文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程索赔申请书21912

工程索赔申请书21912

工程索赔申请书21912
工程索赔申请书21912

工程索赔申请书

情况说明

工程名称:肥西严店乡2016-2017年应急水利水毁修复堤防滑坡治理

工程索赔申请书

工程索赔申请书 工程名称:市太平溪综合治理三条支流截污干管工程项目(第二标段) 各一份,监理机构一份。

索赔报告书 2016年4月,省第四工程参与了由市水务投资集团投资建设的市太平溪综合治理三条支流截污干管工程项目(第二标段)工程招投标,且我单位获得中标,中标价为20404581.39元,该工程施工容为市太平溪综合治理三条支流中坨院溪截污干管工程。该工程施工合同于2016年6月21日签订,合同约定工期200天。按照建设单位要求和监理工程师指示,我单位自2016年7月5日接到开工令后进场,编制并向建设单位递交了施工组织设计和施工进度计划,成立了相应的施工项目部,委派卓为本项目总指挥,组建了以卓为现场负责人的项目部领导班子,抽调我单位技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,按照设计施工容和建设单位要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。但由于甲方原因,致使施工场地土地未征收到位,不具备施工条件,致使我单位自2016年7月5日进场至2016年11月5 日迟迟无法进场组织施工,直接导致我单位在人、材、机等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任,造成多项直接和间接损失。

特提如下索赔要求: (1)人工费。主要包括:A、项目部管理人员; (2)施工机械损失(租赁机械:大宇230挖机、现代245挖机、神钢250挖机2台,共4台;工程车车牌渝BS5061、渝BM2693、湘NIC070、湘NOE428、渝BL6890、鄂AK9237、渝BR0705、贵CD1691、渝BD0029、湘NIC310、渝BN9175,共11台)因未能正常开工,造成挖机租赁合同违约,需赔偿挖机、工程车闲置费; (3)工地管理费。指我单位按照计划工作量与实际工作量差异而额外支付的工地管理费,包括A、房屋租赁费;B、为了满足建设单位施工期限要求,我单位加大施工现场人员配置和各方面管理而增加的支出。 索赔事件发生情况:我单位从2016年7月5日正式进场至2016年11月5日,除我单位与监理工程师及建设单位正常往来的工作联系外,三方没有任何分歧意见,特别是我单位在接到业主的相关指令后,均在合理围予以处理,没有任何违约或其他原因造成经济损失及延误工期。我单位自进场后已完成前期各方面的准备工作。 1.人员配备:针对本工程,已成立了工程项目部,项目经理、技 术负责人、施工员、安全员、材料员、资料员等人员已到岗上

交通事故索赔申请书

交通事故索赔申请书 篇一:保险索赔申请书 篇一:保险索赔申请书 保险索赔申请书 请被保险人于出险 后及时如实填写本索赔申请书所列各项内容,签章后速送承保公司理赔部门。 篇二:保险索赔申请书 向 xxxx保险股份有限公司要求保险赔偿的申请书 申请人:xxxx有限公司 住所地: 被申请人:中国 xxxx保险股份有限公司 住所地: 请求事项: 1、被申请人向申请 人支付车辆损失保险金209509.13元。 2、被申请人支付申 请人间接损失72000元。 事实与理由:

2014年5月13日, 申请人就公司的混凝土泵车(使用性质:其他非营业车辆)向被申请人公司投保了机动车交 通事故责任强制保险单和损失保险。保险单号分别 为:pdza2014xxxxxxx047245和 pdaa20xxxxxx0612。承保险种为机动车损失保险、第三者责 任险、车上人员责任险(司机(d11)) 起重、装卸、挖掘车辆损失扩展条款(k1)特种车辆固定设备、仪器损坏扩展条款(k2)、不 计免赔率覆盖a/b/d11.保险期间均为2014年x月xx日零时 起至2015年x月xx日二十四时 止。 2014年10月06日 23时11分许,申请人的司机xxx驾驶的赣xxxxx的重型专项 作业车,由xxx镇往xx村方向 行驶,行驶至事发地时,撞在了道路旁边的石墩上,造成车 辆损坏的交通事故。经xxx交通 管理大队道路交通事故认定书(简易程序),申请人公司的司机xxx承担此次事故的全部责任。 事发时,申请人公 司的负责人一直联系被申请人公司,但是被申 请人公司一直以各种借口推脱来到事故现场,后申请人公司

