关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书

关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程

全面停工的索赔意向通知书

至：营口嘉裕置业有限公司

***********监理单位：

我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。xxxx年xx 月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”（见相关文件及报告），造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。

我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。

期间发生了如下费用及损失：

1、施工人员窝工补偿，进退场费用；

2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特

殊工种工资等费用；

3、材料租赁费用及材料损失补偿费用；

4、实际完成工程量等费用及工期索赔；

5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。

以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

此致！

*****建筑工程公司

年月日

关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程

全面停工的补偿报告

至：营口嘉裕置业有限公司

***********监理单位：

我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。xxxx年xx 月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”（见相关文件及报告），造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。根据施工合同xxx部分中由发包方引起工程的暂停施工造成工程延期的，承包方有权向发包方延长工期和增加费用，并支付合理的利润。（附合同）

我发就以下事项向贵方提出索赔意向报告（具体损失及材料、机械、人员数量附后）

*****建筑工程公司

年月日

关于XXX项目造成工程全面停工的人员、

机械及材料损失记录

*****建筑工程公司

年月日

关于XXX项目建设施工管理人员

*****建筑工程公司

年月日

关于XXX项目变更造成工程全面停工的索赔事件1、2#、3#楼塔吊租赁合同的违约金及拆除安装费用；(要求补偿2台塔吊3个月算租赁合同的违约金及拆除安装费用计元，)

2、钢管租赁及保管费用；（要求补偿余下105吨钢管3个月算租赁及保管费用计元）

3、要求补偿场地及道路硬化费用；

（实际测量计算后：场地平整:60m*180m=10800平方米;

道路硬化：6*54+25*18+38*28+5*40+6*26=1814平方米）

4、要求补偿办公室临建房的搭设，大门入口的搭建；（待实际测量计算后在索赔报告中附上）

5、要求补偿管理人员组建损失费及特殊机械工的工资；

（a、管理人员29+6人，3个月算；

b、塔吊台司6人每人5500元，3个月算，计33000元；

c、信号工6人每人4500元，3个月算，计27000元）

6、冬季看场费用；（5人*3500元，计17500元）

7、要求补偿综合楼、大门楼、样板楼的综合损失费；（待实际测量计算后在索赔报告中附上）

8、要求补偿班组原定的人工费合同违约赔偿的损失费；（木工80人、

钢筋工60人、砼工25人、水电工25人、架子工11人、另用工10人。每人索赔45天工资）

9、要求补偿2#、3#楼木方、模板的周转损失；（周转按5次算、套辽宁相关定额）

10、要求补偿2#、3#楼正负0以下，人工增加难度损失；（每栋建筑

每平方米增80元）

11、要求补偿临时围墙的损失；

（实际测量计算后：钢制：4m*2m*30；钢管及板：180m*2m）

12、要求补偿办公用品、食堂炊具的损失；（3万元）

13要求补偿考察费、差旅费；（5万元）

14、要求补偿爬架、钢管、卡扣、商砼、模板、木方、钢筋等合同租售费的赔偿；

(钢管：3m*53根*29层、4m*76根*38层+800根、6m*90根*41层、2m*33根*28层*2、2.5m*40根*44层、1m500根；

螺杆：0.75m*6000、1m*4000; 步步紧：3000；

卡扣：20000个。爬架按租售费的70%培，其它按总量的5%赔)

15、要求补偿主体检测费、合同违约金；（各按50%赔偿）

16、要求补偿钢筋工具、木工工具、砼工具的闲置费。（调直机2台，

计3万/台，打段机2台，计3500/台；弯曲机2台，计3500/台；

电锯2台，计2000/台；砼振动器6台，计2000/台；其他各种工具闲置按30%赔偿）

17、2010年2#、3#楼地下室模板、木方、钢管、卡扣等材料的码放、

覆盖用工；

18、临时办公房、水电设施搭设及埋设等；

（临时办公室：6m*3m 5个、7m*3m 1个；

配电房：5m*4.5m, 临时电缆拉设配电箱6个；

水电材料库搭设用工11个；

临时水管埋设50m。）

19、2#、3#楼塔吊基础；（待实际测量计算后在索赔报告中附上）

20、要求补偿保函的财务成本；

21、要求补偿进度款迟延支付的财务成本；

22、要求补偿综合楼、大门人工费的补偿；

23、要求补偿投标交易费及保险费的补偿。

附相关资料份

工程停工通知单监理表格B01-07

监B-01 工程停工通知单 厦门兴海湾监理咨询有限公司工程名称：编号： 致：（承包单位） 由于 的原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做了各项工作： 总监理工程师日期 意见： 承包单位：（章） 项目经理签收日期 本表一式三份，建设、施工、监理单位各留一份。

