水利监理工程师2012考试概论案例

一、水利工程施工监理专业

【案例题1】

某地区投资兴建中型水利枢纽工程，其中挡水坝工程、溢洪道工程两个施工标发包给一家施工企业，并签订了施工承包合同。为了方便管理，发包人将挡水坝工程、溢洪遒工程委托了某监理公司承担施工监理任务，并签订了施工监理合同。监理合同中部分内容摘录如下：

1。监理人应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，发现问题应当及时纠正、报告。

2。发包人应当向监理人提供必要的工作条件，支持监理人独立开展监理业务，不得明示监理人违反法律法规和工程建设强制性标准，必要时发包人可以更改总监理工程师指令。

3．监理人派出的总监理工程师负责全面履行施工合同约定的发包人职责，发布有关指令，签署项目文件，协调设计单位和承包人之间的关系。

4。监理工程师在项目法人授权范围内开展监理工作，具体负责所承担的监理工作，并对项目法人负责。

5．监理人应当将项目监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围书面通知施工单位。监理实施期间监理人员有变化的，应当及时通知被监理单位。6。监理人应当按照施工合同，组织设计单位等进行现场设计交底，核查并签发施工图。未经监理人员签字的本工程的全部图纸不得用于施工。

7。监理人在监理实施工程中，发现设计中的错误或不符合水利工程质量标准的要求时，有权修改工程设计文件。

8。监理人有义务协助承包人编制控制性总进度计划，并有权审查承包人编制的施工组织设计和进度计划，并督促其实施。

9。项目法人有义务按照监理合同约定，及时、足额支付监理单位报酬，不得无故削减或者拖延支付。

10。监理人应当审查发包人和承包人提出的安全技术措施、专项施工方案和环境保护措施是否符合工程建设强制性标准和环境保护要求，并监督实施。

问题：

请依据《水利工程建设监理规定》水利部28号令，分析判断监理合同中有无不妥之处？怎样才是正确的？

参考答案：

问题1答案：

第1条说法是正确的。符合《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十五条规定。

第2条说法不妥。《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十九条规定：项目法人应当向监理单位提供必要的工作条件，支持监理单位独立开展监理业务，不得明示或暗示监理单位违反法律法规和工程建设强制性标准，不得更改总监理工程师指令。

第3条说法不妥。

正确的说法是：《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十二条规定：总监理工程师负责全面履行监理合同约定的监理单位职责，发布有关指令，签署监理文件，协调有关各方之间的关系。

第4条说法不妥。

正确的说法是：《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十二条规定：监理工程师在总监理工程师授权范围内开展监理工作，具体负责所承担的监理工作，并对总监理工程师负责。

第5条说法是正确的。符合《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十三条规定。

第6条说法不妥。

正确的说法是：《水利工裎建设监理规定》水利部28号令第十四条规定：监理单位应当按照监理合同，组织设计单位等进行现场设计交底，核查并签发施工图。未经总监理工裎师签字的施工图不得用于施工。

第7条说法不妥。

正确的说法是：《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十四条规定：监理单位不得修改工程设计文件。

第8条说法不妥。

正确的说法是：《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十六条规定：监理单位应当协助项目法人编制控制性总进度计划，审查被监理单位编制的施工组织设计和进度计划，并督促被监理单位实施。

第9条说法是正确的。符合《水利工程建设监理规定》水利部28号令第二十条规定。

第10条说法不妥。

正确的说法是：《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十八条规定：监理单位应当审查被监理单位提出的安全技术措施、专项施工方案和环境保护措施是否符合工程建设强制性标准和环境保护要求，并监督实施。

【案例题2】

某省大型堤防加固工程的施工监理顼目，招标人按有关规定进行公开招标，并在《中国建设报》上发布了招标公告。资格预审后，于2006年2月12日发售了招标文件。为提高本地区的建设监理水平，招标文件规定外省的投标人须与本地符合资质条件的监理单位组成联合体方可投标；投标截止时间为2006年4月28日上午9：00。

本施工监理项目招标投标过程中发生了如下事件：

事件1：根据工程建设需要，该施工项目的加固长度由计划的45km增加到50km，为此招标人于2006年4月15国内所有购买招标文件的投标人发出了紧急修改通知；

事件2：投标人A在4月26日提交了投标文件后，由于正在监理的其他项目不能按期结束，故于27日撤回了投标文件；

事件3：投标人B于28日上午9：30携带投标文件赶到开标现场，其他投标人的投标书未宣读完毕。

事件：投标人C的法定代表人未出席开标会，拟在该项目上任总监理工程师的张某参加了开标会并向招标人提交了法定代表人授权其参加开标、签订合同的委托书。

事件5：为便于评标的公开、公正进行，招标人在开标结束后，现场公布了评标标准和评标委员会成员名单；

事件6：评标工作结束、招标人与中标人于5月23日签订监理合同后，招标人于28日之前退回了其他投标人的投标保函。

问题：

1。根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》，招标人除在《中国建设报》上发布招标公告外，还应同时在什么媒体上发布？

2．招标文件关于外省投标人组成联合体的要求是否合理？说明理由。

3。事件1中招标人的做法是否合理？说明理由。

4。事件2投标人A的做法是否合理？说明理由。

5。招标人是否接收投标人B的投标文件？说明理由。

6。收投标人C的投标文件是否有效？说明理由。

7。事件5中招标人的做法是否妥当？说明理由。

8。事件6中招标人的做法有无不妥之处？说明理由。

参考答案：

1，根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》，大型水利工程建设项目招标人还应同时在《中国水利报》发布招标公告。

2。不合理。理由：招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。

3。不合理。理由：招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在招标文件要求提交投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。此次修改时间距投标截止时间不足15日。

4。合理。理由：投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以撤回已提交的投标文件分。

5．不接受。理由：逾期送达的投标文件，招标人应拒收。

6。有效。投标人法定代表人的授权代表人也可参加开标会议。

7。不妥。理由：评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

8。无不妥。理由：招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应退还投标保证金。

【案例题3】

某堤防工程投资5000万元，于2005年3月6日发售监理招标文件。现将其招标文件中的《投标人须知》的要点摘录如下：

2、对投标人的要求

2。1资格要求

2。1．1具有独立法人资格。

2，1。2投标人的资质等级：省内具有水利工程建设监理甲级资质的监理单位。

2．2投标人的资格审查

2。2。1投标人应随同投标文件向招标人提交下列资料：

（1）投标人的企业法人菅业执照、资格证书及近三年审计报告；

（2）投标人监理过和正在监理的与本项目同类型项目的监理合同文件和能证明监理服务业绩的资料；

（3）投标人的组织机构、人员配备及执行本监理服务的主要人员和经历。

（4）近三年有无经济诉讼案件等证明资料。

2。3本项目不允许联合投标。

5、现场踏勘

5。1招标人不统一组织现场踏勘工作，若投标人要求进行现场踏勘，可提前通知招标人，招标人将单独予以安排。但现场踏勘费用由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清与修改

要求澄清招标文件的投标人，应在投标截止时间3日以前按投标邀请书写明的地址以书面形式通知招标人。招标人将以书面形式在开标时间2日前答复所有获得招标文件的投标人。该澄清或修改的内容作为招标文件的组成部分。

