消防水箱制作及安装合同

消防水箱制作及安装合同

合同编号：cfzxcg012

甲方：

乙方：

经甲乙双方认真友好协商、本着互惠互利的原则，就财富中心预留地不锈钢水箱工程制作安装达成下述条文：

一、工程名称：消防水箱制作及安装工程

二、工程地点：

三、工程承包方式：包工包料，含制作、水箱槽钢基础、运输、装卸、

现场吊装到位，直至验收合格的一切费用。

四、工程范围及综合单价：1只24m3长方形水箱（长4m×宽3m×高2m）；

综合单价：500元/㎡（包干价），总面积暂估为52㎡，最终结算以实际收方量为准。

五、工期：长方形水箱 15 天，（签订合同之日起）。乙方每逾期一天按

合同总价款支付1% 违约金。

六、工程价款为元。合同签订后，预付款款 20 %，计元，质保

期两年后付余款 3 %，计元。工程使用的配套装置等以实际使用量为准，在工程决算时进行核对，如实际用量比乙方所报的计划数量少，则相应扣减工程款。以上工程价款为含税价（开增值税发票）。

七、技术要求：

1、水箱材质采用SUS304-2B不锈钢，形式为模压拼装式。在水箱顶

板上设人孔，在水箱外设置不锈钢扶梯，以便检修保养。

2、水箱均按设计图纸要求制作，水箱除保证有效容积外，仍需考虑

浮球液位控制空间。

3、水箱上各进出水管口直径和标高尺寸可按图施工，但具体位置应

根据现场实际情况确定，即现场开孔焊接。

4、水箱基础工字钢、槽钢应油漆二度防腐。槽钢采用12#国标槽钢，

间距500mm一档。

5、长方形水箱内部拉筋500mm×500mm，圆形水箱内部滚加强筋。

6、长方形水箱底板是304不锈钢1.5mm，侧板下层是304不锈钢

1.5mm，上层是1.2mm，顶板是304不锈钢1.0mm。水箱内部加强

筋是304不锈钢型材。

八、制作要求：

（1）焊接要保证无虚焊、无夹渣；

（2）表面光滑、无裂纹、焊缝无气泡，内衬结构排列要匀称，无毛刺。

（3）水箱安装结束，内外进行清理、去污。制作安装完毕后，作满水试验。

（4）确保水箱各面保持垂直，垂直度不大于2-3％，水箱满载时箱壁无变、无渗漏。

（5）监理检测合格。

（6）符合竣工验收的条件。

九、工程质量保修范围和内容

1、属于乙方制作安装质量原因，造成的各部位质量问题、缺陷、损

失，均由乙方负责。

2、非安装质量原因的其他质量问题，但是经由双方协商由乙方施工

的，甲方应配合维修，费用由甲方承担。

3、质量保修期：自工程达到交工条件，接受交工验收签字之日起计

算，保修期限为两年。

4、保修期间，乙方自接到甲方电话之时起，24小时内到达现场进行

维修，履行质保义务，保证维修质量。若24小时不能到达，甲

方有权另行安排，费用在乙方质保金内扣除。

5、发生紧急抢修事故，乙方须在接到事故通知后，立即到达事故现

场抢修。

十、违约责任

1、乙方提供304不锈钢板材，板材厚度1.5mm，1.2mm,1.0mm小样，

作为甲方验收的标准。

2、如果成品水箱乙方使用材质与乙方提供的小样不符，作违约处理，

赔偿甲方双倍合同款。

十一、争议解决方式

双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，可向北京市通州区

人民法院提出诉讼。

十二、其它未尽事宜，双方可另行协商。本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份。

甲方：乙方：

（公章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

甲方地址：乙方地址：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

税号：

联系电话：联系电话：

备注：乙方在施工过程中，应安全生产避免发生安全事故，一旦发生安全事故，乙方承担协调一切费用，甲方不承担任何责任。

广告牌制作安装合同范本

编号：YB-HT-6928 广告牌制作安装合同范本 Model contract for billboard 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design

广告牌制作安装合同范本 广告牌制作安装合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自愿?平等?互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守? 一?项目名称和地点 1?项目名称: 型广告塔n座 2?工程地点: 二?工程内容: 1?依据甲乙双方确认的_____《》施工,钢结构加工包括结构表面刷两遍__漆(___色),工程做法及选材标准详见施工图?委托加工数量为《____》型广告塔n座?

