建设工程设计服务协议书
建设工程服务协议书（设计部分）
甲方：********公司
乙方：******公司
签定日期：年月日
1. 总则 (3)
1.1 协议各方 (3)
1.2 目的 (3)
1.3 定义 (3)
1.4 服务有效期间. (3)
2. 协议各方的责任 (3)
3 协议各方联系人与联系方式 (4)
4. 服务水平 (5)
附件一、服务水平管理细则 (6)
附件二、设计资料的质量标准 (8)
附件三、设计图纸的构成 (10)
附件四、常规工程收集资料清单 (11)
附件五、场站类工程收集资料清单 (13)
1. 总则
1.1协议各方
本协议涉及的各相关方包括：甲方：***公司（以下简称：甲方）
乙方：***公司（以下简称：乙方）。
1.2 目的
签订服务协议书的目的是明确乙方的承包服务水平和甲方的工作承诺。同时，协议中也定义了乙方提供规定的工程承包服务水平所需要的内外部环境。
1.3定义
协议: 包括正文与附件的所有内容
协议方: 指本协议中涉及到的承包服务提供方（乙方）、服务接收方（甲方）。
服务: 专指乙方为甲方所提供的承包服务
服务水平：指乙方为甲方所提供的承包服务时规定的进度、质量、成本的综合水平工作承诺：为保证乙方能够按照服务水平的规定完成承包工作，甲方需要做出的相应承诺（例如：甲方在规定的时间提供设计资料准备、审批文件和协调工作
等）
1.4 服务有效期间
本协议有效期为24 月，自****年1月1日生效，至****年12月31日到期终止。
本协议签订后，经双方协商一致，可以变更本协议，但应当以书面形式确认。
2. 协议各方的责任
2.1甲方的权利与义务
●在签订承包合同时，与乙方共同确认承包范围、乙方能力标准以及相关服务水平和工作
承诺条款，不得强制乙方进行违反国家相关规范的设计工作；
●在规定的时间为乙方提供所有设计相关的原始资料和审批文件，并保证其真实、完整、
合法性；
●对于可能会影响乙方服务水平的各种变更（例如：组织的变更、人员的变更等）必须及
时以书面形式通知乙方；
●甲方有义务就相关工作当中发现的影响（或可能影响）乙方服务水平的问题告知乙方；
●甲方有责任防范各自工作当中的潜在风险，并实施改进措施，以避免由潜在的风险导致
的各种可能的问题在未来发生；
●甲方应当每月以表单形式向乙方沟通当期承包服务水平的执行情况和工作承诺执行情
况。
2.2 乙方的权利与义务：
●在签订承包合同时，与甲方共同确认承包范围、乙方能力标准以及相关服务水平和工作
承诺条款；
●确保乙方的所有员工具备专业的素养并按照附件中列出的各项标准为各成员企业提供
承包服务；
●对于可能会影响服务水平的各种变更（例如：组织的变更、人员的变更、技术和设备的
变更等）必须及时通知甲方并获得认可；
●所有的承包工作，必须符合国家颁布的各项相关标准规范，符合燃气控股颁发的各相关
管理制度、标准和办法；
●对甲方的各项原始资料进行真实性、完整性、合规性审核，并进行复印，及时传递给相
关部门，且保证复印件的文字、图像质量（字迹清晰可辨）；
●按照约定时间完成设计并报甲方审核，在满足国家相关规范的前提下，对甲方提出需要
调整和修改的部分积极修订并报审，直至满足现场施工的需要；
●乙方负责记录所发现的问题，并与协议各方进行讨论，寻求解决问题的办法。对于最终
确定的问题解决方案，由乙方进行撰写，形成书面文档。协议各方在文档上签字确认；
●乙方有责任防范各自工作当中的潜在风险，并实施改进措施，以避免由潜在的风险导致
的各种可能的问题在未来发生。
●乙方应当每月以报表的形式向甲方沟通当期承包服务水平的执行情况和工作承诺执行
情况。
3 协议各方联系人与联系方式
乙方的具体联系人与联系方式为：
设计部主任：联系方式：
主管设计副总经理：联系方式：
甲方的具体联系人与联系方式为：:
工程部经理：联系方式：
4. 服务水平
各项服务水平标准详见本协议附件。
甲方单位名称：（盖章）乙方单位名称：（盖章）授权代表签字：授权代表签字：
附件一：服务水平管理细则
附件二、设计资料的质量标准
一、民用小区管道设计深度
1、在小区庭院线施工图上要注明住宅楼楼号、层数和户数，并至少画出两条街
道（一横一纵），以准确表明小区楼栋的具体位置。
2、对于结构不同的多层建筑物的管道平面布置图应按层次绘制，结构相同的多
层建筑物的管道平面布置图，应画出引入管进户层和标准层，并标注管道及
设施的定位尺寸。
3、室内管道平面布置图：画出引入管、室内立管及水平支管的位置、管径等，
管道定位尺寸以建筑物内墙面为基准进行标注。
4、表安装平面图：画出表安装的平面位置。
5、室内管道系统图：画出每一户的管道安装高度、管径和附件配置。
6、民用内厨房燃气管道设计深度规定
除按燃规第十章第四节(室内管道)章节规定的相关内容外，应该在说明中或图中注明内厨房的特殊结构，通风要求，管材管件的选用、报警器设置要求、管材要求及焊缝检验
要求、设计压力等级等要求。
7、小区管道外连接处要标明连接方位、管材规格尺寸、连接方式，如需预留的
则要标注清楚，同时将管道敷设沿线路面现状情况表述清楚。
二、城市中低压管网设计深度
1、中低压管网总平面布置图：管道应标明管径、长度，注明管道、调压站（包
括调压柜和调压箱）及管道的附属设施规格及定位尺寸。埋地管线的定位尺
寸尽量以永久建筑物为基准进行标注（没有建筑物可以以路中心为定位），架空管线的敷设高度应明确标注。如果管材发生变化，标出管材转换位置。
2、平面与纵断面图：一般采用1：500—1：1000比例的带状平面图与1：50—
1：100比例的纵断面图。标出管道、凝水缸、阀门井、检漏井的地理位置与控制坐标，注明管道转角、埋深标高、坡度、管径、防腐等级，某些特殊要求须标注清楚。分支管的弯头与叉管部件的相对位置。如果管材发生变化，标出管材转换位置，同时将管道敷设沿线路面现状情况表述清楚。
三、地上、地下锅炉房燃气管道
1、地上锅炉房燃气管道
a、平面布置图：注明设备及燃气管道及附件的定位尺寸，并注明管道及附件规
格，给出图例等，同时将管道敷设沿线路面现状情况表述清楚、施工要求表述清楚。b、轴侧图：表明燃气管线布置走向及定位尺寸、敷设标高、管径、支架、坡向等，埋地管
线给出埋深。
c、设计说明中应对工程概况、设计规模、设计压力及特殊位置设计要求进行叙述，并对通
风条件作出要求。
d、在正常比例的图纸上表示不清楚连接形式的部位，必须采用局部放大图或系统图来表示。
2、地下锅炉房燃气管道
a、平面布置图：注明设备及燃气管道及附件的定位尺寸，并注明管道及附件规格，给出图
例等。
b、轴侧图：表明燃气管线布置走向及定位尺寸、敷设标高、管径、支架、坡向等，埋地管
线给出埋深。
c、设计说明中应对工程概况、设计规模、设计压力及特殊位置设计要求进行叙述，并对通
风条件作出要求。
d、在正常比例的图纸上表示不清楚连接形式的部位，必须采用局部放大图或系统图来表示。
e、管材、管件、阀门、阀件的公称压力应按提高一个压力等级进行设计，并要求、采用厚
壁管、增加探伤比例、加强防腐等级等保护措施。
四、地上、地下商业厨房燃气管道设计深度规定
除按燃规第十章第四节(室内管道)章节规定的相关内容外，注明用气厨房的具体设备数量及用气情况，计量表是否采取温压补偿等措施，通风情况。地下商业厨房还应该注明通风要求，管材管件的选用、报警器设置要求、管材要求及焊缝检验要求、设计压力等级等要求。
