当前位置：文档库 › 《建设工程法规及相关知识》考试卷(6)

《建设工程法规及相关知识》考试卷(6)

《建设工程法规及相关知识》考试卷（6）

1．张某于2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年张某与所在单位解除劳动关系并应聘到新的单位上班，则（）。A．张某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日

B．注册机关应撤销张某的注册证书及印章

C．张某可以仍以原单位职工名义执业

D．张某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日

2．下列关于建造师管理相关制度中正确的是：（）

A．建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年

B．大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任

C．注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用

D．信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

3．按照法律体系的类别划分，《建筑法》、《招标投标法》属于（）。

A．民法 B.商法 C.经济法 D.法律

4.下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。

A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章

B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章

C. 地方性法规的法律效力可顶高于部门规章

D. 地方性法规的法律效力肯定高于行政法规

5. 某建设单位长期拖欠施工单位工程进度款，则拖欠进度款项是工程建设法律关系的（）。

A. 主体

B. 义务

C. 客体

D. 内容

6.某建筑公司南方分公司是依法设立并领取了营业执照，但它不是法人的根本原因是（）。

A. 没有自己的经费

B. 没有固定的经营场所

C. 不能独立承担民事责任

D. 没有自己的组织机构

7.在工程施工中，施工单位甲委托材料商乙采购国家已经明令淘汰的产品在工程中使用，由此而造成工程质量事故，请问该法律责任应由（）承担。

A.甲单位

B.乙单位

C.甲和乙连带

D.甲或乙一方

8.下列情形中构成不当得利之债的是（）。

A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用

B．建设单位在开工之初按照约定支付工程预付款

C．施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项

D．施工单位向劳务分包多支付了劳务报酬

9.某开发商与建筑公司就工程结算款达成延期付款协议，由另一投资公司承诺对所款项支付承担连带责任，后付款期至开发商仍未按时付款，则建筑公司（）。

A.只能要求开发商支付所欠款项

B.在开发商没有履行能力的情况下，才可以要求投资公司支付所欠款项

C.可以同时要求开发商和投资公司支付款项

D.不能单独要求投资公司支付款项

10.某钢结构加工厂为建筑安装公司带料加工了一批钢结构构件，由于建筑公司没有支付加工费用，钢结构厂遂拒绝交付制作完成的构件，则钢结构厂行使的不是（）

A.他物权

B.动产物权

C.用益物权

D.担保物权

1.D

2.D

3.C

4.B

5.C

6.C

7.C

8.D

9.C 10.C

11.某建筑公司总工程师李某在完成单位工作工程中，利用自己业余时间编著了较为先进的《高层烟筒滑模法施工工艺》，则关于该作品的使用表述错误的是（）。

A.该作品著作权由李某享有

B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用

C.李某完全可以将该作品著作权许可第三人使用

D.经单位同意，李某可以许可第三人使用

12.法律规定发明专利权的期限为（）年，自（）起计算。

A.10，申请日

B.10，注册日

C.20，申请日

D.20，注册日

13.施工企业租赁脚手架，却一直拖延支付租金，租赁公司预起诉，其诉讼时效为（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

14.现场两施工单位对堆放某工地的一批钢筋材料都主张为其所有，争议不下，后一方向法院提起诉讼，请问其应提出什么主张来切实保护自己的合法权益：（）

A.请求排除妨碍

B.请求返还财产

C.请求确认物权

D.请求赔偿损失

15.建设单位申请建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期期限的（）。

A.建筑施工许可证自行废止

B.由发证机关收回

C.建设行政主管机关强令开工

D.取消该建设项目

16.建筑施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必需具备的条件是（）

A．有符合规定的注册资本和净资产

B.有符合规定的专业技术人员、技术装备

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.已完成的建设工程业绩

17．国家推行建筑工程监理制度，（）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A. 国务院

B.建设部

C.国家发改委

D.监理协会

18．监理工程师张某在工程监理过程中，发现设计图纸存在瑕疵，则张某（）。

A.可以要求设计单位修改设计文件

B.应当要求设计单位修改设计

C.将设计文件修改后交给施工单位实施

D.应当报告建设单位要求设计单位修改设计

19．某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2009年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2009年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（）前签订书面建设工程施工合同。A．2009年3月15日

B.2009年3月20日

C. 2009年4月1日

D.2009年4月10日

20．按照《招标投标法》规定，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人少于三个的，招标人应当（）。

A．直接开标

B. 适当延长投标截止时间

C.邀请其他具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标

D. 重新招标

11.C 12.C 13.A 14.C 15.A 16.C 17.A 18.D 19.C 20.D

21．评标委员会在对投标文件进行评审过程中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确作法是（）。

A．修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人后进行评审

C.宣布此次招标投标作废，重新进行招标

D.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审

22．下列，（）制度是安全生产的基本保障。

A.安全检查

B.安全生产教育培训

C.安全生产责任

D.群防群治

23．甲是总包单位，乙是建设单位直接分包的专业分包单位，在施工过程中，乙不服从甲的管理仍继续违章作业，最终乙施工工程发生重大安全生产事故，则（）承担主要责任。

A．建设方

B. 甲

C. 乙

D. 甲和乙

24．以下做法符合法律规定的是：（）

A．某建筑施工企业从业人员为300人，遂配备了兼职安全生产管理人员

B．某危险品生产厂，委托了专业安全生产管理公司提供安全专项服务

C．某建设单位将一扩建项目的安全设施投资纳入了建设项目概算考试用书

D．某企业的危险品仓库与员工宿舍在同一幢楼内，但保持了安全距离

25．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）

A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责

B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责

C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理

D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

26．由某专业施工队对建筑外墙面进行防水、防渗施工，该部分工程于2003年5月1日通过竣工验收并合格，问该施工单位按照法定质量保修制度承担保修责任应截至（）。

A.2005年5月2日；

B.2006年5月2日；

C.2008年5月2日；

D.合理寿命期终止日；

27．关于建设项目的环境评价制度，下列说法错误的是：（）

A．对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书

B．对可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表

C．对可能造成轻度环境影响的，应当填报环境影响登记表

D．对环境影响很小、不需要进行环境评价的，应当填报环境影响登记表

28．以下不属于建筑工程一切险承保范围的工程是（）。

A．隧道工程https://www.wendangku.net/doc/8a16118493.html,

B．飞机场工程

C．石油工程

D．铁路工程

29．某建筑总承包商将主体工程劳务作业分包给某劳务公司，则总承包商缴纳营业税的营业额应为（）。

A. 总承包合同的承包额

B. 总承包合同全部承包额减去分包合同额

C. 分包合同额

D. 整个工程建安费用

30．下列产品中适用《产品质量法》的是：（）

A．施工企业在工程中使用的自行制作的模板

B．施工企业为施工需要搭建的临时办公住房

C．施工企业为施工需要购买的钢材

D．施工企业为施工需要租用的塔吊

答案： 21.D 22.A 23.C 24.C 25.D 26.C 27.C 28.C 29.B 30.D

31．对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是：（）

A．安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动

B. 不得安排女职工从事高处、低温劳动

C. 应当对未成年工定期进行健康检查

D. 对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动

32．根据《建设工程文件归档整理规范》，下列表述错误的是（）。

A.建设单位应当收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并立卷归档

B.建设单位在组织工程竣工验收后，应取得城建档案管理机构出具的认可文件

C.勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应贬值移交清单，双方签字、盖章后方可交接

D.建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案

33．纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳税款，除被责令缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。

A.万分之五

B.万分之二

C.万分之一

D.百分之一

34．下列合同中，不属于《合同法》调整的是（）。

A. 施工单位与樊某签订的挖掘机租赁合同

B .建设单位与张某签订的借款合同

C .监理单位与拓维设计公司签订的联合投标协议书

D .建筑集团公司与税务机关签订的异地代扣营业税的合同

35．以下属于非实质性变更的是（）。

A．受要约人将要约中的争议解决方式由法院变更为仲裁

B．受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运，费用由受要约人承担

C．受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付

D．受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发货

36．甲、乙公司于2008年10月5日签订了一份模板租赁合同，交货地点是北京，但合同中没有对甲的交货时间做出明确规定，合同履行过程中，双方发生争议并未能达成一致，则应按照( )履行。

A．乙随时可以要求甲方履行

B．甲随时可以供货考试用书

C．乙方必须按照甲方所在地规定时间进行履行

D．乙方可以随时供货，但应当给对方必要的准备时间

37．关于缔约过失责任的表现方式，说法不正确的是：（）

A.在订立合同时故意提供虚假情况

B.为拖延合同履行恶意磋商

C.由于合同未签订，将知悉的对方的商业秘密告知其他同行

D.签约谈判时故意隐瞒重要事实

38．甲、乙于2004年5月31日签订木材买卖合同，约定甲于2004年7月1日交货，乙于2004年7月4日付款。6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有交货。则下列表述正确的是（ )。https://www.wendangku.net/doc/8a16118493.html,

A. 甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同；

B. 如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力

C. 甲有权解除合同

D. 甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任

39．2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。

A. 2009年1月1日

B. 2008年1月1日

C. 2012年1月1日

D. 2011年1月1日

40．某一购销合同约定交货日期为2005年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2005年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。

A.供货方甲

B.材料商乙

C.买受人丙

D.都不承担责任

答案： 31.A 32.B 33.A 34.D 35.C 36.D 37.B 38.A 39.D 40.A

41．施工单位于2009年5月1日向水泥厂发出了要约，并在要约中约定了：如果同意，收到文件后15个工作日将货物送到现场。水泥厂于5月5日收到，5月15日做出了完全同意的承诺并以快递的方式当天送达到了施工单位。水泥厂于5月25日将货物送到了现场。请问以下（）是不正确。

