水池维修合同
**小学水池维修合同
甲方：**小学
乙方：***
现甲方因原来老水池塌陷，无法装水，需维修，经甲乙双方协商达成如下协议：
1、甲方负责整个维修过程的监督管理。
2、乙方负责提供维修所需的原料。
3、质量要求：
①必须牢固，墙面必须平整光滑。
②水池板面钢筋为双层，必须放加强筋，必须平整坚固。
③修好后必须不会漏水。
4、乙方完工后，甲方付清维修资金：五仟元整。（5000.00元）
5、乙方如不按要求施工，所浪费原料、工时费，甲方不予承担。
6、乙方需在3月25日前完工，如逾期没有完工，每天扣工程款50元人民币。
7、本合同一式二份，甲乙双方个持一份。
学校盖章：
甲方代表签字：
乙方签字：
**年*月*日
**小学水池维修材料清单
1、沙子6立方米×80元/立方米=480.00元
2、钢筋 100千克×4.5元/吨=450.00元
3、水泥 1.5吨×360元=540.00元
4、皮管400米×3.5/米=1500.00元
5、水泥砖 200个×1.5元/个=300.00元
6、整理水池地基费用：350.00元
7、维修水池工时费： 23×60元/个=1380.00元合计人民币：五仟元整。（5000.00元）
参加结算人员签名：
*******小学
***年**月**日
防水堵漏工程施工劳务分包合同
防水堵漏工程施工承包合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为了明确双方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程劳务合作事项协商一致，签订本协议书。 双方约定本工程按照甲方管理体系程序文件要求组织施工，乙方各项工作必须满足甲方质量、环境安全和职业健康管理体系程序文件的要求。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积： 分包形式：包工包料 二、劳务承包范围（包括但不限于） 2.1包本工程施工图纸（图纸会审、设计变更）所含室内、外所有防水、堵漏工程的样板制作、材料供应、施工、维护及自身施工项目的检测、验收合格工作。 2.1.1设计有要求的地下室底（顶）板、侧墙内（外）防水、堵漏工作；（本工程无） 2.1.2设计有要求的平屋面、斜屋面以及天沟、檐沟、屋面变形缝、泛水等部位的防水堵漏工作； 2.1.3设计有要求的阳台、露台、雨棚、走道、通廊、水箱、水池、基坑等部位的防水堵漏工作； 2.1.4设计有要求的外墙、空调板、窗台、装饰线条等部位的防水堵漏工作 2.1.5设计有要求的室内卫生间、厨房、入户花园、花池等部位的防水堵漏工作； 2.1.6凡以上未注明，但图纸中有属于防水堵漏项目或甲方要求的属于本专业的施工内容由乙方负责。 2.2包工包料，包除垂直运输机械以外的所有施工机具（搅拌机、斗车、铲、安全帽、安全带、安全绳、雨具等施工机具和摊销材料及个人劳保防护用品等），以及采取的相应技术 保证措施和安全保证措施。 2.3建筑材料及机具在该小区施工范围内的运输（包括水平运输、二次运输）； 2.4自身施工机械的安装与调试及机械操作人员工资由乙方负责。 2.5属于自身项目的垃圾清理，做到工完场地清（包括竣工时的清理）； 2.6包质量、包安全生产、包工期、包文明施工等。 2.7包自己班组炊事用具和炊事员工资，所有晚上加班的照明灯具及电源线由乙方负责。 三、合同工期 开工日期：年月日；竣工日期：年月日；总日历天数天＜ 四、质量标准 本工程质量等级为』^，所有工序、部位以施工质量验收规范（或施工技术交底）为准，如有与此工程质量标准不符合的任何工序、部位，必须由乙方无条件返工，因此造成的一切经济损失由乙方自负。
卫生间补漏维修施工合同
编号：____GD20200327_________卫生间防水补漏维修合同 甲方： 乙方：__广州鸿鑫工程有限公司_______ 签订日期：___2020____年___3___月__27____日
发包方(甲方)： 承包方(乙方) ：_____广州鸿鑫工程有限公司________ 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条 1.1 1.2 1.3 1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。 1.5 工期：本工程自________年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日竣工。 1.6工程质量：乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准，严格参照广东防水工程新规范标准及甲方要求施工，防水涂膜工程保证不起皮、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计质量要求。 1.7 工程造价：卫生间防水个造价__4906____。
第二条甲方工作 2.1应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 2.2应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。 2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督，发现问题，提交乙方整改。 第三条乙方工作 3.1 指派_________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。 3.3工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 3.4应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。三年内出现渗漏，修缮费用由乙方负责。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 代表人：代表人： 单位地址：单位地址： 电话：电话： 年月日年月日
