建筑招投标与合同管理
一、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)
1. 公开招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
A. 错误
B. 正确
2. 公开招标的优点是参加的投标竞争者有限,不仅可以节约招标费用,缩短招标时间,而且提高了每个投标人的中标机会。
A. 错误
B. 正确
3. 承包商作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际惯例,对承包商一般都实行从业资格管理。
A. 错误
B. 正确
4. 建设工程交易中心是服务性机构,本身并不具备监督管理职能。
A. 错误
B. 正确
5. 建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
A. 错误
B. 正确
6. 在我国,业主也称为建设单位,业主作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。
A. 错误
B. 正确
7. 授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。
A. 错误
B. 正确
8. 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
A. 错误
B. 正确
9. 建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
B. 正确
10. 建设部颁布了自2001年7月1日起实施的《建筑业企业资质管理规定》,其中将我国的建筑业企业分为施工总承包企业、专业
承包企业和劳务分包企业三个序列。
A. 错误
B. 正确
二、单项选择题(共 15 道试题,共 45 分。)
1. 建设工程的投标人一般不包括()。
A. 勘察设计企业
B. 施工企业
C. 工程材料设备供应单
D. 事业单位
2. 建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式,但是不具有()功能。
A. 监督管理
B. 信息服务
C. 场所服务
D. 集中办公
3. 下列()不是建筑工程招标投标的特点。
A. 程序规范
B. 投标过程统一、有效地监督
C. 交易双方面对面地讨价还价
D. 公平、客观
4. 建筑市场的客体是()。
A. 建筑产品
B. 业主
D. 咨询服务机构
5. 建筑工程的开标、评标、定标由()依法组织实施,并接受有关行政主管部门的监督。
A. 投标单位
B. 监理单位
C. 设计单位
D. 建设单位
6. 申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A. 40%
B. 50%
C. 60%
D. 70%
7. 邀请招标是一种由招标人选择()家符合招标条件的供应商或承包商,向其发出投标邀请,由被邀请的供应商、供应商投标竞
争,从中选定中标者的招标方式。
A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
8. 《招投标法》中规定的招标方式有公开招标和()两种。
A. 私下招标
B. 秘密招标
C. 聘任招标
D. 邀请招标
9. 建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。其中邀请招标又称为()。
A. 有限竞争性招标
B. 无限竞争性招标
C. 选择性招标
D. 委托代理招标
10. 建设工程招投标是在市场经济条件下,国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊
交易活动。这些特定环节包括()。
A. 招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标
B. 投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约
C. 招标、投标、开标、评标、决标、签约和履约
D. 招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约
11. 建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。其中公开招标又称为()。
A. 有限竞争性招标
B. 无限竞争性招标
C. 选择性招标
D. 委托代理招标
12. 是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。
A. 广义的建筑市场
B. 狭义的建筑市场
C. 有形的建筑市场
D. 无形的建筑市场
13. 申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
14. 按照规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日之内订立书面合同。
A. 20
B. 30
C. 25
D. 35
15. 建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场,其主体不包括()。
A. 政府主管部门
B. 业主
C. 承包商
D. 咨询服务机构
三、多项选择题(共 5 道试题,共 25 分。)
1. 建设工程交易中心的基本功能包括()
A. 信息服务功能
B. 场所服务功能
C. 集中办公功能
D. 监督管理职能
E. 建筑规划功能
2. 建筑市场是以建筑工程承发包交易活动为主要内容的市场,其主体包含()。
A. 业主
B. 承包商
C. 工程咨询服务机构
D. 建设工程交易中心
E. 建筑人才
3. 投标资格审查主要是对投标人的情况进行审查,其审查的主要内容包括()。
A. 法人资格和资质等级
B. 施工能力和企业信誉
C. 队伍素质和施工装备
D. 管理能力和工程经验
E. 施工图纸和工程标底
4. 招标人的权益包括()。
A. 自行组织招标或委托招标代理机构进行招标;
B. 自由选择招标代理机构并核验其资质证明;
C. 要求投标人提供有关资质情况的资料;
D. 确定评标委员会,并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人。
E. 控告、检举招标过程中的违法行为
5. 狭义的建筑市场()。
A. 一般指有形建筑市场
B. 一般指无形建筑市场
C. 它是以工程承发包交易活动为主要内容
D. 它是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称
一、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)
1. 标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制,反映行业最高水平。()
A. 错误
B. 正确
2. 工程施工招标一般划分为成立招标机构、招标实施和定标签约三个阶段。()
A. 错误
3. 有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于:一是招标单位在招标过程中是否编制标底;二是评标时是否以标底作为基准对投
标单位的报价进行考评。()
A. 错误
B. 正确
4. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同,同时规定合同
价的调整范围和调整方式。()
A. 错误
B. 正确
5. 招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作,包括成立招标机构、确定招标方式、编制
招标相关文件等。()
A. 错误
B. 正确
6. 招标机构的主要职责是拟定招标文件,组织投标、开标、评标和定标工作等。()
A. 错误
B. 正确
7. 资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准,一般凡属评标时考虑的因素,资格预审评审时可不必考虑。()
A. 错误
B. 正确
8. 所谓无标底招标,是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准,招标人只提出评标的标准和方法,投标人根据招标
文件自主报价的一种招标方式。()
A. 错误
B. 正确
9. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:编制招标相关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定
标。()
A. 错误
B. 正确
10. 通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业,淘汰总分高的投标者。()
B. 正确
二、单项选择题(共 15 道试题,共 45 分。)
1. 在划分标段时,从管理费的角度考虑,分段招标的管理费一般()于整体直接发包的管理费。
A. 低
B. 高
C.
