2014年造价工程师《建设工程造价案例分析》真题及参考答案!

最好口碑最强师资最高通过率

2 0 1 4年《建设工程造价案例分析》真题及参考答案

第一题

某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中相关资料和基础数据如下：（1）项目工程费用为2 0 0 0万元，工程建设其他费为5 0 0万元（其中无形资产费为2 0 0万元

（2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年

（3）项目建设期1年完成项目静态投资的4 0%，第2年完成静态投资的6 0%，项目生产运营期第1年投

入流动资金2 4 0万元；

（4）项目建设投资、流动资金均由资本金投入

（5）除无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销固定资产

使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧；

（6）项目正常年份的产品设计生产能力为1 0 0 0 0件/年，正常年份年总成本费用为9 5 0万元其中项目单

位产品可变成本为5 5 0元，其余为固定成本。项目产品预计售价为1 4 0 0元/件，营业税及附加税税率为

6%，企业适用所得税税率为2 5%

（7）项目生产运营期第一年的生产能力为正常年份设计生产能力的7 0%，第二年及以后各年的生产能力

达到设计生产能力的1 0 0%。

问题：

1、分别列式计算项目建设期第1年、第2年价差预备费和项目建设投资。

2、分别列式计算项目生产运营期的年固定成本资产折旧额和正常年份的可变成本、固定成本和经营成本

3、分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资金利润率

4、分别列式计算项目正常年份产量盈亏平衡点和单价盈亏平衡点。

第二题

某施工单位制定了严格详细的成本管理制度，建立也规范长效的成本管理流程，并构建了科学实用的成

本数据库存。该施工单位拟参加某一公开招标项目的投标，根据本单位成本数据库中类似工程项目的成

本经验数据，测算出该工程项目不含规费和税金的报价为8 1 0 0万元，其中，企业管理费费率为8%（以

人材机费用之和为计算基数），利润率为3%（以人材机费用与管理费之和为计算机基数）。造价工程师对

拟投标工程项目的具体情况进一步分析后，以现该工程项目的材料费尚有降低成本的可能性，并提出了

若干降低成本的措施。该工程项目有A、B、C、D四个分部工程组成，经造价工程师定量分析，其功能指

数分别为0.1、0.4、0.3、0.2。

问题

最好口碑最强师资最高通过率

1、施工成本管理流程由那几个环节构成？其中，施工单位成本管理最基础的工作是什么？

2、在报价不变的前提下，若要实现利润率为5%的盈利目标，该工程项目的材料费需降低多少万元？（计

算结果保留两位小数）

3、假定A、B、C、D四个分部分项工程的目前成本分别为8 6 4万元、3 0 4 8万元、2 5 1 5万元和1 5 7 6万元，

目标成本降低总额为3 2 0万元，试计算各分部工程的目标成本及其可能降低的额度，并确定各分部工程

功能的改进顺序。（将计算结果填入答题纸表2.1中，成本指数和价值指数的计算结果保留三位小数）

第三题

某开发区国有资金投资办公楼建设项目，业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的机构编制了招标

文件和招标控制价，并采用公开招标方式进行项目施工招标。

该项目招标公告和招标文件中的部分规定如下：

（1）招标人不接受联合体投标;

（2）投标人必须是国有企业或进入开发区合格承包商信息库的企业;

（3）投标人报价高于最高投标限价和低于最低投标限价的，均按废标处理;

（4）投标保证金的有效期应当超出投标有效期3 0天;

在项目投票及评标过程中发生了以下事件：

事件1：投标人A在对设计图纸和工程量清单复核时发现分部分项工程量清单中某分期工程的特征描述与设计图纸不符。

事件2：投标人B采用不平衡报价的策略，对前期工程和工程量可能减少的工程适度提高了报价，对哲

估价材料采用了与招标控制价中相同材料的单价计入了综合单价。

事件3：投标人C结合自身情况，并根据过去类似工程投标经验数据，认为该工程投高标的中标概率为

0.3，投低标的中标概率为0.6，投高标中标后，经营效果可分为好、中、差三种可能，其概率分别为0.3、

0.6、0.1，对应的损益值分别为5 0 0万元、4 0 0万元、2 5 0万元，投低标中标后，经

最好口碑最强师资最高通过率

营效果同样可分为好、

中、差三种可能，其概率分别为0.2、0.6、0.2，对应的损益值分别为3 0 0万元、2 0 0万元、1 0 0万元。

编制投标文件以及参加投票的相关费用为3万元。经过评估，投标人C最终选择了投低标。

事件4：评标中评标委员会成员普遍认为招标人规定的评标时间。

问题：

1、根据招标投标法及实施条例，逐一分析项目招标公告和招标文件中（1）-（4）项规定是否妥当，并

分别说明理由。

2、事件1中，投标人A应当如何处理？

3、事件2中，投标人B的做法是否妥当？并说明理由。

4、事件3中，投票人C选择投低标是否合理？并通过计算说明理由。

5、针对事件4，招标人应当如何处理？并说明理由。

第四题

某工程项目，业主通过招标方式确定了承包商，双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。该工程

共有1 0个分项工程，工期1 5 0天，施工期为3月3日至7月3 0日。合同规定，工期每提前1天，承包

商可获得提前工期奖1.2万元；工期每拖后1天，承包商需承担逾期违约金1.5万元。开工前承包商提交并经审批的施工进度计划，如答题纸中图4.1所示。

该工程如期开工后，在施工过程中发生了经经理人核准的如下事件：

事件1：3月6日，由于业主提供的部分施工场地条件不充分，致使工作B作业时间拖延4天，工人窝工2 0个工作日，施工机械B闲置5天（台班费：8 0 0元/台班）。

事件2：4月2 5日~2 6日，当地供电中断，导致工作C停工2天，工人窝工4 0个工作日，施工机械C闲置2天（台班费：1 0 0 0元/台班）；工作D没有停工，但因停电改用手动机具替代原配动力机械使D工效降低，导致作业时间拖延1天，增加用工1 8个工日，原配动力机械闲置2天（台班费：8 0 0元/台班），增加手动机具使用2天（台班费：5 0 0元/台班）。

事件3：按合同规定由业主负责采购且应于5月2 2日到场的材料，直到5月2 6日凌晨才到场；5月2 4日发生了脚手架倾倒事故，因处于停工待料状态，承包商未及时重新搭设；5月2 6日上午承包商安排1 0名架子工重新搭设脚手架；5月2 7日恢复正常作业。由此导致工作F持续停工5天，该工作班组2 0名工人持续窝工5天，施工机械F闲置5天（台班费：1 2 0 0元/台班）。

截止到5月末，其他工程内容的作业持续时间和费用均与原计划相符。承包商分别于5月5日（针对事件1、2）和6月1 0日（针对事件3）向监理人提出索赔。

机械台班均按每天一个台班计。

问题：

1．分别指出承包商针对三个事件提出的工期和费用索赔是否合理，并说明理由。

2．对于能被受理的工期索赔事件，分别说明每项事件应被批准的工期索赔为多少天。如果该工程最终按原计划工期（1 5 0天）完成，承包商是可获得提前工期奖还是需承担逾期违约金？相应的数额为多少？

最好口碑最强师资最高通过率

3．该工程架子工日工资为1 8 0元/工日，其他工种工人日工资为1 5 0元/工日，人工窝工补偿标准为日工资的5 0%；机械闲置补偿标准为台班费的6 0%；管理费和利润的计算费率为人材机费用之和的1 0%，规费和税金的计算费率为人材机费用、管理费与利润之和的9%，计算应被批准的费用索赔为多少元。