五、地上、地下直燃机房燃气管道与地上锅炉房燃气管道设计深度基本相同。
六、工业用户燃气管道
1、平面布置图：注明设备及燃气管道及附件的定位尺寸，并注明管道及附件规格，给出图
例等，同时将管道敷设沿线路面现状情况表述清楚、施工要求表述清楚。
2、轴侧工艺管线图：表明燃气管线布置走向及定位尺寸、敷设标高、管径、支架、坡向等，
埋地管线给出埋深。
3、设计说明中应对工程概况、设计规模、设计压力及特殊位置设计要求进行叙述，并对通
风条件、厂房建设等作出要求。
4、在正常比例的图纸上表示不清楚连接形式的部位，必须采用局部放大图或系统图来表示。
5、如若工业用气设备安装在地下室、半地下室、设备层及地上密闭房间以及竖井、住宅汽
车库（不使用燃气，并能设置钢套管的除外）的燃气管道，其管材、管件、阀门、阀件的公称压力应按提高一个压力等级进行设计。并要求、采用厚壁管、增加探伤比例、加强防腐等级等保护措施。
七、高压、次高压设计深度：
1、设计说明书：应说明工程名称、工程地点、工程性质、工程的内容、主要工程量。
a、施工图设计的依据。
b、分项目作施工简要说明。
c、施工中注意事项：说明中应提出需要采取的技术措施及设计要求、有关设计、施工的配
合事宜；长度单位、图例等图纸中表达不清的问题。对燃气管道的防腐等级，地下燃气管道穿越重要道路、铁路、河流的要求及架空安装要求等应予以说明。
d、施工验收技术标准：说明书中同时应说明设计、施工、验收的依据并应写出全称和标准
号。
2、主要材料设备表
八、分输高压线
1、平面布置图：表示出管线、凝水缸、闸门井、清管球站的示意位置与平面控制坐标，同
时将管道土方工程的局部图、施工要求表述清楚。
2、管道平面控制与纵断面图：一般采用1：1000—1：2000比例的地形图，1：50—1：100
比例的纵断面图，确定管道、凝水缸、闸门井清理管球检查点、阴极保护的检查头、检查片工程位置与控制坐标。注明管道埋深，标高、坡度、管径、迭加角与防腐等级等。
3、凝水缸安装图：注明凝水缸与尺寸，绘制加工与安装详图。
4、穿越铁路、公路、河流图应绘制大样图、并注明标高、套管规格与尺寸，说明施工方法。
5、清管球收发站图：表明清管球位置及管道设置与平面布置尺寸、立面安装图。
九、调压计量站设计施工图
一般采用1：100—1：200比例地形图，布置调压站、站外阀门与调压站进出燃气管道位置，调压计量设施工艺设计图，表明设备与管道平面布置尺寸以及相连接关系和管径等。
附件三：设计图纸的构成
一、封面
二、设计说明，包含设计简介、设计依据、工艺要求、材料要求、安装和验收要求及国家规
范等。
三、材料表
四、设计图纸，包含设计平面图、纵断面图（城市管道、长输管道等）、轴侧系统图、局部
放大图、专用图、土方工程局部图、复用图（设施安装图）等。
五、全部设计资料均为蓝图。
附件四：常规工程收集资料清单
一、室内燃气管道施工图设计基础资料收集
1、居民住宅楼室内燃气管道施工图
1）室内需要燃具数量、燃器具类型、特殊设备要求，其他有关资料可由双方协商确定。（燃
具数量、燃器具类型）
2）安装燃器具的建筑物的土建专业（建筑、结构）施工图；（包括平面、立面、剖面图）3）安装燃器具的建筑物的其它专业（给排水、供电、供暖等）施工图；（包括平面、系统）2、商业及工业用户室内燃气管道施工图
1）设计委托书中有关燃气种类、用气设备的数量、用气规模及工作压力（或工作压力范围）、用气特点等；
2）用气设备说明书；
3）安装天然气管道房间的建筑平、立、剖面图；
4）安装用气设备的建筑物的其它专业（给排水、供电、供暖等）施工图；（包括平面、系统）
二、室外燃气管道施工图设计需收集的资料
1、高、中压燃气管道施工图
1）所输介质物性资料及输送工艺参数；
2）规划部门批准的燃气干管的敷设位置批准文件；
3）敷设燃气干管的道路两侧的公共建筑（包括餐厅、旅馆、医院、大专院校、中小学等）、工厂企业（燃具种类、燃气耗量）数量及其分布、发展规划；
4）敷设燃气干管的道路两侧的住宅区建设、规划资料、带状图；
5）燃气干管穿越的城市道路、铁路、河流的现状图纸和规划资料；
6) 道路工程地质资料（应包括土壤腐蚀程度及土壤电阻率）；
7）与燃气管道平行或交叉的其他管线（各类电缆、给排水、热水、雨水、蒸汽等管线）的位置、管径、埋深等情况；
8）沿线带状区域测量图及道路建设平、断面规划或设计施工图（竣工图）、街道交通量及运输干线的分布情况；
9）当地的气候情况：最大的冻土厚度；
如果进行穿越工程设计，还应取得以下资料：
10）穿越工程设计前，根据设计阶段取得工程测量、地下管线和工程地质所需资料；
工程测量资料包括1/200－1/2000平面地形图（大、中型工程）与断面图；
工程地质报告包括1/200－1/2000地质断面图、柱状图、岩土力学指标、水文地质与地震基本烈度等资料；
11）穿越水域工程设计前，必须取得水域主管部门同意及水文资料。上游建有水库时，必须取得水库防洪调度资料与水库对下游冲刷分析资料；
12）穿越铁路或公路工程设计前，必须取得铁路或公路主管部门同意；
如果进行中压跨越工程（随桥敷设）设计，还应取得以下资料：
13）应取得桥面及桥墩的结构图、平面图、立面图；
14）随桥敷设的其他管道的详细资料（具体位置、管径、用途、工艺参数等）；
15）河流通航和清淤深度的相关资料。
16）跨越工程设计前，必须取得主管部门同意；
2、中压支管及低压燃气管道（包括庭院管道）施工图
1）所输介质物性资料及输送工艺参数；
2）规划部门批准的中压支管的敷设位置批准文件；
3）敷设燃气管道的道路两侧的公共建筑（包括餐厅、旅馆、医院、大专院校、中小学等）、工厂企业（燃具种类、燃气耗量）数量及其分布、发展规划；
4）敷设燃气管道的道路两侧的住宅建设、规划资料、带状图；
5）燃气管道穿越的城市道路、铁路、河流的现状和规划资料；
6）道路工程地质资料（应包括土壤腐蚀程度）；
7）小区室外综合管网布置图及各专业的外网施工图；（所有都按照新小区来算，老小区由市场和设计人员共同与业主联系解决资料缺失问题，共同确定方案，如解决不了采取挖探坑的方式）
8）城市道路建设平、断面规划或设计施工图（竣工图）；
9）与新建燃气管道连接的已建燃气管道的位置、管径、埋深等资料（竣工图）； 10）拟设调压装置周围建构筑物情况和地下管线资料；
11）燃气管线供气用户资料；
12）当地的气候情况：最大的冻土厚度。
3、调压器室燃气管道施工图设计基础资料收集
1）调压器前管道所输介质物性资料及输送工艺参数；
2）调压器室供气的用户类型、用气压力及供气规模；
3）调压器室所处的环境位置；
4）调压器室建筑平面、剖面图；
5）调压器室所处区域的现状燃气管网布置图；
6）调压器的相关资料及要求（包括适用的燃气种类、进出口压力范围、通过能力等设计参数）。
附件五：场站类工程收集资料清单
一、正式文件
1、征地审批、建设许可证、消防许可证等外部审批文件，可研、初设的评审意见；
2、控股资产管理部建设许可审批书，委托单位的委托书。
二、总图专业要求
1、站址征地线城市坐标，地形图及绝对高程，站前道路纵、横断面图，给排水管线位置，
设计洪水位、降雨量；站内雨水向站外排放方向；
2、城市规划部门对临街建、构筑物的要求（如退红线距离等）；站外周围建筑、构筑物名称