A．施工单位与水泥厂没有形成有效的合同关系

B．水泥厂的承诺是无效的

C．水泥厂的书面承诺是有效的

D．施工单位有权拒收该货物

42．某混凝土生产厂与施工单位签订了一份商混凝土的供货合同，合同中约定工厂单位每月10日向施工单位上报上个月的商混凝土的使用量，施工单位根据使用量支付工程款，则（）。

A．不管什么情况发生，工厂都先履行义务，否则就要承担违约责任

B．如果工厂有确切证据证明施工单位已申请破产，就可以要求施工单位提供担保证明其可以继续履行合同

C．如果工厂有确切证据证明开施工单位不能支付工程款，就可以终止履行合同

D．如果工厂有确切证据证明施工单位不能支付工程款，就有权要求施工单位必须先付款再供货

43．甲建设单位拖欠乙施工单位1000万元工程款未付，经多次协商，甲、乙商定由丙材料商代替甲还款1000万，甲与丙签订了转让协议。后乙向丙主张付款时，丙以债权超过诉讼时效为由拒绝。下列说法中正确的是：（）。

A．甲、丙之间的转让符合法定程序

B．超过诉讼时效的债权不得转让

C．超过诉讼时效的抗辩只能由甲行使

D．甲、丙之间的转让协议对乙不发生效力

44．按照《担保法》的规定，抵押期间，抵押人转让已经登记的抵押物的，应（），否则无效。

A.通知抵押权人考试用书

B.取得抵押权人同意

C.告知受让人

D.A和C

45.某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可。在后续合同履行时正确做法是：（）。

A. 乙向甲交付水泥时要求支付货款，甲应当支付

B. 应由丙公司向甲交付水泥并要求支付货款

C. 甲应当遵守乙、丙的约定

D. 应由乙、丙共同享有连带债权，承担连带债务

46．甲施工单位为工程使用向乙供应商购买钢材，签订合同后，乙因临时缺货，与丙供应商协商由丙直接向甲供货，并将此情况通知了甲；以下说法正确的是：（）

A.甲乙之间的合同为单务合同https://www.wendangku.net/doc/8a16118493.html,

Ｂ．因乙通知了甲，可以由丙直接供货

Ｃ．必须经过甲的同意，才可由丙直接供货

Ｄ．该变更属于合同的客体变更

47．某一买卖合同设定了定金条款，其中主合同的标的额为500万元，则定金的数额应为（）万元。

Ａ．80

Ｂ．120

Ｃ．150

Ｄ．200

48．供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是：（）。A．供应商应及时通知施工方

B．施工方接到通知后有义务防止损失扩大

C．施工方应止损产生的费用由双方合理分担

D．施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

49．某市为举办全国性运动会建设运动场馆，某施工单位承包主场馆装饰部分工程。开工后由于该施工单位自身原因致使工程严重拖期，建设方多次要求要保证进度，确保场馆及时竣工保证运动会按时召开，但拖期状态一直未见好转，严重影响运动会如期举行。下列说法中正确的是：（）

A．建设方可以解除合同

B．建设方可以申请撤销合同并要求施工方承担违约责任

C．建设方应中止合同履行

D．建设方应变更合同

50．甲建设单位开发大型展馆，乙施工单位中标，甲提供了下述两项作为工程款支付担保：一是甲的建设用地使用权的抵押担保并办理了登记；二是某家商业银行提供的银行保函，但保函中未约定担保方式和保证期间。工程建设期间甲无力支付工程款，乙要求担保人承担责任。以下说法正确的是（）。

A．由于商业银行未约定担保方式，则应视为一般保证担保

B．保函未约定保证期间，保证期间为竣工后6个月

C．乙可以在行使抵押权或要求银行承担保证责任两种方式中任选其一以实现其债权

D．乙应先行使抵押权以实现其债权

答案：41.C 42.B 43.A 44.A 45.C 46.C 47.A 48.C 49.A 50.D

51．某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。对上例下列说法错误的是：（）。

A．甲、乙之间的合同是违法分包合同；

B．乙承担修复费用后按照甲、乙合同约定支付工程款

C．乙承担修复费用后参照甲、乙合同约定支付工程款

D．人民法院可以收缴甲的违法所得

52．关于证据对同一事实的证明力，下列说法错误的是：（）

Ａ．国家机关依职权制作的公证文书的证明力大于一般书证

Ｂ．物证、档案的证明力大于一般视听资；

Ｃ．鉴定结论的证明力大于一般书证https://www.wendangku.net/doc/8a16118493.html,

Ｄ．证人对与其有密切关系的当事人的证言，证明力小于其他证人证言

53．某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。

A. 钢材供货商应自己亲自完成代购行为

B. 钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要

C. 钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付

D. 钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任

54．商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理，下列表述正确的是：（）

Ａ．审理方式分为开庭审理和不公开审理

Ｂ．仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效

Ｃ．当事人对裁决有异议，应当在裁决作出之日起6个月内提出撤销

Ｄ．仲裁庭的组成不合法的，将被裁定不予执行仲裁裁决

55．二审法院对于上诉案件，经过审理，认为一审判决事实清楚，但适用法律错误的，应当（）

Ａ．驳回上诉，发回原审法院重审

Ｂ．开庭重新审理，查明事实后改判

Ｃ．依法改判

Ｄ．裁定撤销原判，发回原审法院重审

56．依据《行政诉讼法》，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的是（）

Ａ．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证

Ｂ．乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目投标

Ｃ．丙行政主管部门处罚过重https://www.wendangku.net/doc/8a16118493.html,

Ｄ．丁建设行政主管部门以未经报验为由查封现场吊装设备

57．某仲裁机构对甲公司与乙公司之间的合同纠纷进行裁决后，乙公司不履行仲裁裁决。甲公司向法院申请强制执行，乙公司申请法院裁定不予执行。经审查，法院认为乙公司的申请理由成立，裁定不予执行该仲裁裁决。对此，下列哪一种说法是正确的？（）Ａ．甲公司可以就法院的裁定提请复议一次

Ｂ．甲公司与乙公司可以重新达成仲裁协议申请仲裁

Ｃ．甲公司与乙公司可以按原仲裁协议申请仲裁

Ｄ．当事人不可以再就该纠纷重新达成仲裁协议，此案只能向法院起诉

58．甲诉乙侵权一案经某市东区法院一审终结，判决乙赔偿甲6万元。乙向该市中级法院提出上诉，二审法院驳回了乙的上诉请求。乙居住在该市南区，家中没有什么值钱的财产，但其在该市西区集贸市场存有价值5万元的货物。甲应当向下列哪一个法院申请执行？（）

Ａ．该市东区法院

Ｂ．该市南区法院

Ｃ．该市西区法院

Ｄ．该市中级法院

59．下列哪些文书不可以作为民事执行根据？（）

Ａ．仲裁机构制作的发生法律效力的调解书

Ｂ．刑事判决书

Ｃ．发生法律效力的刑事附带民事判决书

Ｄ．公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款的债权文书

60．南丰公司与北富公司因钢材买卖合同发生争议，南丰公司向仲裁委员会申请仲裁，在仲裁中双方达成和解协议，南丰公司向仲裁庭申请撤回仲裁申请。之后，北富公司拒不履行和解协议。下列哪一选项是正确的？（）

A.南丰公司可以根据原仲裁协议申请仲裁

B.南丰公司应与北富公司重新达成仲裁协议后，才可以申请仲裁

C.南丰公司可以直接向法院起诉

D.仲裁庭可以裁定恢复仲裁程序

答案： 51.B 52.D 53.D 54.D 55.C 56.B 57.B 58.C 59.B 60.A

61．某工程监理机构违反国家规定，降低工程质量标准，为此而造成重大安全事故，则该监理机构涉嫌（）

Ａ．重大责任事故罪

Ｂ．重大劳动安全罪

Ｃ．工程重大安全罪

Ｄ．重大失职罪

62．以下民事责任中，仅适用于违约责任的是（）

Ａ．恢复原状

Ｂ．赔礼道歉

Ｃ．修理重做

Ｄ．恢复名誉

63．仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人不可以根据下列（）情形申请撤销仲裁裁决。

A．裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

B．裁决所根据的证据是伪造的

C．对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

D．仲裁裁决适用法律错误

64．限制人身自由的行政处罚，只能由（）来设定。

Ａ．法律考试用书

Ｂ．法律和行政法规

Ｃ．规章以上都可以

Ｄ．行政法规

65．下列具体处罚措施中，不属于刑罚处罚主刑种类的是（）。

Ａ．拘役

Ｂ．拘留

Ｃ．管制

Ｄ．有期徒刑并缓刑

66．某经济适用房建设工程由甲施工单位总承包，由于利润较低，甲未经建设单位同意将工程的主体结构部分交给另一家具有总承包特级资质的乙施工企业完成施工并签定了分包合同。建设单位发现后采取了如下做法，其中可能得到人民法院或仲裁机构支持的是：（）。

A．通知施工单位解除总承包合同https://www.wendangku.net/doc/8a16118493.html,

B．通知施工单位解除甲、乙的分包合同

C．通知施工单位撤销甲、乙的分包合同

D．只能要求甲承担违约责任但不能解除合同

67．某开发商为保证工程款的支付，将一栋办公楼、一块土地使用权、一幢尚未完工的住宅楼、四辆奔驰汽车提供给施工单位作为抵押，双方签订了四份抵押合同均未办理登记。后开发商无力支付工程款，施工单位可以对（）行使抵押权。

