当前位置：文档库 › 工程合同管理与招标投标习题集考试范围内的答案(1)

工程合同管理与招标投标习题集考试范围内的答案(1)

第一章建筑市场

一、单项选择题（在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）

1、按照交易对象划分，建筑市场可以分为（ A ）。P9

A、建筑产品市场和建筑材料市场

B、国内市场和国际市场

C、有形市场和无形市场

D、道路桥梁市场和设备安装市场

2、下列各项中属于建筑市场主体的是（ C ）。P15

A、可研报告

B、投标书

C、工程质量检测中心

D、机械设备

3、下列各项中关于“广义建筑市场”表述正确的是（D ）。P1

A、建设工程施工承发包市场

B、基础工程分包市场

C、装饰工程分包市场

D、建筑商品交换关系的总和

4、根据我国《建筑法》规定，工程施工总承包企业特级资质由（ A ）审批。P20

A、建设部

B、国务院

C、省、直辖市政府

D、省、直辖市人民代表大会

5、下列各项表述正确的是（ B ）。

A、两个以上不同资质等级的单位联合承包时，可以按照资质等级较高的单位的业务许可范围承揽工程；

B、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人；

C、施工总承包的，可以将建筑工程主体结构施工分包给其他单位完成；

D、禁止总承包商将工程分包给不具备相应资质的单位，允许合格的分包单位将其承包的工程再分包。

6、经过多年的发展，为了形成各种建筑产品，我国建筑市场形成了由发包方、承包方和（ C ）组成的市场主体。

A、建设管理机构

B、建筑机械生产机构

C、中介服务机构

D、建筑使用群体

7、某房地产公司对某房建工程进行招标。某建筑公司与该房地产公司私下交易，由房地产公司出面邀请了几家私交甚好的施工单位投标，暗示这几家公司中标意向。则被邀请的施工单位并未认真制作标书，某建筑公司如愿承包此项工程。上述甲乙方的共同操作行为被称为（ C ）。

A、招标

B、投标

C、围标

D、陪标

8、下列各项中，三级施工总承包企业可以承包的工程范围是（ A ）。P20

A、可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍以下、14层及以下、单跨跨度24m以下的房屋建筑工程；

B、可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍以下、28层及以下、单跨跨度36m以下的房屋建筑工程；

C、可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍以下、40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；

D、可承担各类房屋建筑工程的施工。

9、我国工程监理企业资质管理中，其中（ B ）分为甲级、乙级。房建、水利等还设立丙级。P21

A、综合资质

B、专业资质

C、事务所资质

D、分包资质

10、在工程招标代理机构资质管理中，乙级招标代理机构的业务范围是（ A ）。P21

A、除征地费、大市政配套费与拆迁补偿费以外，工程投资额300万元以下的工程招标代理业务；

B、除征地拆迁补偿费以外，工程投资额300万元以下的工程招标代理业务；

C、除拆迁补偿费以外，工程投资额300万元以下的工程招标代理业务；

D、除大市政配套费，工程投资额300万元以下的工程招标代理业务；

二、多项选择题（在每小题列出的五个选项中有二至五个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母代码填在题后的括号内。多选、少选、错选均无分。）

1、建筑市场的交易规则包括（ ABC ）。P16

A、主体规则

B、产品规则

C、方式和行为规则

D、风险原则

E、货币流通规则

2、建筑市场的结构维度包括（ CDE ）。P6

A、宽度

B、长度

C、行业

D、区域

E、专业

3、和发达国家相比，我国建筑市场管理方式的特点表现为（ ADE ）。P12

A、政府承担了本应由专业协会承担的市场管理职能；

B、我国建筑企业提供无差别的产品而相互竞争；

C、我国建筑企业的施工工艺和技术水平落后；

D、已经建立起法律、法规和规章三个层次的法律体系，仍需完善；

E、存在条块分割的现象，行业管理仍需理顺。

4、在我国，进入建筑市场的买方必须具备的条件有（ BCE ）。P17

A、公司制度了完善的管理制度；

B、建筑场地必须获得土地所有权或者使用权证书；

C、土地用途和技术要求符合有关规定；

D、公司具备相应资质的项目经理和技术人员；

E、设计经审查批准并取得建筑施工许可证。

5、政府通过建立市场规则和监督等手段对建筑市场进行宏观调控，涉及的主要市场关系包括（ AB ）。P16

A、建筑市场主体与主体之间的关系；

B、建筑市场主体与客体之间的关系；

C、建筑市场客体与客体之间的关系；

D、建筑市场与非建筑市场的关系；

E、以上各项都不是

三、简答题

1.请解释建设工程交易中心的集中办公功能。

建设行政主管部门的各职能机构进驻建设工程交易中心，为建设项目进入有形建筑市场进行项目报建、招标投标交易和办理有关批准手续进行集中办公和实施统一管理监督。由于其具有集中办公功能，因此建设工程交易中心只能集中设立，每个城市原则上只能设立一个，特大城市可以根据需要设立区域性分中心，在业务上受中心领导。

2.请简述建设工程交易中心运作的一般程序。P23

3.请简述建筑产品的特点与建筑产品市场的特点。

1建筑产品的固定性和生产的流动性。2建筑产品的多样性和生产的单件性。3建筑产品的价值量大，生产周期长。4建筑产品是综合加工产品，其生产和协作关系十分复杂。

建筑产品市场的特点：1建筑产品交易是需求者和生产者之间的直接订货交易。

2竞争方式以招标投标为主。3竞争的性质，多属特定约束条件下的不完全竞争。4建筑产品市场有独特的定价方式。5建筑市场交易对象的整体性和分部分项工程的相对独立性。6建筑产品市场交易为先交易后生产

4.分析建筑市场的特点。

1建筑市场主要交易对象的单件性。2生产活动与交易活动的统一性。3建筑市场上有严格的行为规范4建筑市场交易活动的长期性和阶段性5建筑市场交易的不可逆转性。6建筑市场具有显著的地域性7建筑市场竞争较为激烈8建筑市场的社会性9建筑市场与房地产市场的交融性

第二章建设工程招标投标概述

一、单项选择题（在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）1、以图纸和工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，在合同执行过程中，除非建设单位要求变更原定的承包内容，承包单位一般不得要求变革包价的合同计价方式是指（ B ）。