4．按初始安排的施工进度计划（答题纸中图4.1），如果该工程进行到第6个月末时检查进度情况为：

工作F完成5 0%的工作量；工作G完成8 0%的工作量；工作H完成7 5%的工作量；在答题纸上图4.1中绘

制实际进度前锋线，分析这三项工作进度有无偏差，并分别说明对工期的影响。

第五题

某建设项目，业主将其中一个单项工程通过工程量清单计价方式招标确定了中标单位，双方签订了施工

合同，工期为6个月。每月分部分项工程项目和单价措施项目费用，见表5.1。

表5.1分部分项工程项目和单价措施项目

总价措施项目费用为1 2万元（其中安全文明施工费用6.6万元）；其他项目费用包括：暂列金额为1 0

万元，业主拟分包的专业工程暂估价为2 8万元，总包服务费用按5%计算；管理费和利润以人材机费用

之和为基数计取，计算费率为8%；规费和税金以分部分项工程项目费用、措施项目费用、其他项目费用

之和为基数计取，计算费率为1 0%。

施工合同中有关工程款计算与支付的约定如下：

1、开工前，业主向承包商支付预付款，包括扣除暂列金额和安全文明施工费用后的签约合同价的2 0%以

及安全文明施工费用的6 0%。预付款在合同期的后3个月从应付工程款中平均扣回；

2、开工后，安全文明施工费用的4 0%随工程进度款在第1个月支付，其余总价措施费用在开工后的

前4个月随工程进度款平均支付；

3、工程进度款按月结算，业主按承包商应得工程进度款的9 0%支付；

4、其他项目费用按实际发生额与当月发生的其他工程款同期结算支付；

5、当分部分项工程工程量增加（或减少）幅度超过1 5%时，应调整相应的综合单价，调价系数为0.9（或1.1）；

6、施工期间材料价格上涨幅度在超过基期价格5%及以内的费用由承包商承担，超过5%以上的部分由业主承担；

7、工程竣工结算时扣留3%的工程质量保证金，其余工程款一次性结清。

施工期间，经监理人核实及业主确认的有关事项如下：

1、第3个月发生合同外零星工作，现在签证费用4万元（含管理费和利润）；某分项工程因设计变更增

加工程量2 0%（原清单工程量4 0 0 m 3，综合单价1 8 0元m 3），增加相应单价措施费用1万元，对工程无影响。

2、第4个月业主的专业分包工程完成，实际费用2 2万元；另有某分项工程的某种材料价格比基期价格上涨1 2%（原清单中，该材料数量3 0 0 m 2，综合单价2 0 0 0元/m 2）。

最好口碑最强师资最高通过率

问题：

1.该单项工程签约合同价为多少万元？业主在开工前应支付给承包商的预付款为多少万元？开工后第1

个月应支付的安全文明施工费工程款为多少万元？

2.第3个月承包商应得工程款为多少万元？业主应支付给承包商的工程款为多少万元？

3.第4个月承包商应得工程款为多少万元？业主应支付给承包商的工程款为多少万元？

4.假设该单项工程实际总造价比签约合同价增加了3 0万元，在竣工结算时业主应支付承包商的工程结算款应为多少万元？

（计算结果有小数的保留三位小数）

第六题

某大型公共建筑施工土方开挖、基坑支护、止水帷幕的工程图纸及技术参数如图 6.1.1“基坑支护及止水帷幕方案平面布置图”、图6.1.2“基坑支护及止水帷幕剖面图”所示。护坡桩施工方案采用泥浆护壁

成孔混凝土灌注桩，其相关项目定额预算单价见下表：

图6.1.1基坑支护及止水帷幕方案平面布置图

说明：

1.本图采用相对坐标系，+0.0 0 m=4 9.2 5 m，自然地面标高-0.7 9 m考虑。基坑支护采用砌筑挡墙+护坡桩+

预应力锚索。

2.图1-1、2-2剖面基底-1 5.1 0 m，基坑支护深度-1 4.3 1 m。

3.1-1剖面护坡桩直径8 0 0 m m，间距1.5 0 m，共计1 9 4根。2-2剖面护坡桩直径8 0 0 m m，间距1.5 0 m，共计1 5 6根。

4.基坑采用旋喷桩止水帷幕。旋喷桩直径8 0 0 m m，间距1 5 0 0 m m与护坡桩间隔布置，旋喷桩桩顶标高-7.2 9 m，共计3 5 0根。

5.护坡桩桩顶设置8 0 0×6 0 0连梁，1-1、2-2剖面连梁以上2 0 0 0 m m为3 7 0 m m厚挡土墙。

6.护坡桩、连梁以及压顶梁的混凝土强度设计等级采用C 2 5。

7.图中标注尺寸以m m计，标高以m计。

问题

1.根据工程图纸及技术参数，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（G B 5 0 8 5 4-2 0 1 3）的计算规则，在答题纸表6.I.1“工程量计算表”中，列式计算混凝土灌注护坡桩、护坡桩钢筋笼、旋喷桩止水帷幕及长锚索四项分部分项工程的工程量。护坡桩钢筋含量为9 3.4 2/m 3.

2.混凝土灌注护坡桩在《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（G B 5 0 8 5 4-2 0 1 3）中的清单编码为0 1 0 3 0 2 0 0 1，根据给定数据，列式计算综合单价，填入答题纸6.I.2“综合单价分析表”中，管理费以及人材机费用合计为基数按9%计算，利润以人材机和管理费用合计为基数按7%计算。

3.根据问题1、2的结果，按《建设工程工程量清单计价规范》（G B 5 0 5 0 0-2 0 1 3）的要求，在答题纸表

6.I.3中编制“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”，（答题纸中已含部分清单项目，仅对空缺部分填写）

最好口碑最强师资最高通过率

4.利用以下相关数据，在答题纸表6.I.4中编制某单位工程竣工结算汇总表，已知相关数据如下：①分部分项工程费用为1 6 0 0 0 0 0 0.0 0元；②单价措施费用为4 4 0 0 0 0.0 0元，安全文明施工费为分部分项工程费的3.8 2%；③规费为分部分项工程费、措施项目费及其他项目费合计的3.1 6%；④税金利率为3.4 8%。

（计算结果保留两位小数位）

2 0 1 4年《建设工程造价案例分析》真题参考答案及解析

第一题

【答案】：

1.基本预备费=（2 0 0 0+5 0 0）×8%=2 0 0万元

静态投资额=2 0 0 0+5 0 0+2 0 0=2 7 0 0万元；

第1年价差预备费=2 7 0 0×4 0%×\[（1+5%）1.5-1]=8 2.0 0万元

第2年价差预备费=2 7 0 0×6 0%×\[（1+5%）2.5-1]=2 1 0.1 6万元；

项目建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费=2 7 0 0+8 2.0 0+2 1 0.1 6=2 9 9 2.1 6万元

2.固定资产折旧=（2 9 9 2.1 6-2 0 0）（1-5%）/8=3 3 1.5 7万元；

正常年份的可变成本=1 0 0 0 0×5 5 0/1 0 0 0 0=5 5 0.0 0万元

固定成本=9 5 0-5 5 0=4 0 0.0 0万元

经营成本=总成本-折旧-摊销

摊销=2 0 0/8=2 5.0 0万元

经营成本=9 5 0-3 3 1.5 7-2 5=5 9 3.4 3万元。

3.所得税=利润总额×所得税税率

利润总额=营业收入-营业税金及附加-总成本费用=0.1 4×1 0 0 0 0×（1-5%）-9 5 0=3 6 6万元；

所得税=3 6 6×2 5%=9 1.5 0万元净利润=利润总额-所得税=3 6 6-9 1.5=2 7 4.5 0万元；

资本金净利润率第1年的净利润=[（1 0 0 0 0×7 0%×1 4 0 0）×（1-6%）-4 0 0 0 0 0 0-7 0 0 0×5 5 0]×（1-2 5%）

=1 0 2.1 5万元

资本金净利润率：=2 7 4.5 0/（2 9 9 2.1 6+2 4 0）=8.4 9%；

4.产量盈亏平衡点：Q=4 0 0/\[0.1 4×（1-6%）-0.0 5 5]=5 2 2 2件；

单价的盈亏平衡点：P×1×（1-6%）=9 5 0

P=1 0 1 0.6 4元

第二题

【答案】：

1.施工成本管理流程：成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。其中，成本

核算是施工承包单位成本管理最基础的工作。

2.首先计算人材机费

人材机费×（1+8%）×（1+3%）=8 1 0 0

人材机费=7 2 8 1.5 5 3

假设材料费降低x万元，可以使利润率达到5%（7 2 8 1.5 5 3-x）（1+8%）×（1+5%）=8 1 0 0 X=1 3 8.7 0万元

最好口碑最强师资最高通过率

所以，当材料费降低1 3 8.7 0万元时，可实现5%的盈利目标。

3.

