集团09-0004 宝利来集团桂景园拆砌墙及泥水工程施工承包合同

合同编号：(集团)09-0004

工程施工合同

桂景园拆砌墙及泥水工程施工合同

发包人（全称）：深圳市宝安区宝利来实业有限公司

承包人（全称）：刘明山

本工程通过公开招标，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：桂景园拆砌墙及泥水工程

工程地点：深圳市宝安区松岗镇

承包范围：详细项目见工程预算表及附件

二、工程承包形式

承包形式：1、包工2、包料3、包质量4、包工期5、包安全6、包施工措施费

7、包垃圾清运费8、包验收9、包税金

选择项：全部

三、合同工期

合同工期：总日历天数为102天，（自200 9年02 月 03 日到200 9 年05月 15 日）。

四、质量技术标准

工程质量要求：按照设计施工图要求标准及《砌体工程质量验收规范》GB50202-2002 要求达到合格标准。

五、合同价款、支付条件和支付进度

1、本工程总造价为人民币1946061.00元（含税）（大写）：壹佰玖拾肆万陆仟零陆拾壹元。

如在施工过程中，发包人以书面通知的方式要求增加、减少、变更工程设计和工程量而导致工程造价变更的，双方可以对该工程总造价进行相应变更，否则工程总造价不得以任何理由擅自变更，此总造价将直接作为工程决算款项金额的依据。

2、合同价款包括所有施工直接费用及损耗、利润、管理费、安全措施费、第三者的工伤保险费等

费用。合同价款不因工程建设材料和市场价格波动等非合同约定的因素而发生变化。

3、每次合同价款的支付条件如下：

（1）承包人已经按合同约定正确履行合同义务；

（2）承包人没有合同中的任何违约行为，或者承包人有违约行为但已按发包人的要求予以改正；

承包人不能达到以上条件之一的，发包人有权暂停支付合同价款，直至以上支付条件得到全部满足。

4、合同价款支付的安排和进度如下：

第一次付款：完成总工程量的50%，支付至工程总价的30%；

第二次付款：完成总工程量的80%，支付至工程总价的50%；

第三次付款：完成总工程量的100%，支付至工程总价的75%；

第四次付款：工程全部竣工并经发包人验收合格，发包人在收到承包人经发包方相关人员确认合格的完整规范的工程档案、竣工资料及工程结算资料之日起二十日以内，发包人向承包

人支付工程决算总价的余款（保修金除外）；

工程决算总价款的5%做为工程质量保修金，由发包人自工程竣工验收合格之日起预留一年，预留期满后如无质量问题，发包人于十日内一次性支付清工程质量保修金或剩余金额。（工程质量保修金不计息）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：1.本合同 2.中标通知书 3.投标书及其附件 4.标准、规范及有关技术文件 5.设计图纸和施工图纸 6.工程量清单7.工程报价单或预算书8.开工通知书。

双方有关工程的洽商、变更等书面文件、函件或例会纪要文件视为本合同的组成部分。

七、图纸

发包人应按约定的日期和套数向承包人提供图纸壹式份。承包人应对发包人提交的图纸和其它资料履行保密义务。承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人外存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供发包人及有关人员进行工程检查时使用。

八、现场指令和授权代表

发包人的指令、通知由其授权代表和签字后，以书面形式交给承包人授权代表，承包人委派授权代表和在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，发包人可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对发包人的指令应予执行。发包人不能及时给予书面确认的，承包人应于发包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求。

承包人认为发包人指令不合理，应在收到指令后24小时内向发包人提出修改指令的书面报告，发包人在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，发包人要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但发包人决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。

发包人对工程完工后的总工程量的确认、工程价款变更通知的确认和竣工验收合格的确认，应有发包人授权代表的签字及发包人盖有公司公章。

九、发包人的工作

发包人按约定的时间和内容完成以下工作

（1）使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接到约定地点，保证施工期间的需要；

（3）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（4）对承包人的施工提供必要的协助和方便；

十、承包人的工作

1、承包人按约定的时间和内容完成以下工作：

（1）根据发包人的委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经发包人确认后使用：

（2）向发包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表：

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫：

（4）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，因承包人责任造成的罚款由承包人负担：

（5）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复：

（6）按约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

（7）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款：

（8）施工中需各相关政府部门进行的报建和验收等手续：

（9）承包人应做的其它工作：

2、承包人未能履行10.1款各项义务,造成发包人损失的,承包人赔偿发包人有关损失。

十一、暂停施工

发包人认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。因发包人原因造成停工的，相应顺延工期：因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。十二、工期延误

1、因以下原因造成工期延误，以发包人书面确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按约定提供图纸及开工条件：

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行：

（3）发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行：

（4）因发包人原因导致重大设计变更和工程量增加并引起施工量的重大变化：

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时：

（6）应由甲方提供的材料未能按计划进场：

（7）不可抗力：

（8）双方约定或发包人同意工期顺延的其他情况。

2、承包人在上述情况发生后1天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告，否则视为承包

人放弃要求工期顺延的权利。发包人在收到报告后一天内予以书面确认。

十三、质量与检验

1、工程质量

工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，又不能在发包人规定期限内整改合格的，承包人承担违约责任。发包人有权单方终止和解除合同，承包人除应按合同总价款的20%向发包人支付违约金，还应承担因此给发包人造成的一切损失。

2、检查和返工

（1）承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件。

（2）工程质量达不到约定标准的部分，发包人一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

如承包人对重新施工的工程项目仍未达到质量要求，发包人有权免减未施工的工程量及解除合同的权利。

（3）发包人的检查检验不应影响施工正常进行。但检查检验确认工程不合格时，虽然影响施工正常进行，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的，相应顺延工期。

十四、隐蔽工程和中间验收

1、工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小

时以书面形式通知发包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准

备验收记录，验收合格，发包人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人应在发包人限定的时间内修改后重新验收。

2、重新检验：无论发包人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要

求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

十五、安全规范施工

（1）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成发包人、承包人和第三人等人身和财产损失的事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。