监B-02 监理工作联系单 厦门兴海湾监理咨询有限公司工程名称：编号：致： 事由 总/专业监理工程师日期 主（送）报单位签收：

监理工程师通知单 厦门兴海湾监理咨询有限公司工程名称：湖滨南路积水综合整治工程编号：016 致：鑫泰建设集团有限公司 事由：关于现场材料堆放杂乱、井盖未有效覆盖的问题 内容：你部承接的湖滨南路积水综合整治工程，施工中建筑材料堆放杂乱，西段南侧土头垃圾未及时清理外运，影响施工现场文明施工，人行道上相关单位井盖被破坏后未及时有效覆盖给行人留下安全隐患。 以上问题要求你部立即组织相关人员于12月17日前整改到位。 总/专业监理工程师日期 整改单位签收意见： 承包单位：（章） 项目经理日期 本表一式三份，建设、施工、监理单位各留一份。

会议记录 厦门兴海湾监理咨询有限公司 工程名称：集美新城核心区诚毅大街（海翔大道--集美北大道段）道路工程编号：会议地点会议日期 会议主要议题：（主要内容附后） 签到者工作单位岗位职务联系电话 本表一式多份，参加会议单位各留一份，表后附会议记录内容。

监B-05 专题报告 厦门兴海湾监理咨询有限公司工程名称：编号：事宜 致： 就以上事宜向贵方提出专题报告； 附件： 总监理工程师日期 签收意见： 单位：（章） 负责人签收时间

索赔意向通知书

索赔意向通知 （供方赔通2011-001 号） 合同名称：合同编号：供方：说明：本表一式 6 份，由供方填写，监理机构审核后，随同批复意见供货方、监理机构、建 设单位各 2 份。 索赔申请报告 （供方赔报2011-001 号） 合同名称：合同编号：供货单位：说明：本表一式 6 份，由供货方填写，监理机构审核后，随同审核意见供货方、监理机构、建设单位各 2 份。篇二：工程索赔意向书工 程 索 赔 意 向 通 知 工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书致：北京大学口腔医院门诊部北京华厦工程项目管理有限责任公司由于北京大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。 我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失： 1 、施工人员窝工补偿费、进出场费。 2 、设备窝工补偿费、进出场费。 3 、其他相关的企业管理费、现场经费。抄报：北京国信建业工程管理有限公司北京中建华 通建设发展有限公司 2011-10-5 篇三：索赔意向通知 索赔意向通知 （承包[ ] 赔通号） 合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同批复意见，承包人、监理机构、发包 人各 1 份。 索赔申请通知 （承包[ ] 赔报号） 合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包

人各 1 份。 水利工程建设项目 水毁工程价款支付申请书（ （承包 [ ] 水毁 合同名称： 说明：本申请书及附表一式 书的附件报送发 包人批准。 水利工程建设项目 索赔项目价款月支付汇总表 （承包 [ ] 赔总 号） 合同名称： 合同编号： 说明：本表一式 份，由承包人依据费用索赔签认单填写。监理机 构审签后，作为 cb-31 的附表， 一同流转，审批结算时使用。 水利工程建设项目 费用索赔签认单 （监理 [ ] 索赔签 号） 合同名称： 合同编号： 说明：本表一式 份，由监理机构填写。 各方签字后， 监理机构、 发包人各 1 份， 承包人 2 份， 办理结算时使用。 欢迎您的下载， 资料仅供参考！ 致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等 打造全网一站式需求 年 月） 号） 合同编号： 份，由承包人填写。监理机构审签后，作为月付款证

