2009法规

2009年度全国二级建造师

《建设工程法规及相关知识》试卷

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．在我国法律体系中，《建筑法》属于（）部门。

A．民法B．商法C．经济法D．诉讼法

2．关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（）。

A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为

B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为

C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为

D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为

3．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A．合同B．扶养C．不当得利D．无因管理

4．根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（）。

A．在建工程可以作为抵押物

B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物

C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产

D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

5．根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。

A．买卖合同生效B．转移登记C．交付D．买方占有

6．某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。

A．20％B．30％C．50％D．80％

7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（）。

A．建设用地规划许可证B．建设工程规划许可证C．施工许可证D．安全生产许可证8．按照建筑法规定，以下正确的说法是（）。

A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

9．关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（）。

A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包

B．未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包

C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位

10．甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50％。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是（）。

A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利

B．因约定各自承担50％，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任

C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任

D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任

11．按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。

A．施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程

B．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程

C．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程

D．经济适用房工程

12．根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。

A．可以牵头人的名义提交投标保证金

B．必须由相同专业的不同单位组成

C．各方应在中标后签订共同投标协议

D．是各方合并后组建的投标实体

13．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。

A．相互约定抬高或者降低投标报价

B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C．相互探听对方投标标价

D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

14．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。

A．公开招标B．邀请招标C．议标D．定向招标

15．招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。

A．1B．2C．3D．4

16．根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（）。

A．施工企业的总经理B．施工项目的负责人

C．施工企业的技术负责人D．施工企业的董事

17．施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。

A．特别重大B．重大C．较大D．一般

18．某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。

A．国务院B．省级人民政府C．设区的市级人民政府D．县级人民政府

19．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（）。

A．要求施工单位整改B．要求施工单位停止施工

C．向安全生产监督行政主管部门报告D．向建设工程质量监督机构报告

20．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。

A．甲公司负主要责任本文B．乙公司负主要责任

C．乙公司负全部责任D．监理公司负主要责任

21．安全生产许可证的有效期为（）年。

A．2B．3C．4D．5

22．下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。

A．建设单位不得将建设工程肢解发包

B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C．建设单位不得任意压缩合同工期

D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案

23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

A．主体结构B．电气C．装饰D．暖通

24．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）。

A．应当依法取得相应等级的资质证书B．不得转让工程监理业务

C．可以是建设单位的子公司D．应与监理分包单位共同向建设承担责任

25．施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。

A．6月1日B．8月30日C．10月8日D．10月20日

26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（）。

A．工程质量保修制度B．施工许可制度

C．竣工验收备案制度D．工程质量事故报告制度

27．建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．10B．15C．30D．60

28．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（）。

A．购买的电气材料B．购买的塔吊设备

C．现场制作的预制板D．商品混凝土

29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（）。

A．必须有产品质量检验合格证明来源：https://www.wendangku.net/doc/7a17245801.html,

B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址

C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期

D．应当有警示标志或者中英文警示说明

30．某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（）。

A．将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里

B．对已受污染的潜水和承压水混合开采来源：考试大

C．冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖

D．直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训

31．下列关于民用建筑节能的表述正确的是（）。

A．对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不的颁发建设工程规划许可证

B．对既有建筑实施节能改造，优先采用向阳、改善通风等低成本改造措施

C．国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统

D．企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准

32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（）。

A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里

C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里

33．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A．2个月B．6个月C．1年D．2年

34．李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（）。

A．应当与其签订固定期限劳动合同

B．应当与其签订无固定期限的劳动合同

C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同

D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工

35．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。

A．1B．2C．3D．6

36．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。

A．随时解除B．预告解除C．经济性裁员D．刑事性裁员

37．按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。'

A．企业工会代表企业职工B．企业每一名职工

C．企业10名以上职工D．企业绝大部分职工

38．重大建设项目档案验收应在竣工验收（）个月前完成。

A．1B．2C．3D．4

39．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（）的滞纳金。

A．0.1‰B．0.5‰C．1‰D．5‰

40．下列属于行政处罚的是（）。

A．没收财产B．罚金C．撤职D．责令停产停业

41．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（）。

A．重大责任事故罪B．重大劳动安全事故罪

C．工程重大安全事故罪D．以其他方式危害公共安全罪

42．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（）。

A．收养关系B．劳动合同C．税款代扣合同D．赠与合同

43．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（）。

A．合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用

B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效

C．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释

44．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（）。

A．寄送的价目表B．投标书C．拍卖公告D．招股说明书

45．甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。

A．发出B．撤回C．撤销D．变更

46．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（）。

A．违约责任B．侵权责任C．缔约过失责任D．行政责任

47．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（）。

A．返还财产B．赔偿损失C．罚金D．折价补偿

48．根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（）。

A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效

B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年

C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果

D．超越代理权签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同

49．某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（）。

A．附条件合同，条件成就合同解除B．附条件合同，条件成就合同生效

C．附期限合同，期限届满合同解除D．附期限合同，期限届满合同生效

50．甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由（）承担违约责任。

A．甲公司向乙公司B．乙公司自己

C．丙公司向乙公司D．甲公司和丙公司共同向乙公司

51．某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4 000元／吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3 400元／吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。

A．应按合同约定的价格4 000元／吨结算

B．应按国家确定的最新价格3 400元／吨结算

C．应当按新旧价格的平均值结算

D．双方协商确定，协商不成的应当解除合同

52．甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（）。

A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求

B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权

C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担

D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭

53．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）。

A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B．因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

54．建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。

A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书

B．双方签收的仲裁调解书

C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书

D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书

55．民事诉讼的证据不包括（）。

A．书证B．物证C．视听资料D．科学实验

56．根据《民事诉讼法》规定，（）可以作为民事诉讼证人。

A．本案审判员B．涉及本案的鉴定人员

C．本案原告诉讼代理人D．本案被告的亲属

57．对民事诉讼的基本特征表述正确的是（）。

A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权

B．除简易程序外均采用合议庭制

C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开

D．一个案件须由两级人民法院审理才告终结

58．下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）。

A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖

B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖

C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院

D．房屋买卖纠纷实行"原告就被告"原则

59．当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明"全权代理"。则张律师有权代为（）。

A．陈述事实、参加辩论B．承认、放弃、变更诉讼请求

C．进行和解D．提起反诉或上诉

60．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）。

A．仲裁委员会由当事人自主选定

B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位

C．仲裁审理以公开审理为原则

D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61．根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（）。

