监狱加工承揽合同
监狱加工承揽合同
篇一：新疆监狱项目-劳务合同
非卖品
建设工程施工劳务分包合同
工程名称 : 新疆生产建设兵团监狱信息化一期工程三标段（兵团监狱安防系统）第二包（第二师监狱）甲方：高鸿鼎欣（北京）科技有限公司
乙方：新市区喀什西路西谷数字电子产品经销部北京市建设工程招标投标管理办公室
制
北京市建设工程发包承包交易中心
XX年12月31日
劳务作业甲方：高鸿鼎欣（北京）科技有限公司(以下简称甲方）
（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公
平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
第一部分
1、劳务分包工程基本情况
工程名称：新疆生产建设兵团监狱信息化一期工程三标
段（兵团监狱安防系统）第二包（第二师监狱）
工程地点：新疆兵团第二师监狱管理局、库尔勒监狱、乌鲁克监狱、米兰监狱、且末监狱。
分包范围：综合布线、设备安装、挖沟、穿线、架线等在本工程施工范围内的，包含但不仅限于
以上。
2、合同价款
本工程施工劳务合同总价款：人民币大写贰拾叁万叁仟贰佰元整，小写人民币：233200元整。
本合同劳务费包含内容为：（1）工人工资；（2）劳保统筹费用；（3）劳动保护费用；（4）管理费
用；（5）各项保险费用；（6）临设费用；（7）文明施工及环保费用（8）施工设备及施工工具等租赁费（9）利润（10）税金（11）质保；等
乙方委派的合同价款收取负责人为李基蕾，身份证号码：411325************ 职务：
经理，联系电话：189-9790-8291 传真：0991-******* ，家庭住址：乌鲁木齐市长沙路金色港湾小区1号楼1单元。
3、分包工作期限
开工日期：XX 年 12月 30 日
竣工日期：XX 年 2 月15日
施工进度：严格按照合同要求进行施工作业（甲方原因除外）
4
、质量标准
工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工
程必须达到质量评定合格等级。
5、项目经理
委托权限：负责工程项目现场实施管理、进度管理及上报项目现场工程量。
委托权限：负责工程项目现场实施管理、进度管理、合同签订。
6、材料、设备机具、构配件供应
乙方在本合同工程施工过程中所需施工设备、施工工具及辅材辅料由乙方自行解决，包括：但
不仅限于施工过程中所需要的所有安全用品，搭建现场施工临时围挡所需的材料等。
乙方按施工进度向甲方领用材料设备并与甲方共同清点，乙方自材料设备领用到完成相应施工作业由乙方对产品负责。因乙方原因发生丢失、损坏，由乙方负责赔偿。乙方完成其材料设备施工作业并由甲方进行设备点验。点验合格后，则相关设备的保管义务转由甲方承担。本条款所指点验，
为甲方对已完成安装设备材料的数量、规格型号等进行确认，非施工工艺的验收确认。
7、合同价款的支付
采用施工总价款方式计算合同价款，乙方与甲方约定按下列方法支付：
另甲乙双方约定合同签订及预付款支付前乙方按甲方要求先进场施工。
乙方按要求完成总工程量施工，并向甲方现场项目经理提交验收申请；甲方项目经理在收到乙
个工作日，且乙方应开具等额的劳务发票给甲方，作为支付合同款项的凭证，甲方收到乙方发票7个工作
在乙方完成合同规定的所有内容，并通过甲方、监理和业主的验收且签发竣工验收证书后
12
乙方和甲方对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。
甲方必须将合同价款支付给乙方指定的合同价款收取负责人，并索要收款证明（发票）。乙方合同价款收取负责人收到合同价款后产生的分配问题由乙方自行负责。