工地停工索赔报告

工地停工索赔报告 1 2#3#商住楼暂停索赔报告 致：某某房地产有限公司： 我公司承建的2#3#楼，于2015年3月26日完成3#楼四层梁板的混凝土浇筑，2015年4月28日完成2#楼四层梁板的混凝土浇筑工作。2015年4月19日，我项目部收到贵方下发工程暂停通知，贵方根据市场的需求，对2#、3#楼的图纸进行更改，要求2#、3#楼施工完四层楼面混凝土后，工程暂停。从全面停工到现在已经有三个多月。由于未确定工程何时复工，以及暂停后贵方无相关款项支付民工工资及材料款，项目部的管理人员及部分民工、材料、机械、设备仍然滞留在工地现场。根据合同的相关规定，我方要求补偿损失费共计人民币5421405 元。此项损失计算至2015年8月30日为止。如果贵公司在2015年8月30日前未对工程的未来走向做更明确的决定或仍然无资金解决相关问题，各种损失费用仍然按照此计算公式增加。 鉴于此，我方深信，贵方会对我方所承受的额外开支予以合理的经济补偿！ 具体补偿项目如下: 额外支出费用补偿表：表1 1 2 暂停后每月发生的费用：表2

2 3 工程复工后应商谈的项目： 表3 分项费用详细计算：一、目前需要补偿的项目有：1、工人窝工费 从2015年4月30日至2015年8月30日期间，生活区入住等待 3 4 工作面的工人人数为180人，窝工人数按30%计算。 工人窝工损失费：180人×30%×120天×180元/天=1166400元 2、项目部管理人员工资 由于业主方所下发的通知是工程暂停，且未拨付资金解决工人的工资、材料款等问题，项目部的管理人员留在现场稳定工人及各个材料商的情绪，尽力解决相关问题。暂停期间项目部管理人员的工资费用见附表1. 3、劳务人员二次进退场路费 工程复工后，劳务工人需要二次进场，因此这笔费用对我方来说是一项额外损失。所以应给予补偿。 190人×100元=19000元 4、停工初期项目现场清理费用 因工程是在其施工期间，各工序一律停止施工后，项目工地现场开始清理。主要包括封闭主要通道，保护部分已完工程，清理和集中施工材料和机具，清理施工区域内的所有建筑垃圾等。

停工通知书模板3篇

停工通知书模板3篇 你知道关于停工通知书怎么写吗?它又有哪些讲究?下面橙子给大家带来停工通知书范文，供大家参考! 停工通知书范文一 建房户： 经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。特此通知 送达人： 接受人 停工通知书范文二 尊敬的业户/施工单位： 20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项： 停工时间： 20XX年9月15日—20XX年9月17日， 注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人

员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。 停工提示： 1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。 2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。 3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。 4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。 5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。 6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。 7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。 xxxx 年月日 停工通知书范文三 公司各部门、各监理部： 由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工

工地停工索赔报告

2#3#商住楼暂停索赔报告 致：某某房地产有限公司： 我公司承建的2#3#楼，于2015年3月26日完成3#楼四层梁板的混凝土浇筑，2015年4月28日完成2#楼四层梁板的混凝土浇筑工作。2015年4月19日，我项目部收到贵方下发工程暂停通知，贵方根据市场的需求，对2#、3#楼的图纸进行更改，要求2#、3#楼施工完四层楼面混凝土后，工程暂停。从全面停工到现在已经有三个多月。由于未确定工程何时复工，以及暂停后贵方无相关款项支付民工工资及材料款，项目部的管理人员及部分民工、材料、机械、设备仍然滞留在工地现场。根据合同的相关规定，我方要求补偿损失费共计人民币5421405 元。此项损失计算至2015年8月30日为止。如果贵公司在2015年8月30日前未对工程的未来走向做更明确的决定或仍然无资金解决相关问题，各种损失费用仍然按照此计算公式增加。 鉴于此，我方深信，贵方会对我方所承受的额外开支予以合理的经济补偿！ 具体补偿项目如下: 额外支出费用补偿表：表1

暂停后每月发生的费用：表2

表3 工程复工后应商谈的项目： 分项费用详细计算： 一、目前需要补偿的项目有： 1、工人窝工费 从2015年4月30日至2015年8月30日期间，生活区入住等待

工作面的工人人数为180人，窝工人数按30%计算。 工人窝工损失费：180人×30%×120天×180元/天=1166400元 2、项目部管理人员工资 由于业主方所下发的通知是工程暂停，且未拨付资金解决工人的工资、材料款等问题，项目部的管理人员留在现场稳定工人及各个材料商的情绪，尽力解决相关问题。暂停期间项目部管理人员的工资费用见附表1. 3、劳务人员二次进退场路费 工程复工后，劳务工人需要二次进场，因此这笔费用对我方来说是一项额外损失。所以应给予补偿。 190人×100元=19000元 4、停工初期项目现场清理费用 因工程是在其施工期间，各工序一律停止施工后，项目工地现场开始清理。主要包括封闭主要通道，保护部分已完工程，清理和集中施工材料和机具，清理施工区域内的所有建筑垃圾等。 2元/m2×18417.55m2=36835.10元 5、地下室及裙楼模板工程的投入费用 地下室及裙楼模板工程一次性摊销，详见结算书。 6、钢管及扣件租金增加费用 钢管总用量为200000米 扣件总用量为100000只 钢管每米日租金：0.015元（现市场租赁价格） 扣件每只日租金：0.01元（现市场租赁价格）