2?乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输?安装.?面板?马道?基础?灯具由乙方自理?合同生效后,由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)? 三?承包方式和造价: 《_____》型广告塔n座,单价每座0000.00元(大写:_____)?合计人民币____元,大写:____元整; 本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工.? 四?工程价款支付?结算方式: 付款方式:合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的__%,计人民币____元(大写:____元整);钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的__%,计人民币____元(大写:_____元整);之后每个广告塔主体钢结构安装完毕,甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价____元(大写:_____元整)的___%;合计人民币___元(大写:___元整)n座广告塔共计____元(大写:_____元整);3%作为乙方的保修保障金合计人民币 ____元(大写:____元整),满一年后

消防工程施工合同模板

工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日

发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

不锈钢水箱制作安装合同

不锈钢水箱制作安装合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》规定，经甲.乙双方认真友好协商.本着互惠互利的原则.甲方将不锈钢水箱制作安装工程承包给乙方.就上述工程承包事宜达成以下条款.以资共同遵守。 一．工程地点: 二．工程承包方式：包工包料，和制作水箱槽钢基础及水箱配件(含人孔.接管.内外扶梯.等）运输.装卸现场吊装到位，安装完毕。 三. 工程范围： 四．工程价款;总货款为15750元；定金为总工程款的：30%，材料进场验收后付总工程款的50%。水箱安装完成后付清余款。 五．技术要求： 1.水箱基础为热镀锌槽钢；焊接点应用油漆二度防腐。槽钢采用#10槽钢.间距1000mm一档；角钢为#5角钢；间距500mm一档。 2.水箱材质采用SUS304-2B不锈钢板；形式为拼装水箱。在水箱顶板上设检修口，内外设扶梯。 3.水箱上各进出管口直径和标高尺寸可按图施工，但具体位置应根据现场实际情况确定，即现场开孔焊接。

六．制作要求： 1.焊接要保证无虚焊，无夹渣，焊条选用高于基本型号。 2.表面光滑.无裂纹.焊缝无泡.内衬结构排列均称.无毛刺。 3.水箱安装结束.内外进行清理..制作完毕。 4.确保水箱各面保持垂直，垂直度不大于2—3%.水箱满载时.箱壁无变无渗漏 七．安全要求： 乙方在施工过程中，应按照行业安全操作，工程施工教育工队人员安全生产，避免发生安全事故，一旦发生安全事故，乙方承担一切责任及费用，甲方不承担责任。 八．工程质量保修期.保修范围和内容. 1.质量保修期，自工程交工之日起计算，保修期限为一年。 2.属于乙方制作安装质量原因.造成的各部门质量问题.缺陷.损失.均由乙方负责. 3.非安装质量原因的其他质量问题.但是经由双方协商由乙方施工的.甲方应配合维修.费用由甲方承担。 4.保修期间.乙方接到甲方到现场进行维修履行质量保义务.保证维修质量.若在协商之日不能到达.甲方有权另行安排.费用有乙方承担. 5.发生紧急抢修事故.乙方需在接到通告后.立即到达现场抢修。 九. 争议解决方式 1.水箱材料必须为USU304一2B不锈钢板.食品不锈钢。 2.如果成品水箱乙方使用材质未达到甲方要求，作违约处理，赔偿甲方双倍合同价款。 3.甲方应按合同中的付款方式付给乙方，甲方每逾期一天按工程总价款向乙方赔付1%的违约金。甲方未清全部货款前，乙方仍保有全部货品所有权，甲方未按约支付进度款，乙方有权停工，待甲方按照约定付清款项后恢复施工。 4.双方如果发生争议.应协商解决.如协商不成，可向合约签约地仲裁委员会.仲裁或向人民法院提出诉讼。 十. 其它未尽事宜.双方另行协商.本合同一式两份.甲.乙.各持一份。 甲方：（盖章）：乙方（盖章）： 甲方：（签字）：乙方（签字）： 证件号：证件号：高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气

消防安装工程施工合同

消防安装工程施工合同 发包单位（以下简称甲方）： 承包单位（以下简称乙方）： 经依法招标确定乙方为中标单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招投标法》及其它法律、行政法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商，本着自愿、平等的原则，签订本合同，双方共同遵守。 第一条：工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模： 第二条：承包方式 本消防安装工程项目按包工、包料、包设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包报建及相关备案手续办理、包竣工验收、包工程保修、包全套竣工资料、包管理费、利润、各种规费和税金、包人、材、机价格上涨的大包干形式进行，按4.1.2《合同承包价格》明确的相应项目承包固定综合单价和承包总价包干，不再存在任何签证。

