2007年一级建造师法规真题

2007年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试试卷及答案

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）。

A．法律

B．部门规章

C．行政法规

D．单行条例

2．某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（）。

A．上定代理

B．委托代理

C．指定代理

D．表见代理

3．甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（）享有。

A．甲建设单位

B．乙设计单位

C．注册建筑师王某

D．甲、乙两单位共同

4．某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。

A．2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B．2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产

C．2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D．2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

5．监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（）。

A．可以要求施工单位修改设计

B．应当报告建设单位要求施工单位修改设计

C．应当报告建设单位要求设计单位修改设计

D．应当要求设计单位修改设计

6．某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（）。

A．责令改正，并处以罚款

B．责令改正，可以处以罚款

C．责令停止施工，并处以罚款

D．责令停止施工，可以处以罚款

7．使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元人民币以上的，必须进行招标。

A．50

B．100

C．200

D．3000

8．某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）。

A．3月20日

B．3月30日

C．4月25日

D．4月30日

9．甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标，则该联合体资质等级应为（）。

A．一级

B．二级

C．三级

D．暂定级

10．在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（）。

A．投标人主要负责人的近亲属

B．项目主管部门的人员

C．项目行政监督部门的人员

D．招标人代表

11．某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理和是否重新发包，下列说法中，正确的是（）。

A．评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标

B．评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包

C．评标委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标

D．评标委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包

12．某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）。

A．1020万元

B．1010万元

C．1000万元

D．990万元

13．某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人员的人数上限是（）。

A．100人

B．200人

C．300人

D．500人

14．安全生产监督部门对某大型施工单应进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（）。

A．应建立应急救援资金专款专用制度

B．可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

C．应对应急救援器材进行经常性维护保养

D．各级负责人府兼任应急救援人员

15．劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（）报告。

A．兼职安全巡查员

B．专业监理工程师

C．发包人代表

D．建设工程安全生产监督站

16．下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（）。

A．施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人

B．施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责

C．专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查

D．装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员

17．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（）。

A．提供相邻构筑物的有关资料

B．编制安全技术措施及专项施工方案

C．办理施工许可证时报送安全施工措施

D．提供安全施工措施费用

18．下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。

A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证

C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废

D．未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

19．下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是（）。

A．明示报名参加投标的各施工单位低价竞标

B．明示施工单位在施工中应优化工期

C．暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同

D．暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

20．依照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（）。

A．建设单位负责试验，并承担试验费用

B．建设单位负责试验，双方分担试验费用

C．施工单位负责试验，建改单位承担试验费用

D．施工单位负责试验，双方分担试验费用

21．依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理上程师签字认可的是（）。

A．建设单位拨付工程款

B．施工单位实施隐蔽工程

C．商品混凝土用于基础工程

D．大型非标构件进行吊装

22．某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。

A．建设单位维修并承担维修费用

B．施工单位维修并承担维修费用

C．施工单位维修，设计单位承担维修费用

D．施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

23．在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工厂程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（）。

A．丙设计单位直接对甲建设单位负责

B．丙设计单位仅对乙设计单位负责

C．乙设计单位就整个项目的设计任务负总责

D．乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任

24．某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准。关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是（）。

A．可以先批准立项，但建设单位不得开工

B．不得批准立项，建设单位不得开工

C．不得批准立项，但建设单位可以先开工

D．可以先批准立项，建设单位可以先开工

25．施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）。

A．为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材

B．施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护

C．为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近

D．在道路两旁施工时使用明火作业

26．下到职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（）。

A．制定施工现场的消防安全制度

B．向有关部门报审消防设计图纸

C．对施工人员进行消防宣传教育

D．定期检修施工现场的消防器材

27．拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与（）签订国有土地使用权出让合同。

A．省人民政府

B．市人民政府

C．市土地管理部门

D．拍卖公司

28．采旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（）。

A．旧城改造项目批准文件

B．建设用地规划许可证

C．建设工程规划许可证

D．国有土地使用权批准文件

29．王某应聘到施工单位，双方于4月15日签订了为期二年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18目，王某拟解除劳动合同，则（）。

A．必须取得用人单位同意

B．口头通知用人单位即可

C．应提前30日以书面形式通知用人单位

D．应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

30．某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为（）万元。

A．6

B．14

C．20

D．26

31．工程总承包单位将部分工程依法分包，王某是分包单位的项目负责人，则王某工资收入应缴纳的个人所得税应由（）。

A．建设单位代扣代缴

B．总承包单位代扣代缴

C．分包单位代扣代缴

D．王某自行申报

32．某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程分包。经结算，总承包单付支付人工、材料、设备费用等共计2500万元，支付给分包单位工程价款1000万元。根据《营业税暂行条例》规定，总承包单位应纳税营业额足（）万元。

A．4000

B．3000

C．2500

D．1500

33．甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了成分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的法律主体是（）。

A．甲公司

B．乙公司

C．戊分公司

D．庚公司

34．某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（）。

A．建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更

B．承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺

C．建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知

D．建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知

35．某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）。

A．要约内容不明确

B．要约人不特定

C．受要约人错误

D．无订立合同的意思表示

36．某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（）。

A．格式条款中不能有免除保险公司责任的内容

B．对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释

C．对格式条款有两种以上解释的，该条款无效

D．格式条款与非格式条款不一致的，以非格式条款为准

37．某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定。则此要约的生效时间是（）。

A．该要约进入任一电子邮箱的首次时间

B．该要约进入三个电子邮箱的最后时间

C．该供应商获悉该要约收到的时间

D．该供应商理解该要约内容的时间

38．甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同。甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（）。

A．甲、乙达成合意时

B．甲签字、盖章时

C．乙收到合同书时

D．乙签字、盖章时

39．甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（）。

A．有效|来源：建设工程教育网|

B．因乙超越经营范围而无效

C．因乙超越经营范围而效力待定

D．因乙超越经营范围而可撤销

40．下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（）。

A．必须征得债权人同意

B．第三人并不因此成为合同当事人

C．不得损害债权人的利益

D．第三人应向债权人承担违约责任

41．甲施工单位向乙预制件厂订制非标构件，合同约定乙收到支票之日起三日内发货。后甲顾虑乙经营状况严重恶化，述要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为是（）。