和间距；
3、当地常用筑路材料名称、价格，常见树种名称、高度。
三、工艺专业
1、供气压力、供气量（现状供气量及规划供气量）、调压计量要求、最低最高小时用气量、
影响工艺的气象及其他资料
2、工艺用主要设备的基本资料和控制要求；
四、土建专业要求
1、城市规划部门对临街建、构筑物的要求（如建筑风格、外墙颜色等）
2、当地建筑设计标准图集，地基础的常规处理方法，冰冻线、地下水文情况地质勘察报告，
3、建筑物尺寸、面积、房间功能要求等
五、暖通专业要求
1、如利用外部热源，热源情况：位置、标高、管径、供回水温度及压力
2、锅炉房的用途，锅炉生产厂家及锅炉厂家产品资料，需要采暖的房间及要求。
六、给水排水专业要求
1、可供站场使用生活给水及消防水情况：位置、管中心标高、管径、压力。
2、站场污水及雨水接入市政管网位置、管内底标高、管径
3、设备用水情况：用水设备位置；流量、水温、压力要求及其它特殊要求。
七、电气专业要求
1、供电电源点（变电所或发电厂）名称、方位及距离；供电电压、线路规格、长度及回路
数；电网中性点接地方式及电网系统单相接地电容电流值；
2、本工程总变电所的受电端电力系统的最大和最小运行方式的短路数据；
3、供电端的集电保护方式（有无自动重合闸装置等）及对用户受点端的继电保护设置和时
限配合的要求；对功率因数的要求；
4、对大型用电负荷启动和运行方式的要求；电能计量要求（计费专用电能计量装置或专用
电能计量柜的安装位置是在进线断路器之前还是之后）及电费收取办法（包括计算方法、奖罚规定、地区电价等）；
5、地供电部门的特殊规定、供电可靠程度、对供电系统设备选型有什么特殊的规定，主要
设备选型变压器、开关柜(选择箱式变压器或室内变压器)及电力系统远期发展规划等。
6、当地消防部门对站区消防设备的选型、启动工作方式及供配电系统有何特殊规定。对变
配电所的防火间距有何特殊要求。
7、当地最高气温、年平均气温、最大冻土层深度；年雷暴日数据、场站地区土壤电阻率。
8、如为改扩建工程，需要原有的供配电系统图及平面布置图，有关变配电所的平剖面图及
主接线系统图，近三年来的最大负荷、年耗电量、功率因数、受电电压等。
9、若需要利用库存设备和材料，应提供可利用设备和材料的型号、规格及同设计安装有关
的技术资料。对防雷接地的特殊要求。
八、仪表专业要求
1、如果是甲方采购设备，则应给设计部门提供采购设备的厂家、电话、联系人以及相关资
料（设备说明书、设备电气安装布置图及接线图）。
2、提供该系统的控制模式、功能及长远规划。确定是否在站内设调度控制中心。
3、提供每一路的工况流量；甲方自控要求。
设计服务委托协议书
设计服务委托协议 甲方: 乙方: 为了加强企业间的合作关系， 促进企业间的共同发展， 甲乙双方本着诚实守信、 互惠互 利的原则，经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方 的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行。成如下协议： 第一条服务范围及要求 1、委托事项 合同编号: □画册设计 □海根坯计 □广告设计 1_ UI 设计 ZiPPT 其他 第二条 服务收费及结算方式 1. 服务收费本合同总额为 .元人民币，大写: 2. 结算方式 1）付款期限： 服务费用分三次支付，具体如下: （1）协议签订之日起三个工作日内支付服务收费总额的 写 ）； 50%,金额： 元（大 （2）初稿交付甲方之日起三个工作日内支付服务收费总额的 （大写 ）； 30%,金额： 元 （3）经过甲乙双方最终确认的终稿后三个工作日内支付服务收费总额的 金额： 元（大写 ），款项结清。 20%,
2）付款方式：银行转账支付 乙方应当通过银行转账的方式将合同款项支付至甲方以下指定账户，账户信息如下: 户名: 开户银行: 账号: 第三条设计与制作作品的时间及交付方式 1、设计工期：从日至日，共计个工作日。 2、乙方需在设计期间开始后的个工作日内设计出甲方设计（委托事项）初稿，并以电子稿交付方式向甲方交付工作作品。 3、经过甲方最终确认的终稿，乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后3个工作日内通过网络 或邮寄快递的方式将设计作品完整电子稿及相关资料交予甲方。 4、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作 不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。 5、如发生人力不可抗拒因素或甲方原因导致乙方不能按时开工或者设计期间中止, 双方协商，设计工期顺 延。 第四条双方的权利义务 甲方权利和义务: 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权、处分权和收益权 4、甲方有义务按照合同约定支付相关费用 5、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方 6、甲方有义务对乙方的全部信息承担保密。 乙方权利和义务: 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作 品： 4、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。
委托招商引资协议书标准范本
编号：QC/RE-KA5683 委托招商引资协议书标准范本 In the case of disputes, the parties protected by the contract shall use the contract to apply for arbitration to solve the disputes and safeguard their legitimate rights and interests. （正式协议示范文本） 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签署时间：________________________
委托招商引资协议书标准范本 使用指南：本协议文件适合在平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 甲方： 乙方：上海冠策投资咨*有限公司 为了振兴地方经济，促进开放型经济的发展，就甲方委托乙方进行招商引资代理服务事宜，经双方友好协商，达成如下一致协议： 一、甲方责任与义务： 1、甲方负责提供当地的投资环境、基本情况、优惠政策等有关文字、图片资料（中英文对照）给乙方， 2、并保证所提供资料的有效性。 3、负责向乙方提供最新的招商引资项
目资料供乙方有针对性的选择及向外商推荐项目。 4、承诺在与乙方介绍的外商谈判中， 5、若涉及其他项目， 6、也属本协议管辖范围， 7、按本协议经济条款执行。 8、甲方必须保守乙方提供的信息、资料的秘密，9、未经乙方同10、意，11、不12、得向第三方扩散。 13、甲方负责外方有关考察费用， 14、并按协议要求支付乙方的代理费用。 二、乙方责任与义务： 1、乙方根据甲方提供的资料应及时向外方推荐项目，或将符合当地产业特点的外商投资信息传递给甲方，并负责做好甲方与外商的沟通和协调工作。
