当前位置：文档库 › 工程造价预算合同

工程造价预算合同

工程造价编制合同

委托人：(以下简称甲方）

造价编制人：(以下简称乙方）

工程名称：

工程地点：

工程概况：

本项目总投资

甲方委托乙方承担xxx的道路、排水、路沿石、人行道、箱涵工程决算及决算核对工作，另派驻地预算员一名，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同工程造价编制服务自x年x月x日开始实施，至工程决算核对完成终结。

第二条委托人应免费向造价编制人提供与本项目编制业务有关的图纸及相关资料，具体资料详双方移交清单。

第三条编制人应向委托人交付成果文件，自造价编制资料移交即日后的30日历天完成本工程造价的编制。

第四条本合同价双方同意按以下方法计算及支付:

（一）工程决算编制计费方式：按工程决算总价的千分之一点五；（二）本合同总价暂定为xxx元人民币（大写：xxx），其支付方式如下：1.乙方为甲方办理完工程决算初稿并交付至甲方后，甲方向乙方支付结

算总价的50%（结算总价以申报结算总价为准）的编制费，乙方同第一家审核单位核对完成后，甲方向乙方付至定案总价的75%编制费，乙方同第二家审核单位核对完工程量后，甲方向乙方支付至一稿总价的90%的编制费，余款在第二家审核单位出具审核报告后3个工作日内一次性结清。

2.驻地预算员工资按每月xxx元，工资由甲方先行代发，其费用在后期在编制费中扣减，驻地预算员暂定周期xx个月。

（三）支付方式：现金或转账支付费用。

第五条双方责任

（一）委托人责任：

1.委托人按合同第二条约定的内容，及时向编制人提供图纸及相关资料，并对其真实性、完整性、时限性负责；编制人要求第三方（除委托人、编制人以外与本编制业务有关的当事人）提供有关资料或配合时，委托人应负责转达资料转送与协调。

2.委托人应当授权胜任本编制业务的代表，负责与编制人联系，积极配合编制人工作。

（二）编制人责任：

1.编制人应按国家、本省工程造价管理法规及合同中约定，遵循公平、公正、合法的原则完成编制工作，维护各方合法利益。

2.编制人按合同第三条规定的内容、日期提供条理清晰、真实准确的编制成果文件，并对其质量负责。如因非编制人的责任造成进度推迟或

延误而超过约定期限，双方应重新约定延长合同有效期。

3.编制人在合同规定期限内，不得泄露、转让与本合同业务内容有关的保密图纸、资料等相关文件。

4.编制人如出具虚假编制成果文件，应承担相应责任；编制人提交的编制成果文件出现遗漏或错误，应及时修改、补正。当委托人以事实确认，因咨询人单方过失或失职或与第三人串通给委托人造成经济损失的，应向委托人进行赔偿。赔偿金＝直接经济损失或按合同的咨询费的一定比率计算，累计赔偿总额最高不应超过工程造价咨询费总额。

（三）驻地预算员责任：

1.驻地预算员每周不得少于（包括但不限于）xxx天时间待在项目部，如甲方需要原则上应随叫随到，确保不影响甲方工作；

2.驻地预算员应积极配合施工员办理工程现场的相关经济签证，并对该项目办理的相关签证资料等进行指导；

3.驻地预算员每月需根据合同要求申报本工程的工程进度款工程量及单价作出积极配合及指导。

第六条违约责任

（一）在合同履行期间，委托人要求终止或解除合同，编制人未开始编制工作的，退还委托人的图纸等相关资料；已开始编制工作的，委托人应根据编制人已完成的实际工作量支付编制费；如已出具编制成果文件初稿时，应按合同要求进行支付费用。

（二）委托人应按合同规定的金额和时间向编制人支付编制费，自规

建筑工程预结算承包合同范本

建设工程预、结算承包合同发包方:贵州宏科建设工程有限责任公司.（以下简称甲方）-------------- 承包方：罗-钦-（以下简称乙方）------------------------------------ 一、根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况，经甲乙双方协商，甲方自愿将其承建的易九国际工程二期一标段（123号楼含车库和附属商业）工程造价的预、结算的劳务工作承包给乙方。二、工II地点项处I省遵义市播州区第三小学对面家诚国际项目，建筑总面积为约28万平方米三、工期要求本工程承建施工合同约定的工程开工至竣工（交工）时间为：2016年11月曰至2018年10月30日。（注：以实际开工时间为准）本合同约定起止时间为：2016年11月1日至2018年10月30日。四、承包范围：本合同包括的工作内容:乙方负责将该工程的土建、水电、幕墙、钢结构、精装修、暖通及室外附属施设的所有工作内容进行收集、编制、整理，并计算整个工程造价;与建设方的对量及核价和配合第三方审计事务所的审计核对工作。五、承包方式合同约定的承包内容计价方式为按孩工程预算、结算的的总价计算〔即漩算竇用按总造价的1.5%计算收取劳务费，结算费用按总造价的3.5%计算计取劳务费。一期开工面积约为5.396万平方米.本工程一期造价约为7千万元（具体造