国家赔偿申请书格式

国家赔偿申请书格式 赔偿请求人:***,男,73岁,蒙古族,现住********,电话:*****. 赔偿义务机关:****县人民政府。 法定代表人:郭建平职务:县长 住宅地:**县****镇 请求事项:要求赔偿义务机关磴口县人民政府因违法行政给赔偿请求人杨玉林所造成的一切损害依法承担和履行国家赔偿责任。 事实与理由: 1995年1月1日,本人响应***盟委、行署和***县县委、政府关于开发乌兰布和沙漠的决定,怀着一腔报国之心,与磴口县沙金苏木签订了定开发治理额尔特坑南沙滩1000亩沙漠的合同,并在磴口县公证处作了公证。之后,我带着两个亲小孩和十几年经营照相馆、修理铺积攒下来的资金,一头扎进乌兰布和沙漠,开始了对承包土地的开发和治理。通过努力,我结合沙区的实际首创了井灌打井提水灌溉的方法,投资15万元打了5口深水井,投资21万元开垦可耕地300亩,在开发的1000亩沙地上种了3000多棵白杨树、500多棵果树和小麦、玉米、籽瓜等农作物。正当我的开发取得初步成果的时候,1996年9月12日,沙金苏木团结嘎查书记沙拉扣、村长尹馒头及沙金苏木土地资源治理站站长杨五和村民敖腾(尹馒头弟弟)李延宝(尹馒头大舅哥)五个人,开着两辆推土机到了我开发的土地上,借口以沙金苏木当时给我划的地不是当前的这块地为由,要给我重新划地。对此,我当然不能同意。但他们强行将推土机开入我开发的土地,将我承包区内的一口机井添埋,推倒杨树300多棵,霸占耕地600余亩,其中100多亩是差不多开始耕种的好地。事发翌日,我即寻到当时沙金苏木的党委书记李荣滨反映了情况,又向分管政法的李再河副县长作了反映。李县长让我到法院通过诉讼解决此事。1996年10月3日,我向磴口县人民法院递交了民事诉讼状,状告沙金苏木政府私自重新划地并授意杨五等人侵权抢地。但在诉讼开始之后,磴口县政府却徇私舞弊,通过非法发放土地证和违法进行土地等一系列行为,使土地权属咨询题成为该案的焦点。导致我的案件一波三起,让一桩简单的民事案件变成一起民事诉讼和行政诉讼交错的复杂案件。现在案件尽管历经10年,却由于磴口县政府的从中作梗,导致法院认定我的承包合同效力待定,使案件一托再托,我至也未能得到补偿。我认为,磴口县政府的违法行政行是造成我案件迟迟得不到公正解决和得不到赔偿的要紧缘故,已严峻侵害了我的合法权益。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十七条之规定:公民、法人或者其他组织的合法权益受到行政机关或者行政机关工作人员作出的具体行政行为侵犯造成损害的,有权请求赔偿和《中华人民共和国国家赔偿法》第二条之规定:国家机关和国家机关工作人员违法行使职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的,受害人有依照本法取得国家赔偿的权利,我要求磴口县政府对其违法行政给我造成的损害承担赔偿责任。 现就磴口县政府政府在我案件审理期间所作违法行政行为一一列举如下: 1、在案件审理过程中及土地权属未明的情况下,磴口县政府违法向占地杨五发放土地证

工程索赔申请书

工程索赔申请书 工程索赔申请书一:工程费用索赔申请书 工程名称: 致: (监理单位) 根据施工合同条款第条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。 索赔的详细理由及经过: 索赔金额的计算: 附:证明材料 承包单位(章)__________ 承包单位(章)__________ 项目经理_____________ 日期_____________

工程索赔相关知识: 工程索赔的程序: (1)索赔事件发生后28日内,向监理工程师发出索赔意向通知。 (2)发出索赔意向通知后的28日内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 (3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28日内给予答复。 (4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28日内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。 (5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28日内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。 >工程索赔申请书二:索赔申请书范文>>(545字) 北京XX货运有限责任公司: 200X年X月XX日,我公司委托贵公司将回流焊设备一台,通过公路运输至深圳,交付给收货人刘X(以下简称收货人),在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200X年X月X日退回我公司,经贵公司和我公司双方查验,由于贵公司运输、装卸不当,造成设备和包装破损。

国家赔偿申请书范文模板.doc

国家赔偿申请书范文模板 事实与理由: 1995年1月1日,本人响应***盟委、行署和***县县委、政府关于开发乌兰布和沙漠的决定,怀着一腔报国之心,与磴口县沙金苏木签订了定开发治理额尔特坑南沙滩1000亩沙漠的合同,并在磴口县公证处作了公证.之后,我带着两个儿子和十几年经营照相馆、修理铺积攒下来的资金,一头扎进乌兰布和沙漠,开始了对承包土地的开发和治理.经过努力,我结合沙区的实际首创了井灌打井提水灌溉的方法,投资15万元打了5口深水井,投资21万元开垦可耕地300亩,在开发的1000亩沙地上种了3000多棵白杨树、500多棵果树和小麦、玉米、籽瓜等农作物.正当我的开发取得初步成果的时候,1996年9月12日,沙金苏木团结嘎查书记沙拉扣、村长尹馒头及沙金苏木土地资源管理站站长杨五和村民敖腾、李延宝五个人,开着两辆推土机到了我开发的土地上,借口以沙金苏木当时给我划的地不是当前的这块地为由,要给我重新划地.对此,我当然不能接受.但他们强行将推土机开入我开发的土地,将我承包区内的一口机井添埋,推倒杨树300多棵,霸占耕地600余亩,其中100多亩是已经开始耕种的好地. 事发第二天,我即找到当时沙金苏木的党委书记李荣滨

