2007年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案

2007 年监理工程师《工程合同管理》真题及答案

一、单项选择题（共50 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意）

1．某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A．监理单位B．分公司

C．建设单位D．施工企业

2．按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。

A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B．某

政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C．某

房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D．某宾

馆与电器公司订立的客房维修空调合同

3．法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。

A．主要办事机构所在地

B．主要经营场所所在地

C．主要合同履行地

D．董事长的户口所在地

4．在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A．建筑物B．施工

工程技术C．施工工程款

D．工程施工行为

5．按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。

A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B．抵押人使用的宅基地C．抵押人拥有的

股票

D．学校设施

6．甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（）。

A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据

B．直接具有强制执行的效力C．一定是不可撤销的合同

D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据

7．某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。

A．不成立B．成立

C．无效D．可撤销

8．《合同法》规定，要约生效条件为（）。

A．要约人向受要约人发出要约B．要约人与

受要约人共同在要约文件上签字C．受要约人

作出有效承诺D．要约以任何形式到达受要约

人

9．《合同法》规定，缔约过失责任属于（）责任。A．违

约B．侵权

C．“先合同义务”D．无过错

10．甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（）。

A．乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B．乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C．乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D．乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连

带责任

11．合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（）的市场价格履行。

A．订立合同时订立地B．订立合同时履行地

C．履行合同时订立地D．履行合同时履行地

12．某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（）。

A．同时履行抗辩权B．后履行抗辩权

C．不安抗辩权D．合同中止履行的权利

13．某建设单位与设备供应公司签订购买10 台空调的设备采购合同，合同约定：设备

公司向建设单位供货2 台空调，其余8 台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的（）。

A．债权转让B．合同变更

C．债务转移D．合同转让

14．设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明（）。

A．要约生效B．承诺生效

C．合同成立

15．建设工程合同纠纷由（A．工程所在地

D．合同生效

）的仲裁委员会仲裁。

B．仲裁申请人所在地

C．纠纷发生地D．双方协商选定

16．某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（）。

A．必须适用违约金条款B．必须适

用定金条款C．可以选择适用违约金

或定金条款D．两者都不能适用，因

约定无效

17．某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000 万元人民币，该项目（）。A．必须公开招

标B．必须邀请招标

C．可直接委托发包

D．必须聘请招标代理机构委托发包

18．投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，（）。

A．投标人应要求招标人继续解释

B．以书面解答为准C．以招标文

件为准D．由人民法院判定

19．投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（）。

A．投标文件没有加盖公章

B．投标文件中的大写金额与小写金额不一致

C．投标担保金额多于招标文件的规定D．投

标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认

20．某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（）。

A．按无效投标处理B．要求

投标人补交投标保函C．进入

评标程序后淘汰D．要求投标

人赔偿损失

21．设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（）。

A．投标单位的企业规模大小B．投标

方案的投入、产出比高低C．完成初步

设计时间的早晚D．投标单位的质量管

理体系是否科学

22．在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（）。

A．中标人不承担合同责任B．招标人应退还其投标保证金C．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中

标人

D．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

23．在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。

A．发出中标通知书后

B．完成评标后C．提

交履约担保后D．合同

履行完毕后

24．必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下：甲报价1000 万元，评标价950 万元；乙报价980 万元，评标价990 万元，此时（）。

B．中标人为甲，合同价为1000 万元

C．中标人为乙，合同价为980 万元

D．中标人为乙，合同价为990 万元

25．《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指（）。

A．监理合同注明的开始至完成的时间B．监理合同约定的监理工作的日

历天数C．监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间

D．监理人自开始监理工作至保修期届满的时间

26．《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指（）。A．承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间

B．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务

C．委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量D．承包人

的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量

27．某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30 日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是（）。

A．发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止B．发出终止合同的通知，通知发出后14 日内仍未获得支付酬金，合同即行终止C．发生终止合同的通知，通知发出后14 日内未得到答复，可进一步发出终止合同的

通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止

D．发出终止合同的通知，通知发出后14 日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42 日内仍未得到答复，合同即行终止

28．《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是（）。

A．补偿性原则B．惩罚性原

则C．无过错原则D．有限责

任和过错责任原则

29．设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）。

B．办理设计文件的报批手续

C．选定设计文件依据的设计规范

D．为现场的设计人提供必要的工作条件

30．设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即（）。

A．发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计B．由原设计合同承

包人完成设计修改C．发包人经审批机关批准后，自行修改D．发包人

报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批

31．某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（）。

A．设计院没收建设单位支付的定金B．设计院没收建设单位支付的定金，

建设单位再支付合同设计费的30％C．建设单位支付合同设计费的50％

D，设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50％

32．某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（）。

A．承包人的损失都由发包人承担

B．发包人的损失都由承包人承担

C．双方的损失各自承担D．双方

的损失都由审批部门承担

33．某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（）。

A．审查单位与监理单位共同承担B．承包人与

审查单位连带承担C．承包人全部承担D．承包

人承担设计损失，发包人承担施工损失

的图纸，则（）。

A．由发包人复制，复制费用发包人承担

B．由发包人复制，复制费用承包人承担

C．由承包人复制，复制费用承包人承担

D．由承包人复制，复制费用发包人承担

35．某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。

A．无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B．无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C．应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D．应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

