施工员计算题或安例分析题

计算题或安例分析题

一、下图中为建筑工程施工图常用符号：（单选题）

1.在工程施工图中用于标注标高的图例为（B3）

2.关于图例1的含义说法不正确的为（C图中圆圈中的“分子”数“5”表示画详图的那张图纸的编号）

3.上述图例中能够表达两种功能含义图例的为（C4)

4.完全对称的构件图，可在构件中心线上画上图例（D5）

二、下力间某商住楼基础详图，该基础是十字交梁基础，基础梁有代号为D、L表示。认真阅读该基础详图，回答以下问题。

1.该商住楼基础详图采用的绘图比例最可能为（B1:25)

2.基础底部配置的分布钢筋为（D直径为8的一级钢筋，间距300）

3.D、L1的尺寸为（C500mm×900mm）

4.基础底面标高为（C-3.400)

三、某工程的平面图和立面图如下所示。

1.关于该工程立面图的说法正确的为（A1～6轴立面图为南立面图）

2.该工程的层高为（B

3.350m）

3.由平面图中的详图索引可知详图所在的图纸编号为（B2）

4.下列不属于该工程墙体厚度的为（C180）

四、某工程基础详图如下图所求，该详图由平面图和剖面图组成。

1.该工程采用的基础形式为（B独立基础）

2.剖面图1-1的投影方向为（D从下往上）

3.基础尺寸为（A2200×2000×600mm）

4.基础底面标高为（C-1.200)

五、某工程在施工放线测量时，水准基点由于提供的水准基点距离工地较远，达到

2.158km，引测到工地中间转折了18次。A点高程为48.812,测量时在两点中间放置水准义，后视A点的读数为1.562m，前视B点的读数为0.995m。（单选题）

1.水准义的操作步骤为（A安置仪器、粗平、瞄准、精平、读数）。

2.此次测量的允许误差是（D29mm）

3.在水准测量中，通过A、B两点间的读数可知（A点比B点低）

4.B点高程为（B、49.397）

六、光学经纬仪为光学玻璃度盘，读数采用光学测微装置和一些光路系统，是目前应用较广泛的一种测角仪器，下图为北京光学仪器生产的DJ6型光学经纬仪。（单选题）

1.经纬仪主要由照准部、水平度盘和基座三部分构成，在图中标号为（C21)部分的是水平度盘。

2.DJ6型光学经纬仪中“DJ6”型号的含义为（B、DJ分别为“大地测量”和“经纬仪”的汉语拼音第一个字母；6为该食品一测回方向观察值中误差的秒值）。

3.下列是AB直线用经纬仪定线的步骤，其操作程序正确的是（D32145在A点安置经纬仪，对中、整平；用望远镜照准B点处所立的标志；水平制动扳纽制紧，将望远镜俯向1点处；指挥乙手持的标志移动，使标志与十字丝重合；标志处即为1处，同理可定其它各点

4.经纬仪四条轴线关系，下列说法正确的是（A照准部水准管轴垂直于食品的竖轴）。

七、某工程施工放线时，甲方提供了甲、乙两个确定“红线”的桩位，建筑物与定位桩的相互关系如下所示（单选题）

1.进行该建筑物的定位时，采用的方法为（A“红线”定位法）

2.进行该建筑物的定位时，定位主轴线应为（B纵向轴线）。

3.关于该建筑物的测量定位方法不正确的是（D当A2、B2、C2、D2四个桩点定好位之后，校核定位是否准确。）

4.该建筑物的控制桩点为（D、 A2/B2/C2/D2)

八．某拟建工程与周边建筑甲、乙、丙的相互关系如下表示。（单选题）

1.进行该建筑物的定位时，采用的方法（B平等线定位法）

2.进行该建筑物的平面位置定位时，可不需要使用的工具为（C水准仪）

3.关于该建筑物的测量定位方法不正确的是（C定位完成后还应从水准基点引进水准点）

4.该建筑物的控制桩点为（B B'/B"/D'/D").

九、某工程位于地震区，抗震设防烈度为8度，Ⅰ类场地土，是丙类建筑。该工程为框架结构，采用预应力混凝土平板楼盖，其余采用普通混凝土。设计使用年限为50年，为三类环境。（单选题）

1.该结构的钢筋的选用，下列何项不正确？（B冷拉钢筋是用作预应力钢筋的）。

2.该工程材料是选择错误的是（B当本工程采用HRB400、RRB400级钢筋时，混凝土不得低于C25）。

3.以下混凝土规定错误是（A最大水灰比0.55）。

4.其抗震构造措施应按（B、7度）要求处理。

5.该工程对选择建筑场地和地基采取的措施不包括（C选择厚的场地覆盖层）。

十、某单跨仓库，为砌体结构，15m*36m。檐口标高+6.00m，屋面结构为钢筋混凝土屋架有檩体系。其结构布置简图如下。（单选题）

1.房屋的静力计算方案是（C刚弹性方案）。

2.对该工程中圈梁的作用描述正确的是（A增加砌体结构房屋的整体刚度）

3.圈梁宜连续地设在同一水平面上并交圈封闭。当圈梁被门窗截断时，应在洞口上部增设与截面相同的附加圈梁，附加圈梁与圈梁的撒拉长度（B不应小于垂直间距H 的2倍）。

4.过梁的破坏一般不会有（D过梁局部压坏）情况发生。

5.构造柱的做法不正确的是（A应置在基础）。

十一、某建筑平面如图下，根据图中尺寸计算建筑面积。（单选题）1.该建筑物的阳台面积为（B 2.405m2）

2.该建筑物的飘窗面积为（D 不计算面积）

3.该建筑物室内房间的面积为（A 60.25m2）

4.该层建筑物的部面积为（A 62.66m2）

十二、某工程在砌筑一砖标准内墙时，进度计划安排每天砌筑墙体长度为60m，总的施工任务为600m3,建筑层高为2.8m，室内净高2.65m，工人施工的时间定额为0.96工日/ m3。查计价表可知，完成该砌筑工程的综合单价为197.7,人工费35.88,材料费145.22,机械费2.42,管理费9.58.（单选题）

1.该工程在施工时每天需安排多少工人参加施工才能满足进度计划的要求。（C 40

个）

2.完成该工程的砌筑任务的工期为（C 16天）

3.该砌筑工程费用为（D 118620元）

4.该砌筑工程的利润为（A 2760元）

十三、[案情]浙江鼎盛交通建设有限公司（以下简称鼎盛公司）原名绍兴县交通工程公司（以下简称绍兴公司），浙江省工商行政管理局2001年3月19日核准绍兴公司的企业名称更名为鼎盛公司。1994年4月，绍兴公司经投标从常山县交通局获得205国道常山段一标（I标）段工程，并与建设单位常山县交通局签订了205国道常山至开化段常山段工程合同。绍兴公司中标后，为保证工程的顺利实施，开始寻求合作伙伴。1999年5月15日，绍兴公司与浙江山水交通工程有限公司（以下简称山水公司）签订《项目合作协议书》，双方结成联营体，合作承建205国道常山段一标段工程，并由绍兴公司委派王志刚为工程项目技术负责人，组建205国道常山改建工程一标项目部。同年7月1日，联营体以绍兴公司常山205国道项目部的名义与孙邻德、汪关飞签订《205国道常山改建工程内部施工承包协议书》，将工程的大桥上下部结构及路面工程承包给孙邻德、汪关飞承建。孙邻德、汪关飞向山水公司交纳保证金10万元后开始组织人员施工。后联营体分别以不同的名义于1999年8月13日、8月21日与孙邻德签订补充协议。其中1999年8月21日的补充协议书明确原合同承包人孙邻德、汪关飞调整为孙邻德一人，原合同中有关孙邻德、汪关飞的权利义务均由孙邻德承受。汪关飞虽未在协议书签字，但在本案审理过程中，汪关飞表示认可该协议。孙邻德承接的工程完工后，工程项目部技术负责人王志刚对孙邻德所做的工程量及造价进行核算，并由绍兴公司常山205国道项目部于2001年4月21日向孙邻德出具了《工程款结算书》。该结算书记载：经项目部验工结算，孙邻德施工队在常山205国道改建工程I标下界首大桥上下部结构、路基、路面工程所完成的工程总数为7668094元。2002年8月15日，孙邻德向原审法院起诉，要求鼎盛公司支付所欠工程款115万元。案件审理过程中，一审法院依孙邻德申请依法追加山水公司为本案被告。孙邻德变更诉讼请求，要求鼎盛公司、山水公司支付所欠工程款115万元，退还保证金10万元。孙邻德认为在施工过程中，鼎盛公司、山水公司分别以不同方式陆续支付工程款共计6518094元。在案件审理过程中，孙邻德对鼎盛公司、山水公司向法院提供的支付凭据，确认收到工程款6444002元。各方当事人均同意将孙邻德所做的工程造价委托衢州公信公司鉴定事物所鉴定。2003年1月15日，一审法院委托该所进行鉴定，该所于同年8月30日出具了衢公信司鉴（2003）工程造价鉴字第02号造价鉴定书，认定孙邻德常山205国道改建工程I 标所完成的工程总造价为7561887元。

