工程(工期延期)签证单
工期延误签证 签收人:签收日期 工程临时延期申请表 工程名称:莆田学院附属医院病房大楼编号:002
根据施工合同条款第二部分通用条款的条的规定,由于2008年6月13、 14日连续暴雨原因, 我方申请工程延期二日历天,请予以批准。 .证明材料:根据莆田气象台网站公布的莆田近期降水量 网页地址:网页截图: 承包单位:(章) 项目经理: 日期: 2008 年 06 月 17 日 签收人:时间: 工程临时延期申请表 工程名称:莆田学院附属医院病房大楼编号:003致:福建省工程咨询监理有限公司(监理单位)
根据施工合同条款第二部分通用条款的条的规定,由于2008年7月18日 台风导致暴雨原因, 我方申请工程延期一日历天,请予以批准。 .证明材料:根据莆田气象台网站公布的莆田近期降水量 网页地址:网页截图: 承包单位:(章) 项目经理: 日期: 2008 年 07 月 21 日 签收人:时间: A7 工程临时延期申请表 工程名称:莆田学院附属医院病房大楼编号:004 致:福建省工程咨询监理有限公司(监理单位)根据施工合同条款第二部分通用条款的条的规定,由于2008年7月28日、
29日、30日第八号台风“凤凰”登陆我省造成强降水原因, 我方申请工程延期三日历天,请予以批准。 .证明材料: .证明材料:根据莆田气象台网站公布的莆田近期降水量 网页地址:网页截图: 承包单位:(章) 项目经理: 日期: 2008 年 07 月 31 日 签收人:时间: 工程临时延期申请表 工程名称:莆田学院附属医院病房大楼编号:005 致:福建省工程咨询监理有限公司(监理单位)根据施工合同条款第二部分通用条款的条的规定,由于2008年十月31日
工程量签证单范本 现场工程量签证单 工程名称淄博热电新村西线首站安装建设单位淄博热电股份有限公司施工单位山东华显安装建设有限公司格式 建设单位签字、盖章监理单位签字、盖章审计单位签字、盖章 下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除~ 2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况 (一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。 在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次,查出事故隐患点22处,均进行了闭环处理。通过检查活动,进一步夯实了工区的安全生产基础。 (二)顺利完成保电专项工作。 本年度工区共进行专项保电工作10次,累计保电天数达到90余天,通过工区全员的共同努力,顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。 (四)工作票统计及其他工作情况。
截止11月15日,我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50 张,其中第一种工作票 24张,含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%,执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次,线路跳闸率为0次/(百公里?年)。 (四)安环体系标准化建设 本年度在公司统一的部署下,工区积极参与安环体系标准化建设工作,先后派员参加安环体系标准化培训2次,迎接公司开展安环体系内审工作三次,先后审查出问题共计20余 处,先后进行了闭环整改。截止日前,工区已初步建立起了标准化安环工作体系,在今后工作中,工区将进一步完善各项工作流程,努力确保体系工作符合外审相关要求。 (五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作,根据年初制定的安全工作目标,按照公司统一要求,工区各级人员均签订安全生产责任书,强化各级人员安全责任意识,一级一级,层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系,严格执行安全生产规程、规范和技术标准,加大安全投入,加强基础管理,加大安全培训教育力度。努力实现工区安全工作规范化管理。 (六)加强安全生产教育培训工作,着力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识,提高安全技能,我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与方案》、《XX年“安全生产月”活动实施方案》,明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。组织开展安全生产岗位资格,安全技术和安全管理培训,突出抓好一线青工和安全责任人培训教育,着力提高安全意识,不断增强自身安全技能培训,提高工区安全生产管理水平,实现安全生产。工区组织培训一线员工百余人次,先后组织工区所有生产人员参加《安规》培训以及登高架设取证以及复审培训工作,并对其进行考核,不合格者要求重新培