A、单价合同

B、固定总价合同

C、成本加定额酬金合同

D、成本加定比酬金合同

2、原则性地规定了招标范围的相关法律法规是（ B ）。

A、全国人民代表大会常务委员会批准的《中国人民共和国招标投标法》；

B、国家计划发展委员会制定的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；

C、建设部房制定《屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》；

D、国家计委、建设部、铁道部、交通部等部门审议通过的《工程建设项目施工招标投标办法》。

3、建筑工程招标代理机构的资格认定机构是（ A D ）。

A、省、自治区、直辖市人民政府

B、国家发改委

C、国家建设部

D、国务院

4、不属于

．．．建筑工程招标人自行办理招标必须具备的条件是（ C ）。P48

A、有与招标工程规模和复杂程度相适应的工程技术、预算等专业技术力量；

B、有从事同类工程建筑招标的经验；

C、至少包括两名在本单位注册的造价工程师；

D、有组织编制招标文件的能力。

5.建设工程施工合同以承包商承担的风险从小到大的顺序排列，正确的是（ B ）。

A、总价合同、单价合同、成本加酬金合同

B、成本加酬金合同、单价合同、总价合同

C、单价合同、成本加酬金合同、总价合同

D、单价合同、总价合同、成本加酬金合同

6、在阶段性承发包中，承包人只负责提供施工的全部人工和一部分材料，其余部分材料由发包人或总承包人负责提供的承包方模式被称为（ D ）。

A、专项承发包

B、包工包料承发包

C、包工不包料承发包

D、包工部分包料承发包

7、建筑商X通过招标承建某单位家属楼，经发包单位同意，将家属楼的附属工程分包给建筑商Y，并分别签订了承包、分包合同。工程竣工后，验收中发现附属工程存在严重的质量问题。对该事件正确的解决方式是（ C ）。

A、建筑商X不承担责任，因为该工程已经分包给建筑商Y；

B、建筑商X承担全部责任，建筑商Y不承担责任，因为建筑商Y只是分包商；

C、建筑商Y承担主要责任，建筑商X承担连带责任，因为二者之间签订了分包合同；

D、建筑商X承担主要责任，建筑商Y承担连带责任，因为建筑商X作为总承包商要对整个中标项目负责。

8、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中不属于关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目是（ B ）。

A、防洪、灌溉、水土保持、水利枢纽等水利项目；

B、用于食品加工的饮食基地建设项目；

C、生态环境保护项目；

D、邮政、电信枢纽、信息网络等邮电通讯项目。

9、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中不属于关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目是（ B ）。

A、供水、供电、供气、供热等市政工程项目；

B、铁路、公路、管道、

水运、航空等交通运输项目；(属于公共安全)

C、商品住宅，包括经济适用房；

D、科技、教育、文化等项目。

10、下列各项中按照《招标投标法》规定可以不进行招标的是（ C D）。P43

A、使用国际组织或者外国政府资金的项目；

B、生态环境保护项目；

C、受自然地域环境限制的项目；

D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目。

1、建设工程招标投标活动按照建设项目的组成分类包括（ BCE）P33

A、土建施工招标投标

B、分部分项工程招标投标

C、建设项目招标投标

D、施工招标投标

E、单位工程招标投标

2、建设工程招标投标活动应遵守的基本原则是（ ABCDE ）

A、合法原则

B、统一开放原则

C、公平、公正、公开原则

D、诚实信用原则

E、求效择优原则

3、建设工程发包方式按承包人所处的地位划分包括（ CD ）

A、建设全过程承发包

B、专项承发包

C、分承包

D、联合承包

E、委托承包

4、可以进行采用邀请招标方式的项目包括（ ABCDE ）P46

A、标的小，公开招标费用与项目经济价值相比不经济的项目；

B、标的小，技术含量要求较低且工作环境差的项目；

C、项目技术负责或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的项目；

D、涉及国家安全或国家秘密的项目；

E、抢险救灾等适宜招标但不适宜公开招标的项目。

5、对相关法律法规规定的招标范围内的项目必须进行招标的标准，下列各项中

表述不正确

．．．的是（ ABC ）P48

A、施工单项合同估算价在200万元人民币以上，且项目总投资额在3000万元人民币以上；

B、施工单项合同估算价在100万元人民币以下，项目总投资额在3000万元人民币以上；

C、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；

D、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；

E、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上；

6、根据国家计委关于贯彻建设项目招标范围和规模标准的具体规定，关系到社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（ BCD ）P47

A、石油项目

B、供电项目

C、教育项目

D、商品住宅

E、娱乐场所项目

三、简答题

1、简述建设工程招标投标的特点。1通过竞争机制，实行交易公开2鼓励竞争、防止垄断、优胜劣汰。实现投资效益。3通过科学合理和规范化的监管机制与运作程序，可有效地杜绝不正之风，保证交易的公平和公正。

2、简述建设工程发包的内容有哪些？1项目建议书2可行性研究3勘察设计4材料和设备的采购供应5建筑安装工程施工6生产职工培训7建设工程项目管理

3、比较公开招标与邀请招标的特点。公开招标：耗时较长，费用也比较高，所有的活动都必须哪找预先指定并为大家所知的程序和标准公开进行大大减少作弊的可能，所有符合条件的发法人或其他组织都有机会参加投标，竞争的范围广，竞争性体现得比较充分，招标人拥有绝对的选择余地，容易获得最佳招标效果，投标前竞选资格预审

邀请招标：整个招投标的时间大大缩短，招标费用相应减少；公开程度逊色一些产生不法行为的机会多一些；投标人的数目有限，竞争的范围有限，招标人拥有的选择余地相对较小，有可能提高中标的合同价，也有可能将某些在技术上或报价上更有竞争力的供应商或承包商遗漏。

4、简述建筑工程招标代理机构的权利与义务。

权利：1组织和参与招标活动，2依据招标文件的要求审查投标人资质3按跪地标准取代费用4招标人授予的其他权利

义务：1遵守法律，法规，规章和方针2维护委托人的合法权利3组织、编制、解释招标文件4接受招标投标管理机构的监督管理和招标行业协会的指导5履行依法约定的其他义务。

第三章建设工程招标

1、下列各项中不属于招标文件的是（ D ）P64

A、投标邀请书

B、设计图纸

C、合同主要条款

D、财务报表

2、投标单位应当认真核对招标文件、图纸和有关技术资料，核对无误后以（ D ）形式予以确认。

A、会议

B、电话

C、口头

D、书面

3、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人与中标人应当自中标通知书发出之后（ C ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订工程承包合同。

A、10日

B、20日

C、30日

D、60日

4、《中华人民共和国招标投标法》规定，开标应当在（ A ）。

A、开标招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间；(课本中的内容有矛盾)

B、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的次日；

C、提交投标文件截止时间的7日后；

D、其他约定时间。

5、有效投标少于（ A ）个的，招标人应当重新招标。

A、3

B、4

C、5

D、6

6、招标文件发售后，招标人要在招标文件规定的时间内组织投标人踏勘现场，了解工程现场和周边环境的情况，并对潜在投标人针对（ B ）和现场提出的问题进行答疑。

A、设计图纸

B、招标文件

C、地质勘查报告

D、合同条款

7、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人采用邀请招标方式，应当向（ B ）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。

A、二

B、三

C、四

D、五

8、招标文件中的合同条件时招标人与中标人签订合同的基础。根据我国GF-99-0201示范文本的规定，对某一特定工程项目设定的条款部分，在我国合同条款中被称为（ C ）。

