当前位置：文档库 › 施工单位进场通知书(项目部致施工单位)

施工单位进场通知书(项目部致施工单位)

施工单位进场通知书致：

我项目部接公司通知，贵单位可以进场实施我公司工程项目建设，为了该项目工程建设的顺利进行，完善双方沟通机制，特提请贵方进场注意如下事宜：

一、应提交的文件资料

1.我公司发给贵单位的项目工程建设施工中标通知书；

2.工程建设项目质量保证体系审查表；

3.贵单位的企业资质证书、营业执照副本、工程中标通知书的复印件；

4.本工程建设项目的施工管理人员（包括资质管理的特殊工种的工作人员）的资质证书的原件及复印件（核对后原件即刻返还）；

5.贵单位给项目主要负责人的任命书及项目组织组建的组织文件；

6.工程建设项目负责人签名、盖章（法人或项目章）的质量责任书；

7.工程建设项目施工管理人员签名、盖章（法人或项目章）的质量责任书；

8.工程建设项目的施工管理组织及施工组织设计（方案）；

9.工程施工管理、施工人员需要持证上岗的，应提交相关原证件及复印件，审核后我方仅留复印件备查；

10.项目主要管理人员联系方式（以表格形式）；

二、所提供的文件资料必须真实有效，在其提供的不需要原件的各种复印件上，除需在各自的复印件上签章确认外，在审核其原件的基础上亦应有其真实性的文字说明，并注明原件存放在何处，签章确认。

三、贵方所提供的文件资料，我项目工作人员将根据工作需要，在工程建设全过程中抽查、核对有关内容。如有不实之处，我方将会采取停止相关人员工作、工程停工及劝退施工场地等保证措施；

四、提交质量行为主体法人代表给项目负责人的委托授权书以及本工程所要启用的有关签章的证明(附戳记)。

五、资料用A4纸报送。所有文字均使用不易褪色笔墨亲笔书写、签名。

工程建设项目质量保证体系审查表

年月日编号：

注：1.项目组织架构及管理人员职务名称有出入时，施工单位可以修改表中职务名称。

2.表中人员名单需要补充时，可以参照本表做附表。

3.本表是供我项目工程技术部管理工作使用的表格，不替代工程监理方的管理内容。

工程建设项目施工人员质量责任书

注：1.本表内容必须由当事人使用不易褪色笔墨亲笔书写、签名。

通知工程进场通知书范本

工程进场通知书范本当工程进场时，需要发出进场通知。下面给大家带来工程进场通知书，供大家参考! 工程进场通知书范文篇一致： xxxxxxxxxx有限公司鉴于双方签订的xxxx施工合同约定，现通知贵单位对于xxxxxxx工程进场施工。你方接到通知后，请于xxxxx年xx月xx前调遣人员和施工设备、材料进场施工。同时请贵单位提供该项目xxxxxxx。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx年x日xx日工程进场通知书范文篇二工程名称：中国xx省xx文化生态园施工单位：致：由你单位承包的中国福建省天星寺文化生态园土石方工程，由有关部门审核符合开工条件，准予开工。我单位决定20xx年9月25日所承包施工方设备进场，你方在接到通知后，请及时做好工程项目部的前期工作。同时请贵公司提供该项目《施工方案》。根据施工合同约定的条款，现通知贵公司工程项目部进场。如三天不按要求进场，视你单位自动放弃，并且要求在进场前办理齐全各项手续。否侧，合同无效，取消施工资格。本开工通知书确定此项目的实际开工日期为年10月3日。

xxx文化生态园工程项目部 9月18日工程进场通知书范文篇三致：我项目部接公司通知，贵单位可以进场实施我公司工程项目建设，为了该项目工程建设的顺利进行，完善双方沟通机制，特提请贵方进场注意如下事宜：一、应提交的文件资料 1. 我公司发给贵单位的项目工程建设施工中标通知书; 2. 工程建设项目质量保证体系审查表; 3. 贵单位的企业资质证书、营业执照副本、工程中标通知书的复印件; 4. 本工程建设项目的施工管理人员(包括资质管理的特殊工种的工作人员)的资质证书的原件及复印件(核对后原件即刻返还); 5. 贵单位给项目主要负责人的任命书及项目组织组建的组织文件; 6. 工程建设项目负责人签名、盖章(法人或项目章)的质量责任书; 7. 工程建设项目施工管理人员签名、盖章(法人或项目章)的质量责任书; 8. 工程建设项目的施工管理组织及施工组织设计(方案)； 9. 工程施工管理、施工人员需要持证上岗的，应提交相关原证件及复印件，审核后我方仅留复印件备查;