A．建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书

B．人民法院对保全财产予以查封

C．监察机关给予机关工作人员降级处分

D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解

E．行政拘留

62．根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（）。

A．在法律面前一律平等B．有言论、出版、游行和示威的自由

C．有宗教信仰的自由D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权

E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利

63．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（）。

A．建设工程施工合同中的工程价款B．建设工程施工合同中的建筑物

C．建材买卖合同中的建筑材料D．建设工程勘察合同中的勘察行为

E．建设工程设计合同中的施工图纸

64．国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。

A．出租B．出让C．划拨D．抵押E．转让

65．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。

A．北京故宫修缮工程B．长江汛期抢险工程

C．工地上的工人宿舍D．某私人投资工程E．部队导弹发射塔

66．在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（）。

A．银行保函B．银行承兑汇票C．企业连带责任保证D．现金E．实物67．按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（）。

A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议

B．交纳投标保证金超过规定数额

C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人

D．投标人在开标后修改补充投标文件

E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应

68．生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A．公司董事会B．公司法定代表C．个人经营的投资人

D．公司股东E．公司工会

69．施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（）。

A．制定安全生产规章制度和操作规程B．确保安全生产费用的有效使用

C．组织制定安全施工措施D．消除安全事故隐患

E．及时、如实报告生产安全事故

70．下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（）。

A．总承包单位不得将主体工程对外分包

B．分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责

C．总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任

D．施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工

E．在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务

71．建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。

A．同时规划B．同时设计C．同时施工

D．同时竣工验收E．同时投产使用

72．下列属于承担民事责任的方式是（）。

A．赔偿损失B．返还财产C．支付利息

D．支付违约金E．支付定金

73．下列关于承诺的表述中，正确的有（）。

A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交

B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力

C．承诺一经送达要约人即发生法律效力

D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人．

E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出

74．对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（），撤销权消灭。

A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的

B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的

C．自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的

D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的

E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的

75．致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）。

A．发包人严重拖欠工程价款B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准

C．发包人坚决要求工程设计变更D．项目经理与总监理工程师积怨太深

E．要求承担保修责任期限过长

76．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（）。

A．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格

B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔

C．由此延误的工期由施工单位承担违约责任

D．只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺

E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更

77．6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，买方予以签收。下列说法正确的是（）。

A．买卖合同是主合同，定金合同是从合同B．买卖合同自6月10日成立

C．买卖合同自6月1日成立D．若卖方不能交付货物，应返还50万元

E．若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元

78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有（）。

A．太阳自东方升起，自西方落下B．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险

C．人所共知的某企业偷工减料D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实

E．已被人民法院生效裁判所确认的事实

79．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，的情形包括（）。

A．约定的仲裁协议无效B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围

C．适用法律确有错误D．原仲裁机构被撤销

E．申请人死亡对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决

80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（）。

A．只有注册以后才能执业B．一次注册终生有效

C．均需接受继续教育D．不得同时注册于两家不同的单位

E．均有各自的职业范围

中国法律法规大全

中国法律法规大全 宪法类 中华人民共和国宪法 中华人民共和国宪法修正案 中华人民共和国戒严法 中华人民共和国国务院组织法 中华人民共和国香港特别行政区驻军法 中华人民共和国民族区域自治法 中华人民共和国立法法 中华人民共和国国家安全法 中华人民共和国国家安全法实施细则 中华人民共和国国徽法 中华人民共和国国旗法 中华人民共和国村民委员会组织法 中华人民共和国选举法 计划生育技术服务管理条例实施细则 中华人民共和国香港特别行政区基本法 中华人民共和国澳门特别行政区驻军法 中华人民共和国国防法 中华人民共和国国籍法 中华人民共和国军事设施保护法实施办法 中华人民共和国现役军官法 中华人民共和国人口与计划生育法 中华人民共和国引渡法 中华人民共和国科学技术普及法 中华人民共和国全国人民代表大会组织法 中华人民共和国人民检察院组织法

反分裂国家法 中华人民共和国人民法院组织法 中华人民共和国集会游行示威法 中华人民共和国宪法修正案 中华人民共和国国家通用语言文字法 最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排 中华人民共和国香港特别行政区选举第十一届全国人民代表大会代表的办法 中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法 全国人民代表大会常务委员会关于县级以下人民代表大会代表直接选举的若干规定 最高人民法院关于内地与澳门特别行政区法院就民商事案件相互委托送达司法文书和调取证据的安排 刑法类 中华人民共和国刑法 公安机关组织管理条例 中华人民共和国刑法修正案 中华人民共和国治安管理处罚法 人体轻伤鉴定标准(试行) 易制毒化学品进出口国际核查管理规定 人体重伤鉴定标准 易制毒化学品购销和运输管理办法 人体轻微伤鉴定标准 公安机关办理行政案件程序规定 中华人民共和国治安管理处罚法 人民检察院刑事诉讼规则 人民检察院办理未成年人刑事案件的规定 警车管理规定 公安机关法制部门工作规范 人民检察院办理未成年人刑事案件的规定 人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像技术工作流程（试行）

更新的法律法规清单

更新的法律法规清单 １．《危险化学品安全管理条例》（２０１１年修订版，国务院令第５９１号） ２．《危险化学品重大危险源监督管理暂定规定》（国家安监总局令４０号令） ３．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令４１号令） ２０１１年１１月６日

相关法律法规极其他要求符合性评价表

四、评价结论： 根据表格形式的符合性评价，我公司引用的以上法律法规中条款选择，比较精华又好学易懂易记，都能适用于各个部门的工作中，各项安全工作都能有法可依、有规可循，使我公司的安全综合管理工作比较顺手，并得到了上级的好评。 聊城市康泰精细化工厂 ２０１１年２月２８日