A、合同协议

B、通用条款

C、专用条款

D、补充条款

9、通常，招标人在招标文件中会拟定好合同文件的具体格式，以便于定标后招标人与中标人达成协议后签署。常用的招标文件中的合同文件主要格式有：合同协议书格式、投标保函格式、承包人履约保函格式、发包人支付保函格式及（ D ）。

A、专用条款格式

B、通用条款格式

C、在建工程一览表格式

D、质量保修格式

10、通常，对招标文件或者资格预审文件可以合理收费，不以盈利为目的。对于所附的图纸及资料，招标人可以向投标人酌情收取（ A ）。

A、押金

B、成本费

C、手续费

D、租金

1、招标文件中确定评标方法的依据是（ABCDE）P63

A、项目管理目标的要求

B、项目建设特点

C、项目技术和施工特点

D、项目结构复杂程度

E、项目的规模大小

2、投标保证金不予退还给投标人的情况是（ BD ）

A、投标人拒绝招标人延长投标有效期的要求；

B、投标人在投标有效期内未经招标人许可撤回投标文件；

C、投标人在投标截止日前以书面形式通知招标人撤回投标文件；

D、中标人在规定期限内没有提交履约担保；

E、投标人的投标文件实质上不响应招标文件。

3、《中华人民共和国招标投标法》第五条规定的招标投标活动应当遵循的基本原则是（ ABCD）

A、公开

B、公平

C、诚实信用

D、公正

E、平等

4、采用公开招标方式，下列各项应当公开的是（ ACDE）

A、评标的程序

B、评标人的名单

C、开标的程序

D、评标的标准

E、中标的结果

5、招标投标活动的公平原则体现在（ BCE ）等方面。

A、要求招标人或者评标委员会严格按照规定的条件和程序办事；

B、平等地对待每一个投标竞争者；

C、不得对不同的投标竞争者采用不同的标准；

D、投标人不得假借别的企业的资质，弄虚作假投标；

E、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。

6、计划招标的项目在招标之前需向政府主管机构提交招标申请书。招标申请书的主要内容包括（ BDE ）。

A、招标单位的资质

B、招标工程具备的条件

C、招标工程设计文件

D、拟采用的招标方式

E、对投标人的要求

7、招标文件应当包括（ BDCE ）等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。（招投标法第十九条中规定）

A、招标工程的报批文

B、招标项目的技术要求

C、对投标人资格审查的标准

D、投标报价要求

E、评标标准

三、简答题

1、简述招标控制价的作用和编制方法。P92

作用：招标控制价起到一个衡量成本的标准作用。编制方法：招标控制价的编制应遵循客观、公正的原则，严格执行清单计价规范合理反映拟建工程项目市场价格水平。在编制招标控制价时，消耗量水平、人工工资单价有关费用标准按省级建设主管不猛颁发的计价表和计价办法执行；材料价格按工程所在地造价管理机构发布的市场知道价取定；措施项目费用按工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

2、简述建设施工公开招标的程序。

3、简述建设工程招标文件的编制内容。

招标文件一般包括招标邀请书、投标人须知、合同的通用条款、专用条款、技术条件、投标书格式、工程量清单、图纸等。

第四章建设工程投标

一、单项选择题（在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）1、甲、乙、丙三家土建施工单位，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低。当三家单位组成联合体投标时，应按照（C）单位的业务许可范围承揽工程。

A、甲

B、乙

C、丙

D、甲或丙

2、某施工企业面对越来越少的工程状况，只图暂时维持企业生存运转以求度过难关是，通常采取的投标报价类型是（ C）。

A、竞争型

B、赢利型

C、生存型

D、以上都不是

3、当承包商面对项目施工工艺简单、工程量大且社会效益好的条件时，为了开拓市场或者试图打入新的地区，通常采用的投标报价类型是（A）。P114

A、竞争型

B、赢利型

C、生存型

D、以上都不是

4、在（D）情况出现时，承包商通常在投标报价时采用赢利型报价。

A、自身已经出现窝工现象，竞争对手很多；

B、自身大量窝工，或者为了挤垮竞争对手；

C、希望进入新市场，拓宽发展空间；

D、自身已经任务饱满，超负荷运转；

5、投标文件编制完成经核对无误后，由（D）签字密封加盖公章后在投标截止日前送达招标人指定地点，并取得收讫证明。

A、投标代理负责人

B、项目经理

C、招标办公室负责人

D、投标人法人代表

6、在（B）的时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将予没收。

A、投标截止日前

B、投标有效期内

C、投标有效期后

D、签订合同后

7、整个建设工程投标活动中，能够直接影响能否中标和中标后是否能够获利的核心环节是指（C）。

A、前期调研环节

B、现场踏勘环节

C、编制报价环节

D、投标技巧环节

8、通常，在建设工程招投标活动中的工程量清单是由（A）提供。

A、招标方

B、行政管理方

C、投标方

D、监理方

9、根据工程量清单编制投标报价时，首先编制分部分项工程量清单相关内容，层层汇总后得到单项工程投标报价汇总表和工程项目投标总价汇总表，其中确定（C）是分部分项清单与计价表编制的最主要内容。

A、规费

B、税金

C、综合单价

D、管理费

10、下列各项中，不属于项目措施费的是（D）。

A、缩短工期增加费

B、总承包服务费

C、安全文明施工增加费

D、模板使用费

1、招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括（ ABCE）。

A、投标人的资质

B、拟派出的项目负责人

C、主要技术人员的简历

D、中标后的利润回报率

E、拟用于完成招标项目的机械设备

2、投标企业进行投标决策时应遵循的基本原则是（ABCDE ）。

A、可行性

B、可靠性

C、赢利性

D、审慎性

E、灵活性

3、下列各项，对不平衡报价法应用正确的是（ BCE ）。

A、对后期可能增加工程量的项目适当降低报价，对后期可能减少工程量的项目适当调高报价；

B、对先期开工能够早日收回工程款的项目适当提高报价，对后期开工的项目适当降低报价；

C、对暂定项目中可能实施部分提高报价，对实施性小的项目降低报价；

D、对根据实际工程量结算的项目适当降低单价；

E、对设计图纸中工程内容不明确的项目，可以适当提高报价。

4、下列各项中，对多方案报价法表述不正确的是（ AB）。

A、多方案报价是对招标文件的要求编制多个建议方案；

B、多方案报价必须是招标文件规定的；

C、对招标文件中技术规范要求过于苛刻的,根据自己的能力编制报价；

D、认为有新材料可以替代原招标文件中的设计规定，则根据原材料与新材料分别编制报价；

E、对于招标文件条款中欠缺公正部分，给予相应报价，同时根据拟修正后的条款进行报价。

5、投标人在进行工程量清单报价时，应根据招标人提供的工程量清单填报，其（ABCDE）必须与招标人提供的一致。

A、项目名称

B、项目编码

C、计量单位

D、项目特征

E、工程量

三、简答题

1、请简述投标人进行现场踏勘的内容。1工程的范围、性质以及与其他工程之间的关系2投标人参与投标的那一部分工程与其他承包商或分包商之间的关系3现场地貌、地质、水文、气候、交通、电力、水源等情况有无障碍物等4进出场的方式，现场附近有无食宿条件、料场开采条件、其他加工条件、设备维修条件等5现场附近治安情况