反映了情况,又向分管政法的李再河副县长作了反映.李县长让我到法院通过诉讼解决此事.1996年10月3日,我向磴口县人民法院递交了民事诉讼状,状告沙金苏木政府私自重新划地并授意杨五等人侵权抢地.但在诉讼开始之后,磴口县政府却徇私舞弊,通过非法发放土地证和违法进行土地等一系列行为,使土地权属问题成为该案的焦点.导致我的案件一波三起,让一桩简单的民事案件变成一起民事诉讼和行政诉讼交织的复杂案件.现在案件虽然历经10年,却由于磴口县政府的从中作梗,导致法院认定我的承包合同效力待定,使案件一托再托,我至也未能得到补偿.我认为,磴口县政府的违法行政行是造成我案件迟迟得不到公正解决和得不到赔偿的主要原因,已严重侵害了我的合法权益. 根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十七条之规定:“公民、法人或者其他组织的合法权益受到行政机关或者行政机关工作人员作出的具体行政行为侵犯造成损害的,有权请求赔偿”和《中华人民共和国国家赔偿法》第二条之规定:“国家机关和国家机关工作人员违法行使职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的,受害人有依照本法取得国家赔偿的权利”,我要求磴口县政府对其违法行政给我造成的损害承担赔偿责任. 现就磴口县政府政府在我案件审理期间所作违法行政行为一一列举如下:

误工费申请书

误工补偿申请 武汉钢讯网络工程有限责任公司: 13#水站消防施工中,由于业主要求施工方案,安全协议等手续,禁止我方进场施工造成7月13日上午半天至14日下午半天误工,其中(技工2人、普工2人、管理人员1人)特申请误工补偿,恳请贵公司项目部核实审批! 一冶电装安装队 2012年7月16日 误工补偿申请 武汉钢讯网络工程有限责任公司: 因24、25号水站inba粒水泵房,调试出现故障,故,通知我方整改,由于整改内容不明确,造成7月9、10、11、日三天整改查不出原因来,最终由设备故障导致我方误工,每天7人,其中(技工4人、普工3人)特申请误工补偿,请贵公司核实审批! 一冶电装安装队 2012年7月12日 误工补偿申请 武汉钢讯网络工程有限责任公司: 我方施工三炼钢2#变电所,8月17日—21日,4天由于导线管φ20、φ25两种规格无货,无法施工,导致我方窝工。每天出勤7人,共中(技工3人、普工3人、管理人员1人)特此申请窝工(误工)补偿,请贵公司核实审批! 一冶电装安装队 2012年8月26日 误工补偿申请 武汉钢讯网络工程有限责任公司: 硅钢2#水站至夕钢、硅钢变电所、外网施工除进变电所处,其余全部为10米以上高空作业,特此申请给予高空作业危险超高施工增加费。 恳请贵公司按规范给予审核批复! 一冶电装队 2012年7月26日 报告 武汉钢讯网络工程有限责任公司: 25号水站隧道消防施工中,我方已安装好模块箱mk200b/4d 4台,mk200/0b 1台, mk200/1a 1台,yk200/a 2台,后因消防管道施工受阻,甲方要求将模块箱下移让道,因此要求我方拆除模块箱下移重新安装8台。另有2块疏散指示灯消防管道施工撞坏,我方拆除重新安装2台。恳请贵公司核实增加此工作量。 一冶电装队 2012年6月6日篇二:误工申请赔偿 误工费赔偿申请 致:吉林省防汛机动抢险队白城市下游城区段治理工程一期项目部(甲方) 我方(乙方)已按甲方要求于2013年4月10日组织大部分工人(共计人)进场,准备进行支模、浇筑混凝土,但我方按要求进场后由于你方无纺布没有进场造成我方无法支模,无法进行施工,已造成我方误共计人,每天120元/人,截止4月15日共产生误工 费元,伙食费元,合计费用人民币: 元¥:元我方依据双方签订合同和合同法,要求甲方按照我方实际发生费用给予赔偿。 申请赔偿人(乙方): 2012年4月15日篇三:误工索赔申请书(修改) 误工索赔申请书 尊敬的中建四局第三建筑工程有限公司 金域上郡花园项目部领导: 根据中建四局第三建筑工程有限公司金域上郡花园项目部发给我们单位“铝模安装项目分包单位进场许可通知书”的约定.我们公司共有62名专业铝模施工人员于2013年7月28日