施工单位进场通知书.doc

施工单位进场通知书致：我项目部接公司通知，贵单位可以进场实施我公司工程项目建设，为了该项目工程建设的顺利进行，完善双方沟通机制，特提请贵方进场注意如下事宜：一、应提交的文件资料 1. 我公司发给贵单位的项目工程建设施工中标通知书； 2. 工程建设项目质量保证体系审查表； 3. 贵单位的企业资质证书、营业执照副本、工程中标通知书的复印件； 4. 本工程建设项目的施工管理人员（包括资质管理的特殊工种的工作人员）的资质证书的原件及复印件（核对后原件即刻返还）； 5. 贵单位给项目主要负责人的任命书及项目组织组建的组织文件； 6. 工程建设项目负责人签名、盖章（法人或项目章）的质量责任书； 7. 工程建设项目施工管理人员签名、盖章（法人或项目章）的质量责任书； 8. 工程建设项目的施工管理组织及施工组织设计（方案）； 9. 工程施工管理、施工人员需要持证上岗的，应提交相关原证件及复印件，审核后我方仅留复印件备查；

10. 项目主要管理人员联系方式（以表格形式）；二、所提供的文件资料必须真实有效，在其提供的不需要原件的各种复印件上，除需在各自的复印件上签章确认外，在审核其原件的基础上亦应有其真实性的文字说明，并注明原件存放在何处，签章确认。三、贵方所提供的文件资料，我项目工作人员将根据工作需要，在工程建设全过程中抽查、核对有关内容。如有不实之处，我方将会采取停止相关人员工作、工程停工及劝退施工场地等保证措施；四、提交质量行为主体法人代表给项目负责人的委托授权书以及本工程所要启用的有关签章的证明(附戳记)。五、资料用a4纸报送。所有文字均使用不易褪色笔墨亲笔书写、签名。工程建设项目质量保证体系审查表年月日编号：工程名称项目部主要

停工通知书模板3篇

停工通知书模板3篇你知道关于停工通知书怎么写吗?它又有哪些讲究?下面橙子给大家带来停工通知书范文，供大家参考! 停工通知书范文一建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。特此通知送达人：接受人停工通知书范文二尊敬的业户/施工单位： 20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：停工时间： 20XX年9月15日—20XX年9月17日，注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人

员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。停工提示： 1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。 2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。 3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。 4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。 5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。 6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。 7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。 xxxx 年月日停工通知书范文三公司各部门、各监理部：由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工

施工单位进场通知书施工单位进场须知

施工单位进场通知书施工单位进场须知致：我项目部接公司通知，贵单位可以进场实施我公司工程项目建设，为了该项目工程建设的顺利进行，完善双方沟通机制，特提请贵方进场注意如下事宜：一、应提交的文件资料 1.我公司发给贵单位的项目工程建设施工中标通知书； 2.工程建设项目质量保证体系审查表； 3.贵单位的企业资质证书、营业执照副本、工程中标通知书的复印件； 4.本工程建设项目的施工管理人员（包括资质管理的特殊工种的工作人员）的资质证书的原件及复印件（核对后原件即刻返还）； 5.贵单位给项目主要负责人的任命书及项目组织组建的组织文件；

6.工程建设项目负责人签名、盖章（法人或项目章）的质量责任书； 7.工程建设项目施工管理人员签名、盖章（法人或项目章）的质量责任书； 8.工程建设项目的施工管理组织及施工组织设计（方案）； 9.工程施工管理、施工人员需要持证上岗的，应提交相关原证件及复印件，审核后我方仅留复印件备查； 10.项目主要管理人员联系方式（以表格形式）；二、所提供的文件资料必须真实有效，在其提供的不需要原件的各种复印件上，除需在各自的复印件上签章确认外，在审核其原件的基础上亦应有其真实性的文字说明，并注明原件存放在何处，签章确认。三、贵方所提供的文件资料，我项目工作人员将根据工作需要，在工程建设全过程中抽查、核对有关内容。如有不实之处，我方将会采取停止相关人员工作、工程停工及劝退施工场地等保证措施；

四、提交质量行为主体法人代表给项目负责人的委托授权书以及本工程所要启用的有关签章的证明(附戳记)。五、资料用a4纸报送。所有文字均使用不易褪色笔墨亲笔书写、签名。工程建设项目质量保证体系审查表年月日编号：工程名称项目部主要管