第三题

【答案】

1.第（1）项规定妥当，招标人是有权选择是否接受联合体投标的。参见《建设工程计价》P 1 7 9第一条：第（2）项规定不妥，此项属于排斥潜在投标人的规定；

第（3）项规定不妥，不应设置最低投标限价，只应设置最高投标限价。高于最高投标限价的为废标；

第（4）项规定不妥，投标保证金的有效期应与投标有效期一致。

2.投标人A应将发现的分部分项工程量清单中不符的内容，以投标文件描述的该分部分项工程量清单项

目特征确定综合单价。

3.工程量可能减少的工程提高报价，这个说法不妥，应该是降低报价。因为，按照不平衡报价策略，估

计今后会增加工程量的项目，单价可提高些；反之，估计工程量将会减少的项目单价可减低些。

对于前期工程，单价可以提的高一些，有助于回款。暂估材料采用了与招标控制价中相同的单价计入综

合单价，是妥当的，因为暂估价中的材料、工程设备暂估价必须按照招标人提供的暂估单价计入清单项

目的综合单价。

4.C投标人选择投低标不合理。

投高标的期望值=0.3×（0.3×5 0 0+0.6×4 0 0+0.1×2 5 0）-3×0.7=1 2 2.4万元；

投低标的期望值=0.6×（0.2×3 0 0+0.6×2 0 0+0.2×1 0 0）-3×0.4=1 1 8.8万元；

因为投高标的期望大于投低标的期望值，所以不应该投低标，应该选择投高标。

5.《招标投标法实施条例》4 8条规定：招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时

间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。本题中是普遍认为人

数应该超过了三分之一的评标委员会成员，应该延长评标时间。招标人应书面通知所有投标人，要求延

长投标有效期。

投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的

有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但是投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成

投标人损失的，招标人应当给予补偿。

第四题

【答案】

1、事件1：合理，不明地质情况是业主应承担的责任事件。但B工作的延误未超过总时差，所以工期索

最好口碑最强师资最高通过率

赔不被受理。

事件2：工期索赔和费用索赔均合理。理由：全场停电累计超过8小时，应是业主承担的责任。且C、D

工作均是关键工作。

事件3：5.2 2-5.2 5日的工期和费用索赔合理。理由：5.2 2-5.2 5日是业主采购材料未按时入场导致的延

误，业主应承担风险，但由于F工作的延误未超过总时差，工期索赔不被受理。

5.2 6日的工期和费用索赔不合理。理由：5.2 6日的停工，是由于承包商未及时进行脚手架的搭设导致的，

承包商自己承担由此造成的工期和费用的损失。

2、（1）工期索赔：

事件1：不能获得工期索赔，因为B拖延4天小于总时差3 0天；

事件2：C、D都是关键工作，且两者是平行工作，工期索赔2天；

事件3：不能获得工期索赔，因为F的总时差1 0天，大于延误的时间。工期索赔=2天。

（2）提前奖励=（1 5 0+2-1 5 0）×1.2=2.4万元。

3、费用索赔：

事件1：窝工费用索赔：（2 0×1 5 0×5 0%+5×8 0 0×6 0%）×（1+9%）=4 2 5 1.0 0元

超过索赔期限，费用索赔不能被监理工程师批准。

事件2：窝工费用索赔：（4 0×1 5 0×5 0%+2×1 0 0 0×6 0%）×（1+9%）=4 5 7 8.0 0元

新增工作索赔：（1 8×1 5 0+2×5 0 0）×（1+1 0%）×（1+9%）+（2×8 0 0×6 0%）×（1+9%）=5 4 8 2.7 0元

事件3：（4×2 0×1 5 0×5 0%+4×1 2 0 0×6 0%）×（1+9%）=9 6 7 9.2 0元

应被批准的为：4 5 7 8+5 4 8 2.7+9 6 7 9.2=1 9 7 3 9.9

4

.

（1）F工作拖延2 0天，影响紧后工作I最早开始时间1 0天，其有1 0天总时差，所以影响总工期1 0天。

（2）G无进度偏差

（3）H工作延误1 0天，其有1 0天的总时差和自由时差，对紧后工作和总工期都无影响。

第五题

【答案】

1.（1）、分部分项工程费用：2 0 0万元

措施项目费用：1 2+8=2 0万元

其他项目费用：1 0+2 8×1.0 5=3 9.4万元

规费和税金=（2 0 0+2 0+3 9.4）×1 0%=2 5.9 4万元

该单项工程签约合同价=2 0 0+2 0+3 9.4+2 5.9 4=2 8 5.3 4万元

（2）、业主应支付的预付款=\[2 8 5.3 4-（1 0+6.6）×1.1]×2 0%+6.6×1.1×6 0%=5 7.7 7 2万元

最好口碑最强师资最高通过率

（3）、第1个月应支付的安全文明施工费工程款=6.6×4 0%×1.1×9 0%=2.6 1 4万元

2.第2个月分部分项工程费用=3 0+\[（4 0 0×1.2-4 0 0×1.1 5）×1 8 0×0.9+6 0×1 8 0/1 0 0 0 0]=3 1.4 0 4万元

第3个月的措施项目费用=2+1+（1 2-6.6）/4=4.3 5万元

现场签证=4万元

第3个月承包商应得工程款=（3 1.4 0 4+4.3 5+4）×1.1=4 3.7 2 9

业主应支付给承包商的工程款=4 3.7 2 9×9 0%=3 9.3 5 6万元

3.第4个月分部分项工程费=5 0+0.0 2×3 0 0×（1 2%-5%）×1.0 8=5 0.4 5 4万元

第4个月措施项目费用=3+（1 2-6.6）/4=4.3 5万元第4个月其他项目费用=2 2×（1+5%）=2 3.1万元

第4个月应扣回预付款=\[2 8 5.3 4-（1 0+6.6）×1.1]×2 0%/3=1 7.8 0 5万元

第4个月承包商应得工程款=（5 0.4 5 4+4.3 5+2 3.1）×1.1=8 5.6 9 4

业主应支付给承包商的工程款=8 5.6 9 4×0.9-1 7.8 0 5=5 9.3 2 0万元

4.实际造价=2 8

5.3 4+3 0=3 1 5.3 4万元

业主应支付给承包商的工程结算款=3 1 5.3 4×（1 0%-3%）=2 2.0 7 4万元

第六题

第1问答案

表1工程量计算表项目编码

项目名称计量

单位

计算公式工程数量

C 2 5砼灌注护

坡桩

m 3 1-1剖面V 1=1 9 4*0.4*0.4*3.1 4*1 5.7 1=1 5 3 1.9 6(m 3)

2-2剖面V 2=1 5 6*0.4*0.4*3.1 4*1 6.9 1=1 3 2 5.9 4(m 3)

V=V 1+V 2=1 5 3 1.9 6+1 3 2 5.9 8=2 8 5 7.9 4(m 3)