工期延误签证 签收人:签收日期
工程名称:莆田学院附属医院病房大楼编号:002 致:福建省工程咨询监理有限公司(监理单位)根据施工合同条款第二部分通用条款的13.1条的规定,由于2008年6月 13、14日连续暴雨原因, 我方申请工程延期二日历天,请予以批准。 .证明材料:根据莆田气象台网站公布的莆田近期降水量 网页地址:https://www.wendangku.net/doc/a812872666.html,/weather/ys10.asp#aa 网页截图: 承包单位:(章) 项目经理: 日期: 2008 年 06 月 17 日 签收人:时间:
工程名称:莆田学院附属医院病房大楼编号:003 致:福建省工程咨询监理有限公司(监理单位)根据施工合同条款第二部分通用条款的13.1条的规定,由于2008年7月 18日台风导致暴雨原因, 我方申请工程延期一日历天,请予以批准。 .证明材料:根据莆田气象台网站公布的莆田近期降水量 网页地址:https://www.wendangku.net/doc/a812872666.html,/weather/ys10.asp#aa 网页截图: 承包单位:(章) 项目经理: 日期: 2008 年 07 月 21 日 签收人:时间: A7
工程名称:莆田学院附属医院病房大楼编号:004 致:福建省工程咨询监理有限公司(监理单位)根据施工合同条款第二部分通用条款的13.1条的规定,由于2008年7月28日、29日、30日第八号台风“凤凰”登陆我省造成强降水原因,我方申请工程延期三日历天,请予以批准。 .证明材料:.证明材料:根据莆田气象台网站公布的莆田近期降水量网页地址:https://www.wendangku.net/doc/a812872666.html,/weather/ys10.asp#aa 网页截图: 承包单位:(章) 项目经理: 日期: 2008 年 07 月 31 日 签收人:时间:
工程施工现场签证管理办法 为规范工程施工现场签证管理工作,确保工程施工现场签证工作处于受控状态,特制定本办法。 一.职责分工 1.业主授权派驻工地代表(简称甲方代表)负责工程施工现场签证工作的管理与实施。 2.工程施工方(简称乙方)负责对甲方下达的指令或需由乙方签证的文件的签证。 二.签证工作内容 1.基础开挖到满足设计要求时,必须进行签证确认。 2.合同以外的土方工程。 3.施工图和设计变更以外的工程内容。 4.甲方确定的必须通过签证才予以确认的。 5.工程施工合同中约定必须签认的。 6.法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。 三.现场签证参加人员 甲方代表、甲方预算员、乙方代表、监理单位代表。 四.现场签证单填写要求 所有工程量必须经现场测量后填写,到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字,后补签签证单。现场签证单一式四份,甲方工程部、成本部、监理单位、乙方各留一份,现
场签证单必须在一个星期之内四方签字盖章完毕,否则签证单视同无效。签证原则上不允许签计时工,如有特殊临时用工情况,必须列明用工人数及用工时间。 五.现场签证程序 1.乙方提出签证申请甲方、监理单位同意进行签证甲方代表组织相关人员现场进行工程量测量、签字确认。 2.乙方填写现场签证单(现场签证单必须使用国家统一标准规范表格)各单位必须签字盖章并留存乙方对签证单做一份完整预算作为结算依据。 六.现场签证结算方式 1.单体施工单位分三个阶段分别办理签证结算。即基础部分、主体结构部分和安装及装修部分。每个阶段在正式验收前施工单位必须将结算资料提交到甲方成本部,否则停止拨付工程进度款。 2.外网、景观及零星工程合同外签证(仅为建安及天一园林公司),每月5日前必须将签证结算资料提交到甲方成本部,逾期停付工程款。 七.签证的效力 1.乙方应予提报签证的文件,但未经甲方签证的,均属无效。已实施未经签证所产生的经济责任由乙方承担。乙方对甲方的指令确有异议(拒签),在甲方坚持要求执行时,乙方应予以执行,因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。因拒不执行指令而造成的损失则由乙方承担。
施工现场容易忽略的这几个签证,监理要注意了! 1.土方在投标时是没有考虑地下水的,如果挖方中看到有渗水,可以签证地下水位高度,挖湿土价格比干土高,挖淤泥就更高了,如果遇到有地下障碍物,那更应该签证,清理地下障碍物费用也不便宜。还有,如果渗水较大,还可以编写施工方案申请排水降水措施和边坡支护措施。 2.现场狭窄或者边坡不够稳定等情况下无法在现场堆放足够的回填土时,应该签证外运土方量以及运距。因为投标中多数是考虑现场堆土,余土才发生外运的,如果挖出的土运走,回填又买土回填,这个费用不签明白是不会算钱的。 3.土方运距自然是要看看是否有利,如果没超出清单范围就算了,超出了范围就要签运距,大家都知道现在油价那么贵。 4.基础施工中响应甲方要求抢进度或者考虑边坡不稳定需要尽早回填等原因使用了砖模,如果招标时无要求,也是可以签证的,砖模价格比支模价格高。 5.