价以工程结算最后审定为准）六、甲乙双方责任： 1、甲方责任： ①负责购买电脑、打印、复印设备及办公耗材、纸张等相关办公用品供乙方使用。 ②负责提供乙方驻施工现场人员的食宿。（乙方驻现场办公室） ③负责提供工程至少一套有出图章的施工蓝图、变更图和相关图纸的电子文件及现场所有的签证资料，包括工程完工后的所有竣工图及造价相关的工程资料。 ④负责审定乙方所编制提供的合同约定的工作内容中涉及的相关进度款的资料。 ⑤负责内、外协调（内部关系及签证资料、外部所有资料签章及送审以及审计等工作）。 ⑥负责工程最后审计及相关的费用等； 2、乙方责任： O1负责合同约定的项目工程建设过程中的签证资料的收集和整理。 02乙方提供合同约定的项目工程中每月进度报量及进度款的工作。 ③乙方派驻施工现场的办公人员在合同约定的工作内容及时完成情况下，不受甲方上班时间约束，但在施工现场遇上级检查或每月报进度造价时，乙方必须到场（遇检查甲方需要提前一至两天告知乙方。）。 ④乙方负责编制本合同约定的项目工程相关的结算编制工作，并在甲方协助下完成与建设方及审计方的对量审核工作。七、付款方式: 1、甲方毎月按月工资的形式支付乙方1.0万元整，待乙方结算编制完成后7 个工作日内，甲方一次性支付剩余款项的1半，结算全部完成（对量审计完成）后甲方付清所有

建设工程施工合同(示范文本)

合同编号：建设工程施工合同（示范文本）建设单位：项目名称：

填写说明一、本合同适用于烟草企业作为发包人且项目预算额在200万元以下的建设工程施工项目。二、本合同当事人为双方，若合同当事人超过两方时，请参照本文本另行起草。三、本合同书未尽事项，可由合同双方在特别约定条款中进行补充，特别约定条款与其他条款不一致的，在效力上优于其他条款。四、使用本合同书时约定无需填写的条款，应在条款划线空白处注明“无”等字样。五、本合同书的签订日期由合同双方商定后统一填写于合同第一段，双方签章时无须在签字页填写签章日期。六、本合同书签订地点统一参照甲方所在地填写，具体应填写到县（市/区）七、本填写说明是为便于合同使用者填写合同书条款而制作，不作为合同书应有组成部分，打印合同书时不应打印本填写说明。

合同签订日期：年月日合同签订地点：市区(县/市) 发包人：地址：（以下称为甲方）承包人：地址：（以下称为乙方）鉴于项目工程建设需要，本合同甲方委托乙方承包本建设工程施工事项，乙方表示接受。双方本着平等互惠的原则，通过友好协商，现授权各自的代表按照下述条款签署本合同。本合同签订依据为下列第项：（1）甲方委托（招标代理机构）对项目进行招标采购（招标编号：）的招标结果，以及本项目的招标文件和中标人投标文件。（2）甲方就本施工合同所涉及的内容进行了磋商谈判，根据甲方提供的文件，乙方提交了响应文件，并以一定形式被确定为本施工项目的承包人。第一章定义 1.1 甲方：指，是本工程建设项目的发包人，即具有本建设工程项目发包主体资格和支付工程价款能力的单位。 1.2 乙方：指，是本工程建设项目的承包人，即被甲方接受，具有承包该项目工程施工所需级资质的施工单位。

工程预结算编制委托协议

工程预结算编制委托协议甲方：乙方甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商一致，现就甲方委托乙方对工程预、结算编制服务之事宜签订本合同，以供双方共同遵守。一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项投标报价及工程，进行工程预结算编制(审核）。二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的预结算资料。三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的预结算编制（审核)资料后，根据商定时间完成审核工作并向甲方提交审核成果文件初稿或电子文件，并在双方沟通达成一致意见后2个工作曰内完成修改，并向甲方提交一份审核成果文件正稿及一份电子文件，同时将甲方提交的资料退回给甲方。四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制（审核），并保证成果文件的真实性、合法性，并对成果文件予以严格保密，未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。五、服务费计算及支付 1、≦5000万的单项工程预、结算编制的服务费=预、结算造价的千分之一（1‰）计取； 2、≧5000万的单项工程预、结算编制的服务费=预、结算造价的千分之一（0.8‰）计取； 3、单项工程预、结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用；在乙方提交成果文件正稿后5个工作日，甲方将审核费用转入乙

