文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2012年10月二建法规、工程管理考试真题

2012年10月二建法规、工程管理考试真题

2012年10月二建法规、工程管理考试真题
2012年10月二建法规、工程管理考试真题

2012年全国二级建造师执业资格考试

《建设工程法规及相关知识》密卷真题A

考试时间:120分钟满分:100分

一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.经建设单位同意,总承包商鲲鹏建筑公司将劳务作业分包给了启航建筑公司。由于《建设工程安全生产管理条例》第38条规定(“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。实行总承包的,由总承包单位支付意外伤害险”)与《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》的规定不符,鲲鹏建筑公司就是否应当为启航建筑公司支付意外伤害险事宜发生分歧,你的看法是()。

A、按照合同约定,由启航建筑公司自己支付

B、由鲲鹏建筑公司支付

C、由双方协商解决

D、都不用支付,由员工自己支付

2.《工程建设项目施工招标投标办法》属于()。

A、法律

B、行政法规

C、部门规章

D、地方性法规

3.以下关于宪法的表述,错误的是( )。

A、法律的效力低于宪法

B、宪法是整个法律体系的基础,主要表现形式是《中华人民共和国宪法》

C、宪法是我国的根本大法,是其他法律制定的基础

D、我国宪法于l981年l2月4日第五届全国人民代表大会第四次会议通过

4.民事( )是指民事法律关系主体在法定范围内有权进行各种民事活动。

A、活动

B、权利

C、义务

D、资格

5.没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为,只有经过被代理人的追认,被代理人才承担民事责任。未经追认的行为,由()承担民事责任。

A、被代理人

B、代理人

C、行为人

D、法人

6.下列选项中( )不属于建筑工程从业的经济组织。

A、建筑施工企业

B、工程监理企业

C、工程招标代理机构

D、建设项目业主

7.在债的发生依据中,()是指没有法律或合同根据,有损于他人而取得的利益。

A、合同

B、侵权行为

C、不当得利

D、无因管理

8.按照合同的约定,2005年1月1日业主应该向承包商支付工程款,但是却没有支付。2005年7月1日至8月1日之间,当地发生特大洪水,导致承包商不能行使请求权,2005年12月1日,承包商向法院提起诉讼,要求业主支付拖欠的工程款。则下面的说法正确的是()。

A、2005年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B、2005年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

C、2005年12月1日起诉讼时效中断

D、2005年12月31日起诉诉讼时效中断

9.根据《物权法》的相关规定,以建筑物抵押的,抵押权自()时设立。

A、合同签订

B、备案

C、交付

D、登记

10.罗某是某施工单位的项目经理。2008年8月,他租了一台压路机,租期为一年。2008年10月,李某找到罗某,向罗某说明该压路机已经作为抵押物被抵押了,他就是抵押权人,同时出示了抵押合同。该合同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。则下面说法正确的是()。

A、罗某不可以继续使用租用该压路机了

B、罗某可以继续使用,但如果在租期内李某需要实现抵押权,就不可以租用了。

C、在租期内,李某不可就此压路机实现抵押权。

D、租期过后,若李某尚未实现抵押权,就不可以续租了。

11.因项目开发,某房地产公司必须在申请施工许可证前,先办妥建设用地管理和城市规划管理方法的手续,在此阶段最后取得的是该项目的()。

A、用地规划许可证

B、国有土地使用权批准文件

C、工程规划许可证

D、土地使用权

12.建设单位领取施工许可证后,因故不能按期开工的,应向发证机关申请延期,延期次数和每次期限分别为()。

A、1次3个月

B、2次3个月

C、3次2个月

D、1次6个月

13.大中型建设工程项目立项批准后,建设单位应按照()顺序办理相应手续。

A、工程发包、报建登记、签订施工承包合同、申领施工许可证

B、报建登记、申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同

C、申报施工许可证、工程发包、签订施工承包合同、报建登记

D、报建登记、工程发包、签订施工承包合同、申领施工许可证

14.下列各项,符合《建筑法》建设工程监理规定的是()。

A、工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B、工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的,有权要求施工单位整改

C、工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的,有权要求设计单位整改

D、工程监理单位可以转让工程监理业务

15.招标投标活动应当遵循的原则是()。

A、公开、公平、公正和最低价中标

B、自愿、公平、公正和等价有偿

C、公开、公平、公正和诚实信用

D、自愿、公平、等价有偿和诚实信用

16.工程监理单位转让工程监理业务的,责令改正,没收违法所得,处( )罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级,直至吊销资质证书。

A、合同约定的监理酬金l%至2%

B、合同约定的监理酬金l倍以上2倍以下

C、合同约定的监理酬金l0%以上20%以下

D、合同约定的监理酬金25%以上50%以下

17.关于联合体各方在中标后承担的连带责任,下列说法错误的是( )。

A、中标的联合体除不可抗力外,不履行与招标人签订的合同时,履约保证金不予退还

B、联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前,除不可抗力外,联合体放弃中标项目的,其已提交的投标保证金不予退还

C、联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前,除不可抗力外,联合体放弃中标项目的,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,应当对超过部分承担连带赔偿责任

D、联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前放弃中标项目的,其已提交的投标保证金应予以退还

18.根据《招标投标法》规定,投标联合体()。

A、可以牵头人的名义提交投标保证金

B、必须由相同专业的不同单位组成

C、各方应在中标后签订共同投标协议

D、是各方合并后组建的投标实体

19.公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为( )。

A、是否进行资格预审

B、是否组织现场考察

C、是否解答投标单位的质疑

D、是否公开开标

20. ( )结合工程建设的特点,对投标人保证金、串通招标行为及投标文件差错修正原则作了更为具体的规定。

A、《招标投标法》

B、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》

C、《工程建设项目施工招标投标办法》

D、《建筑法》

21.依据《招标投标法》,下列能使招标行为发生法律效力,一旦有一方违约,应承担违约责任的行为是( )。

A、招标人与中标人签订书面合同

B、招标人向中标人发出中标通知书

C、投标人收到招标人发出的中标通知书

D、评标委员会在投标人中选出中标者

22.某企业在一次大型工程项目中的招标活动中,根据《招标投标法》的要求安排了一下招标程序:①成立招标组织;②签收投标文件;③编制招标文件和标底;④发布招标公告。下列排序顺序正确的是()。

A、①、②、③、④

B、①、②、④、③

C、①、④、③、②

D、①、③、④、②

23.安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施,必须与主体工程()。

A、同时设计,同时施工,同时竣工验收

B、同时设计,同时施工,同时投入使用

C、同时论证,同时评价,同时投资

D、同时投资,同时施工,同时评价

24.建设工程发生质量事故后,有关单位应当()向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。

A、立即

B、在12小时内

C、在24小时内

D、在48小时内

25.某道路施工过程中发生滑坡事故,25人被埋,经抢救20人生还,5人死亡。该事故属于()。

A、特别重大事故

B、重大事故

C、较大事故

D、一般事故

26.《建设工程安全生产管理条例》规定的行政处罚,由( )或者其他有关部门依照法定职权决定。

A、投资建设部门

B、项目监理部门

C、建设行政主管部门

D、项目经理部门

27.监理单位在实施监理过程中,发现工人不听劝阻,基坑开挖时盲目堆土,对基坑安全构成严重威胁。其应当()。

A、要求施工单位整改,并及时报告建设单位

B、要求施工单位整改,并及时报告主管部门

C、要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位

D、要求施工单位暂时停止施工,并及时报告主管部门

28.施工单位的项目负责人,应当由( )的担任,对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。

A、具有丰富施工经验

B、具有中高级职称

C、长期从事安全生产管理

D、取得相应执业资格

29.乙分公司是甲建工集团在华北设置的大型区域公司,该分公司最近承接了丙项目。则关于甲、乙、丙设置安全生产管理机构情况,说法正确的是()。

A、甲建工集团应当设置,乙分公司和丙项目部可以不再独立设置

B、甲建工集团应当设置,乙分公司可以不再设置,丙项目部必须设置

C、甲建工集团和乙分公司应当各自独立设置,丙项目部可以不再设置

D、甲建工集团和乙分公司应当各自独立设置,丙项目部必须设置

30.自工程竣工验收合格之日起()内未办理工程竣工验收备案,由建设行政主管部门或者其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。

A、10天

B、15天

C、20天

D、30天

31.施工单位对建设工程的()负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

A、施工质量

B、施工安全

C、施工进展

D、施工成本

32.属于《产品质量法》规范的产品是()。

A、建筑工程

B、施工单位自有材料

C、施工单位自制的用于工程建设的建筑构配件

D、施工单位外购的设备

33.某项目建设过程中,发、承包人双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解,对此问题下列各项观点中正确的是()。

A、在承包合同中双方约定的内容不低于强制标准的规定

B、若强制性标准未在承包合同中约定,则对承包方不具约束力

C、因推荐性标准属自愿执行,所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行

D、因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担

34.按属性分类,工程建设标准不包括()。

A、技术标准

B、工作标准

C、建设定额

D、管理标准

35.《固体废物污染环境防治法》规定,转移固体废弃物,应向()的省环保部门报告,并应接受省环保部门的许可。

A、移入地

B、移出地

C、途经地

D、接受地

36.《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区范围内,建筑施工过程可能产生噪声污染,施工单位须在开工()以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A、10天

B、15天

C、20天

D、30天

37.《固体废物污染环境防治法》规定,收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时,必须经过()处理方可使用。

A、无害化

B、减轻污染的

C、再生利用

D、消除污染的

38.按照国家工程建筑消防法技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时,必须经()进行消防验收。

A、建设行政主管部门

B、监理单位

C、公安消防部门

D、设计单位

39.根据《劳动法》的规定,用人单位应当承担连带责任的情形是( )。

A、用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的

B、用人单位违反法律规定,侵害女职工和未成年人的合法权益,并对其造成损害的

C、用人单位招用尚未解除劳动合同的劳动者,对原用人单位造成经济损失的

D、用人单位违反法律规定的条件,解除劳动合同或者故意拖延不订立劳动合同,对劳动者造成损害的

40.劳动合同应当采用()订立。

A、书面形式

B、口头形式

C、公正形式

D、格式条款

41.小张与李某2009年7月1日应聘到东方建筑公司参加工作,在与小张订立劳动合同中约定的劳动期限为2年;而与李某没有约定劳动期限,只约定试用期6个月。对此,依据《劳动合同法》,东方建筑公司应最迟在()之前,与小张和李某同时订立书面劳动合同。

A、2009年7月15日

B、2009年8月1日

C、2009年10月1日

D、2010年1月1日

42.根据《税法征收管理办法》规定,公司延期缴纳税款的期限,最长不得超过()。

A、3个月

B、6个月

C、9个月

D、12个月

43.某施工单位因野蛮施工造成了重大生产安全事故,有关行政机关拟吊销其资质证书,以下有关行政处罚程序的表述错误的是()。

A、这起行政处罚不适用听证程序

B、行政机关应负责组织听证

C、行政机关应承担组织听证的费用

D、施工单位有权要求举行听证

44.根据《合同法》规定,建设工程施工合同不属于()。

A、双务合同

B、有偿合同

C、实践合同

D、要式合同

45.2008年3月12日,甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真,内容如下:本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t,每吨4800元,2008年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货,货到付款,请于3日内答复。2008年3月14日,乙公司回复:同意你方要求,但请预付3万元定金。对于本案的表述正确的是( )。

