汇丰大厦主体工程劳务施工合同

“汇丰大厦主体工程”建筑劳务施工合同书

陕西金轩建筑公司府谷分公司

二00九年二月

一、合同协议书

发包人：陕西金轩建筑公司府谷分公司（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：汇丰大厦工程。

建设地点：府谷县高石崖。

建设规模： 5000M2。

建筑结构：框架结构。

建筑层数：地下一层，地上十三层。

2、工程承包范围：

从桩基以上砼垫层开始到主体工程全部完成的劳务施工。包括主体维修及验收通过，屋面女儿墙、砌体构造柱、卫生间填充墙底部砼梁和所有地沟在内。

3、合同工期

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

合同工期：总日历天数天：天。

4、质量标准

工程质量标准：合格

5、合同价款

金额（大写）：元（人民币）

￥：元

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

(1)、本合同协议书

(2)、本合同专用条款

(3)、本合同通用条款

（4）标准、规范及有关技术文件

(5)、图纸

6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

10.1合同订立时间：年月日

10.2合同订立地点：陕西金轩建筑公司府谷分公司。

10.3本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

二、通用条款

/

三、专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）本合同通用条款；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）图纸；（6）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外,不再使用其它语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：执行“通用条款”。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行国家、行业、地方标准、规范。

3、图纸

发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订施工合同后5日内，提供1套图纸。

二、双方一般权利和义务

1、发包人派驻的现场管理人员

汇丰大厦工程项目部的管理人员。（见项目部管理人员花名册）

2、发包人工作

2.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：已接入。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工现场外主干道已开通施工现场内的道路由承包人自行修筑。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：已完善。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已完成。（6）水准点与座标控制点交验要求：甲方、监理、发包人、承包人联合办理。（7）双方约定发包人应做的其他工作：无。

2.2发包人委托承包人办理的工作：双方协商解决。

3、承包人工作

承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供已完工程的工程量报告和下月计划。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包单位承担施工阶段安全责任。

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责并承担相应费用。（4）施工场地清洁卫生的要求：达到市级文明工地，并满足《榆林市建设工程施工现场防治扬尘污染管理暂行规定》的要求；

（5）双方约定承包人应做的其他工作：双方协商解决。

5、承包人的具体工作内容

（1）所有进场材料的卸车由乙方负责。主体工程施工所需的各类机械设备的就位安装、运行、保养维护和拆卸归库由乙方负责。

（2）现场施工用电二级配电箱以下临时用电由乙方负责。

（3）施工现场日常卫生清理和迎接检查验收时的卫生清理工作由乙方负责。（4）钢筋棚、木工棚、搅拌机棚及水泥库房的搭设工作归乙方。

（5）除装载机外的所有机械设备的操作人员乙方自理。

（6）工序的具体工作

钢筋工程：

①工程图纸及变更的所有钢筋工程。

②出具钢筋计划，钢筋料单，钢筋包括除锈、调直、切断、焊接成型、绑扎、垫块制做等操作，运输、装卸、安装以及钢筋检查及全部操作过程。

③铁件安装埋设，焊接固定。

模板工程：

①所有模板及配件的计划、放线、抄平。

②木模制作、钢模组装，以及模板支撑、卡具、扣件的运输，保管安装、检查、刷隔离剂、嵌缝、浇砼看护，模板拆除、堆放、码垛，场内外运输钢模，清理刷油等全部操作过程。

砼工程：

包括铺设临时运输通道，砂石筛选，配料搅拌，后台清理，半成品运输，

砼浇灌、震捣、抹面压光、浇水养护、保温、防爆晒及砼输送泵的安拆配合，管道安拆、清洗、支架、堵泵堵管的清理输通等全部操作过程。

三、施工组织设计和工期

1、施工方案和进度计划

承包人提供施工施工方案和进度计划的时间：开工前7日内。

2、工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：双方约定的工期无特殊原因不予顺延。如无故拖延工期应承担相应的违约责任。

四、质量与验收

（1）工程质量

1、该工程依据图纸设计，设计变更和国家规范标准。单项工程施工按照安全技术交底要求进行施工。经验收合格后，移交下道工序。若因承包方造成的质量事故由承包方承担全部责任，并由承包方进行处理（所需返工人工费和材料费用由承包方承担）。

2、切实按照施工组织设计要求的工艺做法、顺序过程施工，不得偷工减料、浪费材料，不得随意改动图纸，验收结果应符合评定标准。

3、允许偏差规定：

（一）钢筋工程：

①现浇板的钢筋长度、宽度：±10mm

②梁、板、箍筋、构造筋间距：±20mm

③梁、柱、纵筋的宽度、高度：±5mm，长度：±10mm

④受力钢筋的间距：±10mm，排距：±5mm

⑤钢筋弯起点位移：20mm

⑥受力钢筋保护层：基础：±10mm

梁柱：±5mm

墙板：±5mm

注：保护层做砂浆垫块。

（二）模板工程：

①轴线位移：3mm

②标高：±3mm

③截面尺寸：（基础：±8mm，柱、墙、梁：+3mm，-4mm）

④垂直度：2mm

⑤相邻两板表面高低差：2mm

⑥表面平整度：2mm

⑦预留洞中心线位移，截面内部尺寸： 8mm

注：顶棚及梁、柱地面、墙面为清水砼。

（三）砼工程：

①轴线位移：基础：10mm

墙柱梁：8mm

②标高：±5mm

③截面尺寸：基础：+10mm，-8mm

柱、梁：+3mm，-5mm

④梁、柱垂直度：3mm

⑤表面平整度：3mm

（2）隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位竣工验收：执行地方建设行政主管部门有关规定或监理工程师的指令。