A．违约行为

B．行使同时履行抗辩权

C．行使先履行抗辩权

D．行使不安抗辩权

42．甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材斟质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意。则该材料质量标准应达到（）。

A．国家标准

B．行业标准

C．总承包单位确定的标准

D．其他企业标准

43．某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人把活儿做得更细些，到时不会少了你们的。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（）承担。

A．发包人

B．承包人

C．监理工程师

D．承包人与发包人共同

44．甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单忙交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵销的说法，正确的是（）。

A．双方的债务法定抵销

B．双方债务基于一方主张而抵销

C．双方债务性质不同不得抵销

D．双方债务只有约定方可抵销

45．某施工单付与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（）。

A．10万元

B．7万元

C．6万元

D．4万元

46．甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元。后乙未能按约支付保管费用，则甲可以（）。

A．行使质押权变卖全部水泥

B．行使质押权变卖部分水泥

C．行使留置权变卖全部水泥

D．行使留置权变卖部分水泥

47．甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。

A．丙公司应代甲清偿

B．乙可要求甲或丙清偿

C．只能由甲先行清偿

D．不可能由甲或丙共同清偿

48．某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中的各行为，下列说法中，正确的是（）。

A．虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

B．投标人购买招标文件，属要约行为

C．投标人参加现场考察，属要约行为

D．评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

49．某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（）。

A．予以追缴

B．不予支持

C．支持按合同约定全部支付

D．只支持按银行同类贷款利息支付

50．某扩建工程建发单位因急于参加认证，于11月15日未经验收而使用该工程，11月20承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。

A．11月15日

B．11月20日

C．11月30日

D．12月3日

51．某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）。

A．2005年10月10日

B．2005年10月20日

C．2005年12月1日

D．2006年5月1日

52．发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定．则人民法院对承包人的请求应（）。

A．予以支持

B．不予支持

C．征求发包人意见

D．要求承包人提供证据

53．某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（）。

A．应以书面方式订立|来源：建设工程教育网|

B．若以口头方式订立，则租赁期视为6个月

C．若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D．若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

54．施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，以方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）。

A．双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B．如果双方在中请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即只有法律强制执行力

C．如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D．如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

55．建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位薛至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（）。

A．工程质量检测机构出具的鉴定报告

B．建设单位职工的书面证明材料

C．建设单位与施工单位签订的施工合同

D．建设单位提交的答辩状

56．人民法院可以根据具体情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（）。

A．没收

B．扣押

C．查封

D．勘验

57．某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（）。

A．2006年9月1日

B．2006年12月1日

C．2007年3月1日

D．2007年6月1日

58．某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，王某儿子有病住院急需用钱。则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（）。

A．人民法院可直接裁定先予执行

B．王某可请求一审人民法院裁定先予执行

C．因尚未审理完毕，当事人不能申请先于执行

D．若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失

59．要施工单位诉建设单位施工合同纠纷案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。

A．撤销案件

B．中止审理

C．终结审理

D．缺席审判

60．某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人比法院出具的授权委托中注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（）。

A．进行辩论

B．进行和解

C．提起反诉

D．提起上诉

61．某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成二种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当审人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（）万元。

A．15

B．16

C．17

D．20

62．甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。

A．驳回起诉

B．继续审理

C．终止诉讼

D．将案件移交合同约定的仲裁机构

63．下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）。

A．仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭

B．仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭

C．仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开

D．仲裁公开进行，当事人可以协议不公开

64．甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，取方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案中仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A．分包合同无效，则仲裁协议无效

B．分包合同有效，则仲裁协议有效

C．分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D．分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

65．建改行政管理部门对建设工程合同争议进调解，施工单位不服。施工单位可以采取的行为是（）。

A．申请行政复议或提起行政诉讼

B．申请仲裁或提起民事诉讼

C 申请行政复议后提起行政诉讼

D．申请仲裁后提起民事诉讼

66．某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）。

A．6月4日

B．6月9日

C．7月19日

D．7月24日

67．施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（）。

A．对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B．撤销施工单位资质证书的决定

C．因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分

D．关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

68．甲施工单位在承建乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由（）承担。

A．甲

B．乙

C．甲和刘某

D．甲和乙

69．某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为（）。

A．串通投标罪

B．工程重大安全事故罪

C．重大责任事故罪

D．重大劳动安全事故罪

70．某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施上单位不可能承担的法律责任是（）。

A．赔偿损失

B．降低资质等级

C．责令停业整顿

D．对主要负责人判处有期徒刑

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）

71．注册建造师享有的权利有（）。

A．使用注册建造师名称

B．遵守法律、法规和有关规定

C．在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章

D．保管和使用本人注册证书、执业印章

E．接受继续教育

72．甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发错给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备行交付给乙。乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有（）。

A．甲错发设备给丙属于无因管理之债

B．丙向甲返还设备属于不当得利之债

C．乙向甲支付设备款属于合同之债

D．甲向乙少收1万元货款属于侵权之债

E．丙擅自使用该没备对乙应承担侵权之债

73．甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50％。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（）。

A．如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付

B．建设单位可直接要求甲承担12万元

C．建设单位可直接要求乙承担12万元

D．建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要费任

E．先行赔付的一方，有权就超出50％的部分向另一方追偿

74．甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位。下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（）。

A．乙可以将专业工程分包给丙

B．丙可以将劳务作业分包给丁

C．乙可以将劳务作业分包给丁

D．甲可以将专业工程发包给丙

E．甲可以将劳务作业分包给丁

75．某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金。招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）。

A．投标人在投标有效期内撤回投标文件

B．投标人在开标前撤回投标文件

C．中标人拒绝提交履约保证金

D．投标人拒绝招标人延长投标有效期要求

E．中标人拒绝签订合同

76．某建设项目招标，评标委员会由一名招标人代表和三名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招初、投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（）。