A、甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同,合同已经成立

B、甲公司的传真不构成要约,所以合同并未成立

C、乙公司的回复不构成承诺,所以合同并未成立

D、甲公司的传真不构成要约,乙公司的回复也不构成承诺,所以合同并未成立

46.下列合同生效的要件中,错误的是( )。

A、合同当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力

B、合同当事人意思表示自愿且真实

C、合同不违反法律或社会公共利益

D、具备法律、行政法规规定合同生效须具备的形式条件

47.根据我国《合同法》的规定,下列属于可变更或可撤销合同的是()。

A、以欺诈、胁迫的手段订立,损害国家利益的

B、以合法形式掩盖非法目的的

C、因重大误解订立或订立时显失公平

D、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益

48.承包商于2006年3月1日提交竣工验收报告,2006年3月10日发包人组织竣工验收,在竣工验收过程中对某一部位的质量发生争议,提请工程质量鉴定,于2006年4月1日质量鉴定单位提交鉴定报告,认为该部位的工程质量是合格的,承包商于2006年4月20日将工程交付给发包人使用,则该工程的竣工日期是()。

A、2006年3月1日

B、2006年3月10日

C、2006年4月1日

D、2006年4月20日

49.2007 年 3 月 1 日建设单位甲公司与承包单位乙钢结构公司订立钢结构施工合同。2007 年 6 月 1 日,因为图纸变更导致用钢量大大增加。2007 年 10 月 1 日钢结构完工,双方办理竣工结算。钢结构公司提出,由于 2007 年 6、7 月份期间,钢材价格发生大幅上涨,该阶段实际用钢量远远超出原合同约定,请求建设单位对该部分损失予以合理补偿,对超出的用钢量单价按 6 月份实际价格调整。双方发生争议,施工单位 12 月 1 日起诉到法院。则,双方应按()价格结算。

A、2007 年 3 月 1 日

B、2007 年 6 月 1 日

C、2007 年 10 月 1 日

D、2007 年 12 月 1 日

50.甲向乙借款 5 万元,同时丙又欠甲 5 万元,如果由丙向乙直接偿还,下列作法错误的是()。

A、甲、乙协商一致,再通知丙

B、甲、丙协商一致,再通知乙

C、甲、丙达成协议并得到乙同意

D、甲、乙、丙三方达成协议

51.某施工合同为固定总价合同,合同价为 2000 万元,其中利润为 5%,按施工进度分阶段付款。当施工单位完成合同额 60%时,建设单位已向施工单位支付了 1000 万元的工程款。此时,由于建设单位的严重违约行为,施工单位通知解除了该施工合同。该施工合同解除后建设单位还应向施工单位支付()。

A、190 万元

B、200 万元

C、240 万元

D、250 万元

52.甲与乙签订房屋买卖合同,将一栋房屋卖给乙。双方同时约定,一方不履行合同应支付购房款 35%的违约金;迟延履行合同应支付 1000 元/天的违约金。但在交房前适逢房价飚升 50%,甲提出房屋不打算卖了,并表示愿意承担违约金。()

A、乙有权要求甲继续履行合同,并支付购房款 35%的违约金

B、乙有权要求甲继续履行合同,并支付迟延履行期间 1000 元/天的违约金

C、乙有权要求甲继续履行合同,并减少房屋价款

D、乙不能要求甲实际交付该房屋,但可要求甲承担违约责任

53.某施工单位与某钢材供应商依法订立一份总贷款为20万元的钢材购销合同。合同约定的违约金为贷款总值的5%。同时施工单位向钢材供应商给付定金5000元,后钢材供应商违约,给施工单位造成损失2万元,则钢材供应商依法最多向施工单位补偿付()万元。

A、2

B、2.5

C、3

D、3.5

54.某采石场向高速公路二段的承包单位甲公司运送沙石。甲公司未能按照合同约定给付沙石款,采石场对其提起起诉。甲公司接到开庭传票后没有派人参加起诉,人民法院按缺席进行了判决,这体现了诉讼解决纠纷的()。

A、公权性

B、强制性

C、程序性

D、独立性

55.( )是指合同纠纷当事人请求人民法院,通过审判保护其合法权益的行为。

A、起诉

B、申诉

C、诉讼

D、仲裁

56.在一起钢材买卖合同纠纷过程中,作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表下载并打印出,并在法庭上作为证据出示,则该证据种类属于()。

A、书证

B、物证

C、视听资料

D、勘验笔录

57.某建设工程合同纠纷,当事人双方建设单位和施工单位提供了一系列证据,则关于这些证据的证明力,排序有误的是()。

A、质量监督报告>质量评估报告

B、建设工程规划许可证>施工设计图纸

C、现场工程照片>现场勘验笔录

D、质量监督站工作人员甲某证言>总监理工程师乙某证言>项目经理丙某证言

58.甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位,项目实施过程中监理工程师发现了安全事故隐患却未及时要求施工单位暂时停工施工,以致酿成安全事故。安全生产监督管理部门查明事实后对甲公司作出了罚款20万元的处罚决定,甲公司不服提起行政诉讼,经二审法院判决甲公司败诉。甲公司拒缴罚款,则由()强制性执行。

A、第一法院

B、第二法院

C、被告住所地法院

D、甲公司住所地法院

59.甲乙因合同纠纷申请仲裁,在审理过程中,双方和解并根据和解协议制作了裁决书。现甲反悔,则下述说法正确的是()。

A、该裁决书不需履行

B、甲应当履行裁决书

C、甲可以申请法院撤销裁决书

D、乙可以向法院起诉

60.甲公司与乙公司就双方签订的加工承揽合同达成仲裁协议,约定一旦合同履行发生纠纷,由当地仲裁委员会仲裁。后合同履行发生争议,甲公司将乙公司告上法庭。对此乙公司没有向受诉法院提出异议。开庭审理中,甲公司举出充分证据,乙公司败诉已成定局,于是乙公司向法院提交了双方达成的仲裁协议,则人民法院应()。

A、继续审理

B、判决该仲裁协议无效

C、如甲公司对仲裁协议没有异议,则裁定驳回起诉

D、将仲裁协议的效力问题移交有关仲裁委员会审理

二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错误选项。错选,本题不得分;少选,所选的每个正确选项得0.5分。)

61.张某于2005年9月通过考试取得建造师资格证书,2006年4月1日进行了初始注册,并取得注册证书。则下列表述中不正确的有()。

A、张某必须在3年内不改变执业范围

B、张某申请延续注册时应提交原注册证书

C、2006年6月张某变更到另一家施工企业,则变更的注册有效期到2009年6月止

D、张某定的初始注册有效期至2009年3月31日

E、因增加执业专业,张某申请专业增项注册。

62.国有建设用地使用权的用益物权,可以采取()方式设立。

A、出租

B、出让

C、划拨

D、抵押

E、转让

63.根据《物权法》的相关规定,将()作为抵押物的,其抵押权自登记时设立。

A、交通运输工程

B、正在施工的建筑物

C、生产设备,原材料

D、正在加工的工程模板

E、建设用地使用权

64.根据《建筑法》的规定,申请领取施工许可证,应具备的条件包括()。

A、已办理工程用地批准手续

B、已确定建筑施工企业

C、需要拆迁进度符合施工要求

D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料

E、材料、设备已购入

65.工程建设监理的依据主要是( )。

A、有关法律、行政法规、规章以及标准、规范

B、勘察设计合同

C、有关工程建设文件

D、建设单位委托监理合同

E、有关的建设工程合同

66.按照《投标招标法》及相关规定,在建筑工程投标过程中,下列应作为废标处理的情形是()。

A、联合体共同投标,投标文件中没有附共同投标协议

B、交纳投标保证金超过规定数额

C、投标人是响应投标、参加投标竞争的个人

D、投标人在开标后修改补充投标文件

E、投标人未对招标文件的实质性内容和条件作出响应

67.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时,根据我国《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。

A、应急救援人员

B、单位主要负责人

C、全部作业人员

D、安全生产管理人员

E、特种作业人员

场景(一)

电力局在A、B两地同时建设两个变电站,分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。设计合同采用标准化范本,规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现,由于两个变电站的规模不同,所订购的两套设备不是同一型号,供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。

根据场景(一),回答下列问题。

68. 甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥,并附上主要合同条款,却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用,要采用提价后的新价格,则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请

B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约

D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约

69. 下列债务人的行为中,可能导致债权人行使撤销权的有()。

A.债务人经营状况严重恶化

B.债务人放弃到期债权

C.债务人丧失商业信誉

D.债务人无偿转让财产

E.债务人以明显不合理低价转让财产

70.施工合同履行过程中,按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定,下列说法中正确的包括( )。

A、施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付

B、施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付,然后再由承包商自费修复工程缺陷

C、超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付

D、超出设计尺寸部分的工程量,当质量合格时应按实际完成工程量计量支付

E、拖延支付工程进度款超过合同约定的时间,承包商预先发出通知仍未获得支付,有行使暂停施工的权力

71. 我国的《担保法》规定的担保形式有()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

E.预付款

72.《合同法》规定,执行政府定价或者政府指导价的合同,应遵守的规定有( )。

A、在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价

B、逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行

C、逾期交付标的物的,遇价格下降时,按照原价格执行

D、逾期提取标的物的,遇价格上涨时,按照新价格执行

E、逾期付款的,遇价格下降时,按照新价格执行

73.法定解除就是直接根据法律规定的解除权解除合同。下列情形符合《合同法》规定,当事人可以解除合同的是( )。

A、因不可抗力致使不能实现合同目的

B、在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务

C、当事人一方虽然已经履行主要债务,但有极少部分债务在合理期限内仍未履行

D、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的

E、法律规定的其他情形

74.甲施工单位与乙厂订立设备加工合同,约定 9 月 10 日交货,甲向乙交付了 25 万元预付款。8 月 30 日,乙向甲发函,表示因原材料价格猛涨,已无能力按约定交货。则甲可以采取的措施包括()。

A、如原材料价格猛涨情况属实,属于不可抗力,甲不能追究乙的违约责任

B、甲可以单方解除与乙的合同

D、甲可以要求双倍返还预付款

C、甲不必等到 9 月 10 日即可追究乙的违约责任

E、甲可以要求乙赔偿损失

75.建设工程民事纠纷的处理方式包括()。

A、行政调解

B、仲裁调解

C、行政复议

D、诉讼

E、和解

76.关于民事诉讼中的级别管辖,说法正确的是()。

A、级别管辖,是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限

B、诉讼审判程序为两级终审,因此我国法院也只有两级

C、最高人民法院为终审法院,因此只受理二审案件

D、争议标的金额的大小,往往是确定级别管辖的重要依据

E、只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题

77.某工程在订立施工合同过程中,双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷,则关于仲裁协议说法错误的有()。

A、仲裁协议应当采用书面形式

B、仲裁协议可以采用口头形式

C、仲裁协议应当在纠纷发生前达成

D、仲裁协议应当是独立于施工合同之外的仲裁协议书

E、没有仲裁协议,就不存在有效的仲裁

78.根据《行政复议法》规定,下列选项中不可申请行政复议的有()。

A、建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书

B、人民法院对保全财产予以查封

C、监察机关给予机关工作人员降级处分

D、建设行政主管部门对建设工程合同争议进行调解

E、行政拘留

79.材料供应商张某对工商局违法扣其货物提起行政复议,在复议期间,工商局的具体行政行为可以继续执行,但有下列情形()之一的,可以停止执行。

A、张某申请停止执行,复议机关认为合理

B、工商局将扣押改为查封

C、工商局认为需要停止执行

D、行政复议机关认为需要停止执行

E、张某提起行政诉讼

80.建造师的执业范围包括()。

A、担任建设工程项目施工的项目经理

B、从事其他施工活动的管理工作

C、法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

D、以建造师的名义单独执业,参与建设工程的招投标

E、开展建设项目施工管理的培训工作

2012年全国二级建造师执业资格考试

《建设工程法规及相关知识》密卷真题B

考试时间:120分钟满分:100分

一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.甲于2009年11月参加二级注册建造师考试,至2010年2月取得资格证书。并于2010年3月办理初始注册,2010年6月因工作调动办理了变更注册,则其最迟必须于( )前办理延续注册方可继续执业。