五、安全施工

施工现场的安全责任全部由施工单位承担。发包单位不承担责任。

六、合同价款与支付

1、合同价款及调整

1、本合同价款为：合同范围内所有内容的固定单价合同，每平方米元，除不可抗力以外的一切风险已经包括在合同价款中。

2、双方约定合同价款的其他调整因素：设计变更、现场签证在施工过程中由监理单位、发包方和乙方共同计量确认。

2、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额：无。

3、工程量确认

承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：按照约定提供。

4、工程款（进度款）支付的方式和时间：

工程款支付方式为：

①第一次付款：主体二层封顶后支付总工程款的20%。

②第二次付款：主体九层封顶后支付总工程款的30%。

③第三次付款：主体工程完成后支付总工程款的30%。

④第四次付款：主体工程验收通过后二个月内结算付清。

七、材料、设备供应

1、发包人供应的材料：

（1）发包人应按照承包人提供的材料计划在7天内将工程材料送到工地，地方材料3天内送到工地。

（2）除钢材、水泥、砂石、模板、钢管、扣件、卡具外其余辅材均属乙方的承包范围内。

2、发包人供应的设备：

除主体工程施工所需的大型机械设备（塔吊、搅拌机、地泵、钢筋弯曲机、调直机、切断机、对焊机、切割机）外，其他中小型机械设备均在承包方的承包范围内。

3、承包人采购材料设备：

凡承包人自行采购的材料由承包人自己负责。

八、工程变更

凡涉及到的工程变更经建设单位、监理单位、发包方确认后，由项目部下发工程变更通知单，承包方依据项目部下发的变更通知单进行施工和结算。

九、竣工验收与结算

1、竣工验收

1、承包人应提前10天向项目部提出竣工验收申请。

2、承包人提出竣工验收申请后，经发包人审核，在符合验收条件的基础上积极组织工程验收。

2、竣工结算

在工程验收合格的条件下，在30日内完成工程竣工结算。

十、违约、索赔和争议

1、违约

1、本合同中关于发包违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约承担的违约责任：执行“通用条款”。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行“通用条款”。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行“通用条款”。

双方约定的发包人其他违约责任：无。

2、本合同关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：每逾期一日应按合同标准向发包人支付违约金；

施工中连续一个月未能按经发包人批准的总进度计划完成的，且不能采取令发包人信服的赶工补救措施，发包人有权解除合同，因此造成发包人的损失，由承包人赔偿。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：在施工过程中，若存在重大质量隐患或发生重大质量事故，且在限期内未采取有效措施进行补救的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

双方约定的承包人其他违约责任：若存在重大安全隐患及出现重大安全事故，且在限期内未采取有效措施进行整改的，发包人有权解除合同，由此产生的损失由承包人赔偿。

因安全文明施工方面存在问题被建设行政主管部门进行通报批评，给发包人造成负面影响及损失的，发包人有权向承包人索赔。

2、争议

1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请建设行政主管部门调解。

（2）调解不成的按下列二种方式解决：

第一种：提交榆林市仲裁委员会仲裁；

第二种：依法向榆林市中级人民法院起诉。

十一、其他

1、不可抗力

双方关于不可抗力的约定：执行“通用条款”。

2、保险

本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：执行“通用条款”。

（2）承包人投保内容：执行榆林地区有关规定。

十二、合同份数

双方约定合同份数共4份，甲方3份、乙方1份。

补充条款：

1、每逾期一日应向发包人支付违约金20000元。

2、每月每出现一次一般性安全事故罚款10000元，每月出现一次重大安全事故

罚款50000元。

3、施工过程中坚持文明施工，服从建设单位、监理单位、发包方现场管理人员

的管理。如出现不服从管理的现象每人每次罚款5000元。

4、施工过程中工人内部出现打架、斗殴现象每次罚款5000元。

5、出现工程质量问题除返工维修到合格外，应按照项目部的处罚条款进行处罚。

6、承包方进入施工现场的管理人员及工人，须造册登记，不得随便更换，确因

特殊原因更换时，必须征得发包方的同意，因此所发生的一切责任由承包方承担。

7、工地发生主体工程和文明施工以外的零星用工，按90 元/工日进行结算。

8、对有无意损坏工器具，严重浪费材料，除按原价赔偿外，并作经济处罚。

9、中途乙方不得以加价或某种原因故意停工或其它原因造成甲方损失，否则，

甲方有权提出赔偿，损失在人工费内扣除，有权终止合同，更换承包方，双方争议大时，上报国家有关法律部门依据判决。

10、乙方对招聘来工地的人员生产、生活、劳务、安全教育、工资劳保待遇，全

部由签约本人以受益人的身份全面负责

11、项目部关于工程施工质量处罚条例另附表。

主体结构劳务合同

中太建设华润项目 劳务分包合同 编号： 总包方（甲方）： 分包方（乙方）： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、本分包合同由以下文件组成： 无 二、劳务分包工作工程概况 工程名称：华润项目住宅一期及地库 工程地点：市太康路和铭功路交叉地段 工程概况：见建施与结施说明 三、劳务分包围 1．正负零以下和正负零以上基础、主体结构分包，含清土、抽水、排水沟、集水井、砌砖胎模、配合桩头处理、钢筋、模板、砼、电焊、后浇带打凿清理等结构工程甲方土建图纸施工部分（自清土开始至主体结构全部工作完成）。