等
2. 定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段,包括:()等工作。
A. 开标、评标、定标、签约
B. 评标、定标、签约
C. 定标、签约
D. 开标、定标、签约
3. 在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。
A. 施工
B. 设备采购
C. 设计
D. 材料采购
4. 施工招标文件的内容一般不包括( )。
A. 工程量清单
B. 资格预审条件
C. 合同条件
D. 投标须知
5. 建设工程项目()是招标人招标活动的前提。
A. 相应资金或资金来源落实
B. 编制招标文件的编制
C. 报建
D. 评标委员会专家库的建立
6. 根据规定,一个工程只能编制()个标底,一般是在招标前就制定出来的。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
7. 施工招标阶段,招标人发给投标人的下列书面文件中,不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是()。
A. 投标须知
B. 资格预审表
C. 合同专用条款
D. 对投标人书面有质疑的解答
8. ()是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定
标。
A. 招标准备阶段
B. 招标实施阶段
C. 定标签约阶段
D. 履约阶段
9. 招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作,包括()。
A. 成立招标机构、确定招标方式、编制招标相关文件等
B. 按照国家有关规定需要履行项目审批手续、编制招标相关文件等
C. 成立招标机构、发布招标公告、编制招标相关文件等
10. 资格预审的评审方法一般采用()。
A. 评分法
B. 投票法
C. 评议法
D. 举手表决
11. 招标机构的主要职责是:()等。
A. 拟定招标文件,组织投标、开标、评标和定标工作
B. 编制招标文件和组织评标
C. 确定评标委员会,并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人
D. 成立作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
12. 标段划分应根据工程特点和招标人的具体情况确定,对场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程宜采用()。
A. 一次招标
B. 分段招标
C. 考虑招标项目的管理要求,可以分别招标
D. 考虑工程各项工作时间和空间的衔接,分别发包
13. 建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价,是建设工程的()。
A. 计划价格
B. 预期价格
C. 实际价格
D. 合同价格
14. 根据《招标投标法》的规定,建设工程施工招标的标底由()编制。
A. 招标单位
B. 设计单位
D. 政府主管部门
15. 工程施工招标一般划分为()三个阶段
A. 招标准备、招标和签约
B. 招标准备、定标和签约
C. 招标、定标和签约
D. 招标准备、招标实施和定标签约
三、多项选择题(共 5 道试题,共 25 分。)
1. 在划分标段时,下列()应分别招标。
A. 建设工程项目中的土建和设备安装
B. 项目各部分彼此联系性小的建设工程项目
C. 建设项目的各项工作的衔接、交叉和配合少,责任清楚
D. 场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程
2. 工程施工招标一般划分为()三个阶段。
A. 招标准备
B. 招标实施
C. 定标签约
D. 屡约
E. 评标
3. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:()。
A. 发布招标公告或投标邀请书
B. 组织资格预审
C. 召开标前会议
D. 开标、评标和定标
E. 编制招标有关文件
4. 招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作,包括:()。
A. 成立招标机构
B. 办理项目审批手续
C. 确定招标方式
D. 划分标段及选择合同计价方式
E. 申请招标
F. 编制招标有关文件
5. 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有:()。
A. 按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,已经履行审批手续;
B. 工程资金或者资金来源已经落实;
C. 有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料;
D. 法律、法规、规章规定的其他条件。
E. 监理单位已确定
一、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)
1. 投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写,不得空着不填,否则被视为放弃意见;重要数字不填写,可能被作为废标处理。
()
A. 错误
B. 正确
2. 开标的主持人是招标人或招标代理机构,他们同时负责开标全过程的工作。()
A. 错误
B. 正确
3. 编制投标文件的核心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关,所以在计算标价前必须编制好施工
计划。()
A. 错误
B. 正确
4. 中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的投标人。()
A. 错误
B. 正确
5. 降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同,但对单价合同最有效。()
A. 错误
B. 正确
6. 建设工程评标程序分为:评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。()
A. 错误
B. 正确
7. 投标文件必须严格按照招标文件的规定编写,可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。()
A. 错误
B. 正确
8. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,应当重新再发新的中标通知书。()
A. 错误
B. 正确
9. 所编制的投标文件“正本”只有一份,“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。正本与副本若不一致,以正本为准。()
A. 错误
B. 正确
10. 不平衡报价,指在总价基本确定的前提下,调整项目和各个子项的报价,以期即不影响总报价,又可以在中标后获取较好的经
济效益。()
A. 错误
B. 正确
二、单项选择题(共 15 道试题,共 45 分。)
1. 如果投标人在中标后不愿承包该工程而逃避签约,招标单位将按规定()。
A. 没收其投标保证金作为补偿
B. 全部退还其投标保证金
D. 没收其投标保证金并追加罚款
2. 投标文件的符合性评审包括()鉴定。
A. 经济符合性和技术符合性
B. 属地符合性和技术符合性
C. 商务符合性和技术符合性
D. 商务符合性和经济符合性
3. 以开拓市场、低盈利为目标,在精确控制成本的基础上,充分估计各竞争对手的报价目标,以有竞争力的报价达到中标的目的,
这样的投标策略称为()。
A. 生存型策略
B. 低成本优势策略
C. 盈利型策略
D. 高风险策略
4. 评标委员会成员在正式对投标文件进行评审前,应当认真研究招标文件,评标委员会成员应当重点了解招标文件规定的()。
A. 招标的目的
B. 招标工程项目的范围和性质
C. 评标标准和方法
D. 主要技术要求、标准
5. 工程量清单是招标单位按《建设工程工程量清单计价规范》,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础。
工程结算拨付工程款时以()为依据。
A. 清单中列出的工程量
B. 实际发生的工程量
C. 承包方报送的工程量
D. 监理方签发的工程量
6. 关于投标单位在编制标书阶段的操作做法不妥的是( )
B. 详细审核工程量清单的工程量
C. 仔细理解施工图文件
D. 认真对待招标单位答疑
7. ()是投标报价的重要基础。
A. 核实工程量
B. 编制所投标工程的施工规划
C. 定额分析、单价计算
D. 编制投标文件
8. 在评标过程中,下列()不属于商务性评审。
A. 施工方案或施工组织的评审
B. 对投标报价进行校核
C. 审查全部报价数据是否有计算上的算术错误
D. 分析报价构成的合理性
9. 招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后,中标人()。
A. 应当按照合同约定履行义务,完成中标项目
B. 可将中标项目分解后分别向他人转让
C. 可向他人转让中标项目
D. 可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成
10. 投标文件中的(),但单价金额小数点有明显错误的除外。