第三条：承包范围 3.1、本工程承包范围为设计研究院所设计的室内、室外、地下室消防施工图范围内包含的全部内容。 3.2本工程承包主要内容还包括： A、消防报批报建、竣工验收备案等相关手续； B、消火栓系统（室内消火栓管道、消火栓水泵接合器及室外消火栓安装、室外消防环管）； C、自动报警（包括探测器、各类型模块安装及调试）； D、消防排烟系统（含风机、风管及风口安装，送风机组、机座及其土建预埋预留后的修补）； E、灭火器配置（包配电房的液体灭火器）； F、广播系统； G、自动喷淋系统、消防泵及稳压系统（含喷淋泵、消防泵、稳压泵及气压罐安装）； H、主机、水泵房及水泵控制系统（包括控制柜及机座）； I、屋顶消防水箱的采购安装，自动进水装置的采购安装； J、地下室消防水池进、出水口都由消防采购安装； K、高层走道、电梯前室有喷淋系统，手动启动时的排水管道、消防电梯排水泵及排水管道归消防采购安装； L、清场防火门及防火卷帘门，消防控制水泵房门、配电房门、电梯机房等防火的门、锁、安全标记牌由消防制作安装；

制作及安装合同范本

制作及安装合同范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

编号： 宣传册、VI 制作及安装合同 项目名称：天津中兴财咨询有限公司宣传册、VI制作项目地点：天津市 甲方：天津中兴财咨询有限公司 乙方： 签约地点：天津市 签订日期： 2017 年 04 月 20 日

制作及安装合同 甲方：天津中兴财咨询有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，甲方委托乙方制作及安装 (下称“本项目”)，特签订本合同，以资信守。 第一条项目概况 1、项目名称：天津中兴财咨询有限公司宣传册、VI制作 2、项目地址： 第二条承包范围 1、乙 方必须按照甲方确定的设计方案，保质保量的完成天津中兴财咨询有限 公司宣传册、VI制作的制作及安装。 2、制 作内容 宣传册、VI的设计制作 3、制作要求及材料要求 128铜版纸、亚克力VI制作 第三条承包方式及结算方法 由乙方包工包料、包制作、包运输、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险、包售后服务等按（ B ）( A：综合单价 B：项目总价款 )大包干的方式承包本项目。本合同履行过程中不管市场价格如何变化，双方均按本合同确定的价格结算。第四条制作及安装的时间

1、本合同签订后，甲方按所需要的订货量及交货时间向乙方发出书面订货制作通知，乙方应根据该通知的要求进行制作并按时向甲方供货，且在本合同约定的时间内进行安装。在_2017 年__4月_20_日之前，乙方进场安装，于_2017 年__4__月_25日前完成安装并应通过本合同约定的全部验收，总工期为 6日历天。 2、在安装过程中，如遇甲方责任或不可抗力因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可调整，以此确定竣工日期。 3、安装地点为本合同的履行地。 第五条验收标准及验收方式 1、按国家及省、市的有关规定执行。 2、根据双方审定的制作方法和制作材料、制作内容进行验收。 3、本项目完工后自乙方书面通知送达至甲方之日起,甲方必须在个工作日内组织验收。 4、制作成果须与经双方确认的制作内容与制作方法一致，如因______需作调整，在征得甲方书面同意下允许局部细微改动，规格应按合同所列规格为准。 第六条合同总价款及付款方式（在括号内选择） （一）合同总价款 本合同总价款为人民币_350000元（大写叁拾伍万）。 （二）付款方式 1、本合同签订后 2 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 20 %作为定金，定金在乙方交货后抵作货款。 2、货到现场，乙方提供交货证明并经甲方清点、初验合格后 2 个工作日内支付合同总价款的 50 %； 3、安装工程完工并经甲方验收合格后 5 个工作日内付至合同总价款的 20 %；

消防工程施工合同最终版

消防施工合同 发包方：（以下简称发包人） 承包方：湖南飞恒安全消防设备有限公司贵州分公司（以下简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同协商，达成如下协议，供双方共同遵守： 第一条工程概况 1、工程名称：罗甸县城西生态移民安置区项目13#~22#消防工程（以下简称本工程） 2、工程地点：罗甸县 3、建设规模：约56568.13㎡（以实际完成工程量为准） 第二条工程承包范围及内容： 根据发包人提供的经消防机构审核合格的设计图纸中所包含的：自动喷淋系统、室内、外消火栓系统（含灭火器配置）、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火门及防火卷帘门系统、应急照明及安全疏散指示、设计图中所含与消防相关的配套设施以上消防设备采购及安装调试。（注：施工图中已经由前期承包人施工完成的工程量除外，具体工程量以现场移交清单为准）

