文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程施工安装合同x

工程施工安装合同x

工程施工安装合同

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经双方协商一致签订本合同:

第一条工程概况

1.1 工程名称:

1.2 工程地点:

1.3 工程内容:

1.4承包范围:以施工图为准,施工图纸范围内的安装费,甲

方负责材料采购,乙方负责施工

1.5合同总价:元

1.6工程质量等级:合格

第二条工程进度安排

2.1工程进度:根据甲方整体工程的进展情况及甲方的工程进度要求乙方制订合理的工程进度表,并严格执行。

2.2工期延误:下列情况造成工程进度推迟的,经甲方代表确认,工期相应顺延。

第三条双方工作职责

3.1 甲方工作职责

3.1.1 开工前向乙方提供工程必要的技术资料,施工图2份,并负责组织施工图会审和设计交底。

3.1.2 依据整体工程进度确定本系统工程进度,并监督乙方在此进度安排以下的实施。

3.1.3 甲方协调总包方提供乙方在工程进场所需的水、电、库房(设备材料存放)及住宿。

3.1.4 甲方负责工程质量的监督,配合监理对隐蔽工程验收。

3.1.5 甲方按约定的时间拨付工程价款。

3.2 乙方工作职责:

3.2.1 服从甲方的统一管理、负责本系统工程所需设备、材料的运输及安装、调试,保证一次性通过验收。

3.2.2 在施工过程中接受甲方对工程的整体安排和协调。乙方必须与甲方单位配合协调好工作并接受管理。

3.2.3 须根据施工图、设计变更和国家的有关行业技术要求和施工规范进行施工,作好自检和工程隐检工作,作好施工原始记录和隐蔽工程记录,保证工程质量和进度。

第五条价款支付方式

5.1甲方根据工程进度的实施情况分期支付工程进度款,具体拨付方式如下:合同签定生效甲方支付2万元作为预付款。工程进度款按照乙方的施工进度按月支付,每月支付元,余款(即最后结算款)工程通过竣工验收合格后一次性支付完毕(预留3%的质量保证金,质保期为壹年,质保期按竣工验收合格之日起,质保期满七日内付清质保金)。

第六条工程质量与验收

6.1 乙方应严格按照国家颁布的施工规范及图纸要求进行施工,接受甲方及监理的监督,质量验收必须达到规范要求,对达不到要求的乙方必须返工,返工所造成的费用由乙方承担。

6.2安装施工过程中,无论任何原因如发生质量安全事故均由乙方自负。

第七条合同份数及有效期

8.1 本合同一式两份,甲、乙方各执壹份。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。合同条款履行完毕,合同随之失效。甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

年月日年月日

建筑施工安装合同协议书范本

甲方单位: 乙方单位: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商签订本协议书。 1.工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程工期:___________年___________月___________日至___________年___________月 ___________日 2.工程造价:___________元/m2。 2.1 以上单价为包干价,结算以现场实际施工建筑面积计算。 2.2 工程进度款按建筑面积___________m2计算。 2.3 以上单价包含乙方施工时产生的一切费用,如人工、材料、机械、材料搬运上楼及税金等一切费用。 3.工程结算及进度款支付:乙方材料及人员进驻工地现场之日,甲方支付乙方工程总价30%;乙方施工完毕之日,甲方支付乙方工程总价50%;工程验收合格及结算完毕之日,按照实际完成工程量支付至工程总价97%,工程质保金为工程实际总价的3%。 4.施工质量标准:施工质量以甲方及质检站验收合格为准。 5.双方义务及权利:施工现场安全及施工过程管理由甲方负责。 6.甲方委派__________(联系方式:______________)为驻现场项目经理; 乙方委派__________(联系方式:______________)为项目负责人。 7.协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。

甲方单位:(公章)乙方单位:(公章) 住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行 账号:账号: 合同订立时间:________年______月______日 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义: 1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工

设备安装施工合同协议书范本

设备安装施工合同协议 书范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

设备安装工程合同 定作人: 承揽人: 签订地点:(甲方所在地)签订时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚信原则,双方就甲方----------------事宜经协商一致,达成如下合同条款: 1.1工程概况 1.1.1工程名称:-------------------。 1.1.2 施工地点:-------------- 1.1.3施工范围:依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应。 1.2主要日期