消防水池施工合同
消防水池施工合同
建筑工程施工合同 发包方： （以下简称“甲 方”） 承包方：（以下简称“乙方”） 一、工程承包范围： 工程名称：xxx村旧村改造消防水池工程 承包范围：施工图所包括的土建、装饰工程；给排水系统、电力照明系统、电气接地系统及从小区变配电室引入的电缆（一用一备）、供给泵房二级负荷的电缆（一用一备）。 承包范围以外的工作内容：门、窗、消防加压系统、自来水加压系统、各种设备的控制配电箱及其电缆连接； 二、工程工期： 1.工程开工日期为基础土方开挖之日，即年月日，竣工日期为年月日；各阶段控制点如下： （1）开工后天完成全部主体; （2）开工后天完成装饰及安装工程； （3）开工后天竣工验收合格； 2.阶段性工期如不能按期完成，甲方将按该阶段付款额的80%支付，如该阶段延误的工期在下一个阶段工期赶上，则剩余的20%在下一阶段付款时同时支付；如阶段性工期连续延误则连续扣除。
3.在施工过程中，因乙方原因造成的工程工期拖延，所造成的一切经济损失，均由乙方承担。如延误阶段工期累计超过15天，乙方应承担以下违约责任： 1）延误阶段工期累计超过15天后，自第16天开始支付甲方违约金每日1000元。 2）乙方承诺： ①甲方可以单方面终止合同，更换施工队伍。 ②甲方可以通知乙方7日内撤离现场并保证不影响新的施工企业进场施工，新的施工企业进场正式施工10天后，双方30日内办理结算（付款条件同本补充协议中有关条款）。同时本条款为双方终止协议的依据，不需双方再另行签订终止协议。 ③若乙方在手续、撤离现场等方面不积极配合甲方、新的施工企业，导致工程进度受影响，影响时间在自通知乙方后第8天开始到第20天内，乙方支付甲方违约金每日2000元，影响时间超过第21天，乙方自愿放弃已投入项目中的所有权益，并且承担给甲方造成的全部损失。 4、总工期每天延误1天，乙方应支付甲方违约金5000元。 5、因甲方的原因造成的工程工期延误，工程工期按双方签证的工期索赔天数相应顺延。 三、工程质量： 1.乙方承诺工程质量达到“合格”工程。 2.本工程严格按国家和建设部颁布的质量等级评定标准进行施工质量检查验收，乙方要严格按施工规范和操作规程要求及施工说明
小区、办公楼储水池清理、消毒合同
储水池清理、消毒合同 委托方(甲方)： 受托方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、 自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，甲方委托乙方对（物业/办公楼）共幢楼宇（具体编号 为：）的储水池进行清理、消毒工作的事宜达成一致意见，特订立本合同，以资信守。 第一条工作概况 1、工作名称： 2、工作地点： 第二条工作范围 甲方委托乙方清理、消毒生活用的高位水池个，低位水池个，共 立方米，消防用的高位水池个，低位水池个，共立方米。（详见附件1） 第三条工期 1、储水池要定期清理消毒。生活水池每个月清洁一次，自本合同签订之日 起日内进行第一次清理、消毒，消防水池每个月清洁一次，自本合同签订 之日起日内进行第一次清理、消毒。以后的清理、消毒工作按前述时间间隔进行，至年月日止，生活水池清洁共计次，消防水池清洁共计次。 2、乙方应在清理、消毒前一个星期书面通知甲方，甲方在此期间动员其住户做好储水、放水等准备工作，并书面通知乙方具体的工作时间。 3、乙方每次清理、消毒水池的工期为日，具体开工日期以甲方书面通知所确 定的工作日期为准。 第四条工作质量与检验 1、乙方必须按照操作程序工作，严格按有关政府监管部门的技术要求进行消毒，保证清洗质量。 2、水池的水质由甲方抽样送有关部门检验。甲方会同乙方每次随机入户提 取套样品。水质检验费由乙方承担。 3、水池的水质由有关政府监管部门负责检验，并以其出具的水质检验报告书作为每 次清理、消毒是否符合质量要求的依据。 第五条合同价款及付款方式 1、甲方按每次元/立方米向乙方支付费用。每次清洁生活水池的费用(含税费)总计人民币（大写）。每次清洁消防
喷泉施工合同书_范本
喷泉施工合同书 发包方： 承包方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律条规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本喷泉工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容及材料要求： 喷泉工程安装，严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的名称、型号、数量、产地、品牌见附表。 四、工程计价方式： 本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。 五、工程造价：小写：元（大写：） 六、工期：天，开工日期为20 年月日，如甲方原因或不可抗拒因素造成延误，工期顺延。 七、验收方式及提出异议的期限： 工程竣工调试完工后，甲方按相关规范和双方认可的效果进行验收。八、结算方式及期限 预付款30%，设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%，工程验收后10天内付款5%，留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。 九、违约责任： 1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方承担一切损失。