工地施工停工通知书

工地施工停工通知书停工，指停止工作或生产。在施工时会由于某种原因而进行停工，这是就需要发出停工通知书。下面橙子给大家带来工地施工停工通知书，供大家参考! 工地施工停工通知书范文篇一土安监发[20xx]12 号建房住户 (签字) 地址相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规存在问题:1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。 2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安全隐患，并拿出相应方案报上级批准。3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。土桥镇街道。整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。签发人年 3 月 25 日安监机构： (公章) 工地施工停工通知书范文篇二签收单位 xxx人民政府

停工原因我们从 20xx年 5 月 9 日组织人员及大型机械进场施工，截止 20xx年 8 月 8 日已经完成了梨子冲梨子冲组至梨子冲化竹戛组通村水泥路的土石方开挖、场地平整、路牙混凝土浇筑、全场两公里的碎石层铺设，因为地质条件恶劣、自然条件变幻莫测，导致我施工队伍施工进度一再滞后，设备损毁严重，于20xx年7 月 28 日发生了交通事故，幸免未造成人员伤亡，因为政府方面的资金迟迟未能兑现，甲供材料的一再拖延，租赁公司的一再登门要债，燃油费用一再飙升，截止 20xx年 8 月 8 日未收到建设方的任何费用，我们出现了资金周转问题，我们不得不于 20xx年 8 月8 日暂时停止施工等待政府资金兑现，万望批准签收人申人请工地施工停工通知书范文篇三河南xx程有限公司：经查，你公司于20xx年7 月 5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。限你公司 20xx年 7 月 11 日前书面回复整改意见，如未按时回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。特此通知。当事人签字：甲方人员签字：

工程进场通知书范本

( 通知) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-014040 工程进场通知书范本Model of project mobilization notice

工程进场通知书范本工程进场通知书范文篇一致： xxxxxxxxxx有限公司鉴于双方签订的xxxx施工合同约定，现通知贵单位对于xxxxxxx工程进场施工。你方接到通知后，请于xxxxx年xx月xx前调遣人员和施工设备、材料进场施工。同时请贵单位提供该项目xxxxxxx。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx年x日xx日工程进场通知书范文篇二工程名称：中国xx省xx文化生态园施工单位：致：由你单位承包的中国福建省天星寺文化生态园土石方工程，由有关部门审核符合开工条件，准予开工。我单位决定20xx年9月25日所承包施工方设备进场，你方在接到通知后，请及时做好工程项目部的前期工作。同时请贵公司提供该项目《施工方案》。根据施工合同约定的条款，现通知贵公司工程项目部

进场。如三天不按要求进场，视你单位自动放弃，并且要求在进场前办理齐全各项手续。否侧，合同无效，取消施工资格。本开工通知书确定此项目的实际开工日期为年10月3日。 xxx文化生态园工程项目部 9月18日工程进场通知书范文篇三致：我项目部接公司通知，贵单位可以进场实施我公司工程项目建设，为了该项目工程建设的顺利进行，完善双方沟通机制，特提请贵方进场注意如下事宜：一、应提交的文件资料 1. 我公司发给贵单位的项目工程建设施工中标通知书; 2. 工程建设项目质量保证体系审查表; 3. 贵单位的企业资质证书、营业执照副本、工程中标通知书的复印件; 4. 本工程建设项目的施工管理人员(包括资质管理的特殊工种的工作人员)的资质证书的原件及复印件(核对后原件即刻返还); 5. 贵单位给项目主要负责人的任命书及项目组织组建的组织文件; 6. 工程建设项目负责人签名、盖章(法人或项目章)的质量责任书; 7. 工程建设项目施工管理人员签名、盖章(法人或项目章)的质量责任书; 8. 工程建设项目的施工管理组织及施工组织设计(方案)； 9. 工程施工管理、施工人员需要持证上岗的，应提交相关原证件及复印件，审核后我方仅留复印件备查; 10. 项目主要管理人员联系方式(以表格形式);