2 8 5 7.9 4

C 2 5护坡桩钢

筋笼

t 8 5 7.9 4*9 3.4 2/1 0 0 0=2 6 6.9 9(t)2 6 6.9 9

C 2 5旋喷桩止

水帷幕

m（1 9 4+1 5 6）*(1 6.2 9-7.2 9)=3 5 0*9=3 1 5 0(m)3 1 5 0.0 0

锚索m L 1=(1 5+1 7)*1 9 0=6 0 8 0(m)

L 2=(1 6+1 7)*1 5 4=5 0 8 2(m)

总长度L=L 1+L 2=6 0 8 0+5 0 8 2=1 1 1 6 2(m)

1 1 1 6 2.0 0

第2问答案

项目编码0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 0 1项目名称泥浆护壁混凝土灌注

桩

计量单位M 3工程量1.0 0

清单综合单价组成明细

最好口碑最强师资最高通过率

定额编号定额名称定额单位数量单价（元）合价

人工费材料费机械费管理费

和利润

人工费材料费机械

费

管理费和

利润

3-2 0泥浆护壁冲击

转成孔D 8 0 0 m m

M 3 1.0 0 6 5.0 1 1 3 3.3 7 1 4 6.2 5 5 7.3 1 2 6 5.0 1 1 3 3.3 7 1 4 6.

2 5

5 7.3 1 2

3-2 4泥浆护壁混凝

土灌注桩

M 3 1.0 0 5 4.6 9 4 9 2.2 8 1 6.8 0 9 3.7 5 5 5 4.6 9 4 9 2.2 8 1 6.8

9 3.7 5 5

人工单价小计（元）1 1 9.7 0 6 2 5.6 5 1 6 3.

0 5

1 5 1.0 7

7 4.3 0元//工人未计价材料（元）0.0 0

清单项目综合单价（元/M 3）1 0 5 9.4 7

主要材料名称、规格、型号单位数量单价合价暂估单价暂估合价

C 2 5预拌混凝土M 3

-------

其他材料费元1 7 0.5 2

材料费小计元6 2 5.6 5

综合单价管理费计算：（1 1 9.7 0+6 2 5.6 5+1 6 3.0 5）*0.0 9=8 1.7 6或（3 4 4.6 3+5 6 3.7 7）*0.0 9=8 1.7 6

综合单价利润计算：（1 1 9.7 0+6 2 5.6 5+1 6 3.0 5）*（1+0.0 9）*0.0 7=6 9.3 1

或（3 4 4.6 3+5 6 3.7 7）*（1+0.0 9）*0.0 7=6 9.3 1

第3问答案

分部分项工程和清单措施项目清单与计价表

序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）

分部分项工程综合单价

合价

1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1平整土地M

2 8 0 0 0.0 0 1.5 8 1 2 6 4 0.0 0

2 0 1 0 1 0 1 0 0 4 0 0 1挖基坑土

方

孔深1 7,孔

径1 0 0 m m,

最好口碑最强师资最高通过率

后张预应

力锚索

M 3 1 2 4 0 0 0.0 0 4 6.5 0 5 7 6 6 0 0 0.0 0

3 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 0 1 C 2 5混凝土

灌注护坡桩

桩长1 7 m，孔径8 0 0 m m，冲击钻成孔，

混凝土C 2 5

M 3 2 8 5 7.9 4 1 0 5 9.4 7 3 0 2 7 9 0 1.6 9

4 0 1 0 3 0 2 0 0 6 0 0 1 C 2 5护坡桩

钢筋笼

直径8-2 2 T 2 6 6.9 9 6 2 0 0.0 0 1 6 5 5 3 3 8.0 0

5 0 1 0 3 0 2 0 1 2 0 0 1 C 2 5旋喷桩

止水帷幕

桩径

8 0 0 m m,高

压喷射，水

泥4 2.5

m 3 1 5 0.0 0 4 2 0.0 0 1 3 2 3 0 0 0.0 0

6 0 1 0 4 0 1 0 0

7 0 0 1长锚索孔深1 7 m，

孔径

1 0 0 m m，后

m 1 1 1 6 2.0 0 2 5 3.0 0 2 8 2 3 9 8 6.0 0

张预应力

锚索

7 0 1 0 5 0 1 0 0 1 0 0 1柱顶连梁混凝土C 2 5 M 3 2 5 3.0 0 7 9 3.0 0 2 0 0 6 2 9.0 0

8 0 1 0 5 0 1 0 0 2 0 0 1挡墙构造

柱

混凝土C 2 5 M 3 6 7.0 0 6 8 0.0 0 4 5 5 6 0.0 0

9 0 1 0 5 0 1 0 0 4 0 0 1挡墙压顶混凝土C 2 5 M 3 5 8.0 0 7 0 0.0 0 4 0 6 0 0.0 0

1 0 0 1 0 6 1 5 0 0 1 0 0 1钢筋T

2 5.0 0 5 9 9 0.0 0 1 4 9 7 5 0.0 0

分部分项工程小计元1 5 0 4 5 4 0 4.6 9

单价措施项目

1柱顶模板M 2 6 3 0.0 0 4 5.0 0 2 8 3 5 0.0 0

2构造柱模板M 2 5 0.0 0 6 1.0 0 3 0 5 0.0 0

3压顶模板M 2 3 1 6.0 0 8 2.0 0 2 5 9 1 2.0 0

单价措施项目合计元5 7 3 1 2.0 0

分部分项工程和单价措施项目合计元1 5 1 0 2 7 1 6.

问题四答案

单位工程汇总表

序号项目名称金额

1分部分项工程费1 6 0 0 0 0 0 0 0.0 0

最好口碑最强师资最高通过率

2措施项目费1 0 5 1 2 0 0.0 0

2.1单价措施项目费4 4 0 0 0.0 0

2.2总价项目措施费（安全文明施工费）6 1 1 2 0 0.0 0 3其他项目费0.0 0

4规费（3.1 6%）5 3 8 8 1 7.9 2

5税金（3.4 8%）6 1 2 1 3 2.6 2

1 8

2 0 2 1 5 0.5 4

2016造价工程师《案例分析》真题及参考答案(完整六题)

试题一： 某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据如下: 1.拟建项目占地面积30亩，建筑面积11000㎡。其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡。建筑工程的综合用工量为4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修正系数为1.05，人材机以外的其它费用修正系数为1.08. 根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差有办法。 2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。 3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。 4.项目正常年份年销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份年经营成本为400万元，项目运营期第1年产量为设计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量。运营期第1年的销售收入、经营成本均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。 问题： 1.列式计算拟建项目的建设投资。 2.若该项目的建设投资为5500万元，建筑投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计息），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分期列式计算项目运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金，（不考虑企业公积金，公益金提取及投资者股利分配） （计算结果保留两位小数） 试题二： 某隧洞工程，施工单位与项目业主签订了120000万元的施工总承包合同，合同约定：每延长（或缩短）1天工期，处罚（或奖励）金额3万元。 施工过程中发生了以下事件： 事件1：施工前，施工单位拟定了三种隧洞开挖施工方案，并测算了各方案的施工成本，见表2.1

2017年造价工程师真题及答案

真题价》考试程造价工师《工程计年2017一、单项选择题 1、关于我国建设项目投资，以下说法正确的是() A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成 B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成 答案：CP1 2、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。 A、3.366 B、3.370 C、3.376 D、3.876 CP4 答案： 3、进口设备的原价是指进口设备的()

A、到岸价 B、抵岸价 C、离岸价 D、运费在内价 答案：BP5 4、某县城建筑工程承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加绿、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为()万元。 A、6198.0 B、6201.6 C、6204.8 D、6208.8 答案：DP14 5、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明费的是() A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用 、工人的安全防护用品的购置费用B． C、地下室施工时所采用的照明设施拆除费 D、建筑物的临时保护设施费 答案：BP16 6、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是()