A．减少一名招标人代表，专家不再增加

B．减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家

C．不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专定

D．不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家

E．不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家

77．某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明确的内容有（）。

A．各自应负责的安全生产管理范围

B．各自应尽的安全生产管理职责

C．各自应采取的安全措施

D．指定兼职安全生产管理人员进行协调

E．职方的安全责任由总承包单位确定

78．总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）。

A．总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B．专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C．总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D．专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E．分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

79．某工程为国家大型公共事业项目，下列关于该工程的工程监理的说法，正确的有（）。

A．该工程必须实行监理|来源：建设工程教育网|

B．建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理

C．监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理

D．监理单位不得与设备供应单位有隶属关系

E．监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场

80．建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（）。

A．有防水要求的卫生间发生渗漏

B．基础底板断裂

C．电气管线不通路

D．给水管道接口漏水

E．主体结构明显倾斜

81．下列工程建设标准，属于强制性标准的是（）。

A．工程建设通用的综合标准

B．工程建设通用的安全标准

C．工程建设通用的制图方法标准

D．工程建设行业专用的试验标准

E．工程建设行业专用的信息技术标准

82．施工单位的下列作法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（）。

A．在施工现场附近的河流中清洗油桶

B．将施工垃圾处理后倒入附近河流

C．转运施工废弃物时未对其进行遮盖

D．居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障

E．工程抢修工作一直持续到22点

83．下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有（）。

A．设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造

B．施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查

C．项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准

D．监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据

E．施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

84．某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有（）。

A．总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位

B．各分包单位将其工程文件整理、立卷后移交总承包单位

C．总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理、立卷后移交建设单位

D．总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位

E．监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位

85．某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（）。

A．安排女工赵某在经期从事高温焊接作业

B．安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班劳动

C．批准女工孙某只能休产假120天

D．安排17岁的李某担任矿井安检员

E．安排15岁的周某担任仓库管理员

86．某工程公司董事会换届选举中，当选董事中有下列人员。根据《公司法》的规定，当选无效的有（）。

A．赵某，六年前曾因犯贪污罪被判处有期徒刑两年

B．钱某，两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散

C．孙某，去年担任另一企业财务负责人时，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照

D．李某，因购买住房而按揭贷款上百万元

E．周某，70岁，因患病而行动不便

87．依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于（）。

A．要式合同

B．实践合同

C．单务合同

D．有偿合同

E．完成工作成果的合同

88．甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有（）。

A．甲假借订立合同，恶意进行磋商

B．甲恶意进行磋商，给乙造成损失

C．乙隐瞒其资质的真实情况

D．甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失

E．乙未尽保密义务，给甲造成损失

89．施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位（）。

A．只能按购买A型钢材履行合同

B．应按效力待定处理该合同

C．可以要求变更为按购买B型钢材履行合同

D．可以要求撤销该合同

E．可以要求确认该合同无效

90．李某向张某借款1万元，一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应给付15万元。李某家属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付，则下列关于张某行使代位权的说法中，错误的有（）。

A．张某可以李某的名义对施工单位行使代位权

B．张某可以自己的名义对施工单位行使代位权

C．因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权

D．因该借款对张某没有造成太大损害，故不得行使代位权

E．因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权

91．某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（）。

A．买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任

B．买方可要求推土机生产厂承担违约责任

C．买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任

D．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按该约定处理

E．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半

92．根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（）。

A．发生泥石流将拟建工厂选址覆盖|来源：建设工程教育网|

B．由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行

C．建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D．施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产价值

E．施工单位未经建设单位同意，擅自更换了，现场技术人员

93．甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（）。

A．甲可要求乙承担违约责任

B．甲可要求乙承担侵权责任

C．丙可要求乙水担违约责任

D．丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任

E．丙可要求甲承担赔偿责任

94．某工程招标文件规定，“投标人应该出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括（）。

A．保证

B．抵押

C．动产质押

D．权利质押

E．定金

95．发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（）。

A．承包人可申请人民法院将该工程拍卖

B．承包人无权就该工程拍卖款优先于银行受偿

C．承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出

D．承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

E．承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除

96．某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。

A．应以书面方式订立|来源：建设工程教育网|

B．如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算

C．利率不得低于银行同类贷款利率

D．利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍

E．除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利计算

97．下列关于仲裁与诉讼特点的表述，正确的有（）。

A．仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格

B．仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外

C．仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制

D．仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定

E．仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式

98．建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包八。后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（）。

A．仅可起诉甲

B．不能起诉丙

C．仅可起诉乙

D．可单独起诉甲

E．司起诉甲、乙、丙

99．仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有（）。A．制作调解书

B．制作裁决书

C．驳回申请

D．撤销案件

E．要求当事人撤回申请

100．《建设工程质量管理条例》设定的行政处罚包括（）。

A．罚款

B．拘役

C．行政拘留

D．责令停业整顿

E．吊销企业营业执照

参考答案：

一、单项选择题

二、多项选择题

二级建造师法律法规

目录 建造师管理制度 法律体系和法的形式 民法 合同法 担保法 建筑法 招标投标法 建设工程质量管理条例 安全生产法 建设工程安全管理条例 劳动法 民事诉讼法 仲裁法 最高人民法院《关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》 最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》 注册建造师管理规定 定义和一般规定* 注册建造师，是指通过考核认定或考试合格取得建造师资格证书，并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。 未取得注册证书和执业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，

不得以注册建造师的名义从事相关活动。 考点提示： （1）取得资格证书是取得注册证书和执业印章的前提； （2）未取得注册证书和执业印章的，可以担任小型项目的项目负责人； （3）项目负责人包括但不限于项目经理。 注册 取得资格证书的人员，经过注册方能以注册建造师的名义执业。 （一）初始注册 申请初始注册时应当具备以下条件： （一）取得资格证书； （二）受聘于一个相关单位； （三）达到继续教育要求； （四）没有本规定不予注册情形。 初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册*。 取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请（初审）。 ** 取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责受理和审批，并送国务院建设主管部门备案。 考点提示： （1）资格证书签发后任何时候都可以提出初始注册申请，只不过3年之后才提出的，需要参加继续教育并取得相应证明； （2）注册不得由本人提出申请，必须由聘用单位提出申请，注意一级有初审程序，不是直接向建设部提出。 （二）延续注册 注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。 （三）变更注册* 在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。