房建监理工程师通知单

工程名称：****编号：致：**** 事由：巡查现场裙楼幕墙龙骨施工发现：内容：裙房东立面南侧龙骨焊接部分不符合要求，存在漏焊、夹渣、焊缝不饱满，焊渣未清除现象。责令施工单位根据上述情况做好类似情况排查。项目监理机构（盖章）总∕专业监理工程师（签字）年月日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程名称：****组团三20#——22#楼编号：致：**** 事由：安全站专项检查现场存在的安全问题内容： 1、临时用电：总配电房保护零线分色不符合要求。部分设备机具未做到“四个一”（塔吊、搅拌机等）。施工电梯末级漏保参数偏大。 2、悬挑脚手架：局部连墙件偏少，局部密布网封闭不严密，局部水平竹笆未满铺。悬挑层里口未封闭。 3、高处作业：部分洞口未防护，电梯井平面防护拆除过早。临边防护不到位。商业层外架拆除后做好周边及临边防护。 4、塔吊基础有积水。22#楼塔吊超过一年检测期限暂停使用。20#楼塔吊2月11日检测到期。 5、搅拌机保险挂钩不全。 6、办公区与施工区未隔离。高层消防设施不齐全。 7、架子工特种作业人员证件与拆架交底记录不符。要求以上问题7日内完成整改，并将处理结果及时报安监站备案。项目监理机构（盖章）总∕专业监理工程师（签字）年月日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程名称：****组团三20#——22#楼编号：致：**** 事由：安全问题内容：你单位20#-22#楼使用的人货电梯安装使用已2个多月时间了，经查至今没有把使用登记手续办好，从安全角度上考虑责令你单位暂停施工，否则后果由施工单位自负。项目监理机构（盖章）总∕专业监理工程师（签字）年月日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

建设工程质量整改通知单

建筑工程质量整改通知单：你单位工程，根据年月日的检查存在下列问题：主要问题处理意见通知单位接受人签字：注：此表一式三份，建设（监理）、施工各一份、监督站存档一份。

建筑工程安全监督停工整改通知书停字( )第号（单位）：我站监督检查中，发现你单位工程，存在下列重大隐患：根据《湖北省建设工程安全生产管理办法》规定，请立即停工整改。特此通知！安全监督员：审批站长：（安全监督站署名及公章）年月日施工单位签收人：签收时间：年月日监理单位签收人: 签收时间：年月日

安全生产检查记录表编号：工程名称检查日期年月日检查内容：检查人（签名）

建设工程质量监督记录星期：天气工程名称工程进度参加检查人员单位工程质量监督抽查情况参建主体质量行为工程实体质量工程质量控制资料监督记录工程质保条件处理意见检查人员：年月日

建设工程项目安全隐患限期整改通知书鄂建安（）整字[ ]第号：你单位施工（监理）的工程项目，于年月日安全监督检查（巡查）时，发现存在如下生产安全隐患：根据国家、省、市有关法律法规、标准规范和有关规定，现责令你单位于年月日前，组织自查整改，消除各类安全隐患。整改完毕后，经施工及监理单位验收签字后，书面回复报告安全生产监督机构。监理单位签收人：签发人：施工单位签收人：签发单位：年月日注1：各地区根据地区名称、年份、下达整改顺序填写注2：通知书一式三份，监督机构、施工单位项目部、监理单位各一份

建设单位工程通知单回复函

建设单位工程通知单回复函 -------大堂装修存在问题需甲方即刻解决的事项内蒙古中银房地产集团股份有限公司：一、在合同五.1条款里，本合同采用总价控制方式，装修（含电气），总控价在240万元以内，空调、地暖、消防、防火卷帘安装工程总控价在50万以内。也就是说这俩大项不得超过总价290万元，而现场是实际发生额已经达到290万元左右。大堂装修总价会达到340万元，超过合同总价控制价40%。设备安装（包括主灯）实际发生额应为60万元左右，超合同价总控价的12%左右。除此以外还增加了售楼装修、样板房的设计和施工，中银29层卫生间改造、LED屏及其他签证约为30元左右。遵照《中华人民共和国合同法》，我司要求贵公司变更合同或追加补充合同。二、关于延误工期：合同竣工日期：2014年11月5日。我司收到的第一张材料认价单为2014年11月25日。大部分材料认价单都在2014年11月5日以后，（石材进场11月6日，石材认价单签订日期11月7日）。至今为止还有未签订认价的材料。因此延误工期首先是贵公司造成的。每天就知道要施工方的竣工日期及进度安排，就不问问这中间存在什么问题，如何解决问题。只有甲乙双方坚持互惠互利的原则，大堂装修才能早日竣工投入使用。三、我司垫资合同为二个月，甲方大宗材料认价都在11月