36．某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（）承担。

A．承包人B．钢

材供应商

C．监理单位

D．发包人

37．某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由

（）。A．发包人负责，并承担检验费用

B．发包人负责，检验费用由承包人承担

C．承包人负责，并承担检验费用D．承

包人负责，检验费用由发包人承担

38．在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。

A．甲、乙都应向发包人索赔B．甲、乙分别承

担对方的损失C．甲、乙分别承担各自的损失

D．甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担

39．某施工合同约定承包工程应于10 月20 日竣工。9 月中旬发现，因承包人的施工管

推迟到10 月30 日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。

A．如果通过赶工在10 月20 日竣工，可获提前竣工奖励B．如果通

过赶工在10 月20 日竣工，不能获提前竣工奖励C．如果在10 月25

日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D．如果在10 月30

日竣工，不需承担拖期赔偿责任

40．某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（）

A．防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B．防护

措施由发包人完成，费用由承包人承担C．防护措施由承

包人完成，费用也由承包人承担D．防护措施由承包人完

成，费用由发包人承担

41．施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56 天内仍不支付，则承包人（）

A．无权对该工程主张任何权利B．无权申请人民法院拍卖

该工程，但可主张该工程所有权C．可以申请人民法院拍卖

该工程，承包人优先受偿D．可以留置该工程

42．某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（）承担。

A．发包人B．监理单位

C．承包人D．维修公司

43．某一材料采购合同，双方约定违约金为70 万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100 万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人（）。

A．30 万元B．70 万元

C．100 万元D．170 万元

44．某施工合同采用F I D I C《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500 天，缺陷通知期为365 天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38 天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为（）。

45．依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则（）。A．增加的费用和工期延

误责任都由发包人承担B．增加的费用由发包人承担，工期

延误责任由承包人承担C．增加的费用由承包人承担，工期

延误责任由发包人承担D．增加的费用和工期延误责任都由

承包人承担

46．依据F I D I C《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（）。

A．在颁发接收证书时全部返还B．在颁发履

约证书时全部返还C，在颁发接收证书和履约

证书时各返还一半D．不再返还

47．某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10 月20 日。业主在10 月10 日提前占用工程，工程师于10 月13 日颁发了接收证书，承包商于10 月30 日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为（）。

A．10 月10 日B．10 月13 日

C．10 月20 日D．10 月30 日

48．工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（）进行分类。

A．索赔的合同依据B．索赔的目的

C．索赔事件的性质D．索赔的起因

49．某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28 天内向工程师递交（）。

A．索赔报告B．索赔意向通知

C．索赔依据和资料D．工期和

费用索赔的具体要求

50．下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。

A．在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

C．工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D．工程师的索赔处理决定不需通知发包人

二、多项选择题（共30题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5 分）51．下列行为中属于委托代理的法律行为有（）。A．施工企业任

命项目经理作为施工项目的负责人B．监理单位指派总监理工程师作

为项目监理机构的负责人C．施工企业的法定代表人作为工程项目投

标的负责人D．建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜

E ．总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作

52．在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（）。

A．投标人提供投标保函B．中标人提供担保公司出具的履

约保证书C．发包人提供银行出具的工程款支付担保函

D．发包人提供的在建工程留置权担保E ．承包人提交的预

付款保函

53．建设工程一切险的被保险人可以包括（）。

A．业主B．总承包商

C．分包商D．业主聘用的监理工程师

E．设备供应商

54．根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）。

A．要约所处法律效力状态不同B．撤回和撤销的目

的不同C．撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要

求不同D．受要约人对要约知晓的情况不同E ．对要

约人的约束条件不同

55．《合同法》规定的合同有效条件包括（）。

A．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B．当事人意思表示真实

D．合同应当采用书面形式

E．不违反法律或社会公共利益

56．甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为（）。

A．甲、乙公司作为合同主体不变B．甲公司可要

求丙公司履行转让部分的义务C．丙公司可以对乙

公司行使抗辩权D．丙公司不履行义务，应对乙公

司承担违约责任E．乙公司不能强迫丙公司履行义

务

57．《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括（）。

A．补偿性原则

B．严格责任原则

C．惩罚性原则

D．有限责任原则

E．连带责任原则

58．某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（）。

A．施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B．通过有关调解仍未解决合同纠纷C．施工合同

当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D．和解无效

E．人民法院没有管辖权

59．招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括（）。

A．要求施工企业必须具备一定的资质等级B．要求专业

工程的施工企业必须具备该专业的资质等级C．要求投标

人必须拥有进口的施工机具D．要求投标人必须使用指定

的钢铁企业生产的钢材E ．要求专业工程的施工企业必须

是本系统的

60．某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则（）。A．参加现场考察投标人的费用自行

承担B．参加现场考察投标人的费用由招标人承担C．未参加

现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任D．参加现

场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任E ．未参加现

场考察的投标人将被取消投标资格

61．某招标项目的评标委员会初定成员由5 人组成，其中2 人为招标人代表，3 人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。

A．只减少1 名招标人代表

B．减少1 名招标人代表，同时增加1 名招标人以外的专家

C．招标人代表不变，增加1 名招标人以外的专家D．招标

人代表不变，增加2 名招标人以外的专家E ．招标人代表

不变，增加4 名招标人以外的专家

62．在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（）。

A．投标人资质B．监

理大纲C．总监理工程

师业绩D．监理单位业

绩E ．监理费报价

63．《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人的主要义务包括（）。

A．依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益B．推荐选择工程

的施工单位

C．选派合格的监理人员及总监理工程师

D．不得泄露与工程有关的保密资料

E ．代表委托人与承包人解决合同争议

64．监理人依据《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括（）。

A．发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令

B．对工程的质量、工期、费用实施监督控制

C．审查批准工程设计的变更

D．在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求

E．批准承包人的索赔要求

65．在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有（）。

A．委托人违约应承担违约责任B．监理人因过失承担的赔偿

额按实际损失计算C．监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金

的监理酬金为限D．监理人对责任期以外发生的任何事情引起

的损失不负责任E．监理人对第三方违反合同规定的质量要求

不承担责任

66．建设工程设计合同示范文本中，发包人委托的设计任务可以包括（）。

A．项目建议书

B．初步设计

C．技术设计

D．产品设计

E ．施工图设计

67．按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（）。

A．招标公告

B．招标文件

C．投标书

D．工程量清单

E．中标通知书

68．按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（）。

A．办理土地征用B．向工程师提供工程进度计

划C．提供保证施工安全需要的围栏设施D．协

调处理施工现场周围地下管线的保护工作E．提

供施工现场的地下管线资料

69．某施工项目双方约定3 月10 日开工，当年10 月10 日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3 月20 日开工，则