工程完工日期:甲方发出开工令之日起30天(包括法定节假日), 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准:依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同工程建设方的工作量签证认可后,另行结算。 (施工内容)。 1.5 价款支付:(双发约定付款方式)。 1.6安全责任:乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关; 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。

1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同共3份,甲方两份,乙方一份。 签订地点: 甲方:乙方: 法人代表:法人代表: 授权代表:授权代表: 开户银行:开户银行:

安装工程施工合同doc

安装工程施工合同 发包方(甲方):____________ 合同编号:________________ 承包方(乙方):____________ 签订地点:________________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 工程名称: 工程地点:____________。 承包范围:按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。 承包方式:____________。 工期:本工程自20____年____月____日开工,于20____年____月____日竣工。 工程质量:按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。

合同价款:人民币¥________________元。 第二条甲方工作 开工前____天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份,并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 指派为甲方代表,负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查,联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。 第三条乙方工作 指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

安装工程承包合同协议书

安装工程承包合同协议书 建筑行业在我国经济的长期持续发展中起到中流砥柱的作用,但目前我国建筑市场管理秩序混乱,法律在一定程度上流于形式,今天小编就给大家看看承包合同,欢迎大家来参考哦 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经协商一致,达成如下合同条款,在资共同信守。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、施工期限: 本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为2015年3月25日。竣工验收日期:2015年4月20日。 四、工程内容及质量要求 乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。 五、维修工程造价: 本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写百拾万仟佰元整。¥:元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减,再另外结算。 六、付款方式

1、实行分期付款方式,即双方签订合同之日起,甲方向乙方支付人民币:壹万元整(¥)为本合同定金。 2、乙方维修进度到,就清洗油烟罩完毕,甲方向乙方支付人民币:叁万元整()为工程进度款。 3、设备维修及安装调试合格后,甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币:(¥:) 4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时,乙方有权停止施工。 七、双方违约责任 1、乙方完成工期不符合规定,乙方每天按合同总造价,偿付逾期违约金给甲方。 2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方,甲方每天按合同总造价,偿付逾期违约金给乙方。 3、在履行本合同过程中如发生争议,双方好协商解决,协商不成的,任何一方可向工程所在地人民法院起。 八、其他 1、工程进场施工前,甲方应现场清理完毕,完成供排水及土建烟道等设备,免费提供水、电、能源(油、石油气等)装置,并接到施工现场范围内供乙方使用。 2、如遇下列情况,工期应相应延期 (1)甲方在合同规定进场前一天,不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。

建设工程安装合同模板范本

合同编号: 建设工程安装合同 签订地点: 签订时刻:年月日 发包人(以下简称甲方): 法定代表人(负责人):

住所: 承包人(以下简称乙方): 法定代表人(负责人): 住所: 资质等级: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,经双方协商一致,订立本合同。 1 定义 1.1 发包人:指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.2 承包人:指被发包人同意的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3 设计单位:指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.4 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指

定的履行本合同的代表。 1.5 项目经理:指承包人在指定的负责施工治理和合同履行的代表。 1.6 工程:指发包人承包人在合同中约定的承包范围内的工程。 1.7 合同价款:指发包人承包人在合同中约定,发包人用以支付承包人按照约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.8 工程期限:指发包人承包人按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。 1.9 开工日期:指在合同中约定的,承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.10 竣工日期:指在合同中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.11 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套讲明和有关资料)。 1.12 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场因此及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.13 书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等能够有形地表现所载内容的形式。 1.14 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 1.15 小时或天:本合同中规定按小时计算时刻的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时刻);规定按天计算时刻的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日或者其他公休假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时刻为该日24时。

电气设备安装工程施工合同的范本

电气设备安装工程施工合同的范本 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》,并结合本工程具体情况,经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议: 第一条:工程承包范围 1.1工程地点:北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围:北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条:工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式:本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意,甲方有权单方终止合同(甲方不负违约责任)。 2.2合同单价:见后附《工程量清单单价》,如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价,甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆,工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象,乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条:工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序: 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。