基础施工期间如果因雨停工或者因甲方原因延误工期,其排水降水费用是可以按照台班签证的,当然,如果长期停工,一定要记期停工,一定要记住不要拖到开工才签证,至少一个月要办一次,这也是长期签证的原则。不然时间久远,甲方监理无法考核,后期补签会很麻烦。土建监理员 6.建设单位应该负责现场的三通一平,如果乙方也参与了该工作,可以和甲方协商。 【桩基础部分】 1.桩基础除了做好隐蔽工程记录之外,还要注意地下障碍物的签证,如果遇到岩石,更应该及时签证入岩深度。 2.隐蔽记录也要尽可能详尽,也就是说至少有:孔深、桩长、钢筋笼长、空段长、桩径、入岩深度。 【砌筑部分】 砌体最常发生的就是做了拆拆了做,拆墙没问题,但签证一定要说明砖的破损程度(不然审计的直接给你把材料减掉),如果破损不严重,则可签砖的损耗率和二次使用铲除灰疤、出渣等。 【模板部分】 1.现在做工程很多都是清单计价了,一些清单措施部分列得不明不白的,造成后续结算麻烦,模板就一项解决。所以模板增加的签证尤为重要,如果不写明,很可能直接给你砍了,虽然可以争,但是事情做在前面总是好的。 2.赶工增加的模板,这个是正大光明地要赶工费,但事实上大家都没要。按法定工期或者按照投标工期是多少,现在甲方要求提速到多少,导致模板增加多少套,这个里面的计算相当复杂,建议参考有关刊物多理解。这同时也给我们提了醒: 1)投标时如果甲方没约定进度,或者约定的不够详细,可以尽量把工作后延,以争取对自己有利的索赔。 2)施工中但凡有工期要求,都自己先核算一次,够不够签证的,养成习惯就好了。 3)施工中甲方无权增加条款说几月几日封不了顶,延迟一天罚多少之类的话,有要求在合同里提,增加要求是要付费的。 【屋面】 屋面也是经常被甲方改来改去的地方,如果掌握诀窍可以在投标时低价切入,待这些喜欢改来改去的领导们发明了新的屋面做法,重新核算单价就好看了。注意核算单价的时候不要忘记了保温层的排气管及管件,面层保护层的油浸木丝板和油膏嵌缝。 【降水排水】
施工合同示范文本对签证与索赔的规定 一、对签证与索赔的时效的规定 时效是签证与索赔成功的关键因素之一。在规定时限内没有主张权利,就等于放弃权利;提交签证与索赔报告后,发包人或工程师在规定时间内不予答复则视 为确认。施工合同示范文本对签证与索赔的时效规定如下: 1、工程师的口头指令应在发出后的48小时内予以书面确认,若未确认,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求,工程师收到书面确认要求后48小时内应确认,不答复视为确认。 2、紧急情况下,项目经理采取措施后48小时内工程师送交报告。 3 、暂停施工,工程师以书面形式通知,承包人48小时内提出书面处理意见,工 程师48小时内予以答复,如未答复承包人可自行复工。 4 、工期延误事件发生后14天内,承包人就延误工期情况以书面形式向工程师提 出报告,工程师在14天内予以确认,逾期不提出修改意见也不予以确认的,视 为同意顺延工期。 5、隐蔽工程和中间验收,48小前以书面形式通知工程师,工程师若不能按时 参加验收应提前24小时通知承包人,延期不能超过48小时,超过后承包人可自行验收。验收24小时后工程师不签字的,视为认可,承包人可进行隐蔽后继 续施工。 6、工程价款发生调整因素的1天内,承包人将调整原因,金额以书面形式通 知工程师,工程师在14天内予以确认,既不确认也不提出修改意见的,视为同 意调整。7?、工程量的确认,每月25日前向工程师提交已完工程量的报告,工程师接到报告后7天内核定,计量前24小时通知承包人参加。收到报告7天 内未进行计量,从第8天起视为工程量被确认,作为工程价款计算依据。不按约定通知承包人,致使承包人不能参加计量的结果无效。8?、工程款支付。下月5日前发包人按已完工程量支付85%的工程价款,工程进度款达到总价款的2 0%时分批扣回预付款,工程价款累计付至总价款的85%时停上拨付。验收合 格,工程结算完成一个月内再付10%。 9 、材料设备清点与检验,承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点检 验。1?0、工程变更,设计变更应提前14天以书面形式通知承包人,确定变更价款,承包人在工程确定变更后14天内提出变更工程价款报告,在确定变更后14 天内不提出,视为该项变更不涉及合同价款的调整。工程师收到报告14天内予 以确认,超过时间无正当理由不予确认,视为变价得到确认。11?、竣工验 收,发包人收到竣工验收报告28天内组织验收,并在14天内予以认可或提出 修改意见,28天内不验收,14天内不提出修改意见,视为竣工报告已被认可,从第29天起发包人承担工程保管及一切意外责任。 12 、竣工结算在竣工验收报告认可后28天内承包人向发包人递交,发包人收到