某设计院建设工程设计合同范本
建设工程设计合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段及投资等见下表。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条本合同设计收费以￥90000.00元人民币（大写：玖万元整）进行包干。设计费支付进度详见下表。 说明： 1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。 3、设计费总额已总价包干形式进行确定。 4、本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任 6.1发包人责任： 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内的，设计人按合同第四条规定，交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协
建筑工程设计协议书
建筑工程设计协议书 工程名称：_________ 委托单位：_________ 设计单位：_________ 设计编号：_________ 合同编号：_________ 建设单位（甲方）：_________ 设计单位（乙方）：_________ 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称，规模，投资额，建设地点 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_________元，建设地点在_________。 二、甲方的义务 1．甲方应在_________年_________月_________日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在_________
年_________月_________日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、乙方的义务 1．乙方必须在_________年_________月_________日以前，向甲方交付初步设计文件；在_________年_________月_________日以前，向甲方交付技术设计文件；在_________年_________月_________日以前，向甲方交付施工图设计文
设计服务委托协议书
设计服务委托协议 合同编号：甲方： 乙方： 为加强企业间的合作关系，促进企业间的共同发展，双方本着诚实守信、互惠互利的原则，经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》和有关法规规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行。成如下协议： 第一条服务范围及要求 1、委托事项 □画册设计□海报设计□广告设计□UI设计□PPT其他_____________ 项目名称说明备注 第二条服务收费及结算方式 1．服务收费本合同总额为_________元人民币，大写：_________。 2．结算方式 1）付款期限：服务费用分三次支付，具体如下： （1）协议签订之日起三个工作日内支付服务收费总额的50%，金额：元（大 写）； （2）初稿交付甲方之日起三个工作日内支付服务收费总额的30%，金额：元 （大写）； （3）经过甲乙双方最终确认的终稿后三个工作日内支付服务收费总额的20%， 金额：元（大写），款项结清。
2）付款方式：银行转账支付 乙方应当通过银行转账的方式将合同款项支付至甲方以下指定账户，账户信息 如下： 户名： 开户银行： 账号： 第三条设计与制作作品的时间及交付方式 1、设计工期：从年月日至年月日，共计个工作日。 2、乙方需在设计期间开始后的______个工作日内设计出甲方__________设计（委托事项）初稿，并以电子稿交付方式向甲方交付工作作品。 3、经过甲方最终确认的终稿，乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后3个工作日内通过网络或邮寄快递的方式将设计作品完整电子稿及相关资料交予甲方。 4、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。 5、如发生人力不可抗拒因素或甲方原因导致乙方不能按时开工或者设计期间中止，由双方协商，设计工期顺延。 第四条双方的权利义务 甲方权利和义务： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品所有权、使用权、处分权和收益权; 4、甲方有义务按照合同约定支付相关费用; 5、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 6、甲方有义务对乙方全部信息承担保密。 乙方权利和义务：
招商服务委托协议书(标准版)
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 招商服务委托协议书
编号：FS-DY-20698 招商服务委托协议书 服务内容：______ 委托单位：_____（以下简称甲方） 受托单位：_____投资管理有限公司（以下简称乙方） 乙方联合单位：______ 协议签订日期：_____年_____月_____日 协议有效日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 为了加大各地招商引资的力度，促进招商成果的良好取得，加快地方经济发展。现经甲乙双方协商，就甲方在乙方设立招商办事处并委托乙方为甲方提供招商服务等事宜达成下列协议： 一、根据乙方《上海招商办事处服务内容介绍》规定，甲方必须是乙方的团体招商会员，并符合设立招商办事处资格；甲方自愿在乙方设立招商办事处，接受条例所规定的
权利和义务，并履行《介绍》中甲方的责任。 二、甲方将于_____年_____月_____日正式在乙方设立招商办事处，期限暂定_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。根据甲乙双方商定，甲方应按规定向乙方交纳本协议期限内招商办事处开办费和办公费合计人民币（大写）：____（￥：_____），自本协议生效一周内甲方将以银行汇款或现金形式支付给乙方，乙方将为甲方开具正式发票。 三、甲方在乙方正式设立招商办事处后，将为乙方提供招商平面材料（宣传画册）、多媒体资料（光盘或幻灯文件）等招商资料若干份，以便乙方向投资客户和重点客户推介时应用。同时，甲方将自身招商网站的链接地址和图标也提供给乙方，以便乙方利用网络帮助甲方做招商推广。 四、在本协议期限内，乙方将按照《上海招商办事处服务内容》规定，为甲方提供如下招商服务： 1．为甲方招商办事处提供办公场所、电话、传真、电脑、复印机等办公设备，为办事处配备专业招商人员。 2．为甲方待接投资咨询电话、传真、邮件、为委托方向
建设工程设计合同二范本