中旬。我司从第一期周报到现在，周周都催加快认价速度。甲方延误了我方的资金周转期，至今为止还有外加工的材料未定，仍然有其他项目再增加。贵公司说的50万元工程款，实际上是借款，利息7.5万元，工程决算时一并结算。四：说工人到甲方办公楼及售楼中心围堵领导讨要工资之事。首先申明不是我司工人，我司没有与这些人有任何协议，但我司曾跟甲方沟通过可能发生的事态，可结果回答是“闹就闹吧”“谁怕谁呀““打官司能打得过杨总”。我司是来施工的，而不是来打官司的。五、关于我司承接一层样板房工程，样板房的设计图，是贵公司从多家设计公司中挑选出来的。设计图和施工图，甲方未付半毛钱，无功劳动，免费服务。施工中：泡砖时砖面结冰，贴墙砖出现游砖，滚乳胶漆起泡，每天温度器在零下8-10°，气温实在太低无法施工，豆腐碴工程我司不做。工程部工程师们都看到了，并同时拍了照。烧炉子、小太阳、油汀都没用，大堂到处窜风，墙体冰凉，不具备冬季施工条件，无法排出完整的合理的进度计划。六、关于12月27日开门事，12月26日晚上工程部石部长打电话给王敏，要求27日上午开门，王敏出差在外与石部长沟通好了，有关开门和换锁事项，但不知道为什么甲方要纠结这种小事。七、由于12月10日锁大门事件的发生，我方想跟领导好好

基础、验收通知书

基础工程验收通知书 2、建设（监理）单位提前七天通知质量监督站。

贵州省房屋建筑工程验收程序及要求一、正式验收前的准备工作 1、建设单位应在正式验收前，组织有关单位进行预验、整改，并提出分部、专项或竣工验收实施方案： 2、施工、监理、勘察、设计、建设单位应在正式验收前，按自己的职责范围写出分部或竣工质量报告： 3、工程竣工档案，应经城建档案馆预验收。附件：分部或竣工验收用表见《工程质量验收组成员名单》、《参加验收人员签到单》、《工程验收会议结论》。二、正式验收主持单位 1、单位（子单位）工程竣工验收由建设单位（负责人）组织并主持； 2、分部（了分部）工程验收可由建单位现场总监（负责人）组织并主持： 3、分项工程或检验批由现场专业监理工程师组织并组持。三、验收参加单位及人员（一）、验收参加单位： 1、地基与基础分部（子分部）工程：建设、施工、监理、勘察、设计单位： 2、基础结构分部（子分部）：建设、施工、监理、设计单位； 3、单位（子单位）工程竣工验收：建设、施工（含分包施工）、监理、设计单位。（二）验收人员： 1、单位（子单位）、分部工程（子分部）验收由各单位项目负责人、技术负责人、施工单位主要工种的工长、班长参加； 2、分项工程或检验批验收由施工质量负责人、监理工程师、相关工种的工长、班长参加。四、正式验收监督单位：工程项目建设的质量监督站。五、宣布验收组成员名单，明确会议记录人，参加验收人员签到。六、各验收单位、监督验收单位对工程实物质量和工程档案资料进行现场检查和验收。七、施工、监理、勘察、设计、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见（一）施工单位按“工程分部（竣工）报告”简要汇报： 1、工程的基本概况（内容包括：建筑面积、结构类型、层数、工程特点、开工时间、工期

施工单位进场通知书(完整版)

施工单位进场通知书施工单位进场通知书通知书施工单位进场通知书施工单位进场通知书致：我项目部接公司通知，贵单位可以进场实施我公司工程项目建设，为了该项目工程建设的顺利进行，完善双方沟通机制，特提请贵方进场注意如下事宜：一、应提交的文件资料 1. 我公司发给贵单位的项目工程建设施工中标通知书； 2. 工程建设项目质量保证体系审查表； 3. 贵单位的企业资质证书、营业执照副本、工程中标通知书的复印件； 4. 本工程建设项目的施工管理人员（包括资质管理的特殊工种的工作人员）的资质证书的原件及复印件（核对后原件即刻返还）； 5. 贵单位给项目主要负责人的任命书及项目组织组建的组织文件； 6. 工程建设项目负责人签名、盖章（法人或项目章）的质量责任书； 7. 工程建设项目施工管理人员签名、盖章（法人或项目章）的质量责任书； 8. 工程建设项目的施工管理组织及施工组织设计（方案）；9. 工程施工管理、施工人员需要持证上岗的，应提交相关原证件及复印件，审核后我方仅留复印件备查；10. 项目主要管理人员联系方式（以表格形式）；二、所提供的文件资料必须真实有效，在其提供的不需要原件的各种复印件上，除需在各自的复印件上签章确认外，在审核其原件的基础上亦应有其真实性的文字说明，并注明原件存放在何处，签章确认。三、贵方所提供的文件资料，我项目工作人员将根据工作需要，在工程建设全过程中抽查、核对有关内容。如有不实之处，我方将会采取停止相关人员工作、工程停工及劝退施工场地等保证措施；