2、请归纳投标人不宜投标的项目种类。1本施工企业的业务范围和经营能力之外的项目2工程资质要求超过本企业资质等级的项目3本施工企业生产任务饱满，无力承担的工程项目4招标工程的赢利水平较低或风险较大的项目5本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如潜在竞争对手参加的项目。

3、请简述不平衡报价的常用做法。

1先期开工的能偶早日结账收回工程款的项目（如土石方工程、基础工程等）单价适当报高些；对机电设备安装、装饰等后期工程项目，单价可适当报低些。2经过核算工程量，估计到以后会增加工程量的项目的单价适当提高，工程量会减少的项目的单价适当降低。3对于设计图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增加的项目，可以提高单价；二队工程内容不明确的项目，可以降低单价4对没有工程量，只填单价的项目可以将单价报价高，这样既不影响投标总价，又有利于多获利润5对暂定项目中实施的可能性打得项目，单价可报高些；预计价不一定实施的项目，单价可适当报低些7对于允许价格调整的工程，当利率低

于物价上涨时，则后期施工的工程项目的单价报价高；反之报价低。

4、请简述编制投标报价的依据。117

1工程量清单计价规范2国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额3企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额4招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要5建设工程设计文件及相关资料6施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方式7与建设项目相关的标准、规范等技术资料8市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息9其他的相关资料

四、案例分析题

某承包商通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主所提出的工期要求过于苛刻，且合同条款中规定每拖延1天工期罚合同价的1‰。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本；还发现原设计结构方案采用框架剪力墙体系过于保守。因此，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（比业主要求的工期增加6个月）编制施工进度计划并据此报价；还建议将框架剪力墙体系改为框架体系，并对这两种结构体系进行了技术经济分析和比较，证明框架体系不仅能保证工程结构的可靠性和安全性，增加使用面积，提高空间利用的灵活性，而且可降低造价的3%。该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后，在投标截止日期前1天商务将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。

问题：

该承包商运用了哪几种报价技巧？其运用是否得当？请逐一加以说明。

答：该承包商运用了三种报价技巧，即多方案报价法、增加建议方案法和突然降价法。

其中，多方案报价法运用不当，因为运用该报价技巧时，必须对原方案（本案例指业主的工期要求）报价，而该承包商在投标时仅说明了该工期要求难以实现，却并未报出相应的投标价。

增加建议方案法运用得当，通过对两个结构体系方案的技术经济分析和比较

（这意味着对两个方案均报了价），论证了建议方案（框架体系）的技术可行性和经济合理性，对业主有很强的说服力。

突然降价法也运用得当，原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前1天多，这既是符合常理的，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定的时间，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起竞争对手的怀疑，而在开标前1小时突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。

第五章开标、评标与决标

1、如果招标方变更开标日期和地点，应提前（B）通知投标企业和有关单位。

A、1天

B、3天

C、7天

D、10天

2、开标环节包括：⑴开标、唱标⑵主持人当众检验启封投标书⑶主持人检验投标企业法定代表人或其指定代理人身份证件、授权委托书⑷当中启封并公布标底（如果设有标底）⑸开标会主持人介绍主要与会人员⑹投标人出席开标会的代表签到⑺招标人签收投标人递交的投标文件⑻主持人重申招标文件要点，宣布评标办法⑼开标会议记录签字确认。下列各项中正确的开标程序是（D）。

A、⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼

B、⑴⑹⑻⑵⑶⑷⑸⑺⑼

C、⑺⑹⑴⑶⑵⑷⑸⑻⑼

D、⑺⑹⑸⑶⑻⑵⑴⑷⑼

3、在评标阶段，评标委员会在（ D ）监督下，依据（）的规定和要求，对投标人递交的投标文件进行审查、评审并最终确定中标候选人。

A、招标单位、招标投标法

B、招标单位、招标文件

C、招投标管理机构、招标投标法

D、招投标管理机构、招标文件

E、其实全不对

4、根据我国相关法律规定，依法必须进行施工招标的工程，其评标委员会成员人数为5人以上的单数，其中招标人、招标代理机构以外的技术、经济等方面的专家人数不得（ C ）成员总数的（），且其成员名单在（）应当保密。

A、多于、1/2 、正式开标前

B、等于、2/3 、正式评标前

C、少于、2/3 、确定中标结果前

D、少于、1/2、确定招标结果前

5、在商务评审时，评标委员会校核工程量清单表中的单价和合计过程中，通常采用修正算术错误的方法是（ A ）。

A、如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

B、如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以数字数额为准；

C、当单价与工程量的乘积与合计之间不一致时，通常以合计为准；

D、当单价与工程量的乘积与合计之间不一致且明显存在小数点错位现象时，以单价为准。

6、评标委员会做出授权决标后，招标人应当把中标结果通知给（ C ）。

A、中标人

B、未中标人

C、所有投标人

D、招投标管理机构

7、在没有特殊原因的情况下，开标应于招标文件确定的投标截止日当天或次日进行。开标现场除了（ D ）以外的活动必须进行。

A、当众打开规定时间内收到的所有标书；

B、宣读无效标和弃权标的规定；

C、核查投标人提交的各种证件资料；

D、宣布评标委员会名单。

8、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，不得担任评标委员会成员的条件是（D ）。

A、从事相关专业领域工作满8年且具有高级技术职称；

B、项目主管部门或行政主管监督部门的人员；

C、熟悉有关招标投标法律法规，且具有与招标项目相应的实践经验；

D、从事相关专业领域工作满8年，不具有高级技术职称但有同等专业水平。

9、经评审最低投标价法选取最低评标价者作为推荐中标人。评标价不是投标价，它的折算因素不包括（A）。

A、选用的先进施工设备

B、工期的提前量

C、投标书的优惠及优惠幅度

D、技术建议形成的经济效益

10、由经评审最低投标价法和综合评估法演变出的其他评标方法不包括（C）。

A、两阶段低价评标法

B、综合指数合理低价法

C、百分制计分评议法

D、综合定量评价法

二、多项选择题（在每小题列出的五个选项中有二至五个选项是符合题目要求的，

请将正确选项前的字母代码填在题后的括号内。多选、少选、错选均无分。）1、对投标人技术评审时，除了必须评审施工进度计划和施工方法和技术措施外，还需要对下列（ AB ）项进行评审。