（2）承包人应文明施工，不经发包人和业主（指工程的房地主权人，如有）书面认可，不得损坏建筑物结构及附属设备，否则，由此产生的损失和责任全部由承包人负责。

（3）由于承包人的任何不文明、不规范施工行为造成的城管、建设、环保等政府部门的任何经济、行政处罚，均由承包人自行承担，若给发包人造成损失的，承包人承担一切责任。

（4）为保证整体工程的顺利进行，承包人在施工时，应遵守发包人有关部门关于人员及机械材料出入场的相关规定。

十六、工程量的确认

（1）承包人于每月二十五日后三天内向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后七天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前二十四小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

（2）对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

（3）发包人计量后，承包人与发包人应共同对计量结果进行书面确认，否则对发包人不具有约束力。

十七、工程款（进度款）支付

（1）发包方根据核实确认的工程量，并按构成合同价相应项目的综合单价计算的款额，经发包方相关代表签字后7天，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。

（2）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，但发包人不承担因此而增加的任何费用。

十八、材料设备供应

1、发包方提供材料设备

甲方按照协议提供的设备型号、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向乙方提供设备及其产品合格证明。甲方代表在所提供设备验收24小时前将通知送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。无论乙方是否派人参加验收，验收后由乙方妥善保管，发生损坏或丢失，由乙方负责赔偿。甲方不按规定通知乙方验收，非合同约定的设备乙方不负责设备的保管，损坏或丢失由甲方负责。

2、承包方提供材料设备

（1）承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前二十四小时通知发包人清点和验证。

（2）承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人的要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（3）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按发包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

（4）发包人发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修

复、拆除或重新采购，，由承包人承担发生费用，由此延误的工期不予顺延。

（5）承包人需要使用代用材料时，应经发包人书面认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

十九、工程变更

1、施工中发包人需对原工程设计进行变更，可以书面形式向发包人发出变更通知。承包人按

照发包人发出的变更通知通讯有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸：

（2）增减合同中约定的工程量：

（3）改变有关工程的施工时间和顺序：

（4）其它有关工程变更需要的附加工作：

因变更导致合同价款的增减，由发包人承担，延误的工期按本合同的第十二条的约定相应顺延。

2、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致

发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

3、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设

备的换用，须经发包人同意，未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期限不予顺延。

对于任何变更、增加项目，承包人须于收到发包人书面通知后在规定时间内完成施工，不得以任何等待工程变更文件或签证确认为由延迟施工。

二十、确定变更价款

1、承包人在工程变更确定后2天内，提出变更工程价款的报告，经发包人认为调整合同价款。

变更合同价款按下列方法进行：

⑴合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

⑵合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类价格变更合同价款；

⑶合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后

执行。

2、承包人在双方确定变更后2天内不向发包人提出变更价款报告时或者发包人未以书面形式

进行价款变更确认，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

3、发包人确认增加的工程变更价款作为决算合同价款，在工程决算后按合同约定支付。

4、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

二十一、竣工验收

（1）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定和双方约定的日期和份数，向发包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告以及竣工图。

（2）发包人收到竣工验收报告后5天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

（3）中间交工工程的范围和竣工时间，双方应共同作出竣工验收合格书面确认书。

二十二、竣工结算

1、工程竣工验收报告经发包人认可后十天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结

算资料，双方按照合同价款及约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后十天内进行核实，给予确认或者提出

修改意见，发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。

a)发包人收到竣工结算报告及结算资料后十天后支付工程竣工结算价款。

b)工程竣工验收报告经发包人认可后十天，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的

结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要

求交付工程的，承包人应当交付：发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

二十三、工程转包或分包

1、非经发包人书面同意书，承包人不得将承包工程的任何部分进行转包或分包。

2、承包人违反以上约定的，应向发包人支付合同价款（含合同工程预算或决算价款，以数额

高或已能确定者为准，选择权归属于发包人）两倍的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应赔偿发包人的一切损失。

二十四、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发包人承包人责任造成的爆炸、

火灾以及约定的十级以上的大风、达80毫米以上的日降雨、雪、洪水、五级以上地震等自然灾害。

2、不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，

尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向发包人通报受害情况和损失情况，预计清理和修复费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔48小时向发包人报告一次受害情况。

不可抗力事件结束后2天内，承包人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

3、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）发包人承包人人员伤亡各由其所在单位负责，并承担相应费用：

（2）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担：

（3）工程所需清理、修复费用，由承包人承担：

（4）延误的工期相应顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

二十五、保险

1、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产

和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

2、保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

二十六、违约

承包人违约，当发生下列情况时

1、因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工，承包人应按每

迟延一日，向发包人支付违约金人民币5000元计算；延迟超过七天的(包括分项工程)，发包人有权解除合同并在两天内清理承包人出场，要求承包人支付违约金，并赔偿发包人的一切损失。

2、因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准，发包人有权要求承包人支付合同总造

价30%的违约金，并赔偿发包人的一切损失。

3、承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况，承包人应赔偿因其违约给发

包人造成的损失。

二十七、索赔

1．当一方向另一方提出索赔时，要有正当理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

2．发包人未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其它情况，造成工期延误和（或）承包人不能及得到合同价款及承包人的其它经济损失，承包人应按下列程序以书面形式向发包人索赔。

（1）索赔事件发生后两天内，向发包人发出索赔意向通知书；

（2）发出索赔意向通知后2天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于五天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）当索赔事件持续进行时，承包人应当每两天阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后两天

内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序规定相同。

3、承包人未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人

可向承包人提出索赔。

二十八、合同解除

1、发包人承包人协商一致，可以解除合同。

2、发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后发公包的名义分别转包给他人，

发包人有权解除合同。

3、有下列情形之一的，发包人和承包人均可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法履行。

4、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前七天以

口头或书面方式告知对方，通知到达对方时合同解除。

5、合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人

要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

6、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

7、合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等

义务。

二十九、争议

1、发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿

和解、调解或者和解、调解不成的，双方可向工程所在地人民法院起诉。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完