2.除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。 3.除不可抗力原因外，如果乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。 十、质量保证 产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿维修。保修期满后，维修喷泉只收取材料成本费和运输费，不收取维修费。 十一、解决合同纠纷的方式： 双方协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人：法定代表人： 委托代表人：委托代表人： 20 年月日买卖合同甲方（卖方）：湖南进芯电子科技有限公司法定代表人：地址：乙方（买方）：法定代表人：地址：联系电话：传真：电子邮件：一，总则甲乙双方本着诚信务实、长期合作、互惠互利、共同
(完整版)某电厂维护技术协议范本
某公司 2×660MW发电机组检修维护项目 （2016年） 技术要求
第一部分工作内容和维护范围 一、检修维护范围划分 某公司#3、#4机组锅炉及其辅机、汽轮发电机及其辅机、电气一次、化学水系统、中水系统、燃料系统（含采制样设备）、除灰系统、脱硝系统（含氨区设备系统）等的C级、D级检修、抢修、临停消缺和日常维护等工作。各检修维护范围内容及界限详见“第三条”，解释权归甲方。 生产厂区（不含取水口、储灰场等外围设施）范围内甲方其它标段（消防、起重机械、电梯、空调、土建）管辖范围外设施（即各主标段漏列的）均在此合同内。 机组C级检修工期由甲方书面通知为准。 二、主要工作内容 一、除特别说明不在合同范围内项目和工作外，各范围内设备系统的所有保养、维修、C级、D级检修、抢修、临检、系统或单体设备大修（如变压器）、改进性修理、乙方责任造成的带压堵漏，单项200个工日以内的技改、设备治理、技术监控、安评整改项目、试验、检测、刷漆、特种防腐（如衬胶）、设备、管道或设施整体防腐和刷漆、保温、脚手架等生产工作均在合同范围内。技改项目包含“技措项目”、“安措项目”，具体界定以甲方有关文件规定为准。 A 特别说明合同范围外项目和工作： 1．A级大修和单项200个工日以上的技改项目(B级检修由双方协商确定)。 设备系统的定期和修前清理工作在合同范围内。如原煤仓、曝气塔、脱水仓、所有塔、箱、罐、高效浓缩机、灰库给料机、灰管线、入厂煤采样机、输煤系统碎煤机等需要定期清理设备的煤、淤泥、油泥、渣、灰等杂物清理。乙方清理出的杂物按甲方要求运至指定地点。
刮泥、排泥设备操作由甲方负责，不在合同范围内。 土建技改项目不论工日多少均属合同外项目，对建构筑物的打洞、修补均属合同外项目，乙方提供脚手架便利等配合工作。 2．甲方另行外委专业公司负责的消防、起重机械、电梯、空调项目。 3．甲方另行外委的“煤场管理委托合同”“煤沟掺配煤管理合同”“除灰及灰场管理合同”、“取水口维护合同”、“生产试验楼、输煤综合楼维护合同”范围内容不在本合同内。 4. 由甲方检修维护热控和电气二次所用的电、光缆敷设、盘柜拆除搬运安装、电缆防火等属合同内范围，具体界限若无特殊说明以甲方“设备划分标准”为准。（另附）5．全厂建构筑物（见附件）附属水电暖通和外部管道在合同范围内；附属于机务、电气、水电暖通等专业的土方开挖、回填在合同范围内。 6．带压堵漏原则上属甲方另行外委项目,但由于乙方责任造成的带压堵漏由乙方负责。带压堵漏的所有配合工作如：搭脚手架、采取的有关临时措施（如：照明等）、使用相应的工具（如：电焊机、氧气、乙炔等）、办理工作票等均在本合同范围内。 7．甲方外委厂家或专业公司实施的技术服务、咨询、修理、技改、清洗、校验、试验工作等项目（但A、B、C级检修等所有外委项目的配合工作在合同范围内）。 以上第2项、第3项甲方另行委托项目，工作具体界限以甲方上述项目合同内容为准。 A、B、C级检修等其他外委项目的工作具体界限，以甲方‘外委合同’内容或甲方确定为准。 B 合同范围内工作内容包括但不限于下列内容： 1、检修维护范围内的设备、系统的日常维护、设备巡视（指点检、数据收集、录入、发现问题及时汇报）、保养及定期检查试验工作。 2、检修维护范围内各种运行工况下设备（系统）的缺陷消除、检修维护、抢修、C级
渗漏维修工程合同样本(合同示范文本)
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 渗漏维修工程合同样本(合同示 范文本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
渗漏维修工程合同样本(合同示范文本) 甲方： 乙方： 甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本合同，以共同遵守。 一、渗漏维修范围： 二、选用材料: 1、聚氨酯注浆堵漏剂; 2、环氧砂浆; 3、m1500渗透性水泥密实剂; 4、遇水膨胀橡胶止水条; 5、聚氨酯密封膏; 6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆; 7、其它未注明材料 三、维修方案(由乙方提供详细的维修方案)： 1、压力灌注氰凝; 2、骑缝凿槽扩缝，清理刷基层处理剂; 3、挤
注pu密封膏或安止水条;4、环氧砂浆填槽，环氧胶泥封缝;5、喷涂m1500渗透结晶密实;6、涂刷2mmpmc-421 四、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。 五、施工期限：30天，自年月日至年月日止。 六、工程价格及计算方法： 本合同采用总价包干方式，按元/m2全费用综合单价计算，总计 m2; 合同总金额为：元。 全费用综合单价：综合单价是指为完成本工程施工(含技术条件、规范要求以及发包人的技术条件要求不明而隐含的其他工作)，并满足工期、质量、安全和工艺要求的综合费用。包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不可竞争费、税金、合同执行过程中政策性文件规定及合同中包含的所有风险、责任等各项应有的费用。综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整。
新建水池工程施工合同协议书范本