方指定账户（账户名称：；幵户银行：；账号：) ； 4、服务费为税前费用，如需提供发票甲方应支付乙方相应税金。六、违约责任 1、甲方未能按期支付审核费用的，每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。 2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的，每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金，逾期超过5天的，甲方有权解除本合同。七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议，首先由双方友好协商解决，协商不成则通过诉讼解决，诉讼由乙方所在地法院管辖。八、本合同一式贰份，甲、乙方各执壹份，自双方签字或盖章后生效。甲方：乙方: 法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：传真：电话：传真：签订曰期：年月曰

工程预算服务合同协议书书

工程预算服务合同协议书书集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

工程预算服务合同书委托人：（以下简称甲方）受托人：（以下简称乙方）为加强内部管理，搞好预算工作，确保预算落实到位，保证预算与标书相统一、相协商，甲方拟将工程的预算工作委托给乙方完成，根据[湘价服（2007）49号]文件精神，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方协商就有关事项达成以下协议：一、承包方式： 1、按最终预算总造价 %的固定比例计算劳务工资（附件1）。 2、根据双方协商，按元计算劳务工资。二、委托服务内容： 1、收集、整理投标文件所包含的所有图纸、设计变更、图纸会审、技术核定单、工程联系函等。 2、熟悉图纸、清单，并写出有关的疑问，参加工程业主或招标代理公司所组织的招标答疑会。 3、合理安排时间，在规定时间内高质量的完成预算工作内容。 4、为投标报价提供行之有效的依据和参考，正确分析投标报价。三、双方责任：甲方责任： 1、负责与有关方面的联系和协调。 2、提供乙方完整的设计图纸（蓝图壹套）。

3、为乙方提供办公场地，提供所需软件、硬件设施，即电脑、打印机、软件等。 4、及时按约定支付服务费用。乙方责任： 1、认真阅读招标文件，与投标办技术标人是密切配合。 2、根据施工图，编制预算书。 3、在规定时间内，写出答疑疑问，按时参加答疑会。 4、认真分析预算价格，结合市场实际，提供准确数据，为分析报价作参考。 5、保守秘密，不得向任何单位和个人泄漏本工程投标信息和报价。四、质量要求：确保工程量及工程造价计算的准确性，不错算、不漏项，按投标时间或甲方要求准时完成。五、付款方式：本合同按现金或现金支票的方式付款，所有款项必须由本公司的责任人亲自领取。 1、合同签定后预付元整。 2、开标前一天，将剩余部分付清。六、违约责任： 1、乙方如未能履行完毕本合同项下的义务，甲方有权要求乙方赔偿损失，并要求支付违约金元。

【房屋建筑承包合同书】建筑工程承包合同书

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载【房屋建筑承包合同书】建筑工程承包合同书甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

建筑工程承包合同书建筑安装工程承包合同书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照〈〈中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程范围和内容：全部工程建筑面积方米。 4. 工程造价：全部工程施工图预算造价人民币 ,其中：人工费。第二条工程期限 1. 开竣工日期：经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自 ________ 年M 日开工，至年M 日竣工。 2. 施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。 3. 在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。（1）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；

（2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；（3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。第三条物资供应 1. 包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 2. 由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量乙方应妥善保管使用，若有人为损坏，乙方应赔偿甲方。第四条工程款结算 1. 全部工程造价的结算方式按包工不包料工程的预算定额规定的人工费结算规定办理（共计）。 2. 工程款拨付与结算办法，分三次支付：第一次（时间）第二次（时间）第三次（时间）第五条施工与设计变更 1. 乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。 2. 要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失, 应由责任方负担。 (1) 施工中如发现设计有错误或严重不合理的地

工程预算服务合同书范本

工程预算、资料服务合同书委托人：（以下简称甲方）受托人：（以下简称乙方）为加强内部管理，搞好预算工作，确保预算落实到位，保证预算与标书相统一、相协商，甲方拟将工程的预算、工程资料工作委托给乙方完成，根据[合同法]文件精神，双方本着公平、公正、自愿得原则，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方协商就有关事项达成以下协议：一、承包方式： 1、按最终预算总造价%的固定比例计算劳务工资（附件1）。 2、根据双方协商，按元计算劳务工资。二、委托服务内容： 1、合理安排时间，在规定时间内高质量的完成预算、结算工作内容。三、双方责任：甲方责任： 1、负责与有关方面的联系和协调。 2、提供乙方完整的设计图纸（蓝图壹套）。 3、资料、结算需要的施工单位、建设单位盖章工作，。 4、结算、资料装订、打码等工作，纸质资料扫描工作。 5、为乙方提供所需的于本工程相关得帮助、协助乙方将本工程得结算、资料工作顺利完成。