（）。

A．承包人应通过赶工在10 月10 日竣工，赶工费用自行承担

B．承包人应通过赶工在10 月10 日竣工，赶工费用由发包人承担

C．承包人应通过赶工在10 月10 日竣工，可获提前竣工奖励

D．如果工程在10 月20 日竣工，承包人不承担拖期违约责任

E ．如果工程在10 月20 日竣工，承包人承担拖期违约责任

70．在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则（）。

A．影响正常施工的费用由承包人承担

B．影响正常施工的费用由发包人承担

C．工期给予顺延

D．工期不予顺延

E．检查费用发包人承担

71．按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括（）。

A．设计变更给承包人增加的款额B．工程师批准承包商

索赔的款项C．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾

问费D．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济

支出E．承包商收取的分包管理费

72．按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（）。

A．工程本身的损害B．由发包人采购，已运至施工现

场待安装设备的损害C．由承包人采购，已运至施工现

场待安装设备的损害D．承包方人员伤亡

E．承包人停工损失

73．在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（）。

A．发包人无权要求交付工程

B．发包人有权要求交付工程

C．发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

D．发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

E．承包人可以留置该工程

74．在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（）。

A．手触

B．拉伸试验

C．查点法

D．压缩试验

E．金相试验

75．依据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是（）等。

A．工程量清单中的工程量不准确

B．承包商的报价漏项C．合同内列有

调价条款D．采用不可调价合同E ．发

生承包商应承担质量责任的扣款

76．在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在（）。

A．是否申承包商选定B．是

否与承包商订立合同C．是否

可能由业主直接付款D．承包

商是否收取管理费

E．是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作

77．在FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括（）。

A．业主提供的设计不当造成的损失B．承包商提供的设计不当造成

的损失C．不属于承包商原因造成的放射性污染D．属于承包商原因

造成的放射性污染E ．政策法规的变化对工程成本的影响

78．工程师对分包合同的管理包括（）。

A．检查确认分包工程质量

生物专家12

B．对分包商索赔的批准

C．对分包商发布变更指令D．对分

包商资质进行审查E ．计量、确认分

包商完成的工程量

79．依据FIDIC《施工合同条件》的规定，属于超越工程师职权的行为有（）。A．指示承包人提前竣工B．指示承包人缩短合同工期

C．指示承包人删减合同约定的某些工作内容D．确定

有缺陷工程折价接收应扣减的款额E ．承包人提出索赔

后，检查承包人施工现场同期记录

80．工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（）。

A．业主延误移交施工现场B．不可抗力造成的损失C．业主提前占用

部分工程对承包商后续施工干扰的损失D．施工中遇到图纸未标明需保

护的地下文物导致施工成本增加的补偿E．施工中遇到异常恶劣气候条

件的影响

2007 年度全国监理工程师执业资格考试试卷

1.D 6.D

2.C

7.B

建设工程合同管理试卷标准答案

3.A

8.D

4.D

9.C

5.A

10.D

11.B 16.C 21.B 26.B 12.C

17.C

22.D

27.D

13.A

18.B

23.C

28.D

14.C

19.B

24.B

29.C

15.D

20.A

25.C

30.D

31.C 36.D 41.C 46.C 32.A

37.D

42.A

47.A

33.C

38.A

43.C

48.c

34.B

39.B

44.B

49.B

35.C

40.D

45.D

50.A

51.ABD 52.ABCE 53.ABCD 54.ACDE 55.ABE 56.ABE 57.ABC 58.AC 59.CDE 60.ACD 61.BDE 62.ABCD 63.ACD 64.AB 65.ACDE 66.BCE 67.CDE 68.ADE 69.A E70.BCE

71.CD 76.ACE 72.ABC

77.ACE

73.BC

78.ADE

74.BDE

79.AB

75.ACE

80.AC

注册监理工程师继续教育试题及答案

1.单选题【本题型共60道题】 1.工程进度款的结算方式为()。 A．按月结算与支付 B．按季结算与支付 C．按半年结算与支付 D．按一年结算与支付 2.屋面细石混凝土防水层表面平整度用2m靠尺和楔形塞尺检查，其允许偏差为（） A．2mm B．3mm C．4mm D．5mm 3.围护墙侧向土压力监测点，在平面布置上基坑每边不宜少于（）个监测点。竖向布置上监测点间距宜为（），下部宜加密。 A．1、2-5m B．1、3-5m

C．2、2-5m D．2、3-5m 4.对于质量控制点，一般要()，再制订对策和措施进行预控。 A．事先分析可能造成质量问题的原因 B．事先分析施工过程中的关键工序 C．分析施工过程中的薄弱环节 D．分析施工过程中质量不稳定的工序 5.清水混凝土产生表面泌水现象的原因不包括() A．含砂量高 B．气温低 C．外加剂配料不当 D．坍落度太大 6.关于蒸压加气混凝土砌块的描述下列错误的是() A．可以作为承重结构材料 B．可以作为非承重结构材料