工地施工停工通知书

工地施工停工通知书 停工，指停止工作或生产。在施工时会由于某种原因而进行停工，这是就需要发出停工通知书。下面橙子给大家带来工地施工停工通知书，供大家参考! 工地施工停工通知书范文篇一 土安监发[20xx]12 号建房住户 (签字) 地址相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规存在问题:1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。 2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安全隐患，并拿出相应方案报上级批准。3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。土桥镇街道。 整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。 签发人 年 3 月 25 日 安监机构： (公章) 工地施工停工通知书范文篇二 签收单位 xxx人民政府

停工原因我们从 20xx年 5 月 9 日组织人员及大型机械进场施工， 截止 20xx年 8 月 8 日已经完成了梨子冲梨子冲组至梨子冲化竹戛组通村水泥路的土石方开挖、场地平整、路牙混凝土浇筑、全场两公里的碎石层铺设，因为地质条件恶劣、自然条件变幻莫测，导致我施工队伍施工进度一再滞后，设备损毁严重，于20xx年7 月 28 日发生了交通事故，幸免未造成人员伤亡，因为政府方面的资金迟迟未能兑现，甲供材料的一再拖延，租赁公司的一再登门要债，燃油费用一再飙升，截止 20xx年 8 月 8 日未收到建设方的任何费用，我们出现了资金周转问题，我们不得不于 20xx年 8 月8 日暂时停止施工等待政府资金兑现，万望批准 签收人 申人请 工地施工停工通知书范文篇三 河南xx程有限公司： 经查，你公司于20xx年7 月 5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。限你公司 20xx年 7 月 11 日前书面回复整改意见，如未按时回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。特此通知。 当事人签字：甲方人员签字：

关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书

关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的索赔意向通知书至:营口嘉裕置业有限公司 ***********监理单位: 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx 年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到?0.00部分。xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。 我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。 期间发生了如下费用及损失: 1、施工人员窝工补偿，进退场费用; 2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特 殊工种工资等费用; 3、材料租赁费用及材料损失补偿费用; 4、实际完成工程量等费用及工期索赔; 5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。 以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 此致～

*****建筑工程公司 年月日 关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的补偿报告 至:营口嘉裕置业有限公司 ***********监理单位: 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx 年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到?0.00部分。xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。根据施工合同xxx部分中由发包方引起工程的暂停施工造成工程延期的，承包方有权向发包方延长工期和增加费用，并支付合理的利润。(附合同) 我发就以下事项向贵方提出索赔意向报告(具体损失及材料、机械、人员数量附后) *****建筑工程公司 年月日 关于XXX项目造成工程全面停工的人员、 机械及材料损失记录 编号内容型号数量单位备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *****建筑工程公司 年月日

工地停工索赔报告模板格式

融侨中央花园9#地块B标ProjectManager：XXX电话：XXXXXXX传真：XXXXXXX 编号： 日期：XXXX年X月XX日 发信人：XXX 融侨中央花园9#地块B标项目 工地负责人 收信人：江苏融侨中央花园工程管理部 主题：关于融侨中央花园9#地块B标工程停工索赔及相关事宜。 事态描述： 2008年11月15日我方根据甲方口头通知要求暂停主楼的施工，年底前确保地下室工程的主体结束，现承包的融侨中央花园9#地块B标工程已全面停工。我方根据施工现场同期记录及工程监理例会纪要资料的基础上，根据合同第二部分通用条款第14条之规定，，我方要求补偿损失费共计1732337元。 鉴于此我方深信，贵方会对我方所承受的额外开支予以合理的经济补偿！ 具体补偿细目如下。