8、双方责任
甲方责任：
甲方提供本工程施工需要的所有主要材料、设备（除施
工设备及低值易耗品外的主材料）；由于甲方未能按时提供施工所需的材料、设备所造成的工期延误由甲方负责，工期顺延并承担乙方在误工期间的人员工资费用
甲方负责办理施工过程中所需要的一切手续；由于甲方原因造成乙方无法正常施工而使工期延误由甲方负责，工期顺延并承担乙方在误工期间的人员工资费用
按照本合同约定按时支付乙方施工费用；
在乙方按本合同规定完成施工内容后，按照本项目招标文件的规定，没有规定的按照双方约定，对乙方完成的安装工程进行验收；
乙方责任：乙方与本合同项目业主所签订的工程承包合同是本合同重要组成部分,与本合同施工内容有关的乙方相关责任和义务由本合同乙方承担，包括但不限于以下：现场工程师：作为与甲方技术交底唯一接口，负责与甲方现场所有技术问题、图纸的交流、沟通。安全员：负责乙方施工范围内的所有安全问题，并提供特殊施工（例如高空作业等）安全施工方
案，
专业电工：负责乙方施工范围内的所有与电有关的工作，该工种必须有国家认可的证件。
现场施工总管：负责乙方施工范围内所有现场问题。
乙方应指派合格的现场安装管理人员，并对所有由乙方
招募的施工人员进行有效的管理；在本合同签订后三日内，乙方应提交甲方项目经理完整的可以保证本合同内容按时完成的施工计划，一旦得到甲方项目经理批准，则应严格按照计划实施，除非遇到非乙方因素造成工期延误外不得延误工期；
乙方负责实施本合同规定的所有内容；如果在本项目实施过程中，由于业主的原因造成施工内容变更，则乙方按照变更后的内容进行相应的施工；
乙方负责在本合同规定的工期内完成所有本合同规定的安装内容；除由于业主原因在本项目实施过程中，安装工程量增加或者其他非乙方原因造成工期延误外，乙方必须在本合同规定的工期内完成合同规定的安装内容；
乙方负责自己准备在实施本合同所规定的任务中需要的所有工具及这些工具所需要的消耗品；
乙方应对实施本合同内容需要的所有施工工人及现场施工管理者提供劳动保险及满足当地劳动保障部门提出的针对劳动人员权利义务的强制性条款，并就上述人员的安全承担全部责任。无论何种原因，造成上述人员发生安全事故，甲方均不承担任何责任，不论是直接的还是间接的；
乙方在实施本合同内容时，如果与相关人员（包括但不限于业主、监理、各分包等）发生冲突，则承担所有一切相关责任；
乙方在实施本合同内容时，如果对原有建筑造成破坏，乙方负责免费进行相应的修复并达到使业主满意的程度，并就因此造成的损失负全部责任。
乙方对材料及设备的安装质量按国家现行规范及行业要求，以及甲方和业主的要求进行，如果由于乙方的原因造成材料或者设备安装质量不合格，则乙方需要免费改正直至满足上述要求，并不得因此造成工期延误；
乙方负责工人的意外伤害保险费用以及其他的相关规定的费用；
施工过程中所需要的所有安全用品等；
提供国家正规发票，公司支付劳务费用为支票；
由于本工程工期十分紧张，所以要求施工高峰期间（线缆敷设以及各种基础等设备安装、测试等）要保证工人的数量满足现场工期要求，如因施工人数安排不足造成的损失由乙方承担。
施工按照国家施工规范进行，所有因为施工质量不合格造成的拆改费用一律由乙方承担，按甲方要求施工造成并经甲方现场及电话确认的除外（确认包括书面及口头确认）有丰富的施工经验，必须保证有施工负责人在现场统一指挥以及工作安排；
现场的材料设备搬运以及相应材料施工作业中的保管；
辅助材料的供应（根据双方约定）；
施工所有需要的工具以及工具耗材供应；
施工过程中的所有临时设施费用，及所有安全用品等均由乙方负责。