工程联系单(签证单)审批程序与要求 一、工程联系单(签证单)审批一般规定 1.工程联系单的签证原则:真实、合理、完整、及时、规范; 2.联系单分为技术联系单、工程变更联系单、价格签证联系单、工程索赔处理联系单等,统一按照公司联系单审批相关要求实施; 3.工程部不仅要及时处理施工单位或其他相关单位提出的变更联系单,同时要主动发现并提出有利于公司利益的、应予签证的工程量减少的、材料档次降低联系单; 4.对于隐蔽工程,若变更持续时间较长、存在可变因素,拟在变更项 目结束后出具变更联系单的情况时,工程部应及时督促监理单位随时做好跟踪记录,以便今后签署联系单是能做到真实合理,实事求是。 5.工期顺延签证手续应及时办理,每个项目在工程竣工前应根据之前的各工期签证手续做好工期总体签证,以确定该工程工期是否延误,是否应工期奖励或处罚。 一、施工单位提出的变更联系单: 1.施工单位将变更联系单内容事先同监理单位沟通; 2.监理单位如认同施工单位提出的变更事宜,同工程部沟通; 3.工程部将变更事宜根据情况同设计院沟通,取得设计院的认可; 4.工程部将设计变更联系单作为联系单附件,交监理单位填写联系单 审批表,监理单位应将联系单审批表同联系单附件加盖骑缝章,报工程部; 5.工程部签署意见后,造价管理部现场代表审核签字; 6.工程部审核签字确认后,提交副总经理审批签字;而后提交造价管 理部、总裁(总经理)签字确认;
7.工程部将确认后的联系单交施工单位签收,并分送造价管理部、监理单位。 二、施工单位提出的价格签证单 1.施工单位报监理单位确认签证内容; 2.监理单位报工程部确认,工程部需提出初步意见; 3.工程部将签证单报造价管理部审核(或造价管理部现场代表); 4.造价管理部同工程部价格事宜做内部沟通; 5 .对施工单位提出的价格如有异议造价管理部同施工单位就签证价格进行协商谈判(工程部可参与); 6.将协商一致后的签证单报相关部门、总裁(总经理)确认; 三、联系单格式 1.联系单格式详见(附件); 2.联系单需连续编号,联系单根据单个合同为依据并结合专业进行编号; 3.工程名称栏按合同填写; 4 .联系单编号按专业填写,如:土建一01、安装一01、消防一01、智能化一01、、通风一01、绿化一01、附属一01等; 5.联系单正文为联系单具体内容,如联系单内容较多可采用另加附件,并注明附件页数; 6.监理单位在联系单上签署意见后,加盖监理专用章,如有附件,另盖骑缝章,如无监理单位且联系单有附件时,由施工单位签收时盖骑缝章; 7.监理及甲方各部门栏签署意见必须明确,不可含糊其辞; 四.联系单一式四份,由工程部分别送造价管理部、施工单位、和 监理公司
工程签证单 工程名称:烧结机料场工程预配料室等设备安装编号:
矩形沟工程量计算公式 一、土方外运: 1、DK7+400—DK7+775:S=(1.6+1×0.33)×1=1.93㎡ 2、DK7+775—DK7+825:S=(1.7+1.25×0.33)×1.25=2.641㎡ 3、DK6+925—DK7+750:S=(1.6+0.86×0.33)×0.86=1.62㎡ 4、DK7+750—DK7+781.2:S=(1.7+1.25×0.33)×1.25=2.641㎡V=375×1.93+50×2.641+825×1.62+31.2×2.641=2274.7m3 二、浆砌块石底板和墙身: 1、DK7+400—DK7+775:S=(1.1+1.1+0.4)×0.3=0.78㎡ 2、DK7+775—DK7+825:S=(1.35+1.35+0.5)×0.3= 0.96㎡
3、DK6+925—DK7+750:S=(0.96+0.96+0.4)×0.3=0.696㎡ 4、DK7+750—DK7+781.2:S=(1.35+1.35+0.5)×0.3=0.96㎡ V=375×0.78+50×0.96+825×0.696+31.2×0.96=944.652m3 三、C15混凝土垫座: V=0.1024×(375+50+825+31.2)=131.2m3 四、盖板: 每块盖板工程量:钢筋b=0.4m,重1.332kg b=0.5m,重1.595kg C15混凝土0.0314m3,详见下一页 b=0.4m,总长1200m,共计2400块盖板,钢筋重2400×1.332=3196.8kg b=0.5m,总长81.2m,共计163块盖板,钢筋重163×1.595=259.985kg 总计钢筋重量3456.79kg C15混凝土,(2400+163)×0.0314=80.478m3 五、回填土: 1、DK7+400—DK7+775:S=(0.6+1×0.33)×1=0.93㎡ 2、DK7+775—DK7+825:S=(0.6+1.25×0.33)×1.25=1.266㎡ 3、DK6+925—DK7+750:S=(0.6+0.86×0.33)×0.86=0.76㎡ 4、DK7+750—DK7+781.2:S=(0.6+1.25×0.33) ×1.25=1.266㎡ V=375×0.93+50×1.266+825×0.76+31.2×1.266=1078.55m3 六、泄水管 d=0.05m,l=0.35m,每米每边一个,矩形沟总长1281.2m,共计1281×2× 0.35=896.7m 七、沉降缝 每20m设一道沉降缝,1281.2÷2=640.6,共640 M7.5砂浆塞缝 V=620×0.007=4.48m3 沥青木板