2015年造价工程师真题及答案：《工程造价计价》

2015年造价工程师真题及答案：《工程造 价计价》 一、单项选择（共72题，每题1分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（C）。 A.未明确项目准备金 B.基本预备费 C.不可预见准备金 D.建设成本上升费用 2.采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（D ）。 A.专用工具费=（材料费+加工费）X专用工具费率 B.加工费二设备总重量X （1+加工耗损系数）X设备每吨加工费

C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费 D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费 3.某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备关税完税价格 应为（D ）万元人民币。 A.1100.00 B. 1110.00 C.1111.00 D. 1111.11 4.关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是（B ） A.外贸手续费二FOB X人民币外汇汇率X外贸手续费率 B.外贸手续费二CIF X人民币外汇汇率X外贸手续费率 5.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于 措施项目费用的说法中正确的是（A ）。 A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用

B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成 C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费 D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用 6.根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（A ）。 A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用 B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用 C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用 D.施工用电、用水的开办费 7.某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3%，教育费附加为3%，地方教育附加为2%，市 区、县城城市维护建设税率分别为7%、5%，这笔进度款应包括的 建筑安装工程税金为（B ）万元。

2015年造价工程师工程造价案例分析考试真题及答案

试题一：（20分） 某新建建设项目的基础数据如下： （1）项目建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部行程固定资产。 （2）项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期2—5年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。 （3）项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 （4）流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于项目建设期贷款的偿还。 （5）运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税率为25%。 （6）运营期第1年达到设计产能的80%，该年的营业收入、经营成本均为正常年份的80%，以后各年达到设计产能。 （7）在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。 问题： 1、列式计算项目建设期的贷款利息。

2、列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。 3、列式计算项目运营第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。 4、项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少？（计算结果保留两位小数） 答案： 第一小问列式计算，项目建设期的贷款利息。贷款均衡投入，每年投入2000/2=1000万元，第一年利息1000乘以%/2=30万， 第二年利息（1000+30+1000/2)乘以%=万元，建设期贷款利息30+=万元。 第二小问，列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+=万元。 年折旧=固定资产乘以（1-残值率）/使用年限=乘以（1-5%）/10=万元， 总成本=经营成本+利息+折旧=280*80% + *6%+ =224 + + = 万 利润总额=营业收入-营业税附加-总成本= 900*80%*（1-6%）- = 万 < 0。 所得税 ＝ 0 EBITDA – Tax = 900*80%*（1-6%）- 280*80% - 0 = 万元，

2017造价工程师案例分析真题和答案

2016年造价工程师案例分析真题及答案 案例一 某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据下： 1、拟建项目占地面积30亩，建筑面积1100m2。其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类的项目相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/m2。建筑工程的综合用工量为4.5工日/m2，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修正系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。 根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目有建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差预备费。 2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产是有你先为10年，残值率为5%，直线法折旧。 3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。 4.项目正常年份销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份经营成本为400万元。项目运营期第1年产量为设计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入，经营成本均为正常年份的85%。企业所得税率为25%。 问题：

1.列式计算拟建项目的建设投资。 2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%(按月利息)，约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分期列式计算项目运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金，(不考虑企业公积金，公益金提取及投资者股利分配) (计算结果保留两位小数) 【答案】 1.人工费占比=4.5x80/1600=2 2.5%，人工费修正系数=100/80=1.25 人材机以外的其它费用占比=1-22.5%-50%-8%=19.5% 单位建筑工程费=1600x (22.5%x1.25+50%x1.1 +8%x1.05+19.5%x1.08) =1801.36元/m2 建筑工程费=1801.36x11000/1000=1981.496万元 设备安装工程费=2000x15%=300万元 工程建设其他费用=20x30+(1981.496+300)x15%=942.224万元 建设投资=(1981.496+300+2000+942.224〉x (1+5%) =5484.91万元 2.年实际利率=(1+7.2%/12) 12-1=7.442% 建设期利息=3000/2x7.442%=111.63万元 每年还本额=(3000+111.63) /5=622.326万元 运营期第1年应还利息=(3000+111.63) x7.442%=231.568万元 运营期第2年应还利息=(3000+111.63-622.326) x7.442%=185.254万元折旧费=5500x (1-5%) /10=522.5万元

造价工程师真题答案全套

2015造价工程师真题答案全套 2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：https://www.wendangku.net/doc/654226363.html,/e7nmoo 更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群348630685 考试科目 考试设四个科目。具体是： 《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《建设工程技术与计量》（本科目分土建和安装两个专业，考生可任选其一，下同）、《工程造价案例分析》。其中，《工程造价案例分析》为主观题，在答题纸上作答；其余3科均为客观题，在答题卡上作答。 考生应考试时，可携带钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色）、2B铅笔、橡皮、计算器（无声、无存储编辑功能）。 考试分4个半天进行，《工程造价管理相关知识》和《建设工程技术与计量》的考试时间均为两个半小时；《工程造价计价与控制》的考试时间为3个小时；《工程造价案例分析》的考试时间为4个小时。 考试成绩管理考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试。免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目。 真题及答案： 1．计算进口设备原价，需要考虑的项目是（）。 A．进口设备的备品备件测绘费 B．进口设备的外贸手续费 C．进口设备的运杂费 D．进口环节的增值税 E．进口设备的银行担保费 2．下列（）属于按照费用构成要素划分的费用。 A．人工费 B．材料费 C．措施费 D．企业管理费 E．规费

3．根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（）。 A．冬雨期施工增加费 B．施工机械作业时所发生的安拆费 C．工程排污费 D．已完工程及设备保护费 E．地上、地下设施、建筑物的临时保护费 4．关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。 A．场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用 B．建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费 C．建设单位临时建设费用包括了施工期问专用桥梁的加固、养护、维修等费用 D．场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费 E．改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算 5．下列表述中，属于施工定额特性的是（）。 A．计价性定额 B．企业定额 C．分项最细 D．基础性定额 E．以工序为研究对象 6．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的规定，下列属于可以精确计算工程量的措施项目有（）。 A．施工排水、施工降水 B．垂直运输 C．冬雨季施工 D．安全文明施工 E．大型机械设备进出场及安拆 7．根据工人工作时间分类，下列不属于必需消耗的时间是（）。 A．工人下班前工具整理所耗的时间 B．钢筋工在钢筋下料前熟悉图样所耗的时间 C．因混凝土养护导致的停工时间

2015年注册造价工程师《建设工程技术与计量(安装工程部分)》精准试题

注册造价工程师《建设工程技术与计量（安装工程部分）》精准试题 一、单项选择题（每题1分） 第1题 高压钢管检验时，对于管子外径大于或等于35mm的管材，除需进行拉力和冲击试验外，还应进行（）。 A.折断试验 B.压扁试验 C.冷弯试验 D.热弯试验 正确答案：B, 第2题 以下仪表设备中，属于机械量检测仪表的为（）。 A.电子皮带秤 B.超声波物位计 C.阻旋式料面讯号器 D.全刻度指示控制器 正确答案：A, 第3题 管道进行液压试验压力计算时，若管道的设计温度高于试验温度，试验温度下与设计温度下管材的许用应力之比最大取值应不超过（）。 A. 5.0 B. 5. 5 C. 6.0 D. 6.5 正确答案：D, 第4题 变压器等电气设备进行电容比测量时，其主要目的是（）。 A.检测局部破损和裂纹等绝缘缺陷 B.鉴定电气设备的承压能力