2018年一级建造师法律法规真题及答案

2018年一级建造师法律法规真题及答案 1．根据《民法总则》，法人分为（）。 A．企业法人和非企业法人B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人D．营利法人，非营利法人和特别法人 参考答案：D，第8页。 2．关于代理的说法，正确的是( )。 A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 参考答案：C，第12页。 3．关于物权的说法，正确的是（）。 A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B．用益物权人可以是该物的所有权人C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D．物权的变动只能基于合同关系 参考答案：C，第18页。 4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是( )。 A．实用新型以申请时所附的说明书为准B．建设工程发明以其附图为准 C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D．三类专利均以权利要求的内容为准参考答案：C，第27页。 5．关于留置的说法，正确的是( )。 A．留置权属于债权B．债权人不负责保管留置物C．建设工程合同可以适用留置权D．留置权基于法定而产生 参考答案：D，第34页。 6．关于财产保险合同的说法，正确的是( )。 A．保险合同不可以转让B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C，第35页。 7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是( )。 A．解除合同B．继续履行C．罚款D．合同无效

2016年一级建造师考试《工程法规》真题及答案解析

2016年一级建造师考试《工程法规》真题及答案解析2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右，考试时间预计9月中旬，为了帮助考生们更好的梳理考点，小编特为大家整理了2016年一级建造师考试《工程法规》真题及答案解析，赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道，2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界权威名师精心解析，精细化试题分析，完美解析一网打尽。 一、单项选择题 1.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后（）内。 A.10日 B.5日 C.15日 D.20日 答案：AP221 【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。 2.关于建设工程代理的说法，正确的是（） A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托 D.法定代表人与法人之间是法定代理关系 答案：CP15 【解析】A招标人可自行招标也可委托招标代理机构，故错；B可以；D为委托代理关系。 3.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。 A.甲的地役权因办理等级而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力 答案：DP22 【解析】地役权自地役权合同生效时设立。需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

2015年全国一级建造师执业资格考试《法规》真题及解析

2015年一级建造师法律法规真题答案 1．根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。 A．地下水B．市政自来水C．雨水D．中水 【答案】A 【解析】参考教材P199。 2．根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。 A．1个月以上3个月以下B．3个月以上1年以下 C．3个月以上2年以下D．6个月以上1年以下 【答案】B 【解析】参见教材P227。 3．某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压*人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。 A．特别重大事故B．重大事故C．一般事故D．较大事故 4．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。 A．80%B．70%C．60% D．50% 【答案】A 【解析】参见教材P129。 5．根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具（）。 A．购货发票B．检测合格证明C．产品使用说明书D．相应的图片 【答案】B 【解析】参见教材P265。 6．关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。 A．文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准 C．因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D．在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准 【答案】C 【解析】参考教材P207。 7．某高速公路项目进行招标，开标后允许（） A．评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B．投标人再增加优惠条件 C．投标人撤销投标文件 D．招标人更改招标文件中说明的评标定标办法 【答案】A

超牛一级建造师建筑专业知识点口诀记忆法(真是太有才了,感谢考友小灰灰提供)

一.推土机：朝下并分刀 1下坡推土法2槽型挖土法3并列推土法4分堆集中5铲刀附加侧板法 二.铲运机：胯下错助双 1下坡铲土法2跨铲法3交错铲土法4助铲法5双联铲运发法 三.正铲挖掘机：上中分多顺间 1分层开挖法2多层开发法3中心开挖法4上下轮换开挖法5顺铲开挖法5间隔开挖法四.反铲挖掘机：端侧角接 1沟端开挖法2沟侧开挖法3沟角开挖法4多层接力开挖法 五.地下防水隐蔽工程验收的内容:鸡眼射穿盲岩超缝 1卷材涂料防水层的基层2防水混凝土结构和防水层被掩盖的部分3变形缝施工缝等施工构造的做法4管道设备穿过防水层的封固部位5渗排水层盲沟和坑槽6砌衬前围岩渗透水处理7基坑的超挖和回填 六.屋面防水隐蔽工程验收的内容：鸡蜜丰富大哥 1卷材涂膜防水层的基层2密封防水处理部位3天沟檐沟泛水变形缝等细部做法4卷材涂膜防水层的搭接宽度和附加层5刚性保护层与卷材涂膜防水层直接的隔离层 七.室内防水隐蔽工程验收的内容：鸡蜜露富大猴 1卷材涂料涂膜等防水层的基层2密封防水处理部位3管道地漏等细部做法4卷材涂膜防水层的搭接宽度和附加层5刚柔各层次之间的搭接情况6涂料图层卷材的厚度八.工程资料的种类：准奸施君君 1工程准备阶段文件2监理资料3施工资料4竣工图5工程竣工文件 九.施工资料的种类：是物管职工记进价 1施工管理资料2施工技术资料3施工进度及造价资料4施工物资资料5施工记录6施工实验记录及检测报告7施工质量验收记录8竣工验收资料 十.工程竣工文件种类：艳绝娇总 1验收文件2决算文件3交档文件4总结文件 十一.墙体节能常见问题及处理要点：温苯新烧报告 1墙体材料或者保温材料厚度类型不符合设计2主城区采用聚苯颗粒保温浆料做内保温3采用四新技术未评审鉴定备案4保温材料燃烧性能不合要求5不具备资质检测机构出具报告 十二.幕墙节能常见问题及处理要点：保温隔热玻璃幕墙分多种写，多项P248 十三.门窗节能常见问题及处理要点：报告不符，非断热，65大于4.0检测报告P248十四.预应力混凝土的长期损失：徐松 1松弛损失2收缩徐变损失 十五.预应力混凝土的瞬间损失：固弹孔 1锚固损失2孔道摩擦损失3弹性压缩损失 十六.钢筋除锈方法：杀鸡手酸，冷拉调直 1机械2喷砂3酸洗4手工5冷拉6调直 十七.质量计划编制依据：技专合体 1工程承包合同图纸及相关文件2企业和项目经理部的质量管理体系及其要求3国家和地方相关的法律法技术规标准规范4施工组织设计专项施工方案