目录 一、客户授权书二十四、橱柜安装质量检测表 二、客户特殊要求记录二十五、成品家具安装质量检测表 三、施工前现场原状交接单二十六、木门安装质量检测表 四、施工图现场设计交底单二十七、购买主材检查记录 五、施工图现场设计交底单二十八、工程监理检查日志 六、现场规范检查记录二十九、工程监理检查日志 七、工地施工计划表三十、工程监理检查日志 八、工地材料进场计划表(半包)三十一、工程监理检查日志 九、工地材料进场计划表(全包)三十二、工程监理检查日志 十、公司购买主要材料品牌确认单(水 三十三、工程监理检查日志 电) 十一、电路隐蔽工程验收记录单三十四、工程监理检查日志 十二、水路隐蔽工程验收记录单三十五、工程监理检查日志 十三、水压试压情况记录三十六、工程监理检查日志 十四、防水蓄水情况记录三十七、工程监理检查日志 十五、公司购买主要材料品牌确认单(泥 三十八、工程监理检查日志 木) 十六、木工基层结构隐蔽工程记录单项三十九、工程监理检查日志 十七、木工饰面工程验收记录单项四十、工程监理检查日志 十八、泥工工程验收记录单项四十一、工程监理检查日志 十九、公司购买主要材料品牌确认单(涂 四十二、内部验收自检表 装) 二十、涂装工艺基层验收记录单项四十三、工地竣工验收表 二十一、安装项目检查记录(半包)四十四、客户满意度、安全访问表二十二、安装项目检查记录(全包)四十五、客户满意度、安全访问表
二十三、涂装工艺饰面验收记录单项四十六、工地服务人员签到表 客户授权书 尊敬的客户: 感谢您选择了我们装饰公司。请您授权设计师、工程部项目经理、监理员为您的家装服务。为了确保施工质量和工期,本公司采取了先进流程控制管理方法,很多施工控制点必须有您的参加和签字确认,衷心希望得到您的支持和协助。以下是施工控制点明细,请您在需要亲自参加的控制点后打√确认。 并在相关的记录上签字确认。 2、当您因其它原因无法按时参加相关验收时,请您指定代理人验收。如未指定代理人 或未亲自验收,在您接到通知12小时后,视同业主默认验收,相关责任人有权组织相关验收,并在相关的记录上签字确认。 3、以上所有需要您签字的内容,只作为监督施工流程执行情况的依据,您将不承担任 何与施工质量有关的责任。 4、打勾项目客户必须参加 (本人同意上述授权)客户签字:年月日
工程施工签证与索赔 作者:斯淑芳律师时间:2011-05-29 查看(927) 评论(0) 由于越来越多的工程建设项目通过招标来确定承包商,低价中标是国际上通行的建设工程评标方法,也已经在国内推广开来。面对日益激烈的市场竞争,许多承包商为了承揽到工程,只得采取极力压价的办法。低价中标带来的后果往往使承包商面临亏损的处境, 签证和索赔是降低成本和提高效益的最有效手段,特别是承包商欲维护自身权益和实行盈利目的,必须勤签证。国际上签证款一般占合同造价的7%,而我国签证比率较低,中国承包商必须与国际接轨,做到“低中标、勤签证、高索赔”。 (一)工程签证 1、什么是工程签证 是指工程承发包双方的法定代表人及其授权代表等在施工工程及结算过程中对确认工程量、增加合同价款、支付各种费用、顺延竣工日期、承担违约责任、赔偿损失等内容达成的一致意见的补充协议。 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》第19条规定:当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其它证据确认实际发生的工程量。这是工程签证或索赔的法律依据。 工程签证的法律特征: 1.工程签证涉及的利益已经确定,可直接作为工程结算的凭据。在工程结算时,凡已获得双方确认的签证,均可直接在工程形象进度结算或工程最终造价结算中作为计算工程价款的依据。若进行工程审价,审价部门对签证单不另作审查。 2.工程签证是合同双方协商一致的结果,是双方法律行为。建设工程合同标的大、周期长等特点决定了履行中的可变更性常态,可变更性又决定了合同双方必须对变更后的权利义务重新予以确定并达成一致意见,几乎所有的工程承包合同都对变更及如何达成一致意见作出规定。工程签证毫无疑问是合同双方意思表示一致的结果,也是工程合同履行过程中出现新的补充协议,是整个建设工程施工合同的组成部分。 3.工程签证是施工过程中的例行工作,一般不依赖于证据。工程施工过程中不发生任何变化是不现实的,如设计变更、进度加快、标准提高、施工条件、材料价格等变化,从而影响工期和造价。因该变化而对原合同进行相应调整,也是常理之中的例行工作。工程签证是合同双方对该调整用书面方式的互相确认,在没有异议的情况下,不需要其它证据,只依据已发生的变化,工程签证就能获得对方的确认。 2、工程签证的分类 (1)从结算结果上分:一种是已经发生或履行完毕事项的签证:如:土方外运量的签证,可以直接作为结算依据。第二种是准备发生或未履行完毕事项的签证,如:设计变更联系单(4层楼改为5层楼),必须与履行资料结合才能作为结算依据。(2)从目的上分:工期签证:避免工期罚款的签证;费用签证:追加工程价款的签证;工期+费用签证:两者兼而有之。(3)从表现形式上分:签证单(发包人比较反感)、工作联系单、工程联系单、工程联系单备忘录。 (4)从价款是否明确角度又可分为:工程量签证,比如桩基工程量签证;价款(费用)签证,比如人工费签证。 3、工程签证的构成要件 (1)签证主体:合同双方 (2)签证授权:有签证权的人签字方为有效。如甲方代表、监理工程师、项目经理等。