乙方负责本合同项目现场施工人员的安全，所有施工作业均应严格按照国家有关施工作业安全规程操作，乙方所属人员在现场施工时发生任何安全事故均由乙方自行承担。
乙方负责协助甲方做好工程质量的后期维保，期限为12个月，因施工材料（包含但不限于线缆，设备）本身质量及其他与乙方施工质量无关所产生的维护及质保，费用由甲方承担并按日结算乙方人员的工资
9、违约责任
甲方责任：
如果甲方无正当理由中途终止合同，甲方应向乙方支付所有乙方已完成工程量的款项，并再支付乙方已完成工程量款项的违约金；
甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付已完成工程量款项的1‰的违约金，但违约金总额不超过已完成工程量款项的10%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，乙方的经济损失由甲方承担；
对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方书面确认,工期相应顺延：
（1）甲方原因工程发生变化的；
（2）不可抗力；
（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造
成的停工；
（4）甲方同意工期顺延的其他情况；
乙方责任：
乙方与本合同项目业主所签订的工程承包合同是本合
同重要组成部分,与本合同施工内容有关的乙方相关责任和
义务由本合同乙方承担，由此引起的违约责任由本合同乙方
承担。
若因乙方自身原因延误工期、施工质量不合格或不文明
施工等行为发生，导致乙方接受甲方所承揽的本项目业主等
相关方的处罚或违约金，该损失由乙方全面承担。
如果乙方中途终止合同，甲方将扣除乙方已完成工程没
有支付的工程款，乙方并再支付甲方已完成工程量款项 10% 的违约金；
除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，
每迟交一天，乙方应向甲方支付已完成工程量款项1‰的违
约金，但违约金总额不得超过已完成工程量款项的如乙方在
达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成
甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
乙方在本合同工程施工过程中应保证施工人员至少
10人以上。若在不影响项目施工进度情况下，乙方借调人员均需经过甲方项目经理同意，否则产生一切后果均由乙方承担。
春节假期间需休假的，必须提出书面申请，经过甲方项目经理同意方可，乙方需要按项目经理要
篇二：民事诉讼法第3章习题
1、某省电视剧制作中心摄制的作品《星空》正式播出前，邻省的某音像公司制作了盗版光盘。制作中心发现后即向音像公司所在地的某区法院起诉，并在法院立案后，请求法院裁定音像公司停止生产光盘。音像公司在接到应诉通知书及停止生产光盘的裁定后，认为自己根本不是盗版，故继续生产光盘。法院裁定音像公司停止生产光盘是什么措施
A.诉前财产保全
B.诉讼财产保全
C.证据保全
D.先予执行
正确答案：D
2、根据民事诉讼法规定，下列哪一案件法院不应当受理
年3月张洋诉至法院要求解除与妻子林秀虹的婚姻关系，法院审理后判决不准离婚。同年6月林秀虹向法院起诉离婚
B.王昆与邓洁因合同履行发生纠纷，王昆要求法院确认合同中的仲裁条款无效
C.邹某12岁时与邻居陆某 当时13岁玩耍，被陆某不慎刺伤左眼，导致失明。当时由于两家关系甚好，邹家未提出赔偿要求。15年后，陆某成了远近闻名的企业家，邹却因身有残疾生活窘迫，邹某以陆某伤害了其眼睛为由起诉至法院要求陆某赔偿其经济损失