2019年一级建造师《法规》真题及答案全

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是( )。 A.刑事法律关系 B.民事商事法律关系 C.社会法律关系 D.行政法律关系 2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时,由( )裁决。 A.国务院 B.最高人民法院 C.国务院司法行政部门 3.法人进行民事活动的物质基础是( )。 A.有自己的名称 B.有自己的组织机构 C.有必要的财产或经费 D.有自己的住所 4.关于表见代理的说法，正确的是( )。 A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 C.表见代理对本人产生有权代理的效力 D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理 5.关于建设工程代理的说法，正确的是( )。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应当由本人实施的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接转托他人代理

6.建设用地使用权自( )时设立。 A.土地交付 B.支付出让金 C.转让 D.登记 7.关于不动产物权的说法，正确的是( )。 A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记 B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人 C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力 D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效 8.下列损失属于建筑工程一切保险范围的是( )。 A.设计错误引起的缺陷 B.地震引起的损失 C.工艺不善引起的保险财产本身的损失 D.非外力引起的机械装置本身的损失 9.关于核验施工许可证的说法,正确的是( )。 A.中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作 B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验 C.中止施工满6个月的，在建工程恢复施工前,应当报发证机关核验施工许可证 D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验 10.关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是( )。 A.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请 B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证 C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成 D.未在规定时间內向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的，责令限期补报,并罚款

2018年一级建造师最强记忆口诀

(一)总进度目标论证的工作步骤 (1)调查研究和收集资料; (2)进行项目结构分析; (3)进行进度计划系统的结构分析; (4)确定项目的工作编码; (5)编制各层(各级)进度计划; (6)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划; (7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整; (8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 这个题一有2个考法，第一个考法是首先进行的工作，那肯定是调查研究，跟动态控制一样的东西，即使你没学过也应该猜的出来，第二个考法就是排序，排序的时候一般都是有上面标示蓝色的4个，这4个其实很好记，不用管里面的内容，只要记住2分2编就行了，这里有个很奇妙的规律，只要是出题，上面肯定有这四个，而且肯定是原话，你看2个分析里面是字数少的排在前面，下面2个编里面，也是字数少的排在前面，所以记住2分2编短在前肯定没错。 (二)施工组织总设计的编制通常采用如下程序： 1.收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究; 2.计算主要工种工程的工程量; 3.确定施工的总体部署; 4.拟订施工方案; 5.编制施工总进度计划; 6.编制资源需求量计划; 7.编制施工准备工作计划; 8.施工总平面图设计; 9.计算主要技术经济指标。 应该指出，以上顺序中有些顺序必须这样，不可逆转，如： (1)拟订施工方案后才可编制施工，总进度计划(因为进度的安排取决于施工的方案); (2)编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划(因为资源需求量计划要反映各种资源在时间上的需求)。 但是在以上顺序中也有些顺序应该根据具体项目而定，如确定施工的总体部署和拟订施工方案，两者有紧密的联系，往往可以交叉进行。 书上讲的是4、5、6顺序不能变，肖国祥还加上了第三条总体部署，就这四个只要记住了，那么排序题肯定是没有问题的，这里有一个夸奖你的话可以帮你记住，记死，一辈子都不会忘： 数(部署)你(拟定)度(进度)量(需求量)大! (三)成本加酬金合同的形式分析： 11年考过这个题目，其实站在承包商的角度上看也是不难记住的 1、成本加固定费用：适用于总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下。如果采用这种合同形式的话，承包商挣的钱已经定死了，虽然估的不准，但是肯定变化不大，不然承包商岂不是亏死了。 2、成本加固定比例费用合同：适用于初期难描述工作范围和性质或者工期紧迫，没法编招标文件。这种合同也就是说连干什么活，干多少全部蒙圈了，如果采用别的形式的话不好讲钱，因为没个数，只能是干的多就多挣点钱，干的少就少挣点，大家都不亏。

2018年一级建造师法规、管理、经济三门公共课真题及答案(完整版)

2018一建《工程法规》真题及答案解析（完整版） 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。 A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系 B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系 C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式 D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系 【答案】D 【解析】建设活动中的民事商事法律关系是平等主体之间的关系；建设活动中的民事商事关系主要是财产关系；民事商事责任以财产补偿为主要内容，惩罚性责任不是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式。P6 2.关于法的效力层级的说法，正确的是（）。 A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定 B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章 C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法 D.行政法规的法律地位仅次于宪法 【答案】B 【解析】当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定；任何情况下，法律法规都不可以违背宪法；行政法规的法律地位次于宪法和法律。P5 3.下列法人中，属于特别法人的是（）。 A.基金会法人 B.事业单位法人 C.社会团体法人 D.机关法人 【答案】D 【解析】ABC都是非营利法人。P9 4.关于表见代理的说法，正确的是（）。

A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失 C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理 【答案】B 【解析】表见代理对本人产生有权代理的效力；表见代理中，由本人承担责任；第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，不属于善意相对人，不构成表见代理。P15 5.关于委托代理的说法，正确的是（）。 A.委托代理授权必须采用书面形式 B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权 C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任 D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任 【答案】C 【解析】委托代理授权可以采用书面形式，也可以采用其他形式；数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当共同行使代理权；被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人和代理人承担连带责任。P13 6.甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。 A.土地承包经营权 B.地役权 C.土地使用权 D.土地所有权 【答案】B 【解析】甲为了使用自己不动产的便利按合同约定利用乙不动产的权利，为地役权。P19 7.保证合同的当事人为（）。 A.债权人与保证人 B.债权人与债务人 C.债务人与保证人 D.保证人与被保证人