A、2012年ll月

B、2013年2月

C、2013年3月

D、2013年6月

2.《建筑法》属于( )法律。

A、经济法

B、行政法

C、商法

D、民法

3.社会经济权利不包括( )。

A、公民有休息的权利

B、公民有从事劳动并取得报酬的权利

C、公民的合法财产不受侵犯

D、公民有获得国家赔偿的权利

4.发生以下( )情形时,代理不会必然终止。

A、代理人死亡或丧失行为能力

B、被代理人死亡或丧失行为能力

C、被代理人取消委托或代理人辞去委托

D、作为被代理人或者代理人的法人终止

5.甲公司尚未偿还乙公司20万元人民币到期债务,乙公司向甲公司支付50万元货款的债务也已届清偿还,双方协商一致乙公司仅对甲负有偿还30万元人民币的债务,这种债的消灭方式是( )。

A、混同

B、免除

C、履行

D、抵消

6.根据《物权法》规定,下列关于不动产物权的表述中错误的是( )。

A、不动产物权的设立,变更转让和消灭,经依法登记于不动产登记簿时,发生效力

B、不动产登记时不动产转让合同开始生效

C、不动产出租早于转让时,该租赁关系可以对抗已经登记的不动产

D、当事人申请预告登记的,未经预告登记的权利人同意,处分该不动产的,不发生物权效力

7.下列关于申请施工许可证的表述中错误的是( )。

A、需由建设单位向县级以上建设行政主管部门申领

B、工程投资额在30万元以下的建筑工程勿需办理施工许可证

C、按照国务院的权限和程序批准开工报告的建筑工程不用领取施工许可证

D、建筑工程因故未开工或者中止施工满一年后重新动工的,建设单位应当报发证机关核验施工许可证

8.下列关于建没工程企业资质的说法中错误的是( )。

A、建设工程企业按照其拥有的注册资金、专业技术人员、技术装备和已完工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级

B、劳务分包或专业承包企业不可直接承接建设单位发包的劳务或专业工程

C、工程勘察、设计和监理单位均有综合资质和专业资质之分类

D、建设工程企业经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其许可资质等级范围内从事建筑活动

9.甲单位建设项目存在以下情形之一者,必须委托监理单位实行强制监理( )。

A、利用外资银行贷款

B、总投资额在3000万元以下的体育馆

C、4万平方米的住宅建设项目

D、总投资额在3000万元以上的私人别墅

10.下列选项可由建设单位自主选择是否需要监理单位监理工程的依据是( )。

A、法律法规

B、工程强制性标准

C、工程推荐性标准

D、施工合同

11.下列本应招标之项目,依招标投标法及有关规定,也可以进行直接发包的是( )。

A、抢险救灾项目

B、灾后重建项目

C、施工企业自建食堂且其具承建施工资质

D、在建工程主体加层工程,原中标人仍具备承包能力的

12.关于联合体投标提交投标保证金,说法正确的是( )。

A、应以联合体牵头人的名义提交投标保证金

B、应以联合体各方的名义共同提交投标保证金

C、可以联合体牵头人或者联合体各方的名义提交投标保证金

D、联合体投标因实力比较强,可以不必提交投标保证金

13.下列关于评标委员会的说法中,正确的是( )。

A、某评标委员会由5人组成,其中技术、经济方面的专家为3人

B、评标委员会成员的名单在开标前应公开

C、技术特别复杂的招标项目,采取随机抽取方式确定的专家难以胜任的,招标人可以直接确定评标专家

D、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字和陈述其意见、理由的,视为不同意当前之评标结论

14.因不可抗力需要延长投标有效期的,( )。

A、投标人同意延长的,有权修改其投标文件的工程报价

B、投标人同意延长的,应当将其投标保证金的有效期再相应延长

C、投标人拒绝延长的,其投标失效,其投标保证金将被没收

D、因延长投标有效期造成投标人损失的,招标人应当给予适当补偿

15.工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时,未包括在总承包范同内的材料设备采购达到国家规定规模标准的,应当由( )依法组织招标。

A、总承包单位和建设单位

B、总承包单位

C、建设单位

D、监理和建设单位

16.根据《安全生产法》和相关法规的规定,( )。

A、从业人员在300人以下的建筑施工企业,应当配备兼职的安全生产管理人员

B、生产经营单位车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应与员工宿舍保持一定距离

C、生产经营单位应当将本单位重大危险源及有关安全措施,应急措施报有关安全生产监督管理部门备案

D、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,并指定专职或兼职安全管理人员进行安全检查与协调

17.某施工现场发生了安全生产事故,堆放石料的料堆坍塌,将5名正在工作的工人掩埋。工人甲刚好在现场目睹了这一惨剧的发生,于是立即向本单位安全员报告说5名工人死亡。实际上该事故中只有3名工人死亡,2名工人仅负轻伤。根据本案例结合安全生产法,下列表述正确的是( )。

A、生产经营规模较小的建筑施工企业,可以不建立应急救援组织,但应指定兼职的应急救援人员

B、发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即如实报告本单位负责人

C、生产安全事故调查组应当自调查组成立之日起60日内提交事故调查报告

D、特别重大事故以下等级事故,事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的,由事故发生单位所在地人民政府负责调查,事故发生地人民政府应当派人参加

18.以下关于建设单位的安全责任中不符合《建没工程安全生产管理条例》规定的是( )。

A、建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内的地下市政管线资料

B、为响应世博期问停止施工的号召,某建设单位经与施工单位协商,将原合同工期适当提前

C、保证安全生产资金的投入

D、建设单位在依法办理开工报告批准手续时,未能提供保证安全施工的措施

19.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位采取的下列安全措施符合《安全生产管理条例》规定的有( )。

①编制专项施工方案

②附具安全验算资料

③经项目部技术负责人签字

④经总监理工程师签字

⑤项目经理亲临现场监督

A、①②③④⑤

B、①②③⑤

C、①②③④

D、①②④

20.建设工程实行施工总承包的,以下关于安全责任的说法不正确的是( )。

A、总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利义务

C、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理。分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位自行承担所有责任

D、总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工

21.建筑施工企业的下列举措不符合申领《安全生产许可证》的安全生产条件的有( )。

A、建筑施工企业依法参加工伤保险,为现场所有施工工人办理意外伤害保险

B、设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

C、保证本单位的安全生产条件所需资金的投入及时到位

D、管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格

22.施工现场下列部位,不需要按规定设置安全警示标志的有( )。

A、施工现场出入口

B、临时用水设施

C、楼梯口

D、有害危险气体和液体存放处

23.下列关于租赁的施工起重机械的安全责任的表述中正确的是( )。

①租赁的施工起重机械应当具有生产(制造)许可证、产品合格证等

②在签订租赁协议时,出租方应当出具检测合格证明

③安装,拆卸施工起重机械时应当编制拆装方案,制定安全施工措施并由专业技术人员现场监督

④施工起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明

⑤安装单位在完成安装施工起重机械后,应向施工单位进行安全使用说明,办理移交手续

A、①②③④⑤

B、①②③⑤

C、①②③④

D、①②④

24.下列不是建设工程竣工验收需具备的条件的是( )。

A、有完整的技术档案和施工管理资料

B、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的保修书

C、完成施工图设计的各项内容

D、城建档案管理机构出具的档案预验收合格文件

25.以下不符合《建设工程质量管理条例》关于施工单位的责任和义务的规定的是( )。

A、施工单位发现设计图纸与现场实际不符、立即报告建设单位

B、施工总包单位需审查分包单位的资质文件

C、浇筑混凝土柱时,因监理未到场,施工单位在建设单位代表的监督下现场取样

D、建设单位采购的建筑材料,构配件和设备不符合设计文件要求,拒绝接收

26.以下不符合《建设工程质量管理条例》关于监理单位的责任和义务的规定的是( )。

A、监理单位发现设计图纸与现场实际不符,立即报告建设单位

B、监理单位分包工程监理业务必须经建设单位的同意

C、监理单位系被监理的工程建设单位的子公司

D、未经监理工程师签字,施工单位不得进行下一道工序的施工

27.甲建设单位与乙施工单位就建设工程质量保修方面作出以下规定。其中符合《建没工程质量管理条例》规定的是( )。

①基础设施工程为设计文件规定的合理年限

②外墙防渗漏为5年

③暖通工程为2年

④给排水管道工程为3年

⑤装修工程为l年

A、①②③④⑤

B、①②③⑤

C、①③④⑤

D、①②③④

28.施工单位于2009年8月1日提交其承建之某建设单位办公楼新建工程竣工验收报告。建设单位因故迟迟不予组织验收;至2009年12月8日建设单位组织竣工验收因监理单位总监至省会学习未能正常进行;12月20日建设单位办公人员迁入该办公楼。则施工单位承担的缺陷责任期应于( )起计算。

A、2009年8月1日

B、2009年10月31日

C、2009年12月8日

D、2009年12月20日

29.根据《建设工程质量管理条例》规定,建设工程质量监督机构对工程竣工验收的监督不包括( )。

A、工程竣工验收的组织形式

B、实体质量是否存在严重缺陷

C、工程质量的检验评定是否符合国家强制性标准和推荐性标准

D、验收资料和质量评定文件是否符合有关规定

30.根据《产品质量法》,以下不属于生产者和销售者的共同的质量责任和义务的有( )。

A、确保产品自身和包装质量合格

B、不得伪造产地,不得伪造或冒用他人的厂名厂址

C、不得掺杂、掺假,不得把不合格产品冒充合格产品

D、确保标识规范

31.下列关于工程建设强制性标准的实施的说法中正确的有( )。

A、工程建设中严禁采用不符合现行强制性标准的新技术、新工艺等

B、建设项目规划审查机关应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督

C、工程质量监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行质量和安全强制性标准的情况实施监督

D、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准的情况进行监督检查

32.下列关于建设项目环境影响评价的说法正确的是( )。

A、可能造成较大环境影响的。建设单位需编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行分析或专项评价

B、建没项目立项后领取规划许可证前必须取得环境保护行政部门的审查批准

C、在建设项目主体工程进行工程试生产期间,相配套建设的环境保护设施未经环境保护行政部门验收,不得投入运行

D、建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内向相关部门申请环境保护设施竣工验收

33.某工程完工后,油漆工人将余下之含苯涂料及其包装物(油漆桶)置于当前处于干涸状态的河道旁边,其行为没有违反( )。

A、《水污染防治法》

B、《大气污染防治法》

C、《固体废物污染环境防治法》

D、《危险废物污染防治法》

34.依据《节约能源法》,下列各行为主体的做法中正确的是( )。

A、为推广节能活动,甲市节能办要求在所有新建建筑中必须采用太阳能等可再生资源

B、乙市节能办和发改委联合发文要求所有新建项目节能专项方案未经节能审查通过,不得立项

C、丙市节能办将对施工图设计文件执行节能强制性标准的审查交由审图公司进行

D、因建筑材料费和人工费涨价幅度过快,为免超过投资概算,丁建设单位与监理、设计院沟通后,由设计院出具变更单,将原设计之40mm厚屋面聚塑保温板在不违反国家强制性标准的情况下改为35mm厚

35.下列各主体在工程建设中采取的消防安全措施,符合我国《消防法》规定的有( )。

A、甲生产经营单位因地处偏僻地段,为解决员工住宿问题。在闲置的2F车间设置员工集体宿舍

B、乙施工单位要求员工在进入油漆仓库前必须将随身携带的打火机等交给仓库门口保安统一管理,否则将处以200元/人罚款

C、丙电焊工在采取相应的安全措施并有人陪同作业的情况下在储存炸药的仓库进行电焊作业

D、丁居住的公寓式酒店同楼层各户均有专设电梯,且各住户一直无交往,现丁将朋友赠送的大型盆栽置于消防通道

36.以下各主体的行为不符合《劳动法》规定的有( )。

A、甲用人单位对从事职业危害作业的劳动者不定期进行健康检查

B、乙用人单位安排l9岁的张三(女)从事有毒有害的劳动

C、丙单位安排怀孕6个月的李四夜班劳动

D、丁单位安排女职工经期从事电焊作业

37.甲是某私营企业业主,近因资金周转困难,到期不能缴纳税款。经申请,税务局批准延期3个月缴纳。上周,税务局得知甲申请出国探亲,办理了签证并预订了机票。对此,税务局可以采取下列哪种处理方试?( )。