工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）法院要求停止施工；

（4）双方或任何一方按合同约定解除了本合同。

三十、双方特别作出以下确认

1、双方已经仔细审阅过本合同的内容，并完全了解本合同各条款（含双方权利义务的限制等）

的法律含义，对其中不明确的条款，均已经从对方得到了合理的解释。

2、双方确认，本合同是双方在自愿、平等、互利、公平、公正、协商一致的基础上达成的共

识，双方对本合同中的所有条款均无任何异议。

3、以上确认为不可撤销的确认，不因任何事由可撤销，也不因任何事由而反悔。

本合同一式肆份，正、副本各贰份；发包方承包方各执正、副本壹份，各份具有同等法律效力。

发包人（公章）：承包人（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：授权委托人（签字）：

联系地址：联系地址：

联系电话：联系电话：

传真号码：传真号码：

年月日年月日

泥水班组承包施工合同

泥水分部分项承包协议书 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经双方友好协商，甲方把泥水分项工程承包给乙方施工，为明确双方责任，特签订以下协议条款，望共同遵守执行： 一、工程名称：楼工程 二、承包方式：包工不包料（包泥水类自用工具），除甲方提供塔吊（除19#楼外），人货电梯外，班组所用机具砼搅拌机、砂浆机及捣砼用平板振动棒、软轴振动棒；一切泥水类工具：斗车、铁锹、板条等均由乙方自备。 三、工期要求： 按照项目部施工进度计划安排按时完成。若因乙方原因造成工期延误，每延误一天按每幢号罚款500元。 四、质量要求： 乙方应遵循项目部的安排，严格按设计施工图纸要求及国家现行施工规范的要求进行施工，所有项目工程必须达到合格工程标准，并一次性通过竣工验收。 五、安全要求： 乙方在施工中必须服从甲方现场管理人员的安排，施工时必须正确佩戴好安全帽，穿好胶底鞋，及其它个人防护用品。若发现不戴安全帽施工，或穿拖鞋、酒后上班作业等施工现象，每人次罚款100元，由安全员负责监督统计，项目部从班组每月进度款中予以扣除。乙方必须严格

遵守施工安全规范规定，若违章作业发生意外工伤事故，一切责任由乙方负责。确保安全生产，文明施工。 六、乙方工作： 1、施工前，乙方应根据甲方总体进度要求向甲方提供本班组的施工组织计划。 2、乙方应对本班组施工人员做好“三级”安全生产教育，技术、安全交底工作，保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。 3、保证施工现场文明施工，清洁符合要求，安全检查前及交工前应清理现场确保达标，安全检查前及竣工前属于泥水工清理的，必须清理干净，并外运指定地点。在±0.000以上楼层做好放样与砼养护工作。 4、乙方应自行解决班组工人暂住证、劳动证、计生审核证及有关证件。 5、在施工过程中，乙方必须服从甲方现场管理人员和公司有关人员的监督检查，配合建设方有关人员做好质量等工作，达不到要求，甲方有权随时清退乙方，一切损失由乙方负责。随时做到工完场清、落手清。 6、做好计划生育工作，乙方提供甲方计划生育手续，发生违规计划生育，被有关单位处理造成甲方损失，一切费用由乙方承担。 7、乙方班组人员在工地如果发生打架、斗殴、赌博、盗窃等，发生一次每人罚款500元，严重的交公安机关追究刑事责任。 8、乙方要提供驻施工现场的人员身份证复印件，并提供花名册壹份。 七、决算形式： 1、按平方米单价包干，在±0.000以下工程量另行外包（指砼部分），但底层地坪砼垫层及灌砂铺石工程包括在平方米包干内，按省现行建筑

装修泥水工程承包合同

装修泥水工程承包合同 建设单位（甲方）：zzz装饰工程部 承包单位（乙方）： 甲方有一套位于zzB2-203;B2-201样板房的商品房，现委托乙方对该商品房泥水 部份进行装修。乙方按甲方图纸进行施工（附图纸）。 一、工程名称：室内装修泥水工程 二、施工地点：zz 三、泥水工程总造价：按甲乙双方签订的价格（附材料和人工价格表、施工验收检准），以工程现场实量数量结算。 四、付款方式：工程完全完工并或甲方项目负责人验收合格后，甲方于三十天内支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款为质量保证金，如无乙方原因导致的质量问题，或乙方已对质量问题部份进行整改的，甲方需于半年后支付给乙方。 五、施工期限：从2007年3 月25日起至2007年4 月25日止共31 天内完成。如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。 六、保修：保修期为半年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用（包括材料）均由乙方负责。（如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外）。 七、责任：（1）乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和甲方的施工标准进行施工（附施工指引和验收标准及甲方和施工现场管理理制度）（2）乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。 （3）施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，如因乙方原因造成的损失和乙方人员工伤意外，均由乙方自行负责。 （4）因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%. 八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。 甲方：z市zz装饰工程部乙方：

砌墙合同范本

砌体工程劳务承包合同书 工程承包单位（甲方）： 劳务分包单位（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就本工程施工有关事宜达成一致意见，订立合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包人工、包质量、包工期、包小型辅材、包小型机具、包 成品保护、包场内运输、包安全生产和文明施工 二、劳务分包综合单价、范围、内容 1、本项目所有砌体工程以（建筑面积/实砌方量）为计算基础，综合单价为。设计图纸发生变更或设计标准不明时，承包单价不做调整。【以上综合单价均包括自己范围内的文明施工、安全防护以及材料倒运、保管和临时用架的搭设、拆除等费用】如改变施工方案不增减工程量，不予增加费用。