6、及时按约定支付服务费用。乙方责任： 1、根据施工图，编制预算书。 2、在时间允许得情况下参加甲方要求得图纸交底会议。 3、及时跟上工程资料进度。 4、认真分析预算价格，结合市场实际，提供准确数据，为分析报价作参考。 5、在工程结束后，及时编制结算书。 6、保守秘密，不得向任何单位和个人泄漏本工程信息和报价。四、质量要求：确保工程量及工程造价计算的准确性，不错算、不漏项，按甲方要求准时完成。五、付款方式：本合同按现金的方式付款，所有款项必须由本公司的责任人亲自领取。 1、合同签定后预付工程造价的20 ％。 2、施工图预算完成后预付工程造价的40 ％。 3、施工资料及工程结算上报建设单位后预付工程造价的80 ％。 4、工程结算二审结束、资料存档至建设单位档案馆甲方付齐剩余价款。六、违约责任： 1、由于乙方的原因导致漏算、错算，给甲方的利益造成重大损失者，甲方有权立即终止合同，且由乙方承担预算费用的20%。 2、甲方如未按合同内容履行自己的职责，乙方有权保留自己的预算成果

工程预算服务合同书

工程预算服务合同书文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

2、提供乙方完整的设计图纸（蓝图壹套）。 3、为乙方提供办公场地，提供所需软件、硬件设施，即电脑、打印机、软件等。 4、及时按约定支付服务费用。乙方责任： 1、认真阅读招标文件，与投标办技术标人是密切配合。 2、根据施工图，编制预算书。 3、在规定时间内，写出答疑疑问，按时参加答疑会。 4、认真分析预算价格，结合市场实际，提供准确数据，为分析报价作参考。 5、保守秘密，不得向任何单位和个人泄漏本工程投标信息和报价。四、质量要求：确保工程量及工程造价计算的准确性，不错算、不漏项，按投标时间或甲方要求准时完成。五、付款方式：本合同按现金或现金支票的方式付款，所有款项必须由本公司的责任人亲自领取。 1、合同签定后预付元整。 2、开标前一天，将剩余部分付清。六、违约责任： 1、乙方如未能履行完毕本合同项下的义务，甲方有权要求乙方赔偿损失，并要求支付违约金元。

包工承包合同范本

包工承包合同范本甲方: (建设单位) 乙方: (施工单位) 甲方将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守: 第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) . 第二条工程造价决算方式: 1. 工程造价计算公式:工程造价=(定额直接费+材料差价)(1+ %).即按实际完成工程量,套用《定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取 %综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整). 与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款. 本工程辅助的水电安装工程按 (约定套用的定额与费率) 结算. 2. 工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单. 第三条工程款支付:

甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清. 每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款. 工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方. 第四条工期: 1.本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为天.工期每延误一天处罚元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期. 2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚元,不抵扣总工期处罚.

建设工程施工合同GF

(GF---2016---0201) 建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 3．工程立项批准文号： 4．资金来源： 5．工程内容： 6．工程承包范围：二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。三、质量标准工程质量符合佥整标准。四、签约合同价与合同价格形式签约合同价暂定为：

人民币(大写)：小写：( )；最终价格以审计决算为准。五、项目经理承包人项目经理：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1)中标通知书； (2)投标函及其附录； (3)专用合同条款及其附件； (4)通用合同条款； (5)技术标准和要求； (6)图纸； (7)已标价工程量清单或预算书； (8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，．上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。‘ 七、承诺 1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

工程预结算承包协议书

关于工程预结算承包协议书甲方：（身份证号码：）乙方：（身份证号码：）甲方将工程承包给乙方做工程结算(含报进度)。为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程预结算顺利进行，甲乙双方经友好协商，根据协商结果。甲、乙双方同意签订本工程预结算协议书。一、工程预结算项目：甲方将委托乙方承担下列工程结算(含报进度)。 1、工程按总承包合同的所有内容（含电安装及防水、保温工程）。 2、建筑面积：㎡。实际建筑面积详见施工图纸。 3、工程工期：按合同约定工期为天。 4、工程合同价暂定为：按施工合同结算总价的5‰，签证部分按结算总价的 8%作为劳务费用（以工程结算价为准）。 5、经甲、乙双方协商同意，工程预结算(含报进度)费按工程结算总造价的千分之伍计算。其费用为：竣工结算价× 5/1000。签证部分按结算总造价的百分之捌计算，其费用为：竣工结算价×8/100。本费用包含与结算相关的所有费用，其他任何费用不再另计；二、甲乙双方各自承担的费用 1、甲方承担办公用品、交通费及审计过程中出现的招待及礼见费。 2、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。 3、乙方承担工程结算的软件费。三、甲方的职责： 1、甲方应提供完整的工程竣工图纸、承包合同书(复印件)、图纸会审记录、设计图纸变更、甲方更改通知单、工程签证(内容)、竣工资料、工程联