C．各项指标应优于B06级 D．热阻小、重量轻，具有良好的防火、隔热、保温、隔声性能7.以下()不属于专项检测的业务内容。 A．桩的承载力检测 B．简易土工试验 C．硅酮结构胶相容性检测 D．混凝土、砂浆现场检测 8.屋面细石混凝土防水层混凝土水灰比不应大于（） A．0.4 B．0.6 C．0.55 D．0.45 9.直螺纹连接抗拉强度试验中，如果有1个试件的强度不符合要求，则() A．验收批合格 B．验收批不合格

C．取3个试件进行复检 D．取6个试件进行复检 10.根据国家现行的管理制度，房屋建筑工程及市政基础设施工程验收合格后，尚需在规定的时间内，将验收文件报（）备案。 A．施工单位 B．建设单位 C．监理单位 D．政府管理部门 11.分包工程承包人就施工现场的安全向()负责。 A．分包工程发包人 B．监理单位 C．建设单位 D．安全质量监督机构 12.分包工程承包人就施工现场的安全向()负责。 A．分包工程发包人

全国监理工程师考试真题

2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错

监理工程师试题及答案word版本

工程监理人员考核试题 项目名称：姓名：得分： 一、单项选择题（每小题1分，共20分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A ） A. 外部的、横向的控制 B. 内部的、横向的控制 C. 外部的、纵向的控制 D. 内部的、自身的控制 2、关于质量体系描述不准确的一项是（B ） A.质量体系包括组织机构、程序、过程和资源4个部分 B.资源是质量体系的人事保证 C.程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件 D.过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动 3、在工程建设中起决定性作用的环节是（A ） A. 设计质量控制 B. 施工质量控制 C. 监理质量控制 D. 策划质量控制 4、监理工程师控制质量的目的是(A ) A．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B．维护社会公共利益 C．保证技术法规和标准的贯彻执行 D．体现政府对工程项目的管理职能 5、建设工程进度调整系统过程中的工作内容有（C ）和确定工期和后续工作的限制条件。 A.进度计划执行中的跟踪检查 B.实际进度数据的加工处理 C.分析进度偏差对工作及总工期的影响 D.实际进度与计划进度的对比 6、从信息角度看，监理控制是否有效，主要取决于( A )。 A．信息的全面、准确、及时 B．信息的有用性 C．信息的提取、分类与管理工作 D．信息的搜集、存储与管理工作 7、在处理投资、工期、质量三大目标关系时，监理工程师应当优先考虑(A )。 A．安全可靠性和使用功能目标 B．投资效益目标 C．质量最优目标 D．经营效益目标 8、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应（C ）。 A．下达《工程暂停令》B．责令不得用于工程重要部位 C．责令做出标识，限期清除出场D．责令限期修补合格后备用 9、根据材料信息和保证资料的具体情况，( C )应采用全检进行材料的检(试)验。 A．当材料的性能不清楚时 B．对材料质量保证资料有怀疑时 C．对重要部位的材料 D．对成批生产的构配件 10、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽，工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为（B ）。 A．承包人应获得工期顺延和费用补偿

监理工程师考试真题4

监理工程师考试真题4 单项选择题 1. 关于净现值指标的说法，正确的是（）。（1.0） A、该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况 B、该指标未考虑资金的时间价值 C、该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率 D、该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果 2. 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。（1.0） A、4月1日 B、5月1日 C、5月20日 D、6月30日 3. 项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。（1.0）

A、定期观测和必要的判断 B、分析和必要的论证 C、检查验收和必要的鉴定 D、征询设计单位意见 4. 施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算，司机每台班工资与台班动力费等合计为100元，该台挖掘机的使用费为（）万元。（1.0） A、1.41 B、1.71 C、1.86 D、2.01 5. 工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。（1.0） A、项目可行性研究 B、项目决策 C、工程设计 D、工程施工

6. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。（1.0） A、基本原理和原则不同 B、基本理念和思维方式不同 C、关注点和目标不同 D、使用方法(工具)不同 7. FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应由承包商承担责任的事件是( )。（1.0） A、拖延支付工程款 B、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰 C、施工图纸有错误 D、分包商执行承包商代表指令导致的索赔 8. 工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。（1.0） A、施工单位 B、建设单位 C、项目监理机构 D、设计单位

监理工程师考试真题及参考答案

2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。

C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法

全国监理工程师历年真题.doc

精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?

C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?

D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?

B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?

2017年度监理工程师(必修课)继续教育考试试题及答案

2015年度监理工程师继续教育必修课试题(74分带答案) C．施工主要技术采用特定专利的建设项目 2.监理职业责任保险属于风险管理策略中的()。 B．风险转移 3.在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是()。 C．投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收 4.工程监理与项目管理服务都是由社会化的专业单位为业主提供服务，但在服务的()方面有着本质区别。 B．性质、范围及侧重点 5.工程监理单位在建设工程项目的代表人是()。 C．总监理工程师 6.在建筑材料审核工作中，施工方提交的建筑材料报审表附件不包括()。 C．订货合同 7.企业对外履行社会责任的对象不包括()。 B．债权人 8.一般业主不能转移而必须自身承担的风险是() C．自然环境风险 9.建设工程项目管理信息化的实施模式中，比较适用于中小型、复杂性程度低工程项目的是()。 A．租用服务 10.开标时，由()检查投标文件的密封情况。 D．投标人或者其推选的代表或招标人委托的公证机构 11.根据《民用建筑工程节能质量监督管理办法》，不需要专业监理工程师采取旁站形式实施监理的是()。 C．门窗制作与安装 12.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的违规责任中，造成重大安全事故，构成犯罪的，对()，依照刑法有关规定追究刑事责任。 C．直接责任人员