分项费用详细计算： 一、目前需要补偿的项目有： 1、工人窝工费 从2008年12月1日至2009年1月20日期间，生活区入住等待工作面的工人平均人数为180人，窝工人数按30%计算。 工人窝工损失费：180人×30%×50天×60元/天=162000元 管理人员窝工损失费：15人×50%×50天×150元/天=56250 2.劳务人员二次进退场路费 因此影响，劳务工人需要二次进场，因此这笔费用对我方来说是一项额外损失。所以应给予补偿。195人×100元=19500元 3.停工初期项目现场清理费用 因工程是在其施工期间，各工种一律停止施工后，项目工地现场开始清理。主要包括封闭主要通道，保护部分已完工程，清理和集中施工材料和机具，清理施工区域内的所有建筑垃圾等。 2元/平方米×15000平方米=30000元 4、地下室模板工程多层板的一次性投入费用 地下室多层板模板用量为14000张多层板，每张单价为60元，共计140000×60×60%=504000元5.地下室模板工程木方一次性投入费用 地下室模板工程用木方350立方×1400元/立方米×60%=294000元 6.钢管及扣件租金增加费用 钢管总用量为150000米 扣件总用量为60000只 钢管每米日租金：0.013元（现市场租赁价格） 扣件每只日租金：0.009元（现市场租赁价格） 租期暂按60天计算 租金增加费用为（150000*0.013+60000*0.009）*50天=124500元 7.塔吊的闲置费用 两台塔吊因主楼部分未予施工，一直闲置，按两个月计算，18000元/月租金×2台×2个月=72000元 8、土建工程包清工合同撤销补偿费用 按建筑面积每平米10元计算，31008.74*10元=310087元 9.各种材料商供货合同的撤销补偿费用

建设工程停工通知书

停工，指停止工作或生产。有时由于工程的不达标会被要求停工，下面范文网给大家带来建设工程停工通知书，供大家参考! 建设工程停工通知书范文一 江苏省科森机械科技有限公司，泰州艾德铝制品有限公司 你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患 1未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续， 2脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。 3龙门架未经检测验，责令立即停止使用。 4临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。

5临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员 兴化市建筑安全监察站建设单位签收人 电话监理单位签收人 电话施工单位签收人: 电话 建设工程停工通知书范文二 建筑工程验收监督通知书建设工程质量监督站 我单位建设的验收条件，现定于年月日工程时在已具备工程施工现场组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收，特通知你站对验收进行监督。

附质量验收组主要人员名单 建设单位 勘察单位 设计单位 监理单位 施工单位 项目法定代表人 项目设计负责人 项目设计负责人 项目总监 项目经理建设单位项目负责人

工程停工索赔

xxx有限公司 xxx工程索赔报告 一、总论 前言：2013年5月，xxx公司参与了由xxx有限公司（下称贵公司）投资建设xxx工程招投标，且我公司获得中标，建筑面积为xxx平方米，工程内容为施工图纸范围内的所有土建工程、安装工程，执行河北省2012年定额计价方式进行预决算，施工合同中明确工程款的支付方式为双方签订合同后甲方向乙方支付钢结构材料总价30%的预付款，以后按照工程进度节点拨付工程进度款。合同签订后我公司按照设计施工内容和贵公司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。为了满足施工现场材料的需要，我公司投入了近百万的现金保障施工资金的需要，2013年6月中旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。2013年6月30日前，施前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的情况下，承诺不低于市场价的工资待遇，保证工工需要钢材（包括钢结构材料）、木材等已经全部采购并运抵工地和钢结构加工厂。进场施工资月月兑现且承担民工单边路费的许诺下，选招了各工种优质民工达120人（包括钢结构加工人员），加上劳务班组负责人共计130余人。根据工程需要又投资搭建了办公、库房及职工休息用房，从2013年6月13日开始按照施工计划开始组织施工，施工现场如火如荼。 索赔事项概述：2013年6月13日开始，我公司按照贵公司的施工质量和工期要求及我公司的施工组织设计、施工进度计划组织施工。按照合同规定合同签订后应当拨付钢结构材料款的30%，施工单位也一直要求拨付此部分的施工预付款，并且甲方一直承诺拨付，施工单位在等待预付款的拨付的过程中也完成了工程的基础部分。基础施工完毕理应为拨付工程进度款的节点期，施工单位也一直要求拨付此款项，在等待两项工程款的拨付期间施工也没有间断。施工单位在2013年9月15日接到甲方口头通知工程因为某种原因要求停工，施工方按照甲方的要求停止施工并在现场等待复工的时间，之后很长时间没有复工信息，直到2016年3月8日接到甲方通知，计划启动该工程。从停工到计划复工时间长达两年六个半

索赔意向通知书(1)