系单、材料单价确认单给乙方，以便乙方做为工程结算的资料依据。 2、甲方及时提供业主所发的工程指令单、设计变更指令单。业主、监理、施工单位共同确认的验收资料记录。 3、甲方需在每月的25日支付乙方工资0.6万元至该工程预结算费用的85% （发放工资至乙方工资账户上），余下15%将在工程竣工结算和业主确认总造后支付，价如逾期支付，将以每日1%收取逾期费用。四、乙方的职责： 1、每月25日前完成当月所完成工程预算书编制、并与业主咨询公司确认当月进度款工程金额、以便做为工程进度款拨付的依据。 2、办理工程签证； 3、跟踪预结算工作，配合甲方提供其他需要的预结算资料； 4、乙方应按竣工图纸内容及要求完成编制工程结算书，工程竣工之日起二个月内完成工程竣工结算书并上报给甲方。 5、如果甲方再另外增加工程项目（修改方案、修改图纸除外），则每月咨询费用由甲乙双方再协商解决。五、本协议书一式贰份、甲方壹份，乙方壹份。工程竣工结算和业主确认总造价并结清所有工资，本合同即告终止。甲方：（签字按印）乙方：（签字按印）住址：住址：电话：电话：银行账户：日期：年月日日期：年月日

预算审核工程造价咨询合同协议书

预算审核工程造价咨询合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

【最新资料,Word版，可自由编辑！】

委托方(甲方): 受托方(乙方):湖南中信高新工程造价咨询有限公司为了合理确定和有效控制建设工程造价,提高投资的经济效益,维护建设各方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。一、委托方委托受托方对以下项目提供建设工程造价咨询服务： 1、项目名称： 2、服务范围： 1、工程量清单编制及清单计价审核 2、招标上限值确认签章二、委托方的权利与义务： 1、委托方可向受托方索取与委托内容有关的工程造价咨询报告； 2、委托方可向受托方询问委托工作进展情况； 3、委托方应向受托方提出对工程具体问题的意见； 4、按照受托方提交的资料清单及时提供咨询服务所需的全部施工图纸及其他有关的技术资料，并对资料的合法性、真实性和完整性负责；

5、如实介绍工程建设情况，为咨询服务人员提供必要的工作方便； 6、负责通知有关各方到现场核对初审意见； 7、确定作为咨询服务联络人； 8、委托方为委托方的工作开展提供必要的工作条件和相应配合，并承担必要的到有关部门或外地调查取证发发生的费用； 9、按照约定条件及时向受托方支付咨询服务费用； 10、委托方应正确使用咨询报告，有使用不当所造成的后果，与受托方无关。 11、其他；三、受托方的权利与义务 1、受托方可向委托方索取与委托内容有关的建设工程造价技术经济资料。 2、受托方可要求委托方对有关问题作出解释和补充有关资料； 3、受托方在咨询过程中，有到工程现场勘察和调查取证的权利； 4、受托方可要求委托方在工作进展中提供必要的配合； 5、在本合同履行期间，受托方应按委托方要求看站工作，在工作中遵循公平、公正、合法、独立的原则，应用合理技能，维护各方合法权益，认真、细致、周到地进行服务工作；

建筑工程预结算承包合同协议书

建筑工程预结算承包合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

建设工程预、结算承包合同发包方: 贵州宏科建设工程有限责任公司（以下简称甲方）承包方：罗钦（以下简称乙方）一、根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况，经甲乙双方协商，甲方自愿将其承建的易九国际工程二期一标段（号楼含车库和附属商业）工程造价的预、结算的劳务工作承包给乙方。二、工程地点贵州省遵义市播州区第三小学对面家诚国际项目，建筑总面积为约 28万平方米三、工期要求本工程承建施工合同约定的工程开工至竣工（交工）时间为：2016年11月日至 2018年10月30日。（注：以实际开工时间为准）本合同约定起止时间为： 2016年 11月1日至2018年10月30日。四、承包范围：本合同包括的工作内容：乙方负责将该工程的土建、水电、幕墙、钢结构、精装修、暖通及室外附属施设的所有工作内容进行收集、编制、整理,并计算整个工程造价；与建设方的对量及核价和配合第三方审计事务所的审计核对工作。五、承包方式合同约定的承包内容计价方式为按该工程预算、结算的的总价计算.即：预算费用按总造价的‰计算收取劳务费，结算费用按总造价的‰计算计取劳务费。一期开工面积约为万平方米.本工程一期造价约为7千万元（具体造价以工程结算最后审定为准）六、甲乙双方责任：