13.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责不包括()。D．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故 14.某工程合同总融300万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料、构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。 B．150 15.根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，在施工准备阶段，工程监理单位应当编制监理实施细则的危险性较大的分部分项工程有()。 B．土方开挖工程 16.根据《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104—97），下列关于砌筑工程冬期施工的说法中错误的是()。 D．混凝土小型空心砌块可以采用冻结法施工 17.下列关于事故报告程序的陈述，错误的是()。 B．单位负责人接到报告后，先处理事故现场，待处理完毕后再向上级相关部门报告 18.对于监理单位以书面形式提交建设单位并要求作出决定的事宜，建设单位应在专用条件约定的时间内给予书面答复。逾期未答复的，视为() A．建设单位认可 19.《招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的()。 A．2% 20.在委托监理的建设工程中。监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的()。 C．独立性 21.根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 B．3 22.在教学科研综合楼案例中，监理机构的部门设置不包括()。 C．法律合约部门 23.下列关于标底的陈述，错误的是()。 A．一个招标项目设置多个标底 24.下列哪些选项不属于项目可行性研究的主要内容()。 B．融资方案分析

监理工程师控考试真题参考答案

2017年监理工程师三控考试真题参考答案 一、单项选择题( 共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是( C )阶段。 A决策 B勘察 C施工 D设计 参考答案：C 2建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起( A )日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。 A15 B20 C25 D30 参考答案：A 3涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经( D )审批后方可实施。 A建设单位 B监理单位 C设计单位 D原施工图审查机构 参考答案：D 4根据建设工程质量管理条例，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程( D ) A材料生产厂家 B保修期限 C材料供应单位 D合理使用年限 参考答案:D 5监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的( B )。

A科学性和价值 B有效性和效率 C创造性和价值 D管理水平和效率 参考答案：B 6关于监理单位质量方针的说法，正确的是( C )。 A质量方针应自管理者代表制定 B质量方针应自技术负责人制定 C质量方针应自最高管理者发布 D质量方针应自管理者代表发布 参考答案：C 7关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是( B )。 A工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D工程项目质量控系统境不随项目管理机构的解体而诮失 参考答案：B 8下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是( C )。 A极差 B标准偏差 C均值 D变异系数 参考答案：C 9工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是( B )。 A调查表法 B分层法 C排列图法

2016年监理工程师(市政公用工程)继续教育考试试题及答案

?单选题【本题型共 ?道题】 ? ?给水排水构筑物基坑开挖冬期施工时，应采取?）。 ??．防渗措施? ??．防晒措施? ??．降温措施? ??．防冻措施? ?下列??不属于天然气。 ??．纯气田天然气? ??．石油伴生气? ??．油制气? ??．煤矿矿井气? ?液化石油气由液态转为气态时，体积会增加??。 ??． ??????倍?

??． ??????倍? ??． ???????倍? ?道床混凝土强度达到设计要求（）以上，放可行驶轨道车或承重。 ??． ?? ??． ?? ??． ?? ??． ?? ?混凝土板采用切缝法施工时，混凝土的强度必须达到???以上时，方能进行切割或锯切。 ??． ?? ??． ?? ??． ?? ??． ?? ?给水管道压力试验相对于预应力混凝土管，其工作压力≤ ???时，试验压力为?????为工作压力?

??． ???? ??． ???? ??． ????? ??． ???? ?从目前国内外地下车站采用的施工方法来看，主要有??、盖挖法和暗挖法三种。 ??．明挖顺作法? ??．暗挖顺做法? ??．盖挖顺做法? ??．盾构法? ???法是先明挖至车站顶板底面标高后，即完成顶板结构施工，并恢复道路交通。然后在顶板保护下自上而下逐层开挖并同时完成车站主体结构直至底板。 ??．明挖顺作法? ??．暗挖法? ??．盖挖顺作法? ??．盖挖逆作法? ?路侧绿化带宽度大于 ?时，可设计成开放式绿地，开放式绿地中，绿地用地

面积不得小于该绿化带总面积的?? ??． ??? ??． ??? ??． ??? ??． ??? ??基底验槽合格后，及时完成垫层施工，对深基坑要分段浇筑垫层，每挖出一段就浇筑一段，起到??的作用。基坑垫层完成后仍然会变形，因此要在设计规定时限内完成车站底板结构，以平衡基坑的变形。 ??．加固? ??．支撑? ??．保护? ??．平衡? ??城市道路水泥混凝土面层的钢纤维混凝土，横向缩缝间距应以不大于??为宜。 ??． ?? ??． ???