工程索赔申请书

篇一:工程索赔申请 ****工程索赔书 由**投资,由***代理的***工程于*年*月*日地网上公开招标,我公司按招标文件要求投标并中标。 从招标之日起,我公司按程序已缴了保证金28万元。中标公示后,按中标30日内,我公司多次催贵方签订施工合同,超过中标通知书规定时效内,贵方未履行与本公司签订施工合同的责任和义务,也未在时效内提出合理理由和及时返还我方保证金,因此贵方违返了大连市建设工程项目招投标相应规定,因此对我公司造成以下损失: 1、购买招标文件500元; 2、按程序做投标文件及费用30000元; 4、投标保证金28万元利息; 5、做工程预备金300万的利息; 6、班子成员费用(因工期为300天,班内所有管理人员均为年工资)。 项目经理:15万元 技术负责人:12万元 施工员:12万元 带工:10万 放线员:8万 安全员:6万元 质检员:6万元 档案员:5万元 材料员:4.5万元 (1)机械设备费用(包括塔吊、卷杨机、搅拌机、围弯机、切断机等)已签定购买合同,交付定金20万元,违约扣除50%。 (2)钢材已签定购买合同,交付定金40万元,违约扣除50% (3)脚手架已签定购买合同,交付定金10万元,违约扣除50%。 (4)模板已签定购买合同,交付定金30万元,违约扣除50%。总计:元 以上情况属实,请贵方审核。 集于以上原因,我公司经过认真考虑审请贵方将***工程继续由我公司承包施工,若贵方不能将此工程交由我分

司承包施工,请贵方对我公司就该工程前期准备所花费的费用给于补尝。 大连安泰建设工程有限公司 2014年4月4日 篇二:工程索赔申请书 工程索赔申请书 目监理机构收存二份 篇三:索赔申请书范文 索赔申请书范文 1、索赔函的概念 索赔函是指买卖中的任何一方,以双方签订的合同条款为根据,具体指出对方违反合同的事实,提出要求赔偿损失或维护其他权利的书面材料。 2、索赔函的理由 ①质量低劣。 ②数量短缺。 ③包装不善。 ④运输拖欠。 3、索赔函的结构 索赔函的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。 (1)标题 ①标题的形式比较灵活,既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式,如:《关于××的索赔函》。 ②也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式,如:《索赔函》。 (2)编号 编号是为了联系与备查用,写在右上角。一般由年号、代字、顺序号组成。 (3)受函者 写受理索赔者的全称。 (4)正文 ①缘起:提出引起争议的合同及其争议的原因。 ②索赔理由:具体指出合同项下的违约事实及根据。 ③索赔要求和意见:根据合同及有关国家的商法、惯例,向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。 (5)附件 为解决争议,以有

赔偿申请书格式范本

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 赔偿申请书格式范本 赔偿申请书 申请人:____________________________________姓名、性别、年龄、民族、籍贯、工作单位、住址 申请事项:___________________________________ 申请理由:___________________________________ 此致 __________(被申请的机关名称) 申请人:_____________ _____年_____月_____日 附:1、物证__________份 2、书证__________份 3、证人证言______份 4、证人姓名、工作单位、住址 关于法律服务合同 委托人(甲方):_________ 法定地址:_________ 法定代表人:_________ 联系电话:_________ 1 / 28

受托人(乙方):_________律师事务所 法定地址:_________ 法定代表人:_________ 联系电话:_________ 委托人_________经与_________律师事务所协商,达成以下协议:第一条乙方指派_________律师担任甲方的委托代理人,办理_________,提供法律帮助。律师执业证号:_________。 第二条律师费 提示:请在选择使用的条款前的□打√;或直接把不使用的条款删除。 □根据《律师业务收费办法》的规定,委托人向_________律师事务所缴纳委托费用_________元。自本合同生效之日起_________日内支付_________元;余款在委托事项办妥后支付。 □双方协商以代理事项标的额_________%,共计_________元为乙方应得的委托费用。自本合同生效之日起_________日内支付_________元;余款在委托事项办妥后支付。 □乙方在诉讼和执行期间不收取甲方任何费用,待执行回款物后,甲方同意乙方从执行回的款物中另行扣除总额的_________%作为乙方律师的报酬。 案件以调解或仲裁方式解决的,律师费的计算方式:_________ 本案所需诉讼费、公证费、执行费等费用,由甲方按国家规定交纳并由乙方按照规定代收代交。律师费不包括律师进行工作的差旅与长

索赔申请书格式是怎样的

索赔申请书格式是怎样的 说到索赔的问题,相信大家都不会陌生吧,我们经常会遇到这个问题,而索赔申请书是在我们进行索赔的时候,所要撰写的。那么,索赔申请书格式是什么样的呢?索赔申请书的范本该怎么撰写呢?下面,小编会为大家带来相关知识的介绍。 一、索赔函的概念 索赔函是指买卖中的任何一方,以双方签订的合同条款为根据,具体指出对方违反合同的事实,提出要求赔偿损失或维护其他权利的书面材料。 二、索赔函的理由 ①质量低劣。 ②数量短缺。 ③包装不善。 ④运输拖欠。 三、索赔函的格式 索赔函的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。 (1)标题 ①标题的形式比较灵活,既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式,如:《关于××的索赔函》。 ②也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式,如:《索赔函》。 (2)编号 编号是为了联系与备查用,写在右上角。一般由年号、代字、顺序号组成。 (3)受函者 写受理索赔者的全称。 (4)正文