第三条合同价款的确定 计价方式： 1、根据竣工图以及经设计、业主、审计、监理签字确认的设计变更、现场收方单及签证单结算进行结算，计价方式按贵州省安装工程计价定额2004版总价下浮15%作为合同价款（新增部分不作下浮）。承包人自行承担建安税、企业所得税、个人所得税、营业税、印花税、国家及地方政府要求的各种附加税等等国家税务部门、政府部门规定缴纳的税费；承包人自行负责消防工程的资料、验收、实验、二次搬运、施工措施、安全防护、专项验收、协助提交工程备案资料，并承担相关费用（税费按国家税务部门相关规定执行）。 2、主材单价按照施工同期贵州省建设工程造价信息执行，若造价信息上未有的主材单价应按多方市场询价后经业主、监理、审计签字确定主材单价作为结算依据。 第四条工程款支付方式 1、进度款：每月25日承包人自行申报当月工程进度，在经业主、监理、审计审核后，发包人支付消防工程进度款的前提下，每月按审核确认工程量的70%支付工程进度款，工程完工发包人支付工程进度款后支付致已经审核工程进度款80%；验收合格发包人付款支付至已经审核工程进度款90%；工程结算后取得验收合格证书，发包人付款后支付至工程结算的95%；质保期（按国家相关规定执行）完后发包人支付剩余5%的工程款。付款前承包人必须将受湖南飞恒安全消防设备有限公司贵州分公司委托的收款账户、开户行、开户名等以书面形式告知发包人，且承包人保证告知的开

[合同]消防安装合同范本

消防安装合同范本 消防安装合同 甲方（全称）: 乙方（全称）: 按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 二、工程概况 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数：_____天 三、质量标准 工程质量标准： 四、合同价款 金额（人民币大写）： 五、组成合同的文件 1、本合同 2、中标通知书 3、投标书及附件 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 6、工程量清单 7、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 六、合同的生效及终止

1、合同签订之日起生效 2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。 七、图纸 提供方及份数： 八、甲方工作： 1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。 3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。 4、提供具备施工条件的施工场地 5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地 6、双方约定甲方应做的其他工作： 九、乙方工作 1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。 2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。 3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。 十、施工组织设计和工期 1、开工及延期开工 乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开 工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。 2、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延: a) 甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件； b) 工程量改变和设计变更； c) 因停水、停电、停气等原因造成的停工；

水箱清洗合同

二次供水水箱清洗合同 委托方：（以下简称甲方）地址： 联系人： 联系电话： 受托方：（以下简称乙方）地址： 联系人： 联系电话： 为保障水箱的清洁，现甲方委托乙方对生活水箱进行专项清洗消毒服务，根据有关法律法规，经甲乙双方友好协商，就有关事宜达成如下协议：一、项目名称及地点 名称： 地点： 二、清洗流程（见附件） 三、费用与结算方式： 1、清洗费用（人民币）：元（大写：元整） 2、检测费用（人民币）：元（大写：元整） 3、结算方式：清洗结束，乙方开具正规发票，甲方在收到发票后一周内支付乙方发票金额。 四、合同期限 本合同期限自年月日起至年月日止。 五、合同以外业务 如甲方要求乙方提供超出本合同规定以外的其它服务，可根据具体事项签订补充协议。 六、甲方权利与义务 1.提供乙方在清洗服务中所需的水、电及其它必须的设施。 2.施工时，甲方委派 1名工作人员作为本合同的现场负责人，负责联系、协调、验收乙 方的工作，并对乙方的工作进行监督检查，并对乙方服务工作验收单进行签字确认。 3.甲方根据本合同的服务事项内容及要求，检查乙方的工作质量，并有权督促乙方整改。

4.按合同约定支付各项费用。 七、乙方权利与义务 1.清洗后由乙方负责送样至区疾病预防控制中心检测，检测费用由乙方承担。 2.乙方应按本合同的要求提供服务，确保水箱清洗后内部清洁、无污垢，水质符合国 家饮用水标准。 3.提供清洗所需的设备、工具及消耗材料,并保证所使用的清洁剂、消毒剂等材料符合 国家有关产品质量及环境的标准/要求。 4.乙方完成清洗消毒服务后，应于当天将采集的水样送达疾病预防控制中心进行水质 检验。因水质检验、水箱清洗等因素而引起的不良后果，由乙方承担责任。 5.乙方员工在清洗过程中发生的一切事故均由乙方负责 6.乙方在工作之前，必须制定工作实施方案并提供健康证复印件。 八、违约责任 1.乙方若未达到清洗质量控制标准，再次清洗检测费用由乙方负责。 2.甲方对乙方在本次作业中出现的质量问题及违章作业，有权进行处罚。第一次口头 警告，如不见效，发警告通知书，如仍不见效，可向乙方发出罚款通知书，每张罚款按作业承包总价的0.5%--1%扣除。 3.甲方未按合同付款，则后果由甲方负责。 4.合同一经签定，单方不得违约，单方违约则赔偿另一方的所有损失。 九、其它 1.若因不可抗力因素，导致合同无法履行，则双方合同自行解除。 2.甲乙双方就履行本协议发生纠纷时，应通过协商解决。协商解决不成的，可依法向 当地人民法院起诉； 3.本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，签字盖章后生效。 4.本合约含附件1份，附件与本合约具有同等法律效力。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 代表人（(签字）：代表人（签字）： 年月日年月日