C.检测纤维绝缘的受潮状态 D.考核绕组间绝缘耐压能力 正确答案：C, 第5题 项目成本管理规划中，确定成本目标时，下列内容中不应考虑的是（）。 A.招标文件规定的承包人责任 B.承包人的工程实施方案 C.工程的现场条件 D.承包人的经营战略 正确答案：D, 第37题 在建筑施工现场使用的能够瞬时点燃，工作稳定，能耐高、低温，功率大，但平均寿命短的光源类型为（）。 A.长弧氙灯 B.短弧氙灯 C.高压钠灯 D.卤钨灯 正确答案：A, 第7题 除高频电阻焊外，压焊一般采用搭接接头，个别情况下也采用（）。 A.套接接头 B.舌形接头 C.槽形接头 D.对接接头 正确答案：D, 第8题 某有色金属管的设计压力为0. 5MPa，其气压试验的压力应为（）MPa。 A. 0.575 B. 0.6 C. 0.625 D. 0. 75 正确答案：A, 第9题 工艺管道安装完毕后，设计上要求进行蒸汽吹扫的管道是（）。

造价工程师历年真题下载(完整版)

造价工程师历年真题下载（完整版） 2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群：5（入群即送一套白金课程，备考资料，历年 真题） 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是( )。 A．工程概算价 B．工程预算价 C．工程结算价 D．工程决算价 2．建设工程全寿命期造价是指建设工程的( )之和。 A．初始建造成本与建成后的日常使用成本 B．建筑安装成本与报废拆除成本 C．土地使用成本与建筑安装成本 D．基本建设投资与更新改造投资 3．建设工程项目投资决策完成后。有效控制工程造价的关键在于( )。 A．审核施工图预算 B．进行设计多方案比选 C．编制工程量清单 D．选择施工方案 4．美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是( )。 A．财务管理表格 B．专用条件 C．合同管理表格 D．通用条件

5．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应在注册有效期满( )目前，按照规定的程序申请延续注册。 A．5 B．10 C．20 D．30 6．根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数不应低于出资人总数的( )。 A．50％ B．60％ C．70％ D．80％ 7．根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构中执业的注册造价工程师人数应不少于( )人。 A．3 B．4 C．5 D．6 8．某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8％，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息( )万元。 A．1893．30 B．1753．06 C．1623．20 D．1620．00 9．某企业从银行借入1年期的短期借款500万元，年利率l22，按季度计算并支付利息，则每季度需支付利息( )万元。 A．15．00 B．15．15

造价工程师造价管理真题及答案解析

造价工程师造价管理真题及答案解析 2013造价师工程师《建设工程造价管理》真题及答案解析 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1．下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。 A．基本预备费 B．涨价预备费 C．建设期贷款利息 D．建设工程有关税费 【答案】A 【解析】建设投资可以分为静态投资和动态投资。静态投资包括：建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费。P3 2．建设工程全要素造价管理是指要事先（）的集成管理。 A．人工费、材料费、施工机具使用费 B．直接成本、间接成本、规费、利润 C．工程成本、工期、质量、安全、环境 D．建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用 【答案】C 【解析】控制建设工程造价不仅仅是要控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环境的集成管理，参见教材P5 3．根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师职业资格证书的人员逾期未申请初始注册的，须（）后方可申请初始注册。 A．通过注册机关的可考核 B．重新参加执业资格考试并合格

C．由聘用单位出具证明 D．符合继续教育的要求 【答案】D 【解析】逾期未申请看，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册，参见教材P10 4．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课（）学时的继续教育。 A．48 B．60 C．96 D．120 【答案】B 【解析】】根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课60学时的继续教育，参见教材P13 5．根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年。 A．3 B．4 C．5 D．6 【答案】A 【解析】根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年 6．美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中，A系列合同文件是关于（）之间

2015年注册造价工程师《建设工程技术与计量(土建工程部分)》重点难点练习试题

注册造价工程师《建设工程技术与计量（土建工程部分）》重点难点练习试题 一、单项选择题（每题1分） 第1题 甲、乙、丙三项工作持续时间分别为5d、7d、6d,甲、乙两项工作完成后丙工作开始，甲、乙最早开始时间分别为3d、4山丙工作最迟完成时间为17d，则丙工作最早完成时间为（）。 A. Ild B. 14d C. 17d D. 24d 正确答案：C, 第2题 有一490mmx490mm，高3.6m的独立砖柱，镶贴人造石板材(厚25mm)。结合层为1:3水泥砂浆，厚15mm，则镶贴块料工程量为（）。 A.7.05 B.7.99 C.8.21 D.7.63 正确答案：C, 第3题 在编制工程项目管理规划大纲时，进度计划应采用（）形式。 A.横道图 B.单代号网络图 C.双代号网络图 D.双代号时标网络图 正确答案：A, 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2008)，装饰装倐工程中可按设计图示数量计算工程量的是（）。 A.镜面玻璃 B.厨房壁柜 C.雨篷吊挂饰面 D.金属窗台板 正确答案：B,

第5题 下列关于门窗构造叙述正确的是（）。 A.门框由上冒头、中冒头、下冒头和边框组成 B.门扇由上槛、中槛和边框组成 C.窗扇由上冒头、中冒头、下冒头和边梃组成 D.窗扇由上框、中横框、下框及边框组成 正确答案：C, 第25题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第二章工程构造 > 单项选择题 > 塑钢门窗区别于铝合金门窗的突出特点是（）。 A.强度高 B.坚固耐用 C.隔热性能好 D.观感好 正确答案：C, 第58题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第二章工程构造 > 单项选择题 > 关于梁板式肋形楼盖叙述正确的是（）。 A.板支撑在次梁上沿短边方向传力 B.次粱支撑在主粱上，次梁长即为主梁跨度 C.次梁支撑在主梁上，次梁的跨度即为主梁间距 D.次梁合理经济跨度为5m～8m 正确答案：C, 第8题 根据《建筑工程建筑面积计算规范》水箱建筑面积计算应为（）。 A.层高超过2. 2m应计箅全面积 B.不计建筑面积 C.层高不足2. 2m不计算建筑面积 D.层高不足2. 2m按1/2面积计算 正确答案：B, 第9题 以预制构件组成外墙、楼板和屋面》以现浇钢筋混凝土形成内墙的建筑物为( )。 A.全装配式建筑 B.现浇、现砌式建筑 C.部分现砌、部分装配式建筑 D.部分现浇、部分装配式建筑 正确答案：D, 第298题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第六章工程计量 > 单项选择题 > 根据《建设工程工程量清单计价规范》，屋面及防水工程量计算正确的说法是（）。 A.瓦屋面、型材屋面按设计图示尺寸的水平投影面积计算 B.屋面刚性防水按设计图示尺寸以面积计算 C.地面砂浆防水按设计图示面积乘以厚度以体积计算 D.屋面天沟、檐沟按设计图示尺寸以长度计算 正确答案：B,

造价工程师考试案例分析真题及答案

20XX年造价工程师考试案例分析真题及答案 试题一：（20分） 某拟建工业项目建设投资3000万元，建设期2年，生产运营期8年。其他有关资料和基础数据如下： 1．建设投资预计全部行程固定钉资产，固定资产实用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。 2．建设投资来源为资本金和贷款。其中贷款本金为1800万元，贷款年利率为6%，按年计息。贷款在两年内均衡投入。 3．在生产运营期前4年按照等额还本付息方式偿还贷款。 4．生产运营期第一年由资本金投入300万元作为生产运营期间的流动资金。 5．项目生产运营期正常年份营业收入为1500万元，经营成本为680万元，生产运营期第1年营业收入和经营成本均为正常年份的80%，第2年起各年营业收入和营业成本均达到正常年份水平。 6．项目所得税税率为25%，营业税金及附加税率为6%。 问题： 1．列式计算项目的年折旧额。 2．列式计算项目生产运营期第1年、第2年应偿还的本息额。 3．列式计算项目生产运营期第1年、第2年的总成本费用。 4．判断项目生产运营期第1年末项目还款资金能否满足约定还款方式要求，并通过列式计算说明理由 5．列式计算项目正常年份的总投资收益率。 （计算结果均保留两位小数） 问题：