A．办公楼https://www.wendangku.net/doc/8a16118493.html,

B．土地使用权

C．四辆奔驰汽车

D．尚未完工的住宅楼

68．下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是（）。

A. 因迟延支付工程款所产生的利息

B. 因迟延交付场地而产生的窝工损失

C. 承包人支付的材料费

D. 因发包方违约而产生的索赔

69．某施工单位依约对博物馆进行装修改造，施工中作业人员李某不小心将馆藏多年的一幅古画划伤破损，博物馆为此提出了赔偿要求，则不能适用的民事责任承担方式是（）。

A. 修理

B. 更换

C. 赔偿损失

D. 赔礼道歉

70．下列关于行政处罚的具体措施中，说法错误的是（）。

A. 罚款是行政机关对违法者的一种经济制裁，在行政责任中，适用范围较为广泛

B. 《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿手段谋取中标的，亦可对单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员处以罚款

C. 责令停产停业，往往指令一定期限，同时要求违法者在此期限内进行整改

D. 行政拘留的期限是1日以上，14日以下

答案： 61.C 62.C 63.D 64.A 65.B 66.A 67.C 68.C 69.B 70.D

二、多项选择题（共30题。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，得分）

1．建造师不予注册的情形包括（）

A．未达到注册建造师继续教育的要求

B.受到行政处罚，处罚尚未执行完毕

C.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕起至申请注册之日止不满3年的

D.申请人聘用单位被吊销营业执照；

E.申请人年龄为66周岁

2．下列规范性法律文件中，（）属于行政法规。

A.《安全生产许可证条例》

B.《工程建设项目施工招标投标办法》

C.《建设工程勘察设计管理条例》

D.《建设项目环境保护管理条例》

E.《建设工程质量管理条例》

3．在建设工程施工过程中，下列属于产生合同之债的情形有（）

A.施工单位与设备出租方签订租赁合同

B.材料供应商与施工单位达成延期付款协议

C.建设单位月进度款超付了15万元

D.施工现场基础坑内坠入行人

E.施工单位与受伤害员工达成补偿协议

4．下列情形中属于委托代理权终止的是（）。

A.代理人死亡

B.被代理人死亡

C.代理人丧失民事行为能力

D.代理人法人资格终止

E.被代理人法人资格终止

5．实施工程监理前，建设单位应当将委托的建设工程（）书面通知被监理的建筑施工企业。

A.监理单位中华考试网

B.总监理工程师

C.监理内容

D.监理程序

E.监理权限

6．《安全生产法》规定，以下（）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.建筑施工单位

B.矿山单位

C.水上运输单位

D.危险物品的生产、经营单位

E.危险物品的储存单位

7．以下属于安全生产过程中从业人员拥有的权利（）。

A.检举、控告权

B.危险报告

C.紧急避险权

D.赔偿请求权

E.拒绝违章作业权

8．下述（）工程的专项施工方案，应由施工单位组织专家进行论证、审查。

A.降水

B.深基坑

C.高大模板

D.爆破工程

E.地下暗挖

9．下述属于符合办理施工许可证条件的是（）。

A．尚未办理取得建设工程规划许可证，但正在办理过程中

B.工程前期需要拆迁，拆迁计划尚能满足施工进度需要

C.经过招标投标确定了施工企业https://www.wendangku.net/doc/8a16118493.html,

D.施工图纸设计文件正在审查过程中

E.建设用地的批准手续已经办理

10．下述工程中，哪些不属于申请施工许可证的工程项目有（）。

A.投资额约为24万元的改造工程

B.工人临时宿舍工程

C.建筑结构形式有特殊要求的工程

D.国务院批准的工程

E.防洪抢险工程

答案： 1.A、C、D、E 2. A、C、D、E 3. A、B、D、E 4. A、C、E 5. A、C、E

6. A、B、D、E

7. A、C、D、E

8. B、C、E

9. B、C、E 10. A、B、D、E

11．甲、乙两建筑公司在某项目中组成联合体以一个投标人的身份共同投标，则在该项目中下列（）行为是被法律、法规所禁止的。

A．甲建筑公司以自己名义单独投标

B. 乙建筑公司以自己名义单独投标

C.乙建筑公司与丙建筑公司组成联合体投标

D. 甲、乙建筑公司私下约定中标后由甲公司实际施工

E. 甲、乙建筑公司签订联合体投标协议

12．招标人认为根据实际招投标情况需要延长投标有效期的，应通知所有的投标人，则下列说法正确的是（）。

A．所有投标人均应同意

B. 拒绝延长的投标人可以撤标但投标保证金不予退还

C. 拒绝延长的投标人可以撤标并有权收回投标保证金

D.同意延长的投标人延长其投标担保期限但可以适当修改投标文件的实质性内容

E.同意延长的投标人延长其投标担保期限但不得修改投标文件的实质性内容

13．评标委员会在对投标人的投标文件评审时，发现部分投标文件存在以下问题：分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致；大写数额与小写数额不一致；投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。对上述情形正确的认定是（）。

A．总价与单价不一致的，以总价为准

B. 总价与单价不一致的，以单价为准，但单价数额小数点有明显错误的除外

C. 大写金额和小写金额不一致的，以大写为准

D. 大写金额和小写金额不一致的，以小写为准

E.投标工期延长的视为废标

14．根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人在安全方面的主要职责包括（）。

A．建立、健全本单位安全生产责任制考试用书

B. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C. 对安全生产状况进行经常性检查，消除生产安全事故隐患

D。保证本单位安全生产投入的有效实施

E. 及时、如实报告安全生产事故

15．根据《消防法》的相关规定，以下正确的是：（）

A．消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证

B．自动消防系统的操作员必须持证上岗

C．未经消防验收或验收不合格的，不得擅自使用工程

D．消防器材的经销人员必须持证上岗

E．降低消防技术标准施工逾期不改的，对直接负责人可以罚款

16．按照《建设工程文件归档整理规范》的标准，应当归档的建设工程文件主要包括（）。

A．工程准备阶段文件

B.设计文件

C.施工文件

D.监理文件

E.竣工图和竣工文件

17．根据《劳动法》的规定，对女职工的特殊保护，下列正确的是（）。

A．不得安排女职工在哺乳一周岁婴儿期间夜班劳动

B．女职工生育享受不少于3个月的产假中华考试网

C．不得安排女职工在经期从事高处作业

D不得安排女职工在经期从事第四级体力劳动强度的劳动

E．不得安排女职工在哺乳一周岁婴儿期间延长工作时间

18．根据《合同法》规定，合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列（）行为，应当承担缔约过失责任。

A. 为了打击竞争对手，而故意与竞争对手对方洽谈合同，造成竞争对手的损失

B. 一方当事人故意不告之标的物的使用方法，

C. 一方当事人故意隐瞒与签约有关的重要事实

D. 一方当事人故意提供虚假情况，给对方造成损失

E. 一方未尽通知义务，造成对方损害

19．下列关于无效合同主要类型的表述中，不正确的是（）。

A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同

B. 损害国有企业、集体或者第三人利益

C. 以合法形式掩盖非法目的

D. 违反地方性法规的强制性规定

E. 一方有恶意，而另一方没有恶意的情况下串通签订合同，损害了私人的利益

20．甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定甲公司交货后3天内乙公司付款。交货前夕，甲公司听说乙公司负债累累，怀疑乙不能按时支付货款，遂暂时不向乙公司交货。对此，下列分析正确的有（）。

A. 甲公司不交货属于违约行为

B. 甲公司可以行使不安抗辩权，暂不交货

C. 甲公司有权解除合同

D. 甲公司应按约定交货，除非有确切材料证明乙公司无付款能力

E. 甲公司有权要求乙公司先支付货款

答案：11. A、B、C、D 12. C、E 13. B、C、E 14. B、D、E 15. A、B、C、E

16. A、C、D、E 17. C、E 18. A、D、E 19. A、B、D、E 20. A、D

21．某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后尚未履行即分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款。甲供应商履行合同时才发现原企业已经分立，甲正确履行合同的方式是（）。

A．由于某企业分立时未通知甲，甲可仍向原企业履行

B．由于某企业分立，原合同失效

C．甲可向乙履行并要求支付货款

D．甲可向丙履行并要求支付货款

E．甲可以依乙、丙之间的约定履行

22．某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是：（）。

A．合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成

B．合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状

C．合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效

D．合同解除后，对于未完部分的工程终止履行

E．施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失

23．某工程建设方一直拖欠工程进度款，工程竣工验收时质量存在缺陷，施工方拒绝修复。双方采取的下列做法中正确的是：（）。A．建设方可以解除合同https://www.wendangku.net/doc/8a16118493.html,

B．建设方可以要求减少支付工程款

C．施工方可以解除合同

D．建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款

E．施工方可以要求建设方承担违约责任

24．某工程建设项目，建设方甲，施工方乙，投资担保公司丙提供工程款支付保证担保。下列表述中错误的是（）。

A．甲、丙之间应签订保证合同

B．乙、丙之间应签订委托合同

C．甲、乙协商延长了施工合同的工期，通知丙后丙继续承担保证责任

D．甲、乙协商延长了施工合同付款期限，取得丙口头同意后丙继续承担保证责任

E．甲、乙协商增加了施工合同付款数额，取得丙书面同意后丙继续承担保证责任

25．天成幕墙公司依据合同中的仲裁协议向甲仲裁委员会申请仲裁，要求飞达公司支付拖欠的工程款。甲仲裁委员会受理案件后，天成公司发现飞达公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法（）是正确的。