管理制度评审和修订 １、为了确保安全管理制度的适用性和有效性，企业应结合新的法律法规条款进行管理制度的修订和评审，看是否符合法律法规标准和文件。 ２、企业每３年应当对管理制度和安全操作规程进行一次修订和评审。 ３、总经理负责组织技术部门、安全部门和生产部门进行管理制度和操作规程的修订和评审，成立评审和修订组织。 组长：吴士峰 组员：杨正于学荣刘士柱高爱英 ４、评审和修订小组应确保管理制度和操作规程符合法律发规文件标准的要求和全厂安全生产活动的适用性。 ５．在发生下列有关情况时，企业应及时对管理制度和操作规程进行修订和评审。 ①当国家安全生产法律法规、规程、标准废止、修订或新颁 布时。 ②当企业归属体制、规模发生重大变化时。 ③当生产设施进行“新，改，扩”时。 ④当生产工艺技术和装置发生变更时。 ⑤当上级安监主管部门提出整改意见时。 ⑥当安全检查风险评价过程发现涉及到规章制度不合理时。６、评审修订过后管理制度由安全教育科长负责编制，由生产经理负责审核，由总经理负责批准然后发布实施。 ７、操作规程由技术负责人负责编制，由生产经理负责审核，由总经理负责批准然后发布实施。

法律法规大全

第一部分宪法国家法编 一、宪法及相关法 二、国家机构组织法 三、选举法 四、特别法 五、专门法 六、权益保护法 七、立法及其他 第二部分行政法编 一、内务行政、司法 二、监察、人事 三、民政 四、宗教 五、档案、保密 六、教育 七、科学技术 八、文化、传播 九、医药、卫生 十、工商行政管理 十一、国有资产 十二、物价 十三、交通、通讯 十四、电力、机电 十五、计量、标准 十六、海关 十七、出入境进出口管理 第三部分经济法编 一、公司、企业 二、财政、税收 三、统计、会计、审计 四、金融、证券 五、土地管理、城建工程 六、农林、自然资源、环境保护 七、对外贸易 八、反不当竞争法、反倾销、反补贴 九、法律责任 十、劳动 一、综合

二、合同 三、婚烟、家庭 四、收养、扶养、抚养 五、继承 六、房地产 七、债务 八、名誉权、肖像权 九、知识产权 十、损害赔偿 十一、民事责任 十二、法律适用 第五部分刑法编 一、总类 二、刑事责任的适用 三、刑罚的适用 四、赃款赃物处理 第六部分程序法编 一、总类 二、行政诉讼程序 三、民事诉讼程序 四、海事诉讼程序[1] 编辑本段2011年全新经典汇编版 基本信息 中华人民共和国现行法律法规及司法解释大全

作者：最高人民检察院法律政策研究室(编者) 出版社: 中国方正出版社; 第15版 (2011年4月1日) 精装: 7128页 正文语种: 简体中文 开本: 16 ISBN: 9787801071187 条形码: 9787801071187 产品尺寸及重量: 37.4 x 26.8 x 19.2 cm ; 13 Kg 内容简介 《中华人民共和国现行法律法规及司法解释大全(2011年全新经典汇编版)(套装共12册)》主要内容简介：中华人民共和国国籍法、中华人民共和国戒严法、中华人民共和国集会游行示威法、中华人民共和国集会游行示威法实施条例、中华人民共和国外交特权与豁免条例、中华人民共和国领事特权与豁免条例等。 目录 第一部分宪法国家法编 一、宪法及相关法 中华人民共和国宪法 中华人民共和国宪法修正案 中华人民共和国宪法修正案 中华人民共和国宪法修正案 中华人民共和国宪法修正案 中华人民共和国国旗法 中华人民共和国国徽法 第五届全国人民代表大会第五次会议关于中华人民共和国国歌的决议中华人民共和国国籍法 中华人民共和国戒严法 中华人民共和国集会游行示威法 中华人民共和国集会游行示威法实施条例 中华人民共和国外交特权与豁免条例 中华人民共和国领事特权与豁免条例 中华人民共和国海域使用管理法 国务院办公厅关于沿海省，自治区、直辖市 审批项目用海有关问题的通知 中华人民共和国领海及毗连区法、

法律法规等等

发布单位】最高人民法院 【发布文号】法释〔2010〕12号 【发布日期】2010-09-13 【生效日期】2010-09-14 【失效日期】----------- 【所属类别】国家法律法规 【文件来源】中国法院网 最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的 解释（三） (法释〔2010〕12号) 《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（三）》已于2010年7月12日由最高人民法院审判委员会第1489次会议通过，现予公布，自2010年9月14日起施行。 二○一○年九月十三日 为正确审理劳动争议案件，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，结合民事审判实践，特作如下解释。 第一条劳动者以用人单位未为其办理社会保险手续，且社会保险经办机构不能补办导致其无法享受社会保险待遇为由，要求用人单位赔偿损失而发生争议的，人民法院应予受理。 第二条因企业自主进行改制引发的争议，人民法院应予受理。 第三条劳动者依据劳动合同法第八十五条规定，向人民法院提起诉讼，要求用人单位支付加付赔偿金的，人民法院应予受理。 第四条劳动者与未办理营业执照、营业执照被吊销或者营业期限届满仍继续经营的用人单位发生争议的，应当将用人单位或者其出资人列为当事人。

第五条未办理营业执照、营业执照被吊销或者营业期限届满仍继续经营的用人单位，以挂靠等方式借用他人营业执照经营的，应当将用人单位和营业执照出借方列为当事人。 第六条当事人不服劳动人事争议仲裁委员会作出的仲裁裁决，依法向人民法院提起诉讼，人民法院审查认为仲裁裁决遗漏了必须共同参加仲裁的当事人的，应当依法追加遗漏的人为诉讼当事人。 被追加的当事人应当承担责任的，人民法院应当一并处理。 第七条用人单位与其招用的已经依法享受养老保险待遇或领取退休金的人员发生用工争议，向人民法院提起诉讼的，人民法院应当按劳务关系处理。 第八条企业停薪留职人员、未达到法定退休年龄的内退人员、下岗待岗人员以及企业经营性停产放长假人员，因与新的用人单位发生用工争议，依法向人民法院提起诉讼的，人民法院应当按劳动关系处理。 第九条劳动者主张加班费的，应当就加班事实的存在承担举证责任。但劳动者有证据证明用人单位掌握加班事实存在的证据，用人单位不提供的，由用人单位承担不利后果。 第十条劳动者与用人单位就解除或者终止劳动合同办理相关手续、支付工资报酬、加班费、经济补偿或者赔偿金等达成的协议，不违反法律、行政法规的强制性规定，且不存在欺诈、胁迫或者乘人之危情形的，应当认定有效。 前款协议存在重大误解或者显失公平情形，当事人请求撤销的，人民法院应予支持。 第十一条劳动人事争议仲裁委员会作出的调解书已经发生法律效力，一方当事人反悔提起诉讼的，人民法院不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉。 第十二条劳动人事争议仲裁委员会逾期未作出受理决定或仲裁裁决，当事人直接提起诉讼的，人民法院应予受理，但申请仲裁的案件存在下列事由的除外：（一）移送管辖的； （二）正在送达或送达延误的； （三）等待另案诉讼结果、评残结论的； （四）正在等待劳动人事争议仲裁委员会开庭的； （五）启动鉴定程序或者委托其他部门调查取证的；