2、承包范围：墙拉结筋的安装、门窗过梁的预制安装、砌体材料的垂直运输、砌筑用砂浆的搅拌、运输，窗台压顶、构造柱模板安装、混凝土拌制、浇筑、清理、压顶钢筋的放置、构造柱钢筋的安装；厨房卫生间砼防水檐浇筑、通风井管道井随砌随抹灰、水电消防管洞的堵塞（含所有土建图上预留洞口及测量洞、泵管洞等的堵塞）；前台（砖、沙、石子、水泥）运输搅拌，后台运输室内脚手架搭设等。 3、乙方按照本工程施工图纸及审核的施工方案、会议纪要、变更要求和当地新安全技术规范进行砌体工程的施工作业。 4、工程中所用的施工机械：搅拌机、施工电梯、塔吊由甲方提供。其余小型机具均由乙方自供。 5、乙方负责班组人员的工资发放；负责辅材及劳保防护用品：施工用的水管、斗车、铝合金尺、手头工具、控线、灰桶、植筋结构胶、电锤、手提电锯、钉子、地拖线、加班所用的灯具、灯线、安全帽、安全带、鞋、手套、工作服等。 6、每个部位砌体工程完工后，乙方必须把剩余的施工所需材料及时清理归类、码放整齐，提前通知甲方管理人员进行验收，由施工管理人员、监理工程师验收合格后交给下一班组施工。 7、乙方自行提供宿舍，食宿自理并承担费用；负责提供班组人员的相关证件。 8、乙方在自己的施工和制作区域内发生的一切零用工（包括自

泥水班组工程施工承包合同(完整版)

泥水班组工程施工承包合同 泥水班组工程施工承包合同 泥水班组工程施工承包合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 根据工程需要，经甲方研究，决定将亿力江滨A地块项目的泥水单项工程以包工不包料的形式承包给乙方负责施工完成。乙方认真全面熟悉施工图纸及施工范围前提下，为了明确工程内容及双方责、权、利的关系，结合现场实际情况，经双方充分协商，一致同意达成以下泥水班组工程施工承包合同，共同遵守执行。你的文档已转至我们的另一个网站:好,但你在香 当网的6篇权限我已经增加到你的帐户,敬请谅解! 一、工程名称： 工程 二、工程地点： 三、承包范围： 1、工程项目包含的所有泥水施工部分。主要内容桩芯砼及托板、桩顶砼补桩、砖胎模及粉刷、地下室砼垫层至上部主体结构及零星构件的所有混凝土浇筑、砖墙砌筑（含预埋砼砖）、所有内外装饰（外墙涂料石材干挂除外）粉刷（包含所有内外墙栏板、栏杆、线条、滴水线、女儿墙、空调板等零星构件）、高出屋面女儿墙部分泥

水项目、屋面防水找平层及保护层、屋面隔热层、地下室地面分格缝、楼地面及屋面分格缝、室外散水坡道、钉挂铺贴钢丝网耐碱网格布、混凝土表面涂刷界面剂、（预埋砖砌块）、门窗洞顶过梁预制与安装、窗台，栏板压梁、门窗框边100%塞缝、电梯门门框边塞缝封堵、烟囱基座及楼层**封堵、放样**封堵、楼地面及楼梯面砖基层找平、油膏嵌缝、泛水收口、明（暗）沟、台阶零星泥水修补等施工图纸中所有泥水工作内容、砼泵送管铺设、基层清理、养护、“落手清”（剩余砖、砂浆及时清理及利用）清理卫生、成品保护等相关的泥水项目。（不包括面砖贴面、涂料、吊顶等其它班组装饰项目）。设计变更及业主要求变更项目均包含在承包单价内，在竣工结算时，不得提出另外签证。 2、本**涵盖了所有设计图纸、**约定的条款，以及图纸会审、设计变更等施工区域内泥水分部的相关内容。 四、承包形式： 以包工包机械设备形式进行承包（甲方提供施工垂直运输机械塔吊、人货电梯，每三层设一个固定的二级电源箱，其余的施工机械设备、电气设备、施工工具由乙方自备,末级箱由甲方统一购置，费用乙方承担，所用电缆必须满足相关规定，由乙方自备）。严禁乙方将本工程进行转包，如经查实乙方将本工程转包的，本**自动作废，甲方有权单方面将该工程项目收回，拒绝支付乙方剩余工程款，并将乙方清退出场，乙方不得有任何异议。 五、承包单价： 按所承包幢号的建筑面积计算，质量达到合格标准单价为 63 元m2 （若钢筋混凝土面采用30mm厚无机保温干粉砂浆内保温由乙方施

砌砖承包合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 砌砖承包合同

编号：FS-DY-41109 砌砖承包合同 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 甲方负责人：项目部(以下简称甲方) 乙方负责人：(以下简称乙方) 乙方负责人身份证号码：联系电话： 一、工程名称：工程。 二、合同工期： 本工程于年月日开工，年月日竣工，总工期天。 三、工作内容： 乙方同意根据甲方工作需要，承包工程的砌砖分项工程工作，并将按照项目部的规定合理使用材料和机械设备，并及时按规定清理施工现场，把当天用不完的材料按规定位置存放整齐，做到天天工完料清、场地净。

四、质量标准： (一)、质量要求： 1、组砌方法：砌体一般采用一顺一丁。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 2、排砖撂底(干摆砖)：一般外墙第一层砖撂底时，两山墙排丁砖，前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对廖间墙、垛尺寸，其长度是否符合排砖模数，如不符合模数时，可将门窗口的位置左右移动。若有破活，七分头或丁砖应排在窗口中间，附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时，应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外，在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑，前后檐墙排第一皮砖时，要考虑甩窗口后砌条砖，窗角上必须是七分头才是好活。 3、选砖：砌清水墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。 4、盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新