问题：（判断题）

1.《内部承包协议》是有效合同。（B）

2.对与转包方的合理主张，法院应于采纳，因此孙可以成为本案原告。（A）

3.两个或两个以上企业签订联合协议组成联营体可以承接建筑工程业务。（A）

4.工程造价可委托当事各方可以接受的造价咨询单位对工程进行价格鉴定，该所出具的造价报告应为确定的工程造价。（A）

十四、[案情]A学校（以下简称学校）于2006年4月22日和某建筑安装工程有限公司（以下简称教学楼承包人）签订了一份《教学楼工程施工总承包合同》。承包范围为教学楼土建、水电安装施工，该工程建筑工程面积为5368.66平方米，框架五层，质量标准为合格，要求2006年4月26日开工，2006年11月30日竣工，工期220天（日历天）。本工程采用固定单价合同，按1999年《建设工程施工合同（示范文本）》版本进行签订，合同约定工程预付款为合同价的20%，中间付款按工程形象进度的70%支付，工程竣工验收合格后付至合同价的85%。

合同签订后，承包人按合同约定时间如期进行施工，但在工程主体封顶后（封顶时间为2006年8月15日），学校的工程款因资金紧张未能按时支付（合同规定封顶后7日内付款，即付款时间为2006年8月22日），学校承诺尽快支付工程款并要求承包人继续施工，但经承包人多次催要，工程款仍未到帐。因此承包人2006年8月23日向学校发出一份书面报告，报告中称若学校在七日内仍不能付款，承包人将停工。七日后学校仍未付款也未给予答复，承包人又于2006年8月30日向学校发出第二份报告，该报告中明确表示：因学校未按合同约定付款，因此本承包人将于2006年9月1日停工，停工期间的所有损失由学校承担，随即承包人对工地进行了全面停工，在停工期间承包人也多次地向学校发出了索赔报告。两月后，学校筹到了工程款并支付承包人，同时书面要求承包人全面开工。承包人在收到学校的工程款后却给学校发了一份索赔报告，报告中说学校应对该停工期间的工期及费用损失进行赔偿，否则不能开工。后经双方多次协商，学校仅对延误的工期进行了确认，但对费用索赔却未达成一致意见，因此承包人拒绝复工。工程一直拖了一年，一年后承包人向学校发出《关于补偿教学楼停工期间损失函件》的律师函，要求学校给予赔偿这一年零两个多月的工期及费用损失，否则将提起诉讼。

问题：（判断题）

1.承包人的停工可依据《建设工程施工合同（示范文本）》第26条第4款规定：

发包人不按合同支付工程进度款的，双方又达成延期付款协议的，承包人可以停止施工，由发包人承担责任。（A）

2.承包人所要求的停工期间对工期和费用损失进行补偿无法律依据。（B）

3.乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙

方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方就履行承诺，承担违约责任。（A）

十五、[背景]某高校决定对每幢建筑物进行外表清洁。在对教学楼外墙面砖进行擦洗作业时，在东立面消防楼梯门口两侧部位，工人甲在9层消防楼梯平台北侧靠近护身栏杆处，擦洗距平台地面约2.5m高的墙面砖，因高度不够，工人甲将右脚站在1.2m高的圆18螺纹钢焊成的护身栏杆横栏处，左脚站在90cm高的马凳上，在探身擦外侧面砖时，由于未系安全带身体失稳，坠于首层门口行车坡道顶部，坠落高度24m,送往附近医院抢救无效死亡。

问题：（多选题）

1.事故发生的原因是：（ABCE 工人甲违反操作规程中有关“高度及危险部位作

业，应注意周围环境和必须挂好安全带”的规定；安全教育不够，工人自我保护意识差；安全交底工作欠佳，安全措施不到位；项目经理部对该项作业的施工方案没有进行认真研究、也没有针对作业现场的情况制定切实可靠的安全措施）

2.建筑工程施工现场常见的职工伤亡事故类型有：（ABDE 高处坠落；物体打击；

机械伤害；坍塌事故等。）

3.三级安全教育是指（C 公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育；）十六、[背景]某市阳光花园高层住宅1号楼,由两个地上24层地下2层塔楼和一个连体建筑组成,总建筑面积31100㎡,全现浇钢筋混凝土剪力墙结构.施工组织采用总分包管模式，1998年9月中旬挖槽,11月中旬完成基础底板混凝土浇筑,12月中旬完成地下2层墙体、顶板支模、钢筋绑扎及混凝土浇筑工作，1月中旬基础工程全部完工。

问题：（判断题）

1.钢筋分项工程应由监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目专业

质量（技术）负责人进行验收。（A）

2.基础工程应由专业监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责

人和技术、质量负责人、勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人进行工程验收。（B）

3.该住宅楼完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位

提交工程验收报告。（A）

4.单位工程质量验收合格后，施工单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有

关文件，报建设行政管理部门备案。（B）

十七、某钢筋混凝土单层排架式厂房，有42个C20独立混凝土基础，基础剖面如图表示，基础底面积为2400mm宽*3200mm长，每个C20独立基础和C10素混凝土垫层的体积共为12.37m3.上为C10素混凝土厚100mm。基坑开挖采用四边放坡，坡度为1：

0.5.土的最初可松系数Ks＝1.10,最终可松性系数Ks＝1.03.(单选题)

1.基础施工程序正确的是（D定位放线，开挖土方，验槽，浇垫层，立模、扎钢筋，浇混凝土、养护，回土）。

2.定位放线时，基坑上口白灰线长、宽尺寸（D4700mm宽*5500mm长）。

3.基坑土方开挖量（B1465m3）

4.基坑回填需土（松散状态）量（B1009.71 m3）

5.回填土采用（C有机质含量2%的土）。

十八、某基槽槽底宽度为3.5米，自然地面标高为-0.5米，槽底标高为-4.5米，地下水为-1.0米。基坑放坡开挖，坡度系数为0.5米，采用轻型井点降水，降水深底至坑底下0.5米。（单选题）

1.轻型井点的平面布置宜采用（A单排布置）。

2.井点管路离坑壁宜为（B0.8米）

3.水力坡度I宜取（A1/5）。

4.井点管的埋设深度宜大于或等于（D

5.76m）

5.井点管的进设工艺（A铺设集水总管、冲孔、沉设井点管、填砂滤料、上部填粘土密封、用弯联管连接井点管与总管、安装抽水设备）。

十九、某钢筋混凝土梁配筋图如图所示，保护层厚为25㎜,钢筋弯超角度均为45度。

1.⑵号钢筋的计算简图为（A）

2.(3)号钢筋的直段长度为（B4650㎜）

3.(3)号钢筋的斜段长度为（B1838㎜）

4.(3)号钢筋的下料长度为（D6698㎜）

5.(4)号钢筋弯钩平直部分的长度为（C10d）

二十、某工程现浇钢筋混凝土胁梁楼板，板的厚度为200㎜,梁的高度为700㎜,混凝土设计强度等级为C20,一个验收批中混凝土标准养护试块为10,采用统计的方法进行混凝土的评定，mfcu- Sfcu 0.9fcu,k且fcu,min fcu,k,取 =0.90。试块取样、试压等符合国家验收规范的有关规定，各组试块的强度代表值分别为（MPa）：20.3、19.1、21.3、22.6、20.6、20.4、20.6、20.2、20.3、21.2。

1.平均值mfcu=(A20.40)

2.最小值fcu,min=(A19.1)

3.标准差Sfcu=（D由于Sfcu小于fcu,k,取1.20）

二十一、寒冷地区某商业大厦室外采用铝合金门窗，外墙涂料装饰。室内装修内容有采用木门安装、走廊地砖地面、领导办公室铺实木地板、墙面采用乳胶漆、两道玻璃砖装饰墙。（单选题）

1.寒冷地区木门窗框与墙体的空隙应填充（D保温材料）

2.铝合金外门窗框与砌体墙固定方法错误的是（B射钉固定）

3.木地板施工中，实木地板面层与墙体之间应预留的缝隙为（B 8-12㎜）

4.玻璃砖墙安装时，宜以（B1500㎜）高为一个施工段，待下部施工段胶结材料

达到设计强度后，再进行上部施工。

5.门窗工程验收时应检查文件记录不包括（C防火等级）

二十二、A、工程屋顶梁的配筋图未能交付给承包商，原定03年5月20日交付的图纸一直拖延至6月底。由于图纸交付延误，导致钢筋订货发生困难(订货半个月后交付钢筋)。因此原定6月中旬开始施工的屋顶梁钢筋梆扎拖至8月初，再加上该地区8月份遇到恶劣的气候条件，因气候原因导致工程延误1周。最后承包商向业主提出8周的工期索赔。

B、某工程因业主指定分包商分包的地下连续墙施工出现质量问题，结构倾斜，基坑平面尺寸减小，影响了总包商的正常施工，因而总分包商向业主提出了工期索赔。

C、某工程施工中，由于持续降雨，雨量是过去2年平均值的两倍，致使承包商的施工延误了34天，承包商要求监理工程师予以顺延工期。监理工程师认为：延误的工期中有一半是一个有经验的承包商无法预料的，另外17天应为承包商承担的正常风险，故只同意延长工期17天。