安装工程施工合同范本

安装工程施工合同范本 发包人全称:____________以下简称:甲方 承包人全称:____________以下简称:乙方 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行 政管理局的《建设工程施工合同示范文本》及其他有关法律、法规和规章,并结合湖南省 ________市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双 方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况: 工程名称:________市公路局办公新区项目水电安装工程________以下简称:本工程; 工程地点:________市冷水滩区育才路与翠竹路交界处; 施工现场条件:以现场实际情况为准; 施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容: 1、承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星 构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留 预埋与安装工作。 3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留 孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下: a、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米含接口起至所有用水末端的给水工 程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所 有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工 及电器元件的安装包括弱电的预埋、预留,以及从弱电井总箱出口后到灯具含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小 区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第 一个配电箱后的电缆敷设;弱电包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等依设计图纸将线 管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工

水电安装工程施工承包合同(均可使用)

水电安装工程施工承包合同 发包方:(全称): 承包方:(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关污染、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、承包内容及方式 1、承包内容:发包人新建的香山甲第项目室内给、排水主管、室外雨水管、阳台排水等。 2、工作内容 (1)室内住给水管:含主水管、水表、水表后只进业主室内墙封读车为止。 (2)室内分户水管:由业主自行负责安装。 (3)室内主排水管:主管后开口安装三通为止。 (4)给、排水管道安装含钻孔、打洞、补洞、管沟挖土、管道附件安装及管道冲洗消毒和压力试验等全部工作的内容。 3、承包方式:包工不包料。主材(管道、管件及附

件等)全部由发包人负责提供,其他辅助材料(如铁丝、锯条等)及安装机具由承包人负责,施工用水、用电、砂石料由发包方负责。 二、承包价格及价款结算 1、承包价格:按房屋建筑面积 6元/㎡包干价格承包,发包人承担税费。正负领以下拧外根据实际工程量按国家相关定额计价。 2、价款结算:竣工后按房屋建筑面积进行价款结算,对承包人超设计图纸和因承包人原因造成反工的工程量,发包人不予计量结算价款,并赔偿发包人的材料损失费。 三、工程质量及质量保修 1、工程质量标准:双方约定工程质量达到合格标准,质量标准的评定以国家《建设工程施工质量验收统一标准》GB5003—2001为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的标准,承包人承担违约责任。 2、承包人应认真按照国家标准、规范和设计图纸要求以及发包人的指令施工。工程质量达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。 3、因发包人指令失误、设计变更或其他非承包人原因发生的追加工程造价,由发包人承担,相应工期顺延。 4、承包人对交付发包人使用的室内管道工程在质量保修期内承担质量保修责任,保修期为十八个月,保修金为

建筑安装工程承包合同

L TP-94-009 合同编号: 建筑安装工程承包合同 发包方: 承包方: 青岛市工商行政管理局监制

建筑安装工程承包合同 发包单位:(简称发包方) 承包单位:(简称承包方) 发包方经批准进行的建筑工程,由承包方承担,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同,共同遵守。 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条承包的范围和内容: 1.建筑工程(包括房屋建筑及构筑物)共/ 个单位工程,建筑面积/ ㎡。 2.安装工程名称 以上工程均按施工图设计内容范围承包。 第四条工程造价 承包的工程总造价元(单位工程造价见承包工程项目表)。如果合同期内发生劳务、材料价格调整、取费标准变动按文件规定执行。 第五条承包方式 本工程按下列第 1 项方式进行承包施工: 1.包工包料 2. / 3. / 第六条施工期限 本工程按工期定额和有关规定,施工工期日历天,定于 年月日竣工。施工期间如发生不可抗力的自然灾害,工期另行协商。 第七条双方的主要责任 一、发包方 1.办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道爆破许可证及市内禁区运输通行证。 2.确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。 3.开工前接通施工现场水源、电源、拆迁现场内民房和障碍物(亦可委托承包方承担)。 4.组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,按合同规定在