建设工程设计合同二范本篇一：建筑工程设计合同(一)合同范本电子版 GF－ＸＸ-0209 建筑工程设计合同（一） （民用建设工程设计合同） 工程名称：工程地点：合同编号:（由设计人编填) 设计证书等级: 发包人: 设计人: 签订日期：?中华人民共和国建设部 监制?国家工商行政管理局?发包人：?设计人：?发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投 资及设计费等见下表。 2?第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件: 同范围内。?篇二:建设工程设计合同范本?篇三:
建设工程设计合同范本?合同编号: ?建设工程设计合同?工程名称：?发包方: 设计方：?合同签订地点： 合同签订时间：年月日?编制及使用说明 一、合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示 1、范文本为基础编制。文?本编制主要遵循以下原则：?法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流?程加以规范,使合同文本更加符合企业生产经营实际需要; 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要,又尽?可能增加合同针对性条款约定； 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特?殊约定的个性条款,可由地区公司根据实际情况进行细化。?二、示范文本主要适用于建设工程设计合同的签订。?三、示范文本由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。?四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需 要组织对示范文本进行细化，并报股份公司法律事务部备案。?五、条款填写说明: 1、第２条设计范围是指编制建设项目初步设计、施工图设计、非标准设备设计、
建筑工程设计合同协议书范本
建筑工程设计合同协议 书范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
X X X集团范[20X X]Z B0X 编号： 建筑工程设计合同 项目名称： 建设地点： 发包人： 设计人： 签订地点： 签订日期：年月日 建筑工程设计合同 发包人（甲方）： 设计人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定， 甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好 协商，就甲方委托乙方承担工程设计达成一 致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条本合同依据下列文件签订 1、《中国人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》； 2、国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章； 3、建设工程批准文件。 第二条工程概况 1、工程名称：建筑工程设计 2、工程地点：，总用地面积约平方米，现拟建总建筑面积约平方米,拟建设。 3、本工程投资控制（选择其中一项）： （）本工程实行限额设计，限额设计值为或工程总造价不超过。 （）本工程不实行限额设计，但各设计阶段的估算、概算、预算必须报甲方审批。 第三条设计范围 第四条设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容标准及设计深度（在括号内打“√”选择） （）1、按照甲方所提供的平面图及立面图，对项目 的外立面进行设计，并根据内部平面布置及每层的功能分配于外立面设计上反映；应能配合周围的地理环境；
（）2、对项目的平面布置提供改善意见； （）3、在甲方已确认外立面设计风格的基础上，进行修改及调整，并提供最后的外立面设计效果图； （）4、对室外景观进行设计，配合项目的外貌及形象； （）5、协助甲方选定外立面设计用料； （）6、就以上设计范围在本合同签订之日起天内，提供以下图纸： （a）（）外立面设计效果图(于本合同签订之日起天内提供款供甲方选择,再按甲方意见提供修改后不小于A2图幅的外立面设计效果图)； （b）（）四面立面图； （c）（）外立面设计大样示意图； （d）（）室外绿化设计图；环境设计图；构筑物大样； （e）（）主楼、副楼及室外绿化等分别提供初步设计图纸及文件。 （f）。 （）7、乙方保证文件的质量应同时符合工程所在地的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。 （）8、初步设计及文件的内容与深度如下：
委托设计服务协议书--标准范本
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 委托设计协议书 委托方：________________________（甲方） 电话： 被委托方：（乙方） 电话： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就压力容器图纸审核、设计等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行。 一、甲、乙双方通过协商，由甲方委托乙方对压力容器图纸审核、压设计业务项目进行设计工作。合同期限自20 年月日起至20 年月日，共年。 二、设计工作内容 1．图纸审核：乙方根据甲方提供的电子稿，由公司专业人员提供一对一图纸审核出图，并加盖设计章。 2．图纸设计：乙方根据甲方的提供的参数，设计合格的产品图纸并出图。 三、设计要求 乙方保证设计达到甲方提供的国家现行规定的各项安全与技术标准，及有关 1
设计目标的要求。乙方保证在甲方压力容器设计中，对有关设计方面需要修改时，及时提供各项有关修改意见。在设计过程中，设计目标需调整时，双方应友好协商，取得一致意见。 四、设计费用 1.图纸审核收费按/份收取（纯罐类的按元/份收取，涉及夹套、搅拌等结构的按元/份收取）。 2.甲方需每月最后一天向乙方支付当月的费用。 五、甲方在设计过程中，应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作，提供有关技术资料及设计规定所使用的部件，因甲方原因影响乙方工作进度时，乙方项目完成时间顺延。 六、双方商定，该项目在设计、备产阶段，双方均承担保密责任，因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。 七、合同一经生效，双方必须严格遵守，如有违反，违约方应承担对方由此引起的一切经济损失。 八、未尽事宜，双方应通过友好协商解决。 九、本合同一式份，双方各执份，具同等法律效力。 甲方（盖章）： 代表： 乙方（盖章）： 代表： 2
招商服务委托协议书精选