2019年一级建造师法规

2015 一级建造师法规高频考点记忆口诀 1. 联合投标资质：就低不就高；公司合并资质:就高不就低（同一类） 2.法规与规章：法规叫条例，规、定、办、细则 3. 法律冲突：人大优于政府，中央优于地方，新法优于旧法，特殊优于一般 4. 表见代理有效条件：无权有效无意有理 5. 招标程序：首尾遍布投资，开瓶即中签（履行审批手续、委托、编制、公布、投标邀请、资格审查、开标、评标、中标、签约） 6. 强制招标标准：5.123 （按工程建设顺序勘察、设计、监理50W单采购100W施工单项200w 总投资3000w ） 7. 可以不招标项目：国军临时抢救小民文物 8 .强制监理项目：重点监理外公豪宅（成片开发的小区） 9. 施工许可证：三月开胸（工）验验（延）肺（废），一月中止，一岁核 10. 需要施工单位办理的许可：稍安勿躁（安全生产，噪声排放） 11 必须组织专家论证审查的专项施工方案：高大专家暗挖深坑 12.环评编报文件：一书两表（环境影响报告书、报告表、登记表） 1 3 .劳动合同试用期：313@126 （合同期—试用期对应） 14. 单位解除劳动合同：笑星兼职十张纸币（效刑兼职、试用、规章、失职、舞弊） 15 劳动者单方解除合同：散书三日酬报校长（三书三十日酬保险、保护，无效、法律规章） 16庭审质证顺序：先人（证）后物（证）

17 仲裁意见的采纳：仲裁首席忌三心二意 18 施工单位申领许可证：稍安勿躁 19 建设单位：施工许可证 20 三同时：劳动卫生、环保、安全（同时设计，同时施工，同时投入使用） 21 安全生产许可证的申领条件：一年两险三人四预案，建章建制装备全，投资配专员，特安全 22. 建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括：监理插（监察）话（规划）射（设计）中（中标）合同（关键时刻监理的话还是要听的哦） 23. 竣工验收条件：玩设计料理，进场饱嗝（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。 24. 办理施工许可证的条件：徒弟备礼35 （烟）安置师祖萧何3 - O、用地批准手续C2、取得规划许可证G3、现场具备施工条件，拆迁进度符合施工要G4确定施工企G5有经审查图纸资料G6有保证质量和安全的具体措施G建设资金落实（钱30, 50%）G8强行监理C9消防审核 1、发明专利权期限是20 年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年。 2、普通诉讼时效期间通常为 2 年，身体受伤，拒付租金，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物丢失的，诉讼时效为 1 年，涉外诉讼 4 年。 3、从权利被侵害之日起超20 年的，人民法院不予保护。 4、在诉讼时效期间的最后 6 个月内，诉讼才可以终止。 5、留置权人应当给债务人两个月以上履行债务时间。

一级建造师《建筑工程》记忆口诀

【摘要】备考一级建造师《建筑工程》相信很多考生都有同感，背了忘，忘了记，记了又忘，做题的时候明明这个考点记得很熟，但是对于选A还是B还是拿不准，这就是记忆陷入模糊循环，如何才能快速记忆考点，并且牢固掌握呢，这就需要大家多背诵几遍，俗话说，孰能生巧，一建考试难且考点繁多，快速记忆就成了亟待解决的重点问题。 本文学尔森小编整理了一级建造师《建筑工程》部分考点，教你快速记忆考点，节省更多时间做更多事情。一是记忆考点要抓关键词，围绕关键词做相应的情景联想，记忆起来牢固又迅速。二是要建立自己的记忆系统，每个科目知识最好分开学习记忆，做好相应笔记。 一、砼技术要求：水细水粗加掺合 1、水泥强度是砼的1.5~2.0倍。 2、细料在4.75mm以下。 3、粗料大于5.0mm，粒径增大，比表面积减小，水泥用量减小。 4、外加剂用量不大于水泥质量的5%，室内用的释放氨量必须.0.1% 5、掺合料用量最大的是粉煤灰 二、水泥强度因素 1、混合料混 2、水泥孰料的组成熟 3、石膏含量搞 4、细度细 5、齡期领

6、养护条件养 7、试验方法(胶砂法1：3)室 三、水泥选用 1、露水不(普)干靠什(渗)么(磨) 2、火山抗渗秦(侵)大师(湿) 3、复矿就怕渗水快 4、火怕露水赶(干)快磨 说明： 第一句为普通水泥(P.O)宜用环境：严寒露天、水位升降、普通环境、干燥、抗渗要求、耐磨要求。 第二句为四大类水泥宜用：受侵蚀作用、厚大体积、高湿和长期水中，火山灰(PP)还用于抗渗要求。 第三句为复合(PC)与矿渣(PS)水泥不宜处：抗渗要求、水位升降、快硬早强、高强。 第四句为火山灰与粉煤灰(PF)水泥不宜处：露天、水位升降、干燥、快快硬早强、高强、耐磨要求。 四、石灰的技术性质 1、保水性好保 2，硬化较慢强度低硬 3、耐水性差爱 4、硬化时体积收缩大收 5、吸湿性强尸，硬化含干燥结晶与碳化两个过程

一级建造师法规历年真题

下载更多科目历年真题 2012年度全国一级建造师执业资格考试试卷 建设工程法规及相关知识 一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1. 不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A. 国务院主管部门 B. 最高人民法院 C. 国务院 D. 全国人大常委会 【答案】C. 【解析】P6“（五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。 2. 某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。 A. 合法行为 B. 无权代理 C. 不正当竞争 D. 滥用代理权 【答案】A. 【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条（教材P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。 注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。 3. 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。 A. 由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任 B. 由被代理人独自向第三人承担责任 C. 由第三人自己承担损失 D. 由代理人独自向第三人承担责任 【答案】A. 【解析】P16倒数第4段。 4. 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。 A. 10 B. 20 C. 30 D. 50 【答案】B. 【解析】P37“（三)抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。 5. 建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。 A. 相邻权 B. 地役权

2020年一级建造师《建设工程法规》真题及答案(完整版)

2020年一级建造师《建设工程法规》真题及答案 (完整版) 2017年一级建造师《建设工程法规》真题及答案(完整版) 一、单项选择题 1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。 A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件 B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效 D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同 2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。 A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装 C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95 3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任 B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221 4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。 A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345 5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。 A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限 C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325