A. 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准
B. 大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准
C. 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以总价金额为准
D. 大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以总价金额为准
11. 为了提高中标的可能性和中标后利益,在保证工程质量的前提下,进行合理报价,根据投标报价的原则,对下列()项目
可以报高价。
A. 工期要求急、投标对手少
B. 施工条件好、投标对手多
C. 投标对手多、支付条件好
D. 施工条件好,投标风险小
12. 中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,()。
A. 同时将中标结果通知所有未中标的投标人
B. 不必将中标结果通知所有未中标的投标人
C. 仅将中标结果通知中标的投标人
D. 是否将中标结果通知未中标的投标人均可
13. 在评标过程中,下列()不属于投标文件的技术性评审。
A. 投标报价校核
B. 方案可行性评审
C. 关键工序评审
D. 安全保证措施评审
14. 招标文件规定的评标标准和方法是评标委员会成员在()阶段应当认真研究的招标文件的内容。
A. 评标的准备
B. 初步评审
C. 详细评审
D. 编写评标报告
15. 编制投标文件的核心工作是()。
A. 向招标单位申请投标
B. 计算标价
C. 对招标文件认真研究
D. 编制好施工计划
三、多项选择题(共 5 道试题,共 25 分。)
1. 详细评审是指在初步评审的基础上,对经初步评审合格的投标文件,按照招标文件确定的评标标准和方法,对其()进一步
评审、比较。
A. 符合性
B. 技术部分
C. 商务部分
D. 投标文件的澄清和说明
E. 应当作为废标处理的情况
2. 投标文件中()必须有法人单位公章、法定代表人或其委托代理人的印鉴。
A. 投标书
B. 投标书情况汇总表
C. 密封签
D. 工期目标
E. 详细预算及主要材料用量
3. 施工招标划分合同数量时,应考虑的影响因素包括( )。
A. 有利于本地区的承包商
B. 有利于本系统的承包商
C. 施工内容的专业性要求
D. 避免施工现场的交叉干扰
E. 对项目建设总投资的影响
4. 开标的主持人是(),他们同时负责开标全过程的工作。
A. 招标人
B. 当地招标管理部门
C. 公证机关
D. 投标人代表
E. 招标代理机构
5. 按照建设部的规定,建设项目的投标有()情况的也应当按照废标处理:
A. 未按要求密封。
B. 无单位和法定代表人或者代理人的印鉴,或未按规定加盖印鉴。
C. 未按规定的格式填写,内容不全或字迹模糊、辨认不清。
D. 逾期送达。
E. 细微偏差
一、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)
1. 在索赔中,单项索赔通常因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素,索赔的成功率并不高,在实际施工过程中应尽量避免使
用。()
A. 错误
B. 正确
2. 工期索赔值的计算中,网络分析法是进行工期分析的首选方法,适用于各种索赔事件的工期索赔,并可以利用计算机软件进行
网络分析和计算,是一种科学合理的分析方法。()
A. 错误
B. 正确
3. 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同,通常不将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。()
A. 错误
B. 正确
4. 单项索赔是指每一件索赔事件发生后,索赔管理人员就针对该事件,在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求,要求单项
解决支付,不与其他的索赔事件混在一起。()
A. 错误
B. 正确
5. 单价合同具有合理分摊风险等特点,其适用范围较宽。成本加酬金合同中,发包人基本上承担了全部的风险,承包商所得的报
酬也就较低。()
A. 错误
B. 正确
6. 建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。勘察、设计合同的发包人一
般是指业主或总承包商,他可以是法人或自然人,但承包商必须是具有法人资格的勘察、设计单位。()
A. 错误
B. 正确
7. 建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。()
A. 错误
B. 正确
8. 《建设工程施工合同(示范文本)》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,并附有承包人承揽工程项目一览表、发包人供
应材料设备一览表、工程质量保修书三个附件。他们共同组成了一个完整的建设工程施工合同。()
A. 错误
B. 正确
9. 建设工程施工合同简称施工合同,是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程的施工任务与承包人签订的合同,由发包人负责
完成拟定的工程任务,承包人提供必要的施工条件并支付工程价款。()
A. 错误
B. 正确
10. 承包商提出的索赔主要包括两个方面,即工期索赔和费用索赔。()
A. 错误
B. 正确
二、单项选择题(共 15 道试题,共 45 分。)
1. ()是指发包人将建设工程的勘察、设计、施工等的每一项分别发包给一个承包商的合同。
A. 建设工程总承包合同
B. 建设工程承包合同
C. 成本加酬金合同
2. ()是对通用条款的必要的修改和补充,它与通用条款共同成为承发包双方统一意愿的表现。
A. 协议书
B. 专用条款
C. 标准条款
D. 质量保修书
3. ()也成为经济索赔,是承包商要求取得合理的经济补偿。
A. 单项索赔
B. 总索赔
C. 工期索赔
D. 费用索赔
4. 造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后()天内,承包商向工程师发出索赔意向通知。
A. 26
B. 27
C. 28
D. 30
5. 如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同,发包人()。
A. 将不再返还其投标保证金
B. 将全部返还其投标保证金
C. 将部分返还其投标保证金
D. 将对其行为处以两倍保证金的罚金
6. ()又称为一揽子索赔,是指对整个工程中发生的索赔事件,综合在一起进行索赔。
A. 单项索赔
B. 总索赔
简述工程招投标与合同管理的关系 目录 内容摘要2 关键词 (2) 一、评标方法及分析 (3) (一)施工方案3 (二)施工工期4 (三)工程质量 (4) (四)项目经理及项目班子的配备 (4) (五)投标报价数据计算的正确性 (4) (六)报价构成的合理性 (4) (七)对建议方案的商务评审4 二、评标方法的讨论和建议 (4) (一)不合理价格5 (二)施工方案 (5) 三、合同管理在建设项目管理中的地位5 (一)规范的合同管理-----权力 (5) (二)规范的合同管理-----处理6 (三)规范的合同管理-----风险 (6) (四)规范的合同管理-----制度 (6) (五)规范的合同管理是提升企业形象的主要方法 (6) 四、结语 (6) 主要参考文献6 致谢7
内容摘要 随着我国加入WTO我国的经济发展有了飞速的提高,随之而来的工程建设也迅速的发展了起来。但经过实践的证明,招投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承发包方式,也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法,所以《招标投标法》一度被赞誉为“阳光法案”。但由于机制不完善,法制不健全,招投标的过程需要合同管理的全力的配合,合同管理贯穿于招标投标的全部过程。对于投标单位来说,招标文件即是合同管理的开始。一方面,施工合同的合同条件是招标文件的重要组成部分,另一方面,招标文件又是合同文件的重要依据,两者相辅相成,密不可分。所以招标投标和合同管理是紧密相连、互相衔接、互相交叉的两个关键的管理环节。 关键词:投标招标评标合同报价