1．拟采用加权评分法选择采购方案，对购置费和安装费、年度使用费、使用年限三个指标进行打分评价，打分规则为：购置费和安装费最低的方案得10分，每增加10万元扣0.1分；年度使用费最低的方案得10分，每增加1万元扣0.1分；使用年限最长的方案得10分，每减少1年扣0.5分；以上三指标的权重依次为0.5、0.4和0.1。应选择哪种采购方案较合理？（计算过程和结果直接填入答题纸上表2.1中） 2．若各方案年费用仅考虑年度使用费、购置费和安装费，且已知A方案和C方案相应的年费用分别为123.75万元和126.30万元，列式计算B方案的年费用、并按照年费用法做出采购方案比选。 3．若各方案年费用需进一步考虑大修费和残值、且一直A方案和C方案相应的年费用分别为130.41万元和132.03万元，列式计算B方案的年费用，并按照年费用法做出采购方案比选。 4．若C方案每年设备的劣化值为6万元，不考虑大修费，该设备系统的静态经济寿命为多少年？ （问题4计算结果取整数，其余计算结果保留两位小数） 试题三：（20分） 某国有资金投资办公楼建设项目，业主委托某具有相应招标代理和造价咨询资质的招标代理机构编制该项目的招标控制造价，并采用公开招标方式进行项目施工招标。招标投标过程中发生以下事件： 事件1：招标代理人确定的自招标文件出售之日起至停止出售之日止的时间为10个工作日；投标有效期自开始发售招标文件之日起计算，招标文件确定的投标有效期为30天。 事件2：为了加大竞争，以减少可能的围标而导致竞争不足，招标人（业主）要求招标代理人对已根据计价规范、行业主管部门颁发的计价定额、工程量清单、工程造价管理机构发布的造价系你想或市场造价信息等资料编制好的招标控制价再下浮10%，并仅公布了招标控制价的总价。 事件3：招标人（业主）要求招标代理人在编制招标文件中的合同条款时不得有针对市场价格波动的调价条款，以便减少未来施工过程中的变更，控制工程造价。 事件4：应潜在招标人的要求，招标人组织最具竞争力的一个潜在投标人勘察项目现场，并在现场口头解答了该潜在投标人提出的疑问。 事件5：投标中，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标人的报价。 问题： 1．支出事件1中的不妥之处，并说明理由。 2．指出事件2中招标人行为的不妥之处，并说明理由。 3．指出事件3中招标人行为的不妥之处，并说明理由。 4．指出事件4中招标人行为的不妥之处，并说明理由。 5．针对事件5，评标委员会应如何处理？ 试题四：（20分） 某工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）1万元（含规费、税金）。 工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图4.1所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。

2016年一级造价工程师《案例分析》真题解析

2016年造价工程师《案例分析》真题及答案 试题一：（20分） 某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据下: 1.拟建项目占地面积30亩，建筑面积11000㎡。其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡，建筑工程的综合用工量为4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修正系数为1.05，人材机以外的其它费用修正系数为1.08. 根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差预备费。 2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。 3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。 4.项目正常年份年销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份年经营成本为400万元。项目运营期第1年产量为设计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量。运营期第1年的销售收入、经营成本均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。 问题： 1.列式计算拟建项目的建设投资。 2.若该项目的建设投资为5500万元，建筑投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计息），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分期列式计算项目运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金，（不考虑企业公积金，公益金提取及投资者股利分配）（计算结果保留两位小数） 参考答案： 问题1：

2017造价工程师《造价管理》真题及答案解析

一、单项选择题(共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。) 1.建设项目的造价是指项目总投资中的()。P3 A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资 C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额 答案：D 解析：考查工程造价的含义及相关概念，常规考点。从投资者的角度，工程造价即为固定资产投资。 2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的()P4 A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理 答案：B 解析：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。

3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，()年内不得再次申请注册。P12 A.1 B.2 C.3 D.4 答案：C 解析：考查法律责任，常规考点。隐瞒的1年内;欺骗的3年内。 4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以()以下的罚款。P17 A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元 答案：B 解析：考查法律责任中经营违规责任。

5.美国建造师学会(AIA)的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是()。P23 A.C系列 B.D系列 C.F系列 D.G系列 答案：C 解析：考查国际常见的合同文本：FIDIC、JCT、ACA、ICE、AIA等，常规考点。 6.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起()个月内，向发证机关报告。P25 A.1 B.2 C.3 D.6 答案：A 解析：考查建筑工程施工许可，常规考点。 7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自()之日起计算。P31

2015年造价工程师《造价管理》真题答案与解析

2015年造价工程师《造价管理》真题答案与解析 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须() A.分布组合 B.多层组合 C.多次计算 D.单独计算 答案：D 2.造价工程师中生产性建设项目总投资由()两部分组成。 A.建筑工程投资和安装工程投资 B.建筑工程投资和设备工器具投资 C.固定资产投资和流动资产投资 D.建筑工程投资和工程建设其他投资 答案：C 3.下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是()。 A.投资方案经济评价 B.编制工程量清单 C.审核工程概算 D.确定投标报价 答案：A 4.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师职业刚满1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为()年。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案：C 5.根据造价工程师《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有()的情形，应撤销其注册。

A.受到刑事处罚 B.以不正当手段获准注册 C.死亡或者丧失民事行为能力 D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用 答案：B 6.根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满()年的企业，方可申请甲级资质。 A.3 B.4 C.5 D.6 答案：A 7.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为()。 A.合同订立 B.合同成立 C.合同生效 D.合同有效 答案：B 8.造价工程师中关于合同争议仲裁的说法，正确的是()。 A.仲裁是诉讼的前置程序 B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力(裁决书自作出之日起发生法律效力。) C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请 D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定 答案：C 9.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内，向发证机关报告。 A.1

2016年造价工程师真题答案

2016年造价工程师真题答案【篇一：2016年造价工程师案例真题及答案】 数据下： 1、拟建项目占地面积30亩，建筑面积1100m2。其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类的项目相同。已建同类 项目的单位建筑工程费用为1600元/m2。建筑工程的综合用工量为4.5工日/m2，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料 费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1， 机械使用费的修正系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。 根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装 工程费用为设备投资的15%。项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目有建安工程费用的15%，项目 的基本预备费率为5%，不考虑价差预备费。 2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固 定资产是有你先为10年，残值率为5%，直线法折旧。 3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。 4.项目正常年份销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份经营成本为400万元。项目运营期第1年产量为设计 产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第 1年的销售收入，经营成本均为正常年份的85%。企业所得税率为25%。问题： 1.列式计算拟建项目的建设投资。 2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%(按月利息)，约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分期列式计算项目 运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年 末的项目累计盈余资金，(不考虑企业公积金，公益金提取及投资者 股利分配)(计算结果保留两位小数) 案例二(20分) 某隧洞工程，施工单位与项目业主签订了120000万元的施工总承 包合同，合同*********，处罚(或奖励)金额3万元。 施工过程中发生了以下事件：

造价工程师《工程计价》真题及答案

2017造价工程师《工程计价》真题及答案 1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指() A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用 B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资 C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D.在建设期内预计或实际支出的建设费用 答案：D 2.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列工事中正确的是() A.到岸价=离岸价+运输保险费 B.到岸价=离岸价+进口从属费 C.到岸价=运费在内价+运输保险费 D.到岸价=运输在内费+进口从属费 答案：C 3.某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元。关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为()万元。 A.2386.8