索赔意向通知 （供方赔通2011-001号） 合同名称：合同编号：供方： 说明：本表一式6份，由供方填写，监理机构审核后，随同批复意见供货方、监理机构、建 设单位各2份。 索赔申请报告 （供方赔报2011-001号） 合同名称：合同编号：供货单位： 说明：本表一式6份，由供货方填写，监理机构审核后，随同审核意见供货方、监理机构、建设单位各2份。篇二：工程索赔意向书 工 程 索 赔 意 向 通 知 书 工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书 致：北京大学口腔医院门诊部 北京华厦工程项目管理有限责任公司 由于北京大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。 我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失： 1、施工人员窝工补偿费、进出场费。 2、设备窝工补偿费、进出场费。 3、其他相关的企业管理费、现场经费。 抄报：北京国信建业工程管理有限公司 北京中建华通建设发展有限公司 2011-10-5篇三：索赔意向通知 索赔意向通知 （承包[ ]赔通号） 合同名称：合同编号： 说明：本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同批复意见，承包人、监理机构、发包 人各1份。 索赔申请通知 （承包[ ]赔报号）

合同名称：合同编号： 说明：本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人各1份。 水利工程建设项目 水毁工程价款支付申请书（年月） （承包[ ]水毁号） 合同名称：合同编号： 说明：本申请书及附表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，作为月付款证书的附件报送发包人批准。 水利工程建设项目 索赔项目价款月支付汇总表 （承包[ ]赔总号） 合同名称：合同编号： 说明：本表一式份，由承包人依据费用索赔签认单填写。监理机构审签后，作为cb-31的附表，一同流转，审批结算时使用。 水利工程建设项目 费用索赔签认单 （监理[ ]索赔签号） 合同名称：合同编号： 说明：本表一式份，由监理机构填写。各方签字后，监理机构、发包人各1份，承包人2份，办理结算时使用。

最新施工单位停工通知书

编号： 施工单位： 你单位在施工，因违反 规定，经检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。 复工前书面报告我单位(部门) ，复查合格后才能复工。 发出通知单位：姓名; 时间： 接收通知单位：姓名：时间： 附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。 致：项目部 你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。 特此通知。 检查人： 年月日 江苏省xx科技有限公司，xx铝制品有限公司 你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患： 1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续， 2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。

3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。 4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。 5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员： xx市建筑安全监察站建设单位签收人： 电话 监理单位签收人： 电话 施工单位签收人:

工程索赔意向通知书

工程索赔意向通知书 索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后，要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。下面我给大家带来工程索赔意向通知书，供大家参考! 工程索赔意向通知书范文一 致：安徽石油分公司管道项目部： 合肥油库改扩建安装工程从 20xx 年月 8 日开工于 20xx 年 5 月 20 工程中间交。历时 17 个月，比合同工期推迟了 13 个月。由于合肥油库是改造安装工程，从 20xx 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响，使的我施工方无法正常、连续地施工。和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装，给我方带来较大的经济损失。 我方特向贵方表示费用索赔意向，期间发生了如下损失： 1、施工人员 20作文13 年 4 月至 20xx 年 4 月施工功效降低索赔。 2、20xx 年 4 月至 20xx 年 4 月施工现场管理费索赔 3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。 4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。 南京金陵石化建筑安装工程有限公司 6-10 工程索赔意向通知书范文二 致：** 由于**年*月份的连续降雨引发"**"重大自然地质灾害事故。事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。 并于下午接到监理*号工程暂停指令单。 项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求： "*" 。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于*年*月*

因甲方停工造成的损失赔偿

甲方责任造成的工程停工一般合同通用条款（建设工程施工合同）都有规定：35.1 发包人违约。当发生下列情况时： （1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款； （2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款； （4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。 35.3 一方违约后，另一方要求违给方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 ３６.索赔 36.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。 36.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔： （1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知； （2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料； （3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据； （4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可； （5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。 36.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。 根据以上合同条款规定在合理的时间内搜集好各种证据及时向甲方提出工期索赔和停工费用索赔，具体的计算人工可以按照总人数*天数*工日单价*双方同意的百分比计算，机械费费用=各种施工机械*停滞台班数*双方统一的百分比计算，现场租赁材料费用=材料用量*每天租赁费*停工天数，垫资项目还要计取各种投入费用的利息，这样就可达到一份完整的索赔。 也可以按照一下管理办法执行： 建设工程中途停工损失补偿办法 第一章总则 第一条为了规范建筑市场管理，维护工程发包双方的合法权益，合理解决建设工程中途停工损失的补偿事宜，根据相关法律，法规，标准制定本办法。 第二条本办法使用于因发包人的原因致使工程中途停建，缓建，应由发包人向承包人补偿的停工损失。因不可抗力或承包人责任导致中途停工的损失应该按其他法规另行处理。