8、招标文件的修改

8。1招标人在投标截止日2日前，可以对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为解答投标人要求澄清的问题而作出的。

8。2修改将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人收到修改后，应立即以书面形式通知招标人，确认巳经收到修改通知。

17、投标截止日期

17。1本次招标的投标截止日期和时间为2005年6月8日北京时间18∶00时。

17。2招标人有权按本须知第8条规定发出修改通知，延长投标文件递交的截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权力和义务相应延长至新的投标截止时间。

18、迟到的投标文件

招标人在本须知第17条所述的投标截止时间以后收刭的任何投标文件，将退回投标人。

20、开标

20。1招标人将于2005年6月9日北京时间9∶00时在×××会议室召开开标会。

问题：

通过阅读上述内容，指出《投标人须知》中哪些规定不符合《招标投标法》及其配套法规、规章的规定，并说明规定要点。

答案要点：（1）“2．1．2”对投标人资格要求限定在“省内”不符合《招标投标法》规定。招标投标法规定：依法必须进行招标的顼目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。

（2）“5．1”规定不符合《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年5月1日，国家发展计划委员会等8委部局令第30号）的规定：招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。

（3）“7”、“8·1”中有关招标文件的澄清、修改的截止时间规定不符合《招标投标法》的规定。《招标投标法》规定：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前。

（4）“20．1”规定的开标时间比“17。1”规定的投标截止时间晚15个小时，不符合《招标投标法》。《招标投标法》规定：投标截止时开标。

【案例题4】

某引水工程隧洞施工招标。招标文件中规定的中标条件是：能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低（但是投标价格低于成本的除外）。经过评标委员会评审，满足招标文件实质性要求的投标人有6家，按评审后的报价由低到高排序如下表所示。

问题：

（1）评标委员会认为投标人A的报价远远低于招标项目标底，属于投标价格低于成本情形，应予拒绝。你认为评标委员会的观点是否正确？为什么？

（2）评标委员会在对投标人A的投标报价进行合理性分析时，认为其投标报价偏低的原因主要是所需人、材、机的数量明显低于现行预算定额，应予拒绝。你认为评标委员会的观点是否正确？为什么？

（3）经评审委员会评审，认为上述6家投标人的投标均满足招标文件的实质性要求，且投标报价合理，均未低于其成本价，按照规定的中标条件，推荐的候选中标人及其先后顺序为投标人A、B、C。在招标人与第一顺序候选中标人合同谈判时，要求将中标价降为47900万元，若投标人A拒绝，即认为其放弃中标，依次与候选中标人B进行谈判。你认为招标人的做法是否合法？为什么？

案要点：

（1）评标委员会的观点不正确。根据招标投标法的原则：招标人设有标底的，标底只能作为分析投标报价合理性参考依据，但不能直接作为决定废标的条件。

（2）评标委员会的观点不正确。现行预算定额可以作为编制标底和投标报价的参考依据，但决不是确定投标报价不可调整的标准。承包人的投标报价要综合考虑多种实际要素，如：承包人的技术与管理水平以及工程的工期要求、作业条件、质量标准高低等多种因素。

（3）招标人的做法不合法。招标投标法规定：在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

【案例题5】

某水利枢纽工程投资10000万元，其施工招标评标程序与标准要点如下：第一步：对投标书的技术评审（总分30分）

投标书完全符合招标文件要求得20分

投标书对招标文件要求存在微小偏差得15分；

投标文件对招标文件要求存在重大偏差得10分

第二步：对投标报价的评审（总分30分）

按照招标人确定的标底，投标人报价超过标底的5％或低于标底的10％，将按废标处理；其他报价情形的分值计算如下：

（1）投标报价与标底相同者，得满分30分；

（2）投标报价每高于标底1％，从本项总分中扣6分，扣完为止；

（3）投标报价每低于标底1％，从本项总分中扣3分，扣完为止。

第三步：对投标人业绩的评审（总分10分）

近5年内每完成过一个类似工程的得2分，其中质量评定为优良的加1分。

本项最高得分10分。

第四步：对投标书技术方案和质量保证体系的评审（满分10分）

评标委员可根据投标书的技术方案和质量保证体系的水平和完善程度，在0～10分范围内综合评判，独立进行打分。

第五部：对投标人资信、资源评审（总分5分）

投标人资信、资源能满足招标项目要求得5分

投标人资信、资源能基本满足招标项目要求得3分

投标人资信、资源不能满足招标项目要求得0分

评标委员应依据上述评审程序与标准，对每个投标人相应内容独立进行评审、打分，最后，按照每个投标人得分的高低顺序推荐前三名为候选中标人。

问题：

（1）你认为上述评标标准哪些地方不符合现行招标投标法及有关法规规定？

（2）上述评标程序是否合适？为什么？

（3）招标人能否直接在评标委员会推荐的三名候选中标人以外确定中标人并签订合同？请说明依据。

答案要点：

（1）题中给出的评标标准不符合招标投标法及有关法规规定的有：

1）对投标书技术评审部分的“投标文件对招标文件要求存在重大偏差得10分”不合法。依照《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展计划委员会等7部委令第12号）规定，投标文件对招标文件要求存在重大偏差的标书应拒绝。

2）对投标报价评审中，以投标人报价超过标底的5％或低于标底的10%直接作为废标条件不合法，不符合招标投标法有关标底的原则。

（2）题中的评标程序不合适。按照《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展和改革委员会等7部委令第12号）规定，评标应按照初步评审和详细评审程序进行。

（3）招标人不能随意在评标委员会推荐的三名候选中标人以外直接确定中标人并签订合同。依照《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年5月1日，国家发展和改革委员会等8委部局令第30号）规定，招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。

【案例题6】

某大型综合利用水利枢纽工程，投资65480万元。其建设过程中的部分主要活动按发生时间顺序列举如下：

l。按照有关审批权限规定，项目建议书于2001年2月10日经国家发展和改革委员会审批通过。

2。于2001年3月正式成立项目法人。

3。按照有关审批杈限规定，项目可行性研究报告于2002年3月15日经国家发展和改革委员会审批通过。

4。20o2年4月5日，经项目法人研究决定直接委托设计单位。

5。2002年4月10日组织施工用水、电、通信、路等工程招标，经项目法人研究决定采用议标形式。

6。2002年8月6日组织导流洞施工招标，经项目法人研究决定采用邀请招标形式。

7。按照有关审批权限规定，2002年10月10日，初步设计经水利部审批通过。

8。项目主体工程大坝标、电站标、引水隧洞标、下游灌渠标于2002年12月20日通过公开招标签订施工合同，分别承包给承包人A、B、C、D。经项目法人研究决定，溢洪道问门、启闭设备等于2002年12月30日直接委托生产厂家加工；水轮机、发电机、变压器等设备分别于2003年1月6日、9日、12日通过议标形式与国内厂家签订采购合同。

9．2003年2月18日，通过公开招标委托一家监理单位并签订合同。

10．A、B、C、D承包人分别于2003年2月10日、15日、18日、22日进场。

11。监理人于2003年2月25日进场开展监理工作。

12。为了改善水库运行方式，既保证水库安全又增加兴利效益，对原有溢洪道进行了设计修改。设计修改方案于2003年3月20日经项目法人组织设计单位、监理等单位以及权威专家举行专题会议论证通过，监理机构依据会议纪要于2003年3月21日签发变更指示，由承包人实施。