D.赵永顺以其养子不尽赡养义务为由向法院起诉要求解除收养关系，法院判决维持了收养关系，3个月后赵永顺又以相同的理由向法院起诉
正确答案：D
3、根据我国《民事诉讼法》的规定，下列哪一法院对因共同海损而提起的诉讼无管辖权
A.船舶最先到达地的人民法院
B.被告所在地的人民法院
C.共同海损理算地的人民法院
D.航程终止地人民法院
正确答案：B
4、居住在美国的商人史密斯与我国某市齿轮厂签订了一份中外合资经营企业合同、后双方因合同履行发生争议。经协商，双方约定到日本国某县法院进行诉讼。依我国《民事诉讼法》的有关规定，该诉讼应当由谁管辖
A.美国商人史密斯居住地所在州的法院管辖
B.中国法院管辖
C.日本国某县法院管辖
D.国际法院管辖
正确答案：B
5、李平(女)与王坚(男)二人于1993年在A市甲区某街道办事处登记结婚，婚后二人一直居住在B市乙区。1997年李平与王坚在C市从事假烟生产被公安机关查获，C市丙区人民法院于同年12月以生产假冒产品罪判处李平与王坚有期徒刑5年。判决生效后李平与王坚被关押在位于C市丁区的监狱。XX年 5月，李平拟向法院起诉离婚、请问下列哪个法院对本案有管辖权
市甲区法院
市乙区法院
市丙区法院
市丁区法院
正确答案：D
6、张某和薛某均为甲市人，双方在乙市登记结婚，后薛某在丙市被判处有期徒刑三年，薛某服刑一年后张某将户口迁至丁市，又过一年，欲起诉与尚在服刑的薛某离婚，对此案哪一个法院有管辖权
A.甲市
B.乙市
C.丙市
D.丁市
正确答案：D
7、铁路、公路、水上运输和联合运输中发生的诉讼，由负责查处该项纠纷的管理机构所在地人民法院管辖，这种管辖属于( )
A.级别管辖
B.地域管辖
C.指定管辖
D.移送管辖
正确答案：B
8、何某为武警部队上尉，驻防于甲地，其所属团部位于乙地，原籍为丙地，其妻为丁地人民医院护士。现其妻以感情不和为由请求离婚，案件应由( )法院管辖。
A.乙地
B.丙地
C.甲地
D.丁地
正确答案：D
9、双方当事人都被监察或被劳动教养不足一年的案件，由下列哪一人民法院管辖( )
A.原告原住所地
B.被告原住所地
C.原告被监禁或被劳动教养所在地
D.被告被监禁或被劳动教养所在地
正确答案：B
10、根据民事诉讼法的规定，同一案件，两个以上的人民法院都有管辖权时该如何处理( )
A.原告可以向其中一个法院起诉
B.由当事人协商确定案件的管辖法院
C.由有管辖权的法院协商确定案件的管辖法院
D.由上级法院指定其中一个法院受理案件
正确答案：A
11、家住A县的甲和家住B县的乙合伙贷款10万元开办罐头厂，经营三年后亏损倒闭，甲在清偿全部贷款和债务后，向乙追偿其应负担的部分。此时，乙已经从B县搬到C 县居住将近一年，但还未落下户口。在与乙多次协商未果的情况下，甲向法院起诉。请问对本案有管辖权的法院是：县法院
县法院
县法院
县和C县法院均有管辖权
正确答案：B
12、原告运输公司所属的一艘运货，于1992年9月5日上午10时20分自宁波港启航至岱山，下午1点30分在右，航行到王家泽与清水浦之间的涌江江面，与被告某军队的一艘登陆艇相遇，该艇以平均节的航速逆水航行，鼓浪很大，冲走了原告的货船，致机舱、货舱进水，船体迅速倾斜下沉，虽经其他船舶多方救助，仍造成货物损失折合人民币5万余元。事故发生后，xx市航政管理部门在江南冲滩将这艘登陆艇扣留。原告欲向人民法院起诉，问：在下列法院中，哪组法院对此案有管辖权( )
①运输公司住所地法院②部队住所地法院
③宁波港所在地法院④岱山县人民法院
⑤涌江江面所在地人民法院⑥江南冲滩所在地人民法院
A.①②③
B.④⑤⑥
C.②⑤⑥
D.①③⑤