①缘起:提出引起争议的合同及其争议的原因。 ②索赔理由:具体指出合同项下的违约事实及根据。 ③索赔要求和意见:根据合同及有关国家的商法、惯例,向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。 (5)附件 为解决争议,以有关的说明材料、证明材料、来往的函电作为附件。 (6)签署 要写明索赔者所在地和全称及致函的日期。 四、范本 索赔申请书 20xx年4月26日上午9:15我司发货员xx在xxxxx公司委托贵司将一件装饰线条(型号是A3016)通过零担运输至湖北省xxxxx路,交付于收货人xx。此件装饰线条的运单号是:xxxxx1。此货于20xx-05-06到达宜都分公司。在宜都收货人xx接到贵司电话去验收货时发现装饰线条外包装严重损坏,表面的装饰线条全部被磨损,磨花,由于产品损坏程度严重超于收货人xx底线,收货人王芳当场拒收,并打电话通知我司。我司与公司发货员xx核实后,我司产品的外包装在发货时完好无缺。经贵司核实后,此现象是由于贵司在运输分拣货,装卸不当造成包装破损,线条表面被磨损。此次事件,不但耽误收货人的使用,而且还使我公司对客户逾期交货,信誉受损,并且要承担逾期交货的违约责任。现我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下损失: 品名:A3016装饰线条数量:19支*3米/支=57米单价:9.4元/米 损失装饰线条金额:535.8元包装费:20元合计:555.8元 以上是我司最低要求,请贵公司在七天之内处理好且支付上述赔偿金额,或贵公司自己买19支(57米)A3016装饰线条包装好赔付给收货人王方。七天之内若贵司不支付赔偿金,又不将损坏线条赔付给收货人,我公司自己将线条赔付给收货人,并且通过法律途径追偿全部损失,不再另行通知。 顺祝商祺! xxxxxx有限公司 综上所述,索赔申请书格式,一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。在索赔申请书中,我们要注意把自己的索赔的理由和想要获得的索赔的方式,进行详细的描述,尤其是理由一定要撰写清楚,这样才有可能索赔成功,更多相关问题您可以咨询律伴荆州律师。

索赔通知书模板.doc

索赔通知书模板 索赔通知书是指保险标的发生保险事故后,被保险人向保险人申请赔款时提出的有关书面通知。在保险事故发生后,根据合同向保险人提出索赔,是被保险人最终获得保险赔偿的重要条件。下面我给大家带来索赔通知书,供大家参考! 索赔通知书范文篇一 损失索赔通知书NO: 公司: 本公司于年月日向贵公司采购的下列货品,因贵公司产品□品质不良□交期延迟,造成本公司蒙受元的损失,兹检附:□损失计算表份;□品质检验报告份;□本公司客户索赔函复印本份,连同原采购合约复印本共份,望贵公司给予谅察赔偿,其赔偿金额,敬请贵公司同意。□由其他货款中扣除□以现金支付 顺颂商祺! 股份有限公司采购部 年月日 索赔通知书范文篇二 监理单位: 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目,主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工,5#楼的主体工程施工已完成到到11层, 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。

xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位"停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工"(见相关文件及报告),造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展,项目至今处于全面停工状态,给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向,并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。期间发生了如下费用及损失: 1、施工人员窝工补偿,进退场费用;2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用,各种工种费用及特殊工种工资等费用;3、材料租赁费用及材料损失补偿费用;4、实际完成工程量等费用及工期索赔;5、其它临时设施费用及相关企业管理费用,现场经费等补偿费用。以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同的第款第项,合同文件的第款第项规定,业主应对我部上述的费用给予补偿,以利于我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 此致! *****建筑工程公司 年月日 索赔通知书范文篇三 合同名称 :彭水县普子河保家镇河段综合治理工程合同编号: 致:重庆弘禹监理咨询公司由于前期征地拆迁未完成发生的当地村民阻工及因发生设计变更工程被迫停工等原因, 根据施工合同的约定, 我方