简述工程招投标与合同管理的关系 招标是招标人通过招标公告或者招标邀请书发出要约邀请,投标人购买招标文件,并根据招标文件中规定的内容要约,招标人接受投标人的投标,发出中标通知书承诺要约的一种民事活动。招标活动要求要依法定程序公开进行,有利于遏制承包活动中贿受等腐败和不正当的竞争行为。有利于创造公平竞争的市场环境,促进企业之间公共的竞争。对于供应商,承包商来说,只能在价格、质量、售后服务等方面展开竞争,以尽可能充分满足招标人的要求,取得商业机会,体现了在商机面前人人平等的原则。 《中华人民共和国招标投标法》的颁布实施,对于规范招标投标活动,保护国家利益,社会公共利益和招标活动当事人的合法权益,提高经济效益,保证项目质量,具有深远的意义。《中华人民共和国招标投标法》共分六章分别为:总则、招标、投标、开标评标和中标、法律责任、附则。 中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目勘察、设计施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等采购,必须进行招标: 1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。 2、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目。 3、使用国际组织或者外国政府贷款、捐助资金的项目。 关于建设项目的招标范围和规范标准,2000年5月1日原国家发展计划委员会颁布执行的3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》作出了更明确的规定。在3号令规定范围内的各类工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设施、材料等的采购,并达到下列标准之一的必须进行招标: 1、施工单项合同估算价在200万人民币以上的。 2、重要设施、材料等物的采购,单项合同估算价在100万人民币以上的。 3、勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的。 4、单项合同估算价低于1.2.3项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 一、评标方法及分析 我国目前评标普遍采用两种评标办法:综合评标法和最低价中标评标法。 综合评标法是按照招标文件设定的不同分值权重分别对投标人的技术标和商务标进行评分,按照得分或评标价高低推荐中标候选人。 最低价中标评标法则先进行第一阶段技术标的评审,确定符合招标文件的投标,再进行第二阶段的商务标评审,选择符合条件的最低报价的投标的单位作为中标单位。 因此,技术标评审和商务标评审是招标评审的两个不可缺少的环节。 技术标评审:技术标评审通常评审投标人承诺的拟投入本工程的技术人员、设备的配置情况,以及投标人制定的施工方案中的关键工序、技术方案是否严密、可靠、有效,从而评价投标人的技术能力;评审投标人主要管理人员素质和安全生产保障措施与招标文件规定的质量与进度要求的符合程度,从而评价投标人的管理水平。 技术标分为施工方案、施工工期、工程质量以及项目经理及班子的配备四项,分别对各项内容评定并打分。技术标评审规定每项内容经评定合格才能进行下项评定,或者评审总分必须达到满分的60%,才能进入下一阶段的评审。 对技术标应进行以下各项分析: (一)施工方案 1、施工方案及平面布置合理性;
一、单选题 1..招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、()的投标机会。 A.自由竞争 B.平等竞争 C.表现企业实力 D.展示企业业绩 2.诚实信用是民事活动的一项基本原则,招标投标活动是以()为目的的民事活动,当然也适用这一原则。 A.承揽工程任务 B.签订承包合同 C.确定中标企业 D.订立采购合同 3.在投标的过程中,如果投标人假借别的企业的资质,弄虚作假来投标即违反了()这一原则。 A.公开 B.公平 C.诚实信用 D.公正 4.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定施工单项合同估算价在()万元人民币以上的,必须进行招标。 A.200 B.100 C.150 D.250 7 5.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定项目总投资额在( B )万元人民币以上的,必须进行招标。 A.2000 B.3000 C.100 D.4000 6.公开招标设置资格预审程序的目的是() A.减少评标工作量B.鼓励更多的承包商参加投标C.选取中标人D.迫使投标单位降低投标报价 7.对一个邀请招标的工程,必须向()以上的潜在投标人发生邀请。 A.2家B.3家C.5家D.7家 8.招标投标活动的公开原则首先要求()要公开。 A. 招标活动的信息 B.评标委员会成员的名单 C.工程设计文件 D.评标标准 9..依法必须进行招标的项目的(),必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。 A.资格预审公告 B.投标邀请书 C.招标公告D,评标标准 10..下列不属于招标文件内容的是()。 A.投标邀请书且设计图纸C.合同主要条款D.财务报表 11...根据我国招标投标法的有关规定,下列不符合开标程序的是()。 A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C.开标由招标人主持,邀请部分投标人参加 D.开标时都应当当众予以拆封、宣读 12.我国招标投标法规定,开标应由(主持。 A.地方政府相关行政主管部门 B.投标人 C.招标人 D.中介机构 13.评标委员会中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。 A.五分之三 B.五分之四 C.三分之一 D.三分之二 14.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,应()。 A.以小写金额为准 B.以大写金额为准 C.由投标人确认 D.由招标人确认 15.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 A.15 B.30 C.45 D.60 二、判断题 1.招标答疑上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。()2.施工招标时,某投标人的标书未按招标文件的规定进行编标报价,仅提出了优于招标文件的设计改进意见,实施方案和报价,则此投标书应被视为无效投标书。() 三、问答 1、招投标活动所应当遵守的基本原则是什么? 2、. 必须进行招标的工程建设项目范围是如何规定的? 3、. 哪些项目可以不进行招标? 4、. 投标文件应包含哪些内容? 5、建设项目投标有哪些技巧和策略?开标时宣布废标的条件一般有哪些? 四、案例 1、某办公楼施工招标文件的合同条款中规定:预付款数额为合同价的30%,开工后三日内支付,上部结构工程完成一半时一次性全额扣回,工程款按季度支付。某承包商通过资格预审后对该项目投标,经造价工程师估算,总价为9000万元,总工期为24个月,其中:基础工程估价为1200万元,工期为6个月;上部结构工程估价为4800万元,工期为12个月;装饰和安装工程估价为3000万元,工期为6个月。该承包商为了既不影响中标,又能在中标后取得较好的收益,决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整,基础工程调整为1300万元,结构工程调整为5000万元,装饰和安装工程调整为2700万元。 另外,该承包商还考虑到,该工程虽然有预付款,但平时工程款按季度支付不利于资金周转,决定除按上述调整后的数额报价外,还建议业主将支付条件改为:预付款为合同价的5%,工程款按月支付,其余条款不变。该承包商将技术标和商务标分别封装,在封口处加盖本单位公章和法定代表人签字后,在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日(即投标截止日当天)下午,在规定的开标时间前1小时,该承包商又递交了一份补充材料,其中声明将原报价降低4%。但是,招标单位的有关工作人员认为,一个承包商不得递交两份投标文件,因而拒收承包商的补充材料。 开标会由市招标办的工作人员主持,市公证处有关人员到会,各投标单位代表均场。开标前,市公证处人员对各投标单位的资质进行审查,并对所有投标文件进行审查,确认所有投标文件均有效后,正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。 问题: (1)该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当?为什么? (2)除了不平衡报价法,该承包商还运用了哪些报价技巧?运用是否得当? (3)从所介绍的背景资料来看,在该项目招标程序中存在哪些问题?请分别作简单说明。 2、1999年9月25日,某市地震局要建设一栋地震监测预报大楼,大楼建筑面积4000m2,连体附属3层停车楼一座,总造价2100万元。工程采用招标方式进行发包。由于地震监测大楼
武汉工程大学自考助学班2013-2014年第1学期推荐课课程考试试卷《土木工程合同管理》课程考试试卷(B卷) 教学部门:专业班级: 学生姓名:学号: 考试方式:(开卷、闭卷) 题号一二三四五…总分签名 题分20 20 20 40 得分 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 得分评卷人 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在 1.关于评标,下列不正确的说法是()。 A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结果确定前应当保密 B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成,其人数为五人以上的单数 C.评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平 D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 2.按照承包工程计价方式分类不包括()。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 3.某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是()。 A.费用由工程师承担,工期由承包方承担 B.费用由承包人承担,工期由发包方承担 C.费用由承包方承担,工期由承发包双方协商 D.费用和工期均由承包方承担 4.招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 5.招标人与中标人签订合同后()个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 6.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单