1、甲方责任： ①负责购买电脑、打印、复印设备及办公耗材、纸张等相关办公用品供乙方使用。 ②负责提供乙方驻施工现场人员的食宿。（乙方驻现场办公室） ③负责提供工程至少一套有出图章的施工蓝图、变更图和相关图纸的电子文件及现场所有的签证资料，包括工程完工后的所有竣工图及造价相关的工程资料。 ④负责审定乙方所编制提供的合同约定的工作内容中涉及的相关进度款的资料。 ⑤负责内、外协调（内部关系及签证资料、外部所有资料签章及送审以及审计等工作）。 ⑥负责工程最后审计及相关的费用等； 2、乙方责任： ○1负责合同约定的项目工程建设过程中的签证资料的收集和整理。 ○2乙方提供合同约定的项目工程中每月进度报量及进度款的工作。 ③乙方派驻施工现场的办公人员在合同约定的工作内容及时完成情况下，不受甲方上班时间约束，但在施工现场遇上级检查或每月报进度造价时，乙方必须到场（遇检查甲方需要提前一至两天告知乙方。）。 ④乙方负责编制本合同约定的项目工程相关的结算编制工作，并在甲方协助下完成与建设方及审计方的对量审核工作。七、付款方式： 1、甲方每月按月工资的形式支付乙方万元整，待乙方结算编制完成后7个工作日内，甲方一次性支付剩余款项的1半，结算全部完成（对量审计完成）后甲方付清所有款项。 2、因甲方原因造成本合同约定的各项目工程未能在合同约定期限内完成而导致乙方结算不能完成的，按合同到期之日起顺延2个月后7个工作日内，甲方将一次性支付合同总价的剩余全部

工程造价分包合同范本

分包合同总包方（以下简称甲方）：分包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工及有关事项协商一致，订立本合同。第一条、工程概况： 1. 总包工程名称：。 2. 分包工程名称：。 3. 分包工程地点：。 4. 分包工程承包范围：。 5. 分包工程承包方式：。第二条、承包价款、付款方式：（一）、承包价款：（二）、付款方式： 1、 2、预留总价款的“5%”作为质量保修金，质量保修期满二年且无质量问题后，甲方在七天内向乙方无息付清质量保修金，

质量保修期自全部竣工验收合格之日起算。 3、每次付款前先开增值税专用发票而且发票认证无误，方可付款。乙方在收款前，应向甲方提供相应金额的合规“增值税专用发票”，否则甲方有权拒绝付款。如乙方提供的发票受到政府机关质疑和检查被认定为非法票据，乙方除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给甲方带来的一切损失。甲方可无限制保留向乙方进一步追究相关责任的权利。第三条、工程质量、产品质量要求和技术标准： 1、本工程经国家权威部门验收确认达到业主、监理和设计要求、设计效果以及达到有关国家验收规范要求。在施工过程中，乙方操作规程要按照甲方项目部技术交底及相关施工规范要求执行，并应随时接受甲方公司及项目部、监理公司、质监站、建设方的监督、抽检和指导。工程质量确保一次验收合格。 2、乙方应严格按照甲方提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。甲方指派技术人员参与指导乙方施工，乙方必须配备专业的技术质量管理人员进行配合，乙方不得无故违背甲方的技术指导意愿。施工质量要符合有关规程、规范、技术标准要求，工程质量等级评定应达到合格。乙方在工程完成后，做好成品保护。若乙方质量达不到规范及设计要求，甲方有权随时中止合同或分割承包范围。整体工程质量按施工验收规范验收不合格的，合同价款全部不予支付；部分分项工程不合格的，该不合格分项工程的价款不予支付。 3、乙方应完善其岗位设置及人员配备，建立并实施有效的质量管理制度，策划、制定并严格实施质量保证计划和措施，并将相关资料报甲方备案，如果甲方认为其管理状况需进一步改善，乙方应按甲方要求进行完善。 4、隐蔽工程完成后，乙方必须自检合格并向甲方申请检验，甲方应当在1天内进行答复或进行检验，否则视为已检验且乙方可继续下道工序。未经甲方签字认可，乙方不得自行隐蔽，否则甲方可要求乙方拆除或开孔，重新检验，且不论检验是否合格，有关拆除、重新覆盖的费用全部由乙方承担。 5、乙方应随时接受甲方、监理工程师的质量检查检验，并提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方要求拆除和重新施工，直到符合约定标准，乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 6、乙方工程质量出现重大问题的，或者相同或类似的一般性质量问题出现