整理中国所有法律法规大全_法律法规一览表

法律法规一览表 填表人：填表单位：

注：每个依据一张表，如涉及多个法条的需要逐一列出法条名称和法条详情附件3

（一）必读的法律法规 1、《中华人民共和国民事诉讼法》（1991年4月9日第七届全国人民代表大会第四次会议通过同日公布施行） 2、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》（最高人民法院审判委员会第五百二十八次会议讨论通过） 3、《中华人民共和国企业破产法》（试行）（1981年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过于同日公布） 4、最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国企业破产法(试行)>若干问题的意见》（法（经）发[1991]35号） 5、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》（2001年12月6日最高人民法院审判委员会第九百九十五次会议通过） 6、《中华人民共和国仲裁法》（1994年8月31日第八届全国人民常务委员会第九次会议通过） 7、《中华人民共和国律师法》（1996年5月15日第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）

8、《中华人民共和国公证暂行条例》（1982年4月13日国务院公布） 9、《人民调解委员会组织条例》（1989年6月17日中华人民共和国国务院发布） （二）参考书目 1、《民事诉讼法学教程》刘家兴主编北京大学出版社 2000年3月重排本 2、《民事诉讼法原理》江伟主编中国人民大学出版社1999年版 3、《民事诉讼法学新编》柴发邦主编法律出版社 1992年版 4、《中国民事诉讼法学》柴发邦主编中国人民公安大学出版社 1992年版 5、《体制改革与完善诉讼制度》柴发邦主编中国人民公安大学出版社 1991年版 6、《新中国民事程序理论与适用》刘家兴主编中国检察出版社 1997年版 7、《比较民事诉讼法学初论》沈达明编著中国法制出版社2002年版

法律法规和客户要求管理程序(EICC5.1版)

法律法规和客户要求管理程序 1.目的： 为了识别、获取并更新适用于公司的社会责任法律、法规、标准及客户要求。 2.范围： 本程序适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及客户要求，以及确认其适用性。 3.职责 3.1行政部负责整理、登记、识别、发放及保存适用于公司 EICC 管理体系相关的法律、 法规，汇总各部门的评价情况。 3.2行政部负责组织对员工 EICC 管理体系相关法律、法规及客户要求的教育培训；负责 收集劳工、职业健康安全、商业道德方面以及工程承包方、政府机构、社区邻居、 员工等相关方的要求和期望。 3.3营业部门负责收集客户在 EICC 管理体系方面的要求。 3.4各部门负责人负责本部门的各类活动符合EICC有关法律法规的要求及遵守情况的评 价。 3.5管理者代表负责组织编写和审核《合规性评价报告》。 3.6最高管理者批准《合规性评价报告》。 4.内容 4.1 法律、法规及客户要求范围包括： 1)国家性法律、法规、条例、规章及标准； 2)地方性法律、法规、条例、规章及标准； 3)行业协议； 4)客户对公司在 EICC 方面的要求和期望。 5)相关方对公司在 EICC 方面的要求和期望。 4.2 法律、法规及客户要求的识别收集： 4.2.1行政部从政府机关、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网中有关劳工、 职业健康安全和商业道德的网站等渠道获取的国家有关贸易、人权、劳动社会保 障、职业健康安全的法律法规、规范、标准。必要时，行政部可向管理者代表申请 其他部门协助。 4.2.2营业部门实时保持与顾客的沟通，通过接收其发送资料来收集有关 EICC 方面的 要求。 4.2.3法律法规、规范、标准的识别和收集至少每个季度做一次。 4.3 法律、法规及客户要求的登记

09年注册安全工程师考试(法律法规)单选题70题

单选题说明:单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 第1题：分值:1 依照《安全生产违法行为行政处罚办法》的规定，安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构（）因当事人陈述或者申辩加重处罚。 A：不得 厂B:可以 「C:应当 「D: —般不得 第2题：分值:1 依照《建设工程安全生产管理条例》的规定，对建设工程生产安全事故及安全事故隐患的检举、控告和投 诉的受理单位为（）。 A:消费者协会 B:当地人民政府 C:所在区域的村民委员会、居民委员会 D:县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门第3题：分值:1 施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告：特种设备发生事故的，还应当同时向（）报告，接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。 A:公安部门 B:特种设备安全监督管理部门 C:劳动和社会保障部门 D:工商行地政管理部门第4题：分值:1 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向（）和安全生产管理机构报告。

A:施工单位主要负责人 B ：项目负责人 C:当地人民政府 D:项目发包人 第5题：分值:1 《建设工程安全生产管理》规定，工程总承包单位和分包单位应当按照应急救援预案， （）建立应急救援 组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。 第6题：分值:1 《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停 止职业（）。 A:1年以上3年以下 B:6个月以上2年以下 C:6个月以上1年以下 D:3个月以上1年以下 第7题：分值:1 《道路交通安全法》规定，医疗机构对交通事故中的受伤人员应当 A:及时抢救，不得因抢救费用未及时交付而拖延救治 B:及时抢救，由保险公司支付医疗费用 C:及时抢救，由肇事方、保险公司和受害人筹集医疗费用 A 咯自 B:统一 C 洪同 D:协商

[精编]投行法律法规规章大全

投行法律法规规章大 全

特别提示：部分法规已经被废止或者部分内容被取代，为了各方面的使用需要,本法规列表仍然收录，但在目录中予以说明，请谨慎使用。 为了方便使用，特提请您使用网页浏览器所附带的“搜索”、“查找”等功能对本法规列表进行检索。 欢迎补充提供本站没有收录的投行相关文件，并对错漏之处提出指正（请致电邮：shenchunhui@https://www.wendangku.net/doc/7a17245801.html,） 关于调整预先披露时间的通知（中国证监会发行监管部2008年7月10日发行监管函[2008]142号） 关于做好上市公司2008年半年度报告披露工作的通知（上海证券交易所2008年6月30日）、关于做好上市公司2008年半年度报告工作的通知（深圳证券交易所2008年6月27日）、关于做好中小企业板上市公司2008年半年度报告工作的通知（深圳证券交易所2008年6月27日） 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（上海证券交易所2008年6月28日上证上字〔2008〕59号） 上市公司环保核查行业分类管理名录（环境保护部2008年6月24日环办函〔2008〕373号）证券公司风险控制指标管理办法（2006年7月5日中国证券监督管理委员会第185次主席办公会议审议通过，根据2008年6月24日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》修订） 关于调整证券公司净资本计算标准的规定（中国证监会2008年6月24日中国证券监管管理委员会公告[2008]29号） 关于证券公司风险资本准备计算标准的规定（中国证监会2008年6月24日中国证券监管管理委员会公告[2008]28号）