开工前十五天内将设计图纸份、标准图份及有关技术资料送交承包方,审定施工组织设计。 5.按双方协定的分工范围和要求,供应材料和设备。 6.向经办银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供应),按时办理拨款和结算。 7.派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签证,解决应由发包方解决的问题以及其他事宜。 二、承包方 1.负责施工现场的平整,施工界区内的用水、用电、道路和临时设施的施工。 2.按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理,做好施工前的各种准备工作。 3.及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知,提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。 4.严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付。 5.已完工的房屋、构筑物和安装的设备,在交工前应负责保管,并清理好场地。 6.按照有关规定提供竣工验收技术资料,参加竣工验收,办理竣工结算。 7.在合同规定的保修期内,对属于承包方的工程质量问题,负责无偿修理。 第八条材料设备供应 1.发包方负责供应水泥、木材、钢材和施工期间建筑材料预算价格调整表以及规定由建设单位供应的材料设备。按设计要求的品种、规格、型号供应到承包方指定地点。因品种、规格不全,需由承包方调剂代用时,必须经设计部门签证,由此而发生的量差、价差和运费由发包方负责。因材料设备供应不及时影响工程建设,工程竣工时间顺延。 2.承包方负责地方材料和市场采购物资。市场采购物资需到外地采购时,差价运费由发包方承担。 3.乙方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准,并附有出厂合格证或化验单。否则进行材质检验,费用由供应方负责。 4.双方供应的材料设备均执行建设行政主管部门颁布的材料预算价格。

设备安装施工合同范本

设备安装工程合同 定作人: 承揽人: 签订地点:(甲方所在地)签订时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚信原则,双方就甲方----------------事宜经协商一致,达成如下合同条款: 工程概况 工程名称:-------------------。 施工地点:-------------- @ 施工范围:依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应。 主要日期 工程完工日期:甲方发出开工令之日起30天(包括法定节假日), 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 质量标准 工程质量标准:依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 合同价款 ) 本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量,得到工程建设方的工作量签证认可后,另行结算。 以上价格包含:(施工内容)。 价款支付:(双发约定付款方式)。 安全责任:乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关; 合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。 甲方违约责任

因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 : 乙方违约责任 乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责。 乙方因技术及其他原因造成施工过程中,乙方损坏或损毁甲方提供的主材料,乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 乙方负责对施工的农民工工资的发放,如不按时对农民工发放工资,造成农民工围堵或聚众闹事,甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 争议解决 合同履行过程中发生的争议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院 提起诉讼。 本合同共3份,甲方两份,乙方一份。 签订地点: | 甲方:乙方: 法人代表:法人代表: 授权代表:授权代表: 开户银行:开户银行: 账号:账号: 联系人:联系人: 电话:电话: 传真:传真: 、 住所:住所: 证件号:证件号:

建筑安装工程施工合同书

施工合同书 甲方:建设单位(以下简称甲方) 乙方:施工单位:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 1.工程名称: 2.工程内容: a.钢屋架制作安装,彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及¢100PVC雨落管安装,跨度24m,长度83.6m,柱距为7.6m,檐口高度7m,不含门窗、基础。彩板封面——单面,维护墙。 b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑,细杆、墙面加固。 c.材料的规格 墙面、屋顶彩板厚度∫=0.476mm 房面水平支撑:114×3cm焊管 细杆:114×壁厚3cm 墙面剪刀叉:¢16的圆钢 墙面套管:¢32镀锌焊管140×40×2.0×20 注:(所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆,连接焊点须正规操作)3.工程单价及造价:单价为208元/m2(不含税),其中包括人工、机具、 机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用,具体结算按甲方现场实际收

方结算。 4.工程款支付:乙方完成整个工程的50%时,甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款,余款(除质保金外)在10天内经甲方验收合格后,一次性付清所有余款 第二条工程质保 该工程质保期壹年,并扣合同总价款的3%作为质保金;如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。 第三条施工工期及施工措施 1、合同签订后,甲方基础工程完成后及时通知乙方,乙方立即进场施工,工期为30天,除不可抗力因素(如下雨)工期可适当顺延。 2、工程质量:按甲方要求进行施工,质量要求达到合格。 第四条甲方责任和义务 1、甲方派为现场代表,联系电话 2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。 3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。 第五条乙方责任和义务 1、乙方派为现场负责人,联系电话 2、乙方严格按照规程办理,坚持文明施工,保证质量,做到安全生产, 若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失,一概由乙方负责。 3、乙方采取有效措施保证按合同工期完成施工任务。 4、乙方在施工中应及时清理现场,保持现场清洁,不影响其他施工。第六条工程验收 1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行。