13。下游灌渠标、引水隧洞标、大坝标、电站标分别于2004年3月20日、2004年3月30日、2004年4月1日、2004年4月20日通过完工并办理移交，2004年5月1日通过试运行，工程投入生产。

14。该工程于2004年10月30日通过竣工验收，工程进入保修期。

15。工程于2005年10月29日保修期终止后，及时正式成立工程管理单位，解散项目法人。

问题：

（1）上述工程建设中的部分主要活动哪些地方违反了水利工程建设程序的有关规定？请简要说明理由。

（2）除了（1）中所述程序外，上述哪些活动内容本身构成违法或违规行为？

答案要点：

（1）题中所述活动违反水利工程建设程序的有：

1）“2”所述成立项目法人的时间。按照1996年国家计委颁布的《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，新建项目在项目建议书被批准后，应及时组建项目法人筹备组；在项目可行性研究报告经批准后，方可正式成立项目法人。

2）“5”、“6”所述工作属于项目施工准备阶段的工作，安排在初步设计批准前，违反了水利工程建设程序。

3）“9”所述委托监理单位应在“8”所述施工招标之前进行。根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》，“监理单位已确定”是施工招标的条件。

4）“11”所述监理人进场时间晚于“施工承包人进场时间”不合适。根据工作的需要和合同条件的规定，监理人应比承包人提前进场，协助发包人检查承包人的进场条件：在发包人同意后签发开工通知；承包人进场后，组织有关发包人向承包人提供施工条件的移交工作。

5）“14”所述工程竣工验收后，倮修期开始不合适。根据合同条件规定：保修期从移交证书中写明的完工之日起开始。

（2）除了（1）中所述程序外，题中所述活动内容本身违法或违规的有：1）本工程为大型水利枢纽工程，“4”所述将设计任务直接委托设计单位，“8”所述溢洪道闸门、启闭设备直接委托生产厂家加工，均违反了有关设计招

标、设备采购招标的法律法规规定。这些采购活动均应通过招标方式进行。

2）“5”所述施工用水、电、通信、路等工程招标，“8”所述水轮机、发电机、变压器等设备招标，均采用议标形式，违反了招标投标法的规定。

3）“6”所述导流洞施工招标，未按照规定审批程序与权限经批准，仅由项目法人研究诀定采用邀请招标形式，违反了有关邀请招标的法律法规规定。

4）“12”所述设计修改属于重大设计修改，未经原初步设计审批部门批准即行实施设计修改违反了水利工程建设程序。

5）“15”所述保修期终止后，及时正式成立工程管理单位，解散顼目法人构成违规。根据《关于实行建设顼目法人责任制的暂行规定》，项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值，实行全过程负责。

【案例题7】

某施工单位承包了一供水工程项目，合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。在合同实施中，由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量，监理人立即发出通知，要求承包人停止使用不合格的砂子，并要求提出补救措施。

问题：

（1）承包人接到监理人的警告通知后，认为混凝土试样的平均强度指标达到了合同要求，只是保证率比规范要求低，由于工期紧，更换砂场费用高又对工期影响大，申请继续使用。监理人是否应予同意？

（2）在监理人发出书面警告后的第30天，施工单位仍未采取任何有效补救措施，仍然使用不合格材料，监理人应采取哪些合同措施？

（3）最终，承包人提出了更换砂场的方案，并对已完成的不合格工程部位提出了处理方案并得到了监理人的同意。但同时承包人提出由此造成的工期延误和费用损失应由发包人补偿，其理由是：承包人原有使用的砂子已按合同规定进行了检验并且得到了监理人的同意。你认为承包人的观点是否正确？请说明理由。

（4）按照《水利水电工程建设项目施工监理规范》规定，监理应对混凝土进行平行检测。试问检测数量如何确定？检验费用由哪方负担？

（5）为了保证工程质量，发包人决定在合同规定的检验基础上，增加混凝土取芯检验，并通过监理人指示承包人。你认为承包人是否有权拒绝进行检验？检验费用的承担如何确定？

答案要点：

（1）监理人不应同意。监理人无权自行改变合同规定的任何质量标准，任何质量不合格均不得同意。

（2）根据合同条款有关承包人违约的规定，监理人可向承包人提出停工整改通知，并暂停对承包人的一切付款；若监理人发出的整改通知后的28天内，承包方继续无视监理单位的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则发包方可通知承包方解除合同并抄送监理单位，并在发出通知14天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包方设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工。

（3）承包人的观点不正确。依照合同条件，监理人的检验、同意不免除承包人的合同责任。题中所述更换砂场引起的工期延误和费用损失应完全由承包人

承担。

（4）按照《水利水电工程建设项目施工监理规范》，监理人对混凝土进行平行检测，其数量应不少于承包人检测数量的3％，重要部位的每种标号的混凝土最少取样1组。平行检测费用由发包人承担。

（5）承包人不得拒绝，这种检验属于额外检验，费用应由发包人承担。

建设工程监理概论试卷(答案)

建设工程监理概论 （考试时间：100分钟） 姓名：学号：班级：总分： 一、单项选择题（每个题目只有一个选项，共40道题，每道题1分） 1．下列哪项不是工程监理企业与业主的关系（）。 A、平等 B.授权与被授权 C.合作 D.经济合同 2、建设工程监理实施的前提是( )。 A.工程建设文件 B.建设单位的委托和授权 C.有关的建设工程合 D.工程监理企业的专业化 3、按照《建设工程监理规范》，在实施工程建设监理之前，项目监理机构的总监理工程师应当将（）书面通知被监理单位。 A.建设单位授予监理单位的权限 B.监理规划内容 C.总监理工程师授予监理工程师的权限 D.监理的内容和范围 4、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求，下列哪项不是工程建设监理包括的范围（）。 A.国家重点建设工程 B.成片开发建设的住宅小区工程 C.小型公用事业工程 D.国家规定必须实行监理的其他工程 5、《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求建筑面积在（）平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。 A.1万 B.2万 C.3万 D.5万 6、国家规定必须实行监理的基础设施，其项目总投资额在（）万元以上。 A.1000 B.2000 C.3000 D.4000 7、5：工程监理企业按资质划分不包括（）。

A.甲级 B.丁级 C.乙级 D.丙级 8、甲级工程监理企业注册资本不少于（）万元。 A.50 B.100 C.150 D.200 9、我国的监理工程师是指（）的一类人。 A.具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B.取得监理工程师资格证书 C.取得监理工程师注册证书和执业印章 D.监理单位从事技术工程技术管理工作 10、《建设工程监理规范》规定，分部工程的质量检验评定资料由( )负责签认。 A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.监理员 D.总监理工程师代表 11、施工中某工序需要实施旁站监理，施工单位从书面通知监理单位现场监理部时间算起，到该工序开始施工之前的时间间隔至少应为（）。 A.12小时 B.24小时 C.36小时 D.48小时 12、监理工程师的注册、根据注册内容的不同分为三种形式，其中初始注册有效期为（）年，续期注册的有效期为（）年。 A.3，4 B.3，3 C.1，3 D.3，5 13、以下哪项不．属于建设工程监理业务的承接方式（） A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.定标 14、如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由( )向建设单位承担违约责任。 A.工程监理企业 B.总监理工程师 C.监理工程师 D.工程监理企业和监理工程师共同