建设工程造价合同范本

建设工程造价咨询合同建设工程造价咨询合同（示范文本）第一部分建设工程造价咨询合同 ______________(以下简称委托人)与________________(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务： 1．项目名称： 2．服务类别：二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分： 1．建设工程造价咨询合同标准条件； 2．建设工程造价咨询合同专用条件； 3．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施，至年月日终结。七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。委托人：(盖章) 咨询人：(盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

住所：住所：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：年月日年月日第二部分建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。 1．“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。 2．“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。 3．“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。 4．“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

建设工程造价咨询服务委托合同

工程造价咨询服务委托合同委托方（甲方）：--------有限公司被委托方（乙方）：------工程造价咨询有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。第一条工程情况概述工程名称：-----基础工程结算工程地点：重庆市----组团结构类型：钢筋砼框架剪力墙结构第二条委托范围及内容甲方委托乙方对以下项目提供建设工程造价咨询服务： ------基础工程结算。服务类别：结算审核乙方须： 1、按甲方提供的资料及甲方对结算的具体要求对本工程的工程量计算、材料结算价按甲方审核确定后执行，定额套用、取费计算等全部项目分别按甲方要求进行编审。 2、乙方初审完成后报甲方，根据甲方安排与施工单位对数。 3、对数完成后一式四份提供审核报告，同时按甲方要求格式提供经济指标分析表。

第三条审核时间甲方要求在提供完整的审价资料起40日内（包括国家规定节假日）交出审价报告，其中编制结算初稿25日，与施工单位核对工程量及出具结算报告为15日。如甲方提供资料时间延长则审核时间顺延，如对数时施工单位不配合，时间可顺延。第四条甲方责任 1、及时为乙方的审核工作提供与工程有关的全部文件和资料，包括承发包合同主要条款、竣工图、图纸会审记录、隐蔽验收记录、设计变更通知单、现场签证等。 2、按合同规定及时足额支付审核费用。第五条乙方责任 1、乙方须按照合同约定，再规定的时间内完成审核业务、出具审核报告，分专业并按甲方要求计算工程造价，并附工程量计算书，保证其真实性、合法性、准确性。 2、在执行业务过程中，乙方须对知悉的甲方商业秘密严加保密。除非经甲方同意，否则，乙方不得将其所知悉的甲方商业秘密和甲方提供的资料对外泄露，一经发现，乙方需向甲方赔偿相应损失。第六条特别规定乙方编制完成提交审核初稿经甲方认可后由甲方组织乙方与施工单位对数，对数须在甲方办公楼内甲方指定的地点进行，每次对数乙方参加人员不少于二人，乙方不得与施工单位单独或私下接触。乙方与施工单位对完数出具审核报告后甲方另行对本工程结算进行二次审核，二审与乙方一审结算结果误差在2%内为乙方工作的合理误差。第七条审核收费本结算审核收费：基本费用（以甲方送审工程总造价作为计费基础乘以相应费率）＋成果费用（以甲方送审工程总造价与结算审定额之差值作为计费基础乘以成果

工程预结算承包协议书

关于工程预结算承包协议书甲方：乙方：甲方将工程承包给乙方做工程预结算(含报进度)。为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程预结算顺利进行，甲乙双方经友好协商，根据协商结果。甲、乙双方同意签订本工程预结算协议书。一、工程预结算项目：甲方将委托乙方承担下列工程预结算(含报进度)。 1、工程按总承包合同的所有内容(含土建、含管道安装、设备安装等)。 2、建筑面积：㎡。实际建筑面积详见施工图纸。 3、工程工期：按合同约定工期为天。 4、工程合同价暂定为：按合同价约定为元。(以竣工结算价为准)。 5、经甲、乙双方协商同意，工程预结算(含报进度)费按土建工程结算总造价的千分之计算。其费用为：竣工结算价× /1000。其他工程（管道、设备安装等）结算总造价的千分之计算，其费用为：竣工结算价× /1000。本费用包含与预结算相关的所有费用，其他任何费用不再另计；二、甲方的职责： 1、甲方应提供完整的工程竣工图纸、承包合同书(复印件)、图