问题：（多选题）

1.上述三例那一个不是造成的工期延误的原因？（DE 承包商违约；承包商误工）

2.除此之外还有哪些导致工期延误的原因？（ABCD 业主斤交付合格的施工场地；

业主拖延支付工程款；业主未能提供合同规定的材料设备；业主拖延关键线路卜工序的验收时间）

3.以下工期索赔的依据是：（ABDE 气象资料；业主或监理工程师的变更指令；对

工期的修改文件，如会议纪要、来往信件；爱干扰的实际工程进度）

4.按照索赔发生的原因划分，索赔应包括那几种类型？（ABCD 延期索赔；工程

范围变更索赔；施工加速索赔；不利的现场条件索赔等几种类型）

二十三、某高架桥工程，其中的三跨为普通钢筋混凝土连续梁，需现场浇筑，跨径组合为30m+40m+30m,桥宽18m,桥下净高9m.模板支架在已经上一级批准的施工组织设计中有详细的专项设计。项目经理为节约成本，就地取材，使用了附近工程的支架材料和结构形式，在浇筑主梁混凝土的过程中，承重杆件产生变形、失稳，导致支架坍塌，造成一人死亡、两人重伤的安全事故。

问题：

1.变更方案审批程序不正确。（判断题）（A）

2.对于支架的验算方面。（判断题）（B ）

3.应满足的技术要求不正确的是：（D验算倾覆稳定系数不得小于1.3；受载后挠曲的杆件，挠度不得大于结构跨度的1/300）(单选题)

二十四、[背景]2002年7月，一天凌晨两点左右，某市出联合大学学生宿命楼发生一起6层悬臂式雨篷根部突然断裂的恶性质量事故，雨篷悬挂在墙面上。幸好凌晨两点，未造成人员伤亡。该工程为6层砖混结构宿舍楼，建筑面积2784㎡,经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差。在施工时将受力钢筋位置放错，使悬臂结构受拉区无钢筋而产生脆性破坏。

问题：

1.如果该工程施工过程中实施了工程监理，监理单位应对该起质量事故不承担责

任。（判断题）（B）

2.施工单位现场质量检查的内容有哪些?(多选题)（ABCD 开工前检查；工序交接

检查；隐蔽工程检查；停工后复工前的检查）

3.为了满足质量要求，施工单位进行现场质量检查目测法有哪些常用手段？（单

选题）（A 施工现场目测法的手段可归纳为看、摸、敲、照四个字）

二十五、[背景]某安装公司承接一高层住宅楼工程设备安装工程的施工任务，为了降低成本，项目经理关系购进廉价暖气管道，并隐瞒了工地甲方和监理人员，工程完工后，通过验收交付使用，过了保修期后的某一冬季，大批儿童医院暖气漏水。问题：

1.影响施工项目的质量因素主要有那些方面？（多选题）（ABCE 人；材料；机械；

环境）

2.人，作为控制的动力，是要充分调动人的积极性，发挥人的主导作用。（判断

题）（A）

3.该工程暖气漏水时，已过保修期，施工单位可以不对该质量问题负责。（判断

题）（B）

二十六、某工程位于地震区，抗震设防烈度为8度，I类场地土，是丙类建筑。该工程为框架结构，采用预应为混凝土平板楼盖，其余采用普通混凝土。设计使用年限为50年，为三类环境。（单选题，每题1分）

1.该的钢筋的选用，下列何项不正确？（B冷拉钢筋是用作预应力钢筋的）

2.该工程材料选择错误的是（B当本工程采用HRB400、RRB400级钢筋时，混凝土

不得低于C25）

3.以下混凝土规定错误是（A 最大水灰比0.55）

4.其抗震构造措施应按（B 7度）要求处理。

5.该工程对选择建筑场地和地基采取的措施不包括（C选择后的场地覆盖层）

二十六、[案情]浙江鼎盛交通建设有限公司（以下简称鼎盛公司）原名绍兴县交通工程公司（以下简称绍兴公司），浙江省工商行政管理局2001年3月19日核准绍兴公司的企业名称更名为鼎盛公司。1994年4月，绍兴公司经投标从常山县交通局获得205国道常山段一标（I标）段工程，并与建设单位常山县交通局签订了205国道常山至开化段常山段工程合同。绍兴公司中标后，为保证工程的顺利实施，开始寻求合作伙伴。1999年5月15日，绍兴公司与浙江山水交通工程有限公司（以下简称山水公司）签订《项目合作协议书》，双方结成联营体，合作承建205国道常山段一标段工程，并由绍兴公司委派王志刚为工程项目技术负责人，组建205国道常山改建工程一标项目部。同年7月1日，联营体以绍兴公司常山205国道项目部的名义与孙邻德、汪关飞签订《205国道常山改建工程内部施工承包协议书》，将工程的大桥上下部结构及路面工程承包给孙邻德、汪关飞承建。孙邻德、汪关飞向山水公司

交纳保证金10万元后开始组织人员施工。后联营体分别以不同的名义于1999年8月13日、8月21日与孙邻德签订补充协议。其中1999年8月21日的补充协议书明确原合同承包人孙邻德、汪关飞调整为孙邻德一人，原合同中有关孙邻德、汪关飞的权利义务均由孙邻德承受。汪关飞虽未在协议书签字，但在本案审理过程中，汪关飞表示认可该协议。孙邻德承接的工程完工后，工程项目部技术负责人王志刚对孙邻德所做的工程量及造价进行核算，并由绍兴公司常山205国道项目部于2001年4月21日向孙邻德出具了《工程款结算书》。该结算书记载：经项目部验工结算，孙邻德施工队在常山205国道改建工程I标下界首大桥上下部结构、路基、路面工程所完成的工程总数为7668094元。2002年8月15日，孙邻德向原审法院起诉，要求鼎盛公司支付所欠工程款115万元。案件审理过程中，一审法院依孙邻德申请依法追加山水公司为本案被告。孙邻德变更诉讼请求，要求鼎盛公司、山水公司支付所欠工程款115万元，退还保证金10万元。孙邻德认为在施工过程中，鼎盛公司、山水公司分别以不同方式陆续支付工程款共计6518094元。在案件审理过程中，孙邻德对鼎盛公司、山水公司向法院提供的支付凭据，确认收到工程款6444002元。各方当事人均同意将孙邻德所做的工程造价委托衢州公信公司鉴定事物所鉴定。2003年1月15日，一审法院委托该所进行鉴定，该所于同年8月30日出具了衢公信司鉴（2003）工程造价鉴字第02号造价鉴定书，认定孙邻德常山205国道改建工程I 标所完成的工程总造价为7561887元。

问题：（判断题）

1.《内部承包协议》是有有效合同。（B）

2.持有工商营执照的两个或多个建筑企业可以通过签订联合协议组成经营联合体共同承接建筑业务（A）

3.对与转包方的主张，法院应于采纳，因此孙可以成为本案原告。（A）

4.工程造价可委托当事各方可以接受的造价咨询单位对工程进行价格鉴定，该所出具的造价报告应为确定的工程造价。（A）

二十七、某钢筋混凝土单层排架式厂房，有42个C20独立混凝土基础，基础剖面如图表示，基础底面积为2400mm宽*3200mm长，每个C20独立基础和C10素混凝土垫层的体积共为12.37m3.上为C10素混凝土厚100mm。基坑开挖采用四边放坡，坡度为1：0.5.土的最初可松系数Ks＝1.10,最终可松性系数Ks＝1.03.

1.基础施工程序正确的是（D定位放线，开挖土方，验槽，浇垫层，立模、扎钢筋，浇混凝土、养护，回土）。

2.定位放线时，基坑上口白灰线长、宽尺寸（D4700mm宽*5500mm长）。

3.基坑土方开挖量（B1465m3）

4.基坑回填需土（松散状态）量（B1009.71 m3）

5.回填土采用（C有机质含量2%的土）。

二十八、某高架桥工程，其中的三跨为普通钢筋混凝土连续梁，需现场浇筑，跨径组合为30m+40m+30m,桥宽18m,桥下净高9m.模板支架在已经上一级批准的施工组织设计中有详细的专项设计。项目经理为节约成本，就地取材，使用了附近工程的支架材料和结构形式，在浇筑主梁混凝土的过程中，承重杆件产生变形、失稳，导致支架坍塌，造成一人死亡、两人重伤的安全事故。

问题：（判断题）

1.变更方案审批程序不正确。（A）

2.对于支架的验算方面。（B ）

3.应满足的技术要求正确。（）

4.支架的强度、刚度、稳定性，应符合规范要求。（A）

5.支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量，应满足施工后梁体设计标高的要求。（A）

6.整体浇筑时，应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若地基下沉，可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑。（A）

二十九、[背景]某建筑公司承接了该市洪湖娱乐城工程，该工程地处闹市区，紧邻城市主要干道，施工场地狭窄，主体地上22层，地下3层，建筑面积48700㎡,基础开挖11.5m,低于地下水。为了达到“以预防为主”的目的，施工单位了施工工序的质量控制。

问题：（单选题）

1.该娱乐城项目工序质量控制的内容不包括那一个？（C及时检查分部工程的质

量）

2.针对该工程的工序质量检验要考虑标准具体化、度量、比较，还包括哪些内容？

（A处理）

3.质量控制点设置的原则，是根据工程的重要程度，即（A质量特性值）对整个

工程质量的影响程度来确定。

4.施工工序质量控制的步骤是实测、分析和（D判断）。

2020年施工员考试试卷题库及答案

施工员考试试卷题库及答案 考试答题注意事项： 1. 考生答题前，先将自己的姓名、准考证号等信息填写清楚，同时将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．考试答题时，选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清晰。3．请考生按照题号顺序，在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．请考生保持答题卡面清洁，不要折叠、弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正液、刮纸刀。 岗位基础知识试题 单项选择题 一．建筑识图的基本知识 1.A2幅面图纸的尺寸为（B）。 A．594错误841；B．420错误594；C．297错误420；D．210错误297 2.标注半径时，半径数字前应加注半径符号（A）。