其中（包括但不限于）： 钢筋工程：钢筋车间的平整、地面硬化（回填石粉石子夯实等），钢筋车间的搭拆（包含刷外框架钢管油漆；按我公司标化图册标准执行）；机械定位；参与原料及半成品点数；钢筋调直或冷拉、除锈、选料、切断、放样、弯曲等的制作；钢筋绑扎、焊接，人工垂直、水平运输钢筋。钢筋顶撑（马凳）的制作及安装；套筒安装；配合测量员放主控制线、轴线、标高（其余引线等由劳务负责）；搭拆自用架子；清理模板杂物，场取运半成品钢筋，按设计要求绑扎成型放入模，其它所有涉及钢筋的零星工程及预留插筋的制作及安装。负责制作安放砼垫块，捣砼时看护钢筋，负责竖向用钢筋的调运，清理每次绑扎后多余的钢筋，并运至指定地点堆放整齐，以及可能存在的材料二次移位和转运工作。配合取样、送检。钢筋原材料的卸车。钢筋损耗按翻样单的1.5%控制。 模板工程：木工车间的平整、地面硬化（回填石粉石子夯实等）；圆盘台锯、平刨机、压刨机、套丝机等机械的定位；木工车间架子搭设、棚顶搭设、加固（包含刷外框架钢管油漆；按项目部要求的标化图册标准执行）；配合测量员放主控制线、轴线、标高（其余引线等由劳务负责）。施工前的准备工作，刨木方、制作砼及钢筋撑条，场取材，模板制作及安装；木材的刨平刨直，搭拆支模钢管架（含超高架）和相关防护；补模板洞缝，刷隔离剂；预埋铁件、钢板止水带、橡胶止水带、对拉螺杆加工及安装；模板、木方等材料的场运输，楼层垂直及水平人力运输；安装完模板后的清扫木模杂质，浇捣砼时看护木模及修整加固。拆除钢管架、模板、垫楞、铁丝、螺栓，并将拆除的材料起钉并分类堆放整齐。拆除最后一层楼面模板、木方要把铁钉起净、钢管上的扣件拆完、吊运到地面指定的地点堆放整齐，其所使用的钢管保养调直及扣件清洗，电梯井架的相关防护。对

建筑工程施工劳务分包合同

劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月

建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返

工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步

冲孔桩劳务合同协议书

冲孔桩劳务合同协议书 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-

机械冲孔桩桩基劳务承包协议 甲方： 乙方： 工程名称： 施工地点： 甲方承接的工程，乙方以自己的专业技术承包该工程的基础冲孔桩施工劳务，为了明确双方权利及义务，经双方平等协商，达成以下协议：第一条：承包内容：本工程设计图所示机械冲孔桩的劳务及机械（包含机械进出场、设备安装、成孔、协助放钢筋笼、孔桩砼浇筑）。 第二条：技术要求：桩径1.0米、1.2米，桩孔深度、桩数满足设计要求。 第三条：质量标准： 1、工程质量必须达到国家规定的“合格标准”。 2、乙方在施工过程中必须严格按照国家质量规范、设计图纸施工；工程质量以业主、设计、监理和建设工程监督站验收为准；达不到合格标准不予以验收，直至达到合格为准，若造成一切损失，均由乙方负责及赔偿。 第四条：工程费用及结算方法 1、工程计量方式 （1）、以现场的回填地平面至桩底的深度计算工程量； （2）、每根桩工程量以总包单位收方为准。 2、工程单价 1、孔直径为：1米以下（含1米），单价：（元/米）。

2、孔直径为：1.2米，单价：（元/米）。 包干费用包括：成孔设备费、人工费、设备安拆费、机具进出场及上下车费。不包括:成孔的水、电费、税收、泥浆的清运及其他技术措施费、现场的移机费。 3、付款方式 乙方设备进入施工场地，安装调试完成后甲方按每台钻机给乙方预付开办费壹万元，桩施工完成后一次性结算，扣除预付费用，付到所完成产值的80%，余款在基础竣工验收完后，一月内一支性全部付清。 第五条：工期及进度 工期：合同范围内工程，乙方人员进场作业之日起至承包工程全部竣工，工期为天，因不可抗拒的自然因素和非乙方原因，则工期顺延。 第六条：甲方责任 1、负责现场“三通一平”水、电、路及场地平整等。提供施工所需水、电、并把施工所需电线接至施工现场100米内使用，并保证施工期间的用水、用电需要，在乙方开工前负责道路畅通、场地平整、作好现场协调工作。提供乙方施工人员的住宿场所。 2、黄泥、片石、排浆由甲方送到施工场地，负责水电费、黄泥、片石、排浆费。 3、测量放出桩的中心点，并负责对桩位进行复核、校验和控制并向乙方提供有关钻孔资料（地质、水文、平面位置图等）进行技术交底，甲方派专人监督施工，如发现问题及时指导并纠正。如因甲方指导或变更所引起的

建设工程施工劳务内部承包合同(班组劳务合同)

建设工程施工劳务内部承包合同 发包方（甲方）：四川****集团有限公司 承包方（乙方）： 甲方已与***建筑安装有限公司就阳城·心灵家园项目建筑安装工程A标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。 经双方依法平等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚实信用原则予以履行。 第一节工程概况及目标 1.1工程名称：阳城·心灵家园项目A标段建设工程#楼。 1.2建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共m2 。 1.3建筑层数： 1.4工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 1.5安全、文明施工目标：安全文明工地 1.6进度目标：开工日期：年月日；±0.00以下工程竣工日期：年月日；全部主体结构封顶，年月日；全部装修完成并验收合格，年月日；年月日，总日历工作天数为：380天。 第二节承包内容、范围及劳务承包方式 2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理 2.2乙方工作范围中不包括以下内容： （1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。 （2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。 （3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。 （4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。