《工程招投标与合同管理案例分析》 主讲:李生梅 案例一:招标公告范例 永昌县计划生育服务站综合楼建设项目工程施工招标 ?资格预审公告(代招标公告) ?金建交(2009)25号 ? 1. 招标条件 ?本招标项目永昌县计划生育服务站综合楼建设工程已由永昌县发展和改革局以【永发改字(2009)8号】批准建设,项目业主为永昌县人口和计划生育局,建设资金来自国债和多渠道筹措,招标人为永昌县人口和计划生育局。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。 ? 2.项目概况与招标范围 ?2.1建设地点:永昌县城关镇东关路南侧 ?2.2建设规模:2700㎡ ?2.3计划工期:150天(日历天) ?2.4招标范围:建筑和安装工程 ? 3.申请人资格要求 ?3.1 本次资格预审要求申请人具备房屋建筑工程施工总承包三级(含三级)以上资质的独立法人企业,财务状况良好,有良好的社会信誉,近三年内没有发生过重大安全质量事故者。?3.2 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。 ? 4.资格预审方法 ?本次资格预审采用有限数量制。 ? 5.资格预审文件的获取 ?5.1请申请人于2009年04月15日至2009年04月16日,每日上午8:30时至12:00时,下午2:30时至6:00时(北京时间,下同),在金昌市粮食局侧楼良友招待所310室持单位介绍信购买资格预审文件。 ?5.2 资格预审文件每套售价600元,售后不退。 ? 6. 资格预审申请文件的递交 ?6.1 递交资格预审申请文件截止时间为2009年4月17日18:00 时,地点为金昌市粮食局侧楼良友招待所310室. ?6.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件,招标人不予受理。 ?7. 发布公告的媒介 ?本次资格预审公告同时在甘肃经济信息网、甘肃建设信息网和金昌日报上发布。 ?8. 联系方式 ?招标人:永昌县人口和计划生育局招标代理机构:金沙公司 ?地址:永昌县城关镇北大街地址: ?邮编:737200邮编:737100 ?联系人:詹伯荣联系人:马得仕 ?电话:电话: ?案例二 ?【背景】某工程投资4500万元,招标采用国内公开招标的方式组织项目施工招标。招标公告编制完成后,招标人为了充分吸纳潜在投标人,分别在该省日报、《中国经济导报》和《中国工程建设和建筑业信息网》发布了招标公告,其中在《中国工程建设和建筑业信息网》上发布的招标公告为全文,而在《中国经济导报》上发布的内容做了大大的删减,注明招标全文见《中国工程建设和建筑业信息网》并规定在买招标文件的同时,潜在投标人须提交50%的投标保证金(8万元)才能购买,以确保潜在投标人购买招标文件后参与投标,防止招标
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习答 案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习答案 一、判断题 题目1 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目 题干 狭义的建筑市场一般指有形建筑市场,它是以工程承发包交易活动为主要内容,有固定的交易场所(建设工程交易中心)。() 选择一项: 对 错 反馈 正确的答案是“对”。 题目2 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目 题干 建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招投标为主要方式。() 选择一项: 对 错 反馈 正确的答案是“错”。 题目3 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目
题干 建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括:业主、承包商和工程咨询服务机构。() 选择一项: 对 错 反馈 正确的答案是“对”。 题目4 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目 题干 在我国,业主也称为建设单位,业主作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。() 选择一项: 对 错 反馈 正确的答案是“错”。 题目5 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目 题干 承包商作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际惯例,对承包商一般都实行从业资格管理。() 选择一项: 对 错 反馈
正确的答案是“对”。 题目6 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目 题干 建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。() 选择一项: 对 错 反馈 正确的答案是“错”。 题目7 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目 题干 建设工程交易中心是服务性机构,本身并不具备监督管理职能。() 选择一项: 对 错 反馈 正确的答案是“对”。 题目8 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目 题干
《招投标与合同管理》练习题 一、单项选择题:(每小题2分,共40分) 1.某工程双方按口头协议委托的施工任务,但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,此时应当认定()。 A.尚无合同关系 B.合同没有成立 C.合同已经成立 D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式,故发包人不承担责任 2.合同一方的当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同()。 A.无效 B.变更 C.有效 D.终止 3.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是()。 A.负责施工合同的协调管理 B.负责外部关系的协调 C.认真勤奋地工作 D.不得泄露申明的秘密 4.招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为()。 A.评标委员会算出的评标价 B.招标人编制的标底价 C.中标人的投标价 D.施工图预算价 5. 图纸会审和设计交底应由()组织。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D. 设计人 6.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求,则()。 A.只需经过发包人的同意即可 B.只需经过工程师的同意即可 C.需经过发包人的同意,同时也应提请工程师同意 D.任选发包人和工程师同意都行 7.下列关于竣工结算程序说法正确的是()。 A.工程竣工验收报告经发包人认可后14天,承包人向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料
B.发包人自收到竣工结算报告及结算资料后14天内进行核实,给予确认或提出修改意见 C.承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。施工合同即告终止 D.承包人收到竣工结算价款后28天内将竣工工程交付发包人,施工合同即告终止 8.施工中承包人要求使用特殊工艺,经工程师认可后实施,应由() A.发包人申办理申报手续,发包人承担相关费用 B. 发包人申办理申报手续,承包人承担相关费用 C. 承包人申办理申报手续,承包人承担相关费用 D.承包人申办理申报手续,发包人承担相关费用 9.按照施工合同示范文本规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛时,应按()顺序解释。 A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 10.依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定,下列说法()不正确。 A.预付款的金额不少于合同价22% B.要获得动员预付款,承包商应提供履约保函和预付款保函 C.预付款保函金额要大于预付款额 D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款 11.因发包人的原因要求解除合同,当设计工作不足一半时,应该()。 A.不退定金 B.按设计费一半支付 C.按全部设计费支付 D.不支付设