招商服务委托协议书 服务内容：______________________________________ 委托单位：_______________________（以下简称甲方） 受托单位：_______投资管理有限公司（以下简称乙方） 乙方联合单位：__________________________________ 协议签订日期：_____年_____月_____日 协议有效日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 为了加大各地招商引资的力度，促进招商成果的良好取得，加快地方经济发展。现经甲乙双方协商，就甲方在乙方设立招商办事处并委托乙方为甲方提供招商服务等事宜达成下列协议： 一、根据乙方《上海招商办事处服务内容介绍》规定，甲方必须是乙方的团体招商会员，并符合设立招商办事处资格；甲方自愿在乙方设立招商办事处，接受条例所规定的权利和义务，并履行《介绍》中甲方的责任。 二、甲方将于_____年_____月_____日正式在乙方设立招商办事处，期限暂定_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。根据甲乙双方商定，甲方应按规定向乙方交纳本协议期限内招商办事处开办费和办公费合计人民币（大写）：__________
（￥：_________），自本协议生效一周内甲方将以银行汇款或现金形式支付给乙方，乙方将为甲方开具正式发票。 三、甲方在乙方正式设立招商办事处后，将为乙方提供招商平面材料（宣传画册）、多媒体资料（光盘或幻灯文件）等招商资料若干份，以便乙方向投资客户和重点客户推介时应用。同时，甲方将自身招商网站的链接地址和图标也提供给乙方，以便乙方利用网络帮助甲方做招商推广。 四、在本协议期限内，乙方将按照《上海招商办事处服务内容》规定，为甲方提供如下招商服务： 1．为甲方招商办事处提供办公场所、电话、传真、电脑、复印机等办公设备，为办事处配备专业招商人员。 2．为甲方待接投资咨询电话、传真、邮件、为委托方向投资者发放招商资料。 3．为甲方进行招商项目的宣传、推广，并与有意向的客商进行对接，商务谈判。 4．为甲方提供台商及其他客商的投资信息，并挑选有意向的投资客商到甲方当地进行实地考察，并对考察客商进行后续服务的跟踪。 5．利用中国台商网站等专业招商平台进行全方位的推介，扩大其影响，增加投资信心。
建设工程设计合同范本一
合同编号：__________________ `` 建设工程设计合同范本一诚信?合作?共赢 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________
说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或者直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适） 建设工程设计合同范本 订立合同双方： 建设单位：____，以下简称甲方; 设计单位：____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交
底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务 1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。 (大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。) 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
建筑工程设计协议书简易版
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 建筑工程设计协议书简易 版
建筑工程设计协议书简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 工程名称：_____ 委托单位：_____ 设计单位：_____ 设计编号：_____ 合同编号：_____ 建设单位（甲方）：_____ 设计单位（乙方）：_____ 为了明确责任，分工协作，共同完成国家 建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设 计合同条例》的规定和_____批准的计划任务 书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以 便共同遵守。
一、工程名称，规模，投资额，建设地点 甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为_____平方米，批准总投资为_____元，建设地点在_____。 二、甲方的义务 1．甲方应在_____年_____月_____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在_____年_____月_____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变
委托设计协议书范本
委托设计协议书范本 委托设计协议书怎么写?下面是WTT为大家搜集的关于委托设计协议书的精品范文，希望对大家有帮助! 委托设计协议书范本一 甲方： 乙方：广西南宁鲁宁建筑装饰工程有限公司 甲方委托乙方进行初步设计，甲方应向乙方交纳设计定金(150㎡平层以下壹仟元整;150-200㎡平层设计定金为人民币贰仟元整;200㎡以上平层、复式及跃层设计定金为叁仟元整;别墅及小型公装设计定金为人民币伍仟元整;500㎡以上设计定金为人民币壹万元整)。 1、乙方在接到甲方交纳的设计定金后，乙方将在双方约定的时间内到甲方待装房屋现场丈量尺寸，并在丈量后 日内为甲方制作设计方案(平面、顶面等设计图纸及其预算方案)。 2、甲、乙双方签订本协议后，乙方将按甲方的装修意图及修改意见，进行设计，直至甲方认可为止。甲方认可乙方设计方案后在签定建筑装饰工程施工合同，乙方不再退回设计定金。 3、家装施工合同签定前，如甲方只需要乙方的设计方案而不要乙方施工，甲方可按乙方设计收费标准交纳设计费用后取走设
计方案，如施工合同额低于贰万伍仟元(不含水电工程)，则设计定金将作为本项目的设计费用，不能抵入合同总额。 4、如果甲方只需要乙方的设计方案而不要乙方施工，甲方应按乙方设计收费标准(设计收费标准： ⑴主任设计师40元/建筑平米; ⑵高级主任设计师60元/建筑平米; ⑶首席/副首席设计师80元/建筑平米; ⑷设计副总监120元/建筑平米; ⑸设计总监180元/建筑平米)全额交纳设计费用后取走设计方案。如果甲方需要乙方施工，则设计定金抵入施工合同总额。 5、户型建筑面积：㎡;设计师级别：;设计费用为：元整。 6、特别提示：客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据，对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。 7、本协议壹式两份，签字盖章后生效，双方各执壹份。 甲方：(签字)乙方：(盖章) 联系电话： 工程地址： 代表人： 年月日年月日 委托设计协议书范本二 甲方：_________