A、材料和设备

B、技术建议和替代方案

C、工程量清单

D、分阶段施工的衔接方式

E、多个承包商同时施工的作业干扰措施

2、出现（ABCDE）情形时，投标文件为无效标书或者废标。

A、未按招标文件要求密封

B、未按规定的格式填写，内容不全或关键字字迹模糊、无法辨认

C、未按招标文件要求提交投标保证金

D、联合体投标未附联合体各方共同投标协议

E、投标人名称或组织机构与资格预审时不一致

3、通常，在开标时排列投标企业开标、唱标顺序的依据有（ BE ）。

A、投标企业名称首要字母顺序

B、投标书送达时间顺序

C、参加开标会到会时间顺序

D、招标单位安排的顺序

E、随机抽签顺序

4、评标组织采用评标委员会还是评标小组的形式，主要影响要素是（ABDE）。

A、工程规模

B、工程结构

C、工程性质

D、工程类型

E、工程招标方式

5、下列各项表述不正确的是（BD ）。P144-145

A、经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准的招标项目；

B、经评审的最低投标价法以评审价格作为衡量标准，评审价也就是投标价；

C、综合评估法需要综合考虑投标书的各项内容是否同招标文件的要求相一致，是使用最广泛的评标定标方法；

D、综合评估法按具体分析方式不同，又可分为百分制评议法和打分法；(定性、定量评估)

E、招标人设有标底的，标底在评标时作为参考，不得作为评标的唯一依据。

6、中标人收到中标通知书后，应当自中标通知书发出之日起30日内，与招标人签订书面合同，其签订合同的依据是（ABCDE）。

A、中标通知书

B、相关示范文本

C、招标文件

D、投标文件

E、商谈时确定的修改补充意见

三、简答题

1、请归纳评标体系设计的原则。P147

1评标因素在评标因素体系中的地位和重要程度2各评标意因素对竞争性的体现程度3各评标因素对招标意图的体现程度各评标与资格审查内容的关系4各评标因素与资格审查内容的关系

2、简述投标文件存在重大投标偏差的表现形式。P148

1没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵2招标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章3投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限4明显不符合技术规格、技术标准的要求5投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求6投标文件附有招标招标人不能接受的条件7不符合招标文件中规定的其他实质性要求

3、招标人在什么情况下可以考虑所有投标为废标？P155

1所有的招标文件均不符合招标文件的要求2所有的投标报价与概算相比，均高出招标方可接受的水平3所有的投标人均不合格

4、什么是投标文件的符合性鉴定？P147

评标委员会应对投标文件进行符合性鉴定，核查审查投标人是否与资格预审名单一致；投标文件是否按照招标文件的规定和要求编制；签署投标文件正副本之间的内容是否一致；投标文件是否有重大漏项、缺项；是否提出了招标人不能接受的保留条件；投标文件是否实质上响应招标文件的要求等。

第八章建设工程合同

一、单项选择题（在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）1、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：⑴总价合同⑵单价合同⑶成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（B）。

A、⑴⑵⑶

B、⑶⑵⑴

C、⑵⑶⑴

D、⑵⑴⑶

2、根据我国《建设工程施工合同示范文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（B）约定承发包双方的权利和义务。

A、通用条款

B、专用条款

C、监理合同

D、协议书

3、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（B）。

A、总价可调合同

B、总价不可调合同

C、单价合同

D、承包加酬金合同

4、一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施，这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督他们的工作。在一般情况下，建设单位（业主）仅与这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（ B ）。

A、分承包

B、总承包

C、阶段承包

D、专项承包

5、建设工程种类繁多，其中工程（ A ）是最有代表性、最普通，也最复杂的合同类型。

A、施工合同

B、监理合同

C、勘察设计合同

D、劳务合同

6、下列各类项目中，适合采用单价合同形式的是（ D ）。

A、工程内容及其技术指标尚未完全确定而又急于上马的项目；

B、工程技术不复杂、风险较小的项目；

C、已经具备了详细的设计图纸和完善的施工详图及规范说明的项目；

D、工程工期长、技术复杂，且实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型项目。

7、对于大型工程项目，承包商可能订立许多分包合同，分包商对（ B ）负责。

A、业主

B、总承包商

C、建筑管理部门

D、其他分包商

8、在下列施工合同文件中，解释效力最强的是（A ）。

A、施工合同协议书

B、中标通知书

C、变更协议

D、标准、规范及有关技术文件

9、在一个工程中会形成复杂的合同网络，业主和承包商都会涉及到的合同关系是（A ）。

A、供应合同

B、咨询合同

C、劳务合同

D、运输合同

10、在施工合同约定的各项义务中，必须由发包人执行的是（ C ）。

A、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；

B、遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定；

C、开通施工现场与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要；

D、委托监理单位负责全部或部分合同的履行。

11、下列各项承担违约责任的方式中发包人不宜采取的是（ A ）。

A、采取补救措施

B、赔偿损失

C、继续履行

D、支付违约金

二、多项选择题（在每小题列出的五个选项中有二至五个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母代码填在题后的括号内。多选、少选、错选均无分。）1、《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是（ AB）。

A、设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准；

B、承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意；

C、改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更；

D、变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更；

E、变更工程价款的报告应由承包人提出。

2、《施工合同文本》由（ACD）组成。

A、协议书

B、中标函

C、通用条款

D、专用条款

E、规划许可证

3、决定建设工程合同标的特殊性的影响因素是（ DE ）。

A、建筑合同主体严格性

B、建筑周期长期性

C、投资程序复杂性

D、建筑产品单件性

E、建筑产品固定性

4、总价合同通常适用的工程类型是（ AB ）。

A、房屋建筑工程项目

B、EPC交钥匙项目

C、设计-建造项目

D、旧建筑物翻修项目

E、抢险救灾项目

5、下列各项属于转包行为的是（ BCD ）。

A、承包人将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

(整理版)建设项目工程合同管理制度

建设项目工程合同管理制度第一章总则第一条为加强公司建设工程合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护合同双方合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，结合公司工程建设实际，制定本制度。第二章合同管理职责第二条项目法人的主要职责 1、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，依法保护本公司的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。 3、依法签订、变更、解除有关工程合同。 4、严格审查所签订的合同，重大合同应提交有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。 5、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 6、做好合同统计、归档、保管工作。 7、监督、检查合同签订、履行情况。 8、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员。 9、依法处理合同纠纷。 10、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。第三条财务部门的主要职责 1、加强与项目法人及现场管理机构等的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。 3、配合项目法人做好合同管理工作。第三章合同审签管理

第四条本公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以本公司名义对外签订合同。第五条严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。第六条合同应当采用书面形式，合同文本应当采用国家规定的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交局有关部门审核。第七条所有合同都应按顺序由项目法人统一编号。第八条合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。第九条订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。第十条对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同取样封存，并加盖公章或合同章，分别交由指定责任人保管。第十一条订立依法可以设定担保或者对相对方的履约能力没有把握的合同，应当要求相对方依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对相对方的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。第十二条对外签订合同，要明确选择纠纷审判管辖地，并优先选择由本公司所在地人民法院管辖。第十三条法定代表人或合同承办人应当在合同文本上签名或盖章。第十四条签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第四章合同审签程序第十五条签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对法人必须审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。