编号： ______________ 新建水池工程施工合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________ 签订日期： _______ 年______ 月 _____ 日 甲方:
乙方： 为确保工程质量圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双 方必须共同遵守。 第一条：工程内容 1、工程内容：新做水池一个，砖墙；暂估总面积m2 第二条：承包方式 1、包工包料，乙方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备； 2、施工费用： 1）每平方：人民币元（大写：元每平方米）。 2）水池打底，混凝土浇灌人工：人民币元（大写：元每平方）。 3）工程承包金额暂定元（大写：元整） 第三条：工程工期 1、甲方规定动工时间为年月日至月日，乙方按甲方要求施工。 2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交工日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。 第四条：工程质量 1、整个工程、按甲方要求按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。 2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责 第五条：施工费结算方式 1、合同签定后，乙方购买材料，进场付元（大写元）乙方积极组
织施工人员进行施工，工程完工后，办理工程量结算，待验收合格后一次付清尾款。 2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。 第六条：安全生产及其它 1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。 第七条：其它 合同签订后如遇问题，双方有友好协商，协商未果可向当地人民法院起诉。 第八条：合同生效 本合同双方约定签字盖章后生效，一式两份，甲方双方各执一份。 甲方：（公章）委托代表人：电话： 日期：乙方：（公章） 委托代表人： 电话：
水箱清洗合同
二次供水水箱清洗合同 委托方：（以下简称甲方）地址： 联系人： 联系电话： 受托方：（以下简称乙方）地址： 联系人： 联系电话： 为保障水箱的清洁，现甲方委托乙方对生活水箱进行专项清洗消毒服务，根据有关法律法规，经甲乙双方友好协商，就有关事宜达成如下协议：一、项目名称及地点 名称： 地点： 二、清洗流程（见附件） 三、费用与结算方式： 1、清洗费用（人民币）：元（大写：元整） 2、检测费用（人民币）：元（大写：元整） 3、结算方式：清洗结束，乙方开具正规发票，甲方在收到发票后一周内支付乙方发票金额。 四、合同期限 本合同期限自年月日起至年月日止。 五、合同以外业务 如甲方要求乙方提供超出本合同规定以外的其它服务，可根据具体事项签订补充协议。 六、甲方权利与义务 1.提供乙方在清洗服务中所需的水、电及其它必须的设施。 2.施工时，甲方委派 1名工作人员作为本合同的现场负责人，负责联系、协调、验收乙 方的工作，并对乙方的工作进行监督检查，并对乙方服务工作验收单进行签字确认。 3.甲方根据本合同的服务事项内容及要求，检查乙方的工作质量，并有权督促乙方整改。
4.按合同约定支付各项费用。 七、乙方权利与义务 1.清洗后由乙方负责送样至区疾病预防控制中心检测，检测费用由乙方承担。 2.乙方应按本合同的要求提供服务，确保水箱清洗后内部清洁、无污垢，水质符合国 家饮用水标准。 3.提供清洗所需的设备、工具及消耗材料,并保证所使用的清洁剂、消毒剂等材料符合 国家有关产品质量及环境的标准/要求。 4.乙方完成清洗消毒服务后，应于当天将采集的水样送达疾病预防控制中心进行水质 检验。因水质检验、水箱清洗等因素而引起的不良后果，由乙方承担责任。 5.乙方员工在清洗过程中发生的一切事故均由乙方负责 6.乙方在工作之前，必须制定工作实施方案并提供健康证复印件。 八、违约责任 1.乙方若未达到清洗质量控制标准，再次清洗检测费用由乙方负责。 2.甲方对乙方在本次作业中出现的质量问题及违章作业，有权进行处罚。第一次口头 警告，如不见效，发警告通知书，如仍不见效，可向乙方发出罚款通知书，每张罚款按作业承包总价的0.5%--1%扣除。 3.甲方未按合同付款，则后果由甲方负责。 4.合同一经签定，单方不得违约，单方违约则赔偿另一方的所有损失。 九、其它 1.若因不可抗力因素，导致合同无法履行，则双方合同自行解除。 2.甲乙双方就履行本协议发生纠纷时，应通过协商解决。协商解决不成的，可依法向 当地人民法院起诉； 3.本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，签字盖章后生效。 4.本合约含附件1份，附件与本合约具有同等法律效力。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 代表人（(签字）：代表人（签字）： 年月日年月日
