设计合同
合同编号：
建设工程合同书
（岩土工程设计）
项目名称：湖州市北分区SB-07B和SB-07C地块基坑
发包方：湖州赞成房地产开发有限公司
(甲方)
承包方：杭州市勘测设计研究院
(乙方)
签订地点：浙江省湖州市（县）签订日期： 2010 年 11月日
发包人：湖州赞成房地产开发有限公司
承包人：杭州市勘测设计研究院
发包人委托承包人承担湖州市北分区SB-07B和SB-07C地块地下室基坑支护方案设计。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况
1.1 工程名称：湖州市北分区SB-07B和SB-07C地块地下室基坑
1.2 工程地点：浙江湖州
1.3 工程规模、特征：基坑面积约49000m2，总延长米约500m，基坑开挖深度约4.95-6.50米，所处场地土质情况较差，坑底位于深厚的软土中，基坑周边环境条件较差。
1.4 岩土工程任务（内容）与技术要求：基坑侧壁稳定，周边环境无明显不利影响，施工顺利进行，工程造价合理。
第二条：设计依据：1、国家相关规范、标准；2、专家论证意见及专家认可的方案；3、发包人提供的有关资料。
第三条：发包人向承包人提供的有关资料文件
序号资料文件名称份数内容要求提交时间
1 工程地质勘察报告 1 完整
2 基础结构图 1 完整
3 建筑总平面图 1 完整
第四条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
序号报告、成果、文件名称数量内容要求交付时间
1 基坑支护设计图8套完整基坑支护设计图
第五条：收费标准及支付方式
5.1本工程设计费总额为 135000元（大写壹拾叁万伍仟元整）。
5.2 本合同生效后，发包人按下表约定分 2 次向承包人预付（或支付）设计费，发包人不按时向承包人拨付设计费，从应拨付之日起承担应拨付设计费的滞纳金。
拨付工程费时间
（工程进度）
占合同总额百分比金额人民币（元）成果报告及设计文件
提供后（一周内）
90％121500
基础顶板完成后（一周内）10％13500 第六条：变更及工程费的调整
6.1 本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前 7 天向承包人发出书面变更通知；承包人接通知后于 7 天内，提出变更方案的文件资料。由此产生的工期顺延。
6.2 非承包人原因产生的设计变更后，设计费按如下方法（或标准）进行调整：双方协商确定。
第七条：发包人、承包人责任
7.1 发包人责任
7.1.1 发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2 设计方案涉及超红线问题需由发包人和相关部门负责协调处理。
7.2 承包人责任
7.2.1 承包人应按国家规定和合同的技术规范、标准进行设计，承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。
7.2.2承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误，造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为损失的2%，最高不超过设计费的50%。
7.7.3 承包人交付设计文件后，按规定参加有关职能部门或专家的设计审查，并根据审查结论负责不超过原定范围的内容作必要调整补充。承包人交付设计文件一年内项目开始施工的，负责向发包人及施工单位进行设计交底，及时处理现场施工时有关设计问题和参加竣工验收，做好施工配合。若一年内项目尚未开始施工，承包人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当
收取咨询服务费，收费额双方商定。
第八：保密条款
双方应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方不得擅自泄露或向第三方转让或用于本合同外项目，如发生以上情况，违约方承担后果并承担赔偿责任。
第九条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十条：其它约定事项：
第十一条：争议解决办法
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决；
（一）提交当地仲裁委员会仲裁；
（二）向发包人所在地人民法院起诉。
第十二条：合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式肆份，发包人贰份、承包人贰份。
发包人名称：承包人名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
住所：住所：杭州市武林门新村13号邮政编码：邮政编码：310012
电话：电话：0571-********
传真：传真：
开户银行：开户银行：工行莫干山路支行银行帐号：银行帐号：1202026109014464474
日期：年月日