四、提交质量行为主体法人代表给项目负责人的委托授权书以及本工程所要启用的有关签章的证明。五、资料用a4纸报送。所有文字均使用不易褪色笔墨亲笔书写、签名。工程建设项目质量保证体系审查表年月日编号：工程名称项目部主要管理人员项目职务姓名职称专业资质证编号质量责任书项目经理□有□无技术负责人□有□无质检员□有 □无安检员□有□无通知书施工单位进场通知书施工单位进场通知书材料员□有□无取样员□有□无质量责任制度情况检测单位项目职务姓名职称专业资质证编号□有□无项目负责人□有□无□有□无质量责任制度情况审查意见项目工程部资料员签名：年月日项目工程部负责人签名：年月日注： 1. 项目组织架构及管理人员职务名称有出入时，施工单位可以修改表中职务名称。 2. 表中人员名单需要补充时，可以参照本表做附表。 3. 本表是供我项目工程技术部管理工作使用的表格，不替代工程监理方的管理内容。工程建设项目施工人员质量责任书姓名性别年龄项目职务工作单位职称证书证件种类：证件编号：资质证书证件种类：证件编号：有效期：本人在工程项目中所承担的工作内容：本人对自己所承担工作的质量责任承诺：承诺人：（单位签章）年月日注： 1.本表内容必须由当事人使用不易褪色笔墨亲笔书写、签名。

施工单位停工通知书

施工单位停工通知书施工单位停工通知书1 江苏省xx科技有限公司，xx铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患： 1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续， 2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。 3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。 4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。 5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的`施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员： xx市建筑安全监察站建设单位签收人：

监理单位签收人：电话施工单位签收人: 施工单位停工通知书2 致：项目部你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。特此通知。检查人：年月日施工单位停工通知书3 编号：施工单位：

进场通知书范文

进场通知书范文工程进场或者施工进场时，都需要发出进场通知书，这样可以告知相关的人员，进场的的相关细节。下面给大家带来进场通知书，供大家参考! 进场通知书范文篇一施工队：鉴于贵施工队与建设设施有限公司签订承建我公司高速公路项目建设，经我公司研究决定，定于20XX年3月2日进入施工场地正式建设。(如有特殊情况另行电话通知)望贵公司接到进场通知书做到如下事宜： 1、贵公司在施工场地不得随意搭建临时设施，应按我公司指定工作面进行施工。 2、贵公司进场前应按照合同、劳动部门及政府有关部门的有关规定办理好一切前期施工进场手续，否则不得进场开工。特此通知! 建设设施有限公司 20XX年1月30日进场通知书范文篇二工程名称：xx机场航站区扩建工程航站楼屋面工程华诚博远建筑工程有限公司：根据施工合同约定，现通知贵公司xx机场航站区扩建工程航站楼屋面钢结构工程进场施工。你方在接到通知后，请及时调遣人员和

施工设备、材料进场，尽快施工。发包人：xx建设集团有限公司乌 xx项目部日期：20XX年8月24日进场通知书范文篇三致：××××(承包人) 根据施工合同约定，现签发××××××××××工程项目进场通知。你方在接到该通知后，应及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作。之后，尽快提交《合同项目开工申请表》。该工程项目的开工日期为××××年××月××日。视施工合同双方的施工准备情况，监理机构另行签发合同项目开工令。监理机构：××××监理部总监理工程师：××× 日期：××××年××月××日进场通知书范文篇四致：我项目部接公司通知，贵单位可以进场实施我公司工程项目建设，为了该项目工程建设的顺利进行，完善双方沟通机制，特提请贵方进场注意如下事宜：一、应提交的文件资料 1. 我公司发给贵单位的项目工程建设施工中标通知书;