A．天成公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院

B．天成公司可以将财产保全申请书提交给甲仲裁委员会

C．甲仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院

D．甲仲裁委员会作出财保全的裁定后，交由财产所在地人民法院执行

E．天成公司可以将财产保全申请书提交给飞达公司住所地人民法院

26．《民法通则》规定了施工单位在公共场所、道旁或通道上挖坑、修缮、安装地下设施等，造成他人损害的行为模式和法律后果，下列说法正确的有（）。

A. 不论受害人有无过错，施工单位应当依法承担民事责任中华考试网

B. 没有设置明显标志和采取安全措施的，施工单位应当承担损害赔偿责任

C. 已设置明显标志和采取安全措施，并且这些标志和措施已足以使行人意识到危险所在和通行安全的，施工单位不承担损害赔偿责任

D. 一般由施工企业承担民事责任，除非施工单位如果能够证明损害不是由其故意造成的

E. 不论施工企业是否设置明显标志和采取安全措施，建设单位作为所有人都应当承担全部损害赔偿责任

27．有关行政诉讼中举证责任正确的理解是( )。

A．人民法院可责令双方当事人中任何一方负主要举证责任

B．在行政机关不能提供主要证据时,应当径行判决其败诉

C．被告一方承担主要举证责任

D．被告一方在第一审庭审结束前,不提供或者不能提供作出具体行政行为的主要证据和所依据的规范性文件的,人民法院可以判决撤销被诉具体行政行为

E．行政机关应对作出的具体行政行为承担举证责任

28．下列承担民事责任的方式中，仅适用于违约责任的是（）。

A. 恢复原状

B. 修理、重做、更换

C. 支付违约金

D. 排除障碍

E. 消除影响

29．某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列说法正确

的是（）。

A．双方应订立书面的租赁合同，否则无效

B．承租人应当在约定期限内支付租金

C．承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任

D．租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司

E．承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付

30．下列关于我国刑罚的种类的表述中，错误的是（）。

A. 一个罪可以同时适用多个主刑，但不能适用多个附加刑

B. 管制是不予关押，由公安机关执行的刑罚方法

C. 拘役的期限为3个月以上6个月以下

D. 无期徒刑必须附加剥夺政治权利终身

E. 没收财产为犯罪人非法所得财产

1.D

2.D

3.C

4.B

5.C

6.C

7.C

8.D

9.C 10.C

11.C 12.C 13.A 14.C 15.A 16.C 17.A 18.D 19.C 20.D

21.D 22.A 23.C 24.C 25.D 26.C 27.C 28.C 29.B 30.D

31.A 32.B 33.A 34.D 35.C 36.D 37.B 38.A 39.D 40.A

41.C 42.B 43.A 44.A 45.C 46.C 47.A 48.C 49.A 50.D

51.B 52.D 53.D 54.D 55.C 56.B 57.B 58.C 59.B 60.A

61.C 62.C 63.D 64.A 65.B 66.A 67.C 68.C 69.B 70.D

1.A、C、D、E

2. A、C、D、E

3. A、B、D、E

4. A、C、E

5. A、C、E

6. A、B、D、E

7. A、C、D、E

8. B、C、E

9. B、C、E 10. A、B、D、E

11. A、B、C、D 12. C、E 13. B、C、E 14. B、D、E 15. A、B、C、E

16. A、C、D、E 17. C、E 18. A、D、E 19. A、B、D、E 20. A、D

21. C、D、E 22. D、E 23. A、B、E 24. A、B、C、D 25. B、C

26. C、D 27. B、C、D、E 28. B、C 29. B、D 30. A、C、E

小学六年级语文期末考试试题及答案

精心整理小学六年级语文期末考试试题及答案一、拼音(7分) 2、在教学楼快要倒塌的的时刻，谭千秋老师迅速地把几个孩子搂在怀里，几个孩子，而谭千秋老师却永远地走了。(2分) 3、即将进 4、我) ) ) 宽容如，__________。(六)我积累了很多知识，能按要求填写。(14分) 1、“卜算子”是词牌名，我还知道的词牌名有____、____等。 2、

即将离开母校，离开老师和同学，在离别之际，我不禁想起了古代诗人送别朋友的一句诗“。”(2分) 3、《猴王出世》选自《》，它是我国四大名着之一，作者是____。(2分) (3分二) ___; 思;②心愿，愿望;③意料，料想。在“出其不意”中应选__。“词不达意”应选()(三)选择(5分) 1、老师鼓励我们要敢于() A、胡思乱想 B、异想天开 C、想入非非 D、冥思苦想2、下面哪个故事不是三国故事()

A、赤壁之战 B、草船借箭 C、三顾茅庐 D、负荆请罪 3、如果生命是水，尊严就是流动;如果生命是火，尊严就是___;如果生命是鹰，尊严就是___。() A、烈焰飞腾 B、燃烧羽毛 C、燃烧飞翔 D、狂风勇猛4、___是数即使?? 也 B、除掉 )_____ (名言) 7、《七步诗》中抒发曹植内心悲愤的诗句是，。(2分)8、默写《竹石》(3分) 二、阅读(一) “她想给自己暖和一下……”人们说。谁也不知道她曾经看到过多么美丽的东西，她曾经多么幸福，跟着她奶奶一起走向新年的幸福

中去。 1、这段话选自我们学过的课文《_________________》，作者是丹麦作家。这位作家被称为“_____”我还读过他的等作品。(2分) 2、“谁也不知道她曾经看到过多么美丽的东西”这句话中她曾经、欢迎我回来。但是我淌(tāngtǎng)着泪的脸，使得妈妈很惊奇。她连忙拉着我的手，一边走过去，一边问我：“为什么这么伤心?” “妈妈，我想做的、我要做的事情，老师不让我做!”我一边抹着眼泪一边呜呜咽咽地说。 “呀!到底什么事?”妈妈温和地问我。

市场营销学期末考试试题及答案

市场营销学期末考试试题及答案 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

中国矿业大学市场营销学期末考试试题五一、简答题（每题6分，共30分） 1.简述成熟期的市场特点与营销策略。 2.简述需求差别定价法的类型。 3.人口老龄化问题在大中城市日益突出，我国也将在21世纪步入老龄化社会，请列举出这一变化所形成的三个方面的市场机会。 4. 市场细分对企业市场营销有何积极意义 5.班尼路、佐丹奴等休闲服装品牌采用专卖店的形式销售产品。在进入S市时，班尼路选择了火舞贸易商行作为其代理商，在S市建立了8家班尼路的专卖店，这种方式属于渠道宽度决策中的哪一种为什么他们要采用这种方式呢二、单项选择题（每题1分，共20分） 1.人员推销的缺点主要表现为（ d ）。 A．成本低，顾客量大 B．成本高，顾客量大 C．成本低，顾客有限 D．成本高，顾客有限 2．以广告为主的促销组合适用于（ a ）市场。 A．顾客分布范围大的产品 B．顾客分布范围小的产品 C．工业品 D．潜在顾客数量少的产品 3.顾客总价值与顾客总成本之间的差额就是( b )。Ａ．企业让渡价值Ｂ．企业利润Ｃ．顾客让渡价值Ｄ．顾客利益 4.在企业的价值链中，真正创造价值的经营活动，就是企业价值链的( c )。Ａ．供销环节Ｂ．战略环节Ｃ．生产环节Ｄ．研发环节5.“酒香不怕巷子深”、“一招鲜、吃遍天”等说法，反映了企业的( d )。 A.市场营销观念 B.生产观念 C.推销观念 D.产品观念 6.与企业紧密相联，直接影响企业营销能力的各种参与者，被称为( c )。Ａ．营销环境Ｂ．宏观营销环境Ｃ．微观营销环境Ｄ．营销组合 7.旅游业、体育运动消费业、图书出版业及文化娱乐业争夺消费者一年内的支出而相互竞争，它们彼此之间是(a )。Ａ．愿望竞争者Ｂ．类别竞争者Ｃ．产品形式竞争者Ｄ．品牌竞争者 8.威胁水平和机会水平都高的业务，被叫做( b )。Ａ．理想业务Ｂ．冒险业务Ｃ．成熟业务Ｄ．困难业务 9．渠道流程中，（ c ）为双向流程。 A．实物流