[实用参考]工程误工索赔申请书

工程误工索赔申请书 (都市雅居项目一、三、四地块) 尊敬的湛江伟茂房地产开发有限公司 廉江都市雅居项目部领导: 根据廉江市雅塘镇都市雅居项目部通知我单位“地块三、地块四进场施工”的约定,我单位施工人员自2017年5月17日准时、足员进驻施工现场,在我们进场后,我单位及时进行地块三的基础测量放线、塔吊基础施工及后续的塔身安装工作,并在2017年6月2日完成对塔吊的安全检测验收工作及与湛江市广大建筑机械设备有限公司签订塔吊起用 合同,但由于贵公司项目部迟迟不对地块三进行开挖施工(基础土方工程不在我单位承包范围),不能按时给我单位移交施工场地,提供工作面,造成我单位租赁的塔机一直停工到2017年8月20日,整整耽误了79天的黄金时间。 尊敬的领导,我单位为了诚信务实的履行合同职责,从管理、施工班组人员安排到各种施工机具、材料的配备都按时按量到达现场。可是,由于贵公司项目部的原因,地块三拖到现在还不见开挖,使我单位在塔吊起用后的79天时间里不但没有产出相应的经济效益,而且必须按合同支付塔吊租赁公司的租金及施工、测量、塔吊指挥等管理人员的工资和生活费用及各班组工人的误工赔偿。 地块四基础回填土原计划7天全部完成,而贵司从2017年7月3日开始至2017年8月11日结束,整整用了40天时间才大致完成(北面排栅脚一直拖至8月27才完成垫层浇筑),不计算排栅脚垫层延误时间,都已经超出计划时间34天,当时地块三、四已安排好木工17个,铁工24个,给我单位造成很大的经济损失,根据我单位进场前同木工班、铁工班的承诺:每位发放来回路费500元,超过两天没有工开需补贴每人每天250元的误工损失。 地块一基坑回填按原计划7天完成,但从2017年8月23日开始填至今日还未完成,预计全部回填完需到9月4日,超出计划天数6天。 以上的不必要损失完全是贵公司造成,因此,要求贵公

工程索赔申请书范文(标准版)

编号:_________________ 工程索赔申请书范文 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

工程索赔申请书 致:陕北矿业有限责任公司技改部。 陕西中安监*公司。 我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。 1:我方从2007年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工,5月19日验收基层合格,5月20日刚进入基层沙砾石回填工作,在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新施工,其中发生的人工费和机健费用如下: 5.21至5.28共计7天时间,每天工作12小时:早晨5点至8点,中午9点至13点,下午15点至20点。 1}:人工费:管理人员:五人*7=35日*1.5=52.5工日。施工人员:21人*7=147日*1.5=20.工日。2:}机键费:压路机7*一小时400元

*12=33600元装栽机7*一小时200元*12=16800元2:在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时,有因大网高压停电而发生的停工费用: 6.19中午10:00左右停电至21日中午11:30来电共计:停工工时25.5小时。 1:管理人员:5人*25.5/8=16.2工日。2:钢筋工:8人*25.5/8=25.5工日。3:木工班:17*25.5/8=54.2工日。4:施工班:22人*25.5/8=70.13工日。5:其他工人:12*25.5/8=38.32工日。 以上是我方发生的实际费用,敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。 陕西中原建司十四项目部

工程索赔的申请书怎么写

工程索赔的申请书怎么写 的施工周期长,施工条件复杂,工程建设单位多,参与人员多、施工材料品种、规格多,施工技术千差万别,新结构、新工艺、新技术、新设备、新材料层出不穷,施工过程中出现的实际情况有可能与设计和招投标时有出入,这些均给施工方提供了施工索赔的良机。那么建筑费用有哪些?工程索赔的怎么写?下面为大家介绍一下。 一、建筑工程索赔费用 1、人工费,人工费包括施工人员的基本、工资性质的津贴、、奖金以及法定的安全福利等费用。 2、材料费,材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费,仓储费,以及合理的损耗费用。

3、施工机械使用费,施工机械使用费的索赔包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非承包商责任工效降低增加的机械使用费;由于业主或原因导致机械停工的窝工费。 4、分包费用,分包费用索赔指的是分包商的索赔费,一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。 5、现场管理费,包括管理人员工资、办公、通讯、交通费等。 6、利息在索赔款额的计算中,经常包括利息。 二、工程索赔的申请书怎么写

建筑工程索赔申请书 1、索赔成立 (1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。 (2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 2、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,《合同法》第284条规定:因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。合同文件按照甲乙双方签订的,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。

工程费用索赔申请表格

工程费用索赔申请表格式 致(监理单位) 根据施工合同条款条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。 索赔的详细理由及经过 索赔金额的计算 附证明材料 承包单位(章)__________

项目经理_____________ 日期_____________ 工程索赔申请书 致陕北**有限责任公司技改部。 陕西中安监理公司。 我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。 1我方从2007年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工,5月19日验收基层合格,5月20日刚进入基层沙砾石回填工作,在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月

28日中午10点才重新施工,其中发生的人工费和机健费用如下5.21至5.28共计7天时间,每天工作12小时早晨5点至8点,中午9点至13点,下午15点至20点。 1}人工费管理人员五人*7=35日*1.5=52.5工日。施工人员21人*7=147日*1.5=20.工日。2}机键费压路机7*一小时400元*12=33600元装栽机7*一小时200元*12=16800元2在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时,有因大网高压停电而发生的停工费用 6.19中午1000左右停电至21日中午1130来电共计停工工时25.5小时。 1管理人员5人*25.58=16.2工日。2钢筋工8人*25.58=25.5工日。3木工班17*25.58=54.2工日。4施工班22人*25.58=70.13工日。5其他工人12*25.58=38.32工日。 以上是我方发生的实际费用,敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。