消防水池施工合同

消防水池施工合同

建筑工程施工合同 发包方： （以下简称“甲 方”） 承包方：（以下简称“乙方”） 一、工程承包范围： 工程名称：xxx村旧村改造消防水池工程 承包范围：施工图所包括的土建、装饰工程；给排水系统、电力照明系统、电气接地系统及从小区变配电室引入的电缆（一用一备）、供给泵房二级负荷的电缆（一用一备）。 承包范围以外的工作内容：门、窗、消防加压系统、自来水加压系统、各种设备的控制配电箱及其电缆连接； 二、工程工期： 1.工程开工日期为基础土方开挖之日，即年月日，竣工日期为年月日；各阶段控制点如下： （1）开工后天完成全部主体; （2）开工后天完成装饰及安装工程； （3）开工后天竣工验收合格； 2.阶段性工期如不能按期完成，甲方将按该阶段付款额的80%支付，如该阶段延误的工期在下一个阶段工期赶上，则剩余的20%在下一阶段付款时同时支付；如阶段性工期连续延误则连续扣除。

3.在施工过程中，因乙方原因造成的工程工期拖延，所造成的一切经济损失，均由乙方承担。如延误阶段工期累计超过15天，乙方应承担以下违约责任： 1）延误阶段工期累计超过15天后，自第16天开始支付甲方违约金每日1000元。 2）乙方承诺： ①甲方可以单方面终止合同，更换施工队伍。 ②甲方可以通知乙方7日内撤离现场并保证不影响新的施工企业进场施工，新的施工企业进场正式施工10天后，双方30日内办理结算（付款条件同本补充协议中有关条款）。同时本条款为双方终止协议的依据，不需双方再另行签订终止协议。 ③若乙方在手续、撤离现场等方面不积极配合甲方、新的施工企业，导致工程进度受影响，影响时间在自通知乙方后第8天开始到第20天内，乙方支付甲方违约金每日2000元，影响时间超过第21天，乙方自愿放弃已投入项目中的所有权益，并且承担给甲方造成的全部损失。 4、总工期每天延误1天，乙方应支付甲方违约金5000元。 5、因甲方的原因造成的工程工期延误，工程工期按双方签证的工期索赔天数相应顺延。 三、工程质量： 1.乙方承诺工程质量达到“合格”工程。 2.本工程严格按国家和建设部颁布的质量等级评定标准进行施工质量检查验收，乙方要严格按施工规范和操作规程要求及施工说明

制作安装合同范本

建筑钢结构制作安装合同 合同编号： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签订时间：年月日 签订地点： （注：如仅为加工合同，名称最好定为《钢结构加工承揽合同》，如此则发包方改为定作方，承包方改为承揽方。） 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、工程内容：。 1、结构：。 2、建筑面积：。 3、层数、建筑高度：。 四、工程项目批准文号：。 五、资金来源：。 第二条工程设计技术条件 一、工程设计范围：

。 二、工程设计技术要求：（注：本条内容可作为合同附件列载）

8、其它设计要求

9、上述设计技术条件发包方已确认，作为最终设计图纸依据。 10、发包方提供的材料： 。 11、经发包方确认出承包方采购的材料： 。 第三条工程承包范围 一、承包范围：工程±0.000以上建筑钢结构部分，及屋面、墙面（不含砌体），门窗，具体见第二条相关的内容及方案图。不包括：烟囱、内隔墙、作业台、钢梯、栏杆……等前述列明的承包内容以外的工程。 （注：1、如遇非我公司承包范围的施工图内容时应在合同中写明。

2、属承包范围和不属承包范围的工程应具体化。） 二、±0.000以上钢结构图纸设计、原辅助材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由承包方支付的费用。 三、本工程钢结构建筑面积：（平方米） 四、本工程运输由方负责，运费在本合同造价内。 五、本工程基础设计由方负责，基础施工由发包方负责并承担费用。 六、其它：。 第四条工程造价 一、本工程定价方式为固定合同价；风险范围为 。 二、本工程合同价款为万元，其组成详见报价单附件； 报价单仅为合同定价的参考，不作合同履行的依据；合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、运输、工程安装费以及税金。 三、合同价款在风险范围内不作调整；风险范围外合同价款调整方法为：。 四、本合同总包管理现场经费为万元，由发包方支付总包方；费用万元，由发包方支付给方。 五、本合同承包的工程量以施工图及第三条第一款确定的承包范