喷泉施工合同书_范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 喷泉施工合同书_范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方： 承包方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律条规，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，双方就本喷泉工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容及材料要求： 喷泉工程安装，严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的名称、型号、数量、产地、品牌见附表。 四、工程计价方式： 本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、 包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。 五、工程造价：小写：元（大写：） 六、工期：天，开工日期为20 年—月—日，如甲方原因或不可抗拒因素造成延误，工期顺延。 七、验收方式及提出异议的期限： 工程竣工调试完工后，甲方按相关规范和双方认可的效果进行验收。 八、结算方式及期限 预付款30%,设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%, 工程验收后10天内付款5%,留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。 九、违约责任： 1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方承担一切损失。
2.除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应 向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。 3.除不可抗力原因外，如果乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。 十、质量保证 产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿维修。保修期满后，维修喷泉只收取材料成本费和运输费，不收取维修费。 十一、解决合同纠纷的方式： 双方协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。 十二、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，白双方签字盖章之日起生效。 甲方（盖章）： 法定代表人： 委托代表人: 乙方（盖章）：法定代表人： 委托代表人:
漏水协议书
协议书 甲方： 乙方： 丙方： 甲乙双方为楼上下紧邻，居住用房格局上下基本一致，乙方因近一段时间洗漱池处屋顶经常漏水，给生活造成严重不便。2011年3月17号晚上和3月18上午乙方家出现严重漏水现象，乙方父子二人到甲方家查看，发现甲方洗漱池处并未用水，且地面没有水迹。2011年3月18日下午，经甲方住房装修施工代表张师傅、乙方父子、丙方技术人员温师傅、罗师傅及7号楼楼长翁女士一同在甲方洗漱池处进行了试水，并未造成乙方漏水。最终的查验分析未确定漏水原因。本着相邻和睦，消除误解的原则，经双方友好协商达成如下协议： 1.乙方须在甲方施工前须排除其他漏水原因（如管道原因、其他住户责任等），否则将自行承担所有责任。 2.甲方同意将乙方洗漱池楼顶对应的本屋地面可能出现的漏水处进行防水处理及下水管的检查，2011年5月1日前完工。防水层做好后进行防水实验时，甲方将即时通知乙方、丙方配合实验。如乙方洗漱池楼顶不漏水，须在本协议背面空白处签署“经乙方确认防水试验成功，已完全排除甲方可能造成乙方漏水的一切原因，现在同意甲方铺瓷砖”。此项施工费用由甲方承担。 3.乙方房屋内的相应检修费用由乙方自行承担。 4.甲方自本次重做洗漱池防水地面及管道维护后，如乙方再发生相关屋顶漏水问题与甲方无关，丙方及乙方不得就此问题再追究甲方任何责任。 5.如出现乙方洗漱池部分再次漏水，本着邻里和睦原则，甲方应配合。乙方须支付本协议第2项中所述施工项目费用和日后配合维修费用及一切损失。丙方承担连带责任。 6.本协议一式三份，三方约定时间当面签字盖章后立即生效。 甲方（签字）：乙方（签字）：丙方(签字盖章）：
年月日年月日年月日
污水池清理合同
污水池清理合同 甲方：XXX物业公司乙方：银浩清理污水池公司 地址：清远连南县地址： 负责人：负责人：矗种鼷 遵照相关法律、法规的规定，本着互惠互利的原则，甲乙双方友好协商后，就乙方银浩清理污水池为甲方提供污水池清理服务达成以下共识： 一、由乙方对甲方所属的小区污水池共15个污水井进行定期清理，使污水井保持良好的工作状态，发挥更大的工作能效。 二、乙方在接受甲方委托的同时做出相应的工作安排及清理方案。以对其提供全年跟踪，全方位的服务。具体实施内容如下： 2.1根据甲方要求清掏 所属污水池、隔油池、粪坑、店外污水井。 2.2隔油池应保证每三个月清掏一次，清掏后隔油池应保证地面无污渍油渍，井内无油块漂浮物 2.3粪坑应保证每三个月清掏一次，清掏后粪坑应保证地面无污渍及不洁物品，井内保证排污畅通。 2.4店外污水井应保证每三个月清掏一次，清掏后的污水井应保证井外干净整洁，井内无异物及漂浮物，井内干沟排水通畅。 三、甲方权利义务 3.1应严格执行合同的各项条款，履行自己的职责。 3.2合同内管线设施若发生故障时应及时通知乙方。 3.3甲方为乙方提供排污管线走向等技术资料。 3.4甲方如需提前解除合同时，应提前30 天通知乙方。 3.5乙方如有违约行为，甲方有权立即解除本合同。
四、乙方权利义务 4.1乙方按照第二条的约定的内容对超市管辖范围内的排污系统坑井进行定时清掏工作。 4.2乙方必须严格执行本合同的各项条款，按约定提供清掏服务。 4.3 乙方在服务过程中造成甲方或第三方损失的，乙方应承担赔偿责任。 五、约定事项： 5.1乙方清掏不及时或不能排除故障的，甲方有权自行或委托第三方清掏，由此产生的费用由乙方承担。 5.2乙方在清掏过程中，甲方应积极配合乙方工作，无偿提供电源、水源，为乙方提供工作便利。 5.3如因乙方不按合同约定进行清掏服务，造成甲方水泵无法正常使用，所产生的维修费用由乙方承担。 六、收费标准及结款方式： 6.1经双方友好协商，甲方根据乙方实际清掏次数按下述标准向乙方支付： 6.1.1清淘费：清淘费为元/季，年清淘费用合计为万元整。 清淘次数以乙方完成后甲方在清淘卡上签字为准。 6.2结款方式： 6.2.1 清掏费按季度支付, 双方于每季度前20天对上季度清淘卡进行汇总，进行上季度清淘费的结算。 6.2.2 双方根据 6.2.3 确认上季度清掏费用后，乙方向甲方提供清掏费用发票，甲方在收到乙方合格的发票并确认无误后，于20个工作日内以电汇形式向乙方付款。 七、此协议未尽事宜，由双方共同协商确定，如有纠纷双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地法院提起诉讼。 八、合同期限：自年月日至年月日止。