停工停产通知书

停工停产通知书你知道关于停工通知书怎么写吗，那么有关停工停产通知书的有哪些?下面是小编为大家整理的停工停产通知书，一起来看看吧! 公司各部门、各监理部：由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天15元的生活补贴，补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。特此通知! 河南中天工程监理有限公司 20xx年1月26日尊敬的业户/施工单位： 20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：停工时间： 20XX年9月15日—20XX年9月17日，

注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。停工提示： 1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。 2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。 3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。 4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。 5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。 6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。 7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。 xxxx 年月日建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。特此通知

停工通知书怎么写

停工通知书怎么写停工是指停止工作或生产，停止工作，停工时会发布停工通知，下面我给大家带来停工通知书范文，供大家参考! 停工通知书范文一尊敬的业户/施工单位： 20XX年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：停工时间： 20XX年9月15日—20XX年9月17日，注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。停工提示： 1、20XX年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。 2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。 3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。 4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。 5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。 6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。 7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。 xxxx 年月日停工通知书范文二建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城

乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。特此通知送达人：接受人：停工通知书范文三经查你在没有取得规划部门批准文件，也未经土地主管部门批准的情况下，擅自占用村集体土地。违反了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定，对你的行为做出停工处理。即日起停止一切施工、建设行为，在未取得规划部门批准及合法用地手续之前暂停一切施工，否则一切后果自负。此文件一式两份签字： xxxxx 年月日推荐阅读：初中暑假通知书怎么写被迫辞职通知书怎么写暑假通知书怎么写范文放假通知书怎么写受理通知书怎么写家长会的通知书怎么写

责令停工通知书范文

责令停工通知书范文责令停工通知书范文1 致：项目部你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：立即停止部位的施工。整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。特此通知。检查人：年月日责令停工通知书范文2 ________________：你单位(人)________________________________________，违反了________________________的规定,依据______________的.规定,现责令你单位(人)于___年__月___日起停业整顿;予以改正。被处罚单位人如对以上行政处罚不服,可于60日内向___________提起行政复议,也可于___月内向人民法院提起诉讼。 __________工商行政管理局 ______年______月______日

责令停工通知书范文3 xx单位：你单位xx工程，经查存在以下重大隐患：根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位： □立即停止限于《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。 □对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。 (以上打勾项为唯一选项) 在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。 xx县公路管理局接收人签名：检查人签名：年月日责令停工通知书范文4 建房住户：地址：相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规。

通知责令停工通知书的格式范文

责令停工通知书的格式范文你有见过责令停工通知书吗?你知道责令停工通知书的内容包含有哪些?下面给大家带来责令停工通知书范文，供大家参考! 责令停工通知书范文一河南xx有限公司：经查，你公司于20xx年7 月5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。限你公司20xx 年7 月11 日前书面回复整改意见，如未按时回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。特此通知。当事人签字：甲方人员签字：日期：责令停工通知书范文二建房户：经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律

责任概由你户自行承担。特此通知送达人：接受人：责令停工通知书范文三 xx单位：你单位xx工程，经查存在以下重大隐患：根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：□立即停止限于《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。 □对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。 (以上打勾项为唯一选项) 在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。 xx县公路管理局接收人签名：检查人签名：年月日

(完整版)工程复工通知书

井巷工程复工通知单编号：FGTZ D—001 说明：在施工单位按“停工通知单”提出的要求整改完毕后，并经有关单位复查，符合规定要求；有关部门盖章审批后，才可以继续施工。

编号：FGTZ D—002 说明：在施工单位按“停工通知单”提出的要求整改完毕后，并经有关单位复查，符合规定要求；有关部门盖章审批后，才可以继续施工。

编号：FGTZ D—003 说明：在施工单位按“停工通知单”提出的要求整改完毕后，并经有关单位复查，符合规定要求；有关部门盖章审批后，才可以继续施工。

春节放假复工安全技术措施一年一度的新春佳节已过，经公司、矿领导研究决定：今年春节放假后定于二月二十七日正式复工。为确保安全、正常进行停复工，特制订本安全技术措施，请有关人员及各部门认真贯彻并严格执行。一、成立复工领导小组：组长：矿长副组长：安全矿长生产矿长总工程师机电矿长通风（区）队长成员：矿各科室（队）负责人，监理单位、施工队负责人二、复工前一般安全措施： 1、复工前，复工领导小组，必须到井下各施工地点进行一次全面的安全检查，发现隐患必须在复工前处理好。 2、复工前，巷道有漏顶、偏帮要进行整修、放顶或用锚网