消防工程施工合同范文

消防工程施工合同范文 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1 工程名称：项目消防工程 1.2 工程地点： 1.3 承包范围：按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程 2) 消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统 3) 喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统 4) 自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。 6) 整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 7) 消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 8) 移动灭火器设备配置。 9) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 10)切断非消防电源线路。 11)消防水池水位报警系统、线路等。 12)消防设备的监控及反馈系统。 13)气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸，由乙方负责报送消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。 上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装，所有费用包含在合同价内。 1.4 承包方式： 承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。 第二条：工程造价（大包干价）： 2.1 本工程大包干承包总价为（人民币）： 大写：人民币（￥元）。

消防工程安装合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 消防工程安装合同

编号：FS-DY-33533 消防工程安装合同 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等自愿、公平的原则，甲乙双方就新邵县公安局金盾花苑消防安装工程进行协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。 一、工程概况： 1、工程名称：新邵县公安局金盾花苑工程; 2、工程地点：新邵县文化路; 3、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、安全文明施工运输包施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。 二、承包施工范围：

1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备; 2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门) 3、消火栓系统; 4、喷淋系统; 5、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消防广播、电话及控制线路等); 6、通风排烟系统及控制管道线路，各种设备从相对应的弱电转换器直接取电控制; 7、消防电梯系统相关消防控制线路; 8、防火卷帘门设备及控制线路; 9、切断非消防电源线路，消防的监控及反馈系统; 二、承包单价： 综合单价29.8元/m2。，不分地下室和标准层以建筑面积计算工程量，各种费用已包括在综合单价以内，结算时乙方不得以任何理由要求甲方调整价格，由本工程前期的预留预埋甲方已完成，在施工过程中如果出现问题由甲方自行处

消防水池防水工程施工合同(已修改)

建筑防水工程施工合同 甲方建设的玛依塔柯时代广场一期项目工程中的消防水池防水工程，现经 甲、乙双方协商，甲方将该工程中防水工程发包给乙方施工，为了明确双方在 施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的 原则。依照《中华人民共和国合同法》有关规定，特订立以下合同： 第一条 工程名称、地点、内容、使用材料品种、要求： 1、 工程名称：玛依塔柯时代广场一期项目中的消防水池防水工程。 2、 工程地点：独山子大庆东路玛依塔柯时代广场 3、 工程内容：消防水池内整体防水做法详新 02J8-28页-1，消防水池顶板 防水做法为防水层CS-1二道涂层总厚度 1.2 mm,消防水池侧墙和防水做 法为防水层CS-1二道涂层总厚度 1.5 mm 。 注1:地下室底板及挡土墙防水做法构造参见新0 2J8 — 19到24页； 注2:地下室底板及挡土墙各转角处均附加 1.5 mm 厚GT （固凝）一布 三涂柔性涂层，各向6 0 0 mm 宽，消防水池地板及各挡土墙面层做完防水后 加20mm 厚1:3水泥保护层。 4、 使用的材料品种、要求： 所有材料必须现行的国家标准 第二条承包单价及方式： 1、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包 干方式。 第三条工程造价： 1、 本工程采用固定包干价（合同价格一次包死，风险自行承担） 。此固定 总价包含人工费、材料费、机械费、管理费、检验试验费、利润、规费等一切 费用。 2、 该工程固定包干价为大写人民币玖万元整。。 第四条质量标准： 按《屋面防水工程施工验收规范》 GB5020 2002、《地下防水工程施工 发包方：新疆壹零年代房地产开发有限公司 承包方： 合同编号： _________ （以下简称甲方） （以下简称乙方）

加工安装合同新范本正式版

YOUR LOGO 加工安装合同新范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

加工安装合同新范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 合同编号：_________ 订立合同双方： 定作人：_________（以下简称甲方） 定作人法定代表（负责）人： _________ 签约人：_________ 定作人承办单位：_________ 联络人： _________ 联系电话：_________ 定作人机构地址： _________ 传真电话：_________ 承揽人：_________（以下简称乙方） 承揽人法定代表（负责）人： _________ 签约人：_________ 承揽人营业执照：_________ 生产报刊亭许可证明：_________ 承揽人机构地址：_________ 联系人： _________ 联系电话：_________ 银行开户许可证：_________ 开户行： _________ 帐户：_________