A、因甲系在延期期间出境,无须采取任何措施

B、告知甲:欠税人在延期期间一律不得出境

C、责令甲在出境前提供担保

D、直接通知出境管理机关阻止其出境

38.下列属于行政处罚的是( )。

A、没收财产

B、罚金

C、撤职

D、责令停产停业

39.甲系某施工单位打桩施工队工人,在一次更换桩机钢丝绳的过程中,不听劝告,未带安全带,因钢丝绳脱落从l9m的高度坠下,当场死亡,该行为涉嫌触犯( )。

A、重大责任事故罪

B、重大劳动安全事故罪

C、工程重大安全事故罪

D、以其他方式危害公共安全罪

40.合同双方当事人在确定违约责任的承担时,应依据( )原则。

A、平等原则

B、自愿原则

C、公平原则

D、诚实信用原则

41.下列关于合同分类的说法中正确的是( )。

①甲认为单务合同与双务合同的分类依据是双方当事人是否互负对等给负义务,故依此建设工程施工合同属双务合同

②乙认为诺成合同与实践合同的分类是依合同的成立是否必须交付标的物,故建设工程施工合同属诺成合同

⑧丙认为要式合同与不要式合同的分类依据合同的成立是否采用法律规定或当事人约定的形式为准,故若双方约定建设工程施工合同采用不要式合同方式的,建设工程合同属不要式合同

④丁认为格式合同与非格式合同的分类依据合同条款是否预先拟定,因建筑施工合同多采用示范文本,多数条款均预先印制。故属典型的格式合同

⑤主合同和从合同的分类依据合同相互间的主从关系,故对于附定金合同的建设工程施工合同而言。建设工程施工合同是主合同,定金合同是从合同

A、①②③

B、①③④

C、①②⑤

D、①③⑤

42.甲公司于2010年4月10日向乙公司发出要约订购20 000m2实木复合地板,要求乙公司于2010年4月15日前答复。4月12日,甲公司拟向丙公司订购实木复合地板,遂向乙公司发出撤销要约的快递,于4月14日到达乙公司。而4月13日,甲公司收到乙公司的回复,乙公司表示该批实木复合地板数量太大,市场缺货,建议甲公司用强化木地板代替。甲公司的要约失效的时间是( )。

A、4月12日

B、4月13日

C、4月14日

D、4月15日

43.甲公司向乙公司提出采购某非标构件,在双方协商时甲公司提出,因该构件的工艺要求高,只有乙公司先行制造出符合要求的样品后,才能考虑批量购买,乙公司表示同意。乙公司迅速组织人力开模加班赶工,终于完成样品制作,却接到甲公司通知:因经营战略发生重大调整,我公司已不需要此种构件。下列选项正确的是( )。

A、甲公司的行为构成违约,应当赔偿乙公司的损失

B、甲公司的行为构成缔约过失,应当赔偿乙公司的损失

C、甲公司的行为构成侵权行为,应当赔偿乙公司的损失

D、甲公司不应当赔偿乙公司的损失

44.下列关于合同效力的说法中正确的是( )。

A、合同成立的根本标志是订约双方或多方经协商,就合同主要条款达成一致意见

B、要约和承诺是订立合同必经的阶段,若只停留在要约阶段,合同根本未成立

C、当事人采用合同书形式订立合同的,承诺生效时合同成立

D、对于非要式合同而言,合同成立亦即意味着合同的生效

45.甲单位现拟建一幢三层框架办公楼,其承包商发生以下( )情形时,双方所签订之施工合同不因此被法定机关认定无效。

A、乙公司正在办理资质审查

B、丙公司系某特级施工总承包资质集团公司下属子公司,经总公司同意,丙公司利用总公司资质承揽该项目

C、丁公司超越资质等级与甲签订施工合同,在工程竣工前取得了二级资质

D、戊公司用行贿手段取得中标

46.下列关于无效合同的表述中错误的是( )。

A、合同无效可追溯到合同订立之时

B、当事人不能通过追认使原本被确认无效的合同生效

C、当事人申请变更合同的,法院或仲裁机构不得主动审查决定该合同无效

D、合同即使全部无效,也不影响合同中独立存在的有关解决争议条款的效力

47.甲公司在2009年1月起到2010年5月期间连续与乙公司签订了5份建筑材料买卖合同,并按照合同的约定分别向乙公司的3个子公司发运了材料,但乙公司及其3个子公司至今分文未付。关于本案,下列说法正确的是( )。

A、甲公司只能要求乙公司付款,无权要求乙公司的3个子公司付款

B、甲公司只能要求乙公司的3个子公司付款,无权要求乙公司付款

C、甲公司有权要求乙公司及其3个子公司对所欠材料款承担连带责任

D、甲公司只能要求乙公司付款,但可要求其3个子公司承担补充付款责任

48.甲欠乙l0万元,丙欠甲l0万元,均已届清偿期;甲一直不行使对丙的10万元债权,致使其自身无力向乙清偿债务。则乙可以( )。

A、向法院起诉撤销甲放弃债权的不作为行为

B、以自己的名义向法院起诉要求丙尽速履行还款义务

C、以甲的名义向法院起诉丙要求丙尽速履行还款义务

D、以自己或甲的名义向仲裁机构申请仲裁,要求丙尽速履行还款义务

49.上题案例中,现经三方书面约定,由丙直接对乙清偿。下列说法中不正确的是( )。

A、丙可以向乙主张其对甲的抗辩权

B、丙可以向乙主张甲对乙的抗辩权

C、若丙不对乙清偿,乙可以要求甲清偿

D、若甲对乙清偿,则构成代为清偿

50.合同权利义务的终止,以下会受到影响的合同条款是( )。

A、结算条款

B、清理条款

C、仲裁条款

D、担保条款

51.甲公司向乙公司订购价值l5万元的建筑材料。双方约定,乙公司收到甲公司支付的5万元定金后合同生效,乙公司收到定金后l0日内交货。4月4日,甲公司向乙公司支付了4万元,乙方未提出异议。4月15日乙公司交货,现甲公司以乙公司提供之建筑材料都是假冒伪劣材料为由拒付材料款,并要求乙方承担违约责任。以下表述正确的是( )。

A、因甲公司实际交付的定金小于双方约定数额,故本合同未能生效

B、定金合同为实践性合同,且甲公司实际交付时乙公司并未提出异议,视为乙公司已经默认此变更行为的有效性

C、因甲公司实际交付的定金小于双方约定数额,已构成违约,乙公司有权追究其违约责任

D、因乙公司提供假冒伪劣材料,已构成违约,甲公司有权追究其违约责任和赔偿责任

52.上题案例中,受损害方有权要求违约方承担支付/偿还( )的违约责任。

A、4万元

B、8万元

C、7万元

D、3万元

53.下列民事纠纷的处理方式中具备强制执行效力的是( )。

A、当事人和解

B、民间调解

C、行政调解

D、仲裁调解书

54.下列能够作为证人出庭作证的是( )。

A、未成年人

B、书记员

C、精神病人

D、鉴定人员

55.下列关于证据保全的说法中正确的是( )。

A、当事人申请证据保全的,必须提供相应的担保

B、当事人申请证据保全的,仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的中级人民法院

C、当事人向人民法院申请证据保全的,必须在举证期满前7日内进行

D、人民法院可以依职权进行证据保全

56.某住宅楼工程 3 月 1 日竣工,开发商拖欠施工单位工程款 800 万元。9 月 5 日,施工单位打算申请拍卖该住宅楼。开发商得知后加强了楼盘销售力度。9 月 14 日施工单位未经起诉即申请对该住宅楼实施财产保全,9 月 15 日法院作出裁定,立即实施财产保全。关于诉前财产保全制度,以下说法错误的是()。

A、施工单位申请诉前财产保全时必须提供担保

B、法院也可以主动采取诉前财产保全

C、如施工单位在 9 月 30 日前未起诉,则法院应主动解除财产保全

D、对该住宅楼拍卖所得,施工单位并无优先受偿权

57.下列各行为主体的行为不符合我国民事审判程序的有( )。

A、甲未提供书面起诉状,仅口头向法院起诉

B、乙二审法院对当事人没有提出上诉清求的事实和适用法律,一律不予审查

C、丙二审法院发现原判决认定事实不清,直接查清事实后改判

D、丁在判决,裁定发生法律效力两年后发现原审判员在审理案件时接受对方当事人贿赂,枉法裁判的,立即申请再审

58.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为,当事人不服,可以向()申请行政复议。

A、市建设行政主管部门

B、市人民政府和省级建设行政主管部门

C、省级人民政府

D、国务院建设行政主管部门

59.某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于 5 月 20 日作出,施工单位 5 月 25 日收到。8 月 1 日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定,则说法正确的是()。

A、施工单位可以申请复议,也可以不经过复议直接起诉

B、施工单位应先申请复议,不服复议可以向法院起诉

C、施工单位只能向法院起诉

D、施工单位既不可以申请复议,也不可以向法院起诉

60.下列哪些情形属于可以提起行政诉讼的范围( )。

A、甲企业申请规划许可证,被主管部门告知其尚欠缺部分申请条件而未予颁发

B、乙市政府发布命令,要求世博阔区周边地区在世博期间必须停止施工,某单位认为该命令侵犯了其权益

C、丙市公安局对张三和李四之间的治安争议进行调解,张三认为其调解损害了自己的权益

D、丁企业因销售不合格产品,被责令停业整顿

二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有l个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

61.甲单位基地范围内一块空地约2.5万m2。2009年11月,甲以此地作抵押向乙商业银行贷款l00万元。2009年12月,甲在此基地上建设一幢酒店式公寓,并由丙施工单位负责承建。2010年4月,甲又以此在建公寓楼作抵押。向工商业银行贷款500万元。现甲因经营亏损,资不抵债。根据本题表述。下列说法正确的是( )。

A、乙银行在实现抵押权时,有权将该土地上的在建公寓楼一并处分,但处分该公寓楼的价款,乙银行无优先受偿权

B、丁银行在实现抵押权时,有权将该公寓楼连同其附着土地一并处分,但处分该土地的价款,无权优先受偿

C、丙有权将该公寓楼折价、拍卖并且其优先受偿权优于乙和丁

D、丙单位优先受偿的价款为:建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括因发包人违约所造成的损失

E、如本题中戊已经与甲已至房产交易中心就某一楼层办理了预告登记,并支付了大部分购房款,则丙就该公寓楼层所享有的工程价款优先受偿权不得对抗戊

62.根据《工程建设项目施丁招标投标办法》及奉目关法规。下列属于按废标处理的情形的有( )。

A、甲投标单位的投标文件上有法人代表授权的代理人的签盖章但没有单位的盖章

B、乙投标单位的投标文件中用数字表示报价金额与大写金额存在非常大的误差

C、丙投标单位的提交的投标保证金数额多于招标文件要求

D、丁和戊组成的联合体开标前才将共同投标协议提交招标人

E、己投标单位的投标文件中的名称与资格预审时不一致,且未对此作出书面解释

63.以下关于施工单位的采取的安全措施符合安全生产法规定的有( )。

A、甲施工单位现承揽一基坑开挖工程,开挖深度达到4.7米,甲编制了专项施工方案但未组织专家论证

B、乙施工单位要求项目部搭建的临时办公室和工人宿舍必须具有产品合格证

C、丙施工单位要求施工现场的施工机具和安全防护用品必须由各责任单位自行妥善管理

D、丁施工单位在租赁的施工起重机械安装完毕后,组织分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收

E、戊施工单位为分包单位支付意外伤害保险,保险期间自建设工程开工之日起到分包项目完工止

64.下列关于施工单位安全生产管理机构的安全责任的表述中正确的有( )。

A、编制安全生产管理制度

B、组织制定安全施工措施

C、落实国家有关安全生产法律法规

D、及时,如实报告生产安全事故

E、安全施工技术交底

65.甲施工单位于2009年4月完成乙建设单位之办公楼新建工程并通过竣工验收,双方合同中约定缺陷责任期为l年,质量保证金为5%工程总价款。2010年4月甲接到乙的书面通知,要求甲立即派人赶赴现场抢修质量缺陷。下列说法中符合《建设工程质量管理条例》及相关法规规定的有( )。