01564 工程建设监理概论 2016.4 真题及答案

四川省2016年4月高等教育自学考试 工程建设监理概论试卷 (课程代码 01564 ) 本试卷满分100分；考试时间为150分钟。 一．单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.建设工程监理行为主体是【 B 】 A.建设单位 B．工程监理企业 C．承包单位 D．建设行政主管部门 2．对必须实行监理的工程范围和规模标标准进一步细化的文件是【 C 】 A．《建筑法》 B．《建设工程质量管理条例》 C．《建设工程监理范围和规模标准规定》 D.《国家重点建设项目管理办法》3.建设工程监理制是实行项目法人责任制的【D】 A．基本条件 B.辅助条件 C.必要条件 D.基本保障 4．总监理工程师代表要求具有【 D 】 A.初级专业技术职称 B.1年以上工程实践经验 C.2年以上工程实践经验 D.3年以上工程实践经验 5.工程监理企业资质分为【A】A．综合资质、专业资质和事务所资质三个等级 B.甲级、乙级和丙级 C．综合资质和专业资质两个等级 D.事务所资质和专业资质两个等级 6.具有专业乙级资质的工程监理企业可以承担【C】 A.所有专业工程类别建设工程项目的工程监理 B．相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 C.相应专业工程类别二级以下（含二级）建设工程项目的工程监理业务 D．相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务 7.监理工程师初始注册有效期满后，要求继续执业的，需要办理【C】 A.初始注册 B.变更注册 C.延续注册 D.注销注册

8.工程监理企业投标书的核心是【B】 A.监理规划B．监理大纲 C.监理细则 D．监理费用 9.国有资金占控股或主导地位等依法必须进行监理招标的项目，委托监理任务时应采用【 A 】 A.公开招标 B．邀请招标 C．直接委托 D．协商议标 10．招标人与中标人签订监理合同的时间，应当自发出中标通知书之日起【 A 】 A.30日内 B．40日内 C. 50日内 D．60日内 11．在施工总承包模式下，建设单位通常应【 A 】A.委托—家监理单位实施监理 B．委托两家监理单位实施监理 C．按照设计阶段和施工阶段分别委托监理单位 D．委托多家监理单位实施监理 12.具体指导监理业务实施的是【 C】 A．监理规划 B.监理大纲 C．监理实施细则 D．监理投标文件 13.当提高建设工程的功能和质量标准时，通常会导致【 A 】 A.投资增加，工期延长 B．投资增加、工期缩短 C．投资减少、工期延长 D．投资减少、工期缩短 14．项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期检查活动的监理方式是 【A】 A．巡视 B.平行检验 C．旁站 D．见证取样 15.建设工程监理基本表式分为三大类，A类表是【 B 】 A.通用表 B.工程监理单位用表 C．施工单位报审用表 D.施工单位报验用表 二、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分） 16.工程建设程序 指的是建设工程从策划、决策、设计、施工、到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后顺序。 17.总监理工程师 指的是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构该工作的注册监理工程师。 18.资格预审

最新工程监理概论试题及答案

一、单项选择题（每小题2分，共20分） 1．全国建设监理工作的归口管理机构是。 A. 国家建设部 B. 国家计委和建设部 C. 国家计委、发改委 D. 国务院各有关工业、交通部门 2．工程建设监理行为主体是。 A. 设计单位 B. 监理单位 C. 工程咨询单位 D. 科学研究单位 3．社会建设监理单位与业主的关系是。 A. 代理关系 B. 雇佣关系 C. 委托关系 D. 监理关系 4．监理单位经营活动的基本准则是。 A．守法、公正、科学、诚信 B．客观、公正、科学、诚信 C．守法、公正、科学、信用 D．客观、公正、科学、信用 5．我国的监理工程师是指的一类人。 A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书C．监理单位从事工程技术管理工作 D．取得监理工程师岗位证书 6．工程项目总控核心是。 A. 费用控制 B. 质量控制 C. 资源控制 D. 合同控制7．项目投资控制的重点在于施工以前的阶段。 A．投资决策 B．设计 C．投资决策和设计 D．施工准备8．负责审核并签署工程款支付申请的是。 A．项目总监理工程师 B．总监办公室负责人 C．项目总监助理 D．投资控制监理工程师 9．初步设计完成后即进行国际招标的大型复杂工程施工承包合同，应采用方式承包。 A．总价合同 B．工程咨询合同 C．成本加酬金合同 D．单价合同10.合同法律关系，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A．事实 B．主体 C．客体 D．内容 二、多项选择题(每小题3分，每小题备选答案中，至少有2个正确，每选对1个得0．5，错选本题不得分，全选对者得3分，共30分) 1．总监理工程师一般应当具有下列职责中的。 A．确定项目监理机构的部门负责人 B．主持编制监理大纲 C．审查并确认分包单位D．审查施工方案 E．审核并签署工程竣工资料 2．属专业监理工程师的职责。 A．确定项目监理机构人员的分工和岗位职责 B．负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收

2020年最新监理工程师考试试题库 (河北)

2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程宜采用( )模式。 A.CM B.Partnering C.Proj ect Controlling D.EPC 2．因不可抗力原因导致被监理合同暂时停止或终止，附加工作酬金的计算公式为（）。 A、附加工作酬金＝工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费） B、附加工作酬金＝善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天） C、附加工作酬金＝合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

D、附加工作酬金＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数 3．关于建设工程档案保管期限，下列说法正确的是( )。 A、“永久”为80年，“长期”为50年，“短期”为30年 B、“永久”为50年，“长期”为25年，“短期”为20年以下 C、“永久”为永久保存，“长期”为该工程的使用寿命，“短期”为20年以下 D、“永久”为永久保存，“长期”为50年，“短期”为10年 4．现阶段我国建设工程监理的特点之一是市场准人实行双重控制，其含义是对进入市场的( )。 A.工程监理企业的数量和质量进行控制 B.监理工程师的数量和素质进行控制 C.工程监理企业的资质和监理工程师的资格进行控制 D.工程监理企业的资质和监理工程师的数量及素质进行控制 5．建设工程监理是指工程监理单位( )。 A.代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理 B.代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理 C.代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理 D.代表总承包单位对分包单位进行的监督管理 6．属于建设工程生产准备阶段主要工作的是( )。 A.选择合适的材料供应商 B.征地、拆迁和平整场地 C.组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收 D.建立并落实技术管理和质量管理体系

建设工程监理概论复习题及部分答案

《建设工程监理概论》复习题 一、单项选择题 A部分 1．工程建设监理的( )是监理单位。 A．行为主体 B．行为客体 C．对象 D．责任主体 2．设计文件是( )的依据。 A．施工监理 B．组织施工 C．施工索赔 D．招标投标 3．建设工程的决定性环节是( )。 A．施工质量 B．监理质量 C．实体质量 D．设计质量 4．工程建设监理是监理单位受项目法人的委托，( )。 A．代表项目法人对工程项目实施的监督管理 B．对工程建设实施的监督管理 C．对工程项目进行约束和协调 D．对工程项目进行“三控制、两管理、一协调” 5. 我国工程建设监理单位实行资质（）制度。 A.审查 B.审批 C.核查 D.注册 6．项目法人一般通过( )方式择优选定监理单位。 A．直接委托 B．公开招标 C．邀请招标 D．招标投标 7．监理费从( )中单独列支。 A．工程投资估算 B．工程概(预)算 C．工程清算 D．工程决算8．监理单位应当按照核准的( )承接工程建设监理业务。