广场喷泉维修工程承包合同
云景园广场喷泉维修工程承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商决定，甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议，双方共同遵守。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程内容： 第四条施工期限：年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。 第五条合同价款 合同价款总额（大写）（人民币），（小写）￥（元。） 第六条付款方式：工程所需材料由乙方进行市场采购；工程结束，验收合格结清工程款。 第七条甲方责任 1、甲方负责本工程的水电供应协调工作，办理相关的审批手续。若因甲方协调工作未及时处理，而导致乙方的怠工，甲方应承担相应误工费用。 2、甲方按合同规定拨付工程款。
3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。 第八条乙方责任 1、按照有关规范要求组织文明施工，服从甲方代表的监督。 2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责竣工验收等事宜。 3、严格执行各项安全规定，依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。 第九条验收及移交 1、工程验收：工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质量问题，乙方应及时无偿返工处理。 2、工程移交：工程竣工验收合格后交付甲方。 第十条质量保修 本工程所使用材料质量保修期为个月，保修期起始日自工程竣工验收交付之日计算。保修期内因材料质量出现问题，由乙方无偿进行返修。因甲方原因造成的维修，相关费用由甲方承担。 第十一条争议解决 因履行合同所发生的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。如协商不能解决争议，则应将争议提交合同签订地法院进行裁决。除非
屋顶漏水装修合同书
屋顶漏水装修合同书 协议书 甲方： 乙方： 丙方： 甲乙双方为楼上下紧邻，居住用房格局上下基本一致，乙方因 近一段时间洗漱池处屋顶经常漏水，给生活造成严重不便。20xx年 3月17号晚上和3月18上午乙方家出现严重漏水现象，乙方父子 二人到甲方家查看，发现甲方洗漱池处并未用水，且地面没有水迹。20xx年3月18日下午，经甲方住房装修施工代表张师傅、乙方父子、丙方技术人员温师傅、罗师傅及7号楼楼长翁女士一同在甲方 洗漱池处进行了试水，并未造成乙方漏水。最终的查验分析未确定 漏水原因。本着相邻和睦，消除误解的原则，经双方友好协商达成 如下协议： 1.乙方须在甲方施工前须排除其他漏水原因（如管道原因、其 他住户责任等），否则将自行承担所有责任。 2.甲方同意将乙方洗漱池楼顶对应的本屋地面可能出现的漏水 处进行防水处理及下水管的检查，20xx月1日前完工。防水层做好 后进行防水实验时，甲方将即时通知乙方、丙方配合实验。如乙方 洗漱池楼顶不漏水，须在本协议背面空白处签署“经乙方确认防水
试验成功，已完全排除甲方可能造成乙方漏水的一切原因，现在同意甲方铺瓷砖”。此项施工费用由甲方承担。 3.乙方房屋内的相应检修费用由乙方自行承担。 4.甲方自本次重做洗漱池防水地面及管道维护后，如乙方再发生相关屋顶漏水问题与甲方无关，丙方及乙方不得就此问题再追究甲方任何责任。 5.如出现乙方洗漱池部分再次漏水，本着邻里和睦原则，甲方应配合。乙方须支付本协议第2项中所述施工项目费用和日后配合维修费用及一切损失。丙方承担连带责任。 6.本协议一式三份，三方约定时间当面签字盖章后立即生效。 甲方（签字）：乙方（签字）：丙方(签字盖章）：年月日年月日年月日
消防水池施工合同2
消防水池施工合同书 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，结合本次工程的具体情况，达成以下协议: 1.工程内容 Xxxxxxxxxxxx项目消防水池工程及设备基础的施工。 2.承包方式及合同价款 承包方式：一次性包死价（含税金）。 合同价款：总价款为人民币元(大写：万整)。 3. 质量要求 按甲方提供设计图纸施工，达到国家验收规范。本合同中引用的或涉及到的技术标准、技术规范，是在本合同签定时仍在中华人民共和国境内通行的、最新的、有效的版本。 4.付款方式：工程结束付至总价的95%，留5%质保金一年后支付。 5、工期 5.1 个日历天。 5.2乙方根据甲方要求的时间进场施工。乙方保证按期完工，由于甲方造成的误工原因出现时，在事情发生当日，由乙方现场项目经理提出申请，并由甲方现场代表确认后，工期顺延。
6、检验标准、方法、地点及期限 甲乙双方在消防水池施工完成后，依照相关国家规范组织验收，对不符合规范及设计要求的，甲方应当在验收完三天内书面通知乙方返工。若验收完三天内乙方未收到甲方的验收结果通知，视为工程验收合格。 7．双方的工作 7.1甲方的工作 7.1.1对乙方施工过程进行监督管理。 7.1.2组织相关人员对工程进行验收。 7.1.3按照合同约定支付工程款。 7.1.4 提供水源、电源（费用由乙方承担）。 7.2乙方的工作 7.2.1乙方应严格遵照甲方提供的图纸设计要求进行施工，服从监理。负责现场有关本进度、技术质量、安全施工、检查验收、监理资料报检、保修等事宜。 7.2.2按施工安全规范的要求做好现场安全管理，确保现场人员及财产安全。若发生安全事故，应积极处理并立即报告甲方及有关部门，并承担由此造成的全部责任和所有损失。 7.2.3工程未交付前做好成品保护工作。 8.违约责任 8.1甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失的，应赔偿合同总价的5%违约金；因甲方责任而使施工延期的，工期顺延，因
