目法人责任制落实? ． B 提高工程进度控制水平? ． C 减少建筑领域的经济违法? ． D 降低不可抗力发生的频率? ． 2 关于合同法律关系的说法，正确的是（）。? ． A 合同法律关系可以没有内容? ． B 技术秘密不能作为合同法律关系的客体． C 只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭． D 只有行为能够引起合同法律关系的消灭． 3 下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。? ． A 自然人? ． B 项目经理部? ． C 设计事务所? ． D 监理事务所? ． 4 施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? ． A 法定代理? ． B 委托代理? ．

C 指定代理? ． D 职务代理? ． 5 根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? ． A 保证法律关系只有两方参加? ． B 对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益． C 如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理． D 债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务． 6 根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。? ． A 建设用地使用权? ． B 土地承包经营权? ． C 正在建造的建筑物? ． D 机械、车辆? ． 7 根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。? ． A 能够留置的财产仅限于动产? ． B 材料采购合同可以采用留置担保? ． C 施工合同可以采用留置担保? ． D 留置的财产不限于按照合同约定占有的财产． 8 在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? ． A 投标文件没有按要求密封? ． B 投标人在投标有效期内撤销投标? ． C中标人拒绝订立合同?

2015年广东省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题

全国监理工程师考试真题

2020年最新监理工程师考试试题库 (河北)

监理工程师考试真题4

监理工程师考试真题及参考答案

全国监理工程师历年真题.doc

监理工程师资格考试题库

全国注册监理工程师考试模拟试题

监理工程师考试法规真题及答案

全国监理工程师历年真题

监理工程师案例分析试题及答案

全国监理工程师职业资格考试大纲2020

监理工程师考试题库.doc

2018年监理工程师考试《案例分析》真题和答案[完整版]

监理工程师考试试题及答案【最新】

设备专业监理工程师考试试题带答案

监理工程师考试试题及答案

全国监理工程师历年真题

最新监理工程师《合同管理》考试题库及答案