纸会审记录、设计图纸变更、甲方更改通知单、工程签证(内容)、竣工资料、工程联系单、材料单价确认单给乙方，以便乙方做为工程结算的资料依据。 2、甲方及时提供业主所发的工程指令单、设计变更指令单。业主、监理、施工单位共同确认的验收资料记录。 3、甲方需在每月的日支付乙方咨询费用万元至该工程预结算费用的%，余下%将在工程竣工结算和业主确认总造后支付，价如逾期支付，将以每日1%收取逾期费用。三、乙方的职责： 1、每月25日前完成当月所完成工程预算书编制、并与业主咨询公司确认当月进度款工程金额、以便做为工程进度款拨付的依据。 2、办理工程签证； 3、跟踪预结算工作，配合甲方提供其他需要的预结算资料； 4、工程竣工之日起二个月内完成工程竣工结算书并上报给甲方。 5、如果甲方再另外增加工程项目（修改方案、修改图纸除外），则每月咨询费用由甲乙双方再协商解决。 6、乙方应按竣工图纸内容及要求完成编制工程结算书。四、本协议书一式四份、甲方三份，乙方一份。工程竣工结算和业主确认总造价后自行失效。

建设工程造价咨询合同(最新).

GF-2002-0212 建设工程造价咨询合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理总局

第一部分建设工程造价咨询合同（以下简称：委托人）与（以下简称：咨询（受托）人）经过双方协商一致，签定本合同。一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务； 1。项目名称： 2。服务类别：（建设项目全过程造价咨询、工程概算/工程预算/工程结算/工程量清单/招标控制价等编制或审核）二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分； 1.建设工程造价咨询合同标准条件； 2.建设工程造价咨询合同专用条件及补充条款； 3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询（受托）人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托方按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询（受托）人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施，至年______月日终结。七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。委托人：（签章）咨询（受托）人：（签章）法定代表人或授权代表：（签章）法定代表人或授权代表：（签章）年月日年月日联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：地址：地址：邮政编码：邮政编码：第二部分建设工程造价咨询合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。 1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。 2、“咨询（受托）人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。 3、“第三方”是指除委托人、咨询（受托）人以外与本咨询业务有关的当事人。 4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规、以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。咨询（受托）人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。第五条咨询（受托）人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。 1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的建设工程造价咨询工作。 2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务。 3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询（受托）人应增加的额外工作量。第六条在履行合同期间或合同规定期间内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。详见专用条款委托人的义务第七条委托人负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询（受

建筑工程预结算承包合同

同合承包程预、结算建设工发包方: 贵州宏科建设工程有限责任公司（以下简称甲方）承包方：罗钦（以下简称乙方）一、根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况，经甲乙双方协商，甲方自愿将其承建的易九国际工程二期一标段（1.2.3号楼含车库和附属商业）工程造价的预、结算的劳务工作承包给乙方。二、工程地点贵州省遵义市播州区第三小学对面家诚国际项目，建筑总面积为约 28万平方米三、工期要求本工程承建施工合同约定的工程开工至竣工（交工）时间为： 2016年11月日至 2018年10月30日。（注：以实际开工时间为准）本合同约定起止时间为： 2016年 11月1日至2018年10月30日。四、承包范围：本合同包括的工作内容：乙方负责将该工程的土建、水电、幕墙、钢结构、

精装修、暖通及室外附属施设的所有工作内容进行收集、编制、整理,并计算整个工程造价；与建设方的对量及核价和配合第三方审计事务所的审计核对工作。五、承包方式合同约定的承包内容计价方式为按该工程预算、结算的的总价计算.即：预算费用按总造价的1.5‰计算收取劳务费，结算费用按总造价的3.5‰计算计取劳务费。一期开工面积约为5.396万平方米.本工程一期造价约为7千万元（具体造价以工程结算最后审定为准）六、甲乙双方责任： 1、甲方责任： ①负责购买电脑、打印、复印设备及办公耗材、纸张等相关办公用品供乙方使用。 ②负责提供乙方驻施工现场人员的食宿。（乙方驻现场办公室） ③负责提供工程至少一套有出图章的施工蓝图、变更图和相关图纸的电子文件及现场所有的签证资料，包括工程完工后的所有竣工图及造价相关的工程资料。 ④负责审定乙方所编制提供的合同约定的工作内容中涉及的相关进度款的资料。 ⑤负责内、外协调（内部关系及签证资料、外部所有资料签章及送审以及审计等工作）。

工程造价预算合同

建筑工程预结算承包合同范本

建设工程施工合同(示范文本)

工程预结算编制委托协议

工程预算服务合同协议书书

【房屋建筑承包合同书】建筑工程承包合同书

工程预算服务合同书 范本

工程预算服务合同书

包工承包合同范本

建设工程施工合同GF

工程预结算承包协议书

预算审核工程造价咨询合同协议书

建筑工程预结算承包合同协议书

工程造价分包合同范本

建设工程造价合同范本

建设工程造价咨询服务委托合同

工程预结算承包协议书

建设工程造价咨询合同(最新).

最新的工程预算服务合同范文

建筑工程预结算承包合同

工程预算服务合同书范本