A．营业范围 B．资质等级 C．经营范围 D．业务范围 9．组织内部形成的较为( )的相互关系和联系方式，称为组织结构。 A．连续 B．一致 C．固定 D．稳定 10．按职能分解的监理组织形式一般适合于( )。 A．中、小型建设项目 B．大、中型建设项目 C．小型建设项目 D．大型建设项目 11．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。 A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制12．项目监理组织也像其他组织一样，由( )因素构成，各因素之间密切联系，形成一个整体。 A．决策层、执行层、操作层 B．管理部门、层次、跨度和职能 C．职位、职权、职责 D．直线部门、职能部门、参谋部门13.（）就是预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，以使计 划目标得以实现。 A.全面控制 B.主动控制 C.被动控制 D.反馈控制14．( )是一种面对未来的控制。 A．全面控制 B．主动控制 C．被动控制 D．反馈控制15．( )阶段投资控制的主要任务是通过工程付款控制、新增工程费控制、预防并处理好费用索赔等，努力实现实际费用不超过计划投资。 A．设计 B．招标 C．施工 D．保修 16．工程项目监理的目标是指( )。 A．投资目标、进度目标、质量目标

建设工程监理概论期末考试

选择题： 1、工程建设监理实施需要（B） A：上级主管部门批准 B：项目法人委托和授权 C：建设单位委托和授权 D：建设主管部门批准 2、我国的监理工程师是指（C）的一类人 A：具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B：取得监理工程师资格证书 C：取得监理工程师岗位证书 D：监理单位从事工程技术管理工作 3、不同资质等级的监理单位在（D）在方面的资质标准是相同的。 A：监理业绩 B：注册资金 C：工程技术和管理人员 D：单位负责人和技术负责人4、项目法人授予监理单位对工程施工进度有（C） A：审核、签认权 B：复核、确认权 C：检查、监督权 D：批准权 5、监理工程在监理过程中因过错曹成重大损失的（A） A：应承担一定的经济责任和法律责任 B：应承担一定的经济责任和民事责任 C：仅承担相应的经济责任 D：仅承担相应的法律责任 6、工程建设监理是指（C） A：受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B：受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C：受业主委托对工程建设项目实施阶段进行的

监督和管理活动 D：受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 7、建设单位经营活动的基本准则是（B） A：客观、公正、诚信、科学 B：守法、公正、诚信、科学 C：客观、公正、信用、科学 D：守法、公正、信用、科学 8、政府建设主管部门对建设监理单位管理的主要内容是（D） A：制定监理办法 B：对监理单位的权益进行管理 C：对监理单位的活动进行监督 D：对监理单位的资质管理 9、工程建设监理合同专用条件（B） A：可以根据工程个性和所处自然、社会环境自有填写 B：可以根据工程个性，经监理单位与业主协商一致后填写 C：可以根据工程个性和所处自然、社会环境 D：可以根据工程所处自然、社会环境自有填写 10、工程建设监理委托合同中所说的第三方可以是（D） A：监理单位 B：业主 C：监理工程师 D：设备供应商 11、工程建设监理合同履行过程中发生争议时，业主与监理单位优选的解决争议方法是（A） A：协商解决 B：交主管部门协商 C：提交仲裁机关仲裁 D：法律诉讼

建设工程监理概论试题及答案

工程监理专业建筑工程监理概论结业试题 、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分） 1.在监理目标控制系统中，贯穿于项目实施全过程的子系统是（）。 A.程序子系统 B.措施子系统 C.信息子系统 D.组织子系统 2.《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应当按照资质 （）的单位的业务许可范围承揽工程。 AM 3.依《招投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标 A. 15 C. 30 4.监理实施过程中，如果因监理单位过失而造成了经济损失，监理单位赔偿损失的累汁 金额应（）。 5.监理单位自备设施经济补偿的计算方法为（） A .设施折旧额+管理费=补偿额 B.设施折旧额-残值+管理费=补偿额 C?设施在工程中使用时间占折旧年限比率X设施原值+管理费=补偿额 D .设施原值X年折旧率+管理费=补偿额 6.项目法人一般通过（ A.直接委托 ）方式择优选定监理单位。 .公开招标 C .邀请招标B.低 C.不同，区别各个承包D无相关规定 人提交投标文件截止之日起，最短不得少于（）日。 B. 20 D. 25 A .是直接经济损失额B.最多为直接经济损失额 C .不超过监理酬金总额 D .不超过监理酬金总额（除去税金） .招标投标

7.监理费从（）中列支，并核减建设单位管理费。 A. 工程投资估算工程概算

A .随意调换项目总监理工程师 B ?确定工程项目规模 C .工程预算 A . 项目法人 C ?监理单位 A . 审批 C. 资质管理 10.监理单位应当按照核准 的 A . 营业范围 ）承接工程建设监理业务。 资质等级 C. 经营范围 A ?科学性 B ?服务性 C .独立性 D ?委托性 13 .依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（ 15.在建设项目投资构成中，单机无负荷试运转费包含在 （） A .联合试运转费 C .间接费 、多项选择题（本大题共5小题，每小题4分，共20 分） 1. 在委托监理的工程项目中，监理单位一般不具有 （） 的权利。 8.工程项目建设监理实行（ ）负责 制。 9.监理单位实行 （ ）制 度。 11.监理单位不得 ）监理业 务。 A . 分包 发包 C .转让 D. 转移 12 .如果不具有 （ 管理，难以调解 业主与承建商之间的权益纠纷。 ）,那么建设工程监理企业难以保证公正性，难以顺利进行合同 工程决算 ?项目经理 总监理工程师 报批 资质审批 业务范围 A .保证 B ?质押 C .定金 D .留置 14.承包商计算索赔费用常用的方法是 A .总费用法 B . ） 。 修正的总费用法 C .单价法 D. 实际费用法 中。 B ?安装工程费

监理工程师报考条件

2019年杭州市监理工程师报考条件及考试时间 2019监理工程师报考条件 监理工程师考试是全国统一规划和组织的执业资格考试，考生需通过考试及资格审核之后方可领证注册执业。希望报考2019年监理工程师考试的考生，快来了解一下2019年监理工程师报考条件吧，以下是具体内容： 目前2019年全国监理工程师考试报考条件尚未公布，各位考生可先参考2018年全国监理工程师报考条件。 2018年全国监理工程师报考条件 （一）凡中华人民共和国公民，遵纪守法，具有工程技术或工程经济专业大专以上（含大专）学历，并符合下列条件之一者，可申请参加监理工程师执业资格考试。 1、具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，并任职满三年。 2、具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务。 （二）对从事工程建设监理工作并同时具备下列四项条件的报考人员，可免试《工程建设合同管理》和《工程建设质量、投资、进度控制》两科。 1、1970年以前含（1970年）工程技术或工程经济专业大专以上（含大专）毕业; 2、具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务; 3、从事工程设计或工程施工管理工作15年以上（含15年）; 4、从事监理工作一年以上（含一年）。 （三）根据人事部《关于做好香港、澳门居民参加内地统一举行的专业技术人员资格考试有关问题的通知》（国人部发〔2005〕9号）文件精神，自2005年度起，凡符