A.R； B.d； C.r； D.Φ 3.角度的尺寸线应以（B）表示。 A.直线； B.圆弧； C.任意弧线； D.波浪线 二．建筑施工图 1.以下各项中，不属于建筑专业图的是（C）。 A.首层平面图； B.屋面平面图； C.基础平面图； D.剖面图 2.在建筑总平面图中，下示图例表示的是（B）。 A.新建建筑物； B.原有建筑物； C.临时建筑物； D.拆除的建筑物 3.在建筑总平面图中，下示图例表示的是（A）。 A.台阶； B.楼梯； C.边坡； D.护坡 4.建筑平面图中，M-2代表（A）。 A.编号为2的门； B.宽度2m的门； C.编号为2的窗； D.高度为2m的窗

5.建筑平面图中，下示图例表示的是（D）。 A.推拉门； B.平开门； C.单扇门； D.空门洞 6.最适宜用于建筑详图的比例是（D）。 A.1：1000； B.1：500； C.1：100； D.1：10 7.一般能够在底层平面图上画出（D），用以表示房屋的朝向。 A.风玫瑰频率图； B.坐标图； C.指南针； D.指北针 8.剖面图的剖切位置标注在（A）中。 A.底层平面图； B.标准层平面图； C.顶层平面图； D.屋顶平面图 9.剖面图中切到的可见部位用（C）表示。 A.细实线； B.中实线； C.粗实线； D.折断线 10.下列构造中，需要用建筑详图表示的是（C）。 A.楼梯平面布置； B.卫生间平面布置； C.勒脚构造； D.屋顶构造层次

婚姻法典型的案例分析题

婚姻法典型的案例分析题 1．王某（男）与彭某（女）是小学同学，同村居住，1992年双方18岁的时候，由父母给他们订了亲，遂以 夫妻名义住在了一起，并生育一子。2000年，王某外出务工，结识了女工秦某，不久即租房同居，并于2002 年2月起诉到法院要求与彭某离婚。彭某则以《婚姻法》第四条“夫妻应当互相忠实”的规定为根据提出反 诉，要求保护自己与王某的婚姻关系，排除秦某的妨害行为。请问人民法院应如何对待双方的诉请？ 参考答案：（1）当事双方1992年以夫妻名义同居时不到法定婚龄，王某起诉“离婚”时已经符合结婚实质要件， 按照最高人民法院司法解释，人民法院应告知当事人在案件受理前补办结婚登记。如果双方补办了结婚登记， 按照离婚诉讼审理；如果双方不补办结婚登记，则按照解除同居关系处理。（2）如果双方不补办结婚登记， 不具有合法的夫妻身份；即使双方补办了结婚登记，按照最高人民法院的司法解释，彭某仅以《婚姻法》第 4条为依据提起诉讼，人民法院也不予受理。 2．赵某（男）与孙某（女）均已达到法定婚龄，双方的母亲是姐妹，二人于2002年5月发生两性关系导致孙 某怀孕，在父母的敦促下，于同年12月隐瞒姨表兄妹关系，办理了结婚登记，并于2003年2月生下一个有智 力缺陷的女儿。2003年5月，赵某的祖父向人民法院提请要求宣告赵、孙的婚姻关系无效。经审理，查实双 方确系禁止结婚的亲属，且均不愿意抚养女儿。人民法院随即判决双方婚姻关系无效，其女儿由孙某抚养， 赵某承担部分抚养费用。孙某不服，提出上诉，认为：第一，赵某之祖父无权提出宣告婚姻无效的诉请；第 二，人民法院审理中未进行调解即宣告婚姻无效，违反法定程序；第三，为了保护女方权益，即使婚姻无效， 双方所生女儿也应由男方抚养。请问，二审人民法院应否支持孙某的主张？ 参考答案：二审人民法院不应支持孙某的主张。理由如下：（1）按照最高人民法院的司法解释，有权依据婚 姻法的规定向人民法院就已办理结婚登记的婚姻申请宣告婚姻无效的主体，包括婚姻当事人和利害关系人。 以有禁止结婚的亲属关系为由申请宣告婚姻无效的，利害关系人是当事人的近亲属。赵某的祖父属于赵某的 近亲属，因此有权向人民法院提出宣告赵、孙婚姻无效的申请。（2）按照最高人民法院的司法解释，人民法 院审理宣告婚姻无效案件，对婚姻效力的审理不适用调解，应当依法作出判决；有关婚姻效力的判决一经作 出，即发生法律效力。本案一审法院对婚姻效力问题不作调解是有充分根据的。（3）由于当事双方均不愿意 作为他们女儿的直接抚养方，一审法院根据《婚姻法》关于“离婚后，哺乳期内的子女，以随哺乳的母亲抚 养为原则”的规定，判决归孙某抚养，赵某承担部分抚养费用，于法有据，也有利于其女儿的成长。 1．张某（男）和李某（女）1990年结婚，并于1992年生育一子。1994年，张某所在单位因经营不景气，由3 月份开始发不出职工工资，全家依靠李某一个人的收入维持生活。同年8月，双方协议离婚。按照协议，孩 子归李某抚养，夫妻共同财产也归李某所有。1995年3月，张某辞去原来工作，得到单位补发的一年基本工 资12000元，以此为本钱与他人合伙经营水果，规模不断扩大，1997年张某已经存款20万元并经营了一家果 品商店。1997年5月，张某和李某协商复婚。1997年7月，张某用10万元从赵某处购买了小货车一辆，并办理 了过户登记手续。此事遭到李某强烈反对，认为由1994年3月开始全家就依靠自己一个人的收入生活，离婚 后孩子也归自己抚养，以后张某使用本属于夫妻共有的补发工资经营，才能够有所发展，现在双方已经复婚， 张某购买汽车的行为属于擅自动用夫妻共同财产，因未经财产共有人同意，这一汽车交易行为应该无效。张 某则坚持自己对复婚前的个人财产享有处分权，不仅购买汽车是正当行为，而且汽车也属于自己所有，今后 使用汽车经营的收益也应算作个人财产。请回答：（1）哪些财产属于张某和李某的共有财产？（2）张某购 买汽车的行为是否属于擅自处分夫妻共有财产？是否有效？（3）张某购买的汽车所有权归谁？以后使用这 辆汽车经营的收益归谁所有？ 参考答案：（1）由1994年3月到8月张某所得补发工资6000元，以及复婚后双方所得，属于夫妻共有财产。（2） 张某离婚后、复婚前个人经营所得属于个人所有财产，他使用个人所有财产购买汽车不属于擅自处分夫妻共 有财产，买卖行为合法有效。（3）张某用个人所有财产购买的汽车属于其个人所有。按照《婚姻法》的规定，

统计学计算题

统计学计算题 27、【104199】（计算题）某班级30名学生统计学成绩被分为四个等级：A ．优；B ．良；C ．中；D ．差。结果如下： B C B A B D B C C B C D B C A B B C B A B A B B D C C B C A B D A A C D C A B D （1）根据数据，计算分类频数，编制频数分布表； （2）按ABCD 顺序计算累积频数，编制向上累积频数分布表和向下累计频数分布表。 【答案】 28、【104202】（计算题）某企业某班组工人日产量资料如下： 根据上表指出： （1）上表变量数列属于哪一种变量数列； （2）上表中的变量、变量值、上限、下限、次数； （3）计算组距、组中值、频率。 【答案】（1）该数列是等距式变量数列。 （2）变量是日产量，变量值是50-100，下限是，、、、、9080706050上限是，、、、、10090807060次数是111625199、、、、； （3）组距是10，组中值分别是 9585756555、、、、 ，频率分别是13.75%31.25%.20%23.75%11.25% 、、。 29、【104203】（计算题） 甲乙两班各有30名学生，统计学考试成绩如下：

（1）根据表中的数据，制作甲乙两班考试成绩分类的对比条形图； （2）比较两班考试成绩分布的特点。 【答案】 乙班学生考试成绩为优和良的比重均比甲班学生高，而甲班学生考试成绩为中和差的比重比乙班学生高。因此乙班学生考试成绩平均比乙班好。两个班学生都呈现出"两头大，中间小"的特点，即考试成绩为良和中的占多数，而考试成绩为优和差的占少数。 30、【104205】（计算题）科学研究表明成年人的身高和体重之间存在着某种关系，根据下面一组体重身高数据绘制散点图，说明这种关系的特征。 体重（Kg ） 50 53 57 60 66 70 76 75 80 85 身高（cm ） 150 155 160 165 168 172 178 180 182 185 【答案】散点图：

装饰装修施工员试题库(带答案解析)