2014年《市场营销》考试试题及答案

2014年市场营销考试试题及答案 (考试必备) 一、单项选择题(每题1分，共30分) 1. 夏季，“波司登”羽绒服通过打折等促销措施而出现了淡季热销的局面。可见，该厂家深刻领悟到羽绒服的需求属于( ) A. 潜伏需求 B. 充分需求 C. 不规则需求 D. 过量需求 2. 许多冰箱生产厂家近年来高举“环保”、“健康”旗帜，纷纷推出无氟冰箱。它们所奉行的市场营销管理哲学是( ) A. 推销观念 B. 生产观念 C. 市场营销观念 D. 社会市场营销观念 3. 在微波炉行业，格兰仕占了一半以上的市场份额，财源滚滚而入。根据波士顿咨询集团分析法，微波炉是格兰仕的( ) A. 问号类战略业务单位 B. 明星类战略业务单位 C. 现金牛类战略业务单位 D. 狗类战略业务单位 4. 山东“三联”的主营业务是家电销售，近年将触角伸向餐饮、房地产.旅游等业务，这种多角化增长方式属于( ) A. 集团多角化 B. 同心多角化 C. 水平多角化 D. 关联多角化 5. 同行业中如果有几家企业都实行无差异市场营销，较大子市场的竞争会日益激烈，而较小子市场的需求将得不到满足。这种追求最大子市场的倾向叫( ) A. 市场营销近视 B. 超细分战略 C. 反细分战略 D. 多数谬误 6. 在春节、中秋节、情人节等节日即将来临的时候，许多商家都大作广告。以促销自己的产品。他们对市场进行细分的方法是( ) A. 地理细分 B. 人口细分 C. 心理细分 D. 行为细分 7. 市场营销管理者采取一系列行动，使实际市场营销工作与原规化尽可能一致，在控制中通过不断评审和信息反馈，对战略不断修正。这种行为称为( ) A. 年度计划控制 B. 赢利能力控制 C. 效率控制 D. 战略控制 8.“捷安特”自行车公司是“桑塔纳”轿车生产厂的( ) A. 愿望竞争者 B. 一般竞争者 C. 产品形式竞争者 D. 品牌竞争者 9. 高机会和高威胁的业务属于( ) A. 理想业务 B. 冒险业务 C. 成熟业务 D. 困难业务 10. 王刚正在购买一套两室两厅的单元房，其购买行为应该属于( ) A. 习惯性购买行为 B. 寻求多样化购买行为 C. 化解不协调购买行为 D. 复杂购买行为 11. 某公司在实验设计时，首先选择若干经销商并检查其每周销售情况；然后举办展销会并测量其可能的销售额；最后，将该销售额与以前的销售额相比较，作出最后决策。这种实验设计是( ) A. 简单时间序列实验 B. 重复时间序列实验 C. 前后控制组分析 D. 阶乘设计 12. 为产品大类.企业部门或销售代表确定的销售目标称为( ) A. 企业潜量 B. 市场需求 C. 销售配额 D. 市场潜量 13. 在预测一种新产品的销售情况和现有产品在新的地区或通过新的分销渠道的销售情况时，最好采用( ) A. 专家意见法 B. 市场试验法 C. 时间序列分析法 D. 直线趋势法 14. 企业选择复用包装决策的目的是( ) A. 节约成本 B. 方便顾客购买和使用 C. 通过给消费者额外利益而扩大产品销售 D. 避免某一商品推销失败而影响其他商品的声誉 15. 我国洗衣机行业正处于成熟期，生产厂家可以采权( ) A. 集中决策 B. 收缩决策 C. 快速掠取决策 D. 产品改良决策 16. 相对于黑白电视机而言，纯平彩色电视机属于( ) A. 全新产品 B. 换代产品 C. 改进产品 D. 仿制产品 17. 在为产品线定价时须考虑各产品项目之间相互影响的程度，如果需求的交叉弹性为正值，则此两项产品为( ) A. 互补品 B. 选购品 C. 条件品 D. 替代品 18. 某汽车制造商给全国各地的地区销售代理商一种额外折扣，以促使它们执行销售.零配件供应.维修和信息提供“四位一体”的功能。这种折扣策略属于( ) A. 现金折扣 B. 数量折扣 C. 贸易折扣 D. 促销折扣 19. 有些公司让消费者通过视频信息系统操作一个小型终端，用对讲式闭路电视订购屏幕上显示的商品，这种分销形式属于( ) A. 直接销售 B. 购货服务 C. 自动售货 D. 直复营销 20. 一般说来，批发商最主要的类型是( ) A. 经纪人 B. 商人批发商 C. 代理商 D. 制造商代表 21. 某企业选择仓库设置地点时，使仓库尽可能接近运量大网点，从而使较大运量的商品走相对较短的路程。这种方法被称为( ) A. 重心法 B. 最大运量法 C. 最小运距法 D. 最小运费法 22. 不同的促销工具对购买者知晓.了解.信任和订货等不同购买准备阶段的作用是不同的，其中在信任阶段，对购买者影响最大的是( ) A. 广告 B. 销售促进 C. 宣传 D. 人员推销 23. 在某一特定时期内，不同的人或家庭至少一次展露在媒体计划下的数目称为( ) A. 展露的频率 B. 展露的送达率 C. 展露的影响 D. 加权展露数 24. 企业销售人员在访问推销过程中可以亲眼观察到顾客的反应，并揣摩其心理，不断改进推销陈述和推销方法，最终促成交易。这说明人员推销具有 ) A. 公关性 B. 针对性 C. 灵活性 D. 复杂性市场营销学试卷第 1 页共7 页

六维空间基础知识考试(18题1111积分)

六维空间基础知识考试
六维空间基础知识考试，只有全答对了才能领取高额奖励哦考试时间:20min 通过标准：正确回答 100%的试题请务必在考试结束前交卷刷新本页面会清空已答试题
1. 六维空间可以回帖或者发站内信（PM）形式求字幕、求汉化、或者求特定资源吗？
可以不可以，这种做法严重情况下会导致你被封号；有需要可以去“悬赏求种”版块用浮云悬赏你希望得到的资源
2. 关于提高积分哪种说法是错误的？
提高积分用处不大，够用就行用户组提高后可以进入高清区，而低等级用户不能震古烁今（10 万积分）以上用户可以进入友站邀请发放区一代宗师（5 万积分）以上用户可以购买邀请码
3. 以下哪个说法是错误的？
下载带有 0.5 字样的资源消耗 1 浮云，下载量按一半计算六维空间下载任何资源都要 1 个浮云并增加下载量在 FREE 有效期内，下载带有 FREE 字样的资源只消耗 1 个浮云
4. 作为刚注册的新人，积分不多，以下哪种做法是正确的？
随意下载自己想要的资源在论坛右上角资源索引里面下载资源（资源索引的资源都是 FREE，不计流量）努力提高自己积分
5. 以下哪种做法是正确的？
去悬赏求种区用浮云发布悬赏求字幕或自己想要的一部电影在水区使用纯表情、纯标点回复帖子

在申请区、投诉区、建议区灌水在帖子里或者发站内信（PM）求字幕、求汉化
6. 六维空间下载种子需要消耗什么？
只消耗一个“浮云” 下载种子先消耗一个“浮云”，还会根据你所下载资源体积大小消耗相应的积分
7. 关于六维空间的积分，以下哪个说法是错误的？
下载量是积分组成部分，下载量增加会减少积分贡献是积分组成部分，1 贡献=5 积分上传量是积分组成部分，1GB 上传量可以增加 100 积分在线时间不是积分组成部分浮云是积分组成部分，1 浮云=1 积分
8. 六维空间的积分小于多少以后就不能再下载种子了？
0分 -1000 分无限制
9. 关于六维空间的“浮云”哪种理解是错误的？
下载任何资源只消耗一个浮云浮云可以购买邀请码浮云不够情况下，可以在积分页面利用“上传量“兑换得到一定浮云浮云可以转账给其他用户浮云可以购买徽章
10. 以下哪个选项不能提高积分？

市场营销期末考试题附答案

市场营销期末考试题附答案时间:2016-05-21 市场营销期末考试题附答案（一）单项选择题（在下列每小题中，选择一个最合适的答案。） 1．促销工作的核心是。 A．出售商品B．沟通信息 C．建立良好关系 D．寻找顾客 2．促销的目的是引发刺激消费者产生。 A．购买行为 B．购买兴趣 C．购买决定 D．购买倾向 3．下列各因素中，不属于人员推销基本要素的是。A．推销员 B．推销品 C．推销条件 D．推销对象 4．对于单位价值高、性能复杂、需要做示范的产品，通常采用策略。 A．广告 B．公共关系 C．推式 D．拉式 5．公共关系是一项的促销方式。 A．一次性 B．偶然 C．短期D．长期 6．营业推广是一种的促销方式。 A．常规性B．辅助性 C．经常性 D．连续性 7．人员推销的缺点主要表现为。 A．成本低，顾客量大 B．成本高，顾客量大 C．成本低，顾客有限D．成本高，顾客有限

8．企业广告又称。 A．商品广告B．商誉广告 C．广告主广告 D．媒介广告 9．在产品生命周期的投入期，消费品的促销目标主要是宣传介绍产品，刺激购买欲望的产生，因而主要应采用促销方式。 A．广告 B．人员推销 C．价格折扣 D．营业推广 10．收集推销人员的资料是考评推销人员的。A．核心工作 B．中心工作 C．最重要工作D．基础性工作 11．人员推销活动的主体是。 A．推销市场 B．推销品 C．推销人员 D．推销条件 12．公关活动的主体是。 A．一定的组织 B．顾客 C．政府官员 D．推销员 13．公共关系的目标是使企业。 A．出售商品 B．盈利 C．广结良缘 D．占领市场 14．一般日常生活用品，适合于选择媒介做广告。 A．人员 B．专业杂志 C．电视 D．公共关系 15．公共关系。 A．是一种短期促销战略 B．直接推销产品 C．树立企业形象 D．需要大量的费用 16．开展公共关系工作的基础和起点是 A．公共关系调查 B．公共关系计划 C．公共关系实施 D．公共关系策略选择 17．在广告本身效果的测定中，价值序列法是一种。 A．事前测定法 B．事中测定法

市场营销期末考试试卷

心之所向，所向披靡心之所向，所向披靡 2010－2011学年第二学期期末考试市场营销基础期末考试试卷试卷说明： 1．本试卷适用于客服信息服务专业，10级；考试方式为闭卷。 2．整套试卷共6页，试卷共4页，答题卷共2页，共7大题、44小题，满分100分，考试时间90分钟。 1、分销渠道： 2、取脂定价策略： 3、促销： 4、公共关系: 5、营销战略：二.填空题（18分) 1.影响企业定价的外部因素有、和。 2.企业促销的四种基本方式是、、