2018一级建造师《工程法规》重要考点记忆口诀

1 2 018 一级建造师《工程法规》重要考点记忆口诀 1 1 Z301000 建设工程基本法律知识 Z301010 建设工程法律体系 考点 法的形式和效力层级 名称 宪法 制定机关 举例 《中华人民共和国宪法》 《立法法》、《建筑法》 《建设工程质量管理条例》 法律 行政法规 《***条例》 地方性法规 自治条例和单行 条例 《北京市建筑市场管理条 例》 《地名+**+条例》 《 **规定》《**办 部门规章 地方政府规章 国际条约 《招标公告发布暂行办法》 法》《**实施细则》 地名+《**规定》 《宁波市建设工程造价管 设区的市人民政 《**办法》《**实 理办法》 府 《 口诀：法规叫条例，规章定办法 Z301030 建设工程代理制度 不当或违法行为应承担的法律责任 1 1 2 、委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。 、代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任。代理人和第三人串通，损害被代 理人利益的，由代理人和第三人负连带责任。 、第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成 损害的，由第三人和行为人负连带责任。 3 4 、代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动，或者被代理人知道代理人违法不表示反对的，

2 由被代理人和代理人负连带责任。 口诀：有错者连带。 1 1 Z302000 施工许可法律制度 Z302010 建设工程施工许可制度 考点 不需要办理施工许可证的建设工程 、不需要办理施工许可证的建设工程： 1）限额以下的小型工程；（①投资额 30 万元以下；②建筑面积 300m 1 （ 2 以下；③省级政府调整）（2） 抢险救灾工程；（3）临时性房屋建筑；（4）农民自建低层住宅；（5）已经办理了开工报告审批手续的； （ 开工报告审查的四个条件：①资金到位情况；②投资项目市场预测；③设计图纸是否满足施工要求；④现 场条件是否具备“三通一平”等的要求。）（6）军用房屋建筑工程。 口诀：报告军队急自小。 1 1 Z303000 建设工程发承包法律制度 Z303010 建设工程招标投标制度 考点 法定招标的范围 、必须招标的范围 1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资 1 （ 金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 口诀：国有大公鸡（际）。 2 、必须招标的规模 1）施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估 （ 算价在 100 万元人民币以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以 上的；（4）单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资额在 3000 万元人民币以上的。 口诀：二一添作五，事不过三。 3 、可以不招标 1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情 （ 况而不适宜招标的；（2）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（3）采购人依法能够自行建设、生产或 者提供；（4）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或提供；（5）需要向原 中标人采购否则影响施工或功能配套要求。政府采购工程依法不进行招标的，用竞争性谈判或者单一来源采 购方式。 口诀：独一无二，依法自建。 考点二 招标方式的选择 1 、公开招标——招标公告 不特定

2014一级建造师一建《法规》详细目录大纲

1Z300000建设工程法规及相关知识1Z301000 建设工程基本法律知识 1Z301010 建设工程法律体系 1Z301011 法律体系的基本框架 1Z301012 法的形式和效力层级 1Z301013 建设法律、行政法规和相关法律的关系 1Z301020建设工程法人制度 1Z301021 法人应具备的条件 1Z301022 法人在建设工程中的地位和作用 1Z301023 企业法人与项目经理部的法律关系 1Z301030建设工程代理制度 1Z301031代理的法律特征和主要种类 1Z301032建设工程代理行为的设立和终止 1Z301033代理人和被代理人的权利、义务及法律责任 1Z301040建设工程物权制度 1Z301041物权的法律特征和主要种类 1Z301042土地所有权、建设用地使用权和地役权 1Z301043物权的设立、变更、转让、消灭和保护 1Z301050建设工程债权制度 1Z301051债的基本法律关系 1Z301052建设工程债的发生根据 1Z301053建设工程债的常见种类 1Z301060建设工程知识产权制度 1Z301061知识产权的法律特征 1Z301062建设工程知识产权的常见种类 1Z301063建设工程知识产权的保护 1Z301064建设工程知识产权侵权的法律责任 1Z301070建设工程担保制度 1Z301071担保与担保合同的规定 1Z301072建设工程保证担保的方式和责任 1Z301073抵押权、质权、留置权、定金的规定 1Z301080建设工程保险制度 1Z301081保险与保险索赔的规定 1Z301082建设工程保险的主要种类和投保权益

2018年全国注册一级建造师法规真题

2018 一建《工程法规》真题 一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）。 1.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。 A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系 B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系 C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式 D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系 2.关于法的效力层级的说法，正确的是（）。 A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定 B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章 C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法 D.行政法规的法律地位仅次于宪法 3.下列法人中，属于特别法人的是（）。 A.基金会法人 B.事业单位法人 C.社会团体法人 D.机关法人 4.关于表见代理的说法，正确的是（）。 A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失 C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理 5.关于委托代理的说法，正确的是（）。 A.委托代理授权必须采用书面形式 B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权 C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任 D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任

6.甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。 A.土地承包经营权 B.地役权 C.土地使用权 D.土地所有权 7.保证合同的当事人为（）。 A.债权人与保证人 B.债权人与债务人 C.债务人与保证人 D.保证人与被保证人 8.根据《民法总则》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）。 A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.4 年 9.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。 A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任 B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责 任 C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任 D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复 10.关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。 A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销 B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序 C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复 D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔 11.关于规划许可证的说法正确的是（）。 A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可 B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批 C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可 D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理