施工员（装饰装修）专业技能练习题 了解类 一、单选题（共107题） 1.在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是（D ）。 A. 临时停水、停电 B. 合同签订时遗漏条款或表达失当 C. 未考虑设计在施工中实现的可能性 D. 施工设备不配套、选型失当 2.政府质量监督机构对建设工程进行第一次监督检查的重点是（A ）。 A．各参与方主体的质量行为B．建设工程招标结果 C．工程建设的地址D．建设工程的实体质量 3.决定施工起点的因素不包括（ B ）1 A．劳动力需求计划； B．保证质量的要求； C．建设单位的喜好。 D．施工管理人员的喜好。 4. 施工安全技术保证体系中，不论是安全专项工程还是安全专项技术，首选应满足安全（D ）要求。 A.限控技术 B.保（排）险技术 C.保护技术 D.可靠性技术 5. 工程项目正式竣工验收完成后，由（B ）在《竣工验收证明书》中作出验收结论。 A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.施工单位 D.监理单位 6.施工企业实施环境管理体系标准的关键是( A ) A．坚持持续改进和环境污染预防 B．采用PDCA循环管理模式 C．组织最高管理者承诺 D．组织全体员工参与 7.施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的（ D ） A．自然环境因素 B．施工质量管理环境隐私 C．技术环境因素 D．作业环境因素

8.据《中华人民共和国建筑法》，设计建筑主体的装修工程，建设单位的设计方案应由( A )提出的才是合法的。 A．具有相应资质条件的设计单位 B．建设单位HZTYpzG。 C．任意设计院 D．国外的设计公司 9、立面图不能按（C）方式命名。 A．朝向；B.轴线；C.色彩；D．主出入口 10、一套建筑施工图中，剖面图的剖切符号应在（B）平面图上表达。 A.总图； B.底层； C.标准层； D.屋顶 11、施工图中，（D）的尺寸数值以米为单位。 A.详图； B.总平面图； C.基础图； D.大型厂房平、立、剖面图 12、平行投影法按照投影线与投影面的关系可分为（C）。 A.中心投影法、正投影法； B.中心投影法、斜投影法 C.正投影法、斜投影法； D.中心投影法、平行投影法 13、主要用来确定新建房屋的位置、朝向以及周边环境关系的是：（A） A、建筑总平面图； B、建筑立靣图； C、建筑平面图； D、功能分析图。 14、下列（A）必定属于总平面表达的内容。 A、相邻建筑的位置； B、墙体轴线； C、柱子轴线； D、建筑物总高 15、建筑平面图不包括（A）。 A、基础平面图； B、首层平面图； C、标准平面图； D、屋顶平面图 16、关于建筑平面图的图示内容以下说法错误的是（D） A、表示内外门窗位置及编号； B、表示楼板与梁柱的位置及尺寸； C、注出室内楼地面的标高； D、画出室内设备和形状 17、以下（C）不属于建筑立面图图示的内容 A、外墙各主要部位标高； B、详图索引符号；

国家司法考试经典案例分析题及答案

2011年国家司法考试经典案例分析题及答案(1) 一、外国人在中国领域内犯罪 [案情] 被告人:某甲,男,33岁,前苏联人,副驾驶员。 1985年12月19日,被告人某甲与机长某乙等机组人员,在原苏联境内驾驶47845号安一24型民航客机,执行某市民航局101/435航班任务。当飞机飞到东经118、09'00“,北纬52、40'00”上空时,被告人趁领航员上厕所之机,以机舱出机械故障为由,将机械师骗出驾驶舱,随即锁上驾驶舱门,扭动自动驾驶仪,持刀威逼驾驶飞机的机长某乙向中国方向飞行,机长被迫改变航向,19日14时30分许,该机降落在我国黑龙江省某县某乡农田里。 [问题] 某甲在我国领域内犯罪就是否适用我国刑法? [判决] 法院判决认为,被告人某甲以暴力手段劫持飞行中的民用航空器,飞入我国境内,其行为危害了公共安全,构成了犯罪,应依照中国刑法论处。 [法理分析] 本案涉及我国刑法的空间效力问题,被告人某甲虽就是外国人,但我国司法机关有权对其犯罪行为行使司法管辖权。因为:第一,某甲劫持航空器,已违反我国参加的《东京公约》、《海牙公约》与《蒙特利尔公约》的通知规定,“如发生外国飞机被劫持在我国降落等有关涉外事件,应按我国法律,并结合上述三个公约的有关规定处理”,同时符合我国《刑法》第九条所规定的中国应承担条约义务的范围内,“对于中华人民共与国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行,中华人民共与国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的,适用本法。”第二,我国《刑法》第6条第13款规定:“凡在中华人民共与国领域内犯罪的、除法律有特别规定的以外,都适用本法。”“犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共与国领域内的,就认为就是在中华人民共与国领域内犯罪。”某甲不就是享有外交特权与豁免权的外国人,有关刑事责任问题,不需要通过《刑法》第11条之规定解决,“享有外交特权与豁免权的外国人的刑事责任问题,通过外交途径解决”,即不属于“法律有特别规定的”,情况,某甲的犯罪行为虽始于我国领域之外,但其犯罪结果却发生在我国领域以内,依照我国的有关规定,属于我国领域内犯罪,所以,应适用我国刑法,依法追究其刑事责任。 二、中国公民在我国领域外犯罪 [案情] 被告人:严某,男,38岁,中国公民,我国驻某国大使馆的汽车司机。 被告人严某先后利用驾车去机场接送外国人员、代表团成员的机会,在驻在国首都机场行李处多次进行盗窃,陆续窃得大量外币现钞,以及手表、照相机等财物,共折合人民币10万余元。 [问题] 严某在我国领域外犯罪就是否应依我国刑法论处? [判决] 法院判决认为,严某系中国公民,以非法占有为目的,在国外多次秘密窃取她人财物的行为已构成犯罪。应依中国刑法论处,判处其有期徒刑10年。 [法理分析] 根据我国《刑法》第264条规定,人民法院对严某以盗窃罪定罪判刑就是正确的。中国公民严某在我国领域外犯罪,就是否适用我国刑法,这就是本案的关键。我国《刑法》第7条规定,“中华人民共与国公民在中华人民共与国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但就是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究”。“中华人民共与国国家工作人员

统计学计算题

统计学原理复习1（计算题） 1．某单位40名职工业务考核成绩分别为: 68 89 88 84 86 87 75 73 72 68 75 82 97 58 81 54 79 76 95 76 71 60 90 65 76 72 76 85 89 92 64 57 83 81 78 77 72 61 70 81 单位规定：60分以下为不及格,60─70分为及格,70─80分为中,80─90 分为良,90─100分为优。 要求： (1)将参加考试的职工按考核成绩分为不及格、及格、中、良、优五组并 编制一张考核成绩次数分配表； （2）指出分组标志及类型及采用的分组方法； （3）计算本单位职工业务考核平均成绩 （4）分析本单位职工业务考核情况。 解：（1） （2）分组标志为"成绩",其类型为"数量标志"；分组方法为：变量分组中的开放组距式分组,组限表示方法是重叠组限； （3）本单位职工业务考核平均成绩 （4）本单位的职工考核成绩的分布呈两头小, 中间大的" 正态分布"的形态，说明大多数职工对业务知识的掌握达到了该单位的要求。

2．2004年某月份甲、乙两农贸市场农产品价格和成交量、成交额资料如下： 试问哪一个市场农产品的平均价格较高？并说明原因。 解： 解：先分别计算两个市场的平均价格如下： 甲市场平均价格()375.14 5 .5/==∑∑= x m m X （元/斤） 乙市场平均价格325.14 3.5==∑∑=f xf X （元/斤） 说明：两个市场销售单价是相同的，销售总量也是相同的，影响到 两个市场 平均价格高低不同的原因就在于各种价格的农产品在两个市场的成交量不同。 3．某车间有甲、乙两个生产组，甲组平均每个工人的日产量 为36件， 标准差为9.6件；乙组工人日产量资料如下：