A、若该质量缺陷系因建设单位自行采购的建筑材料质量问题引起,则甲施工单位有权拒绝保修

B、若该质量缺陷系因二次装修单位的装修行为引起,则甲施工单位有权拒绝保修

C、若该质量缺陷系因分包单位的原因引起,则甲施工单位有权拒绝保修,要求乙通知分包单位负责保修

D、若该质量缺陷系因设计单位的原因引起,则甲施工单位有权在完成保修义务后向乙或者设计单位索赔保修费用

E、假设该工程未经竣工验收,乙方即开始使用,除地基基础和主体结构质量外,甲有权拒绝乙的其他各项保修要求

66.依上题所述,下列说法中正确的有( )。

A、若此前甲一直配合乙履行保修义务,则甲在5月有权向乙申请返还保证金

B、若甲已办理该工程质量保险,则乙无权再预留保证金

C、若甲迟迟不理,则乙有权委托其他单位保修,并自甲保证金中扣除相关保修费用

D、若乙在接到甲返还保证金的申清后,同意了甲的付款请求但在28天内没有支付的。则自第29天起,甲有权要求乙支付利息,并承担违约责任

E、若乙在接到甲的返还保证金申请后28天内未作表态的,视为甲的申请被乙认可

67.甲与某用人单位订立劳动合同,合同中约定甲为其编制某地区市场可行性研究报告。至今已过去7个月了但甲尚未完成编制任务。则下列关于本案的说法中正确的是( )。

A、双方可以约定试用期,但因不满一年,所以试用期不得超过l个月

B、若本案中甲并无编制报告的专业知识。其打算通过剽窃他人智力成果手段编制报告,则用人单位有权撤销该劳动合同

C、若因甲的上项行为致双方合同解除,若甲以自己已付出劳动为由向用人单位索求报酬,法院或仲裁机构应予支持

D、若该报告涉及用人单位的商业秘密且双方合同中有保密条款和竞业限制条款,则甲可能在2年内不得经营同类业务

E、若甲在与用人单位签订合同的同时与其他用人单位也建有劳动关系,用人单位提出后拒不改正,则甲可随时解除该合同

68.下列符合劳动者解除劳动合同的情形的是( )。

A、劳动者甲在试用期内提前3日电话告知用人单位要求解除合同

B、因用人单位强令其冒险作业可能危及自身人身安全,劳动者乙要求立即解除合同

C、因用人单位未依法为劳动者丙缴纳社会保险,丙要求立即解除合同

D、劳动者丁无任何理由提前30日以书面通知用人单位解除合同

E、因用人单位要求劳动者戊经常加班,丙表示无法忍受要求立即解除

69.工程竣工验收文件不包括( )。

A、工程概况表

B、工程结算文件

C、工程照片

D、施工图

E、单位工程质量验收记录

70.下列属于要约的有( )。

A、招标文件

B、投标文件

C、甲向乙寄送的价目表上写明“本单价在3 日内有效”

D、丙向丁寄送的价目表上写明“保证供货,货到付款”

E、戊电话已要求采购300m2诺贝尔赛尚系列瓷砖

71.下列构成有效承诺的有( )。

A、甲收到乙的要约后,书面表示:原则上同意贵方所提内容,但希望将工期推迟1个月

B、丙收到乙的要约后,书面表示:原则上同意贵方所提内容,但希望双方能就此网容另行签订书面合同

C、丙收到乙的要约后,在承诺期限内将承诺书已快递寄出,但由于连续大雾,致该承诺在承诺期满3天后才到达乙手上

D、丁在忙完其他事情后才发现乙的要约,立即将承诺书快递寄出,但该承诺在承诺期满3天后才到达乙手上

E、因戊与乙有过十几年交易。故戊在没有书面通知的情况下就开始购买原材料,进行生产

72.下列关于合同生效的说法中正确的有( )。

A、订立合同的当事人必须具有完全的民事权利能力和民事行为能力

B、当事人的表意行为应当与内心效果意思相一致

C、当事人不得通过协议改变法律和行政法规的强制性规定

D、当事人超越经营范围订立合同,人民法院一般不因此认定合同无效

E、当事人采用欺诈和胁迫手段订立合同的,只有在损害国家利益时,合同才自始无效

73.下列关于合同条款空缺的规定中不正确的是( )。

A、合同生效看,当事人就部分条款没有约定的,可以协议补充,或者按照交易习惯确定

B、质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行

C、履行地点不明确的,在履行义务一方所在地履行

D、履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担

E、政府定价商品则由政府直接确定商品价格,不允许当事人自主定价

74.根据《建设工程质量管理条例》规定,下列情形中承包人有权要求解除合同的不包括( )。

A、发包人提供的设计图纸与现场实际差异很大

B、发包人直接指定分包人分包专业工程

C、发包人采购的主要建筑材料、构配件和设备不符合国家强制性标准

D、发包人未按照约定支付工程价款

E、发包人迫使承包方以低于成本的价格另行签订合同

75.甲施工单位负责某建设单位新建厂房建筑工程施工期间,因受世博会召开的影响,白天无法拖运土方,只有凌晨3小时可以施工,因此原定工期被整整推迟3个月,建设单位现拟追究其违约责任,则( )。

A、因该事件属于不可抗力,故甲只要及时通知建设单位并在合理期限内提供证明,就可以部分或者全部免除责任

B、因该事件不属于不可抗力,故甲应该承担全部违约责任

C、若本案中该事件被认定为不可抗力,即使甲本应在世博会召开前就必须完工的,仍然不需要承担违约责任或可免除部分违约责任

D、不论本案中该事件是否被被认定为不可抗力,在甲违约后,建设单位必须采取适当的措施防止损失的扩大,没有采取适当措施致使损失扩大的,建设单位不可就扩大部分要求赔偿

E、若双方合同中既约定违约金。又约定损失赔偿的确定方法,则当事人可以选择其行使,但不得同时选择

76.上题案例中,若甲现拟起诉建设单位,双方合同中未就地域管辖做出特别规定,则( )。

A、甲可以向项目所在地法院起诉

B、甲可以向建设单位所在地法院起诉

C、甲可以与建设单位协商通过仲裁方式解决纠纷

D、若甲向建设单位住所地法院起诉后,受理法院认为该案件由项目所在地法院管辖更合适的,可以移交项目所在地法院受理

E、双方合同纠纷应适用专属管辖

77.关于证据,下列说法错误的有( )。

A、复印件不能作为认定案件事实的依据

B、未经对方同意录制的视听资料,不能作为认定案件事实的依据

C、人民法院委托做出的鉴定,当事人不得申请重新鉴定

D、申请证据保全不得迟于举证期限届满前七日

E、当事人的陈述不属于证据

78.下列关于仲裁协议的说法中不正确的是( )。

A、有效的仲裁协议可以排除法院对于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权

B、以口头方式订立的仲裁协议无效

C、限制行为能力人在其行为能力范围内订立的仲裁协议有效

D、如果当事人在仲裁协议中选择两个以上的仲裁委员会,该仲裁协议无效

E、当事人对仲裁协议的效力有异议的,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由当事人自行协商解决;若无法协商一致,则由先受理方处理该争议

79.下列关于仲裁程序的说法中不正确的是( )。

A、仲裁当事人可以自主选择合议仲裁庭或者独任仲裁庭解决争议,但双方没有在规定期限内取得一致意见的,仲裁委员会主任可直接指定

B、仲裁审理的主要方式是公开开庭审理

C、若当事人约定采用独任仲裁庭的,当事人必须在规定期限内选定仲裁员,否则视为撤回仲裁申请

D、如果申请人经书面通知,正当理由不到庭视为撤回仲裁申请

E、如果申请人有特殊原因需中途退庭的,经通知对方当事人和仲裁庭,可直接退庭,仲裁庭以缺席裁决方式结案,不利后果由申请人自行承担

80.下列情形中不属于仲裁裁决被撤销的法定情形的是( )。

A、当事人向仲裁事项发生地的中级人民法院提出申请

B、甲乙二人没有书面仲裁协议

C、对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据

D、仲裁庭的仲裁裁决书上缺少一位仲裁员的签名

E、仲裁裁决书中没有写明争议事实和裁决理由

答案问问AASFVCXCVXCERFGRHDHFGNGVB

工程管理部试题题库(含答案)

工程管理部试题题库(含答案) 一、填空题: 1.根据《中铁十局集团有限公司专项施工方案管理办法》,连续梁(刚构)上部结构,主跨L<80m且采用支架法浇筑施工属于B类专项方案。 2.隧道复合式衬砌包括初期支护+防水层+二次衬砌。 3.衬砌台车经施工单位会同监理单位验收合格后方可投入使用。 4.项目部所使用的全站仪及水准仪至少一年进行一次鉴定,并出具鉴定报告;施工过程中,对于控制网应每半年进行一次复测。 5.隧道开挖应严格控制循环进尺,Ⅳ级围岩掌子面每循环进尺不得大于2榀钢架间距,边墙每循环进尺不得大于2榀钢架间距,仰拱封闭位置距离掌子面不得大于35m。 6.临时工程施工前编制的临建方案中,必须附有施工平面布置图、工程量计算书和临时用电计算书。 7.浇筑水下混凝土前应清底,孔底沉渣厚度应符合设计要求,当设计无具体要求时,对于柱桩不应大于10cm,摩擦桩不应大于30cm。 8.框架涵身应先浇筑底板,当底板混凝土强度达到设计强度50%后,再施工中、边墙及顶板混凝土。分次浇筑时,边墙的施工缝不应设在同一水平面上,两相邻边墙高差不得小于30cm。 9.墩台模板允许偏差表面平整度3mm,相邻模板错台1mm。

10.在每一根桥梁桩基中应有1根通长接地钢筋,桩中接地钢筋在承台中应环接,桥墩中应有2根接地钢筋,一端与承台中的环接钢筋相连,另一端与墩帽处的接地端子相连。11.凿除时,混凝土须达到下列强度:用人工凿除时,须达到2.5MPa。用风动机凿除时,须达到10MPa。 12.钻孔前应设置坚固、不漏水的孔口护筒,护筒内径应大于钻头直径,使用旋转钻机钻孔时应比钻头大约20cm,使用冲击钻机钻孔应比钻头大约40cm。 13.基床以下路堤填筑,碾压时,各区段交接处应互相重叠压实,纵向搭接长度不应小于2m,纵向行与行之间的轮迹重叠不小于40cm,上下两层填筑接头应错开不小于3m。 14.钻孔桩钻孔允许偏差孔位中心50mm,倾斜度1%。 15.CFG桩施工前应进行成桩工艺性试验,确定各项施工工艺参数后,进行单桩或复合地基承载力试验,确认设计参数。工艺性试验CFG桩根数是不小于3根。 16.混凝土自高处向模板内直接倾斜时,其自由倾落高度不宜超过2m。 17.悬臂浇筑连续梁是以“T”构为施工单元,将梁体沿纵向分成若干节段,利用挂篮设备,就地分段浇注混凝土,待梁段混凝土达到一定强度,并施加预应力及管道压浆后,挂篮移动就位,进行下一梁段施工,直到T构梁体完成,通过相邻T构的合拢,体系转换变为连续梁。