一、单选题(共20小题,每小题2分,共计40分,请将答案填在选择题答题卡上) 1、国际上把建设监理单位所提供的服务归为( A )服务。 A.工程咨询 B.工程管理 C.工程监督 D.工程策划 2、建筑市场的进入,是指各类项目的( B )进入建设工程交易市场,并展开建设工程交易活动的过程。 A.业主、承包商、供应商 B.业主、承包商、中介机构 C.承包商、供应商、交易机构 D.承包商、供应商、中介机构 3、一项工程采用邀请招标时,参加投标的单位不得少于(B )家。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4、应当招标的工程建设项目在( B )后,已满足招标条件的,均应成立招标组织,组织招标,办理招标事宜。 A.进行可行性研究 B.办理报建登记手续 C.选择招标代理机构 D.发布招标信息 5、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目的是( A )。 A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目 B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目 C.商品住宅,包括经济适用住房 D.科技、教育、文化等项目 6、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为二级资质,则该施工联合体应按( B )资质确定等级。 A.一级 B.二级 C .三级 D.特级 7、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以( B )为依据。 A.工程量清单 B.实际工程量 C.承包方报送的工程量 D.合同中的工程量 共9页第1页
抄了我的在线考试答案的同学要给我买阿尔卑斯糖哈,同学们不能抠门哈(雷友良同学留言) 《建筑工程项目招投标与合同管理》形成性考核三 一. 判断题(共10题,共6分) 详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。(0.6分)错误 正确 ☆考生答案:错误 ★考生得分:0.6 分评语: 下管线资料,保证数据真实,位置准确。(0.6分) 错误 正确 ☆考生答案:正确 ★考生得分:0.6 分评语: 价、工期等主要内容。(0.6分) 错误
正确 ☆考生答案:错误 ★考生得分:0.6 分评语: 准;总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。(0.6分) 错误 正确 ☆考生答案:正确 ★考生得分:0.6 分评语: 错误 正确 ☆考生答案:正确 ★考生得分:0.6 分评语: 审。(0.6分) 错误 正确 ☆考生答案:错误
★考生得分:0.6 分评语: 面的专家组成,成员人数为3人以上单数。(0.6分)错误 正确 ☆考生答案:错误 ★考生得分:0.6 分评语: 错误 正确 ☆考生答案:错误 ★考生得分:0.6 分评语: 小时,经工程师确认,工期相应顺延。(0.6分)错误 正确 ☆考生答案:错误 ★考生得分:0.6 分评语:
施工合同文件的解释顺序依次为(1)施工合同协议书,(2)中标通知书,(3)投标书及其附件,(4)图纸。(0.6分) 错误 正确 ☆考生答案:正确 ★考生得分:0.6 分评语: 二. 单选题(共15题,共9分) 施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则( )。(0.6分) A.发包人承担全部费用,工期相应顺延 B.发包人承担全部费用,工期不予顺延 C.承包人承担全部费用,工期不予顺延 D.承包人承担全部费用,工期相应顺延 ☆考生答案:A ★考生得分:0.6 分评语: 偿。(0.6分)
一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A 二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE 三、案例分析 1、(1)施工招标应具备以下5个条件: 1)招标人已经依法成立。 2)初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准。 3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准。 4)有相应资金或资金来源已经落实。 5)有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。 (2)建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下: 1)建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定,从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件:有符合国家规定的注册资本;有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;有从事相关建筑活动所应有的技术装备;法律行政法规规定的其他条件。 2)建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定:从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。 获得施工总承包资质的企业,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。 获得专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。 获得劳务分包资质的企业,可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。 2、(1)本案例中,招标人编制资格预审文件中,采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议,确定投标人名单”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法,违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。 (2)资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法: 1)审查的依据不符合法规规定。在详细资格审查过程中,审查委员会没有依据资格预审中确定的资格审查标准和方法对资格申请文件进行审查,如审查委员会没有对申请人技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场情况等审查因素进行审查。又如子阿没有证据的情况下,采信了某个申请人“爱打官司,合同履约信誉差”的说法等;同时审查过程不完整,如审查委员会仅对末位申请人进行审查,而每对其他7位投标人的企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察进行审查就直接确定其为通过资格审查申请人的做法等。 2)对申请人实行了歧视性待遇,如认为区县级施工企业实力差的做法。 3)以不合理条件排斥限制潜在投标人,如“采用抓阄的方式确定最后一个不通过资格审
一、我国建设工程市场的特点: 1. 建筑产品供求双方直接订货交易. 2. 建筑产品交易量的不稳定性和易于出现买方市场. 3. 以招投标为主的不完全竞争市场. 4. 建设工程市场有独特的定价方式. 5. 建设工程市场有严格的市场准入制度. 二、建设工程交易中心的工作原则 1. 信息公开原则 2.依法管理原则 3.公平竞争原则 4.闭合管理原则 5.办事公正原则 三、建设单位可以议标发包的工程(单位): 1. 有保密要求的工程 2. 防洪救灾与抢险工程 3. 有专利技术要求的工程 4. 停建后又恢复的工程 5. 施工单位自建的工程 6. 其他不宜采用招标的工程 四、招标方式: 公开招标和邀请招标邀请招标又称为有限竞争性招标,是向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。邀请招标的优点是目标集中,招标组织工作容易,工作量较小;其缺点是竞争范围有所限制,可能会失去技术上和报价上有竞争力的投标者 五、建筑工程招标应具备的条件 1. 招标人已经依法成立的. 2. 初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准 3. 招标范围、招标方式和招标组织设计形式等应当履行核准手续的,已经核准 4. 有相应资金或资金来源已经落实 5. 有招标所需的设计图纸及技术资料 六、招标代理机构应当具备的条件 1. 有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 2. 有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 3. 有可以作为评标委员会的技术、经济等方面的专家库 4. 与国家机关不得有隶属关系及利害关系 七、资格审查分为:资格预审和资格后审,我国多采用资格预审 八、招标文件的内容: 1. 投标须知 2. 招标工程的技术要求和设计文件 3. 采用工程量清单招标的,应当提供工程量清单 4. 投标文件的格式及附录 5. 拟签订合同的主要条款、合同格式及合同条件 6. 要求投标人提交的其他材料 九、投标价格的计价方法:工料单价法和综合单价法