办公室管理案例分析题daan

市场营销商务礼仪、商务谈判、行政内勤案例分析题1．文员邓小姐第一天上班，上司让她负责处理公司的邮件。早上第一批邮件到了，邓小姐正忙着打电话，她让送信者把信就堆放在已有一些信件的办公桌上，一边打电话，一边拿过笔签了字。打完电话，心不在焉地把所有的信都剪开了，其中一封信被剪掉了回信地址的一角，她也没有注意。她抽出所有的信纸，放在一边，而把所有的信封放在了另一边。邓小姐拿起一张信纸看了起来，只见上面写着：“亲爱的红：……”，她意识到拆错了信，匆匆看完了信，她把信又用胶水粘了起来（但是外表还是有些痕迹）。她又看了几封信，其中有一封急件，觉得应该由上司回信，于是，她把几封信混在一起放在上司的办公桌上。这时，上司把写有美国地址的英文名片，让她打印一个寄往美国的信封，邓小姐按照以往写信的习惯，把收件人地址、姓名打印在信封的上面，把公司的地址打印在右下角。你认为邓小姐处理邮件有几处错误？请讲出并说明正确的做法。 答：（1）收领邮件应该把以前的信件另外放开，以免混淆。（2）应在清点后才能签字；（3）首先应分类，请示上司哪些邮件能拆封，哪些不能拆。（4）不能把回信地址剪掉。（5）检查信封、信纸上的地址、电话是否一致；如不一致，应打电话询问正确的，再把错误的划去。（6）拆错信，应在信封上要写上“误拆”，并签上自己的名字，封上信口，把信件交给收信人时向他（她）道歉。（7）把交给上司邮件分成最急件、次急件和普通件，不能混淆；把邮件分成最急件、次急件和普通件。（8）打印寄往美国的信封，收信人姓名、地址打印在右下角，寄信人姓名、地址打印在左上角。 2．文员小曹向分管营销业务的孙副经理请示了业务处理的意见后，又遇到了负责宣传的张副经理，小曹又向他作了请示，结果两位领导的意见很不一致，小曹无所适从，两位领导也因此矛盾加深。孙认为小曹与张关系亲近些，支持过张，认为小曹有意与他作对；而张认为此业务是他引介的，小曹应先同他通气。 请你分析小曹这样做对不对？错在哪里？面对这种情况小曹应该怎么办？ 答：（1）小曹犯了多头请示的错误。遵照领导职权分工、单向请示的原则，既然向主管领导请示了，就应按孙的意见办，不应多头请示。（2）在工作上不应过分亲近或疏远某领导，以至落到尴尬的境地。（3）两位领导都作了请示，如果张通情达理，小曹应向他说明只能按职权分工办事，求得谅解后，按孙的意见办。（4）如果不能求得谅解时，小曹应向两位领导分别自我检讨，再建议两位商议一个方法遵照执行。（5）如果矛盾不能统一，应向总经理请示，遵照总经理的意见办，并请他对孙或张作解释。这是文员执行主要决策人的意见。 3．文员小胡正在办公室忙着，进来了一位西装革履的男士，自称与李总经理约好的。但小胡一查经理的日程安排，却并没有发现有约会。但既然说与李总经理有约，也可能是经理亲自约定的，接过名片一看，是某家杂志社广告业务部的钱经理。凭直觉小胡觉得对方是个推销员，但仍然很热情地请坐、端茶，然后问道；“您是否和李总约在上午见面” 对方回答：“如果方便，我希望很快见到李总”。 小胡明白了，肯定没有约会。即便是李总亲自约定的，也会有具体准确的约见时间。“您看，很不凑巧，今天上午李总刚好有个临时会谈。我马上设法和他取得联系，告诉他您在这等候。或者另约时间，可以吗？” “好，好！”钱先生的口气变得和缓了。“钱先生，这资料您是否可以多留几份给我：尽管我公司业务范围不太适合，但周末的同行联谊会上，我可以帮您向其他合适的公司宣传，同行介绍，恐怕更方便些，您看是否可以？”钱先生告退时的微笑是真诚的谢意，因为他受到的热情的接待弥补了没有完成任务的缺憾。小胡热情地送他到电梯口。请问： 1、小胡回到办公室的第一件事应该是做什么？ 2、小胡的做法是否正确？有没有不当之处？ 3、小胡为什么不可直言相告李总经理不能接待钱经理？是否违背办公室人员的职业道德？ 4、秘书对来到公司的每一个人都应该视如贵客，都应该有求必应,引见给领导吗？ 答：（1）小胡回到办公室应马上与马小姐联系，遵守诺言。（2）正确，接待技巧符合文员要求。（3）文员对待媒体尤其要小心谨慎，不可轻易得罪。（4）即使不能引见上司，同样应礼貌待人。（5）这样做不违背办公室人员的职业道德，而是运用策略做好接待工作。（6）不能有求必应，应区别情况，或引见，或挡驾。（7）为上司挡驾，是为了减轻上司的负担。 4．波扬公司准备在本市市中心召开大型的新产品订货会。参加的有本单位、外单位的人员。总经理让办公室负责安排，会上要放映资料电影，进行产品操作演示。而公司没有放映机。预定会议厅和租借放映机的任务交给了文员刘小姐。刘小姐翻看了有关资料，打电话问了一些情况，决定租借黎明大厦的会议厅。会议的召开时间是8月9日上午十点整，而资料放映时间是十点十五分。刘小姐打电话给租赁公司，要求租赁公司在9日上午九点四十五分必须准时把放映机送到黎明大厦的会议厅。 问题： 1、假如你是刘小姐，对接下去可能发生的各种情况，应该如何处理？ 2、假如放映机在十点十分还未送到，你还应该做些什么？ 3．从这件事中你得到了什么教训？ 答：（1）请租赁公司告知送货员的联系方法，想办法联系送货员。（2）如果联系不上送货员，向总经理汇报，请示该如何办？（3）马上向总经理报告，不得擅自决定调整会议议程。（4）得到总经理指示，可能把资料放映的时间往后推移半小时或一小时。？（5）、联系新的租赁公司加急送一台放映机（或原租赁公司再送一台）。（6）召开大型会议，各种准备工作，包括音响、电子类装置应至少提前一天安排。（7）租借会议厅应全面考虑内外部环境和设施，包括噪音问题、停车场等。（8）不能仅凭电话联系，应实地查看；（9）重要设备应考虑备用（或两套方案）。 5．小李受上司委托在浦东机场接到公司的一位重要客人，“欢迎、欢迎”，嘴里说着，并不主动伸手，等客人伸手了，小李才与之相握。小李一把拿过客人的行李，放入汽车的行李箱，接着引导客人到副驾驶座位上，说：“坐在这里视野好。”而后，自己坐到汽车后排座位上。一路上，小李非常关心地询问了客人所在公司的情况，打听客人的收入、福利和家庭情况，而这位客人似乎对这一切不很满意，话越来越少。小李有点摸不着头脑，心想我这么殷勤地对待他，他怎么…… 你认为小李的举止是否合乎礼仪？为什么？小李应该怎么做才是正确的？ 答：（1）主人和客人之间，应该主人先伸手。（2）在替客人拿行李前应征求同意：“我替你拿可以吗？”（3）哪些行李可以放入行李箱中也要征得同意。（4）司机开车，汽车的位次礼仪是“右为上，左为下；后为上，前为下”。（5）客人应该坐后排，小李应该坐副驾驶座。（6）客人公司的一些内部情况、个人收入，福利和家庭情况等是不合适的话题。（7）应该与客人谈一些合适的话题，如天气、风土人情、新闻等。 6．公司经理在星期一早上告诉文员小刘，星期四上午9：00到11：00召开销售员会议，要求小刘通知有关人员。小刘刚到公司不久，不太清楚公司有多少销售员，她到几个业务部门转了转，大多数人外出了，也没有遇到销售员。接下来小刘忙于其他的事情，几乎把通知的事忘了。 一直到星期三下午，经理问她会议通知了没有，她才匆忙在公司的布告栏里写了如下的通知：“兹定于星期四上午在会议室召开销售员会议，会议重要，请务必出席。”星期四上午8：30左右，有2个销售员到了会议室，但会议室里没有人招呼，以为会议不开了，坐了一会就走了。9：00左右有6个销售员来了，什么资料也没带，其中两个说，他们已经约好客户在10：00见面。到了10点，只剩下4位销售员，也谈不出什么东西，会议草草结束了，经理很不高兴。公司一共有12位销售员，事后去问另外4位，他们说，根本没有看到通知。经理对小刘非常不满。请问，你认为小刘究竟错在哪些地方？正确的做法应该是怎样的？ 答：（1）应该搞清销售员的人数和姓名，准备这份名单。（2）打印好书面通知。（3）在三天内，当面发放通知或电话通知（电话中需要对方确认时间、地点、内容等）到名单上的每个人。（4）通知不应写在布告栏里，可能不被人注意。（5）通知上应写清会议的时间（开始到结束时间）、地点。（6）应详细写清会议内容，应做好哪些准备。（7）应提前到会议室做好准备，做好签到工作。 7．海金精密仪器有限公司的技术开发部有8个工作人员，他们群策群力，花了整整一年开发了BRM系列产品，经广泛宜传，推销，国内外的销路很好，给公司创收了几百万元。公司总经理为了鼓励部下再接再厉，决定宴请技术开发部的全体成员，具体的时间、地点由总经理秘书卜小姐安排，只是规定了费用总数为2000元。请问： (1)卜小姐应该安排在什么时间、地点宴请比较好? (2)卜小姐用怎样的方式通知技术开发部的成员? (3)宴请结束一结帐，只花了1540元，对余下的500元，卜小姐买纪念品发放好不好? (4)除了宴请，卜秘书还可建议用其他方法来鼓励技术开发部吗?效果怎样? 答：(1)应安排在本周的星期五下班后宴请，这时一周的工作已经结束，第二天是休息，晚一点也不影响工作。找个比较安静幽雅的餐馆，包个单间，总经理与大家上下级可交流感情。 (2)卜小姐应到技术开发部去向大家表示祝贺，并当场邀请。如果用电话通知，不能产生亲切感和更理想的气氛。 (3)宴会快结束时卜小姐可把技术部负责人拉到一边，把500元交给他，悄悄说:“我和总经理回去后，你们可不受拘束再饮一杯，或找个卡拉OK唱唱歌，明天把发票交给我就行。”发放纪念品会给公司其他人员知晓，造成不必要的麻烦。 (4)可以建议总经理给每人发奖金，还可建议在全体职工大会上表场技术开发部，这样可激发其他部门的积极性。 8“向对方要求约会时应注意的事项中”是这样叙述的： a.要获得上司的许可。 b.对方如果有文秘人员，一般由文秘人员办理。 c.如果用写信的方式，在等到对方收到信后，再打电话给对方的文秘人员以确认。 d.要正确告知对方赴约者的姓名、职务、目的、时间、地点、方式(早餐会、午餐会等)、所需要的时间等等，关于日期的确定应该以比较有弹性的说法问对方:“你们什么时候比较方便”，这样让对方能够有所选择。 e.告知你或上司的联系电话，以便万一约会取消或有所改变时可以马上通知。 f.对方越忙越必须早一点联络，时间应尽量有弹性，这是身为文秘人员所应具有的常识。 g.尤其是连续参加两个以上的约会时，要充分考虑路上交通所需要的时间。 h.如果上司出差，不要在他回来的当天安排约会，可能会发生飞机误点情况。 i.决定时间、地点时，要注意对方的业务情况、工作场所等。 一般说来: ·星期一早上、周末下午每个人都会很忙碌，尽量不要安排约会。 ·即将下班之前的那段时间，公司内也会很忙碌。 ·午餐前后约会则会影响吃饭时间。 ·对方的休息日、节假日或有特殊政治和宗教育义的日子不要安排约会。 ·公司有重大活动的那一天不宜安排约会。 ·地点必须选择对方比较方便的地方。 ·地点还应考虑约会的礼仪规格、是否需要保密、是否需要就餐等因素。 j.对方不能确定接受时，要求约会的这一方最好再联络一次。 k.已经约好且需要预定会议室时，就要立即预约，如果对于该地点没有充分把握，应该事先调查路线、如何前往、房间大小、桌子的配置等。 l.约定好以后，一定要向上司汇报，并填写在日程安排计划表上。如有必要，还应准备约会所需要的文件资料。 m.上司和某人会面后，可能要求文秘人员安排下一次与那人的约会。文秘人员安排好 后，应确保那人清楚地明了约会的时间，并给予了明确的答复后，将此约会记录在你和上司的日程表上。 请将你认为最重要的内容选择出来，用五个必须和五个不宜予以概括，比如“必须获得上司的认可，不宜在对方休息日安排约会” 答：（只要正确选择了规定内容里的其中五个必须和五个不宜即可给予相应分数。自总） 五个必须：（1）必须获得上司的许可。（2）必须正确告知对方赴约者的姓名、职务、目的、时间、地点、方式(早餐会、午餐会等)、所需要的时间等等。（3）必须告知你或上司的联系电话，以便万一约会取消或有所改变时可以马上通知。（4）必须打电话给对方的文秘人员以确认，对方是否收到邀请信。（5）必须早一点联络，时间应尽量有弹性。地点必须选择对方比较方便的地方。 五个不宜：（1）不宜在对方的休息日、节假日或有特殊政治和宗教育义的日子不要安排约会。（2）不宜在公司有重大活动的那一天安排约会。（3）不宜在上司出差回来的当天安排约会。（4）不宜在星期一早上、周末下午安排约会。（5）不宜在即将下班之前的那段时间安排约会。