关于公司治理专项活动公告的通知（中国证监会2008年6月12日中国证券监督管理委员会公告[2008]27号） 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法（中国证监会2008年6月3日中国证券监督管理委员会令第54号） 上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第三号上市公司重大资产重组预案基本情况表（上海证券交易所上市公司部2008年5月29日） 企业内部控制基本规范（财政部、证监会、审计署、银监会、保监会2008年5月22日财会[2008]7号） 上市公司重大资产重组申报工作指引（中国证监会上市公司监管部2008年5月20日） 上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第一号信息披露业务办理流程（上海证券交易所上市公司部2008年5月20日） 上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第二号上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）（上海证券交易所上市公司部2008年5月20日） 《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法律适用意见第3号（中国证监会2008年5月19日中国证券监督管理委员会公告[2008]22号） 国家税务总局关于停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税政策问题的通知（国家税务总局2008年5月16日国税发〔2008〕52号） 深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引（深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2008年5月16日）

适用的法律法规、标准规范识别和获取管理制度示范文本

文件编号：RHD-QB-K5613 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 适用的法律法规、标准规范识别和获取管理制 度示范文本

适用的法律法规、标准规范识别和获取管理制度示范文本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条为建立获取环境、职业健康安全法律法规、标准规范及其他要求的渠道，及时识别和获取本企业活动、服务过程中所适用的职业健康安全法律法规、标准规范及其他要求并保持更新，根据《安全生产法》、公司《安健环管理办法》制定本制度。 第二条本制度适用于公司和厂站、项目。 第二章职责分工 第三条承担项目管理任务的各厂站、项目、各部门负责识别和获取环保、职业健康安全法律法规、

标准规范及其他要求。 第四条承担项目管理任务的厂站、项目、部门、项目部负责组织对本部人员进行适用法律法规、标准规范及其他要求的宣传和培训，提高全体人员的守法意识，规范行为。 第五条项目部及其他涉及相关方的管理部门负责将适用的安健环法律法规、标准规范及其他要求及时传达给相关方（工程承包商），传达方式包括纳入合同或制作成宣传资料及其他方式。 第三章法律法规、标准规范的获取 第六条获取的内容 (一) 法律：全国人大颁布的法律； (二) 法规：国务院和省级人大颁布的法规； (三) 规章：国务院各部、委、局和省级人民政府颁布的规章制度；

(四) 标准：国家、地方和行业颁布的标准； (五) 其他要求：各级政府有关规范性的文件，上级主管部门的要求，地方和行业有关的要求，非规范性文件和通知、技术标准规范等。 第七条获取渠道 (一) 各级人大、政府颁布的法律、法规、条例、办法及其他要求的获取渠道是全国人大公报、国务院公报、国务院各部、委、局及其他有关政府职能部门； (二) 国家和行业标准规范获取渠道是国务院各部、委或标准化组织等； (三) 上级主管部门的要求获取渠道是各上级主管部门； (四) 还可以通过咨询机构等部门联系； (五) 通过报刊、书店、互联网等渠道。

2017环境法律法规大全

NO 法律法规大全 1 中华人民共和国环境影响评价法(2016修正) 2 建设项目环境保护管理条例(1998) 3 建设项目环境影响评价分类管理名录(2015) 4 建设项目环境影响评价文件分级审批规定(2009) 5 环境影响评价公众参与暂行办法(2006) 6 建设项目竣工环境保护验收管理办法(2010修正) 7 国务院关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定(2015) 8 环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）(2009) 9 关于印发《建设项目竣工环境保护验收申请》的通知(2010) 10 建设项目环境影响后评价管理办法（试行）（2015） 11 关于拆迁活动是否纳入建设项目环境影响评价管理问题的复函(2010) 12 关于外商投资项目环境影响评价文件审批权限问题的复函(2011) 13 环境保护部关于环境保护主管部门不再进行建设项目试生产审批的公告(2016) 14 国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知(2016) 15 中华人民共和国水土保持法(2010) 16 中华人民共和国侵权责任法(2009) 17 中华人民共和国环境保护法(2014修订) 18 环境保护部关于《环境保护法》（2014修订）第六十一条适用有关问题的复函(2016) 19 污染源自动监控设施现场监督检查办法(2012) 20 国家先进污染防治示范技术名录（重金属污染防治技术领域）&国家鼓励发展的环境保护技术目录（重金属污染防治技术领域）(2010) 21 《环境保护图形标志》实施细则(1996) 22 关于企业环境信息公开的公告(2003) 23 关于实行强制性环境信息公开的企业范围有关问题的复函(2010) 24 环境信息公开办法（试行）(2007) 25 企业事业单位环境信息公开办法(2014) 26 建设项目环境影响评价信息公开机制方案（2015） 27 环境保护部办公厅关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知(2014) 28 关于加强实验室类污染环境监管的通知(2004) 29 企业突发环境事件风险评估指南(试行)(2014) 30 关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知(2012) 31 关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见(2013) 32 关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释(2013) 33 环境保护部关于下放部分建设项目环境影响评价文件审批权限的公告(2013) 34 关于提供环境保护综合名录（2015年版）的函 35 企业环境报告书编制导则(HJ617-2011) 36 危险化学品环境管理登记办法（试行） 37 关于发布《危险化学品生产使用环境管理登记申请表》等四项《危险化学品环境管理登记办法（试行）》配套文件的通知 38 关于印发《重点环境管理危险化学品及其特征化学污染物释放与转移报告表》和《重点环境管理危险化学品环境风险防控管理计划》的通知 39 排污费征收使用管理条例(2003)