合监理工程师执业资格考试有关规定的香港、澳门居民，均可按照规定的程序和要求，报名参加相应专业考试。 香港、澳门居民申请参加监理工程师执业资格考试，在报名时应向报名点提交本人身份证明、国务院教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书，以及相应专业机构从事相关专业工作年限的证明。 请持续关注优路教育监理工程师频道，及时获取2019年监理工程师考试信息。 报名与学习中心地址：杭州市西湖区文三路508号天苑大厦1803室 常年招生，信息常年有效，欢迎来电、来校、在线客服咨询最新开班报名信息。 《建设工程监理案例分析》科目为主观题，在专用答题卡上作答，考生在答题前要认真阅读试卷封二的应试人员注意事项和专用答题卡首页的作答须知，使用规定的作答工具在答题卡划定的区域内作答。其余3个科目为客观题，在答题卡上作答。 考生应考时，须携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。 注意事项

建设工程监理概论试题及答案

建设工程监理概论试题 及答案 IMB standardization office [IMB 5AB-IMBK 08- IMB 2C] 工程监理专业建筑工程监理概论结业试题 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

1-在监理目标控制系统中，贯穿于项目实施全过程的子系统是()。 A .程序子系统 B .措施子系统 C .信息子系统 D .组织子系统 2-《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应当按照资质0的单位的业务许可范围承揽工程。 A .咼 B .低 C .不同，区别各个承包 D .无相关规定 3?依《招投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日起，最短不得少于()日。 A . 15 B . 20 C . 30 D . 25 4?监理实施过程中，如果因监理单位过失而造成了经济损失，监理单位赔偿损失的累汁金额应()。 A.是直接经济损失额 B.最多为直接经济损失额 C .不超过监理酬金总额 D .不超过监理酬金总额(除去税金) 5.监理单位自备设施经济补偿的计算方法为()。 A.设施折旧额+管理费二补偿额 B.设施折旧额-残值+管理费二补偿额 C .设施在工程中使用时间占折旧年限比率x设施原值+管理费二补偿额 D .设施原值x年折旧率+管理费二补偿额 6.项目法人一般通过()方式择优选定监理单位。A .直接委托?B .公开招标 C ?邀请招标? D .招标投标 7.监理费从()中列支，并核减建设单位管理费。A .工程投资估算B .工程概算 C?.工程预算?D .工程决算 8.工程项目建设监理实行()负责制。 A ?项目法人 B .项目经理 C.监理单位D .总监理工程师 9.监理单位实行0制度。

注册监理工程师三控考试真题及答案

2007年三控真题 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1. 工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是（）阶段。 B A．工程设计 B．工程施工 C．工程决策 D．工程竣工验收 2. 工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有（）特点。 A A．隐蔽性 B．波动性 C．影响多样性 D．影响复杂性 3. 工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持（）的原则。 A A．以预防为主 B．以人为核心 C．质量第一 D．质量标准 4. 施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后，应将技术性审查报告提交给（）。 C A．建设单位 B．监理单位 C．建设行政主管部门 D．工程质量监督机构 5. 工程设计质量是工程质量的关键环节之一，设计质量首先应满足（）。A A．业主所需的功能和使用价值 B．工程质量监督机构的要求 C．承包单位施工组织的要求 D．监理单位监理规划的要求 6. 在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的（）。 B A．勘察规划 B．勘察方案

C．勘察管理文件 D．勘察工作责任制 7. 监理单位对施工图纸的审核主要由（）负责组织。 C A．项目技术负责人 B．监理单位技术负责人 C．总监理工程师 D．专业监理工程师 8. 图纸会审的内容一般不包括（）。 D A．设计地震烈度是否符合当地要求 B．防火、消防是否满足要求 C．建筑材料来源有无保证 D．图纸是否符合监理规划所提要求 9. 凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件，在采购订货前应向（）申报。 C A．建设单位现场代表 B．项目技术负责人 C．监理工程师 D．项目经理 10. 为了确保工程质量，施工单位必须建立完善的自检体系，自检体系中可不包括（）。 B A．自检 B．抽检 C．交接检 D．专检 11. 施工过程中见证取样的试验室应是（）。 D A．施工单位的试验室 B．建设单位指定的试验室 C．监理单位指定的试验室 D．与承包单位没有隶属关系的第三方试验室 12. 总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为（）。 D A．未经技术资质审查的施工人员进行现场施工 B．采用未经审查认可的代用材料

《建筑工程监理概论》期末考试复习题及参考答案

建筑工程监理概论复习题 （课程代码252322） 一、单选题（本大题共60题） 1.合同法律关系的客体不包括( )。 A.物 B.法人 C.行为 D.智力成果 2.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。 A.物 B.智力成果 C.行为 D.财 3.A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B 公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于( )。 A.继续有效 B.因A公司已不存在而无效 C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效 D.需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效 4.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。 A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行 B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行 C.无论上涨还是下降均按新价格执行 D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行 5.《合同法》中有关解决合同争议方式的不正确表述有( )。 A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议 B.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行 6.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将32.5级的水泥当作42.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。 A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B.向人民法院起诉，要求撤销该合同 C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效 D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

建设工程监理概论试题及答案

工程监理专业建筑工程监理概论结业试题 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 1.在监理目标控制系统中,贯穿于项目实施全过程得子系统就是( )。 A.程序子系统 B.措施子系统 C.信息子系统 D.组织子系统 2.《建筑法》规定,两个以上不同资质等级得单位实行联合共同承包得应当按照资质 ( )得单位得业务许可范围承揽工程。 A.高 B.低 C.不同,区别各个承包 D.无相关规定 3.依《招投标法》规定,依法必须进行招标得项目,自招标文件开始发出之日起至投标 人提交投标文件截止之日起,最短不得少于( )日。 A.15 B.20 C.30 D.25 4.监理实施过程中,如果因监理单位过失而造成了经济损失,监理单位赔偿损失得累汁 金额应( )。 A.就是直接经济损失额 B.最多为直接经济损失额 C.不超过监理酬金总额 D.不超过监理酬金总额(除去税金) 5.监理单位自备设施经济补偿得计算方法为( )。 A.设施折旧额＋管理费＝补偿额 B.设施折旧额－残值＋管理费＝补偿额 C.设施在工程中使用时间占折旧年限比率×设施原值＋管理费＝补偿额 D.设施原值×年折旧率＋管理费＝补偿额 6、项目法人一般通过( )方式择优选定监理单位。 A.直接委托 B.公开招标 C.邀请招标 D.招标投标 7、监理费从( )中列支,并核减建设单位管理费。 A. 工程投资估算 B. 工程概算 C .工程预算 D. 工程决算 8、工程项目建设监理实行( )负责制。 A. 项目法人 B .项目经理 C .监理单位 D. 总监理工程师 9、监理单位实行( )制度。 A. 审批 B. 报批 C. 资质管理 D. 资质审批 10、监理单位应当按照核准得( )承接工程建设监理业务。 A. 营业范围 B. 资质等级