（5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内）。 （6）门窗安装工程。 2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+辅助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含安全防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不可预见费，按照《2009年建筑工程建筑面积计算规范》及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。 第三节合同价款 3.1 合同单价按建筑面积：RMB 元/㎡（详见《阳城心灵家园（A标段）劳务等承包费报价及组成表》），合同总价约为￥元，（含出据0.8%的农民工工资的发票费用）。 大写： 零星签证用工技工单价：120元/工日；零星签证用工普工单价：80元/工日。 3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用： 3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。 3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内） 3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、辅助工资等。 3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等； 3.2.5 乙方在施工生产过程中，使用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。 3.2.6 完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等； 3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等； 3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。 3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。 3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等； 3.2.11 为保证施工现场达到成都市安全文明工地要求，而需由乙方支出的现场文明施

主体结构劳务施工合同书

工程主体结构劳务施工合同书

主体结构劳务施工合同 发包单位（甲方）：（以下简称甲方）承包单位（乙方）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。就 工程结构主体劳务施工事宜协商一致，订立本协议。 一、工程名称：（以下简称本工程） 二、工程地点： 三、结构形式：建筑规模： 总建筑面积：平方米 四、承包范围及内容： 本工程主体结构的模板工程、钢筋制作安装、砼浇筑、外架搭设及拆除。砂石垫层及其以上结构主体工程中的钢筋、模板、砼、构造柱钢筋绑扎、二次结构钢筋制作、外架的施工，以及主体施工用的木工棚和钢筋棚的搭设、塔吊基础电梯基础施工、临舍地面施工、“四口”防护和现场内道路硬化、围墙、现场文明氛围布设的施工内容，不包括土方，回填土乙方配合人工。具体分项内容如下： 1、钢筋工程： 主体结构全部钢筋的提料、制作、水平、垂直连接。另外包括： （1）、钢筋制作设备的就位、操作、保养、工作台制作安装和布置。

（2）、主材场内倒运、归堆码垛、调直整理、原材料标识。 （3）、钢筋翻样并接受甲方检查、校对，按甲方主管人员的配料审批单加工制作并验收。逐日向甲方报送日配料统计报表。做好半成品、成品分类归堆标识工作。 （4）、原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输。并按文明工地的要求堆放整齐。钢筋加工场地及工作面应保持工完场清和做好随干随清。 （5）、钢筋闪光对焊、电渣压力焊、钢筋短料接长对焊，钢筋机械连接（不含套筒，套筒由甲方提供）钢筋安装绑扎，试件取样、钢材除锈（不含旧钢材）、余料回收加工再利用，废料归堆交接。 （6）、设计洞口和施工预留洞的钢筋切割，洞口加筋处的制、绑、焊。（7）、钢筋分项中的所有附件（马蹬筋、梯子筋、剪力墙加固筋）的制作、工作面的成品保护、钢筋保护、浇注砼时钢筋保护用工。 （8）、乙方应做好各工序中的自检、互检、交接检。合格后及时向甲方报送自检记录、参与甲方的质量检查及隐蔽工程的验收。 （9）、为保证钢筋不移位等采取的质量保证用工。 （10）、二次结构构造柱钢筋由乙方绑扎，其余圈梁、过梁、砌体拉结筋由乙方只负责加工不负责绑扎。 （11）、钢材需求计划必须提前15天上报，主体封顶时现场不能剩余整件钢筋（每个规格重量不能超过3t）,超出部分原价以工程款方式抵给乙方。2、模板工程： 提供模板搭设方案、现浇构件、木模板制作安装、拆除、钢模板的安装

建筑工程施工劳务合同(完整版本)

建筑工程施工劳务分包合同 承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方）： 为明确甲乙双方的权利义务，保证工程的顺利施工及双方的合法权益，经双方协商达成一致，特签订本施工合同，以便共同遵守。 第一条劳务单位资质情况与工程概况 1.营业执照注册号：； 2.资质证书号码：； 3.发证机关：； 4.资质专业及等级：； 5.复审时间及有效期：； 6.工程名 7.工程地 点：； 8.工程内 容：； 9.劳务作业范围：； 乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程施工要求提供劳务，负责相应的劳务管理。 第二条合同文件的组成与解释顺序 合同文件由下列各项组成，并依序解释。 1.补充协议； 2.本合同；

3.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4.中标通知书、投标书和招标文件； 第三条合同文件适用标准和法律 1.适用法律、法规：中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规； 2.适用标准及规范： (1)现行的国家及工程当地有关标准、规范； (2)其他标准及规范； 3. 总承包合同约定的标准及规 范。 第四条施工前期工作 1.施工图纸： 甲方正式开工前，负责向乙方提供满足施工需要图纸的套，并组织施工单位技术交底。 2.办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间： 施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续由甲方负责与业主联系办理。爆破许可、用火限制区域的动火许可、夜间施工及其它施工必须的手续等由乙方提前向甲方报告并协助甲方办理，费用由甲方统一交纳后，应由乙方承担的费用在拨付乙方劳务费时扣除； 3.提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任： 提供位置及交验要求由甲方与业主商定；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护； 4.完成生产、生活、临时设施的责任和费用以及完成时间和要求：由分包单位自行确定； 5.合同签订后，乙方施工设备和人员必须要在日内进入施工现场，乙方