(完整版)2019年二建施工管理真题及答案

一、单项选择题(共70题,每1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法,正确的是() A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B.不能参与业主的招标和发包工作 C.对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任 D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 【参考答案】A 2.施工总承包模式下,业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同,则关于施工总承包方乙与丙关系的说法,正的是()。 A.乙负责组织和管理丙的施工 B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C.乙不参与对丙的组织管理工作 D.乙只负责对丙的结算支付,不负责组织其施工 【参考答案】A 3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门,但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令,则该组织结构模式为() A.职能组织结构 B.线性组织结构 C.强矩阵组织结构 D.弱矩阵组织结构 【参考答案】A 4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。 A.施工组织总设计 B.单项工程施工组织设计 C.单位工程施工组织设计 D.分部工程施工组织设计 【参考答案】D 5.建设工程项目目标事前控制是指() A.事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时彩取纠偏措施 B.事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防措施 C.定期进行计划值与实际值比较 D.发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 【参考答案】B 6.对建设工程项目目标控制的纠偏措施中,属于技术措施的() A.调整管理方法和手段 B.调整项目组织结构 C.调整资金供给方式 D.调整施工方法 【参考答案】D 7.采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时,为了节约资金贷款利息,所有工作的时间值按()确定。 A最早开始时间 B.最迟完成时间减干扰时差 C.最早完成时间加自由时差 D.最迟开始时间

工程项目管理知识考试试题汇编

工程项目管理知识考试试题 一、单项选择题 1、(C )是组织设置的项目管理机构,承担项目实施的管理任务和目标实现的全面责任。 A.项目经理 B. 企业 C. 项目经理部 D. 企业法人 2.项目经理部应在(C )建立,并在项目竣工验收、审计完成后按合同约定解体。开工报告应在()进行报审,竣工报告应在()进行报审。 A. 项目启动前;项目开工前;项目竣工验收后 B.项目启动后;项目开工后;项目竣工验收后 C.项目启动前;项目开工前;项目竣工验收前 D.项目启动后;项目开工前;项目竣工验收后 3.(D )应作为项目管理的基本制度,是评价项目经理绩效的的依据。 A.安全生产责任制 B. 项目绩效考核制度 C. 领导带班制度 D. 项目经理责任制 4.项目经理责任制的核心是(D )。 A. 项目经理负责全面组织项目生产活动 B. 项目经理负责建立项目各种专业管理体系 C.项目经理负责对项目人员进行绩效考核 D.项目经理承担实现项目管理目标责任书确定的责任 5.项目经理( A )同时承担两个或两个以上未完项目领导岗位的工作。 A. 不应 B. 不宜C.宜D.禁止 6.项目经理应由( D )任命,并根据()授权的范围、期限和内容,履行管理职责,并对项目实施全过程、全面管理。

A.公司经理;法定代表人 B. 公司工程管理部门;公司经理 C.公司人力资源部门;公司经理 D. 法定代表人;法定代表人 7. 在项目运行正常的情况下,(A )随意撤换项目经理 A. 不应 B. 不宜C.宜D.禁止 8.合同评审应在(D )进行,主要是对招标文件和合同条件进行的审查。 A.合同履行过程中 B. 合同综合评价时 C. 合同结算时 D. 合同签订之前 9. 合同实施前,合同谈判人员应进行( A )。 A.合同交底 B. 安全技术交底 C. 合同审查 D. 合同评价 10. 项目经理部应依据质量计划的要求,运用( D )原理进行质量控制。 A.上层控制 B. 人为控制 C. 静态控制 D. 动态控制 11. ( B )应负责项目职业健康安全的全面管理工作。 A.企业安全管理负责人 B. 项目经理 C. 项目专职安全员 D. 公司安全部门负责人 12. 组织应按有关规定必须为从事危险作业的人员在现场工作期间办理( D )。A.养老保险 B. 失业保险 C. 医疗保险 D. 意外伤害险 13. 工程开工前,项目经理部的( B )应向有关人员进行安全技术交底。 A.项目经理 B. 技术负责人 C. 安全员 D. 技术员 14. 按公司规定,项目应制定(C )级进度计划。 A.一 B. 二 C. 三 D. 四 15. 项目竣工结算应有( B )编制,()审查,双方最终确定。 A.分包方;总包方 B. 承包方;发包方

工程管理专业技术职务考试题库教案资料

工程管理专业技术职务考试题库 除了自己,没人能让我我们贬值。 一、填空题: (一)单选题: 1、“项目策划”指的是目标控制前的一系列(A)工作。 A.筹划和准备B .组织和管理C .组织和协调D .准备和管理 2、施工方项目管理的目标应符合(D)的要求。 A.业主B .设计C .监理D .合同 3、项目实施阶段合同策划时,主要应进行(A)等方面的策划。 A.合同文本B .工程总承包委托C .实施期合同结构总体方案 D.项目实施合同管理内容 4、施工组织设计是对施工活动实行(A )的重要手段,它具有战略部署和战术安排的双重作用。 A.严格控制B .优化设计C .合理安排D .科学管理 5、施工进度计划反映最佳施工方案在(A)的安排。 A.时间上B .空间上C .施工中D .经济上 6、施工组织总设计应由(B )主持编制,可根据需要分阶段编制和审批。 A.项目技术负责人B .项目负责人C .企业技术负责人D .企业负责人 7、施工方案应由(A )审批。 A.项目技术负责人B .项目负责人C .企业技术负责人D .企业负责人 8、单位工程施工组织设计是在施工组织总设计的指导下,由直接组织施工的单位根据(C)来编制。 A.施工方案图B .施工计划图C .工程施工图D .施工平面图 9、工程概况应包括项目主要情况和项目(D)等。 A.施工区域地形和水文地质情况 B .与项目施工有关的道路、河流情况

C.项目承包范围及主要分包工程范围 D .主要施工条件 10、进度的控制周期应视项目的规模和特点而定,一般的项目控制周期为( A )。 A. —个月B ?三个月C ?六个月D ?十二个月 11、如果进度计划的执行情况有偏差,则应该(D ),并视必要调整进度计划。 A.进度对比分析B ?引入风险评估C ?实施跟踪检查D ?采取纠偏措施 12、建设项目进度控制的目的是通过控制以实现工程的(D )。 A.进度目标B ?工期定额C ?计划工期D ?合同工期 13、在工程施工实践中,必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则,即在确保(A)的前提下,控制工程的进度。 A.工程质量B ?投资规模C ?设计标准D ?经济效益 14、建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组织的,它可以由(C)等 不同周期的计划构成进度计划系统。 A.总进度计划B ?实施性进度计划C ?年、季、月计划 D.施工和设备安装进度计划 15、建设工程项目总进度目标的控制是(B )项目管理的任务。 A.施工总承包单位B ?业主方C ?设计单位D ?监理单位 16、我国常用的工程网络计划中,以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图称为(A)。 A.双代号网络图B ?单代号网络图C ?事件节点网络图 D.单代号搭接网络图 17、在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作,属于工程项目进度控制的(A)。 A.组织措施B .管理措施C .经济措施D .技术措施 18、对建设工程项目控制而言,信息技术是一种重要的手段,它有利于(A)。 A.提高进度信息的透明度B .降低进度信息处理的成本 C. 减少进度控制的风险D .减少进度控制的管理环节 19、按照质量管理的概念,组织必须通过建立(C)实施质量管理。

(完整版)2017年二级建造师施工管理真题及答案解析

2017年二级建造师施工管理真题及答案解析 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.对施工方而言,建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的()。 A.投资目标 B.成本目标 C.财务目标 D.经营目标 【答案】B 【考点】建设工程项目管理的概念 【来源】2Z101011 建设工程项目管理的类型 【解析】“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期;“项目策划”指的是项目实施的策划(它区别于项目决策期的策划),即项目目标控制前的一系列筹划和准备工作;“费用目标”对业主而言是投资目标,对施工方而言是成本目标。 2.甲企业为某工程项目的施工总承包方,乙企业为甲企业依法选定的分包方,丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法,正确的是()。 A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B.丙企业只听从业主的指令 C.丙企业只听从乙企业的指令 D.甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 【答案】D 【考点】施工总承包方的管理任务 【来源】2Z101012 施工项目管理的目标和任务 【解析】施工总承包方是工程施工的总执行者和总组织者,它除了完成自己承担的施工任务以外,还负责组织和指挥它自行分包的分包施工单位和业主指定的分包施工单位的施工。

3.某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖反感中选定了拟实施的反感, 并要求技术部队该反感进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是 ()。 A.检查 B.执行 C.决策 D.计划 【答案】C 【考点】施工管理的管理职能分工 【来源】2Z101024 施工管理的管理职能分工 【解析】管理职能的含义: (1)提出问题——通过进度计划值和实际值的比较,发现进度推迟了; (2)筹划——加快进度有多重可能的方案,如改一班工作制为两班工作制,增加夜班作业,增加施工设备或改变施工方法,针对这几个方案进行比较; (3)决策——从上述几个可能的反感中选择一个将被执行的反感,如增加夜班作业; (4)执行——落实夜班施工的条件,组织夜班施工; (5)检查——检查增加夜班施工的决策有否被执行,如已执行,则检查执行的效果如何。 4、某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程,这些工作流程组织属于() A.物质流程组织 B.管理工程流程组织 C.信息处理工程流程组织 D.施工工作流程组织 答案:B 考点:施工管理的工作流程组织 解析:工程流程组织包括:

工程管理考试题(11月份招聘学生考试)

11月份招聘学生考试题 (工程管理) 一、单项或多项选择题 1. 初步设计应包括:设计说明书、设计图纸、()等四个部 分。 A. 主要设备和材料表 B. 工程概算书 C. 工程预算书 D. 计算书 2. 建筑物之间的距离主要根据()的要求确定。 A. 防火安全 B. 地区降雨量 C. 地区日照条件 D. 水文地质条件 3. 平面利用系数=使用面积/建筑面积×100%,其中使用面积是指除 结构面积之外的() A. 所有使用房间净面积之和 B. 所有使用房间与辅助房间净面积之和 C. 所有房间面积与交通面积之和 4. 走道宽度可根据人流股数并结合门的开启方向综合考虑,一般最 小净宽取()。 A. 550mm B. 900mm C. 1100mm D. 1200mm 5. 建筑立面的虚实对比,通常是由()来体现。 A. 装饰材料的粗糙与细腻 B. 建筑色彩的深浅 C. 形体凹凸的光影变化 D. 门窗的排列组合 6. 空斗墙一般适用于()场合。

A. 建筑物常受振动荷载 B. 地基土质较坚硬 C. 门窗洞口尺寸较小 D. 建筑层数较多 7. 水磨石一般可用于()部位的装修。 A. 楼地面 B. 贴面顶 C. 墙裙 D. 勒脚 8. 混凝土刚性防水屋面中,为减少结构变形对防水层的不利影响,常在防水层与结构层之间设置() A. 隔蒸汽层 B. 隔离层 C. 隔热层 D. 隔声层 9. 布置边井式天窗,屋架宜选用()。 A. 拱形屋架 B. 三角形屋架 C. 屋架梁 D. 梯形屋架 10. 单层工业厂房的非承重山墙处的横向定位轴线应()。 A.自墙内缘内移600mm B.在山墙内,并距山墙内缘为半砖或半砖的倍数或墙厚的一半 C.与山墙内缘重合 二、填空题(每小题2分,共30分) 1.建筑物的耐火等级是由构件的____________和______________两个方面来决定的,共分为___________级。 2.学普通教室设计中,为满足视听要求,第一排课桌前沿到黑板的水平距离不宜小____m, 最后一排课桌的后沿与黑板的水平距离不宜大于____m。