监理工程师考试题库.doc

建设工程监理概论 1、建设工程的决定性环节是：设计质量 2、工程建设监理是监理单位受项目法人的委托：对工程建设实施的监督管理 3、建设工程监理的基本目的是协助建设单位在计划的目标内把工程建成投入使用 4、工程建设监理依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展 5、工程建设监理实施需要建设单位的委托和授权 6、建设单位对工程监理企业法令结果是在委托监理的工程中拥有一定的管理权限 7、建设工程监理实施的前提是建设单位的委托和授权 8、把建设工程监理与政府建设工程行政性监督管理活动区别开，是建设工程监理的服务性 9、工程建设监理与政府工程质量监督的区别是：前者属于社会的、民间的，后者属于强制性的政府行为 10、建设工程监理的依据为：法律、法规和建设工程合同 11、建设工程法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范，由国家主席签署主席令予以公布。 12、建设工程监理是微观性质监督管理活动 13、1988年7月建设部颁布了《关于开展建设监理工作的通知》，标志着我国建设工程领域的改革进入了一个新的阶段。 14、建设工程监理对象包括新建、改建和扩建建筑 15、监理单位是建设项目管理服务的主体。 16、工程招投标结束是以签订合同为标志的 17、实施建设工程监理的基本条件是社会主义市场经济体制、法制环境、配套机制 18、工程建设监理实施的对象是工程建设项目 19、现阶段工程建设监理主要发生在项目建设的施工阶段 20、承建商共同要求工程建设监理要有公正性 21、按照我国有关文件夹中的规定，在监理人员监理过程中，负责与工程项目建设的外部关系的组织协调工作是项目业主 22、新中国成立以来，我国一直采用的是按照国家投资计划将建设资金分配各个部门和地方，然后再根据需要安排任务，由建设单位自筹自管方式实现工程项目，这是不符合工程建设的内在规律的。 23、建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和内容，基本任务是通过建设项目中的多项具体工作的完成来实现的 24、在我国，实施建设监理制有利于政府在工程建设中的职能转变 25、在工程建设监理的项目实施阶段，工程建设监理的目标是着重解决如何在明确的项目目标内来建成工程项目 26、推选建设监理制应当遵循的基本原则之一是结合中国国情 27、从其业务性质方面定性一，建设工程具有服务性 28、建设工程监理的服务对象是建设单位 29、大中型及限额以上项目的建设程序中，设计文件是根据批准的可行性研究报告编制的 30、项目可行性研究报告批准后，正式成立项目法人 31、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是如何做好决策和承担风险 32、我国工程监理企业只接受建设单位的委托，不接受承建单位的委托为其提供管理服务，体现了建设工程监理的服务对象具有单一性特点 33、建设工程可行性研究的主要作用是为建设项目投资决策提供依据 34、实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，具体表现为除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制 35、我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动。 36、项目建议书是拟建项目单位向国家提出要求建设某一项目的建议文件，是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目 37、建设工程监理的性质中，从业务性质方面定性是是服务性 38、在实施监理的工程项目建设中，要贯彻执行项目法人责任制、工程招投标制、建设工程监理制、合同管理制 39、关于建设程序与工程建设监理之间的关系：建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和服务内容、建设程序确立了监理单位在项目建设中的重要地位、严格执行建设程序是监理工程师的职业准则、严格执行建设程序是结合我国国情推行建设监理制的具体表现、

监理工程师考试《建设工程监理概论》真题及答案

2007年监理工程师考试《建设工程监理概论》真题及答案 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1. 下列关于建设工程监理工作与建设行政主管部门监督管理工作的表述中，正确的是（）。 A. 建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都不具有强制性 B. 建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都具有委托性 C. 建设工程监理工作具有强制性，建设行政主管部门的监督管理工作具有委托性 D. 建设工程监理工作具有委托性，建设行政主管部门的监督管理工作具有强制性 2. 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的（）。 A. 基本目的 B. 基本内涵 C. 主要方式 D. 主要方法 3. 监理单位发现施工现场存在严重安全隐患，应及时下达工程暂停令，并报告建设单位。施工单位拒不停工整改，监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告，（）。 A. 以口头形式报告的，应当记入监理日记 B. 以电话形式报告的，应当有通话记录 C. 以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告 D. 以电话形式报告，有通话记录的，可不再书面报告 4. 下列法律文件中，与建设工程监理有关的行政法规是（）。 A. 中华人民共和国建筑法 B. 建设工程安全生产管理条例 C. 注册监理工程师管理规定 D. 建筑工程施工许可管理办法 5. 项目法人通过招标确定监理单位，委托监理单位实施监理是实行（）的基本保障。 A. 招标投标制 B. 合同管理制 C. 建设工程监理制 D. 项目法人责任制 6. 下列行为要求中，既属于监理工程师职业道德又属于监理工程师义务的是（）。 A. 不收受被监理单位的任何礼金 B. 保证执业活动成果的质量，并承担相应责任 C. 不泄露与监理工程有关的需要保密的事项 D. 坚持独立自主地开展工作 7. 根据诚信的经营准则，工程监理企业应当建立健全的信用管理制度之一是（）制度。

工程建设监理概论第1阶段测试题与答案

江南大学现代远程教育2013年上半年第一阶段测试卷考试科目:《工程建设监理概论》第一章至第三章（总分100分） 考试时间：90分钟 __________学习中心（教学点）批次：层次： 专业：学号：号： ：得分： 一、单项选择题（本题共40小题，每小题1分，共40分） 1．按照《建设工程监理规》，在实施工程建设监理之前，项目监理机构的总监理工程师应当将( C )书面通知被监理单位。 A建设单位授予监理单位的权限B．监理规划容 C．总监理工程师授予监理工程师的权限D．监理的围和容 2．在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购，报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，( C )。 A．施工单位承担赔偿责任，监理单位不承担连带赔偿责任 B．监理单位与施工单位承担连带责任 C．施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任 D．施工单位不承担责任，材料供应单位承担责任 3．(中华人民国建筑法)中所规定的责令停业整顿，由( D )决定。 A．建设行政主管部门B．建设监理行政主管部门 C．工商行政管理部门D．颁发资质证书的机关 4．监理工程师应明确，施工现场安全由( A )负责。 A．施工企业B．建设单位和施工企业共同 c．监理单位和施工企业共同D．建设单位、施工企业和监理单位共同5．FIDIC道德准则指出：加强“按照能力进行选择”的观念，是监理工程师应该( E )。A．对社会和职业的责任B．能力C．正直性D．对他们的公正 6．根据(建设工程监理规)的规定，核查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是( C )的职责。 A．总监理工程师B．总监理工程师代表C．专业监理工程师D．监理员7．监理工程师的注册、根据注册容的不同分为三种形式，其中初始注册有效期为( B )年，续期注册的有效期为( )年