正确答案：C
13、甲男、乙女于1990年在天津相识，后由于工作关系二人分别于1991年3月9月调至北京，并于次年4月在北京结婚。1994年，甲男赴A国学习，留下乙女一人在深圳居住，1995年乙女去探亲，后H人在A国定居。由于性格
不合等原因，1997年，乙女向A国法院提起离婚诉讼，但该法院不予受理，乙女遂向我国人民法院提出离婚诉讼，此案应由哪地法院管辖( )
A.只能由北京中级人民法院管辖
B.只能由深圳某基层人民法院管辖
C.我国法院不予受理
篇三：司法文书习题-考查课
《司法文书》习题
一、单项选择题
1. 我国古代法律始于夏朝，距今已有几千年的历史。到（），初步形成了以《吕刑》为代表的奴隶制法律体系，诉讼制度也相应有了发展。
A.商朝
B.西周
C.东周
D.秦朝
2. 下面哪种说法是错误的？（）
A.司法文书的发展有赖于法制的发展
B.司法文书的发展趋向是由类别的单一型到多样型
C.司法文书的语体在宋朝以后形成，是历史的自然选择
D.司法文书属于公文体，但不要求必须有统一的格式
3. 律师记录询问证人谈话内容的文书，在表达上属于
法律文书中的（）
A.笔录式
B.文字叙述式
C.表格式
D.填空式
4. 唐朝对司法文书的发展有三大突出贡献，下面哪一项不是其贡献之一？（）
A.开创了书判体（判词）
B.首创将“拟判”列为科举考试科目之一
C.开创了书判汇编的先例
D.判词袭用四六骈体
5. 法律文书的主旨和材料在文书制作中的关系是（）
A.辩证统一
B.相对独立
C.相互包容
第 1 页共 13 页
D.相互补充
6. 法律文书在使用中的首要作用是（）。
A.宣传法律的工具
B.法律活动的记录
C.考核人材的内容
D.实施法律的手段
7. 法律文书从结构上划分通常可分为（）三部分。
A.标题、正文、尾部
B.首部、事实和理由、结尾
C.首部、正文、尾部
D.标题、事实和理由、结尾
8. 人民检察院依法提起公诉时所制作的文书是（）
A.起诉意见书
B.起诉决定书
C.公诉意见书
D.起诉书
9. 制作起诉意见书的文字依据是（）。
A.立案报告
B.结案报告
C.破案报告
D.批准逮捕决定书
10. 民事起诉状的正文不包括（）。
A.诉讼请求
B.事实和理由
C.证据
D.当事人身份事项
11．我国古代法律始于夏朝，距今已有几千年的历史。到（），初步形成了以《吕刑》为代表的奴隶制法律体系，诉讼制度也相应有了发展。
A.商朝
第 2 页共 13 页
B.西周
C.东周
D.秦朝
12. 司法文书主要包括的文书有（）。
A.侦查文书、检察文书、民用法律文书
B.侦查文书、检察文书、裁判文书
C.侦查文书、检察文书、公证文书
D.侦查文书、检察文书、仲裁文书
13. 法律文书的程式性主要表现在（）。
A.材料客观化、结构固定化
B.制作合法化、结构固定化
C.制作合法化、用语成文化
D.结构固定化、用语成文化
14. 下列不属于强制措施类的文书是（）。
A.通辑令
B.起诉意见书
C.呈请拘留报告书
D.提请批准逮捕书
15.人民检察院对犯罪嫌疑人作出不起诉决定的书面凭证是（）。
A.不起诉书
B.不起诉决定书
C.不起诉意见书
D.免予起诉书
16.人民法院对妨害民事诉讼活动的当事人作出拘留决定时，适用的文书是（
A.民事裁定书
B.民事判决书
C.民事拘留裁定书
D.拘留决定书
17.（）是民事起诉状的目的所在，是全状的眼睛和灵魂，要求必须具体。
第 3 页共 13 页）
A.证据
B.诉讼请求
C.案件事实
D.诉讼法院
18. 第二审刑事判决书中当事人称谓的正确写法是（）
A.原审被告人
B.被告人
C.上诉人
D.上诉人(原审被告人)