全国监理工程师历年真题

全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A．推进项目法人责任制落实 B．提高工程进度控制水平 C．减少建筑领域的经济违法 D．降低不可抗力发生的频率 2．关于合同法律关系的说法，正确的是（）。 A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3．下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A．自然人 B．项目经理部 C．设计事务所 D．监理事务所 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．职务代理 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。 A．保证法律关系只有两方参加 B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D．债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6．根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A．建设用地使用权 B．土地承包经营权 C．正在建造的建筑物 D．机械、车辆

7．根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。 A．能够留置的财产仅限于动产 B．材料采购合同可以采用留置担保 C．施工合同可以采用留置担保 D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A．投标文件没有按要求密封 B．投标人在投标有效期内撤销投标 C．中标人拒绝订立合同 D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。 A．台风 B．暴雨引起地面下陷 C．雷电引起火灾 D．自然磨损 10．根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。 A．依法成立的企业 B．地方政府成立的事业单位 C．依法成立的行业协会 D．行业主管部门设立的服务机构 11．中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。 A．按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保 B．按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C．书面同意从工程款中扣留履约保证金 D．接招标文件规定提交工程款支付担保 12．《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。 A．资格预审公告 B．申请人须知 C．资格审查方法和办法 D．资格预审申请文件 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。 A．2 B．3 C．4 D．5

监理工程师考试试题及答案【最新】

监理工程师考试试题及答案 一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1. 从性质上分析影响工程质量的因 素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是( d )。 A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损 2. 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的( )。 A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体 3.工程开工前，应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位

4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。 A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性 5.初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。 A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在( )中给出。 A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件 7.设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由( )整理，与会各方会签。

A.施工单位 B.监理单位 C.设计单位 D.建设单位 8.为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对( )所进行的控制过程。 A.检验批、分项、分部、单位工程 B.资源投入、生产过程、产出品 C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.施工人员、检验人员、监理人员 9.工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由( )完成。 A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 10.施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报( )备案。 A.建设单位 B.项目监理机构 C.质量监督站 D.建设行政主管部门

2017监理工程师继续教育考试试题及答案-房建工程

1.单选题【本题型共60道题】 1.安装在卫生间及厨房内的穿墙套管，其顶部应高出装饰地面（）mm A．20 B．40 C．50 D．100 2.对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求是，起拱高度为跨度的（） A．1/1000 B．3/1000 C．1/1000~3/1000 D．L/1000 3.建立精干、高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的()。

A．前提条件 B．控制手段 C．经济措施 D．目标规划 4.承重木结构原木材质为Ⅱa级的受拉构件或拉弯构件，扭纹斜率不大于（） A．6 B．8 C．12 D．15 5.厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于（）mm A．0.3 B．0.5 C．1 D．1.5 6.施工总包合同中未有约定，又未经建设单位认可，分包工程发包人将承包工程中的部分专

业工程分包给他人的属()的行为。 A．违法分包 B．违反合同 C．转包 D．允许他人以本企业名义承揽工程 7.下列关于建筑节能的说法错误的是（） A．建设单位可以要求设计单位、施工单位修改已经审查合格的节能设计文件 B．施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工 C．采用集中采暖制冷方式的新建民用建筑应安设建筑物室内温度控制和用能计量设施 D．建设单位在竣工验收过程中，有违反建筑节能强制性标准行为的，需重新组织竣工验收 8.高层建筑的标准层可按每（）层作为一检验批 A．4 B．3

C．2 D．5 9.罩面石膏灰不得抹在（）层上 A．石灰砂浆 B．水泥石灰砂浆 C．防水砂浆 D．水泥砂浆 10.结构性能检验时，对成批生产的预制构件，应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过（）的同类产品为一批进行检验（） A．3个月 B．30天 C．2个月 D．15天 11.兼具防水和装饰效果的是()

2018年监理工程师考试《案例分析》真题和答案[完整版]

案例一： 某工程，实施过程中发生如下事件： 事件1：监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划并 报法定代表人审批，在第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位。 事件2：总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作：①组织召开监理例会;②、组织审查施工组织设计;③、组织审核分包单位资格;④组织审查工程变更;⑤签发工程款支付证书;⑥调解建设单位与施工单位的合同争议。 事件3：总监理工程师在巡视中发现，施工现场有一台起重机械安装后 未经验收即投入使用，且存在严重安全事故隐患，总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改，并及时报告建设单位。 事件4：工程完工经自检合格后，施工单位向项目监理机构报送了工 程竣工验收报审表及竣工资料，申请工程竣工验收。申请工程竣工验收。总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料，认为施工过程中已对所有分部分项工程进行验收且均合格，随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。 问题： 1.指出事件1中的不妥之处,写出正确倣法。 2.逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。 3.指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处,说明理由。写出要求施工单位整改的内容。 4.根据《建设工程监理规范》,指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处,写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。 【参考答案】 问题1：

不妥1，监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划; 正确做法：监理合同签订及收到图之后，总监理工程师组织编写监理规 划; 不妥2，监理规划报法定代表人审批; 正确做法：监理规划经总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 不妥3，第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位; 正确做法：项目监理机构应在召开第一次工地会议前七天报送建设单位。 问题2： ①、组织召开监理例会;可委托; ②、组织审查施工组织设计;不可委托; ③、组织审核分包单位资格;可委托; ④、组织审查工程变更;可委托; ⑤、签发工程款支付证书;不可委托; ⑥、调解建设单位与施工单位的合同争议。不可委托; 问题3： (1)总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改。不妥 理由：因为存在严重安全事故隐患，总监理工程师应向施工单位签发《暂停令》，并及时通知建设单位。 (2)监理机构要求施工单位停止使用该起重机械。监理机构要求施工单位在使用施工起重机械前,组织有关单位进行验收;施工单位验收合格后，要求施 工单位整理相关验收资料报送给监理机构。监理机构验收合格后，施工单位提出复工申请表，总监理工程师审查，经建设单位同意，签发复工申请。施工单位可以启用该施工机械。 问题4：