建设工程合同管理作业题库永久适用

1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。Ａ．20万元Ｂ．10万元Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同

C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的（）才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。Ａ．③—②—①Ｂ．①—②—③Ｃ．③—①—②Ｄ．①—③—② 14、承包人（） A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（）。Ａ.协议书Ｂ.通用条款Ｃ.专用条款Ｄ.投标书及其附件

土木工程合同管理》试卷A答案

《土木工程合同管理》试卷A（答案）一、名词解释（4’× 5=20’）要约邀请：是指希望他人向自己发出要约的意思表示，其目的在于邀请对方向自己发出要约。工程建设招标：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。工程试车：是指工程在竣工时期对设备、电路、管线、等系统的试运行，看是否运转正常，是否满足设计及规范要求。 FIDIC：是“国际咨询工程师联合会”的英文和法文的首字母的缩写，是国际上最有权威的被世界银行认可的咨询工程师组织。保留金：指合同中约定的在每月进度款扣取的用于保证承包商在合同履行过程中恰当履约的一笔金额，其数目大小由双方约定。二、选择题（3’× 10=20’） 1.B 2.B 3.A 4.D 5.C 6.C 7.A 8.B 9.?D 10.D 三、简答题（5’×4=20’） 1、工程合同管理有哪些特点？（1）合同管理周期长（2）合同管理效益显着（3）合同变更频繁（4）合同管理系统性强（5）合同管理法律要求高（6）合同管理信息化要求高 2、违约责任与缔约过失责任有什么区别？（1）、产生的前提不同。缔约过失责任的产生是基于合同法的具体规定，而非有效成立的合同。无论合同是否有效成立或存在，只要违反合同法的规定，就要承担缔约过失责任。而违约责任是一种违反合同的责任，它以合同的有效存在为前提，如果没有合同的有效存在，违约责任就无从谈起。（2）、责任的承担方式不同。缔约过失责任是一种法定责任，由法律直接规定，它的责任形式只有一种，即损害赔偿。而违约责任可以由当事人约定责任形式，其方式有多种，如支付违约金、损害赔偿、实际履行等，也可以法定的责任形式予以补救。（3）、赔偿的范围不同。缔约过失责任的损害赔偿范围包括信赖利益的损失。信赖利益的损害赔偿，旨在使受损一方当事人的利益恢复到合同磋商前的状态。而违约责任的损害赔偿范

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.wendangku.net/doc/8e15858812.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是

B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。

建设工程合同管理作业题库

建设工程合同管理作业题库 1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是( ) A、总价合同 B、单价合同

D、成本加酬金合同某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。Ａ．20万元Ｂ．10万元Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。

B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同

建设工程合同管理制度

****建设工程有限公司合同管理制度 1、总则 1.1、为防范企业经营风险，提高企业经济效益，减少合同签订过程中的失误和履行过程中的纠纷，依据国家相关法规，结合公司实际情况，制定本管理制度。 1.2、公司职能部门和项目部各级人员应各司其职，共同维护公司和项目部“重合同、守信誉”的正面形象，凡违反规定操作造成公司和项目部损失的，当事人应承担责任。 1.3、公司各部门及项目部对外签订的所有工程承建、劳务分包、专业分包、物资设备采购、服务、用工等各类合同，以及公司内部承包人部分或全额出资的内部承包协议一律适用本制度。 1.4、公司行政部为公司的合同管理机构，具有以下职能： 1.4.1、负责组织修订完善公司合同管理制度并制订合同格式文本； 1.4.2、负责组织合同管理的法律知识讲座和培训并解答合同签订、履行等方面法律问题； 1.4.3、会同公司有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见； 1.4.4、监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况，参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案； 1.4.5、负责公司合同文本的归档工作，指导各部门进行合同管理。 1.5、公司各部门负责人负责其部门的合同管理工作，或指定专人负责具体工作。对合同中与本部门相关的技术和交易执行条款提出建议和意见。 2、合同的签订 2.1、合同的洽谈、审查、批准相对独立、互相制约。经办、审查、批准各司其职，分工负责。第 3.3条界定的合同审批权限的适用于洽谈和经办。任何合同均需经过职能部门评审，由总经理批准。 2.2、公司鼓励相关或不相关部门人员提供备选供方信息。但涉及价格的洽谈必须至少两人参与。 2.3、所有合同必须遵守国家法律法规。需要公司法律顾问风险审查的由总经理决定。 2.4、对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的委托人。法人委托人在授权范围内行使签约权。公司依法追究超越代理权限和非法委托人的对外签约责任，但经总经理特别授权并发给委托证明书的例外。本制度2.1条、 3.3条约定的洽谈、审批权限视为法人的制度授权，除签约对方特别要求，不另出具法人委托书。 2.5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。 2.6、签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。对责任条款，应本着可履行、能回旋的原则。 2.7、签订合同，如涉及公司内部其它单位的，应事先在内部进行协商，统筹兼顾，然后签约。 2.8、投标文件等响应招标文件的文件，适用于合同审查审批程序，审批权限详本制度 3.3条。投标文件以及招标文件等有效文件均要按合同进行管理。 2.9、合同文本、合同用印和非公合同： ⑴公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上采用规范国家或建设主管部门版本的建设工程施工合同。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。 ⑵所有合同均应加盖公司合同专用章。对方要求加盖公司章或法人章的，要求对方同等用印。

土木工程合同管理A卷

武汉工程大学继续教育学院 2011?2012学年第2学期期末考试试卷（共5页）课程名称：土木工程合同管理（时间：120分钟）一、单项选择题（共15题， 1、 FIDIC 中被称为红皮书的是（ A 《土木工程施工合同条件》每题1 /,共159 ） B 、《电气与机械工程合同条件》 D 、《EP C 交钥匙合同条件》） C CM 模式 D B. 合同双方的权利 D.合同的标的）° B. 施工分包合同 D.无偿合同）° B.买卖合同 D.委托合同）° B.货币 D.工程项目 7、监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）° A. 通知业主方后即可调换 C. 取得业主方书面同意后才能调换 8、设计合同生效后，委托方应向承包支付实际设计费的（）定金。 A. 20% B.30% C.40% D.50% 9、因设计错误导致工程出现重大质量事故后，设计方应（）° A.双倍返还委托方合同内约定的定金 C 《设计-建造与交钥匙合同条件》 2、 GMP^在于哪一种管理模式中（ A BOT 模式 B 、EP C 模式 3、合同法律关系的客体是指（）。 A.合同的当事人 4、下列合同中，属于主合同的是（ A.施工承包合同 C.担保合同 5、不属于合同法调整范围的合同是（ A.监护合同 C.技术合同 6、建设工程委托监理合同的标的是 A.货物 DBB 模式 B.无需通知业主即可调换 D.监理单位承担连带责任