水泥搅拌桩施工劳务合同

水泥搅拌桩施工劳务合同 承包方：（简称：甲方） 分包方：（简称：乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就水泥搅拌桩分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 第1条工程概况 1.1 分包工程名称： 1.2 分包工程地点： 第2条分包工程承包范围 2.1 分包工程承包范围为：段水泥搅拌桩工程。 2.2 分包工程内容：水泥搅拌桩劳务分包工程。 第3条合同工期 3.1本工程施工工期为6个月（实际开工期以第一根桩开始施工为准，雨天顺延）。 第4条工程质量标准 4.1 工程质量要求：合格。 4.2 本合同段工程无质量事故。 第5条分包合同价款 5.1 合同价款：米×元/米= 元。 5.2 合同单价：元/米。 5.3 合同单价为机械、人工劳务综合单价，单价中均已包括了乙方为实施和完成本工程所需要的人工劳务费、机械费、机械设备进退场费等费用。 5.4 本合同工程数量如发生施工图设计变更的，应以设计变更增加后总工程数量结合合同单价确定结算总价。 第6条指令和决定 6.1 就乙方承包工程范围内的有关工作，在工程实施过程中甲方可以根据业主、监理、设计及质量监督部门和合同要求下达书面指令，乙方必须执行。 6.2就乙方承包工程范围内的所有工作，乙方应执行经甲方确认和转发的业主或监理工程师发出的所有指令和决定。

第7条甲方工作 7.1 负责工程控制测量、基准点交付使用、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.2 及时提供图纸、工程地质及地下管线等有关资料（变更原因影响的除外）；负责按合同约定及时供应工程所需材料，保证施工需要。 7.3 负责对乙方工程施工进度、工程质量、安全生产等进行全过程监督、检查。 7.4 负责组织重大技术方案的确定，并报监理和业主进行审核。 7.5 有权根据乙方履行合同情况，作出相关的工作指令。 7.6 按本合同约定办理验工计价手续，及时支付施工费用。 7.7 有权监督农民工工资发放帐目，并督促乙方及时发放农民工工资。 第8条乙方工作 8.1 未经甲方允许，不得以甲方名义擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度，执行甲方项目管理规定。 8.2 乙方要按甲方的要求参加甲方的安全生产会议。 8.3 按照设计图纸、施工验收规范、工程质量验收标准等有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、机械设备，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 8.4 接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他队伍协调配合，顾全大局。 8.5 按甲方统一规划堆放材料、机具，搞好生产的管理。 8.6 必须执行甲方有关本项目的各项管理办法和制度，服从甲方的统一指挥和总体施工安排，按甲方的指令组织施工。 8.7 按施工计划需要，组织施工机械设备准时进场；乙方机械设备、人员进出场时，均应向甲方提交清单及有关证明文件。 8.8 按照国家法律法规和当地政府现行规定与乙方劳务人员签订劳动合同，按时支付劳务人员工资。 8.9在施工期间，如工人发生行政处罚等由乙方自行承担。 第9条施工安全、职业健康、环境保护 9.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，建立健全安全生产管理机构和管理制度、安全生产责任制，严格按安全标准进行施工，制定和采取必要的安全防护措施及应急

施工班组劳务承包合同

施工班组劳务承包合同 甲方：攀枝花公路桥梁工程有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方因东莞麻涌二桥施工需要，委托乙方辅助甲方进行该合同段大桥搭设施工钢平台、钢便桥、钢板桩等临时设施工作业的施工，按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，并结合工程的具体情况，经双方协商订本议书，以共同遵守，严格按条款内容执行。 第一条承包范围 工程名称：东莞市麻涌镇麻涌二桥 工程地点：东莞麻涌镇麻涌河 工程内容：搭、拆2个钢平台、钢便桥若干及钢板桩若干。 1）承包范围：按照甲方指定的线路范围和要求进行搭、拆钢平台及钢便桥，本工程主要材料采用场30 （529） $圆管、工钢28-36、钢板8-10毫米、槽钢、贝雷架，12米、15米、18米止水拉森钢板桩。 2）承包方式：乙方以包工包料包机械设备、包承重50T车辆行走形式承包该工程。 3）计划使用形式：钢便桥、钢平台使用约4个月，施工6米宽的平台作为承台、墩柱的操作平台，待墩柱完成后拆除部分平台，保留钢便桥直到上完0#块，具体使用时间以甲方通知为准。 第二条工程造价 （一）、钢便桥、平台约1250平方米，每平方米单价为800元整（使用期最长不得超过4个月），每墩止水钢板桩约为100米，12米钢板桩含1道支撑每米单价为3000元整（合拢后使用期1个月），15米钢板桩含支撑1道每米单价为5000元整（合拢后使用期1个月），18米钢板桩含1道支撑每米单价为6000元整（合拢后使用期1个月），如需增加支撑按单排350元/延米计算。结算按实际发生工程量的有效投影面积并按实际丈量计算。 （二）、施打钢护筒直径2.0米，每吨施打费400元/吨，护筒驳接口600元/个。 第三条进场及完成时间 定于2010年10月25日进场，10月26日开工，2010年11月10日完成6#墩麻涌河便桥、

建筑工程主体劳务合同范本

编号: 合同编号： 工程 主体施工合同

主体施工劳务承包合同 发包人（全称）: （以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同，以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件，在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况： 1．资质证书号码： 2．发证机关： 3．资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： 5．营业执照： 6．安全生产许可证： 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1．工程名称： XXXX建设项目施工 2．工程地点： 3．工程概况：按施工图纸具体说明 4．结构概况：按施工图纸具体说明 三、承包范围：主要包括但不限于以下内容： 1. 主体结构工程（含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计）内的钢筋、混凝土、模板工程，包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件；主体脚手架搭拆；消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱（依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围）、墙体圈梁、门过梁及预制构件。