建筑安装工程承包合同

建筑安装工程承包合同 建筑安装工程承包合同建筑安装工程承包合同工程名称: 工程编号:发包方: 承包方: 签订时间: 签订地点: 根据《中华人民共和国法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程项目批准单位 批准文号(指此工程立项有权批准机关的文号) 项目主管单位: 四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积(平方米);其它:。 五、工程造价:(万元),其中土建:(万元),安装:(万元)。 第二条施工准备

一、发包方: 1.月日前做好建筑红线以外的三通,负责红线外进场道路的维修。 2.月曰前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后天内提交建筑许可证。 4.合同签订后天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点) 份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在天内分送有关单位,天内提供会审纪要和修改施工图份。 二、承包方: 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、 管理、使用和维修工作; 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场; 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计 划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。 第三条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为天(日

建筑工程模板安装合同范例

建筑工程模板安装合同范例 各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局,直辖市建委(建交委)、工商行政管理局,新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门建设司,有关中央企业:为规范建筑市场秩序,维护建设工程施工合同当事人的合法权益,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》。 热门城市:汉中律师佛山律师开封律师丹东律师信阳律师亳州律师广安律师聊城律师巴彦淖尔律师 模板安装工程施工合同中包含了工程概况、承包方式、承包单价及承包内容、施工工期,工程质量等级及评定等信息,规范了双方的权利和义务促进工程安全生产,文明施工。是施工中的必要合同,下面是小编整理的一份建筑工程模板安装合同范例。 建筑工程模板安装合同范例 合同编号:春城项第号

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方承建的“ ”工程的施工项目,今由乙方承包负责该项目的所有模板安装工程施工。为了明确甲、乙双方的职责与义务,确保工程按期按质完成施工,经双方友好协商,达成如下协议,望共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称: 工程地点: 第二条:承包方式 本工程模板制作安装工程的承包方式为:包工包机械包料。即由乙方提供安装一切材料,包括模板、骨料、支撑及辅助材料等;提供一切施工机具,并负责模板工程的制作、安装、拆除、清理全过程的工作。负责钢筋预留孔洞(含拉结筋植筋,植筋经有资质单位检测合格)的钻洞。 第三条:承包单价及承包内容 一、承包单价

1、乙方所承包的施工内容,按模板与混凝土的接触面积计算,模板安装及钢管支撑包工包料的单价为元/m2;工程量以施工图纸(包括设计变更、增减项目)作为计算基准;该单价为质量达到优良的价格。 2、该单价为一次性包干价,乙方不得以任何理由或借口,要求增加其它费用。 二、承包内容 1、乙方的承包范围:的所有模板施工项目。还包括线条、栏板、压顶、过梁、构造柱、水箱、化粪池、室外围墙、花池、踏步台阶及设计变更增加的构件等零星构件的模板安装工程。 2、乙方承包单价内容包括:负责模板工程的加工制作安装等全过程施工工作;所有材料垂直和水平人工搬运费、垂直和水平运输的机械、模板制作的施工机械及辅助材料由乙方自行提供,费用自理。 3、乙方承包单价内容包括:负责钢筋预留孔洞(含拉结筋)的钻洞,若乙方不预留孔洞,由此增加的植筋人工费、植筋所用的胶水费、植筋的拉拨试验费等三项费用的一半由乙方负责,该费用在工程结算时一次性扣除。 4、乙方承包单价内容包括:模板制作安装所用的辅助材料,包括螺栓、螺帽、垫片、PVC套管及塑料垫片、铁钉、蝴蝶卡、

设备安装施工合同范本

设备安装工程合同 定作人:西双版纳南扬商贸有限责任公司(以下简称甲方) 承揽人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚信原则,双方就甲方砂石生产设备安装事宜经协商一致,达成如下合同条款: 1.1工程概况 1.1.1工程名称: 1.1.2 施工地点:西双版纳勐罕镇曼听村砂厂 1.1.3施工范围:依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应。1.2主要日期 工程完工日期:甲方发出开工令之日起40天(包括法定节假日), 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准:依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量,得到工程建设方的工作量签证认可后,另行结算。 1.4.2以上价格包含:见合同附件(设备安装施工图)。 1.5 价款支付:

1.6安全责任:乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关; 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。 1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责。 1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中,乙方损坏或损毁甲方提供的主材料,乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放,如不按时对农民工发放工资,造成农民工围堵或聚众闹事,甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同一式叁份,甲方两份,乙方一份。 甲方:乙方: 联系人:联系人: 电话:电话: 年月日