现场工程量签证单 *****私房菜馆策划方案私房菜馆介绍:
温馨的家庭感、私密性,餐位少,厨师少,注重与客人交流,菜品地道、新颖,能给客人留下深刻印象,环境好,逼格高。 市场定位: 主要运用情感营销策略和高空餐厅策略,理性成分主要集中在产品以及产品的价格以及环境,感性成分把满足消费者情感差异需求以及全成都最高的私房菜馆作为自己的营销目标。 私房菜馆的管理定位: 1.严格的质量管理 2.严格的成本控制管理 3.以人为本的顾客情感管理 4.食品安全管理 私房菜馆的市场分析: 1、机会:整个餐饮市场私房菜馆发展逢时,地利(朗御47楼)。 2、威胁:主要来自同一栋楼其他类型的餐馆的竞争。 3、优势:菜肴的不模式化,菜肴的变化,服务的亲情化,以及就餐环境的氛围和高空优势。 4、劣势: 新开店的口味是否能被大众接受,发展后期存在的隐患过多。 “私房”产品定位: 不模式化、菜品层出不穷、不拘一格、融入情感、摆盘新颖 私房菜馆实施方案: 新式私房中餐馆:一种细分市场下的营销策略,具体来说是结合新派主义与私房美味的一种营销策略,主要从味道和材料、样式进行细分,选择传统与新式这种细分,从新式中再细分成以菜系结合、健康理念、菜品可口这三大方向的最终市场,其具体的措施:追求“味变形也变”的方法,推出私房菜馆。 受众群体可行性: 1.站在受众群体的角度,我们发现传统的私房菜馆的确存在受众群体不是特别多,而且促销方法仅停留在“口碑营销”或者”高逼格环境“上。 2.以“私房美味”作为基调,以”高逼格环境“作为适度符合当今市场趋势以及消费者购买心理的促销方法不仅没影响到私房菜馆的主要特点,而且在考虑机会成本的角度此做法对于提高销量,品牌知名度具有更显著特点。
工程项目签证要注意的9大技巧 签证 现场签证,不包含在施工合同和图纸中,也不像设计变更文件有一定的程序和正式手续。在工程项目施工过程中,难免会遇到需要签证的工程量。那么,施工企业该如何做,才能处理好工程签证,顺利拿到钱呢?一定要注意这九大技巧! 一现场签证的主要内容 1、现场经济签证包括: (1)零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工,如定额费用以外的搬运、拆除用工等。 (2)零星工程。 (3)临时设施增补项目。 (4)隐蔽工程签证。 (5)窝工,非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电,业主材料不足或不及时,设计图纸修改等。 (6)议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料,需要在施工前确定材料价格。 (7)其它需要签证的费用。
2、工期签证包括:停水、停电签证;非施工单位原因停工造成的工期拖延。 二现场签证的重要作用 工程结算主要依据有:施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件,而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用,?不好消息传来!如果不是央视报导,你敢相信这是事实吗?直接关系到业主和施工单位的切身利益,是工程结算的重要依据。 特别是对一些投标报价包死的工程,结算时更是对设计变更和现场签证进行调整。现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。通过对现场签证的分析、审核,可作为索赔事件的处理提供依据,并依据正确的计算索赔费用。 三工程签证目前存在的问题 现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范,另一方面是参加建设的各方(包括业主、监理、施工单位)不够重视。总的来说有以下几个方面的问题: 1、应当签证的未签证,如零星工程,零星用工等,发生的时候应当及时办理。很多业主在施工中随意性较大,施工中长改变一些部位,既无设计变更,也不办现场签证,待结算时发生补签困难,引起纠纷。
嘉德假日大酒店工程 工程签证单编号:2014-__ 第1业共1业工程名称达坂城嘉德假日大酒店工程部位基础 建设单位新疆立恒房地产开发有限公司设计单位新疆四方建筑设计研究院 监理单位新疆成汇工程管理有限公司施工单位新疆金圣天城市建设工程有限 公司 签证原因1、基坑开挖时因地下水位上升,导致基础底圆砾被水侵泡,密度下降达不到设计要求承载力。地基土质承载力达不到设计要求,整个地下室地基需进行天然及配戈壁料换填。 签证内容1、换填方法采用天然砂石料粒径不大于40mm。 2、天然级配砂石料运距约10km。 3、换填深度约60mm。 4、计算体积:{(96.711+1.8)*(96.711+1.8)}*.6=5822.65m3 5、单价114.86元/m3(项目特征:反铲挖掘机装车天然级配砂石运距10km、震动压路机碾压30cm/次、自行式铲运机平整场地)新疆建筑工程消耗量定额2010估价表。 6、总价:5822.65*113.2=659123.98(元) 会 签 栏 建设单位(章) 监理单位(章) 施工单位(章)