施工单位停工通知书

施工单位停工通知书 施工单位停工通知书1 江苏省xx科技有限公司，xx铝制品有限公司 你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患： 1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续， 2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。 3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。 4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。 5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的`施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员： xx市建筑安全监察站建设单位签收人：

监理单位签收人： 电话 施工单位签收人: 施工单位停工通知书2 致：项目部 你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。 特此通知。 检查人： 年月日 施工单位停工通知书3 编号： 施工单位：

工地停工索赔报告

融侨中央花园9#地块B标Project Manager：XXX 电话：XXXXXXX 传真：XXXXXXX 编号： 日期：XXXX年X月XX日 发信人：XXX 融侨中央花园9#地块B标项目 工地负责人 收信人：江苏融侨中央花园工程管理部 主题：关于融侨中央花园9#地块B标工程停工索赔及相关事宜。 事态描述： 2008年11月15日我方根据甲方口头通知要求暂停主楼的施工，年底前确保地下室工程的主体结束，现承包的融侨中央花园9#地块B标工程已全面停工。我方根据施工现场同期记录及工程监理例会纪要资料的基础上，根据合同第二部分通用条款第14条之规定，，我方要求补偿损失费共计1732337元。 鉴于此我方深信，贵方会对我方所承受的额外开支予以合理的经济补偿！具体补偿细目如下。

分项费用详细计算： 一、目前需要补偿的项目有： 1、工人窝工费 从2008年12月1日至2009年1月20日期间，生活区入住等待工作面的工人平均人数为180人，窝工人数按30%计算。 工人窝工损失费：180人×30%×50天×60元/天=162000元 管理人员窝工损失费：15人×50%×50天×150元/天=56250 2.劳务人员二次进退场路费 因此影响，劳务工人需要二次进场，因此这笔费用对我方来说是一项额外损失。所以应给予补偿。 195人×100元=19500元 3.停工初期项目现场清理费用 因工程是在其施工期间，各工种一律停止施工后，项目工地现场开始清理。主要包括封闭主要通道，保护部分已完工程，清理和集中施工材料和机具，清理施工区域内的所有建筑垃圾等。 2元/平方米×15000平方米=30000元 4、地下室模板工程多层板的一次性投入费用 地下室多层板模板用量为14000张多层板，每张单价为60元，共计140000×60×60%=504000元 5. 地下室模板工程木方一次性投入费用 地下室模板工程用木方350立方×1400元/立方米×60%=294000元 6. 钢管及扣件租金增加费用 钢管总用量为150000米 扣件总用量为60000只 钢管每米日租金：元（现市场租赁价格） 扣件每只日租金：元（现市场租赁价格） 租期暂按60天计算 租金增加费用为（150000*+60000*）*50天=124500元 7. 塔吊的闲置费用 两台塔吊因主楼部分未予施工，一直闲置，按两个月计算，18000元/月租金

工程停工索赔

精心整理 xxx有限公司 xxx工程索赔报告 一、总论 前言：2013年5月，xxx公司参与了由xxx有限公司（下称贵公司）投资建设xxx工程招投标，且我公司获得中标，建筑面积为xxx平方米，工程内容为施工图纸范围内的所有土建工程、安装工程，执行河北省2012年定额计价方式进行预决算，施工合同中明确工程款的支付方式为双方签订 合同后甲方向乙方支付钢结构材料总价30% 采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。 性民工很难招聘的情况下，、下，选招了各工种优质民工达120人余人。 索赔事项概述：2013年6月 30%， 并且甲方一直承诺拨付，施工单位在等待预付款的 基础施工完毕理应为拨付工程进度款的节点期，施工单位 2013年9月15日接到甲方口头通知工程因为某种原因要求停工，施工方按照甲方的要求停止施工并在现场等待复工的时间，之后很长时间没有复工信息，直到2016年3月8日接到甲方通知，计划启动该工程。从停工到计划复工时间长达两年六个半月（至2016年3月31日止），导致我公司在人、材、机等多方面的损失和多项合同构成违约而承担违约责任，造成多项直接和间接损失。 索赔要求：由于我公司向贵公司索赔的事由是贵公司单方合同违约造成，故索赔要求包括下列方面：