2. 配合甲方机械挖土、清理基底，人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点，施工区域和生活区的卫生清扫、保洁，必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁，并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员，由甲方统一管理，费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温，费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆，并将拆除下来的材料码放到指定位置，费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工（含塔吊基础围护），费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合（分摊进场前临建费用）。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工，所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容： 1. 钢筋分项：配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项：进行模板的抄平、放（弹）线，配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点；切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模（含加工制作安装拆除）、后浇带模板单独支模，未浇筑后浇带之前不允许拆除；预留洞口模板支设（包括水暖电及消防预留洞）。模板拆除后按甲方要求及时维修，如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项：主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛，混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面（必须二次收面，）养护及整修、修磨。

建设工程施工劳务合同范本

建设工程施工劳务合同范本 以下是建设工程施工劳务合同范本文章，供大家参考！ [提示]合同范本请点击以下链接: 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 工程承包人(施工总承包人或专业工程承包人)： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ＿＿＿＿＿(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双 方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日结束工作日期：＿＿＿年 ＿＿＿月＿＿＿日总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行 的《建筑安 装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必 达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同； (2)本合同附件； (3)本工程施工总承包合同；

桩基施工合同范本

钻孔灌注桩工程劳务承包合同 BS3-05 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲方将####高速第三合同段####跨线桥K25+的钻孔灌注桩施工任务承包给乙方施工，经甲、乙双方在平等自愿的基础上充分协商，达成以下协议： 一、工程内容： 1、工程范围：####高速第三合同段###跨线桥K25+的钻孔灌注桩施工, 本桥梁桩基包括：直径1.2m桩基##根、直径1.4m桩基##根、直径1.5m 桩基##根、直径1.8m桩基###根（合计###根）。 2、工作内容 1）钻孔、灌注混凝土：含打桩机的进出场，护筒的制作、埋设、拆除、清洗，钻机的装拆就位、移动，钻孔、泥浆的制作、泥浆注入、排出、清孔、测量孔径孔深，导管的制购、试压及安拆，漏斗的安拆，灌注混凝土、现场的混凝土坍落度及取样等试验。 水源由甲方提供，乙方负责取水，如废泥浆需外运，则由甲方负责运输，乙方负责装车。电源由甲方提供。 二、工期要求： 确保甲方确定的工期。 三、工程质量及评定标准：

按现行高速公路工程质量检验评定标准进行评定，达到优良。 钻孔灌注桩经第三方检测，要求全部为优良桩。对于因乙方原因出现施工质量不合格的工程（缺陷桩），乙方应在甲方规定的时间内无偿返工, 直至达到质量验收标准。返工后仍不能达到标准，由乙方承担违约责任，并赔偿甲方的经济损失，甲方有权将其清除岀场。 I 四、承包方式： 采取除钢筋笼、声测管、混凝土由甲方提供外，其它工、料、机一次包死的承包形式，不存在任何费用调整。 五、工程数量： 按桩号的设计桩长（有变更时按监理工程师确认的桩长）数量结算。桩顶按设计要求需要凿除的超灌部分不结算。 六、合同价款： 规定的工作内容全部完成，达到甲方验收标准后，按如下单价进行结算： 不计桩径大小，钻孔灌注桩综合单价______ 元/mb （建议单价&&元 /m3） 七、双方责任： ? （一）甲方责任： 1、所有关于木工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理，乙方无权擅自修改或以其它图纸代替。如乙方需要查阅图纸，须经甲方同意方可。 2、甲方负责整个工程的进度安排、质量控制、资金运用、对业主、监

班组劳务施工合作协议书

班组劳务施工合作协议书甲方： 乙方： 根据施工需要，甲方委托乙方进行xxxx工程的浆砌片石挡土墙、浆砌片石护肩等分项工程的劳务施工，为确保本工程按期、优质、安全地完成，为进一步明确双方的权利和义务，规范双方行为。经甲、乙双方友好协商，特签订本合作协议，具体约定如下，双方共同遵守： 一、工程名称：xxxx工程（以下简称本工程）。 二、工程地点：xxxx县。 三、工期约定：年月日至年月日 四、工程质量等级：合格 五、工作内容： 本合同段具体工作内容经过双方友好协商一致约定如下： 1、乙方负责本工程部分浆砌片石分项工程劳务施工，包括：浆砌片石挡土墙、浆砌片石护肩、浆砌片石排水沟等。 具体工作内容：沿线砌筑工程基础土方清理修整、人工挖运弃土（石）方、后台上料、小型机械拌运砂浆、前台运输、选修石料、场内转运（所有材料及机具）、搭移跳板、挂线吊直、砌筑成型、墙背小型土石方回填、勾缝、安装PVC泄水管、工完场清、浆砌损毁修复、环境保护等。 2、料场、周转料具、施工机具、电源等方面的要求和约定： ①本合同段施工现场沿线需用电源（或发电机）由乙方负责，费用乙方自行承担；施工现场的操作电源管理、搭拆均由乙方聘用专职电工自行解决，乙方自行负责电源线的清理和守护。 ②搅拌砂浆所需要的搅拌机由乙方负责，乙方现场所用一切施工机具（包括电机、切割机、切割片、斗车、模板、跳板、铁铲、溜槽等）由乙方自行负责提供并承担相应费用，乙方自行负责所用施工机具的守护。模板及跳板的转运、清理堆码和守护均由乙方负责；乙方自用的施工机具、电源线、模板、跳板、斗车、溜槽等如因看护不当而发生丢失、损坏，责任或赔偿费用由乙方负责，与甲方无关。 ③乙方人员生活吃住（包括夜班吃住）等一切费用由乙方自行承担。 ④浆砌工程所用砂浆由乙方用小型砂浆搅拌机拌合并运输至施工