2018年二建管理真题解析

2018年二级建造师施工管理真题及答案解析 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是() A.决策设计一施工一动用前准备 B.决策一施工一动用前准备一保修期 C.设计前的准备一设计一施工一动用前准备 D.设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期 参考答案:D P5 2.关于施工总承包管理方责任的说法,正确的是 A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货方直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 参考答案:C P20 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程,第一个环节的工作是() A.提出问题 B.决策 C.执行 D.检查 参考答案:A P15 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式,其横向工作部门可以是() A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部 D.项目管理部 参考答案:D P15 5.根据施工组织总设计编制程序,编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和() A.编制资源需求计划 B.编制施工准备工作计划 C.拟订施工方案 D.计算主要技术经济指标 参考答案:C P29 6.下列建设工程项目目标动态控制的工作中,属于准备工作的是 .收集项目目标的实际值A

B.对项目目标进行分解 C.将项目目标的实际值和计划值相比较 D.对产生的偏差采取纠偏措施 参考答案:B PB 7.大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划; ②编制施工总进度计划;③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是() A.②-③-①-④ B.②-③-④-① C.③-②-①-④ D.③-②-④-① 参考答案:D P31 8.建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是( )。 A.项目经理 B.施工方案 C.信息技术 D.组织体系 参考答案:D P149 9.关于建设工程施工文件归档质量要求的说法,正确的是( )。 A.归档文件用原件和复印件均可 B.工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 C.工程文件应签字手续完备,是否盖章不做要求 D.利用施工图改绘竣工图,有重大改变时,不必重新绘制 参考答案:A P286 10.关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法,正确的是( )。 A.既有内向箭线,又有外向箭线 B.只有外向箭线,没有内向箭线 C.只有内向箭线,没有外向箭线 D.既无内向箭线,又无外向箭线 参考答案:C P135 11.用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时,自由时差宜按( )计算。A.工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间B.所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间 C.所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持 续时间. D.本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值 参考答案:C P139 12.根据《建设工程安全生产管理条例》,关于工程监理单位安全责任的说法,正确的是( )。

二建《管理》真题及参考答案

2017年二级建造师考试真题 《建设工程施工管理》 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.对施工方而言,建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的()。 A.投资目标 B.成本目标 C.财务目标 D.经营目标 【参考答案】B 2.甲企业为某工程项目的施工总承包方,乙企业为甲企业依法选定的分包方,丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法,正确的是()。 A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B.丙企业只听从业主的指令 C.丙企业只听从乙企业的指令 D.甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 【参考答案】D 3.某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案,并要求技术部队该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是()。 A.检查 B.执行 C.决策 D.计划 【参考答案】C 4、某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程,这些工作流程组织属于() A.物质流程组织 B.管理工程流程组织 C.信息处理工程流程组织 D.施工工作流程组织 【参考答案】B 5、把施工所需的各种资源、生成、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场,使整个现场能有组织地进行文明施工,属于施工组织设计中()的内容。 A.施工部署 B.施工方案 C.安全施工专项方案 D.施工平面图 【参考答案】D 6、项目部针对施工进度滞后问题,提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施,其中属于技术措施的是() A.落实管理人员责任 B.优化工程流程 C.改进施工方法 D.强化奖惩机制

工程管理专业考试试题

一、填空题(每空1分,共85分) 1. 定额的 表现为定额内各种内容结合成的有机整体,有鲜明的层次和 明确的目标;定额的 表现为有统一的程序、统一的原则、统一的要 求和用途。 系统性 统一性 2. 建筑工程定额是指在一定生产技术组织条件下,为完成一定计量单位合格产 品,所规定必须投入的 或 劳动的数量标准。 活劳动 物化劳动 3. 施工定额是指以 为标定对象,施工定额属于 的性质。 以同一类性质的施工过程 生产性 4. 建筑工程预算定额中所指的基本构造要素(构成单元)即 或 。 分项工程 结构构件(构配件) 5. 建筑装饰工程预算定额单位估价表也称建筑装饰工程 ,是以 形式表示的装饰工程分项工程定额计量单位价格的价目表。 预算单价 货币 6. 定额的基本作用是 , 。 组织生产 决定分配 7. 基本建设是一种综合性的经济活动,其中 和 是主要形式。 新建 扩建 9. 建筑工程造价计价特点为单件性、 、 计价。 多次性 组合性 11.工序的主要特征是 、施工地点、 均不发生变化。 工人班组 施工工具和材料 12.劳动定额按其表现形式不同可分为 和 两种。 劳动定额 产量定额 14.周转性材料的主要指标是 、 。 一次使用量 摊销量 15.材料运输中的场外运输(或途中)损耗以材料的原价、 、 、运费、调车费、装卸费之和为计算基数。 供销部门手续费 包装费 16.我国现行体制下施工机械台班单价由 、 、经常修理费、安拆 费及场外运费、燃料动力费、人工费、养路费及车船使用税七项费用组成。 折旧费 大修理费 18.施工图预算的编制依据主要是 、 和 。 施工图纸 预算定额 施工组织设计 20.直接工程费是指施工中直接耗费的构成 的各种费用;而措施费是指为 完成工程项目施工,发生于施工前与施工过程中的 项目的费用。 工程实体 非工程实体

工程项目管理试题及答案题库

工程项目管理试题及答案-题库-自考用 单项选择题 1、施工质量计划的编制主体是( C )。 A、业主 B、设计方 C、施工承包企业 D、监理单位 2、在工程的网络计划中,工作的自由时差是指在不影响( A )的前提下,该 工作可以利用的机动时间。 A、紧后工作的最早开始时间 B、紧后工作的最迟开始时间 C、紧后工作的最迟完成时间 D、本工作的完成时间 3、下列关于工程项目目标的说法中,正确的是( D )。 A、目标应是长远和抽象的 B、目标不应有时间限制 C、目标只能由最高决策者掌握 D、目标是现实的,是可达到的 4、下列关于业主对工程项目管理的表述中,正确的是( B )。 A、管理目的是实现项目各利害关系人的全部期望 B、业主是对工程项目进行全面管理的中心 C、在项目建设过程中,业主对项目大都采用直接管理方式

D、以进度为中心进行控制 5、按照( A )方式,可将项目管理划分为不同的类型,包括业主方的项目管 理、施工方的项目管理等等。 A、建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征的不同 B、建设工程项目不同参与方的权利和责任的不同 C、建设工程项目不同参与方的利益的不同 D、建设工程项目不同参与方的地位的不同 6、专业工作队在各个施工段上的劳动量要大致相等,其相差幅度不宜超过 ( B ); A、8%~12% B、10%~15% C、18%~25% D、25%~35% 7、工程项目的管理层次与管理跨度之间的关系为( D )。 A、跨度越小层次越少 B、层次减少跨度不变 C、跨度越大层次越大 D、层次越多跨度越小 8、建设工程项目管理的核心任务是项目的( D ) 。 A、目标规划 B、目标比选 C、目标论证 D、目标控制 9、以下哪个不属于施工索赔种类的有( D )。 A、工程量变化索赔 B、施工条件变化索赔 C、设备窝工索赔 D、工人工伤索赔

二建真题及答案完全版(实务 法规 管理)大全

20XX年二建真题及答案完全版(实务法规管理)大全 20XX年二级建造师考试真题及参考答案 建筑工程实务真题及答案 1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响最大的因素是() A、截面尺寸 B、混凝土强度等级 C、配箍率 D、弯起钢筋含量 2、建筑物高度相同、面积相等时,耗热量比值最小的平面形式是() A、正方形 B、长方形 C、圆形 D、L型 3、关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是() A、凝结硬化快 B、硬化时体积微膨胀 C、硬化后空隙率高 D、防火性能差 4、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥()的抗压强度和抗折强度来判定。 A、3d和7d B、3d和28d C、7d和14d D、7d和28d 5、水准测量中,A为b,则BA、ha-a+b B、ha+a-b 、–– 6、最合适泵送的混凝土坍落度是() A、20mm B、50mm C、80mm D、100mm 7、立面铺贴防水卷材适应采用() A、空铺法 B、点粘法 C、条粘法 D、满粘法 8、根据相关规范,门窗工程中不需要进行性能复测的项目是() A、人造木门窗复验氨的含量 B、外墙塑料窗复验抗风压性能 C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能 9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法,错误的是() A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱 B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通 C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接 D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层 10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块***200mm高度范围B、普通透水墙C、多孔砖D、混凝土小型空心砌块 11、脚手架定期检查的主要项目不包括() A、干见得设置和连接是否符合要求 B、立杆的沉降和垂直度 C、地基是否有积水、底座是否松动 D、安装的红色警示灯 12、关于外用电梯安全控制的说法,正确的是() A、外用电梯由有相应资质的专业**安装完成后经监理验收合格即可投入使用 B、外用电梯底笼周围2.5m范围B、密闭容器D、比较密封的地下室动火作业 14、施工现场污水排放前,应与所在地**以上人民政府()部门签署排放许可协议,申领许可证。 A、城管 B、市政管理 C、环卫 D、卫生管理 15、关于施工现场临时用水管理的说法,正确的是() A、高度超过24米的建筑工程严禁把消防管兼作施工用水管线

工程管理考试题库

工程管理考试题库 一、单项选择题(共50题,每题1分): 1、资源配置数量和进场计划表不包括下列哪些() A分包队伍和劳动力各阶段分布图B主要实体材料的具体量化指标 C进度计划D、构配件、主要周转材料 答案:C 2、项目工程进度管理策划文件的编制()是第一责任人。 A项目经理B总工程师C工程经理D安全总监 答案:A 3、项目工程进度管理策划文件编制过程中应适时组织召开各专业和部门人员参加的讨论会,正确处理()的关系,充分论证影响工程进度的各种要素条件和情况,确保策划文件的科学合理性。 A工程进度与资金B工程进度与质量C工程进度与材料D资金与安全答案:B 4、施工总进度计划属施工组织设计内容之一,随施工组织设计报送()审批。 A设计单位B质检站C监理和业主D咨询公司 答案:C 5、项目专业工程进度计划由项目()编制。 A项目经理B总工程师C工程经理D专业负责人 答案:D 6、项目月进度计划由项目总工程师编制,项目工程经理及各专业负责人参与,项目经理审批;并报送监理单位审批后,每月()日前上传到工程进度管理信息系统。 A5B10C20D25 答案:D 7、项目部每天定时由项目()组织项目部相关部门及工程管理机构人员和所有分包负责人召开工程协调会。 A项目经理B总工程师C工程经理D专业负责人 答案:C 8、项目部在月例会召开的基础上,针对会议内容,编制(),由单位负责人签字后上报分公司工程管理部门备案留存。 A工程月进度管理分析总结报告B会议纪要 C周进度计划D总进度计划 答案:A 9、工程建设过程中,因施工分包、材料供应商、设备租赁方责任导致工程进度受影响的,项目部需及时通过()形式督促对方整改并适时进行工期索赔。

二级建造师施工管理考试试题及答案

二级建造师施工管理考试试题及答案

二级建造师施工管理考试试题及答案 1.按级配原则构成的沥青混合料中,具有内摩擦角较高,黏聚力也较高的结构组成是() A骨架一密实结构 B.骨架一空隙结构 C.骨架一悬浮结构 D.密实一悬浮结构 【答案】A P4 2.改性沥青混合料所具有的优点中,说法键误的是()。 A.较长的使用寿命 B.较高的耐磨耗能力 C.较大抗弯拉能力 D.良好的低温抗开裂能力 【答案】C P6 (1)改性沥青混合料是指掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其它填料等外加剂(改性剂) ,使沥青或沥青混合料的性能得以改进制成的沥青混合料。

(2) 改性沥青混合料与AC 型沥青混合料相比具有较高的高温抗车辙能力,良好的低温抗开裂能力,较高的耐磨耗能力和较长的使用寿命。 3.商品混凝土的( )应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。 A.配合比 B.运输能力 C.坍落度 D.粗骨料 【答案】B P31 混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求,使浇筑工作不间断。 4.在安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固,上部应采用( )固定。 A.剪刀撑 B.木方 C.点焊 D.拉杆 【答案】D P33