泥水工程协议书

农村自建房泥水工程施工协议 甲方（姓名、身份证）： 乙方（姓名、身份证）： 本着互惠互利、公平公正的原则，经甲、乙双方共同协商，甲方将位于xxxxxx的框架式自建房泥水工程施工承包给乙方。为明确各自的责任，确保质量、按期顺利完成本工程施工任务，特制定本施工协议，以供双方共同遵守执行。 一、承包范围 以包工不包料、包质量、包安全的承包方式。甲方提供泥水工程必须的水泥、砖块、砂石、纱网、钢筋等材料；乙方自备机械以及泥水工程所需的其它用品用具。工期计划五个月。 二、工作内容 1、乙方施工范围包括：整栋房屋的砌砖；所有内外墙、楼板天花板打粗底；斜屋面底部斜面打粗底(包括小平台的砌砖和打粗底）；天沟打粗底；天沟滴水线抹油；前、后门、一楼错层台阶施工（包括倒水泥、砌砖等）；整栋房屋所有构造柱、过梁灌浆；整栋房屋外墙贴防裂网；墙体拉接钢筋钻孔安装；阳台护栏底部砌砖、栏杠灌浆以及打粗底；天沟、阳台底面刷白灰；化粪池建造。 2、不包括：地面找平、楼梯滴水线、内外墙、地面所有瓷砖、所有门窗灌缝包边、尖峰事项。 三、承包价格 承包价格按总价xxxxx元包干。 四、付款方式 每完成一个楼层砌砖（含构造柱、过梁灌浆），并验收合格后预支付xxxx元工程款（如构造柱、过梁灌浆未一起做则先预付xxxx元，完成后再支付xxxx元），每完成一个楼层墙面打粗底，并验收合格后预支付xxxx元工程款，（内、外墙粉刷可

分开支付，外墙xxxx元、内墙xxxx元），全部工程完成并验收合格后,一个月内一次性付清余款，不留尾款。乙方如中途退场，工资一概不结付。 五、双方责任权利 1、甲方： （1）、提供图纸壹套。 （2）、提供正常的施工电源。 （3）、有权制止乙方不当施工，必要时有权要求返工，因乙方造成的返工不另计费用。 2、乙方： （1）、熟悉施工图纸，每层施工前须与甲方核对砌墙位置。 （2）、严格按图纸及施工规范施工，甲方有权按施工实际情况进行适当的户形结构调整。乙方不得以此作为加价理由。 （3）、施工过程中有疑问应及时与甲方协商。 六、质量要求 1、混凝土浇灌、砖砌体、抹灰粉刷等施工后的密实度、平整度、垂直度应符合规范允许。应确保内、外墙面平整，不起阴、阳角。 2、乙方在施工过程中，砖砌体、抹灰粉刷平整度不能满足要求以及灌浆时出现严重蜂窝、空柱等现象造成质量无法保证必须返工时，其返工的一切工料费用由乙方承担。 七、其它 未尽事宜双方协商解决。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议双方签字盖章后生效，工程款付清后自动失效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 年月日

泥水施工承包合同(1)

泥水施工承包合同 发包方:(甲方): 承包方:(乙方): 身份证号码: 为了保质保量地完成泥水施工分项工程,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建筑工程质量管理条例》及其他有关建筑法律、行政法规等,为落实各项措施,明确职责范围,双方经协调达成以下协议,供双方共同遵守执行。 一、工程名称: 。 工程地点: 。 二、承包形式: 1.采用责任制包工形式、包工具、包机械、包架料、包辅材。 2.甲方仅提供大型垂直运输机械、外脚手架、二级配电箱。除此之外,乙方自带泥工所需的机械、工具、设备(包括:斗车、末级配电箱及电缆、碘钨灯(行灯)及电缆、水管、搅拌机、架板、个人劳动防护用品等)。 三、承包范围及内容: 1.范围: 图纸内泥水分项工程项目。 2.内容:本工程施工图纸(含会审纪要、设计变更、工程联系单、施工组织设计、施工方案、业主及监理的指令)所显示的所有泥水项目从开工开始直至通过有关单位的竣工验收(含验收后局部修补、保修), 楼墙体砌筑、内外墙粉刷,所有一切包含的全部泥混水工材料的场内运输、砂浆试块制作。各层面作业区楼面卫生清理、配合其他由业主分包的分项分部工程需要的预留洞口、管槽等预留及修补、清理卫生,以及所有需要泥水工完成的项目。保证2人以上技工配合施工员放样,墙体边线的弹线放样由乙方负责,甲方监督。 四、承包价格和付款、计算方式： 1、包干单价:①砌体元/㎡，②内墙粉刷元/㎡，③外墙粉刷 元/㎡(分二次施工)，且其中均已经包含保证文明施工、安全生产费。 所承包单价,今后乙方不得以任何理由进行抬高,如有发生甲方有权以 合同价格的50%予以结算,并责令退场。 2、工程量计算方式:按实际施工工程量计算 3、付款方式：

混凝土分项承包合同模板

混凝土分项承包合同模板 我国《建筑法》禁止自然人承包工程。然而,在建筑工程中分项承包的包工头现象却大量存在,那么混凝土分项承包合同是怎样的呢?以下是在为大家整理的混凝土分项承包合同范文，感谢您的阅读。 混凝土分项承包合同范文1 甲方：乙方： 甲方将盘龙紫郡9#楼工程发包给乙方施工，为了提高工程质量，确保安全，如期完成施工任务，保障施工过程安全、质量顺利落实，进一步明确甲、乙双方经济责任制，经双方协议达成如下条款： 一、承包内容： 乙方根据甲方工程的需要和要求，乙方原则包工不包料，负责工程施工中的混凝土倒水泥。包括前后台泥水技工找平，手脚架，倒水泥所有工序，还有振动器、振动棒和各层倒水泥自用的电缆和平板，如果有临时倒水泥部分小的项目，按图纸标注明现浇混凝土等其它施工中都包括在内，都得乙方施工。甲方只提供水管电缆开关到各层平板面，其它电缆水管浇水乙方自行负责，施工中使用的各种机具等。 二、工程质量及工期： 在施工过程中，乙方应严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工，必须遵守现场施工员和监理及项目部指挥。 1、要按施工员测的水平点测量施工，要求平板振动板拖好，用滚筒滚好整理平直，钢筋不得乱踩。 2、混凝土在施工中，水泥不得倒有马蜂窝、露筋和接头地方，