招商服务委托协议书正式版
招商服务委托协议书正式版 Signing an agreement can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-002962
招商服务委托协议书正式版 甲方：___________________________ 合同编号： ___________________ 法定代表人：_____________________ 签订地址： ___________________ 乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日 法定代表人：_____________________ 为了加大各地招商引资的力度，促进招商取得的良好成果，加快地方经济发展。甲乙双方经协商，就甲方在乙方设立招商办事处并委托乙方为甲方提供招商服务。为此，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就招商服务委托事宜，双方在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。
第一条甲方资格 根据乙方《_____招商办事处服务内容介绍》规定，甲方必须是乙方的团体招商会员，并符合设立招商办事处资格；甲方自愿在乙方设立招商办事处，_____接受本协议所规定的权利和义务，并履行《介绍》中甲方的责任。 第二条期限 甲方将于_____年_____月_____日正式在乙方设立招商办事处，期限为_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。第三条费用 甲方应按规定向乙方交纳本协议期限内一年的招商办事处开办费和办公费合计人民币（大写）_____万元整，自本协议生效_____日内甲方将以_____形式支付给乙方，乙方将为甲方开具正式发票。 第四条招商资料 甲方在乙方正式设立招商办事处后，将为乙方提供招商平面材料（宣传画册）、多媒体资料（光盘或幻灯文件）等招商资料若干份，以便乙方向投资客户和重点客户推介时应用。同时，甲方将自身招商网
建筑工程设计合同范本
建筑工程设计合同范本 甲方(全称):北川羌族自治县兴羌生态农业科技开发有限公司乙方(全称): 四川绵阳创艺建筑设计研究院有限公司甲方委托乙方承担脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称:脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程，项目设计面积约 2642 ?。 2.2 设计范围: 方案、施工图设计 冷库及生产用房 2.3 设计内容: 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件: 序号设计成果文件份数提交日期有关事宜 1 总平面布置图各2套月日 2 方案设计文本各4套月日 包括鸟瞰图、立面 3 效果图各1套月日 图、透视图 施工图全套资料(包括建筑、方案设计图通过后
4 各6套 30日内结构、给排水电气、单体图) 1 第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 序号提交的有关设计资料文件份数提交日期有关事宜 1 用地红线图复印件 1 合同签订后二天内 2 提供的设计方案通地勘资料 2 过后15日内 合同签订后二日内 3 批文复印件 1 相应设计阶段开4 市政电网接口位置 1 始前 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为 10 元/平方米，总设计费暂定为 26000 元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付: 序号设计阶段名称付款比例 1 签定合同乙方提交设计概念定位报告经甲方确支付本合同总额 30% 认后10天内 2 提交总平面设计、方案设计文件经甲方审批同意后10支付本合同总额 35% 天内 3 提交施工图经审图办同意后10天内支付本合同总额 35% 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约
建筑工程设计合同协议书
建筑工程设计合同协议 书 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
建设工程设计合同 甲方（全称）： 乙方（全称）：深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司 甲方委托乙方承担设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 工程名称：，项目设计面积约㎡。 设计范围：方案、施工图设计 设计内容： 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件：
第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 第四条设计取费标准及设计费支付进度 本合同设计费为元/平方米，总设计费暂定为元人民币。 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付：
付款约定 本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。 第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约 本合同在签定后，乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。 双方不得无故任意中止或终止本合同，并不得拖延本合同设计工作的进行。 经甲方审定的图样，说明概算及规范，非经甲方的书面同意，乙方不得改变或泄露。否则，由此造成的损失由乙方负责赔偿。 甲方需在乙方完成并提交图纸后，予以审核设计图纸，在未收到甲方上阶段审图确认意见书时，乙方不得进行下一段的设计工作。 因乙方设计延误逾期超10个工作日，经甲方书面催告后7个工作日内，乙方仍无法完成时，甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费，并承担甲方由此造成的经济损失。 第七条双方责任
项目设计制作委托协议书完整版
项目设计制作委托协议书 完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
项目设计制作委托协议书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 委托单位：_________（以下简称甲方）承接单位：_________（以下简称乙方） 根据《中国人民共和国合同法》及_________有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。 一、甲方委托乙方设计制作的项目 1、项目名称：_________。 2、项目内容：以甲乙双方共同商定的方案及结构框图为基础，具体内容如下：_________。