根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款： 第一条标的 乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为： _________万元。 第二条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个／人民币万元） 1、_________ 2、_________ 3、_________ 注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。 第三条加工、制作与安装、要求 1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_________平米。 2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于 _________%，使用_________mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：

(完整版)消防工程施工合同

消防工程施工合同 发包方（甲 方）： 承包方（乙 方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1工程名称：××项目消防工程 1.2工程地点： 1.3承包范围：按甲方提供的××项目消防工程经消防主管部门审查合格后的施工图纸及经甲方确认的经消防部门审查合格后的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防部门审查批准的的自动报警系统设计的施工图，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程。 2) 消火栓系统：包括整个综合楼室内外消火栓系统。包括室外地上消火栓、消防水泵接合器 3) 喷淋系统：包括整个综合楼自动喷淋系统（宾馆部分喷淋系统按图纸施工）。

4) 自动报警及联动控制系统：包括整个综合楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备。 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播及背景音乐。 6）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 7) 移动灭火器设备配置。 8) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 9)切断非消防电源线路。 10)消防水池水位报警系统、线路等。 11)消防设备的监控及反馈系统。 12)气体灭火的设计、施工。 13）地下室防火卷帘系统 14）应急疏散指示照明系统 15)消防工程范围内所有预留预埋及洞口修复由乙方自行负责。 上述消防设计图纸，由甲方负责报送消防主管部门审查批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防主管部门审查和验收的，增加工程费用由乙方承担。施工前仔细阅图，缜密思考，施工过程中由于让管等原因，导致已安装管道或设备发生移位，由此增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。

消防设备维修合同协议书范文

消防设备维修合同协议 书范文 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

消 防 设 备 维 修 合 同 工程名称： 建设单位： 施工单位： 签定日期：xxx年xx月xx日 消防工程合同书甲方： 乙方：

甲乙双方经平等协调，就甲方消防工程维修、调试事宜达成如下合同： 一、工程内容 甲方将坐落于xxxxxxxxxxxxxxx的消防报警系统交给乙方维修、调试。乙方确保维修调试后的消防报警系统能正常工作并满足消防部门要求。具体工程施工内容： 二、工程期限 xx年xx月xx日开工 xx 年xx月xx日完成。 三、承包方式 本工程实行包工包料，乙方负责此工程消防报警系统的维修、设备更换、安装、线路检查维修、调试等工作。 五、付款方式

1、乙方进场施工后一周内，甲方支付合同总价款的50%，待消防报警系统维修完工并经甲方验收合格后一周内，甲方支付至合同总价款的90%。，剩余10%工程款作为质保金（只质保乙方更换的消防设备），于质保期一年满后一个月内一次性无息支付乙方。（质保期至工程完工并经甲方验收合格之日起算） 2、甲方每次付款前，乙方须先行提供甲方等额有效发票。否则，甲方有权不付款。 六、质量要求 防管理部门消防要求进行施工，乙方必须确保维修完工的设备符合消防部门要求。 2、乙方在本次维修的工程配备的各种消防设备、消防设施、消防器材及工程所用材料保质期为一年，必须达到消防部门的技术标准要求。 3、如乙方无法达到本条第1、2款约定质量要求的，甲方有权要求乙方按合同总价款的20%承担赔偿责任，并乙方应及时进行整改，延误的工期，乙方还需按本合同第七条第1款约定支付甲方误工费用。 4、质保期为一年，质保内容是乙方更换的设备，维修的线路不包含在内，因为线路是原有。

机电安装工程合同

机电安装工程 施 工 合 同 发包方： 承包方： 施工地址：

发包方（全称）：（简称：甲方） 承包方（全称）：（简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程安全管理条例》及其他有关法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况和**市建筑相关管理制度的有关规定，就水、暖、电气结构预留、预埋及安装工程等有关事宜，签订本合同，并严肃履行，具体内容如下： 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、分包工程范围：包括但不限于工程图纸及图中所隐含（含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等）的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护（即：除开发商单独分包工程之外的所有安装工程）。 四、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工。 五、工程范围及内容： 5.1给排水、采暖安装工程 给排水及采暖工程中，各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹（冲）洗（脱脂）试验、系统消毒、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。 1〉给水系统 本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更所示范围内的全部给水工程，工程内容包括但不限于：