（1）人工费。包括：A、现场民工等待复工期间产生的民工工资；B、管理人员工资；c、现场打更人员工资。 （2）材料费用。包括租赁材料（槽钢）、购买材料（木料、钢结构用钢材）、已成型钢结构加工费及钢结构材料合同定金四方面。(因停工木料放置时间过长已不能再利用而造成损失）。 （3）施工机械损失费。（钢筋半成品及型钢加工机械）。A、租赁钢筋加工机械；B、购置的钢结构加工机械。 （4）工地管理费。 （5）利息。垫付工程款资金利息损失； 索赔事件发生情况：我公司从2013年6月 与监理工程师及贵公司正常往来的工作联系外， 司的相关指令后， 期。2013年9月15 程暂停， 议，但同时提出因此造成的我公司的损失应由贵公司承担，便 客观反映我公司因此而面临的诸多问题和造成的损失，我公司现场管理人员、技术人员十分不理解，特别是120余民工及劳务负责人获悉此消息后，到项目部提出要求：立即结算并支付所有工资，如果不立即结算并支付，应按照劳务合同约定，补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费。我公司获悉消息后，为了稳定民工情绪，立即抽调相关人员到现场办公，最后与民工达成协议，在9月底前结清工资。但由于资金紧缺，民工工资问题一直持续到10月底才陆续解决了一部分，在此期间民工与项目部时常发生矛盾，并要求支付等待工资期间所发生的工资。我司在处理本事件中，付出了艰辛的劳动，化解了可能发生的社会影响问题，协调了各方面关系，也支付了许多额外费用，我公司认为在避免和减少损失方面，

责令停工通知书范文

责令停工通知书范文 责令停工通知书范文1 致：项目部 你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：立即停止部位的施工。 整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。 特此通知。 检查人： 年月日 责令停工通知书范文2 ________________： 你单位(人)________________________________________，违反了________________________的规定,依据______________的.规定,现责令你单位(人)于___年__月___日起停业整顿;予以改正。 被处罚单位人如对以上行政处罚不服,可于60日内向___________提起行政复议,也可于___月内向人民法院提起诉讼。 __________工商行政管理局 ______年______月______日

责令停工通知书范文3 xx单位： 你单位xx工程，经查存在以下重大隐患： 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位： □立即停止限于《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。 □对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。 (以上打勾项为唯一选项) 在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。 xx县公路管理局 接收人签名： 检查人签名： 年月日 责令停工通知书范文4 建房住户： 地址： 相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规。

通知 责令停工通知书的格式范文

责令停工通知书的格式范文你有见过责令停工通知书吗?你知道责令停工通知书的内容包含有哪些?下面给大家带来责令停工通知书范文，供大家参考! 责令停工通知书范文一 河南xx有限公司： 经查，你公司于20xx年7 月5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。 当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。 限你公司20xx 年7 月11 日前书面回复整改意见，如未按时回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。 特此通知。 当事人签字： 甲方人员签字： 日期： 责令停工通知书范文二 建房户： 经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律

责任概由你户自行承担。 特此通知 送达人： 接受人： 责令停工通知书范文三 xx单位： 你单位xx工程，经查存在以下重大隐患： 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：□立即停止限于《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。 □对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。 (以上打勾项为唯一选项) 在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。 xx县公路管理局 接收人签名：检查人签名： 年月日

(完整版)工程索赔报告书实例

工程索赔报告书 （某某）工程索赔报告书 一、总论 前言：2006年4月，乙公司参与了由甲公司（下称贵司）投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该工程设计为全框架四层现浇结构，建筑面积12302.84㎡。在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工，并要求加班加点，必须在2006年8月25前完成所有施工内容。按照贵司要求和监理工程师指示，迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了永川项目部，委派汪某为本项目总指挥，组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。我司于2006年4月20日正式进场施工，按照设计施工内容和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，2006年5月上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。2006年5月31日前，施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。进场施工前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的情况下，承诺不低于重庆市2005年度平均工资待遇，且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上，且承担民工单边路费的许诺下，从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工，同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工，均签署了劳务合同书，至2006年5月31日，工地民工达126人，加上劳务班组负责人，共计130余人，实行三班倒轮休制，加班加点施工。为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息，顺利完成施工任务，我司投资数万元搭建工棚，购买空调，创造良好的施工环境。2006年5月31日前，我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行，施工现场如火如荼。