工程监理概论题库

《工程监理概论》课程综合复习资料 一、单项选择题 1.监理单位是建筑市场的三大（）之一。 A 实体 B 企业 C 主体 D 方面 2.确定监理单位主要监理范围的起码条件是：应有（）个及以上专业技术人员的专业与主要监理业务的专业相一致。 A 2 B 3 C 4 D 5 3.监理单位的聘用人员不应超过总人数的（）。 A 1/2 B 1/3 C1/4 D 1/5 4.监理单位如果不是（），政府不批准其设立。 A 企业 B 法人 C 独立实体 D 经济实体 5.业主责任制是实行建设监理制的（）。 A 必要保证 B 重要条件 C 必要条件 D 基本条件 6.建设监理制是落实业主责任制的（）。 A 必要保证 B 必要条件 C 重要条件 D 基本条件 7.从事工程建设监理活动，应当遵守（）的准则。 A 公正、独立、自主、科学 B 守法、热情、严格、科学 C 守法、诚信、公平、科学 D 守法、诚信、公正、科学 8.监理费计算的（）计算法主要适用于临时性的、短期的监理业务活动。 A 按时 B 按工程建设成本的百分比 C 监理成本加固定费用 D 固定价格 9.下列各条中，哪一条未列入监理单位的资质标准? （） A 应当具备人员素质 B 资金数量 C 监理业绩 D 信誉 10.设立监理单位，必须向资质管理部门申请资质审查，符合（），再向工商行政管理机关申请登记注册，从事监理活动。 A 资质标准中规定的四项标准，可核定临时监理业务范围 B 资质标准中规定的一、二、三项标准，可核定临时监理业务范围 C 资质标准中规定的四项标准，即可核定资质等级 D 资质标准中规定的一、二、三项标准，即可核定资质等级 11. （）归口管理全国监理单位的资质管理工作。 A 国家计委 B 国务院建设行政主管部门

专业监理工程师考核试卷

专业监理工程师考核试卷 姓名专业得分 一、单项选择题（每题1分、共20分） 1、监理实施细则应由 B 编制，经总监理工程师批准，在工程开工前完成，并报建设单位核备。 A．监理员 B.专业监理工程师 C.副总监 D.监理机构 2、工程施工质量在施工单位自行检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量按有关规定进行检验，根据相关标准以 B 形式对工程质量达到合格与否做出确认。 A．口头 B.书面 C.评定 D.汇总 3、监理工作是建设管理工作的延伸，监理单位代表建设单位行使所委托的安全、质量、工期、投资、环保控制等相关权力，并将 A 作为工作重点。 A. 工程质量 B.工期 C.安全 D.投资 4、铁路建设工程监理的主要依据是 D 。 A. 国家有关法律、法规及铁道部有关规章、制度；国家和铁道部有关标准、规范、规程。 B. 国家和铁道部对本项目的批复文件。 C. 审核合格的施工图\本工程项目的委托监理合同、承包合同和材料设备供应合同。 D. 以上各项。 5、监理工程师应履行职责不含 D 。 A. 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况。 B. 审阅并现场核对施工图。 C. 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，编制监理月报。 D. 审核并签认承包单位的单位工程质量验收资料。 6、监理员应履行职责不含 D 。 A. 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况。 B. 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。 C. 进行旁站监理工作并做好记录。 D. 负责本专业的检验批、分项、分部工程验收及相关隐蔽工程验收。 7、旁站是监理人员在现场对关键部位或关键工序施工进行的 A 活动。 A. 全过程监督 B.监督 C.现场监督 D.巡视 8、监理规划是由总监理工程师主持编制，经监理单位技术负责人批准，指导项目监理机构全面开展监理工作的 A 文件。 A.指导性 B.实施性 C.操作性 D.技术性 9、监理实施细则是根据监理规划，由专业监理工程师编写，经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某—方面监理工作的 ( C 文件。 A.指导性 B.实施性 C.操作性 D.技术性 10、工地例会由项目监理机构定期主持召开，有关单位参加，研究落实 A 中相关事宜的会议。 A.委托监理合同 B.工程建设合同 C.施工合同 D.监理过程 11、对施工过程中出现质量问题或质量隐患， B 宜采用照相、录像等手段予以记录，并向承包单位发出整改指令。 A. 总监 B.监理工程师 C.监理人员 D.项目监理机构 12、变更设计是对 A 进行变更的活动。 A.审核合格的施工图 B.工程建设 C.施工合同 D.施工监理 13、按照监理项目部履责考评办法的规定，现场监理由于违规、违纪、监理失职等行为累计被发 2 张红牌后，将予以辞退。 A. 1 B.2 C.3 D.4 14、项目监理机构应检查施工现场各种安全标志和 B 是否符合强制性标准要求。 A.警示标识 B.安全防护措施 C.消防通道 D.劳动保护用品 15、当运至现场的混凝土发生离

建设工程监理概论试题及答案.

建设工程监理概论 2. 工程建设监理的（ A ）是监理单位。 一、单项选择题（ 10题，每题 2 分，共计 20分） 1 工程建设监理是针对（ C ）所实施的监督管理。 工程项目建设 A 工程 B 工程项目 D 工程项目施工 A 行为主体 B 行为客体 对象 D 责任主体 3. 工程建设监理的实施需要（ A 上级主管部门批准 B 4. 监理单位是工程建设活动的 A 服务性 B ）。 项目法人委托和授权 C 建设单位委托和授权 第三方”意味着工程建设监理具有（ 公正性 D 科学性 D 建设主管部门批准 独立性 C 5.实施建设工程监理的基本目的是 （ D ） 。 A.对建设工程的实施进行规划、控制、协调 C.保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用 建成投入使用 B ）。 B .控制建设工程的投资、进度和质量 D .协助建设单位在计划的目标内将建设工程 6. 实施建设工程监理 （ B ） 。 A. 有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为 . B. 有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为。 C. 既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为。 D. 既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为。 7. 在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务 的监理企业应 当协调发展，这体现的是建设工程监理 （ A ） 的发展趋势。 B ?以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化 D. 加强培训工作，不断提高从业人员素质。 A.适应市场需求，优化工程监理企业结构 C.与国际惯例接轨 8．依据《建设工程监理范围和规模标准规定》 A .总投资额为2亿元的电视机厂改建项目 ，下列工程项目必须实行监理的是 （ C ） 。 .建筑面积 4 万平方米的住宅建设项目 C .总投资额为300美元的联合国粮农组织的援助项目 D .总投资额为 2000 万元的科技项目 9.工程监理企业应当拥有足够数量的、 管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨干队伍，这是 建设工程监理 （ B ） 的表现。 A .服务性 B .科学性 10.我国建设工程监理制中，吸收了 C .独立性 D .公正性 FIDIC 合同条件的有关内容，对工程监理企业和监理工程师提出 了（ C ） 的要求。 A .维护施工单位利益 .代表政府监理 C .独立、公正 .承担法律责任 二、多项选择题（ 5 题，每题 3 分，共计 15 分） 1、建设监理的主要任务包括（ A .投资控制 B .进度控制 ABDE ) C .质量管理 D .合同管理 E. 信息管理和组织协调 2、工程项目承发包模式及其监理模式包括（ A .平行承发包 B .设计/施工总承包 ACD ） C. 工程项目总承包 D. 工程项目总承包管理 3、工程项目承发包模式及其监理模式包括（ A .按照监理工程造价的百分比计取 ACD ） B .按照实际成本加固定费用计取 C. 按固定总价计取 D. 按监理服务时间和人数计取