安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件连接牢固,上部应采用拉杆固定。 5.关于套箱围堰施工技术要求的说法,错误的是( )。 A.可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体 B.箱体可制成整体式或装配式 C.在箱体壁四周应留射水通道 D.箱体内应设木、钢支撑 【答案】C P43

6.关于涵洞两侧回填施工中的做法,错误的是( )。 A.涵洞两侧同时回填,两侧对称进行,高差不大于300mm B.填方中使用渣土、工业废渣等,需经过试验确认可靠 C.在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土 D.现浇钢筋混凝土涵洞,其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行 【答案】B P52 7.在基坑放坡开挖时,下列做法错误的是( )。 A.坡面设置土钉 B.坡顶1.5m范围内堆放应急土袋 C.坡面挂网喷射混凝土 D.土工织物覆盖坡面

工程管理试题

1、甲施工企业委托乙项目管理咨询公司为该企业项目管理提供信息管理的咨询服务,则乙工程项目管理咨询公司所提供的咨询服务属于施工方项目管理范畴。 2、在工业发达国家,首先在工程管理中应用项目管理的是业主方。 3、在建设工程项目的全寿命周期中,决策阶段管理工作的主要内容一般为确定项目实施的组织;确定和落实建设地点;确定建设任务和建设原则;确定和落实项目建设的资金;确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标等。 4、根据《建设项目工程总承包管理规范》的规定,项目范围管理主要涉及范围计划编制、范围定义、范围验证和范围变更控制的管理。 5、项目全寿命管理体现了项目全寿命周期中不同阶段有关管理活动的集成,这些管理活动分别指的是决策阶段的开发管理、实施阶段的项目管理、使用阶段的设施管理。 6、项目质量、进度、投资控制编码的基础是项目结构图及项目结构的编码。 7、制定的项目成本控制、进度控制、质量控制等工作流程,反映的是项目组织系统中各项工作之间的逻辑关系。

8、关于项目结构编码的描述为:编码的目的是为有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的加工整理,编码由一系列符号和数字组成,对项目结构的每一层的每一个组成部分都要进行编码。9、属于业主方的项目管理职能有投资目标分解、确定施工发包模式、设计阶段的质量控制。10、建设工程项目实施阶段策划内容为:①项目实施的环境和条件的调查与分析;②项目目标的分析和再论证;③项目实施的组织策划;④项目实施的管理策划;⑤项目实施的合同策划;⑥项目实施的经济策划;⑦项目实施的技术策划; ⑧项目实施的风险策划等。11、项目实施阶段合同策划时,主要进行方案设计竞赛的组织;项目管理委托、设计、施工、物资采购的合同结构方案;合同文本。12、环境调查分析时项目决策阶段和实施阶段策划均包含的内容,决策阶段环境和条件的调查与分析内容为自然环境、宏观经济环境、政策环境、市场环境、建设环境;实施阶段的环境和条件的调查与分析内容为自然环境、建设政策环境、市场环境、建设环境、建筑环境;

2018年二建管理真题答案及解析

2018 年全国二级建造师执业资格考试 《建设工程施工管理》真题及参考答案解析 一、单项选择题(共70 题,每题1 分。每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1.EPC 工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是()。 A.决策-设计-施工-动用前准备 B.决策-施工-动用前准备保修期 C.设计前的准备-设计-施工-动用前准备 D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备-保修期 2.关于施工总承包管理方责任的说法,正确的是()。 A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货方直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程,第一个环节的工作是()。 A.提出问题 B.决策 C.执行 D.检查 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式,其横向工作部门可以是()。 A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部 D.项目管理部 5.根据施工组织总设计编制程序,编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和()。 A.编制资源需求计划 B.编制施工准备工作计划 C.拟定施工方案 D.计算主要技术经济指标 6.下列建设工程项目目标动态控制的工作中,属于准备工作的是()。 A.收集项目目标的实际值 B.对项目目标进行分解 C.将项目目标的实际值和计划值相比较 D.对产生偏差采取纠偏措施 7.大型建设工程项目进度目标分解的工作有1.编制各子项目施工进度的计划;2.编制施工总进度计划;3.编制施工总进度规划;4.编制项目各子系统计划、正确的目标分解过程是()。 A.2-3-1-4 B.2-3-4-1 C.3-2-1-4 D.3-2-4-1 8.建设过程施工方进度目标能否实现的决定性因素是()。 A.项目经理

2018年二级建造师施工管理真题及答案(全)

2018年二级建造师施工管理真题及答案(全) 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是() A.决策设计一施工一动用前准备 B.决策一施工一动用前准备一保修期 C.设计前的准备一设计一施工一动用前准备 D.设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期 参考答案:D P5 2.关于施工总承包管理方责任的说法,正确的是 A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货方直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 参考答案:C P20 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程,第一个环节的工作是() A.提出问题 B.决策 C.执行 D.检查 参考答案:A P15 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式,其横向工作部门可以是() A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部 D.项目管理部 参考答案:D P15

5.根据施工组织总设计编制程序,编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和() A.编制资源需求计划 B.编制施工准备工作计划 C.拟订施工方案 D.计算主要技术经济指标 参考答案:C P29 6.下列建设工程项目目标动态控制的工作中,属于准备工作的是 A.收集项目目标的实际值 B.对项目目标进行分解 C.将项目目标的实际值和计划值相比较 D.对产生的偏差采取纠偏措施 参考答案:B PB 7.大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划;③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是() A.②-③-①-④ B.②-③-④-① C.③-②-①-④ D.③-②-④-① 参考答案:D P31 8.建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是( )。 A.项目经理 B.施工方案 C.信息技术 D.组织体系 参考答案:D P149

工程项目管理考试题

工程项目管理作业题 第一题:某石油化工装置进行工程招标,某一施工单位根据招标方提供的实物量清单进行投标,并中标。签订工程合同后,由于工程急于开工,该施工单位在未收到施工图纸的情况下,即进行了施工组织设计的编制,施工单位在原投标书的基础上,只是进行了格式和内容的简单调整,即作为该项工程的施工组织设计。在投标书中.该施工单位承诺:安装工程优良率达到92%以上.焊接一次合格率达到95%以上,工程竣工时间比招标文件中的要求时间提前1个月;该施工单位在编制施工组织设计时,将以上内容改为:建设安装工程优良率达到90%以上,焊接一次合格率达到93%以上,工程竣工时间比招标文件中的要求时间提前40天。 问题: 1)该施工单位未收到施工图纸就编制施工组织设计是否正确?为什么? 2)施工组织设计的主要编制依据有哪些? 3)简述施工组织设计包含的主要内容。 4)施工单位更改工程建设的目标指标的做法是否妥当?为什么? 第二题:某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同,该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。

施工进度计划已达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。 在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理,工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。 根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。 建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件: 事件1:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质不符,由古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,窝工费用合计为3000元。 事件2:2003年5月18日发生6级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。 事件3:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。 事件4:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2天,造成人员窝工10个工日。 事件5:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2天,造成20人窝工,2台施工机械窝工。 事件6:在施工过程中,发现因业主提供的图纸存在问题,故停工3天进行设计变更,造成人工窝工的60个工日,机械窝工9个台

2019年二建《管理》真题及解析

2019年度二级建造师执业资格考试试卷 建设工程施工管理 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法,正确的是()。 A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B.不能参与业主的招标和发包工作 C.对于业主选定的分包方,不承担对其的组织和管理责任 D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 【答案】A 【解析】(1)如果施工总承包管理方通过投标(在平等条件下竞标)获得一部分施工任务,则它也可参与施工。(2)一般情况下,施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同,这些合同都由业主方直接签订。但若施工总承包管理方应业主方的要求,协助业主参与施工的招标和发包工作,其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。(3)不论是业主方选定的分包方,还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方,施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。(4)施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任,即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。参见教材P6。 2.施工总承包模式下,业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同,则关于施工总承包方乙与丙关系的说法,正确的是()。 A.乙负责组织和管理丙的施工 B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C.乙不参与对丙的组织管理工作 D.乙只负责对丙的结算支付,不负责组织其施工 【答案】A 【解析】施工总承包方是工程施工的总执行者和总组织者,它除了完成自己承担的施工任务以外,还负责组织和指挥它自行分包的分包施工单位和业主指定的分包施工单位的施工(业主指定的分包施工单位有可能与业主单独签订合同,也可能与施工总承包方签约不论采用何种合同模式,施工总承包方应负责组织和管理业主指定的分包施工单位的施工,这也是国际惯例),并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。参见教材P6。 3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门,但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令,则该组织结构模式为()。 A.职能组织结构 B.线性组织结构 C.强矩阵组织结构 D.弱矩阵组织结构 【答案】A 【解析】在职能组织结构中,每一个职能部门可根据它的管理职能对其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令。在一般的工业企业中,设有人、财、物和产、供、销管理的职能部门,另有生产车间和后勤保障机构等。虽然生产车间和后勤保障机构并不一定是职能部门的直接下属部门,但是,职能管理部门可以在其管理的职能范围内对生产车间和后勤保障机构下达工作指令,这是典型的职能组织结构。参见教材P14。 4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。

工程管理考试题库

精心整理 工程管理考试题库 一、单项选择题(共50题,每题1分): 1、资源配置数量和进场计划表不包括下列哪些() A 分包队伍和劳动力各阶段分布图 B 主要实体材料的具体量化指标 C 进度计划 D 、构配件、主要周转材料 答案:C 2、项目工程进度管理策划文件的编制()是第一责任人。 A 项目经理 B 总工程师 C 工程经理 D 安全总监 答案:A 3、项参加的讨论会,确保策划A 工程答案:4A 答案:5、项目A 答案:6、项目项目经理审统。 答案:7、项目分包负责人A 答案:8、项目后上报分公A 工程C 周进答案:9、工程建设过程中,因施工分包、材料供应商、设备租赁方责任导致工程进度受影响的,项目部需及时通过()形式督促对方整改并适时进行工期索赔。 A 电话 B 发函、发文 C 、起诉 D 扣款 答案:B 10、工期滞后的响应级别中一级响应为节点工期(月进度计划)连续3个月滞后()天以内的,分公司重点监控。 A3B5C7D10 答案:A 11、工期滞后的响应级别中二级响应为节点工期(月进度计划)连续2个月滞后()天以内的或总工期滞后总进度计划15天以内的,分公司参与协调。

A3B5C7D10 答案:B 12、1、北京分公司计划统计工作职能部门设置在分公司工程部,各项目经理部由()为计划统计工作的直接责任人,负责组织本单位的计划统计定期报表。 A项目经理B总工程师C工程经理D成本经理 答案:D 13、项目经理部由()在工程验收后三十日内将信息完整的单位工程验收记录报送分公司工程部一份。A项目经理B总工程师C工程经理D成本经理 答案:C 14、()是现场管理和实现文明施工的依据。 A总进度计划B工程策划C施工总平面布置图D技术交底 答案: 15、施向标记、必 答案: 16、施定型金 属板材 答案: 17、项所有分 包负责 A 答案: 18、项 A 答案: 19、项置1 名() A工程 答案: 20、分的专 业分包 A100万 答案:B 21、各工程项目选用专业分包商应采取招标竞标的形式,竞标时不得少于()家分 包商参加,投标企业资质必须符合法律、法规及总承包合同要求。 A一B二C三D两个联合体 答案:C 22、工程项目经招投标确定中标人后,要向中标人发出(中标通知书),并于()日 内与中标人使用工程所在地政府部门及集团公司规定的规范统一的合同文本依法订 立书面合同。 A15B30C45D60 答案:B 23、竣工工程的()为维修工作的第一责任人,全面负责工程项目竣工后的维修工作。A原项目经理B总工程师C工程经理D成本经理

相关文档
相关文档 最新文档