工程招投标与合同管理课程 练习题(一) 一、单项选择题(每题给出四个备选项,其中只有一个选项是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。) 1、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的( C ) A. 5% % C. 20% % 2、中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A.5 B.7 C.10 D.15 3、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是( B)。 A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处 C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则( A )。 A.业主承担相应的费用 B.业主从监理费中支付给承包商 C.监理工程师承担相关费用 D.承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝 5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。 A.监理工程师和业主 B.监理工程师和初步设计原批准单位 C.监理工程师和上级主管部门 D.监理工程师和原设计单位 6、由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,( A )有权确定一个价格作为执行价格。 .业主 B.监理工程师 A. C.承包商 D.定额站 7、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。 A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.业主的项目经理部 8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。 A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察 C.是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标 9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订的合同。 A.采取欺诈手段 B.采取胁迫手段
《招投标与合同管理》试题 一、单选题(20小题,每题1分) 1. 法律关系产生、变更和消灭的原因是()。 A.法律主体 B.法律客体 C.法律内容 D.法律事实 2. 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。 但是,从 权利被侵害之日起超过()的,人民法院不予保护。 A.五年 B.十年 C.十五年 D.二十年 3. 某业主没有按照合同的约定及时支付工程款,经承包商催要,业 主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半,则对于另一半工程 款的收回,承包商的诉讼时效为()。 A.两年 B.一年 C.十八个月 D.六个月 4. 招标公告属于() A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.不是要约、承诺,也不是要约邀请,只是一个普通的广告 5. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼,甲、乙、丙、丁四单位 参加投标,该投标行为是()。 A. 要约 B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行 6. 根据合同法的规定,在一般情况下,未在要约规定的期限内发 出的承诺,属于()。 A .新要约 B. 无效的要约C. 有效承诺D. 违法 7. 签订合同可以采用()。 A .只能是书面形式 B. 不可以是口头形式 C. 书面或口头形式或其他形式 D. 只能是书面或口头形式 8. 下面的合同中属于委托代理的是() A.业主与施工单位签订的施工合同 B.业主与监理单位签订的监理合同 C.业主与勘察设计单位签订勘察设计合同 D.业主与材料供应商签订的材料采购合同 9. 某甲擅自代替某建筑公司签订了水泥的购货合同,在水泥厂有足够的理由相信某甲有代理权的情况下,() A.该合同有效,购买水泥的款项由建筑公司承担 B.该合同有效,购买水泥的款项由某甲承担 C.该合同无效 D.该合同是否有效需要经过建筑公司的确认 10. 某业主与某承包商签订了一份协议书,业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位。对此,以下说法正确的是() A.该合同有效 B.该合同如果是当事人意思的真实表示就有效 C.该合同无效 D.该合同如果没有违背法律要求的形式上的要求就有效 11. 合同的无效应当由()确认。 A 仲裁机构 B 人民法院 C 合同管理机关 D 仲裁机构或人民法院
建筑工程项目招投标与 合同管理 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
建筑工程项目招投标与合同管理 2008-2009年度第二学期开放教育试题 一、判断题 1、建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括:业主、承包商和工程咨询服务机构。√ 2、建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。× 3、建设工程的招标投标主体包括:招标人、投标人、招标代理机构。√ 4、公开招标是指招标人以投村邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。× 5、招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。√ 6、通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业,淘汰总分低的投标者。× 7、投标人收到招标单位的授标通知书,即获得工程承建权,称为中标或得标,表示投标人在投标竞争中获胜。√ 8、投标文件必须严格按照招标文件的规定编写,可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。× 9、详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。× 10、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,应当依法承担法律责任。√ 二、单项选择题: 1、按照规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日之内订立书面合同。B A 20 B 30 C 25 D 35 2、邀请招标是一种由招标人选择()位符合招标条件的供应商或承包商,向其发出投标邀请,由被邀请的供应商投标竞争,从中选定中标者的招标方式。C A 2 B 4 C 3 D 5 3、建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价,是建设工程的()。B A 计划价格 B 预期价格 C 实际价格 D 合同价格 4、申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。A A 30% B 40% C 50% D 60% 5、施工招标文件的内容一般不包括()B A 工程量清单 B 资格预审条件 C 合同条件 D 投标须知 6、投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化,在清单工程量不准确的情况下,对可能增加的工程量,可以报()A A 高单价 B 低单价 C 原单价 D 市场价
昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库 一、单选 1.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( A )赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 2.下列财产中,( A )不得抵押。 A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于( B )家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 4.合同争议的解决顺序为( A ) A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 5.根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是( C )。 A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验 6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( B ) A、停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期 B、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期 C、停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任 D、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延 7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”,是指( A )。 A、工程保修期 B、承包商的施工期 C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 承包为此分包商向承包商提出索赔。由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,8. 商( C ) A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要 C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告 9.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应( D )。 A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期
郑州大学现代远程教育《招投标与合同管理》课程考核要求说明:本课程考核形式为提交作业,完成后请保存为WORD 2003 格式的文档,登陆学习平台提交,并检查和确认提交成功(能够下载,并且内容无误即为提交成功)。 一.作业要求 1. 作业分两部分内容。 2. 第一部分简答题,答案要紧扣题目,并做一定展开。 3. 第二部分案例分析题,正确理解案例所述情况,根据课本理论分析,答 案要做到有理有据,理论联系实际。 二.作业内容 1. 简答题。(每题5 分,共60 分) (1).什么是代理?其主要特征有哪些? 答:代理是代企业打理生意,不是买断企业的产品,而是厂家给 额度的一种经营行为,货物的所有权属于厂家,而不是商家。他们同样不是自己用产品,而是代企业转手卖出去。所以“代理商”,一般是企业指,赚取企业代理佣金的商业单位的。①代理行为必须是具有法律意义的行为。②代理人在代理权限内独立为意思表示。③代理人以被代理人的名义为民事法律行为。④被代理人 对代理人的代理行为承担民事责任。
⑵.什么是建筑工程一切险,其除外责任是什么? 答:建筑工程一切险承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目,包括道路、水坝、桥梁、港埠等,在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失。 I)由于军事行动、战争或其他类似事件,以及罢工、骚动、 民众运动或当局命令停工等情况造成的损失(有些国家规定投保 罢工骚乱险);2 )因被保险人的严重失职或蓄意破坏而造成的损失;3 )因原子核裂变而造成的损失; 4)由于合同罚款及其他非实质性损失; 5 )因施工机具本身原因即无外界原因情况下造成的损失(但 因这些损失而导致的建筑事故则不属除外情况); 6 )因设计错误(结构缺陷)而造成的损失; 7 )因纠正或修复工程差错(例如因使用有缺陷或非标准材料而导致的差错)而增加的支出。 ⑶.简述申请投标人进行的资格预审程序。 答:编制资格预审文件,发布资格预审公告,出售资格预审文件,对资格预审文件答疑,报送资格预审文件,澄清资格预审文件,评审资格预审文件,确定资格预审合格,通知合格的投标人购买招标文件(不合格,通知投标人无投标资格)
招投标与合同管理复习题 一、选择题 1.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时 A A.另一方可请求法院强制执行B.仲裁机构可强制执行 C.另一方可以请求公安机关强制执行D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款 2.保证合同是 B 签订的合同 A.债权人与债务人B.债权人与保证人 C.债务人与保证人D.保证人与被保证人 3.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订合同,则该合同属于 A A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.超越经营范围D.无效代理 4.建设工程纠纷解决的几种途径中,( C )是依靠国家强制力来实现的。 A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁 5.采用 A 方式选择承包商时,通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.比价招标 6.业主与中标单位签订施工合同后,应及时通知其他未中标的投标单位,并退还其 C A.购买招标文件费用B.编制投标文件费用 C.投标保证金D.现场考察费 7.根据《招标投标法》的有关规定,一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数量 不得少于 B 家。 A.2 B.3 C.4 D.7 8.根据《招标投标法》的有关规定,下列说法符合开标程序的是 A A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B.开标地点由招标人在开标前通知 C.开标由建设行政主管部门主持,邀请中标人参加 D.开标由建设行政主管部门主持,邀请所有投标人参加 9.工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是 A A.设计方案的优劣B.设计任务完成的进度 C.设计取费的标准D.设计单位的资历 10.监理工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则 C A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效 C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必再计量 11.采用FIDIC合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由 A 控制。A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商
课程名称:工程招投标与合同管理测试题一 一、单项选择题(每小题1.5分,共30分) 1、《中华人民共和国招投标法》于(D)起施行。 A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.1 2、《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(A)。 A、20 B、30 C、10 D、15 3、下列关于合同文件的表述,不正确的是(D)。 A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的 4、评标委员会成员中,成员人数为(C)人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的()。 A、3,3/4 B、3,2/3 C、5,2/3 D、5,3/4 5、招标投标活动的公开原则首先要求(A)要公开。 A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准 6、承包人在索赔事件发生后的(C)天以后,应向工程师正式提出索赔意向通知。 A、14 B、7 C、28 D、21 7、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在(C)人民币以上的,必须进行招标。 A、20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元 8、索赔是指在合同的实施过程中,(D)因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。 A、业主 B、第三方 C、承包商 D、合同当事人一方 9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。 A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任 C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位 10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过(C)万元。 A、10 B、20 C、50 D、100 11、招标人采用邀请招标的方式,应当向(B)个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。 A、二 B、三 C、四 D、五