2018年监理工程师三控考试真题

2017 年监理工程师《三控》考试真题 、单选题，每题 1分，共 80 分 1. 工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（ A. 决策 B.勘察 C.施工 2. 建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（ 建设刑侦主管部门备案。 A. 15 B.20 C.25 3. 设计建筑承重结构变动的装修工程设计方案，应经（ ）审批后方可实施。 A. 建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D .原施工图 审查机构 4. 根据《建设工程质量管理条例》 ，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程 （）。 A. 材料生产厂家 B.保修期限 C.材料供应单位 D.合 理使用年限 5. 监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（ ）。 A. 科学性和价值 B.有效性和效率 C.创造性和价值 D . 管理水平和效率 6. 关于监理单位质量方针的说法，正确的是（ ）。 A.质量方针应由管理者代表制定 B.质量方针应由技术负责人制定 C.质量方针应由最高管理者发布 D.质量方针应由管理者代表发布 7. 关于贯彻项目质量控制系统特性的说法，正确的是（ ）。 A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B. 工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C. 工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D ．工程项目质量控制系统不 随项目管理机构的解体而消失 8. 下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（ ）。 A.极差 B.标准偏差 C.均值 D.变异系数 9. 工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进 行 分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是（ ）。 A.调查表法 B.分层法 C.排列图法 D.控制图法 10. 采用直方图分析法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是（ ）。 A.组数或组距确定不当 B.不同设备生产的数据混合 C.原材料发生变化 D.人为去掉上限下限数据 11. 采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右下的一条直线带，说明两条变量之 间的 关系为（ ）。 A.负相关 B.不相关 C.正相关 D.弱正相关 12. 工程开工前，施工图纸会审会议应由（ ）主持召 开。 A.项目监理机构 B.施工单位 C.建设单位 D.设计单位 13. 经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（ ）签字。 ）阶段。 D.设计 ）日内，向工程所在地县级以上人民政府 D.30

监理工程师试题及答案

监理工程师试题及答案 1、建设工程发包单位迫使承包方以( )。 A、低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 B、低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期 C、低于标底的价格竞标，不得任意压缩定额工期 D、低于预算的价格竞标，不得任意压缩定额工期 2、监理工程师应当按照工程( )的要求，对建设工程实施监理。 A、监理大纲 B、监理规范 C、项目质量 D、项目工期 3、建设程序与建设监理之间存在一定的关系，其中之一是建设程序为( )提出规范化的要求。 A、工程建设监理 B、工程建设行为 C、工程建设监理的任务和服务内容 D、监理工程师的职业准则 4、对设计阶段投资控制和质量控制均有明显作用的工作是( )。 A、对设计方案的技术可行性分析 B、对设计方案的技术经济分析 C、对设计方案进行优化 D、限额设计 5、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得( )的范围内从事建筑活动。

A、相应的专业技术职务，并在其专业许可 B、相应的执业资格证书，并在其执业资格证书许可 C、相应的职称证书，并在相应职称等级许可 D、相应的资质等级证书，并在资质等级许可 6、施工监理机构的层次不包括( )。 A、决策层 B、协调层和执行层 C、管理层 D、作业层 7、我国建设工程监理的特点之一是作为( )。 A、政府管理职能的补充 B、政府管理职能的转变 C、国家强制推行的制度 D、国家鼓励发展的制度 8、在固定总价合同条件下，通货膨胀( )。 A、对业主和承包商均没有风险 B、对业主来说没有风险，对承包商来说风险大 C、对业主来说风险小，对承包商来说风险大 D、对业主和承包商均有风险 9、下列关于信息沟通的表述中，不正确的是( )。 A、信息沟通就是交换和共享数据、信息和知识的过程 B、沟通手段基于计算机网络技术，不包括其它传统沟通方式 C、信息沟通应贯穿建设工程项目全过程 D、沟通内容包括与项目建设有关的所有知识和信息 10、施工阶段项目监理机构的监理人数不少于( )个。

监理工程师三控真题及答案

2016年监理工程师考试<建设工程质量、投资、进度控制>真题及试题答案 1、工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A、项目可行性研究 B、项目决策 C、工程设计 D、工程施工 【答案】B 2、工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A、影响因素多 B、质量波动大 C、检验特殊性 D、终检局限性 【答案】D 3、工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A、监理单位

B、施工单位 C、设计单位 D、工程质量监督机构 【答案】A 4、根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。 A、生产厂 B、规格和型号 C、供应商 D、使用年限 【答案】B 5、根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。 A、过程方法 B、持续改进 C、过程评价

D、管理的系统方法 【答案】D 6、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A、质量计划 B、质量方针 C、质量策划 D、质量要求 【答案】B 7、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。 A、基本原理和原则不同 B、基本理念和思维方式不同 C、关注点和目标不同 D、使用方法(工具)不同 【答案】C 8、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。

A、极差 B、中位数 C、算术平均数 D、极值 【答案】D 9、采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（）。 A、主要因素 B、次要因素 C、一般因素 D、基本因素 【答案】A 10、工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（）。 A、因果分析图法 B、相关图法 C、直方图法