B. 退还委托方全部设计费 C. 除退还委托方受损部分的设计费外，还应支付与该部分设计费相当的赔偿金 D. 按委托方实际受到的损失赔偿受损失部分的工程费用 10、施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。 A. 发包人 B. 监理单位 C. 工程师 D. 承包人 11、施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。 A. 发包人 B. 承包人 C. 工程师 D. 监理单位 12、订购300 吨散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货数量少于合同约定的数量，但短少数额在合同约定的合理磅差之内。此时应（）。 A. 由于数量短少，按卖方违约对待，要求其支付违约金 B. 按实际到货数量支付价款 C .按合同约定的300 吨水泥支付价款 D. 由于数量不足，拒绝支付全部款项 13、FIDIC 合同条件规定，计算承包商的施工工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。 A.工程移交证书 B.工程移交证书指明的竣工日 C.解除缺陷责任证书 D.最终支付证书 14、施工合同中索赔的性质属于（）。 A. 经济补偿 B. 经济惩罚 C. 经济制裁 D.经济补偿和经济制裁 15、施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（）仲裁委员会仲裁。 A. 双方选定 B. 合同签字地 C .施工企业所在地 D .建设单位所在地二、多项选择题（每小题有两个以上选项，多选、少选均不得分。每小题2＇共10＇） 16、违约责任的承担形式有（） A、继续履行B采取补救措施C、赔偿损失D、违约金E、定金

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是专业资料

（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。专业资料

A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正专业资料

建设工程合同管理

建设工程合同管理 1、关于工程变更的说法，错误的是（C）。 A）工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担B）施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更C）任何工程变更均须由工程师确认并签发工程变更指令D）工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序 2、下列关于工程变更的说法错误的是(Ａ)。Ａ工程变更总是由承包商提出的Ｂ监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商Ｃ监理工程师的变更指令应以书面的形式发出Ｄ发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以依此计算价款 3、在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指（Ａ）。Ａ发现地下构筑物，文物Ｂ罢工、战争Ｃ业主提出不正当要求Ｄ工程师的指令错误 4、在约定风险范围时，（C）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。Ａ、自然灾害B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更D、政策性调整 5、在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前(B)内预付工程备料款。 A10天B7天C15天D20天 6、在承发包双方确认计量结果后(B)天内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间发包方扣回工程预付款。 A7天B14天C21天D28天 7、由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（D）计算索赔费用。 A）实物法B）单价法C）分项法D）总费用法 8、下列原因中，不允许索赔窝工费用的是（）。 A.异常恶劣的气候造成的停工 B.施工图纸未及时供应

C.工程变更 D.业主方原因要求暂停工 9、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）。 A.特定情况下，被迫采用的一种方式 B.通常采用的一种方式Ｃ.解决起来较容易的一种方式Ｄ.容易取得索赔成功的一种方式 10、按索赔业务性质分类，索赔可分为（）。Ａ.工程索赔和商务索赔B.工程索赔和道义索赔Ｃ.商务索赔和道义索赔Ｄ.索赔与反索赔 11、采用总费用法计算索赔，适用于（）。Ａ.采取低价中标策略后的低标价工程Ｂ.总索赔费用较大的工程Ｃ.不易分项计算损失费用的工程Ｄ.固定总价合同的工程 12、下列施工进度拖延情况中，（B）属于可原谅并给予补偿费用的延期。 A）气候条件异常恶劣导致停工B）延误发放图纸 C）由于SARS导致工期的延误D）政府行为导致工期延误 13、由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（D ）计算索赔费用。 A.实物法 B.单价法 C.分项法 D.总费用法 14、工程变更的内容不包括[]。 A.设计变更 B.进度计划变更 C.施工条件变更 D.付款方式变更 15、.承发包双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，当该合同生效后，如果承包人不能按时开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。该申请的提出应不迟于协议书约定的开工日期前（D）。 A.28天 B.21天 C.14天 D.7天 16、业主要求赶工,承包方可提出索赔。其索赔的起因属于[]。 A.业主违约 B.业主代表的不当行为 C.合同变更 D.合同文件的缺陷 17、工程变更价款的确定应在双方协商的时间内,由[]后执行。 A.承包商提出变更价格,报业主批准 B.承包商提出变更价格,报监理工程师批准

土木工程合同管理论文

土木工程合同管理论文篇一：工程合同管理论文建筑工程合同管理论文学班姓学黑龙院: 建筑工程级: 土木11-5 名: 许永吉号: 7号江科技大学摘要：建设工程合同管理的概念,要想研究建设工程合同管理就必须学会理解其以上的东西，深刻的体会他的作用，以及日常生活中的运用,各种关系的确定主要是通过合同形式进行的，合同管理作为现代企业管理制度的重要内容之一，能否实施有效管理，把好合同关，是现化企业经营管理成败的一个重要因素。关键词：合同管理；建设工程；管理制度工程合同管理的基本概念 1．合同管理的目标工程合同管理是对工程项目中相关合同的策划、签订、履行、变更、索赔和争议解决的管理。它是工程项目管理的重要组成部分。合同管理是为项目总目标和企业总目标服务的，保证项目总目标和企业总目标的实现。具体地说，合同

管理目标包括： (1)使整个工程项目在预定的成本、预定的工期范围内完成，达到预定的质量和功能要求，实现工程项目的三大目标。 (2)使项目的实施过程顺利，合同争执较少，合同各方面能互相协调，都能够圆满地履行合同责任。 (3)合同的管理，还要在工程结束时使双方都感到满意，最终业主按计划获得一个合格的工程，达到投资目的，对工程、对承包商、对双方的合作感到满意；承包商不但获得合理的价格和利润，还赢得了信誉，建立双方友好合作关系。这是企业经营管理和发展战略对合同管理的要求。 2．合同管理的角度由于合同在工程中的特殊作用，项目的参加者以及与项目有关的组织都有合同管理工作。但不同的单位或人员，如政府行政管理部门、律师、业主、工程师、承包商、供应商等，在工程项目中的角色不同，则有不同角度、不同性质、不同内容和侧重点的合同管理工作。 (1)政府行政主管部门主要从市场管理的角度，依据法律和法规对工程合同的签订和实施过程进行管理，提供服务和做监督工作。例如对合同双方进行资质管理，对合同签订的程序和规则进行监督，保证公平、公开、公正原则，使合同的签订和实施符合市场经济的要求和法律的要求，对在合

建筑工程合同管理考试答案

单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题) 1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项，不符合规定的是（）。 (A) 屋面防水工程10年 (B) 外墙装修工程8年 (C) 基础及主体结构30年 (D) 供热工程4个采暖期你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C 解答参考： 2. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）。 (A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延 (B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延 (C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延 (D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 3. 在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是（）。 (A) 承包人明确表示不再履行合同义务的 (B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的 (C) 将承包的建设工程违法分包的 (D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（）。 (A) 提前24h书面通知工程师来参加验收 (B) 提前24h电话通知工程师来参加验收 (C) 提前48h书面通知工程师来参加验收 (D) 提前48h电话通知工程师来参加验收你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C