建筑工程施工劳务清包工合同

建筑工程劳务清包工施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、现场情况： （1）施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放成品材料或者停放机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、已进入施工现场，乙方工人住宿在当地租房，租房费、水电费、生活费均有乙方承担，施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。 （2）现场施工电源按甲方指定的二级配电箱接入，从二级配电箱接出的所有电缆线用电材料费、设备均有乙方承担，施工用水按甲方指定点接入，其施工现场的水费电费由甲方承担。乙方在现场搭设的临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即

拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。 （3）安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、止水钢板、止水胶带、预埋 套管、预埋件、装模用的止水螺杆、瓷砖等主要材料。 5、承包形式：劳务大清包包干。 6、承包范围： （1）、主体从出渣清理、基层平整、基础垫层开始，主体工程（包括图纸以内的土建工程量，除去水电安装，外墙防水油膏，栏杆安装外，图纸以内的工程量均为乙方承包范围内。具体包括：二级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接（电渣压力焊、电焊、机械连接）、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、临时道路场地硬化，止水钢板，止水胶带，预埋套管，预埋件等图纸以内的预留孔安装，池壁外墙瓷砖铺设等所有主体工程。 （2）、二次结构后浇带预留及浇筑、原地面以上的外墙粉刷、抹灰。（3）、如乙方需安装塔吊时，甲方只提供塔吊基础的混凝土、钢筋主要材料，其他一切费用由乙方承担。 第二条：工程价款与支付

建筑工程施工劳务合同书

建筑工程施工劳务合同书 【主体工程】 工 程 施 工 合 同 工程名称： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 资质证号码：

劳务分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿 、公平和诚实信用的原则，双方就本合同劳务分包的相关事项达成以协议： 第一条 工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积 本工程暂定 平方米 结构型式：框剪结构 施工工期及竣工日期：以甲方下达的计划为准。 质量等级：合格以上（以甲方与建设单位签定的合同为准）。 组成本分包合同的文件： 、劳务分包合同。 、使用本单位企业定额及相关规则、说明。 、国家规范标准及有关技术文件。 、所承包的图纸中标识的内容。 、经有关部门签证的工程量清单、报价单。 、技术部门下达的经签证的技术交底及有关洽商。 第二条 工程承包方式、范围及承包内容

一、工程承包方式：包工不饮料 、组成建筑物的材料按预算定额用量由甲方提供。 、施工用的各种小型工器具、小型材料、小五金如：铁钉、铁丝、扎丝、灯具、雨具、锯片、切割刀、照明灯线配电箱以外电缆、木（铁）抺子、尺子、铁锹、洋镐、大锤、灰桶、瓦刀、錾子、扳手、线锤、线绳、粉笔、冲击钻、电锤、手提电锯、吹风机、管钳、打磨机、斗车、单双面胶带纸、安全帽、安全带、手套、水管、扫把等均由乙方自备（包含在每平方米单价内） 、乙方需配备现场管理人员，建立一套严密的管理系统，加强自检，并按要求填写自检记录，各工程之间流水施工前必须办理交接手续，在自检和互检后，报建设单位和监理检查、验收符合要求后方可进行下道工序施工。 、乙方应合理利用材料，避免造成浪费，实际施工中甲方将采取限额用料，节约有奖的制度，如浪费，甲方将视实际情况要求乙方一加一数量的索赔。 、所承包工程中部分材料如对拉螺栓、进入现场后甲乙双方签字认可，乙方保管使用，如有丢失乙方负责。 、乙方应合理支付其班组工人劳务工资，杜绝劳务纠纷事件发生，如因乙方处理不当造成民工聚众闹事、上街流行、在政府机关或建设单位办公室静坐等过激行为而影响甲方信誉的，甲方有权从保证金中代付民工工资，同时甲方对乙方处以 万元的罚款，由此而造成的其他损失由乙方负责。

劳务班组承包合同

劳务班组施工承包合同 甲方： 乙方：，身份证： 住址： 经甲乙双方认真协商，甲方同意由乙方承包工程施工任务。 为明确双方责任，确保工程保质、保量按时完成，依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，签订如下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 。 二、承包范围和工作内容 二、承包单价及金额： 四、甲方对乙方的要求 1、文明施工。现场文明施工达到标准。 2、。 (1)、安全生产达到建设部JBJ59-99《建筑施工安全检查标准》。 (2)、安全生产详细条款执行双方签订的《安徽省建设工程承包发包安全管理协议》。 (3)楼内的临边防护不得私自拆除，若发现有拆除而不恢复，从当月人工费中扣除防护恢复费用。 (4)电梯井（楼道间）内不得倒垃圾、落地灰，若发现扣罚元。 (5)当天的落地灰当天，若发现落地灰清理不及时，扣除当月人工费10%。 (6)楼内不得乱扔设备料或其他材料，当天剩余的材料必须清理入库，若发现乱仍或浪费现象，扣罚当月人工费的 %。 (7)若发现偷盗现象，扣罚偷盗人员当月全部工资，对其班组处罚元。 (8)操作工人必须按安全规范生产，若违规出现轻伤事故，费用由班组自己承担，若出现重大事故，对班组罚款万元。 3、工期 (1）年月日至年月日。