安装工程劳务承包合同

【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 (专业:水电安装工程) 甲方(委托方): 联系电话: 乙方(承包方): 联系电话: 签订日期:年月日

水电安装工程劳务承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况,为明确责任和经济关系,加强协作,共同完成工程建设任务,经双方协商达成下列合同条款,以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称:***项目 2. 工程地点:*** 3. 承包方式:劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理(施工管理、已完工程保护等)。 4. 承包范围: (1)包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容,并负责该区域内现场临水、临电(二级配电箱内)以及塔吊照明的施工及维护工作。 (2)主体工程(包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地,止水钢板焊接施工等)(给排水均以室外井为界限,电有?配电房按低压屏下端,单栋按总箱)需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞(吊模)等工作由乙方自行完成,且不得因预埋预留等影响其他工种施工,否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失,情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 (3)现场临水、临电(含一,二级配电箱及开关箱,临时办公室及宿舍)以及塔吊照明的施工﹑维护。

[精品][word完整版]工程施工合同书通用版范本(建设工程施工合同)

合同编号: _________________ 施工合同书通用版样本 A contract is an agreement between the parties or both parties to establish, change or terminate the civil relationship. Contracts established according to law shall be protected by law. 甲方:_______________ 乙方:_______________ 时间:___年___月___日 (建设工程-建设工程施工合同系列,下载后任意编辑、使用)

施工合同书通用版样本 合同编号:_________ 工程名称:_________ 工程编号:_________ 发包方:_________ 承包方:_________ 签订时间:_________年_________月_________日 签订地点:_________ 根据《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同. 第一条工程项目 一、工程名称:_________ 二、工程地点:_________ 三、工程项目批准单位:_________批准文号_________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:_________ 四、承包范围和内容:_________(详见工程项目一览表);工程建筑面积_________(平方米);其它:_________ 五、工程造价:_________(万元),其中土建:_________(万元),安装:_________(万元). 第二条施工准备

设备安装承包合同协议书范本(完整版)

合同编号:YT-FS-7078-26 设备安装承包合同协议书 范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

设备安装承包合同协议书范本(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方:(以下简称甲方) 承包方 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致,签订本合同并严肃履行。 1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工,安装范围:750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置,机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装,机前机后的辊道安装; 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等) 2. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时

到齐,以免造成工期延误。 3. 甲方需负责所有安装人员的食宿费,安装所需的工具及必要劳保用品。 4. 在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。 5. 乙方负责所含项目的具体安装、操作,乙方按图纸施工要保证施工质量,乙方并服从设备生产厂家的指导。 6. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同,发现问题应及时解决直至设备正常运行。 7. 付款方式:在乙方工程技术人员进厂后,甲方需先付人民币壹万元整作为预付款,设备基础完工后再付人民币贰万元整,此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注:设备基础工期为15天内完毕) 8. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据,乙方必须严格按照施工图纸施工,必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工,并接受甲

安装工程施工合同范本

浙江新安化工集团股份有限公司 安装工程施工合同 (2011版范本) 发包人:浙江新安化工集团股份有限公司 承包人: 签订日期:

填写说明: 1.本《安装工程施工合同》适用于母公司安装施工类工程,子公司可根据各子公司 所在地及自身具体情况进行适当调整。 2.本《安装工程施工合同》参照GF-1999-0201《建设工程施工合同》(示范文本) 并结合本公司实际编写。 3.本《安装工程施工合同》条款除以下两种情况,可根据工程具体实际填写外,其 余均须严格遵照填写,不得修改,变动;若填写时有实质性修改时,需经公司相关部门确认。 ①本《安装工程施工合同》条款中下划线上斜体字部分,为推荐的填写内容,但可根据各工程的具体情况进行修改或调整。 ②本《安装工程施工合同》条款中下划线上空白部分,请根据各工程的具体情况填写。 4.本《安装工程施工合同》为试行版本,执行中若有意见或建议,可及时向公司法 务部或项目管理部反馈。

第一部分、合同协议书 发包人:浙江新安化工集团股份有限公司 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程概况 工程名称: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 2、工程承包范围 承包范围: 3、合同工期 开工日期:年月日(以正式开工报告为准) 竣工日期:年月日(按开工报告日期顺延) 合同工期总日历天数天。 4、质量标准 工程质量标准:国家有关合格验收标准 5、合同价款 金额(大写):(人民币) ¥:元整