第2页此处请勿答题和。 3.中间商的功能包括、和 . 4.公共关系使用的策略包括、、和四种。 5.营销战略的特点，分别为、、、和。三.判断题(对的打“T ”,错的打“F ”,共10分) 1．在大型企业中，由于商品种类、品牌繁多，为便于不断适应市场的需求，商品定价决策由具体销售人员来决定。（） 2．世界著名品牌的定价往往采用的是竞争导向定价法（）。 3．分销渠道越短，商品流转速度越快，因此中间环节越少越好，没有更好。（） 4．密集性分销渠道适用于价值较高的商品，消费者重视品牌的商品。（） 5．广告使用的前提条件之一是消费者对企业的商品或服务缺乏认识。（） 6．在公共汽车内设置的各种广告，被认为是户外广告。（） 7．权力营销的对象首先是“守门人”，即拥有决策权力的官员或决策中的关键人物。（） 8．权力营销应利用一切手段让“守门人”满意。（） 9．企业机会是市场上未滿足的需要。（） 10．营销管理过程是企业与它最佳的市场机会相适应的过程。（）四. 单选题(10分) 1．商品价格下降，需求量增加；价格上升，需求量减少，这种关系称为（）。 A 、需求原理 B 、供应原理 C 、价格原理 D 、市场原理 2．商品定价目标与企业（）总目标必须保持一致，才能体现出企业盈利最大化水平。 A 、商品 B 、营销 C 、质量 D 、数量 3．生产者在一定时期内只选择几家批发商和零售商来推销本企业的产品，这是一种（）分销策略。 A 、密集性 B 、选择性 C 、独家 D 、联合 4．摩托车生产企业在推销产品时，宜选择（）分销渠道。 A 、较宽的 B 、较窄的 C 、较长的 D 、集团联合 5．商品进入成熟期阶段，广告的主要内容是介绍商品的（）。 A 、品牌 B 、包装 C 、功能和特点 D 、知名度 6．既可认为是人员推销，又可认为是营业推广的促销策略是（） A 、展销会 B 、上门推销 C 、商品表演 D 、赠送样品 7．企业以不计报酬的方式参于社会公益事业的一种公关活动是（）。 A 、专题创意 B 、媒介事件 C 、情感服务 D 、公益活动 8．由被叫方付费的热线电话这种公关活动是（）。 A 、专题创意 B 、媒介事件 C 、情感服务 D 、公益活动 9．在波士顿矩阵中，业务增长率为15％，相对市场份额为5的产品，属于（）。

军事理论练习题及答案

一、国防建设 1.国防的主体是什么？ 2.国防的对象是什么？ 3.国防的目的是什么？ 4.国防的手段是什么？ 5.国防的根本职能是什么？ 6.【国际法】界定的现代国家“四要素”是什么？参考答案 1. 国防的主体是国家 2. 国防的对象是侵略和武装颠覆 3. 国防的目的是保卫国家主权、统一、领土完整和安全 4. 国防的手段是军事活动和与军事有关的政治、经济、外交、科技、教育等活动 5. 国防的根本职能是维护国家生存和发展 6. 四要素：主权，政权，领土，居民二、世界新军事变革复习要点 1. 人类战争先后经历了冷兵器战争、火器战争、＿＿三种形态，正在向信息化战争演变。

2. 武器装备的新飞跃、军事理论的新发展、＿＿、作战方式的根本改革，是新军事变革的基本内容。 3. ＿＿是新军事变革的核心和实质。 4. 信息化战争制胜的关键是＿＿。 5. ＿＿是世界新军事变革全面展开的标志。 6. ＿＿在世界新军事变革中处于全面领先地位。‘ 7. “三非作战”是非接触作战、非线式作战和＿＿。 8. ＿＿军队正在激进转型，强力重塑大国军事体系。 9. 日本把防卫厅更名为＿＿，企图突破战后束缚。 10. 按照“三步走”发展战略，到＿＿我军基本实现信息化。 11. 2020年前，我军基本实现机械化，＿＿取得重大进展。 12. 2012年，我军首艘航母＿＿号正式入列。 13. 目前，我军武器装备已经形成以二代为主体，＿＿为骨干的装备体系。 14. 为实现中国特色军事变革，我军正在加快战略预警、军事航天、防空反导、＿＿、远海防卫等新型作战力量的建设。 15. ＿＿是强国梦的重要支撑。思考题 1. 战争形态的演变历程 2. 新军事变革的主要内容 3. 新军事变革的核心和实质 4. 中国特色军事变革的战略规划

六年级期末考试试卷

六年级数学毕业模拟检测试卷（4）一、填空。（21%） 1．用三个“5”和二个“0”根据下面要求分别组成一个5位数： (1)只读出一个零( )；(2)一个零也读不出来( )。 2．4千米60米=（）千米1.25小时=（）分 3．36的约数共有( )个，选择其中四个组成比例，使两个比的比值等于，这个比例式是( )。 4.一个数省略“万”后面的尾数是8万，这个数在（）至（）之间。 5．一个最简真分数，分子分母的积是24，这个真分数是( )，还可能是( )。 6．栽一种树苗，成活率为94%，为保证栽活470棵，至少要栽树苗( )棵。 7．一根长a米的绳子，如果用去米，还剩下（）米；如果用去它的，还剩（）米。 8．如果在比例尺是1：5000的图纸上，画一个边长为4厘米的正方形草坪图，这个草坪图的实际面积是（）平方米。 9．配制药水的浓度一定，水和药的用量成（）比例关系；步测一段距离，每步册平均长度与步数成（）比例关系。 10．如左图所示，把底面周长18.84厘米、高10厘米的圆柱切成若干等分，拼成一个近似的长方体。这个长方体的底面积是（）平方厘米，表面积是( )平方厘米，体积是( )立方厘米。 11．自来水管的内直径是2厘米，水管内水的流速是每秒8厘米。一位同学去洗手，走时忘记关掉水龙头，5分钟浪费（）升水。 12．一个长方体的所有棱长之和为1.8米，长、宽、高的比是6：5：4。把这个长方体截成两个小长方体，表面积最多可以增加（）平方米。二、选择。（5%） 1、把45米长的绳子平均分成4份，每份占全长的( ) A、15 B、14 C、15 米 D、14 米 2、用丝带捆扎一种礼品盒如下，结头处长25厘米，要捆扎这种礼品盒需准备( )分米的丝带比较合理。 A、10分米 B、21.5分米 C、23分米 D、30分米 3、如图，有一个无盖的正方休纸盒，下底标有字母“M”，沿图A B 中粗线将其剪开展成平面图形想想会是( ) 。C 4．六（1）班共有48名学生，期末评选一名学习标兵，选举结果如右图，下面（）图能表示出这个结果。

市场营销考试试卷和答案2

市场营销考试试卷和答案一单项选择题（在下列每小题中，选择一个最合适的答案。） 1．市场营销管理必须依托于一定的进行。 A．财务部门B．人事部门 C．主管部门D．营销组织 2．制定实施市场营销计划，评估和控制市场营销活动，是的重要任务。A．市场主管部门B．市场营销组织 C．广告部门D．销售部门 3．市场营销组织是为了实现，制定和实施市场营销计划的职能部门。 A．企业计划B．营销计划 C．企业目标D．利润目标 4．企业的市场营销组织随着经营思想的发展和企业自身的成长，大体经历了典型形式。A．六种B．四种 C．五种D．七种 5．现代市场营销企业取决于企业所有的管理人员，甚至每一位员工对待的态度。

A．市场营销活动B．市场营销机构 C．市场营销组织D．市场营销职能 6．是最常见的市场营销组织形式。 A．职能型组织B．产品型组织 C．地区型组织D．管理型组织 7．满足市场的需要，创造满意的顾客，是企业最为基本的。 A．组织形式B．宗旨和责任 C．主要职能D．营销观念 8．设置，能够对企业与外部环境，尤其是与市场、顾客之间关系的协调，发挥积极作用。 A．市场营销机构B．市场营销职能 C．市场营销企业D．市场营销控制 9．市场营销是企业管理和经营中的。 A．主导性职能B．辅助性职能 C．被动性职能D．社会分配职能 10．市场营销组织管理跨度及管理层次的设置，不是一成不变的，机构本身应当具有一定的。 A．弹性B．灵活性

C．随机性D．选择性 11．是指一个组织在一定时间内可以完成的工作量。 A．效果B．效率 C．能力D．百分率 12．市场营销计划的提要部分是整个市场营销计划的所在。 A．任务B．精神 C．标题D．目录 13．通常市场营销计划需要提交或有关人员审核。 A．营销机构B．营销组织 C．上级主管D．单位领导 14．战略控制的目的，是确保企业的目标、政策、战略和措施与相适应。 A．市场营销环境B．市场营销计划 C．推销计划D．管理人员任期 15．年度计划控制要确保企业在达到——指标时，市场营销费用没有超支。 A．分配计划B．生产计划 C．长期计划D．销售计划一、单选题【参考答案】