一级建造师法律法规重要知识点

一建法律法规 1.宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民 政府组织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民某国国籍法》、《中华人民某国国务院组织法》、《中华人民某国民族区域自治法》等法律。 2.地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决： (1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。 (2)地方性法规与部门规章之间对同—事项的规定不—致，不能确定如何适用时，由国务院 提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的．应当决定在该地方适用地方性法规的规定； 认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。 (3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁 决。 3.法人应当具备的条件包括：1．依法成立；2．有必要的财产或者经费；3．有自己的名称、 组织机构和场所；4．能够独立承担民事责任。 4.委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去 委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能力；(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。 5.表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备以下特别构成要件： (1)须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。这是构成表见代理的客观要 件。它要求行为人与本人之间应存在某些事实上或法律上的联系，如行为人持由本人发出的委任状、已加盖公章的空白合同书或者有显示本人向行为人授予代理权的通知函告等证明类文件。 (2)须本人存在过失。其过失表现为本人表达了足以使第三人相信有授权意思的表示，或者 实施了足以使第三人相信有授权意义的行为，发生了外表授权的事实。 (3)须相对人为善意。这是构成表见代理的主观要件。如果相对人明知行为人无代理权而仍 与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不构成表见代理。 6.代理具有如下的法律特征：(1)代理人必须在代理权限X围内实施代理行为；(2)代理人应该 以被代理人的名义实施代理行为；(3)代理行为必须是具有法律意义的行为；(4)代理行为的法律后果归属于被代理人。 7.物权包括所有权、用益物权和担保物权。施工单位对工程的留置权属于担保物权；开发商 建设用地使用权属于用益物权；用户的房屋产权属于所有权；出卖货品收取价款权是买卖行为中的权利，不属于物权。 物权具有以下特征：1．物权是支配权。2．物权是绝对权。3．物权是财产权。4.物权具有排他性。 8.收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能。原物新增的经济价值，包括由原 物直接派生出来的果实、由原物所产生出来的租金和利息、对原物直接利用而产生的利润

2019 年一级建造师考试真题建设工程法规及相关知识(含参考答案)

2019 年一级建造师考试真题 建设工程法规及相关知识 一、单项选择题(共 70 题，每题 1 分。每题的备选答案中，只有一个最正确或最符合题意 ) 1. 在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是（）。 A. 刑事法律关系 B. 民事商事法律关系 C. 社会法律关系 D. 行政法律关系 2. 不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A. 国务院 B. 最高人民法院 C. 国务院司法行政部门 D. 全国人大常委会 3. 法人进行民事活动的物质基础是（）。 A. 有自己的名称 B. 有自己的组织机构 C. 有必要的财产或经费 D. 有自己的住所 4. 关于表见代理的说法，正确的是（）。 A. 表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B. 表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 C. 表见代理对本人产生有权代理的效力 D. 第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理 5. 关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。

A. 建设工程合同只能委托律师代理 B. 建设过程中的代理主要是法定代理 C. 建设工程中应当由本人实施的民事法律行为，不得代理 D. 建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接转托他人代理 6. 建设用地使用权自（）时设立。 A. 土地交付 B. 支付出让金 C. 转让 D. 登记 7. 关于不动产物权的说法，正确的是（）。 A. 依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记 B. 不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人 C. 不动产物权的转让在合同成立时发生效力 D. 未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效 8. 下列损失，属于建筑工程一切险保险责任范围的是（）。 A. 设计错误引起的缺陷 B. 地震引起的损失 C. 工艺不良引起的保险财产本身的损失 D. 非外力引起的机械装置本身的损失 9. 关于核验施工许可证的说法，正确的是（）。 A. 中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作 B. 在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3 个月内报发证机关核

一级建造师法规记忆口诀 独家

1．联合投标资质：就低不就高：公司合并资质：就高不就低（同一类） 2．法规与规章：法规叫条例，规、定、办、细则 3．法律冲突：人大优于政府，中央优于地方，新法优于旧法，特殊优于一般 4．表见代理有效条件：无权有效无意有理 5．招标程序：首尾遍布投资，开瓶即中 签（履行审批手续、委托、编制、公布、投标邀请、资格审查、开标、评标、中标、签约） 6．强制招标标准：5.1.2.3（按工程建设顺序勘察、设计、监理50W单采购100W施工单项200w总投资3000w) 7．可以不招标项目：国军临时抢救小民文物 8．强制监理项目：重点监理外公豪宅（成片开发的小区） 9．施工许可证：三月开胸（工）验验（延）肺（废），一月中止，一岁核 10．需要施工单位办理的许可：稍安勿躁（安全生产，噪声排放） 11必须组织专家论证审查的专项施工方案：高大专家暗挖深坑12．环评编报文件：一书两表（环境影响报告书、报告表、登记表） 13．劳动合同试用期：313@126（合同期一试用期对应） 14．单位解除劳动合同：笑星兼职十张纸币（效刑兼职、试用、规章、失职、舞弊） 15．劳动者单方解除合同：散书三日酬报校长（三书三十日酬保险、保护，无 效、法律规章） 16．庭审质证顺序：先人（证）后物（证） 17．仲裁意见的采纳：仲裁首席忌三心二意 18．施工单位申领许可证：稍安勿躁 19．建设单位：施工许可证 20．三同时：劳动卫生、环保、安全（同时设计，同时施工，同时投入使用） 21．安全生产许可证的申领条件：一年两险三人四预案，建章建

制装备全，投资配专员，特安全 22．建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括：监理插（监察）话（规划）射（设计）中（中标）合同（关键时刻监理的话还是要听的哦） 23．竣工验收条件：玩设计料理，进场饱嗝 （一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告：（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件：（五）有施工单位签署的工程保修书。 24．办理施工许可证的条件：徒弟备礼35（烟）安置师祖萧何0l、用地批准手续02、取得规划许可证03、现场具备施工条件，拆迁进度符合施工要04确定施工企05有经审查图纸资料06有保证质量和安全的具体措施07建设资金落实(钱30，50%)08强行监理09消防审核 1、发明专利权期限是20年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年。 2、普通诉讼时效期间通常为2年，身体受伤，拒付租金，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物丢失的，诉讼时效为1年，涉外诉讼4年。 3、从权利被侵害之日起超20年的，人民法院不予保护。 4、在诉讼时效期间的最后6个月内，诉讼才可以终止。 5、留置权人应当给债务人两个月以上履行债务时间。 6、建设单位领取施工许可证3个月内开工，延期以两次为限，每次不超过3个 月，中止施工满一年，核验许可证，因故不能按期开工超过六个月的，重新办理开工报告。 7、勘察分综合（甲级），行业（甲乙丙级），设计分综合（甲级），行业专业（甲乙丙丁级），监理分综合（不分级）、事务（不分级）、专业级（甲乙2丙3）。 8、招标人和中标人应在30日内签订书面合同。 9、招标人一般在15日内确定中标人，最迟30日。 10、履约保证金不得超过中标合同金额的10%。 11、招标人与中标人在签合同后5个工作日内，向未中标人退保