建筑工程设计合同范本2020版
建筑工程设计合同范本2020版 （本文为你提供合同范本两篇） 篇一： 订立合同双方： 建设单位：____，以下简称甲方; 设计单位：____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察 设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以 便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为 ____万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足 初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设 计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予 以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲 方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重 复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务
招商服务委托协议书(完整版)
合同编号：YT-FS-7437-59 招商服务委托协议书(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
招商服务委托协议书(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 服务内容：______ 委托单位：_____（以下简称甲方） 受托单位：_____投资管理有限公司（以下简称乙方） 乙方联合单位：______ 协议签订日期：_____年_____月_____日 协议有效日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 为了加大各地招商引资的力度，促进招商成果的良好取得，加快地方经济发展。现经甲乙双方协商，就甲方在乙方设立招商办事处并委托乙方为甲方提供招商服务等事宜达成下列协议： 一、根据乙方《上海招商办事处服务内容介绍》规定，甲方必须是乙方的团体招商会员，并符合设立
招商办事处资格；甲方自愿在乙方设立招商办事处，接受条例所规定的权利和义务，并履行《介绍》中甲方的责任。 二、甲方将于_____年_____月_____日正式在乙方设立招商办事处，期限暂定_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。根据甲乙双方商定，甲方应按规定向乙方交纳本协议期限内招商办事处开办费和办公费合计人民币（大写）：____（￥：_____），自本协议生效一周内甲方将以银行汇款或现金形式支付给乙方，乙方将为甲方开具正式发票。 三、甲方在乙方正式设立招商办事处后，将为乙方提供招商平面材料（宣传画册）、多媒体资料（光盘或幻灯文件）等招商资料若干份，以便乙方向投资客户和重点客户推介时应用。同时，甲方将自身招商网站的链接地址和图标也提供给乙方，以便乙方利用网络帮助甲方做招商推广。 四、在本协议期限内，乙方将按照《上海招商办事处服务内容》规定，为甲方提供如下招商服务：
建筑工程设计合同范本
建设工程设计合同 甲方（全称）： 乙方（全称）：深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司 甲方委托乙方承担设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称：，项目设计面积约㎡。 2.2 设计范围：方案、施工图设计 2.3 设计内容： 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件：
第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为元/平方米，总设计费暂定为元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付： 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。 第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约 6.1 本合同在签定后，乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。 6.2 双方不得无故任意中止或终止本合同，并不得拖延本合同设计工作的进行。
6.3 经甲方审定的图样，说明概算及规范，非经甲方的书面同意，乙方不得改变或泄露。否则，由此造成的损失由乙方负责赔偿。 6.4 甲方需在乙方完成并提交图纸后，予以审核设计图纸，在未收到甲方上阶段审图确认意见书时，乙方不得进行下一段的设计工作。 6.5 因乙方设计延误逾期超10个工作日，经甲方书面催告后7个工作日内，乙方仍无法完成时，甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费，并承担甲方由此造成的经济损失。 第七条双方责任 （一）甲方责任： 7.1.1 甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜，按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审，敦促乙方按期提交设计成果，交甲方项目部执行施工，确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准，该等事项按甲方有关制度及流程办理。 7.1.2 按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 7.1.3 按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内，将审图书面意见，提交给乙方，以便进行下一阶段的设计工作。 7.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的办公条件。 7.1.5 甲方应保护乙方的投标书，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。 （二）乙方责任 7.2.1 乙方项目负责人。负责主持项目设计（包括现场技术配合）全程跟进。阶段性设计成果提交，设计图评审，按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果，配合甲方项目施工全程技术指导。 7.2.2 应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。 7.2.3 乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同