2015-2016年军事理论考试题库

军事理论课题库一、填空题第一章 1.唐宋以后发明的火药和指南针开始应用于军事领域。 2.林则徐、魏源等有识之士提出师夷长技以制夷主张。 3.世界各国的国防类型归纳起来主要有四种：_扩张型_、自卫型、__联盟型__和中立型。 4.现行《兵役法》于___2011___年12月29日颁布实施。 5.现代国防具有多层次的目标。从范围上，可分为自卫目标、区域目标和全球目标。从内涵上，可分为___安全目标___、发展目标。 6.2001年8月31日，第九届全国人大常委会议通过了《全国人大常委会关于设立全民国防教育日的决定》，确定每年___9__月第___3___个星期六为全民国防教育日。 8.中国国防性质：防御型、独立自主型、自卫型。 9.中国国防精神含：爱国主义、革命英雄、爱军尚武、国际主义四种精神。 11.2007年9月15日第七个"全国国防教育日"的宣传主题是" 热爱军队、情系国防"；2008年9月20 日是我国第八个"全国国防教育日"。 12、国防部举行新闻发布会，国防部新闻发言人杨宇军表示，"习主席在这次大会上宣布我国将裁减军队员额30万，充分彰显了我国同世界各国一道_共护和平、共谋发展_、_共享繁荣_的诚意和愿望，也展示了我国推动国际军控和裁军积极的负责任的态度。" 13、习近平主席强调指出，深化国防和_军队改革_是实现中国梦、强军梦的时代要求，是强军兴军的必由之路，也是决定军队未来的关键一招。 14、中国人民解放军战区成立大会2月1日在北京隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向_东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区五大战区授予军旗并发布训令。 15、报道称，加强解放军的联合作战能力是把____七__大军区改成___五___大战区的重要目的，而强化中央军委对军队的掌控，则是整体军改的重要目的之一。 16、2015年12月31日，习主席将一面鲜艳的军旗授予司令员魏凤和、政治委员王家胜。从此，中国人民解放军序列中诞生了一个新的军种__火箭军____ 第二章 1.军事思想是关于军事领域基本问题的理性知识，通常包括战争观、军事问题认识论、方法论、战争指导思想军队建设思想等。 2.任何军事思想都是以战争和军队以及国防建设研究对象。 3..中国历史上最为著名的兵书《武经七书》中，有5部兵书，即《孙子兵法》、_《吴子兵法》、《司马法》、《尉缭子》、《六韬》都问世与这个时期。 4.克劳萨维茨的《战争论》是外国军事思想的杰出代表，被誉为西方的《孙子兵法》。 5..马汉在1890年出版的_《海权对历史的影响》，1892年出版的《还全对法国大革命和帝国的影响》两书确立了制海权理论。 6..列宁认为，一方面帝国主义必然导致战争，另一方面，帝国主义战争可以造成无产阶级革命的主客观条件。 7.毛泽东思想是马克思列宁主义普及，又是中国革命战争和_ 国防建设实际相结合的产物。（ 8.坚持官兵一致，军民一致，_ 瓦解敌军的三大原则。 10.江泽民国防和军队建设思想贯穿的历史性课题就是如何积极推进中国特色的军事变革，

六年级期末考试数学试卷带答案

2020年六年级毕业班期末考试数学试卷一、填空题（6个小题，每小题4分，共24分） 1.右图中有________条线段. 2.一个小数7.123653653653653……，那么小数点后2018个数字是________. 3.已知1357986420x =?，1357886421y =?，那么x ________y （填＞、＜、＝）. 4.有一个时钟现在显示10时整，那么经过________分钟，分针和时针第一次重合. 5.如图，D 是BC 的三等分点，E 是AC 的四等分点，三角形ABC 的面积是三角形ADE 的面积的________倍. 6.三个最简真分数 10a ，12b ，15c 的积为1 5 ，则它们的和为________. 二、计算能力题（8个小题，每小题5分，共40分） 7.112 4342516%2 2.515221.751 4 ??-+÷+÷+ 8.111111762353235353762376?????? ?+-?--?- ? ? ??????? 9.137153163127255248163264128256+++++++

10. 11 20202018 20192019 11 20192019 20202018 ++ + ++ 11. 198 1101 1 1 32 1 1 x = + + + 12.巍巍古寺在山林，不知寺内几多僧.三百六十四只碗，看看用尽不差争.三人共食一碗饭，四人共吃一碗羹.请问先生明算者，算来寺内几多僧？

13.下图是用棱长1厘米的小正方体搭成的立体图形，求立体图形的体积. 14.下图中正方形的边长为8厘米，求阴影部分的面积. 三、解决生活问题（6个小题，共36分） 15.（本小题5分）有三杯重量相等的溶液，它们的浓度依次是10%，20%，45%，如果依次将三个杯子中的溶液重量的1 2 ， 1 3 ， 1 4 倒入第四个空杯子中，则第四个杯子中溶液的浓度是多少？ 16.（本小题5分）甲、乙二人分别从A、B两地同时出发，相向面行.出发时他们的速度比是3:2，他们第一次相遇后，甲的速度提高了20%，乙的速度提高了30%，这样，当甲到达B地时，乙离A还有14千米，那么A、B两地间的距离是多少千米？

市场营销学期末考试试题和答案

市场营销学期末考试试卷班级姓名学号一、名词解释（每小题5分，共20分） 1．市场营销 2．市场细分 3．消费者市场 4．生产者市场二、单项选择题（每小题2分，共20分） 1．当新产品的试用率高，再购率低时，应该采取的对策是( ) A.迅速投放市场 B.改进产品 C.加强促销 D.尽早放弃 2．空调生产企业与电风扇生产厂家之间是( )关系。 A.形式竞争者 B.品牌竞争者 C.一般竞争者 D.愿望竞争者 3．某商店经营以下四类产品，其中( )类适宜采用声望定价。 A.日常生活用品 B.高档化妆品 C.小食品 D.文具用品 4．自古至今许多经营者奉行“酒好不怕巷子深”的经商之道，这种市场营销管理哲学属于（）。A．推销观念B．产品观念 C．生产观念D．市场营销观念 5．汽车厂收购或兼并轮胎厂是实现( )战略的表现。 A.前向一体化 B.后向一体化 C.横向一体化 D.横向多角化 6．独家经销一般不适合分销( )的产品。 A.购买者较少 B.技术较为复杂

C.要求便利 D.单价较高 7．生产纯净水的某企业最近向市场推出纯牛奶，这是通过( )寻找市场营销机会的方法。 A.产品开发 B.市场开发 C.市场渗透 D.多种经营 8．中国电信规定每日21：00—24：00拨打国内长途电话按半价收费。这种定价策略属于（）。A．成本加成策略B．差别定价策略 C．心理定价策略D．组合定价策略 9．人们购买制冷用的空调主要是为了在夏天获得凉爽空气。这属于空调产品整体概念中的（）。A．核心产品B．有形产品 C．附加产品D．直接产品 10．通过试用或试销产品，分析效果后再决定是否作大规模推销的方法称为( ) A.实验法 B.观察法 C.顾客意见法 D.询问法三、简答题（每小题8分，共24分） 1．与消费者市场相比，生产者市场有什么特征？ 3．市场营销学的研究对象是什么？？ 3.微观环境和宏观环境各包括哪些？

全国大学市场营销考试试题及答案(考试大全必备)

全国大学市场营销考试试题及答案 (考试大全必备) 既然选择了远方，便只顾风雨兼程 —祝你学业有成市场营销考试试题及答案（一）一、单项选择题（在每小题备选的四个答案中选择一个最合适的并将选中答案的字母填在答题纸上。每小题1分共12分。）1、市场营销的核心是（）。 A生产 B分配 C交换 D促销 2、从总体上看质量改进方案通常会增加企业的（）。 A成本 B盈利 C无形资产 D以上答案都不对 3、（）是指企业利用多种信息载体与目标市场进行沟通的传播活动包括广告、人员推销、营业推广与公共关系等等。 A产品 B定价 C促销 D分销 4、消费者的购买单位是个人或（）。 A集体 B家庭 C社会 D单位 5、服务是一方向另一方提供的基本上是（）并且不导致任何所有权的产

生。 A有形产品 B无形的任何活动或利益 C物质产品 D实体产品 6、按照不同的职能非营利组织可分为（）。 A履行国家职能的非营利组织 B促进群体交流的非营利组织 C提供社会服务的非营利组织 D AB和C 7、在产品生命周期的投入期消费品的促销目标主要是宣传介绍产品刺激购买欲望的产生因而主要应采用（）促销方式。 A广告 B人员推销 C价格折扣 D营业推广 8、（）差异的存在是市场细分的客观依据。 A产品 B价格 C需求偏好 D细分 9、企业要通过攻击竞争者而大幅度的扩大市场占有率应攻击（）。 A近竞争者 B“坏”竞争者 C弱竞争者 D强竞争者 10、威胁水平高而机会水平低的业务是（）。 A理想业务 B冒险业务 C成熟业务 D困难业务 11、阳光大学生网为鼓励顾客购买更多物品企业给那些大量购买产品的顾客的一种减价称为（）。 A功能折扣 B数量折扣 C季节折扣 D现金折扣 12、向最终消费者直接销售产品和服务用于个人及非商业性用途的活动属于（）。

六维空间考试答案

1.资源帖子可以包含多少个种子？有且仅有一个可以不在主楼可以有两个以上必须在主楼可以有两个以上可以不在主楼有且仅有一个必须在主楼 2.发帖被审核，哪种行为是违规的？ PM相关版面的版主，请其注意后台审核去水区发帖抱怨帖子审核速度太慢喝杯茶慢慢等，版主也有不在的时候 3.下面哪个资源贴可以在六维发布？涉及色情的电影贴在高清版块发布的非高清资源帖资源内容不违规，六维目前没有的资源某些有争议的政治敏感性帖子 4.本站推荐用什么客户端下载上传？迅雷 FlashGet μtorrent 比特精灵 5.下列哪种投诉建议的途径是不合理的？点帖子下的“报告”链接 PM 相关版主，说明情况相关版面置顶帖有投诉专用帖水区发帖大发牢骚在投诉区发帖，条例清楚且附上相关链接或者截图 6.下列哪个说法不符合漫版版规之规定？新番更新必须添加TAG，其他情形推荐添加发布个人珍藏的精美动漫壁纸，选择“漫画画集”分类同一主题帖两人之间版聊超过5次（10帖）即会被版主处罚发布漫画要求至少附图一张 7.为什么有的人无法进入高清区？