法律法规识别评价控制程序

1 1.目的： 有效获取、更新国际、国家、地方现行产品、环保法律、法规条例及其他要求（以下简称有关法规标准），并进行识别、评价，以确保本公司体系和产品要求达到或超过有关法律、法规标准。 2.适用范围： 本程序对有关法规标准的获取、更新、识别、评价和实施作出了明确规定。 3.定义： 无 4.职责： 4.1 公司办为该程序的管理部门。负责定期（每半年一次）获取和更新产品、环境和职业健康安全有关法律、法规标准。 4.2 生产部和公司办按要求与环保部门等联系收集相关法律法规。 5.工作程序： 5.1由公司办负责收集相关的法律法规,生产部配合公司办完成法律法规的收集。 5.2相关的法律法规包括: 5.2.1 与公司相关的质量法律、法规和产品标准。 5.2.2 与公司相关的国家及地方环境法律、法规和其他要求包括： a 国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章； b 省环境保护法规、规章、标准； c 地区环境保护法规、规章、标准； d 执法（相关）部门的通知、公报等其他要求； 5.2.3与公司相关的国家及地方职业健康安全法律、法规和其他要求包括： a 国家职业健康安全法律、行政法规、规章； b 省职业健康安全法规； c 地区职业健康安全法规、规章； d 执法（相关）部门的通知、公报等其他要求； 5.2.4 公司产品的目的国、生产国、使用国的相关产品、环境、安全法律法规。 5.3 获取的方法和渠道

5.3.2 公司办每年与劳动局进行电话联系，获取新的国家职业健康安全的法律法规。 5.3.3 公司办通过图书馆、出版社以及网络等渠道，获取最近的文件法律法规。 5.3.4 公司所收集的法律法规统计在公司办登记汇总。 5.4 选择、确认、更新 5.4.1公司办负责组织各部门确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性和符合性，记录在《法律法规及其他要求清单》上，当上述文件更新或增加时，及时修正。 5.4.2公司办保存质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准及其他要求的原件,按《记录控制程序》进行管理。 5.5 法律法规的传达、学习 5.5.1公司办负责将相关法律、法规和要求传达给全体员工。可以对法律法规中的重要内容进行摘编，有针对性地分发到各相关部门。 5.5.2公司办负责组织全体员工学习相关法律、法规和要求、并遵照执行《人力资源控制程序》。 5.6合规性评价 公司办每年组织进行一次合规性评价，评价公司是否遵守了相关的法律法规5.7记录的管理 记录的管理依据《记录控制程序》进行。 6.相关文件 6.1 《记录控制程序》RL/ZKC-01-1-2017 7.相关记录 1）ZJ-43-01《法律、法规和其他要求清单》 2) ZJ-43-02《合规性评议价通知》 2

有关妇女的法律法规大全

法律 (2) 中华人民共和国妇女权益保障法 (2) 行政法规 (6) 女职工劳动保护规定 (6) 中共中央办公厅、国务院办公厅关于切实维护农村妇女土地承包权益的通知 (7) 司法解释 (8) 最高人民法院关于外流妇女重婚案件和外流妇女重婚后的离婚案件管辖问题的批复 (8) 最高人民法院研究室关于如何理解“审判的时候怀孕的妇女不适用死刑”问题的电话答复8 最高人民法院最高人民检察院关于执行《全国人民代表大会常务委员会关于严惩拐卖、绑架妇女、儿童的犯罪分子的决定》的若干问题的解答 (9) 最高人民法院关于对拐卖、绑架妇女（幼女）过程中又奸淫被害人的行为应当如何定罪问题的批复10 最高人民法院关于对怀孕妇女在羁押期间自然流产审判时是否可以适用死刑问题的批复10 最高人民法院关于审理拐卖妇女案件适用法律有关问题的解释 (11) 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》的通知 (11) 部门规章 (14) 劳动部工资局复女职工非婚生育时是否享受劳保待遇问题 (14) 公安部关于加强打击拐卖妇女儿童犯罪活动的协查工作的通知 (15) 国家劳动总局保险福利司关于女职工保胎休息和病假超过六个月后生育时的待遇问题给上海市劳动局的复函 (15) 国家劳动总局保险福利司关于享受半年产假的女职工当年是否还享受探亲待遇问题给河南省劳动厅的复函 (16) 劳动部关于女职工生育待遇若干问题的通知 (16) 公安部、司法部、民政部、全国妇联关于做好解救被拐卖妇女儿童工作的几点意见的通知16 劳动部关于《女职工劳动保护规定》问题解答 (17) 女职工禁忌劳动范围的规定 (18) 民政部关于解决外流妇女婚姻登记出证问题的通知 (19) 公安部转发山东省公安厅《关于在严厉打击拐卖妇女儿童犯罪活动中应当注意和掌握的几个问题的通知》的通知 (20) 人事部关于机关、事业单位女职工产假期间工资计发问题的通知 (21) 公安部关于打击拐卖妇女儿童犯罪适用法律和政策有关问题的意见 (22) 地方性法规 (25) 天津市保护妇女儿童合法权益的若干规定 (25) 天津市实施《中华人民共和国妇女权益保障法》办法 (26) 地方政府规章 (29) 天津市实施《女职工劳动保护规定》办法 (29) 法律 【法规标题】中华人民共和国妇女权益保障法(2005修正) 【本法变迁史】 中华人民共和国妇女权益保障法[19920403] 中华人民共和国妇女权益保障法