解答参考： 5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由（）承担。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 监理人 (D) 设计人你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（）。 (A) 由双方协商处理 (B) 无效 (C) 按合同约定处理 (D) 有效你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：D 解答参考： 7. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应（）。 (A) 在4h内以书面形式通知工程师 (B) 在8h内以书面形式通知工程师 (C) 在12h内以书面形式通知工程师 (D) 在24h内以书面形式通知工程师你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（）。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 工程师 (D) 设备供应商你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 9. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人在收到竣工结算价款后，应

建设工程合同管理的方法和手段

建设工程合同管理的方法和手段 (一)健全建设工程合同管理法规，依法管理在培育和发展社会主义市场经济活动中，要根据“依法治国”的方针，充分发挥和运用法律手段调整和促进建筑市场正常运行的重要作用。在工程建设管理活动中，确保工程建设项目从可行性研究、工程项目报建、工程建设项目招标投标、工程建设项目承发包、工程建设项目施工和竣工验收等活动纳入法制轨道。增强发包方和承包方的法制观念，保证工程建设项目的全部活动依据法律和合同办事。建筑法》是我国经济法的重要组成部分。它是我国国民经济支柱产业之一的建筑业基本法。制定和颁布《建筑法》，从而建立、健全我国工程建设法规体系，完善工程建设各项合同管理法规，是培育和发展我国建筑市场经济的客观要求和法律保障。在建立、健全建设工程合同管理法律规范的过程中，各级建设行政主管机关应当在组织学习国家法律和行政法规的基础上，制定出各级地方建设工程合同管理规章配套工作，严格遵照“统一性、严肃性和法定程序的原则”行事。所谓统一性，是指各级建设工程合同管理规章，应与国家《合同法》、国务院颁布的有关条例等建设工程合同管理法规的一致性;而不得有悖；所谓严肃性，是指制定地方规章是一项带有“立法”性的工作。因此，法规中的基本概念、用词和文字表达，必须符合法律和行政法规。否则，必然造成执行中的混乱。所谓法定程序，是指制定地方行政规章时，必须符合全国人大及其常委会的有关决定和国务院的有关规定。否则，把严肃的地方行政法规制定工作，当成“长官意志”的“土政策”披上“合法外衣”的过程，其后果必然造成工程建设领域中合同管理的混乱，从而影响建筑市场经济的良性发展。(二)建立和发展有形建筑市场建立完善的社会主义市场经济体制，发展我国建设工程发包承包活动，必须建立和发展有形的建筑市场。有形建筑市场必须具备三个基本功能，及时收集、存贮和公开发布各类工程信息，为工程交易活动，包括工程招标、投标、评标、定标和签订合同提供服务，以便于政府有关部门行使调控、监督的职能。国务院1998年颁发的《三定方案》对国家工商行政管理局和建设部有关合同管理作出明确规定：国家工商行政管理局：组织管理经济合同;组织规范管理各类市场的经营秩序；组织实施经济合同行政监督，组织查处合同欺诈；建设部：

建设工程合同管理模拟试题(一至九)

第二部分建设工程合同管理建设工程合同管理模拟试题一一、单项选择题(共50题，每题1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1．可撤销的合同在撤销前，属于 ( ) 合同。 A ．效力待定 B ．有效 C ．不确定 D ．无效 2．担保方式中的保证要求 ( ) 订立书面保证合同。 A ．主合同当事人 B ．保证人和债务人 C ．债权人和债务人 D ．保证人和债权人 3．合同法律关系的客体是指 ( ) 。 A ．双方的权利 B ．双方的义务 C ．标的 D ．当事人 4．监理招标宜采用 ( ) 的方式招标。 A ．邀请招标 B ．竞争性招标 C ．公开招标 D ．直接发包 5．撤回要约通知应在 ( ) 到达对方。 A ．对方发生承诺之前 B ．对方承诺到达要约人之前 C ．对方承诺生效之后 D ．要约到达对方之前 6．在邀请招标中，邀请对象的数目不应少于( ) 家。 A ．3 B ．4 C ． 5 D ， 6 7．执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物时，恰遇政府指导价格上涨, 应按 ( ) 执行。 A ．当地市场价格 D ．原价和新价的平均价格 C ．原价格 D ．新价格 8．当事人行使不安抗辩权的法律效果是( ) 。 A ．中止履行合同 B ．恢复履行合同 C ．解除合同 D ．终止合同 9．债权人决定将其债权转让给第三入时，( ) 。 A ．需经对方同意 B ．不需对方同意，但要办理公证 C ．不需对方同意，但应通知对方 D ．不需对方同意，也不必通知对方 10．设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( ) A ．投标须知 B ．项目说明书 C ．合同条件 D ．工程量清单 11．建设工程委托监理合同的标的是 ( ) 。 A ．建设工程 B ，监理服务 C ．货币 D ．监理规划 12．“建设工程委托监理合同”属于 ( ) 。

(工程合同)建设工程法规与合同管理试题

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.在下列经济法律关系主体中。（）是法人。 A.公司经理 B.施工企业 C.公司董事长 D.施工队 2.（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。应当遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则。 A. 抵押 B. 担保 C. 质押 D.定金。 3.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。 A.代理人 B.被代理人 C.第三人 D.自己 4.施工企业的项目经理是施工企业的代理人，这种代理是（）代理。 A.委托 B.法定 C.指定 D.再 5.下列关于保证的说法不正确的是（）。 A.保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人 B.保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人 C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证 D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

6.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。 A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B.投保人和被保险人是保险合同的当事人 C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保修期满为止 7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。 A.要约到达对方之前 B.对方发出承诺之前 C.对方承诺到达要约人之前 D.对方承诺生效之后 8.对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺，该承诺（）。 A.有效 B.无效 C.要约人未表示不接受有效 D.要约人虽表示接受也无效 9.在下列各种合同中，一般情况下（）的合同有效。 A.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认 B.无代理权人订立，被代理人未作表示 C.法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限 D.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认

建设工程合同管理课后题和答案

建设工程合同管理课后题和答案一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A 二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE 三、案例分析 1、（1）施工招标应具备以下5个条件： 1）招标人已经依法成立。

2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。 3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。 4）有相应资金或资金已经落实。 5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下： 1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。 2）建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。 2、（1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人 __”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。（2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法：

工程合同管理与招标投标习题集 考试范围 内的 答案(1)

建设工程合同管理考试试题及答案

(整理版)建设项目工程合同管理制度

建设工程合同管理作业题库永久适用

土木工程合同管理》试卷A答案

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

建设工程合同管理作业题库

最新建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理制度

土木工程合同管理A卷

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理

土木工程合同管理论文

建筑工程合同管理考试答案

建设工程合同管理的方法和手段

建设工程合同管理模拟试题(一至九)

(工程合同)建设工程法规与合同管理试题

建设工程合同管理课后题和答案

工程合同管理与招标投标习题集考试范围内的答案(1)