统计学计算题例题

第四章 1. 某企业1982年12月工人工资的资料如下： 要求：（1）计算平均工资；（79元） （2）用简捷法计算平均工资。 2. 某企业劳动生产率1995年比1990年增长7%，超额完成计划2%，试确定劳动生产率计划增长数。7%-2%=5% 3. 某厂按计划规定，第一季度的单位产品成本比去年同期降低8%。实际 执行结果，单位产品成本较去年同期降低4%。问该厂第一季度产品单位成本计划的完成程度如何%（ (1-4%)/(1-8%)*100%=96%/92%*100%=%结果表明：超额完成%（%-100%） ） 4. 某公社农户年收入额的分组资料如下：

要求：试确定其中位数及众数。中位数为（元）众数为（元） 求中位数： 先求比例：（1500-720）/（1770-720）= 分割中位数组的组距：（800-700）*= 加下限700+= 求众数： D1=1050-480=570 D2=1050-600=450 求比例：d1/(d1+d2)=570/（570+450）= 分割众数组的组距：*（800-700）= 加下限：700+= 年某月份某企业按工人劳动生产率高底分组的生产班组数和产量资料如下： /人） （55*300+65*200+75*140+85*60）/（300+200+140+60） 6.某地区家庭按人均月收入水平分组资料如下：

根据表中资料计算中位数和众数。中位数为（元） 众数为（元） 求中位数： 先求比例：（50-20）/（65-20）= 分割中位数组的组距：（800-600）*= 加下限：600+= 7.某企业产值计划完成103%，比去年增长5%。试问计划规定比去年增长 多少% （上年实际完成= 本年实际计划比上年增长 （）/==%） 8.甲、乙两单位工人的生产资料如下： 试分析：（1）哪个单位工人的生产水平高 （2）哪个单位工人的生产水平整齐 % 3.33V %7.44V /8.1x /5.1x ====乙甲乙甲人）（件人）（件9.在 计算平均数里，从每个标志变量中减去75个单位，然后将每个差数 缩小10倍，利用这个变形后的标志变量计算加权算术平均数，其中各个变量的权数扩大

《办公室》案例分析

《办公室管理》辅导 案例分析 案例一 某公司经理某一天收到一封非常无理的信，是一位与公司交往较深的代理商写来的。经理怒气冲冲要求秘书记录自己的口授回： “。。。我没有想到会收到你这样的来信，虽然我们之间已经有那么长时间的往来，但事已至此，我不得不中止我们之间的一切交易和来往，并且按照惯例，我要将这件事公之于众！。。。” 这是信件的大致内容，经理要求秘书立即将信件打印寄走。 对于秘书，有以下四种行为： A．“是，好的”然后回到办公室将信件打印寄走。 B．如果将信件寄走对公司和经理本人都非常不利。秘书想到自己是经理的助手，有责任提醒经理，因此，为了公司的利益，哪怕得罪了经理也值得，于是秘书对经理这样说：“经理，这封信不能发，把它撕了算了！” C．秘书不仅没有退下去打印，反而前进了一步，提出忠告：“经理，请您冷静一点！给对方回一封这样的信，后果会是什么呢？在这件事情上，我们难道就没有应该反省的地方吗？” D．当天快下班的时候，秘书将打印出的信递给已经心平气和的经理：“经理，可以把这封信寄走吗？” 作为秘书，你认为以上行为，哪一种正确？为什么？请阐述分析理由。 ①最优答案为D②分析：A行为对于经理的忠实、坚决。作为秘书也确实应具备这样的品质，但仅仅具备“忠实和坚决”，对一位秘书而言是远远不够的，如果仅仅这样，仍是一种失职行为。B行为是从整个公司的整体利益出发，对于迷失而言，这种富于自我牺牲的精神是难能可贵的，但是它和C行为一样超越了秘书的工作角色，所以是不可取得。C行为从经理的助手角度考虑是可取的，但是，从秘书的职责考虑，无论如何秘书都不应该干预上司的最后决策，否则是越权行为。D行为是最合理的行为。因为，经理和正常人一样，也有情绪波动，不能控制的时候，但当他情绪稳定下来以后就会进行自我反省。这个时候秘书征求意见，实际上是给经理一次重新决策的机会；作为公司领导，经理有自己思考问题的角度和方式，他必须权衡与各方关系的利益；总之，作为经理的秘书，在没有弄明白经理的真实感情之前，你即不是政策的制定者，也不是最后的决策人。 案例二 秘书A小姐与它男朋友B供职于同一家公司，他们两个准备在第二年春暖花开的时节结婚，但他们的关系至今公司内部无人知晓，不过他们准备在年底在公司公开关系。 但是这个时候，A小姐在出席公司的董事会讨论人事问题时，听到会议内容：最近海南的C病的很厉害，那边的经理申请总公司立刻派人接替C的工作，因为董事会考虑到B还没有结婚，决定派B在月底前立刻赴海南接任C的职务。

2019施工员考试试题及答案一

施工员考试试题及答案 一、单项选择题 1、常温下水泥砂浆必须在拌后（B）内使用完毕。 A、2h B、3h C、4h D、12h 2、大体积砼浇筑时，宜采用（C）。 A、硅酸盐水泥 B、普通硅酸盐水泥 C、矿渣硅酸盐水泥 D、火山灰水泥 3基槽（坑）开挖时土方堆置地点，离槽（坑）边一般应在（A）以外，堆置高度不宜超过1.5m以免影响土方开挖或塌方。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 4对填土压实质量影响最大的因素是（C）。 A、土的可松性 B、土的干密度 C、土的含水率 D、土的渗透性 5、搅拌砼时采用一次投料法，下列各种顺序哪种较为合理（B）。 A、水泥→砂→石 B、石→水泥→砂 C、砂→石→水泥 D、石→砂→水泥 6、一般的工业与民用建筑屋面防水等级为（C）。 A、Ⅰ级 B、Ⅱ级 C、Ⅲ级 D、Ⅳ级 7、某室内填土工程，填土料有粘性土和砂卵石两种，填土时应（A）。 A、先分层填筑砂卵石，后填筑粘性土 B、先填筑粘性土，后填筑砂卵石 C、两种土料混合回填 D、可不分先后顺序回填 8、大体积砼早期出现裂缝的主要原因是（B）。 A、砼构件出现内冷外热温差 B、砼构件出现内热外冷温差 C、砼构件与基底约束较大，产生较大的拉应力 D、砼水灰比太大 9、某组砼试块，三块抗压试验结果如下：21N/㎜2、23/㎜2和28N/㎜2，则该组砼强度代表值为（C）。 A、21N/㎜2 B、23N/㎜2 C、24N/㎜2 D、都不对 10、砖墙的水平灰缝厚度和竖向缝宽度一般不低于（B）。 A、6mm B、8mm C、10mm D、12mm 11、卷材防水屋面卷材满贴时，短边要搭接（C）。 A、5cm B、7cm C、10cm D、15cm 12、浇灌砼不能一次完成或遇特殊情况时，中间停歇时间超过（A）小时以上时，应设置施工缝。 A、2 B、3 C、4 D、1 13、梁模板支承时根据其跨度为6ｍ时，梁中间要把木模板支起拱度至少为的（C）。 A、6㎜ B、9㎜ C、12㎜ D、18㎜ 14、一跨度为7.4ｍ的钢筋砼梁，拆底模时砼强度应达到其设计强度标准值的（B）。