如果有出现，监理和项目部罚款乙方自负。 3、养护模板浇水，待水泥倒好后，养护期为七天，养护要天天养护地面，水泥面不得晒白，如发现一次罚款五十元，由乙方工资中当月扣回。 4、水泥每层全部到好后，乙方要整理清洗搅拌机和料斗及斗车还有地上的场地，垃圾如果不清，甲方有权罚款或另外派工清理费用从乙方工程款中扣除。 5、在施工中，如果遇到倒混凝土水泥加班，乙方要组织人员加班，要服从施工员和管理人员安排，违者罚款，乙方自负。 6、乙方倒好水泥后，钢筋垫层铁架必需取出，清洗干净放回，管理人员指定地方堆放，如果漏掉一个没有取出，罚款50元，由当月工资款扣回。平板混凝土面要用滚筒压平。 三、工程单价： ±0.00以下包括地下室顶板在内，每立方米35元计算，地下室顶板以上按建筑面积每平方7.5元计算。夹层板按板厚方量每立方米35元计算。 四、付款方式： 从基础到底板，乙方押一层混凝土量款在甲方中(不含基础混凝土量)，其余每层付款待混凝土浇筑完毕付款，付款方式按图纸注明平方决算，在9#楼零星工程全部结束后完成的进度全部工程款一个月内付清，(领款时应提供工人身份证复印件和工人工资册)。 五、安全施工和文明施工：

泥水工施工承包合同范本

泥水工清包工合同 用人单位（甲方）： 联系方式： 承包人（乙方）： 身份证号码： 联系方式：按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定，招用（以下称乙方）为泥水工承包人。双方根据“平等自愿、协商一致”的原则，签定本合同，确立劳动关系，明确双方的权利、义务，并共同遵守履行。 一、工程概况： 1、工种名称：泥水工 2、工程地点： 3、承包范围：（1.拆除并运走入户花园花坛矮墙、栏杆基座瓷片、接待区与办公区之间隔墙、办公区与主卧房之间隔墙及书房、办公区、主卧房、客房的飘窗窗台、。2.砌筑办公区与主卧房之间的衣柜隔墙并批荡。3.全屋厨卫阳台地面及墙面的防水涂刷。4.主次卫生间的沉池回填和混凝土浇灌找平。5.全屋厨卫墙面及全屋地面、踢脚线、门槛石（含杂物房、阳台及露台）砖类的铺贴. 6.厨柜地柜预制水泥板柜身制作并贴瓷片。7.厨房排水管包管.8.水电管路线槽的修补及其他泥水相关的修边修补）。 4、承包方式：人工总价包干（人工费总价为壹万元整）。 5、本工程自年月日开工，于年月日竣工 （如因乙方本身因素导致超过工期一天扣除总工款 2 %） 二、付款方式：完工验收合格后付款%，其余% 为质量保证金（天 后证明无质量问题付清全部余款）. 三、施工工艺及标准：

基本要求 1 .必须在水电管线布置完毕，并经检验测量合格后，方可进入泥工施工阶段，以免造成返工，铺贴前要把工地清理干净，贴墙砖时要把墙面用水湿润再贴。铺地砖时先用水泥浆刷一遍后再贴。毛墙除外 2. 厨房，卫生间贴墙，地砖时要先保护好上下水口，防止水泥砂浆流入下水道。 3. 泥工的工作特点是湿，脏，水泥，砖渣。垃圾多对施工现场环境及公司形象影响较大，故每一位施工员都一定要做到完成一处工程，马上清理施工现场的垃圾，在铁皮上和彩条布上和水泥砂浆。 一．改动门窗位置 1 一定要保证墙体上门洞或窗洞的宽度不超过（门叶，窗叶）的宽度加门套线。 2 通过吊线，打水平尺，量角尺等方法确保墙体上门洞方正，窗洞两侧现地面垂直，所有转角是90 度。 二．防水处理工程 1. 清理基层，粉水泥，砂浆，待水泥完全干固后，使用比较好的防水涂料，均匀粉刷在墙面，地面上。水泥防水剂的使用一定要按照说明书上的比例操作，水泥防水的使用一定要按照说明书上的比例操作。 2. 包下水管时，特别注意不准封闭下水管道上的检修口。 三．墙地砖工程 1 .对进入现场的墙地砖进行开箱检查看材料的品种规格是否符合设计要求，严格检查相同的材料是否有色差，仔细查看是否有破损，裂纹，测量其宽

砌体分包合同范本

砌体施工班组劳务分包合同 发包方(甲方) ： 承包方(乙方) ： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋（或拉结筋、构造柱预埋）的预埋工作（如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担）。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的摆放清理。 三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。

2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。 4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元/人，饭票由财务会计领取。 5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。 (总价款＝实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量) 6、工程款支付条件 1）所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。 2）每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。 3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。 6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。

室内装潢泥水工程承包合同示范文本_2

室内装潢泥水工程承包合 同示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

室内装潢泥水工程承包合同示范文本使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 建设单位(甲方)： 承包单位(乙方)： 甲方有一套位于zzB2-203;B2-201样板房的商品 房，现委托乙方对该商品房泥水部份进行装修。乙方按 甲方图纸进行施工(附图纸)。 一、工程名称：室内装修泥水工程 二、施工地点： 三、泥水工程总造价：按甲乙双方签订的价格(附材料 和人工价格表、施工验收检准)，以工程现场实量数量结 算。 四、付款方式：工程完全完工并或甲方项目负责人验 收合格后，甲方于三十天内支付乙方90%的工程款，余下

的10%的工程款为质量保证金，如无乙方原因导致的质量问题，或乙方已对质量问题部份进行整改的，甲方需于半年后支付给乙方。 五、施工期限：从20xx年3 月25日起至20xx年4 月25日止共31 天内完成。如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。 六、保修：保修期为半年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责。(如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外)。 七、责任：(1)乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和甲方的施工标准进行施工(附施工指引和验收标准及甲方和施工现场管理理制度) (2)乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。 (3)施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，如因乙

砌体分包合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-1392-33 砌体分包合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

砌体分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、

包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担)。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。 三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付

泥水工程承包合同(范本)