维护均必须在复工前全部处理好。 3、各施工地点有水涌出的，必须及时抽出工作面。 4、有淋水地点的所有电器设备都要运至干燥地点，严防设备受潮。 5、应清理作业地点和沿途巷道的浮煤、杂物、材料成堆码好。 6、用局部通风机送风的工作面，必须由通风科对风机进行一次全面检查，在确认设备完好无误。由瓦斯检查员详细检查后，只有在瓦斯浓度不超过1%，二氧化碳不超过1.5%时方才能进入工作面。 7、复工期间，水泵司机每班必须有人下井排水。要坚持八小时工作制，认真搞好交接班，严禁提前离岗和空岗。 8、复工前，领导小组必须提前一班组织各队队长、安监员、瓦斯检查员、技术员等到井下各工作面进行一次全面的安全检查，对存在的安全隐患，复工时领导小组必须认真布置各队采取措施进行处理。 9、作业人员要严格按照各队所在工作面的作业规程进行作业，严禁违章作业。

施工企业在暂停施工时应注意的法律问题

施工企业在暂停施工时应注意的法律问题作者：周善良、陈强 2010-9-28 [浏览：30次]我国建设行业通用的GF-91-0201版《建设工程施工合同》通用条款第12条规定了“暂停施工”的相关内容。该条约定：“工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面管理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的管理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出管理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。” 《建设工程施工合同》包括协议书、通用条款和专用条款。按合同解释顺序规定，往往专用条款优先适用于通用条款，因此，承包人往往只重视专用条款而忽视通用条款的约定。生效的合同是双方当事人合意的结果，通用条款的效力不会因有专用条款存在而导致无效或者不被适用，除非存在合同中对通用条款进行了修改或注明不适用某一通用条款的情况。但有些通用条款是不能通过承发包双方合意修改和排除适用的条款，如第12条关于“暂停施工”的条款就属于不能修改

及排除适用的条款，是合同双方必须遵守的条款。当事人双方的合同专用条款、补充协议书的内容只能在条款基础上增加约定，而不能改变其实质内容。既然第12条暂停施工的条款不能任意修改及排除适用，那么承包人在遇到需要适用该条款的情形时，应注意以下几点：一、停工通知必须是书面的形式提出发包人要求停工必须书面通知承包人，停工通知书中除监理工程师签字外，还需合同约定的发包人工程师签字，除非合同明确约定了监理签字视为发包人认可行为。二、停工通知书中必须明确停工原因发包人要求停工原因很多，其中包括因建设手续不全被要求停工、重大设计变更等待新图纸而停工、发包人决策性停工等等，这些停工责任在发包人，承包人因此可以索赔相关费用；而类似于北京奥运会期间的停工情况因可归于不可抗力，承包人可能得不到相关费用索赔；另外还存在因承包人施工不符合规范情况下被要求停工情况，因此停工通知必须要写明停工原因。三、注意该条款中相关时间规定该条款三次出现48小时的规定，承包人一定要引起重视。尤其后两个48小时，表明承包人是有权要求复工的，同时按照权利与义务对等的原则，承包人在具备复工条件不提出复工申请、在发包人48小时没有给与答复时又没有复工，按《合同法》第119条规定，可能造成扩大损失部分能否获得赔偿的争议。虽然该款规定用得是“可以”字样，但为了避免出现争议时使自己利益受到损失，承包人应遵守相关时间规定，

工地施工停工通知书四篇

工地施工停工通知书四篇导读：本文是关于工地施工停工通知书四篇，希望能帮助到您！工地施工停工通知书范文一：你单位施工的工程，根据我站年月日监督检查，发现存在以下质量问题：违反了第条规定，现责令你单位暂停施工，停工时间从年月日开始。特此通知。签发人：质量监督站 (盖章) 年月日签收人：年月日注：1、责任单位对质监机构提出的质量问题进行整改后，应上报《工程质量整改完成报告》和《工程复工申请报告》，质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。 2、本通知书一式4份，质监、建设、监理、施工单位各1份。工地施工停工通知书范文二监督备案号：编号：江苏省科森机械科技有限公司，泰州艾德铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：1：未见施工合同，

监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员：兴化市建筑安全监察站工地施工停工通知书范文三：你单位施工的工程，经检查存在下列重大安全生产隐患：。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定，现责令你单位立即停止部位的施工。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全生产事故。整改完毕后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。