设备专业监理工程师考试试题带答案

监理进场考试试题 （设备专业监理工程师） 姓名：成绩： 一、填空题：（共25分，每空1分）。 1、质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、或。 2、如果监理工程师认为承包单位提交的有关产品合格证明的文件以及施工承包单位提交的检验和试验报告，仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，监理工程师可以再行 或，确认其质量。 3、质量记录资料包括的三个内容为：、、。 4、成品保护的一般措施：防护、、覆盖、、合理安排施工顺序。 5、对于现场用原材料、半成品、工序过程或工程产品质量进行检验的方法。一般可分为、、试验法。其中试验法包括：理化试验、或检验。 6、质量检验程度的种类分为：全数检验、、免检。 7、现场监督检查的方式包括：旁站与。 8、设备基础验收时一般是检查基础的外形几何尺寸、、混凝土强度等项。对大型设备基础应审核土建部门提供的及沉降观测记录，如无沉降记录时，应进行，以免设备在安装后出现基础下沉和倾斜。 9、设备调平找正分为：设备找正、及三个步骤。 10、设备安装过程的质量控制主要包括：设备基础检验、、调平与找正、等不同工序的质量控制。 11、在有防腐、衬里的工业设备及管道上焊接绝热层的固定件时，焊后热处理必须在防腐、和前进行。 12、《石油化工静设备安装工程质量验收规范》规定：现场阻焊的压力容器必须按照 的要求制备产品焊接试板。 13、二次灌浆应在泵组的最终找正找平h内进行。 二、单项选择题（共30分，每题2分。） 1.我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的（）。 A.建设行为进行监控的专业化服务活动 B.工程质量进行严格的检验与验收 C.建设活动进行全过程、全方位的系统控制 D.施工过程进行监督与管理 2.建设工程监理工作应有明确的依据，除《建设工程质量管理条例》中提及的监理依据外，还包括（）。 A.有关技术标准 B.设计文件 C.工程承包合同 D.委托监理合同 3.如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则（）。

2019年监理工程师继续教育试卷及答案(精选)

2019 年监理工程师继续教育延续注册 市政公用工程24 学时试卷 1 及答案（72 分） 1. 单选题【本题型共60 道题】 1. 输送蒸汽的供热管道进行吹洗时采用的介质是（B）。 A ．热水 B ．蒸汽 C．冷水 2. 石灰稳定土养生期应不少于（B）。 A ．3 天 B ．7 天 C．14 天 D．28 天 3. 管道工程施工测量放线，如有两个以上的施工单位共同施工，其衔接处相邻设置的（ C ）应相互校测 ，调整偏差。

A ．开挖断面 B ．边坡支撑 C．水准点和控制桩 4. 垃圾填埋场渗沥液导排层最常用的排水材料是（C）。 A ．碎石 B ．中粗砂 C．卵石 5. 采用机械压实时，分层的最大松铺厚度，高速道路和一级道路不应超过（C）c m。 A ．20 B ．25 C．30 D．35 6. 城市路基植被防护，气温低于（A）不宜喷播作业。 A ．12℃

B ．15℃ C．18℃ D．20℃ 7. 给排水构筑物施工质量的控制，地基处理和基坑开挖是关键，其目的是防止（B）。 A ．混凝土开裂 B ．不均匀沉降 C．上浮现象 8. 基底验槽合格后，及时完成垫层施工，对深基坑要分段浇筑垫层， 每挖出一段就浇筑一段，起到（ C ）的作用。基坑垫层完成后仍然会变形，因此要在设计规定时限内完 成车站底板结构，以平衡基坑的变形 。 A ．加固 B ．支撑 C．保护

D．平衡 9. 顶管主要特点为（B）。 A ．工期长，对环境影响小，综合费用低 B ．工期短，对环境影响小，综合费用低 C．工期短，对环境影响大，综合费用低 D．工期短，对环境影响小，综合费用高 10. 构造物回填应分层填筑，每层压实厚度不宜超过（D）cm，压实度应按相关规范和设计要求进行检测 ，当设计无要求时，应与路基顶面压实标准一致。 A ．15 B ．20 C．25 D．30 11. 后张法有粘结预应力孔道灌浆的水泥浆强度应符合设计要求，设 计无要求时，应不低于（ B ）。

2018年监理工程师三控考试真题

2017年监理工程师《三控》考试真题 一、单选题，每题1分，共80分 1.工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。 A.决策 B.勘察 C.施工 D.设计 2.建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府 建设刑侦主管部门备案。 A.15 B.20 C.25 D.30 3.设计建筑承重结构变动的装修工程设计方案，应经（）审批后方可实施。 A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.原施工图审查机构 4.根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（）。 A.材料生产厂家 B.保修期限 C.材料供应单位 D.合理使用年限 5.监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（）。 A.科学性和价值 B.有效性和效率 C.创造性和价值 D.管理水平和效率 6.关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。 A.质量方针应由管理者代表制定 B.质量方针应由技术负责人制定 C.质量方针应由最高管理者发布 D.质量方针应由管理者代表发布 7.关于贯彻项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。 A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C. 工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D．工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。 A.极差 B.标准偏差 C.均值 D.变异系数 9.工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进 行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是（）。 A.调查表法 B.分层法 C.排列图法 D.控制图法 10.采用直方图分析法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是（）。 A.组数或组距确定不当 B.不同设备生产的数据混合 C.原材料发生变化 D.人为去掉上限下限数据 11.采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右下的一条直线带，说明两条变量之 间的关系为（）。 A.负相关 B.不相关 C.正相关 D.弱正相关 12.工程开工前，施工图纸会审会议应由（）主持召开。 A.项目监理机构 B.施工单位 C.建设单位 D.设计单位 13.经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签字。 A.监理单位技术负责人 B.总监理工程师 C.建设单位项目负责人 D.总监理工程师代表 14.总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。 A.5 B.7 C.10 D.14 15.分包单位资格报审表中的审查意见应由（）签署。 A.建设单位项目负责人 B.施工单位项目负责人 C.专业监理工程师 D.总监理工程师 16.工程中采用新工艺、新材料的，应由（）及有关质量数据。 A.施工单位组织的专家论证意见 B.权威性技术部门的技术鉴定书 C.设计单位组织的专家论证意见 D.建设单位组织的专家论证意见 17.工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。