商法案例分析真题(经典)

五、案例分析题(本大题共2小题，第40小题13分，第41小题10分，共23分) 1、某中学为更新学校的电教设备在开学前与某品牌电脑代理商签订了购买30台电脑的合 同，双方约定了电脑的品牌、型号及价格等，并约定合同签订后10天内交货付款。合同签订后第8天，该品牌电脑生产商为促销将该型号电脑每台降价200元，该校得知后要求代理商按新价格结算，代理商以货是先订的为由不同意降价，并于合同签订后第9日送货到学校，学校拒收。 请回答： (1)当事人变更合同内容的条件是什么? (2)学校的降价要求是否有法律依据，为什么? (3)针对学校拒收，代理商可以向法院提出什么诉讼请求? 答：（1）条件。①变更前合同合法有效；②当事人对变更合同协商一致；③变更后的合同内容应当符合法律规定；④当事人对合同变更的内容约定明确。 （2）无法律依据。合同标的物的价格是当事人根据市场状况协商确定的，若变更依法应当由当事人协商一致，单方无权变更。（3）可以要求。①继续履行合同；②赔偿逾期收钱付款造成的损失；③学校承担诉讼费。

2、2008年1月12日，李某向张某借款10万元，双方签订了抵押借款协议，协议约定李某将自己的一处房屋作为抵押物，还约定了其他事项，其中约定2009年1月12日，李某连本带息一次性还清借款。为了简化手续，未办理登记。借款期满后，张某多次向李某催还借款，但李某始终以各种理由推脱不还。2009年3月15日，李某将作为抵押的房屋转让给第三人，张某得知后，诉至法院，请求法院撤销李某与第三人的买卖合同，并依抵押合同的约定将房屋判归张某。 请回答： (1)张某是否就房屋享有合法的抵押权?为什么? (2)李某与第三人的买卖合同是否有效?为什么? (3)张某是否就卖房屋价款有优先受让权，为什么? (4)法院对该案会如何判决? 答：（1）不享有。因为房屋是不动产，房屋作为抵押物属于必须进行登记的范围，所以未登记抵押权未设立（或未成立）。 （2）买卖合同有效。因为符合有效合同的要件。 （3）没有优先受让的权利，因为抵押权未设立（或未成立）。 （4）李某与张某的债务关系成立，李某向张某偿还10万元的借款本息，驳回张某的其他诉讼请求。

统计学计算题五

统计学第五次作业答案（第十二章指数） 一、简答题 简述编制综合指数的两个基本要点及一般原则； 编制综合指数的基本原理的两个要点是：第一是引进同度量因素，使全部个体的数量得以综 合；第二是固定同度量因素，消除同度量因素变动的影响。 综合指数按其指数化指标区分为数量指标指数和质量指标指数。编制数量指标指数，一般原则是采用基期的质量指标作同度量因素，即以质量指标作同度量因素且固定在基期；编制质量指标指数，一般原则是采用报告期的数量指标作同度量因素，即以数量指标作同度量因素且固定在报告期。 二、计算题 解：设原料基期平均价格为0x ，报告期平均价格1x ，基期购进数量为0f ，报告期购进数量为1f ，则有： 11 1 1 3.86610 3.011202715.8 3.72610120730x f x f ?+?= = =≈+∑∑ 00 00 3.20200 2.754801960 2.88200480680 x f x f ?+?= = =≈+∑∑ 011 3.20610 2.751202282 3.136******** x f f ?+?= =≈+∑∑ （1） 总平均价格指数10 3.72 129.17%2.88 x I x = == 总平均价格变动的绝对量： 11001 3.72 2.880.84x f x f f f -=-=∑∑∑∑（元） （2） 固定构成指数1101 1 1 3.72 118.85%3.13 x x f x f I f f = ÷= =∑∑∑∑

各等级平均价格变动的影响额 1101 1 1 3.72 3.130.59x f x f f f -=-=∑∑∑∑（元） （3） 结构影响指数01001 3.13 108.68%2.88 f x f x f I f f = ÷= =∑∑∑∑ 购进数量变动的影响额 01001 3.13 2.880.25x f x f f f -=-=∑∑∑∑（元） （4） 三者之间的数量关系： 相对数关系：129.17%118.85%108.68%=? 绝对数关系：0.840.590.25=+（元）（元）（元） 结果表明：该企业报告期购进的该原料的总平均价格上升了29.17%，即增加0.84元。其中，由于两等级的价格平均上升了18.85%，使总平均价格增加了0.59元；由于购进数量结构变动使得总平均价格上升了8.68%，使总平均价格增加了0.25元。 解：设基期产量为0q ，报告期产量1q ，基期单位成本0p ，报告期单位成本1p ，则有 11 14115462004445030610p q =?+?+?=∑ 00 15100402005038028500p q =?+?+?=∑ 01 15115402005045032225 p q =?+?+?=∑ （3分） （1） 总成本指数11 00 30610 107.40%28500 p q I p q = = =∑∑ 总成本增减额 11 00 30610285002110p q p q -=-=∑∑（元） （2） 单位成本总指数1101 30610 94.99%32225 p p q I p q = = =∑∑

《办公室管理》案例分析题

办公室管理-案例分析题 1、新上任的公司职员小马接受领导的指派到机场接一位重要客人，因为是第一次被指派接受任务，小马特意向领导征询应该注意的事项。考虑到小马刚到单位不久，领导嘱咐小马对客人一定要热情、大方，礼貌方面更应多加注意，小马一一记在心里。见到客人，小马热情地走上前去，大声说着“欢迎、欢迎”，伸手就去接客人的行李，见客人要与自己握手并躲开小马接行李的手，才慌忙与对方握手，并执意要帮对方拿行李。来到车旁，顺势将行李放入汽车的行李箱，接着打开副驾驶舱门，引导客人落座，并说：“这里视野宽阔，可以看看沿途风光。”而后，自己坐到汽车后排座位上。一路上，小马热情地回答客人提出的问题，还关切地询问客人所在公司的情况，打听客人的收入、福利和家庭情况。没多久，小马就觉得客人话语越来越少，客人也不象刚下飞机时那样热情了，小马心里不悦，但又不能表现出什么。 请你分析一下小马在礼仪方面有何不当之举？应该怎样做才是正确的？ 答案：（1）握手礼仪，主客之间，应该主人先伸手。 （2）在替客人拿行李前应征求同意，再行动。 （3）哪些行李可以放入行李箱中也要征得同意。 （4）司机开车，汽车的位次礼仪是“右为上，左为下；后为上，前为下”。 （5）乘坐方面，客人应该坐后排，小马应该坐副驾驶座。 （6）客人公司的一些内部情况、个人收入、福利和家庭情况等是不合适的话题。 （7）应该与客人谈一些合适的话题，如天气、风土人情、新闻等。 2、教材中关于“向对方要求约会时应注意的事项中”是这样叙述的： 向对方要求约会时应注意的事项： a．要获得上司的许可； b．对方如果有文秘人员，一般由文秘人员办理； c．如果用写信的方式，在等到对方收到信后，再打电话给对方的文秘人员以确认； d．要正确告知对方赴约者的姓名、职务、目的、时间、地点、方式（早餐会、午餐会等）、所需要的时间等等，关于日期的确定应该以比较有弹性的说法问对方：“你们什么时候比较方便”，这样让对方能够有所选择。 e．告知你或上司的联系电话，以便万一约会取消或有所改变时可以马上通知。 f．对方越忙越必须早一点联络，时间应尽量有弹性，这是身为文秘人员所应具有的常识。 g．尤其是连续参加两个以上的约会时，要充分考虑路上交通所需要的时间。 h．如果上司出差，不要在他回来的当天安排约会，可能会发生飞机误点及其他情况。 i．决定时间、地点时，要注意对方的业务情况、工作场所等。 一般说来： ·星期一早上、周末下午每个人都会很忙碌，尽量不要安排约会； ·即将下班之前的那段时间，公司内也会很忙碌； ·午餐前后约会则会影响吃饭时间； ·对方的休息日、节假日或有特殊政治和宗教意义的日子不要安排约会； ·公司有重大活动的那一天不宜安排约会； ·地点必须选择对方比较方便的地方； ·地点还应考虑约会的礼仪规格、是否需要保密、是否需要就餐等因素。 j．对方不能确定接受时，要求约会的这一方最好再联络一次。