泥水工程施工承包 合同书 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 甲方为加强质量与安全管理提高经济效益，根据工程的具体特点和实际情况，并参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，经双方在平等互利的基础上共同协商，甲方同意将以下工程项目的泥水工程施工工作量分包给乙方，为明确甲乙双方的责任和义务，特签订本合同。 一、工程概况及承包范围 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工期：定年月日开工；限年月日完工 4、承包范围：本工程按结施、建施图纸施工和清理工作，周围临时排水沟、场地平整，文明施工及配合市、区、各级执法检查准备工作（除大理石及防水层工程外）等全部泥水工程及相关工作。 5、承包方式：包工不包料，包工期，包质量，包安全的承包方式。 6、本工程所需的建筑材料、脚手架、手推车、大型机械等由甲方负责采购放置于工地现场，供乙方使用。本工程施工中所需的铁钉、铁锤、铁线、小型切割机、砂铲、灰桶、灰线、沙板及灰匙、吊锤、笔等零用材料由乙方负责采购使用（其费用已包含在合同的承包价格内）。 7、工程质量要求：达到土建工程施工规范要求：优良。 &合同价款：以施工图纸和结合实际施工情况，以每单位工程的各层水平投影面积之和进行办理工程结算。每平方米合同承包单价为元。本工程按图纸计算工程量暂定为川，合同总造价暂定为（人民币）元，（大写元）。本合同造价仅作为土建工

程施工进度预付款的依据，工程结算以实际完成工程量作为结算依据。不属于在合同承包范围内的零星工程量，以实际发生工程量另行协商单价作为增加费用办理结算。 二、甲方的责任和义务 1、甲方在三天内向乙方提供完整的施工图纸一份，并向乙方进行安全技术交底和安全操作规程交底和质量技术交底，并组织乙方参加图纸会审工作，组织协调乙方进行施工和解决施工中碰到的图纸中的技术问题。 2、无偿提供乙方施工人员的住宿场所，厨房，冲凉房以及生活用水和照明用电。 3、严格审核乙方申报的施工材料计划，按计划及时采购材料运至施工现场供乙方使用。 4、甲方现场技术人员，质检员和安全员，有权对施工中的质量和安全进行全方位监督，乙方无条件服从。 5、因乙方人力不够，技术力量差，不能满足施工规范要求，又不能按时完成甲方制定周计划、月计划，甲方有权终止合同，并责令退场。 三、乙方的责任和义务 1、严格遵守国家法律法规和地方治安管理条例，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方现场管理人员指挥和领导，按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。 2、参加甲方组织的施工图纸会审，接受甲方的现场安全技术交底和质量技术交底，根据工期拟订施工方案和进度计划，报甲方审核。 3、乙方必须严格执行国家现行的施工规范要求和按图纸设计要求施工。若发现设计图纸有误或不明确之处，乙方必须主动及时与甲方现场技术人员联 系，确保工程质量和施工进度。并做好各分项各部工程施工质量检记录和交接检工作，严格按照IS09001国际认证有关规定整理资料交甲方归档。 4、乙方必须对自身的施工人员进行安全教育工作和安全交底工作及班前交底工作。在施工中必须采取严密有效的安全措施，确保生产安全，实现安全生产五无”

泥水班组施工合同

泥工班组施工合同甲方：乙方： 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方工程的土建项目委托给乙方施工，为了加强管理，确将保施工质量，明确双方责任，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：。 二、承包方式：单包工，内容为本工程所有土建（不包括室内外饰面块料层、基础回填、窗边塞缝）部分的所有泥工工作（含桩芯、基础及四周明沟、踏步、斜坡道、花坛等）甲方只负责井架、搅拌机。其他所有机具、加班灯具及清理卫生均有乙方负责。 三、承包范围：施工图内（含设计变更）所有的土建项目（不包括室内外饰面块料层）。 四、承包单价：按施工图纸实际完成量计算建筑面积，每平方米建筑面积大写：（楼面如不需元整单价 找平、天棚如不需抹灰不扣除单价）。 五、工程质量：工程质量等级要求合格标准，乙方必须严格按照设计及有关施工规范的要求施工，严格管理，合理利用各种材料，严禁浪费，否则一切损失由乙方负责赔偿。在施工中应积极配合业主、监理、公司等质检人员的检查，凡经检查达不到合同质量要求的乙方应及时进行整改或返工，其所造成的各种损失均由乙方承担，甲方并视

情况予处罚金300~1000元。以处罚，六、工期要求：工程具体进度由甲方统筹安排，施工班组要服从安排，积否则超工期按每天壹极配合整体施工的进度保质保量进行组织施工， 仟元处罚。各施工段完成后须及时清理余料，做到工完场清。 七、付款办法：按月进度完成的合格工程量总价款的70%支付进度款，工程完工后付至总价款的80%，工程竣工验收后付至总价款的90%余款在乙方报工程量结算书，经甲方审核后一个月内付清。 八、施工安全：乙方所有参加施工的人员，必须注意安全生产，按规定戴好安全帽等（自购）。生产、生活必须服从工地管理人员的统一安排与指挥，不得在工地赌博、酗酒、闹事。乙方工人若发生安全事故，产生的所有经济及法律责任由乙方自行承担。工人必须按国家及地方法规的规定持有效证件（如暂住证、婚育证、务工证等），乙方班组长应进行自查，如因无证所发生的经济损失由乙方自行负责。 九、违约责任：乙方在施工中，因工期和质量问题甲方有权令乙方中途退场，所造成甲方的经济损失由乙方承担。 十、合同生效与终止：本合同自双方签字之日起生效，余款结清后自动失效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，具有同等的法律效力。 顶层可算建筑面积，十一、补充：○地面片石层不在乙方施工范围内。○21乙方浇捣混凝土后台系人工操作；如甲方后台用配料机及铲车施工，甲乙双方须另行协商决定。

泥水施工合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 泥水施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