B：建筑物外墙面1.5米至各用水点包括地下、消防水箱间、住宅室内供水等市政供水管道的干管、立管、支管管道等安装；及附属阀门、水表等的安装。包括干管、支管及公共部分卫生间至水龙头、卫生器具及给排水配件（附件）安装。 C：所安装管道范围之内的所有管道安装、阀门、水表安装的套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、防腐、刷漆； D：所属安装范围之内的所有阀门、仪表等配件安装； E：图纸范围内所有给水系统管道、阀门等的保温、防结露处理，设备、水表、管道色环标识、水流方向标识及文字标识及水表间内的水表文字标识等。管道、支架的刷漆，管道防腐等； F：所施工管道穿一、二次结构预留预埋套管之内的封堵、穿二次结构套管外封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵，结构预留以外的预留预埋工作； G：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的所有内容； H：所属安装范围之内的所有管道安装、设备、阀门、仪表等安装； I：住宅部分户内卫生器具安装； J：所施工范围之内所有系统（含阀门）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消毒、通水、最终管道吹洗、系统试运行、运行调试工作及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。 2〉排水系统 本系统施工范围包括整个工程图纸范围内的全部排水工程，工程内容包括但不限于：

消防工程补充协议书

工程编号： 合同编号： ******大厦施工总承包 -消防工程补充协议书 工程名称：******大厦-消防工程 工程地点：深圳市宝安中心***路***路交界处 发包人： 承包人： 日期：

合同补充协议书 发包人(全称)：（简称甲方） 承包人(全称)：（简称乙方） 甲乙双方经友好协商，在原合同《******大厦工程施工总承包合同》基础上订立本补充协议。原合同与本协议不一致的，以本协议条款约定为准。具体补充条款如下： 一、工程概况： 1、工程名称：******大厦-消防工程 2、工程地点：深圳市宝安中心区***与**路交界处 3、工程内容：室内外建筑消防工程 4、面积用途：55730.2平方米，超甲级写字楼，初步规划为地下三层+一层夹层停车库，地上部分23层，高度100米内。 二、承包范围： 1、承包范围包括消防电控系统（含火灾自动报警及消防联动系统、消防广播系统、消 防对讲系统、防火门监控系统）、消防水系统（含室内消火栓、喷淋系统）、气体灭火系统及防排烟及通风系统的深化设计、防火卷帘门、挡烟垂壁等、材料及设备供应、安装、调试、验收及质保； 2.消防电系统： 2.1消防施工范围：对施工图纸范围内的所有自动报警及控制线管及穿墙（板）电线导管预留、预埋的检查、确认（位置、标高等参数）；消防对讲电话、消防广播、火灾自动报警、防火门监控及其联动等控制线路敷设；消防电缆桥架、线槽的订货、采购及安装；负责消防系统的所有明配电线管订货及安装；火灾探测器、手动报警按钮、扬声器、警铃等火灾探测、门磁开关及报警设备供应、安装及调试；火灾报警控制器、对讲电话主机、消防广播、防火门监控及消防联动柜等设备供应、安装及调试；消防联动调试；系统防雷接地、设备防雷接地安装；配电箱/控制箱的出线端子到风机等的线、缆敷设及接线、调试工作（含控制回路）；负责完成控制柜出线的所有线、缆敷设、桥架或电线保护管的安装（如果需敷设）及接线、调试工作；负责完成从所有电梯机房电梯控制柜内到消防控制中心电梯对讲线及电梯迫降线的采购及敷设（规格、型号由电梯公司提供），接线工作由电梯安装单位完成；负责完成从消防水箱液位控制

消防工程施工承包合同范本

第一部分协议书 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，为明确双方经济责任，特订立本合同。一、工程概况 工程名称：消防工程； 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围及承包价款： 整个工程量的费用为： 三、合同工期 承包人进场施工期：(时间)止，如承包人不能按期完成(项目名称) 安装调试，造成甲方XX工程延期从而影响甲方向其业主于20XX年XX月XX日交房，承包人愿按甲方与( 项目名称)业主已签定的延期交房违约处罚条款承担贰万元/天的滞纳金，由发包人在应付承包人的工程款（材料款）或质保金中扣除。但如因业主原因致使消防部门无法如期验收的原因除外。 四、质量标准及其责任： 1、工程质量标准：根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92---(依据项目内容添加规范名称)； 2、承包方责任：保证按规范标准执行，并经省市主营部门验收通过。本项目工

程发包方委托承包方包工，性质为交钥匙即包工、包调试验收开通。 五、结算方式 本合同签定七日内承包人材料进场，经发包人验收后付材料款人民币元整；承包人进场施工后按工程进度付款，承包人工程完成后付至承包价款的70%（含预付万元整）；竣工验收并获得合格批准后三日内付至合同价款的95%，剩余5%在贰年质保期满三日内付清。 六、组合本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单或预算书 6、附件 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、工程变更：因变更导致合同价款的增减按实调整，延误的工期相应延顺。 八、承包方应自建办公、生活临建并负担水电费。 九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。 十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。