工程索赔申请书

工程索赔申请书

注:本表由索赔单位填写,一式三份,经项目监理机构签收后,索赔与被索赔单位各一份,监理机构一份。 索赔报告书 2016年4月,省第四工程参与了由市水务投资集团投资建设的市太平溪综合治理三条支流截污干管工程项目(第二标段)工程招投标,且我单位获得中标,中标价为20404581.39元,该工程施工容为市太平溪综合治理三条支流中坨院溪截污干管工程。该工程施工合同于2016年6月21日签订,合同约定工期200天。按照建设单位要求和监理工程师指示,我单位自2016年7月5日接到开工令后进场,编制并向建设单位递交了施工组织设计和施工进度计划,成立了相应的施工项目部,委派卓为本项目总指挥,组建了以卓为现场负责人的项目部领导班子,抽调我单位技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,按照设计施工容和建设单位要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。但由于甲方原因,致使施工场地土地未征收到位,不具备施工条件,致使我单位自2016年7月5日进场至2016年11月5 日迟迟无法进场组织施工,直

接导致我单位在人、材、机等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任,造成多项直接和间接损失。 特提如下索赔要求: (1)人工费。主要包括:A、项目部管理人员; (2)施工机械损失(租赁机械:大宇230挖机、现代245挖机、神钢250挖机2台,共4台;工程车车牌渝BS5061、渝BM2693、湘NIC070、湘NOE428、渝BL6890、鄂AK9237、渝BR0705、贵CD1691、渝BD0029、湘NIC310、渝BN9175,共11台)因未能正常开工,造成挖机租赁合同违约,需赔偿挖机、工程车闲置费; (3)工地管理费。指我单位按照计划工作量与实际工作量差异而额外支付的工地管理费,包括A、房屋租赁费;B、为了满足建设单位施工期限要求,我单位加大施工现场人员配置和各方面管理而增加的支出。 索赔事件发生情况:我单位从2016年7月5日正式进场至2016年11月5日,除我单位与监理工程师及建设单位正常往来的工作联系外,三方没有任何分歧意见,特别是我单位在接到业主的相关指令后,均在

出险通知书范本

出险通知书范本 出险通知书范本篇一:出险通知书 PICC 出险通知书 中国人保财险 出险通知书范本篇二:出险通知书 分公司 出险通知书范本篇三:出险通知书 索赔申请、保险金给付通知书 1、本通知书应由申请人于出险后立即填写后送保险公司。 2、本通知书上对申请人是否索赔伤残费用有明确的指引,对不索赔的请在(不)字打“?”, 若对此项费用申请索赔的请把(不)字划去。篇二:出险通知书(新) 中国平安财产保险股份有限公司保险索赔申请书被 保险人联 , 一式两联 , 篇三:出险通知书出险通知书 中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司,我单位(本人)向贵公司投保 ____________险出险,请即派员检验并按照有关规定赔付为荷。篇四:出险通知书等材料校方责任险出险通知书附件七: 校方责任保险责任认定书赔款划付申请书 中国太平洋财产保险股份有限公司___________________兹有 我单位(个人)_____________________________投保 _________________________ 险种,保单号________________________________报案号 ______________________________

于______年______月______日出险,我单位(个人)对贵公司 支付理赔款项事宜授权如下:委托贵公司将本次全部赔款划入本 授权人指定的以下银行帐户: 户名(姓名) _______________________________________________________________ 开户银行 _______________________________________________________________ 开户银 行所在省份:_____________开户银行所在城市(县): _______________________ 帐号(卡 号) _______________________________________________________________ 索赔权益人联 系电话: ________________________________________________________ 索赔权益人身份证 号码: ______________________________________________________ 兹声明本人所填写的内 容及所交材料均为真实情况,没有任何虚假和隐瞒,否则愿承担相应的法律责任。温馨提示:. 1. 为确保您能及时收到我公司理赔款项,请再次确认您提供的银行帐户信息真实、完整、 有效。 2. 对于您提供的开户银行信息,如是银行卡,需要明细至市、县级支行。