法律法规识别管理程序

修改码/发行版本：0/A 法律法规识别管理程序文件编码：XQDS／CX-2006 页码：1/2 ————————————————————————————————— 1目的 建立渠道，及时收集并识别适用于公司产品实现活动和服务中有关质量、职业健康、安全、环境的法律法规及其他应遵守的相关要求。 2适用范围 本程序适用于公司各部门有关法律法规文件的获取、识别与更新。 3 职责 3.1规划计划处作为公司法律事务的管理机构，是主管法律法规的部门，其职责如下： 3.1.1组织涉及质量、环境、职业健康、安全的法律法规动态信息的收集、分析、整理和发布。 3.1.2 根据有关规定和授权，进行执法监督，会同有关部门处理涉及质量、环境、职业健康安全的法律 问题。 3.2质量安全环保处 从相关渠道获取国家、地方有关的法律、法规和其他要求。当变更引起重要危险因素和环境因素、目标指标、风险控制措施变化时，必须组织进行调整。并上报规划计划处,以便同时更新. 3.3各部门 3.3.1 负责收集、整理与本部门业务有关的涉及质量、环境、职业健康安全的法律法规（包括地方性法 律法规），并以书面形式确认适用的相关条款，及时向规划计划处反馈信息。 3.3.2 执行公司发布的法律法规清单。 3.4各地方管理处职责： 3.3.1 负责收集、整理与其有关的涉及质量、环境、职业健康安全的法律法规（包括地方性法律法规）， 并以书面形式确认适用的相关条款，及时向规划计划处反馈信息。 3.3.2执行公司发布的法律法规清单。 4 管理程序 4.1内容范围 4.1.1 中国政府签署的有关质量、环境、职业健康安全方面的国际公约。 4.1.2 国家发布的有关产品质量方面的法律法规。 4.1.3国家发布的有关环境保护方面的法律法规。 4.1.4国家发布的有关职业健康安全方面的法律法规。 4.2 获取渠道 4.2.1 上级主管部门，包括中国石油天然气股份有限公司和行业协会等 4.2.2 广播、电视和 Internet网等 4.2.3 书刊杂志，包括图书馆、报刊、法律法规等出版物等。 4.2.4 国家相关部委，包括国家和地方环保、安全和质量、技术监督部门。 4.3 适用性识别 4.3.1相关部门按照各自的联络渠道获取有关的法律法规信息，汇总到规划计划处。 4.3.2 规划计划处组织相关部门以书面评审形式共同识别获取的法律法规的适用性，并编制《适用法律 法规清单》。 4.4 传达 4.4.1 内部传达：规划计划处依据管理权限，向公司有关部门和所属各单位发放《适用法律法规清单》，—————————————————————————————————中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司- 批准- 实施

法律法规识别工作

文件名称 法律法规识别鉴定运作程序文件编号：版次： 发行部门： 总务部 页数： 1、评审目的 依照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、《企业安全生产标准化基本规范》相关要素，结合所识别、适用的法律法规及其他相关要求，对公司的全部人员、活动、设备、设施的守法情况进行评审，并为年度管理评审提供依据。 2、评价区域及范围 区域：公司所有职能部门； 范围：识别评价适用的安全生产法律法规和其它要求及安全生产通知和意见； 3、评价内容 1）法律法规要求的证据，如监测报告、验收意见; 2）体现在危化品标准化体系文件中的资料是否符合法律法规要求。 3）现场执行的情况。 4、符合性判定情况 结合危化品标准化（AQ3013）10个一级要素、53个二级要素、《企业安全生产标准化基本规范》管理体系相关要素要求，共识别102项相关法律法规或标准；并根据《法律、法规标准及其它要求管理制度》的要求，及时更新法规、标准《危险化学品安全管理条例》《危险化学品管理办法》二项。本次合规性评价主要就劳动保护、安全生产、危险化学品管理（包括应急管理）、消防防火防爆、职业安全卫生、特种设备与特种作业、电气安全与防雷、工伤保险等方面，根据条款进行符合性判定，其评价结果的具体情况如下：1）安全生产（事故调查处理） 遵守和执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、186号文等及相关要求，保证各项安全生产投入、建立以安全生产责任制为核心的职业卫生、三同时、劳动保护等各类管理制度，并严格做好安全全过程控制，提供符合国家标准的劳动保护用品和设施，同时加强安全教育，遵守和执行《生产经营单位安全培训规定》对公司主要负责人、安全生产管理人员均进行了相应的安全培训，做到了持证上岗；对其他从业人员通过三级及日常的安全教育培训，不断强化安全意识、知识和操作技能，公司的各操作指导书也包含了各岗位的安全培训内容且均对上岗人员进行了相应的操作指导书培训；交通安全，依据《道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》对机动车申请了车牌，进行了年检。驾驶员驾照随身携带，公司建立了交通安全管理制度，维护机动车安全。在事故管理方面，遵守和执行《生产安全事故报告和调查处理条例》、《工伤认定办法》等相关法律法规的要求：对于事故的调查处理程序也符合相关法律法规要求。

(法律法规)法律名目大全

经济法及相关法律法规大全 1．总类 中华人民共和国中小企业促进法 (1) (2002．6．29公布)（法律法规）法律名目大全。（法律法规）法律名目大全。 中华人民共和国反垄断法 (4) (2007．8．30公布) 中华人民共和国企业国有资产法 (10) (2008．10．28公布) 全国人民代表大会常务委员会关于批准《广东省经济特区条例》的决议 (17) <1980．8．26 公布) 附：广东省经济特区条例 (17) 2．财政 (1)财政、财务 中华人民共和国预算法…………………………………………………………………………(20)（法律法规）法律名目大全。（法律法规）法律名目大全。 (1994．3．22公布) 中华人民共和国预算法实施条例 (26) (1995．11．22公布) 中华人民共和国政府采购法 (32) (2002．6．29公布) (2)会计 中华人民共和国会计法 (40) (1985．1．21公布l993．12．29修正l999．10．31修订) 企业财务会计报告条例 (46) (2000．6．21公布)（法律法规）法律名目大全。（法律法规）法律名目大全。中华人民共和国注册会计师法 (50) (1993．10．31公布) 3．税务 (1)所得税

法 (55) (1980．9．10公布l993．10．31第一次修正1999．8．30第二次修正2005．10．27第三 次修正2007．6．29第四次修正2007．12．29第五次修正) 中华人民共和国个人所得税法实施条例 (58) (1994．1．28公布2005．12．19第一次修订2008．2．18第二次修订) 中华人民共和国企业所得税法………………………………………………………………(62)（法律法规）法律名目大全。（法律法规）法律名目大全。 (2007．3．16公布) 中华人民共和国企业所得税法实施条例 (67) (2007．12．6公布) (2)流转税 全国人民代表大会常务委员会关于外商投资企业和外国企业适用增值税、消费税、营业税 等税收暂行条例的决定 (79) (1993．12．29公布) 中华人民共和国增值税暂行条例 (80) (1993．12．13公布2008．11．10修订) 中华人民共和国消费税暂行条例………………………………………………………………(82)（法律法规）法律名目大全。（法律法规）法律名目大全。 (1993．12．13公布2008．11．10修订) 中华人民共和国营业税暂行条例 (84) (1993．12．13公布2008．11．10修订) (3)财产税 中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例 (86) (1988．9．27公布2006．12．31第一次修订2011．1．8第二次修订) 中华人民共和国房产税暂行条例 (87) (1986．9．15公布2011．1．8修订) 中华人民共和国土地增值税暂行条例 (87) (1993．12．13公布2011．1．8修订)