(2) 年月日确保主体完成。 (3)、施工中如遇常时间停电、含水或材料供应影响，以三天为限，超过上述期限非乙方原因造成的停工，经甲方签认后工期顺延，并支付乙方误工费。 4、质量 (1)、严格执行国家工程质量验收标准、规范和施工操作规程。 (2)、确保工程质量达到标准。 (3)、工程质量如有不合格者，应由责任方负责返修，直至合格为止;由于返工而超用的材料及费用，责任方负责。 (4)若乙方操作人员技术素质差，不适应施工任务的需要或明显的达不到质量等相关要求，甲方有权终止协议，令其退场，造成损失，由乙方负责赔偿。 (5)班组支模前必须熟悉质量技术交底内容，并按质量交底要求进行操作。 (6)工期拖后、质量达不到合同要求，从承包劳务费中扣除元。 （7）乙方应有一定的抗风险能力。 五、承包方式 1、 零工以外由技术人员的签字认可为依据，按当年的市场单价执行。 2、施工中的停电、停水都应乙方承担三天之内的费用。 3、因工程质量而达不到要求，造成的损失应由乙方承担。 六、人工费结算程序和规定 1、乙方每月日向甲方报送当月实际完成的工作量的结算单，由项目技术人员签认后上报核实。 2、乙方向甲方报送的结算单应为一式二份(含工程量计算单，工程签证单)，甲方审核后的结算单应返回甲方和乙方各一份存档。 3、乙方在每月结算的人工费总额中向上交管理费用。 4、甲方按月以乙方完成工程量人工费 %支付乙方施工生产人员基本生活费用，待下月工期、质量、安全及材料节约达到要求，发放剩余 %。本合同未尽事宜，在实施合同时由甲乙双方协商解决。

主体结构工程施工劳务承包合同(范本,仅供参考)

主体结构工程施工劳务承包合同 甲方：（以下称甲方） 乙方：（以下称乙方） 甲方承建，因施工生产需要，在乙方对甲方施工环境、地质勘探报告、图纸和工作内容充分了解的情况下对以下范围进行劳务承包，为明确双方责任和权益，确保工程施工的工期、质量、进度与安全，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定，经双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 工程名称： 工程地点： 二、承包范围 按照工程的施工图纸和有关技术文件（含设计图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等）的要求对主体结构工程（含模板支撑系统、钢筋、砼、模板等分项工程）由乙方进行劳务承包。

三、承包方式 1、采用包工不包主材，包机具、包辅材、包质量、包进度、包安全、包文明施工的方式。 2、甲方根据工程进度提供以下主材和机具： 主材：模板、方木、钢管、扣件、钢筋、商品混凝土、钢筋连接套筒、水泥、砂、石。 机具：塔吊、搅拌机、大面积施工场地照明、三级配电箱、车丝机具。 3、除甲方提供的主材和机具外，其它本专业工种承包范围内需用的全部机具及用品、辅材均由乙方自备，主要有 （1）模板分项工程： 圆盘锯、铁斗车、氧气乙炔、电动工具、小型工具、手用工具、钨丝灯线等所有机具及工人劳保用品、安全防护用品、雨天作业用品等用品； 辅材：铁钉、铁片、铁丝、拉杆及配件、拉杆套管、铁垫片、蝴蝶扣、胶纸等所有辅材。 （2）钢筋分项工程： 机具及用品：钢筋调直机、钢筋拉伸机、切断机、弯曲机、对焊机、电焊机、电渣压力焊机、铁斗车、氧气乙炔、电动工具、小型工具、手用工具、钨丝灯线等所有机具及工人劳保用品、安全防护用品、雨天作业用品等用品；

建筑工程劳务合同范本

兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司 承包方： 2015年9月20日

建筑工程劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 二、工程地点：兰州市中川镇 三、施工工期： 根据甲方与业主的总承包合同确定。 乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后3天内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程工程的基础砌体工程(含基础)、抹灰工程、砼工程、模板工程、钢筋工程及图纸上总包单位合同为准，机具等施工设备、劳动保护用品及施工材料租凭。 五、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临

建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。 2、砌体工作内容 （1）熟悉图纸，根据甲方指导进行施工。 3、砼工程工作内容： （1）振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等。砼工须提前30分钟做好准备工作。 （2）清理：砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制；砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼；清理或清洗振动器、振动棒、配料；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 4、模板工程（含木制工程）工作内容 （1）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。。 （2）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。 （3）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。 （4）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。

旋挖桩基劳务分包合同书

旋挖、冲孔桩机械劳务分包工程 合同书 甲方（承包方）： 乙方（劳务分包方）：深圳市中地建设工程有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就大新时代大厦基础工程余下159工程桩和余下10根支护桩劳务施工工程，双方协商达成一致，订立本合同，共同遵守和执行，该工程由泛华公司总承包。 一、工程简介： 1、工程内容：Φ800～Φ1800旋挖、冲孔桩约160根，孔深约定40m，实桩方量约5000m3，空桩方量约1500m3。 2、工程地点：深圳市南山区学府路南侧与月亮湾大道东侧。 二、承包方式及范围： 1、承包方式：劳务分包（含旋挖机、冲孔机、吊车及挖机等机械设备）。 2、承包内容范围：旋挖、冲孔施工，包含桩成孔入微风化0.5米、砼灌注等（含钢筋笼制作）。按照建设单位提供的施工图和国家钻桩验收规范（JGJ94-2008）负责钻孔、清孔、钢筋笼制作安装，声波检测管安装及孔内混凝土灌注。 三、合同价款与结算方式： 1、本合同暂定总价， 2,300,000元（人民币，以下同）。 2、工程桩实桩综合单价400元/m3，工程桩空桩综合单价200元/m3；支护实桩综合单价250元/m3（含工程桩空桩）；综合单价费用包含：（1）旋挖、冲孔成孔；（2）桩砼灌注；（3）辅助吊机、挖机等费用；（4）旋挖机及辅助设备用油；（5）钢筋笼制作（含电焊条）与安装；（6）辅助桩位放线等。 3、上述综合单价费用不包含：（1）各类税金与管理费；（2）砼与钢筋等材料费；（3）施工与生活水电费、住宿费；（4）场内临时道路修建与维护，水电布