索赔申请书范文

索赔申请书范文 1、索赔函的概念 索赔函是指买卖中的任何一方,以双方签订的合同条款为根据,具体指出对方违反合同的事实,提出要求赔偿损失或维护其他权利的书面材料。 2、索赔函的理由 ①质量低劣。 ②数量短缺。 ③包装不善。 ④运输拖欠。 3、索赔函的结构 索赔函的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。 (1)标题 ①标题的形式比较灵活,既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式,如:《关于××的索赔函》。 ②也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式,如:《索赔函》。 (2)编号 编号是为了联系与备查用,写在右上角。一般由年号、代字、顺序号组成。 (3)受函者 写受理索赔者的全称。 (4)正文 ①缘起:提出引起争议的合同及其争议的原因。 ②索赔理由:具体指出合同项下的违约事实及根据。 ③索赔要求和意见:根据合同及有关国家的商法、惯例,向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。 (5)附件 为解决争议,以有关的说明材料、证明材料、来往的函电作为附件。 (6)签署 要写明索赔者所在地和全称及致函的日期。 下面的是一个范文,希望能帮到朋友。。 北京XX货运有限责任公司: 200X年X月XX日,我公司委托贵公司将回流焊设备一台,通过公路运输至深圳,交付给收货人刘X(以下简称收货人),在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200X年X月X日退回我公司,经贵公司和我公司双方查验,由于贵公司运输、装卸不当,造成设备和包装破损。 此次事件,不但使我公司设备损坏,遭受二次紧急调运设备的运费损失,而且使我公司对客户逾期交货,信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失: 破损部位及程度费用(元) 上罩:两合页部分螺丝穿孔,严重掉漆 1300.00 温室:合页部分及四个边角破裂 1900.00 横梁:中间部分压损 800.00 电机上罩 50.00 包装箱 450.00 修理设备运输费 400.00

索赔函格式范文_0

索赔函格式范文 篇一:工程索赔范本 工程索赔费用报告书 一、索赔成立 1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 二、工程索赔的依据 按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。 三、索赔事项概述 由我单位承建的,于20XX年12月27日举行开工典礼,于20XX年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20XX年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至20XX年4月26日开始复测A

区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为20XX年4月28日,延期时间为54天。 根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。 根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。 通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存 在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。四、索赔项目 索赔事件性质分以下几种:1、工期延长索赔,2、工程变更索赔,3、工程中断索赔,4、工期终止索赔,5、工程加速索赔,6、意外风险和不可预见因素索赔,7、其他原因索赔。 结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更,其中工期延长索赔分以下几部分组成: 1、人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。 2、施工机械费:因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工

赔偿申请书范文

赔偿申请书范文 赔偿申请书范文1 赔偿请求人:杨伟,住韶关市浈江南路94号602房。 被请求赔偿义务机关:广东省韶关市浈江区人民法院,韶关市启明路。 赔偿请求人杨伟因与广州宏伟工程机械有限公司租赁合同纠纷一案,由于韶关市浈江区人民法院在二审期间(20xx年6月16日)向广州市中级人民法院出具了一份该法院同意宏伟机械公司关于租赁处分本人属于所有的摊铺机的证明(主要内容为:1、同意本人被浈江区法院查封的摊铺机继续由宏伟公司租赁,设备闲置期间不计算租金;2、租金由浈江区法院直接收取保全直到达到保全金额为止(本人与谭湘龙租赁合同纠纷一案,谭湘龙向法院申请的保全金额);3、设备的维修保养费由宏伟公司负责直至法院拍卖或变卖为止。)及将宏伟公司交给浈江区法院的部分租金(32500元)退回给该公司,致使广州市中级人民法院误认为宏伟机械公司已付清其应付给本人的所有租金,结果判决驳回本人要求宏伟公司支付剩余租金的诉讼请求,因此,本人请求韶关市浈江区人民法院赔偿因本人该法院的失误而导致损失的租金8545500元及诉讼费27235元,共计8572735元。 事实与理由: 本人与广州市宏伟工程机械有限公司于20xx年8月9日签定机械租赁合同,约定宏伟机械公司租用本人的摊铺机一台,租金为每月

75000元,该租赁合同为双方的真实意思表示,内容不违反法律、法规的禁止性规定,为合法有效的合同。宏伟公司就应按合同约定支付租金,现该公司未按时交纳租金,已构成违约,本人要求该公司支付所欠租金合法合理,应该得到支持。具体理由如下: 1、《机械租赁合同》并未约定具体的租赁期间,依法应视为不定期租赁,《合同法》规定不定期租赁合同双方均有权随时提出终止合同,合同自终止通知到达被通知方时发生终止效力。自租赁合同签定后直到宏伟公司将摊铺机移交到浈江区法院为止,该公司从未向本人提出过要终止合同,因此,租金的计算时间应自宏伟公司拉走设备的次日(20xx年8月30日)起至其将设备移交给浈江区人民法院时(20xx 年10月20日)止,共13个月零20日。现本人只主张13个月的租金,也符合宏伟公司主张的’租金应从设备调试完毕后计算(20xx 年9月8日开始计算)的要求,因此本人的请求也是合理公道的。 2、根据《民事诉讼法》和《最高人民法院法关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》的相关规定,以及本案的实际情况,浈江区人民法院的查封并未影响到宏伟公司对设备的使用,而且《机械租赁合同》中未约定设备闲置期间,承租人可以不给付租金,因此宏伟公司主张的在设备闲置期间不承担支付租金的义务是没有依据的。 3、《民事诉讼法》仅规定“在被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务时,人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产”,未有规定法院有权进行包括就被查

相关文档
相关文档 最新文档