2018最新环境法律法规清单 (1)

NO 最近环境法律法规大全 1 中华人民共和国环境影响评价法(2016修正) 2 建设项目环境保护管理条例(1998) 3 建设项目环境影响评价分类管理名录(2015) 4 建设项目环境影响评价文件分级审批规定(2009) 5 环境影响评价公众参与暂行办法(2006) 6 建设项目竣工环境保护验收管理办法(2010修正) 7 国务院关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定(2015) 8 环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）(2009) 9 关于印发《建设项目竣工环境保护验收申请》的通知(2010) 10 建设项目环境影响后评价管理办法（试行）（2015） 11 关于拆迁活动是否纳入建设项目环境影响评价管理问题的复函(2010) 12 关于外商投资项目环境影响评价文件审批权限问题的复函(2011) 13 环境保护部关于环境保护主管部门不再进行建设项目试生产审批的公告(2016) 14 国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知(2016) 15 中华人民共和国水土保持法(2010) 16 中华人民共和国侵权责任法(2009) 17 中华人民共和国环境保护法(2014修订) 18 环境保护部关于《环境保护法》（2014修订）第六十一条适用有关问题的复函(2016) 19 污染源自动监控设施现场监督检查办法(2012) 20 国家先进污染防治示范技术名录（重金属污染防治技术领域）&国家鼓励发展的环境保护技术目录（重金属污染防治技术领域）(2010) 21 《环境保护图形标志》实施细则(1996) 22 关于企业环境信息公开的公告(2003) 23 关于实行强制性环境信息公开的企业范围有关问题的复函(2010)

2009年新交通法规处罚标准

第一条为了维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率，制定本法。 第二条中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守本法。 第三条道路交通安全工作，应当遵循依法管理、方便群众的原则，保障道路交通有序、安全、畅通。 第四条各级人民政府应当保障道路交通安全管理工作与经济建设和社会发展相适应。 县级以上地方各级人民政府应当适应道路交通发展的需要，依据道路交通安全法律、法规和国家有关政策，制定道路交通安全管理规划，并组织实施。 第五条国务院公安部门负责全国道路交通安全管理工作。县级以上地方各级人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作。 县级以上各级人民政府交通、建设管理部门依据各自职责，负责有关的道路交通工作。 第六条各级人民政府应当经常进行道路交通安全教育，提高公民的道路交通安全意识。 公安机关交通管理部门及其交通警察执行职务时，应当加强道路交通安全法律、法规的宣传，并模范遵守道路交通安全法律、法规。 机关、部队、企业事业单位、社会团体以及其他组织，应当对本

单位的人员进行道路交通安全教育。 教育行政部门、学校应当将道路交通安全教育纳入法制教育的内容。 新闻、出版、广播、电视等有关单位，有进行道路交通安全教育的义务。 第七条对道路交通安全管理工作，应当加强科学研究，推广、使用先进的管理方法、技术、设备。 第二章车辆和驾驶人 第一节机动车、非机动车 第八条国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。 第九条申请机动车登记，应当提交以下证明、凭证： (一)机动车所有人的身份证明; (二)机动车来历证明; (三)机动车整车出厂合格证明或者进口机动车进口凭证; (四)车辆购置税的完税证明或者免税凭证; (五)法律、行政法规规定应当在机动车登记时提交的其他证明、凭证。 公安机关交通管理部门应当自受理申请之日起五个工作日内完成机动车登记审查工作，对符合前款规定条件的，应当发放机动车登记证书、号牌和行驶证;对不符合前款规定条件的，应当向申请人说

法律常识大全

法律常识大全 第一节 法理学 一、法的概念、特征和本质 1.法的定义 法是由国家制定、认可并依靠国家强制力保证实施的，以权利好义务为调整机制，以人的行为及行为 关系为调整对象，反映由特定物质生活条件所决定的统治阶级意志，以确认、保护和发展统治阶级所期望 的社会关系和价值目标为目的的行为规范体系。 2.法的特征 (1)调整行为关系的规范。(2)由国家专门机关制定、认可和解释，并具有普遍约束力的社会规范。(3)以权利义务双向规定为调整机制。(4)依靠国家强制力保证实施。 3.法的本质 法是统治阶级意志的表现。法体现的是整个统治阶级的意志，而不是统治阶级中个别人或少数人的意志，同时也不是统治阶级每个成员个人意志简单的相加。 二、法的渊源 法的渊源，也被称为法的形式，是指由一定的有权国家机关制定的各种规范性法律文件的表现形式。 当代中国法的渊源主要有：宪法、法律、行政法规、一般地方性法规、自治法规、部门规章、地方政府规章等。 (一)法的渊源 1.宪法 作为法的形式，宪法是国家最高权力机关经由特殊程序制定和修改的，综合性地规定国家、社会和公民生活的根本问题，具有最高法的效力的一种法。宪法规定国家的根本和根本任务，具有最高的法律地位和法律效力，一切法律、法规都不得与宪法相抵触。宪法

的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。 2.法律 法律是由全国人大和全国人大常委会制定、修改、补充、废止的。根据《立法法》第7条规定：“全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权。全国人 民代表大会制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律。全国人民代表大会常务委员会制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律;在全国人民 代表大会闭会期间，对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改，但是不得同该法律的基本原则相抵触。” 3.行政法规 行政法规是由国务院制定的规范性法律文件，是国家行政机关体系中最高的规范性文件。 4.地方性法规 地方性法规，是指法定的地方国家权力机关依照法定的权限，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，制定和颁布的在本行政区域范围内实施的规范性文件。 5.自治法规 自治法规是民族区域自治地方，即自治区、自治州、自治县人大制定的与民族区域自治有关的规范性法律文件，包括自治条例和单行条例。自治条例和单行条例可以依照当地民族的特点，对法律和行政法规的规定作出变通规定，但不得违背法律或者行政法规的基本原则，不得对宪法和民族区域自治法的规定以及其他有关法律、行政法规专门就民族自治地方所作的规定作出变通规定。 6.规章 规章通常称行政规章，是国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件或某一类人的一般性规定，是抽象行政行为的一种。规章包括部门规章和地方人民政府规章。 (二)规范性法律文件的效力等级 上述各种法的渊源都具有法的效力，但它们的效力等级又是有差别的。 1.宪法具有最高的法律效力，一切法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章都不得同宪法相抵触。