高清区的门槛是1000积分，该会员积分不足1000 哇哦，系统BUG了吧浏览器出了故障了吧，改天再来 8.根据其他资源区版规，下列哪种帖不会成为不规范贴而被扣分或做其他处理？发布视频资源资源时不上传相应的截图/图片；发帖时保留系统默认内容；对于常见资源，主楼内无简介，只写一句：好资源无需多说之类介绍主楼内有该资源的详细介绍，2张或以上资源截图，且附上自己的观后感或类似原创文字 9.资料文档区一天最多允许发的帖子数是： 9 8 10 7 10.以下哪种行为不违反水区版规？在一栋楼里五连贴与他人一起参与版聊转载文章不在标题注明【转】复制粘贴同样内容的话回复在不同的帖子里对他人的回帖不满，恶语相向，冷嘲热讽 11.积分多少之后就无法下载了？ -1001 -501 -101 -3001 12.我手上有高清体育资源，我发到哪呢？不清楚体育天地，分类选高清随便选择一个版块发布就行 13.下列哪个行为不允许? 向周围同学推荐六维空间帐号和积分的商业交易行为

【人教版】六年级上册数学期末考试试题及答案

人教版数学六年级上学期期末测试卷学校________ 班级________ 姓名________ 成绩________ (时间：90分钟总分：100分) 一、选择题（10分） 1. 甲数是100，比乙数多20，甲数比乙数多（）。 A、25% B、125% C、16.7 D.20% 2. 若a是非零自然数，下列算式中的计算结果最大的是（）。 A. a ×5 8 B. a÷ 5 8 C. a ÷ 3 2 D. 3 2 ÷a 3. 已知a的1 4 等于b的 1 5 （a、b均不为0），那么（）。 A、a=b B、 a 〉b C、 b〉a D. 无法判断 4. 一个长方形的周长是32厘米，长与宽的比是5：3，则这个长方形的面积是（）平方厘米。 A、16 B、60 C、30 D. 15 5. 一根绳子剪成两段，第一段长3 7 米，第二段占全长的 3 7 ，两段相比（）。 A. 第一段长 B. 第二段长 C. 一样长 D. 无法确定 6. 要表示出陈老师家今年六月份各项生活支出占月总收入的百分比情况，用（）统计图比较合适。 A.扇形 B.折线 C.条形 7. 一种商品原价1000元，第一季度售价比原价降低10%，第二季度售价比第一季度再降低10%，第二季度的售价是（）元。 A.800 B.810 C.900 8. 如果x、y互为倒数，那么“xy+3”的计算结果是（）。 A.3 B.4 C.不能确定

9. 六（2）班有男生25人，比女生多5人，男生人数比女生人数多百分之几？正确的列式是（）。 A.（25-5）÷25 B.5÷（25+5） C.5÷（25-5） 10. 把一个圆平均分成32份，然后剪开，拼成一个近似的长方形，这个转化过程中（）。 A.周长、面积都没变 B.周长没变，面积边了 C.周长变了，面积没变二、判断题（对的打“√”，错的打“×”）。（5分） 1、50厘米=50%厘米。（） 2、0.2和5互为倒数。（） 3、环形是轴对称图形，它只有一条对称轴。（） 4、一个圆的半径扩大3倍，这个圆的面积扩大6倍。（） 5、生产120个零件，全部合格，合格率是120%。（）三、填空题（20分） 1、31 2 吨=（）吨（）千克 70分=（）小时。 2、（）∶（）=40 ( )=80%=（）÷40 3、（）吨是30吨的1 3，50米比40米多（）%。 4、六（1）班今天出勤48人，有2人因病请假，今天六（1）班学生的出勤率是（）。 5、0.8：0.2的比值是（），最简整数比是（） 6、某班学生人数在40人到50人之间，男生人数和女生人数的比是5∶6，这个班有男生（）人，女生（）人。 7、从甲城到乙城，货车要行5小时，客车要行6小时，货车的速度与客车的速度的最简比是（）。 8、王师傅的月工资为2000元。按照国家的新税法规定，超过1600元的部分应

六维使用教程

六维空间使用教程校园网不愁没资源下载哦，下载速度十几M/s，为了保护硬盘我的设置为5M/s了。一、下载一个utorrent下载工具 1.打开这个网页 https://www.wendangku.net/doc/8a16118493.html,/forum.php（此网站只能用校园网打开） 2.找到右上角，（1）输入账号：可乐哥哥密码：3446644 （2）点击“搜索” （3）输入 utorrent

选择以下：选择然后找个地方解压

这个就是下载工具二、下载资源以上界面可供你选择，类型种类多种多样；另也可在确定下载目标的情况下使用“搜索”查找并下载。

1.以下载电影示例（1）找到心仪的资源，单击进入（2）下拉页面，直至看到utorrent标志开头的文件（4）下载完毕，找到刚刚下载的文件，双击即在utorrent下载

Ps:首次下载画红线栏的下载速度可能比较小，此后都会比较快的哦，就像上图的划线数据。至此，下载操作步骤就结束啦~~~等到Status那栏变成像第二行那样就下载完成咯~ 三、六维空间使用须知 1.下载资源的选择对于搜索到的资源，尽量选择红色数据较大的资源，红色数据表示的是做种的人数，做种的人数越多，代表资源比较好，而且下载速度也比较快。另外，对于新手的提议哈~在下载ps之类需要破解的软件时，要注意选择破解版或带注册机的哦~

2.账号维护六维空间是不是很神奇很强大呢？这是一个资源共享的平台。当然，下载是要扣积分的，所以我们在使用它的方便之时，也一起来浇灌它哦。在我们下载完东西以后，不要急着删，等过一段时间在删，在这段时间，你下载的那些东西只要在开utorrent且连上校园网的情况下就是在平台上进行共享哦，这也就能获得积分啦~ Ps:顺便给一个攒积分最简单的方式：在六维空间下载最新但下载量少的电影,过一段时间下载量就会增加，积分也会哗哗地上升。上图“433”“1250”等绿色数据即下载量，每一栏的后面都有时间标记，由时间看“新”、下载量比较少、做种人数较多的情况下，此片日后下载量会增加。3.使用过程中，还有其他需要注意的地方，具体请看版规哦~

六年级期末考试试卷

六年级数学第1页，共6页六年级数学第2页，共6页阳光教育2017年六年级（上册）数学模拟考试卷总分：100分时间：90分钟成绩：一、填空。（10分） 1、二亿八千零五十万零三百写作（），改写成用万做单位的数是（）万，四舍五入到亿位约是（）亿。 2、2.08吨＝（）千克 2.4时＝（）时（）分 3、在( ) 里填上＞、＜或＝。 0.38×0.78( )0.38 97 ÷87( ) 9 7 －4( )－6 4、如图，阴影部分占这个图形的（），这个分数用小数表示是（），用百分数表示是（）。 5、每本练习本a 元，王老师带的钱买50本练习本后，还剩下x 元，王老师带了（）元钱。 6、聪聪步行上学，21 小时步行了2.4千米。聪聪步行的路程和时间的比是（）: （），比值是（）。 7、一种玩具飞机打八折出售，表示现价比原价便宜（）％。如果原价是40元，那么现价是（）元。 8、如果男生人数是女生人数的5 3 ，那么女生人数是男生人数的（），男生人数占全班人数的（）。 9、按规律填空。（1）1、1、2、3、5、8、……、144、233、（）、…… （2）1、2、4、8、……、（）、1024、…… 10、一块长方形铁皮，长62.8厘米，宽31.4厘米。如果用它围成一个圆柱形的管子，这根管子的半径是（）厘米或（）厘米。二、判断。（5分） 1、李红猜谜语，猜对了4个，猜错了1个，正确率是80％。………（） 2、如果4x ＝3y ，那么x 和y 成反比例。………………………………（） 3、圆锥的体积比与它等底等高的圆柱体积少 3 2 。……………………（） 4、把一根3米长的钢条，平均截成5段，每段占全长的5 3 。………（） 5、除了2以外，所有的质数都是奇数。……………………………（）三、选择。（5分） 1、下面各数中，只读一个零的数是（） A 、30580010 B 、7109880 C 、107200 D 、50370 2、下面各图形中，对称轴最多的是（） A 、长方形 B 、正方形 C 、等边三角形 D 、半圆形 3、校园里有一棵大树，它与三层教学楼差不多高。这棵大树约高（） A 、3分米 B 、9分米 C 、3米 D 、9米 4、一根绳子，用去 5 2 ，还剩31米。剩下的绳子和用去的相比（） A 、用去的长 B 、剩下的长 C 、一样长 D 、无法比较 5、食堂有2个荤菜和3个素菜，现要求一荤二素进行搭配。不同的搭配方法共有（）。 A 、2种 B 、3种 C 、5种 D 、6种四、计算。 1、直接写出得数。（10分） 258＋47＝ 20－7.2＝ 0.84÷0.6＝ 0.85×0.5＝ 1－ 72－7 5 ＝

《建设工程法规及相关知识》考试卷(6)

小学六年级语文期末考试试题及答案

市场营销学期末考试试题及答案

2014年《市场营销》考试试题及答案

六维空间基础知识考试(18题1111积分)

最新人教版2019年六年级期末考试卷(数学)及答案

市场营销期末考试题附答案

市场营销期末考试试卷

军事理论练习题及答案

六年级期末考试试卷

市场营销考试试卷和答案2

2015-2016年军事理论考试题库

六年级期末考试数学试卷带答案

市场营销学期末考试试题和答案

全国大学市场营销考试试题及答案(考试大全必备)

六维空间考试答案

【人教版】六年级上册数学期末考试试题及答案

六维使用教程

六年级期末考试试卷