发包人：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 根据《根据中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例及有关规定》，明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方友好协商一致，同意签订以下条款： 第一条工程概况 1、工程名称：______________________________ 2、工程地点：______________________________ 第二条承包范围与工作内容 承包范围： 1、乙方施工机械承包范围： 乙方负责提供所有（除塔吊及施工升降机以外）的全部泥水（瓦工）施工机械设备等。乙方提供的施工设备主要指：碌、砂浆搅拌机、磨光机、切割机、平板振动器、震动棒、电线、乙方施工辅助用移动配电箱（主配电箱甲方提供设置）及其他施工辅助机具等（甲方应提供各楼层给水管、配电箱）。 2、乙方施工任务承包范围： 乙方负责提供泥水施工全部劳动服务，施工承包范围按分项工程大致明细为：基础人工活基及所有土方回填；所有碌构件碌浇注施工；楼地面及地坪工程施工；抹灰（粉刷）工程施工；屋面工程（仅指届丁泥水施工部分）施工；室外散水坡；内墙施工；甲方指定或者委派的其他零星计时工等。 第三条承包方式 1、工程量计算方式：按图纸建筑面积结算。 2、承包方式：单价包干。 a、珠合包T单价：珠合单价包括而不限丁承包范围内发生的人工工资及辅材，还包括劳务管理费、机具费、劳保费、医疗福利费、暂住证费、管理费、工伤安全事故费（国家政策规定的）等。 b、施工班组必须做到工完料活，验收前的墙面、楼地面、屋面活理；砌墙前放样，粉刷后水平弹线，砌墙及粉刷所需内脚手架搭设，超长及多余拉结筋切除，水电管道、沟糟的修补（水电班组填缝后）以及所有图纸泥水工作范围内的文明施工等未明确的泥水分项。班组自行负责除塔吊、施工电梯外所有机械，内脚手架所需的材料及搭设、碌接触面所用胶水、砂浆桶、铁揪、线靠尺、斗车、水管、刷子、扫把，灯具照明线、灯管、盐酸及纱布、搅拌机、砂浆机、跳板、楼层砂浆卸料斗及相关

砌砖劳务承包合同书

劳务承包合同书 总包人：（以上简称甲方） 砌体清工分承包人：（以下简称乙方） 由于甲方承建XXX工程的需要，经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权利，特订如下条约： 一、承包方式： 清工 二、建筑面积： 按墙体实砌的墙面平方结算。 三、砌体清工工作内容： 包括项目：按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书，按国家规范及图集等要求施工，泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具，图线上包括的所有砌体总包干价为22元/㎡，一次性包死，中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕，中途无故退场，甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。 四、工程质量： 严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工，确保合格，并在保证质量的要求下节约材料，如发现有浪费材料的现象，按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工，其材料费及人工费均归乙方自负。 砌体之前地面应按要求湿水，冲洗干净，如发现一次扣贰佰元。 五、文明施工： 1）、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。 2）、每层的砌体完工后应做到工完料清。 3）、工地现场严格进行打架斗殴。 4）、小孩及不工作的妇女，严禁进入施工现场。 六、付款方式： 每月结算一次，按已完成实际实砌的工程量墙面每平方承包干价的80%付款，余款待砌体分项全部完工后付10%，余下10%待中间验收合格后付清。 七、本工程质量要求为合格工程。 八、工期： 自合同签字生效之日起，至砌体全部完工后，总工期为二个月。

九、安全生产: 乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工，如因乙方原因发生安全事，则一切责任由乙方自己承担。 十、甲方权利与义务： 1）、提供乙方工人的生活用水用电。 2）、对不服从管理和领导的班级，管理人员有关权更换。 3）、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。 4）、对故意浪费材料的班组，经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。 5）、对有关部门要求整改的部位，乙方必须整改合格。 十一、乙方权利与义务 1）、听从甲方和监理单位的指挥，服从甲方领导，遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。 2）、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。 十二、未尽事项经甲、乙双方另行商议，如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决，还不能解决的，由法院裁决。 十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程款付清后自动失效。 甲方: 乙方： 年月日

砌体分包合同范本文档

2020 砌体分包合同范本文档Contract Template

砌体分包合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的 协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第 三编规定。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律 约束力，但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用，下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 砌体分包合同范文一 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、

包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担)。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。 三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价

泥水施工承包合同

泥水施工承包合同 发包方:（甲方）: 承包方:（乙方）: 身份证号码： 为了保质保量地完成____________________ 泥水施工分项工程，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建筑工程质量管理条例》及其他有关建筑法律、行政法规等，为落实各项措施，明确职责范围,双方经协调达成以下协议，供双方共同遵守执行。 —、工程名称: ___________________ 0 工程地点: __________________ 0 二、承包形式： 1?采用责任制包工形式、包工具、包机械、包架料、包辅材。 2?甲方仅提供大型垂直运输机械、外脚手架、二级配电箱。除此之外，乙方自 带泥工所需的机械、工具、设备（包括:斗车、末级配电箱及电缆、碘钨灯（行灯）及电缆、水管、搅拌机、架板、个人劳动防护用品等）0 三、承包范围及内容： 1. _____________ 范围: 图纸内泥水分项工程项目。 2?内容:本工程施工图纸（含会审纪要、设计变更、工程联系单、施工组织设计、施工方案、业主及监理的指令）所显示的所有泥水项目从开工开始直至通过有关单位的竣工验收（含验收后局部修补、保修）,_ 楼墙体砌筑、内外墙粉刷，所有一切包含的全部泥混水工材料的场内运输、砂浆试块制作。各层面作业区楼面卫生清理、配合其他由业主分包的分项分部工程需要的预留洞口、管槽等预留及修补、清理卫生，以及所有需要泥水工完成的项目。保证2人以上技工配合施工员放样，墙体边线的弹线放样由乙方负责，甲方监督。 四、承包价格和付款、计算方式： 1、包干单价：①砌体元/卅，②内墙粉刷元/卅，③外墙粉 刷 ____ 元/ m2（分二次施工），且其中均已经包含保证文明施工、安 全生产费。所承包单价，今后乙方不得以任何理由进行抬高，如有发生甲 方有权以合同价格的50%予以结算，并责令退场。 2、工程量计算方式：按实际施工工程量计算 3、付款方式： 工程款按个项目单价乘以每月项目完成量计算，每月进行核算当月完成工程款，核算完成后发放工程款（若乙方在施工工程中项目规章制度而产生的处罚款, 乙方在当月支付工程款前必须事先处理）o款项按每月工作总完成量的80%付给。外架拆除后再付至栋号总完成量的90%工程竣工验收合格经结算后3个月内付总完成