安装工程施工承包合同

安装工程施工承包合同 甲方:庆阳市宏百建筑安装工程有限公司当庄队居民安置小区工程项目部 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方:将下列工程分包给乙方负责施工,为明确各自的责任义务和权利,双方自愿达成如下协议: 一、工程概况: 1、工程项目名:西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程 2、工程地点:黄官寨当庄队 3、工程面积:约41000m2 4、施工范围和内容:给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。 5、合同价款:约9160000.00元 6、材料质量及品牌:施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范 7、承包方式:包工包料 8、质量等级:合格 9、开工竣工日期:2012年5月30日开工,预计3013年11月30日竣工 二、甲方的责任、义务 1、甲方严格执行,建设工程质量管理条例等法规对该项目管理,承担部分协调职责。 2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。

三、乙方的责任、义务 1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工,保证工程质量 2、乙方必须按照工程设计图纸,国家规范和甲方质量要求进行施工,在施工过程中发现设计图纸有差错的,应当向甲方提出意见建设。 3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意,甲方签字认可后执行 4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理,并接受甲方对该质量体系进行的审查,如出现不符合情况,所造成的损失由乙方自行承担。 5、乙方在施工管理中,明确施工人员,必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件,方可上岗,否则后果自负。 6、乙方必须保证安全施工,由乙方造成的安全事故由乙方负责。 四、竣工与保修 1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收 2、建设工程的保修期,自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修。 3、保修期内发生的工程质量问题,乙方在接到通知规定期限内来人进行修复。 五、工程结算 1、结算依据: 2、工程进度款的支付:合同签订后甲方前期不向乙方付工程款,安装工程量完成60%以后,甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款,其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%,保修期满结清剩余工程款。 六、违约责任 1、乙方要严格按甲方要求的工期施工,并验收合格交付使用,由于乙方施

建设安装工程施工合同

建设工程施工合同 甲方(全称)南通柴油机厂股份有限公司 乙方(全称)南通六建建设集团有限公司(柴油机厂项目部)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方新厂区东界河检石驳建设工程施工事项协商一致,订立一合同。 一、工程概况 工程名称:南通柴油机股份有限公司迁扩建工程 工程地点:钟秀东路延伸段、通州界西 工程内容:厂区东段界河碗石驳 二、工程承包范围 承包范围:碗石驳基础及板墙 三、承包方式 承包方式:包工包料 四、合同工期 开工日期:2042年7月25日 竣工日期:2012年9月5日 合同工期总日历天数40天 五、质量标准 工程质量标准:合格 合同价款 合同总价约1600, 000 (大写:壹佰陆拾万),工程量按实结算。实际总价待审计结算后下浮—%。 七、甲方代表:

八、乙方代表: 九、甲方工作 1>做好各环节的协调工作,使施工场地具备施工条件。 2、将施工用电、水接至约定地点,保证施工期间的需要。 十、乙方工作 1、服从甲方统一管理,按照甲方施工平而规划及要求堆放材料和 机具,搞好现场文明施工管理,保持施工现场井然有序,文明整洁。 2、按照甲方要求,做好各项准备工作,积极组织人员和机具投入 施工,努力提高工作效率,确保控制点和各项指标的实施。 3、严格按照施工图纸,施工规范及技术要求进行施工,确保工程 指令,在施工过程中定期按标准和规范进行自检,随时接受甲方的质量检查。 4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护工作,如 有损坏、破坏时,由乙方承担修补费用和损失。 5、做好己完成工程的成品保护工作,因乙方施工造成其他施工单 位的己完成工程损坏、破坏时,由乙方承担修补费用和损失费用。 6、做好安全防护和保卫工作,接受甲方的安全管理和检查监督, 杜绝重大安全事故的发生。 7、遵守当地政府、甲方有的关规定。 十一、进度计划 乙方必须按照工期要求及批准的进度计划组织施工,随时接受甲方的检查、监督。 十二、质量控制与交工验收 1>质量控制 按照施工图纸,设计说明和规范标准控制工程质量,随时接受甲方

相关文档
相关文档 最新文档