Hm、储水池清理、消毒合同
编号: 储水池清理、消毒合同 委托方（以下简称甲方）： 受托方（以下简称乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日储水池清理、消毒合同
委托方(甲方)： 受托方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，甲方委托乙方对（物业/办公楼）共幢楼宇（具体编号为：）的储水池进行清理、消毒工作的事宜达成一致意见，特订立本合同，以资信守。 第一条工作概况 1、工作名称： 2、工作地点： 第二条工作范围 甲方委托乙方清理、消毒生活用的高位水池个，低位水池个，共立方米，消防用的高位水池个，低位水池个，共立方米。（详见附件1） 第三条工期 1、储水池要定期清理消毒。生活水池每个月清洁一次，自本合同签订之日起日内进行第一次清理、消毒，消防水池每个月清洁一次，自本合同签订之日起日内进行第一次清理、消毒。以后的清理、消毒工作按前述时间间隔进行，至年月日止，生活水池清洁共计次，消防水池清洁共计次。 2、乙方应在清理、消毒前一个星期书面通知甲方，甲方在此期间动员其住户做好储水、放水等准备工作，并书面通知乙方具体的工作时间。 3、乙方每次清理、消毒水池的工期为日，具体开工日期以甲方书面通知所确定的工作日期为准。 第四条工作质量与检验 1、乙方必须按照操作程序工作，严格按有关政府监管部门的技术要求进行消毒，保证
清洗质量。 2、水池的水质由甲方抽样送有关部门检验。甲方会同乙方每次随机入户提取套样品。水质检验费由乙方承担。 3、水池的水质由有关政府监管部门负责检验，并以其出具的水质检验报告书作为每次清理、消毒是否符合质量要求的依据。 第五条合同价款及付款方式 1、甲方按每次元/立方米向乙方支付费用。每次清洁生活水池的费用总计人民币（大写元整）。每次清洁消防水池的费用总计人民币元（大写 元整）。 2、水池清洁费用按次支付。甲方在收到有关政府部门出具的水质检验合格报告书的工作日内向乙方支付该次清洁费用。每笔付款时，乙方须提供中华人民共和国大陆地区有效的等值发票，否则，甲方可顺延付款或扣除相应税金后支付。 第七条双方义务 （一）甲方义务 1、在施工过程中，甲方应积极配合乙方的工作，并指派专人负责与乙方联系。 2、根据合同规定支付合同款项。 3、向乙方提供现场用水、用电，配合乙方的工作和环境清洁。 （二）乙方义务 1、乙方全体工作人员必须持有上岗证、体检健康合格证，穿着统一的服装。 2、乙方委派的现场代表须持有相应的资质证书，负责工作期间的工作质量、安全问题。如变更现场代表应事先经甲方书面同意。 3、乙方工作人员在小区内工作前，应作出充分的安全措施及警示标志，以确保小区安全。如因乙方疏忽大意或处理不当而造成他人身伤亡或财物损失的，乙方应负责赔偿并承担由此产生的经济、法律责任。因此给甲方造成损失，乙方必须赔偿甲方的全部损失。 4、乙方须对其工作人员在工作中发生的意外及伤亡承担责任，负责追偿、投诉及赔偿等费用。
垃圾池修建合同书
垃圾池修建合同书 甲方：陈家河镇贺龙希望小学 乙方：杨恩树 经双方协议，陈家河镇贺龙希望小学修建垃圾池工程承包给杨恩树，订立以下条款： 一、承包内容： 修建垃圾池。 二、工程具体事项： 垃圾池修建。规格：3.5m×2.5m×2m；墙体：火砖，外墙贴瓷砖。此项工程共计：35000元。工程工期为2个月，即2015年10月7日至12月7日。 三、双方责任： 1. 甲方不给乙方供应任何工程材料，只协调各种工序施工。 2.乙方必须按甲方设计、施工规格及施工交底要求施工，按时完成甲方安排的施工进度计划。 3. 乙方必须保证安全施工，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，发生事故的责任自负。
4.乙方在施工中材料必须经过甲方监管员验收，严禁偷工减料，如发生不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5. 如乙方在施工中发生超出质量验评标准一律不给计算工资，不合格的一律返工重作且材料自负。 6. 乙方施工完必须履行签字手续，方可进行工资结算。必须经甲方领导和相关人员检查验收合格后才能领取承包款。 7. 乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权拒绝不合理的工作安排。甲方不提供安全保护用品。 8. 为保证现场安全文明施工，严禁酒后施工，要求乙方在现场遵守安全文明施工。 9. 乙方施工过程中不论表现如何都不给予任何奖励，乙方不得向甲方提出工程合同规定之外的其他要求。 五、承包款结算方法： 工程完工后经甲方领导及相关人员验收合格并向 甲方交工后一次结清，并履行签字手续，。 六、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。 七、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字后生效。 甲方：（承包方）陈家河贺龙希望小学（校长签字）：
清理循环水池污泥及管道合同