B.2176.0 C.2362.0 D.2352.6 答案：B 4.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是() A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税 B.一般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均为11% C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额 D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额 答案：D 5.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工用具折旧费的是() A.仪器仪表使用费 B.施工机械财产保险费 C.大型机械进出费 D.大型机械安拆费 答案：A

6.下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是() A.单独列项的增值税 B.材料价格预涨费 C.周转材料摊销费 D.各种现场用水、用电费 答案：B 7.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从()中支出。 A.建设管理费 B.建设单位管理费 C.建筑安装工程费 D.基本预备费 答案：A 8.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是() A.施工单位参加试运转人员的工资 B.单台设备的单机试运转费 C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用 D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用

2015年造价工程师考试真题

年造价工程师考试真题 《建设工程技术与计量》 （土木建筑工程） 一、单项选择题 1、对岩石钻孔作业难度和定额影响较大的矿物成分是（）。 .云母 .长石 .石英 .方解石 2、地下水补给区与分布区不一致的是（）。 .基岩上部裂隙中的潜水 .单斜岩融化岩层中的承压水 .黏土裂隙中季节性存在的无压水 .裸露岩层中的无压水 3、对开挖后的岩体软弱破碎的大型隧洞围岩，应优先采用的支撑方式为（）。 .钢管排架 .钢筋或型钢拱架 .钢筋混凝土柱 .钢管混凝土柱 4、边坡易直接发生崩塌的岩层的是（）。 .泥灰岩 .凝灰岩 .泥岩 .页岩 5、隧道选线无法避开断层时，应尽可能是隧道轴向与断层走向（）。 .方向一致 .方向相反 .交角大些 .交角小些 6、裂隙或裂缝对工程地基的影响主要在于破坏地基的（）。 .整体性 .抗渗性 .稳定性 .抗冻性 7、高层建筑的剪力墙，一般间距为（）。

8、设计跨度为的展览馆，应优先采用（）。 .桁架结构 .筒体结构 .网架结构 .悬索结构 9、三层砌体办公室的墙体一般设置圈梁（）。 .一道 .二道 .三道 .四道 10、井字形密肋楼板的肋高一般为（）。 11、将楼梯段与休息平台组成一个构件在组合的预制钢筋混凝土楼梯是（）。 .大型构件装配式楼梯 .中型构件装配式楼梯 .小型构件装配式楼梯 .悬挑装配式楼梯12、设计速度小于等于,每条大型车道的宽度宜为（）。 13、护肩路基的护肩高度一般应为（）。 .不小于 .不大于 .不小于 .不大于 14、设置耳墙的桥台是（）。 形桥台 .耳墙式桥台 .八字式桥台 .埋置式桥台 15、大跨径系杆拱桥目前大多采用（） .排架结构 .钢架结构 .钢结构 .钢管混凝土结构 16、影响地下铁路建设决策的主要因素是（）。 .城市交通现状 .城市规模 .人口数量 .经济实力 17、一般地下食品贮库应布置在（）。

2019造价工程师《土建计量》考试真题

造价工程师《土建工程》考试真题及答案解析 一、单项选择题 1、黏性土的塑性指数（） A、＞2 B、＜2 C、≥10 D、≤10 2、常处于第一层隔水层以上的重力水为（） A、包气带水 B、潜水 C、承重水 D、裂隙水 3、加固断层破碎地基最常用的方法是（） A、灌浆 B、锚杆 C、抗滑桩 D、灌注桩 4、下列导致滑坡的因素中最普通最活跃的因素是（） A、地层岩性 B、地质构造 C、岩体结构 D、地下水 5、隧道选线应尽可能使（） A、隧道轴向与岩层走向平行 B、隧道轴向与岩层走向交角较小 C、隧道位于地下水位以上 D、隧道位于地下水位以下 6、道路选线应特别注意避开（） A、岩层倾角大于坡面倾角的顺向坡 B、岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡 C、岩层倾角大于坡面倾角的逆向坡

D、岩层倾角小于坡面倾角的逆向坡 7、建筑物与构筑物的主要区别在于（） A、占地面积 B、体量大小 C、满足功能要求 D、提供活动空间 8、型钢混凝土组合结构比钢结构（） A、防火性能好 B、节约空间 C、抗震性能好 D、变形能力强 9、空间较大的 18 层民用建筑的承重体系可优先考虑（） A、混合结构体系 B、框架结构体系 C、剪力墙体系 D、框架—剪力墙体系 10、刚性角较小的基础是（） A、毛石基础 B、混凝土基础 C、毛石混凝土基础 D、砖基础 11、平屋顶装配式混凝土板上的细石混凝土找平层厚度一般的是（） A、15~20mm B、20~25mm C、25~30mm D、30~35mm 12、交通量达到饱和状态的次干路设计年限应为（） A、5 年 B、10 年 C、15 年

D、20 年 13、砌石路基的砌石高度最高可达（） A、5m B、10m C、15m D、20m 14、大跨径悬索桥一般优先考虑采用（） A、平行钢丝束钢缆主缆索和预应力混凝土加劲梁 B、平行钢丝束钢缆主缆索和钢结构加劲梁 C、钢丝绳钢缆主缆索和预应力混凝土加劲梁 D、钢丝绳钢缆主缆索和钢结构加劲梁 15、一般圆管涵的纵坡不超过（） A、0.4% B、2% C、5% D、10% 16、地下油库的埋深一般不少于（） A、10m B、15m C、20m D、30m 17、在我国，无论是南方还是北方，市政管线埋深均超过 1.5m 的是（） A、给水管道 B、排水管道 C、热力管道 D、电力管道 18、钢材的屈强比愈小，则（） A、结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈低 B、结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈高 C、结构的安全性愈低，钢材的有效利用率愈低

2016造价工程师《案例分析》备考要点

2016年造价工程师考试《案例分析》备考要点1 1、安全施工：安全事故的责任和费用由责任方承担。发生重大伤亡和其他安全事故由承包方上报有关部门及工程师。在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道施工应提出安全保护措施，由工程师确认实施，费用由发包人承担。实施爆破作业、在放射和有毒害环境中施工时，承包人应在施工前14天书面通知工程师，并提出安全措施。确认后实施费用有发包人承担。 2、专利技术：发包人要求的由发包人办理手续并负担费用，承包人实施。承包人提出应报工程师批准后实施，手续、实施和费用有承包人承担。擅自使用侵犯他人专利权的有责任人承担全部责任。 3、文物及地下障碍物：施工中发现有文物及对考古地质有研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内书面报告工程师，工程师应在通知后24小时内书面报告当地文物部门，双方应按文物部门要求采取保护措施，发包人承担费用并顺延工期。发现地下障碍物时应8小时内报告书面通知工程师，并提出处置方案，工程师24小时内确认或提出修改意见，发包人承担费用并顺延工期。 4、不可抗力事件：工程施工中的不可抗力的内容包括(战争、动乱、空中飞行物坠落;非承包人原因造成的爆炸、火灾;专用条款约定的程度的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害)。 不可抗力事件发生后立即通知工程师并应积极采取措施，尽量减少损失，48小时内向工程师通报受害情况和损失情况，以及预计清理修复的费用，若持续发生应每隔7天报告一次受害情况，事件结束14天内提交清理修复费用的正式报告及有关资料。 责任承担方式：双方人员伤亡由各自负责并负担相应费用;承包人的机械设备损坏及停工损失有承包人负责;工程本身损害、第三方人员伤亡、财产损失、运至工地用于施工的材料和待安装的设备、清理和修复费用、应工程师要求留守施工场地的管理和保卫人员的费用均由发包方承担;延误的工期相应顺延。 5、保险：工程本身、施工场地的发包方人员及第三方人员、运至工地内用于工程的材料和待安装的设备均有发包人(可委托承包人)办理保险，并支付费用。承包人办理从事