年 月 日 年 月 日 年 月 日 嘉德假日大酒店工程 工 程 签 证 单 编号:2014-__ 第1业 共1业 工程名称 达坂城嘉德假日大酒店工程 部 位 降水 建设单位 新疆立恒房地产开发有限公司 设计单位 新疆四方建筑设计研究院 监理单位 新疆成汇工程管理有限公司 施工单位 新疆金圣天城市建设工程有限 公司 签 证 原 因 1.本工程的地质情况:本工程在进行基坑开挖过程中出现地下水,需进行降排水后再进行基坑 开发,项目部决定采用明沟加集水井降水。 签 证 内 容 2.集水坑降水采用电动单级离心清水泵,抽气速度720m 3/h,电动机功率7.5KW,转速2900r/min,抽吸真空高度25m 。 3.总共有3个部位采用集水坑降水,分别为:3只集水井,共5套设备,每天24小时保持连续不断抽水。 4.明排水沟用工:平均每个部位处理明排水沟用工为6工日(共三处)该用工计价:180元/工日。 5、降水面积为整个地下室基础为10508㎡,降水深度约2米 6、降水时间从6月15日至7月17日,共计32工作日。 7、单价14514.97元/工作日(项目特征:降水深度1m 以内、面积10508.51㎡)新疆建筑工程消耗量定额2010估价表。 8、总价:14514.97元*32工日=464479.04(元)
工期延误违约金标准是什么【合同事务法律知识】 下面是小编精心为您整理的“工期延误违约金标准是什么”,希望对你有所帮助!更多详细内容请继续关注我们哦。 工期延误违约金标准是ld=0.15c/t。ld为每个工作日的违约赔偿金,c为原始合同规定的总金额,t为原始合同规定的项目完工时间。这种方法的缺陷在于它是根据项目总成本,而不是业主实际遭受的预期损失额来计算违约赔偿金的,只要自己积极的遵循就可以。 工期延误违约金标准是什么 违约赔偿一般的计算公式为:ld=0.15c/t。ld为每个工作日的违约赔偿金,c为原始合同规定的总金额,t为原始合同规定的项目完工时间。这种方法的缺陷在于它是根据项目总成本,而不是业主实际遭受的预期损失额来计算违约赔偿金的。 《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。 (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件; (2) 发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行; (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行; (4) 工程设计变更和工程量增加; (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8
小时; (6) 不可抗力; (7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。 因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务? 根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。 发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”,承包人有何良策? (1) 如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对该部分工程价款不能协商一致,承包人可以要求按照定额审价; (2) 如果是合同范围之外的工程,承包人需要保留发包人同意施工的凭证,然后结合其他签证据实结算; (3) 如果因发包人的原因,造成在工程的关键线路上工期延误,承包人应及时收集并保管证据,包括使用照片、摄像等手段固定证据; (4)前述几种情况实际上都已进行索赔程序,承包人有一项工作必不可少,即在建设单位或建立单位签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”后面声明,承包人不同意或有异议,并将日期和时间签在建设单位或监理单位之后; (5)承包人可以申请审价单位进行审价,也可以在竣工结算时提出追加,如果仍然不能达成一致意见,可以通过司法鉴定解决。
1、联系单是工程参与方之间沟通的书面形式,工程上所有情况,如惩处、通报、通知、纪要等都可通过工作联系单来书面体现。签证可以通过工程联系单将有关事项沟通清楚,再通过签证单经业主签字确认做为进行索赔的依据。 2、工程联系单,主要作用就是联系一些工程方面的相关事宜,很多不牵扯到经济,多体现在技术层面上。签证就完全不一样了,牵扯直接的经济利益。对于增加的工程量和设计变更产生的工程量就必须办签证。 3、工程联系单是甲乙双方就一些日常及技术问题所用的书面联系方式。工程签证时工程除图纸以外增加的工程量所用的书面联系方式,在工程结束后可以作为结算依据。 适用范围: 1、工程签证单可视为补充协议,如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协议书同等的优先解释权; 2、工程联系单可视为对某事、某措施可行与否、变更替换或代替等的请求函件。甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程,是索赔等的强有力的证明材料。 工程联系单和签证单的区别如下: 1、工程联系单是用于甲、乙双方日常工作联系。甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程,是工程索赔等强有力的证明材料。工作联系单可以是甲方、监理、施工方等任何一方出具,关于工程中某项事宜的工作联系用。 2、工程签证单是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。应具有与协议书同等的优先解释权;工程签证若与工程变更有关,必须与之相对应,不能随意修改变更意图,工程签证单是作为甲、乙双方结算的重要依据。 3、工程联系单的适用范围是甲、乙双方日常工作,工程签证单的适用范围为承发包双方在施工合同履行过程中的补充协议。 扩展资料 1、工程联系单的要求: 第五条施工单位应综合考虑施工进度计划、现场情况,加强施工前的图纸审查等技术管理工作,及时在工程联系单中说明需要事先协商或联系的事项。
NO. 工程现场签证单( 监理) 年月日 工程名称建设单位 施工单位监理单位 工作内容: 核定意见: 现场负责人:监理工程师代表:现场代表: 建 施监 设 工理 单单 单 位位 位 年月日年月日年月日注:1、本签证单需三方签字、加盖各单位印章后方为有效。 2、签证内容如无法用文字表述清楚的需附图。
工程现场签证单( 分包) ( 项目部月) 工程名称:制单日期:年月日 分包(作业)单位名称或姓名 工作内容: 经营部经理审核意见: 项目经理审核意见: 签字(盖部门印章): 签字(盖项目部印章): 年月日年月日 生产经理审核意见: 分包人签字(盖公章): 签字: 年月日年月日 验收人:制单人: 注:1.分包单位作业任务(段)完成经施工质量人员验收通过后,项目经理即可签发;2.签证内容如无法用文字表述清楚的需附图; 3.本签证单一式三份,项目 部、经营部、分包方各执一份。
现场签证单(范本) 施工单位:XXXXXXXXX 公司编号:202x- 日期- 当天编号 工程名称XXXXXXXXX 工程工程类别XXXXX 合同编号XXXXX 签证内容:(由施工单位填写) 一、签证理由: 由于酒店内雨水管道连接市政雨水管网,需通过道路边绿化带内园路,造成已建好园路部分破坏,并移植10cm 树木2 株,破坏草皮 4 平方,移植灌木 4 平方。 二、工程量: 1.破坏园路基层混凝土: 5.5m*2m*0.1m=1.01 立方。中国黑(1cm 厚): 5.5m*0.2m*2=2.02 立方。 2.移植树木:2 株(10cm )。 3.移植灌木:4 平方。 3.破坏草皮:4 平方。 附件:①现场签证原始记录(附图,照片) ②现场工程量确认单 三、工程起止时间: 项目经理: 施工单位(签章):年月日监理单位审核意见: 监理工程师: 签章: 年月日建设单位审核意见: 专业工程师:建设单位负责人: 签章:年月日注:本签证单一式六份,建设单位、监理单位、施工单位各二份。
工程量签证单 工程名称 锦州市城市水生态环境综合治理 三期工程 工程部位2#橡胶坝 工程量签证编号 018 签证事由:橡胶坝袋保护 签证内容: 根据坝字2015年01号设计通知单,在2#橡胶坝上增加跨越涵,为保证2#橡胶坝袋不受破坏,经业主、监理、施工单位三方协商、对2#橡胶坝袋进行铺设保护,保护坝袋主要工程量如下: 草垫子保护(榻榻米)240 m2 枕木 20 m 50kw发电机 2 台班 模板保护覆盖 103 m2 承包商:锦州北山建筑工程有 限责任公司项目部现场施工: 年月日监理单位:辽宁水利土木工程 咨询有限公司项目 监理部 现场监理: 年月日 建设单位:锦州市凌河建设开 发投资有限公司 业主代表: 年月日 本签证单一式四份,业主、监理各1份,承包商2份。
工程量签证单 工程名称 锦州市小凌河水生态环境综合治理 工程三期景观二标段 工程部位原冬泳区房建部位 工程量浆砌石墙拆除18.8m3 钢筋砼拆除27.1m3 签证编号02 签证事由:根据冬泳区挡墙施工图纸,原有冬泳区房建基础砼及挡墙需拆除。签证内容: 1、浆砌石墙拆除: 15m(长)* 0.5m(宽)* 2.5m(高)=18.75m3。 2、钢筋混凝土拆除 27.1 m3 (1)砼屋面: 10m(长)*5m(宽)* 0.2m(厚)=10m3。 (2)屋外平台板: 12.4m(长)*5.1m(宽)* 0.14m(厚)=8.86m3。 (3)台阶: 5m(长)* 1.2m(宽)* 0.28m(厚)*2=3.36m3。 (4)梁1:12.4m(长)* 0.26m(宽)* 0.3m(高)*2=1.94m3。 (5)梁2:5.1m(长)* 0.3m(宽)* 0.26m(高)*4=1.6m3。 (6)柱:3.14*0.22(半径)*2.5m(高)*4(个)=1.3m3。 承包商:锦州北山建筑工程有 限责任公司项目部现场施工: 年月日监理单位:辽宁水利土木工程 咨询有限公司项目 监理部 现场监理: 年月日 建设单位:锦州市凌河建设开 发投资有限公司 业主代表: 年月日 本签证单一式四份,业主、监理各1份,承包商2份。