清理循环水池污泥及管道合同 发包人（甲方）： 地址： 承包人（乙方）： 地址： 结合*********** 清理循环水池污泥及管道的具体情 况，甲乙双方协商一致并达成如下协议： 第一条协议概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式：乙方包人工/安全/工具的所有 费 用。 1.6工程价款总额按每立方米 ________ 元（注：内运），管 道清理按每人每天—元，机械运载车辆按每车 需配备氧气防护面具/矿灯和其他防护工具/气体检测 仪/用具。 第二条甲方职责 2.1甲方指派 ______________________ 为代表，联系电 话： __________________________ ，负责合同履行。对工 程质量/进度进行监督检查，办理验收手续和其他事 宜； 2.2甲方在支付工程款项中已含作业保险费用，安全事 故全权 *********** 1.5承包合同期：2017年 ______ 月 日结束。 日至2017年 ____ 月 兀，
由乙方自行负责。 第三条乙方职责 3.1乙方指派_________________ 为项目负责人，联系电 话：__________________________ ，负责合同履行。按要 求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜； 3.2严格执行施工规范，安排操作规程，防火安全规定，环境保护规定； 3.3在施工过程中污水必须全部流入污水池，不能流入土壤和雨水沟；做好污染防治措施及生态保护，水土保持，树木花草等措施； 3.4乙方为作业员工购买工伤及意外保险； 3.5乙方须将管道及循环池里的污泥全部清理出来；污泥清理出来之后须用污泥泵抽至备用池。保证管道及循环水池清理干净。 3.6乙方人员需严格遵守甲方的规章制度并服从甲方现场人员的管理。乙方人员的一切行为均代表乙方，当乙方人员对甲方或第三方造成损失的，应由乙方先行负责赔偿甲方或第三方全部损失，甲方可将应支付给乙方的费用先行赔偿甲方或第三方的损失，当甲方应支付给乙方的费用不足以赔偿甲方或第三方损失时，乙方需继续赔偿。 第四条关于工程价款及结算的约定
房屋漏水维修合同协议书
房屋漏水维修合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
房屋漏水维修合同甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就 _______________漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议： 一、费用及付款方式： 甲方委托乙方修补_____________________，乙方以包干价的形式承包，包干费用_________元，大写（），待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：_____________。 二、施工责任： 乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为JS防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。
三、工期及保质期： 自本合同签订之日起5日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为______日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为_____年。 四、人员管理： 乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方； 五、施工垃圾： 施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。 六、违约责任： 甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付______________元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。
蓄水池施工协议书
蓄水池施工协议书 甲方：广元市天鑫建设有限公司普济镇土地整理项目部 乙方：身份证号码 经甲乙双方平等协商，就甲方发包给乙方修建蓄水池施工事宜达成共识，并签订如下协议条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：有效容积为 100 m3，内径6.6m，深度3.3m砖砌蓄水池，包含所有砖砌、抹灰，钢筋混凝土踏步，0.3M*0.3M规格的50米引排水混泥土渠堰工程，1m*1m*1.5m 的混凝土沉砂池，土方回填等除主材和基础开挖的所有有关施工内容（材料由甲方负责运到20m范围以内，超出范围由甲方相关人员和乙方一起另行协商二次转运费用）。 2、蓄水池的漏水处理由乙方自行处理，并保证修建好后蓄水池不漏水，质量必须符合国土局以及监督单位，甲方以及相关规范要。 三、承包形式 乙方包蓄水池所用的机械设备（基础开挖除外）、设施及所有工具，包括安全防护具安全责任全部都由乙方自行负责，如出现任何安全事故由乙方自行承担。 四、工期要求及违约责任
1、施工工期为即日起日历天数天，年月日前交工。 2、如工程未完成或未达到甲方要求，甲方将按500元每天罚款扣除工程款。如乙方人员技术力量达不到甲方要求，甲方有权要求其撤离现场，并只支付合格工程的50%工程款，不合格部分以及返工费用，材料费用均由乙方承担。 五、工程价款工程单价为人民币 5000 元（不含税），大写：伍仟元，工程数量为口，总价元以上价格为甲方应付给乙方的全部费用，含辅助材料费、人工费、运杂费、安全费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。 六、付款方式及质量要求 1、施工进场后，甲方可按月适当考虑支付部分生活费用，总工程完成验收合格后交付给甲方无任何质量问题后，甲方支付工程款的85%。工程竣工结算后两个月内付清总工程款的97%，剩余款项为质量保证金，质保期为一年，如出现蓄水池漏水等质量问题，甲方拒绝支付剩余款项。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。