2019监理工程师-建设工程合同管理真题及参考答案解析

2019监理工程师-建设工程合同管理真题及参考答案解析

一、单项选择题（50分）

【1】：我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。

A．项目法人负责制B．招标投标制

C．工程监理制D．合同管理制

答案：D

解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度。

【2】：下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。

A．设计单位B．工程咨询单位

C．监理单位D．材料设备供应单位

答案：A

解析：本题考查的是建设工程合同的种类

从完成承包的内容进行划分：建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

合同关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织，为合同当事人。设计单位属于建设工程设计合同的主体。

【3】：下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。

A．政府机关B．企业法人

C．项目监理机构D．社会团体

答案：C

解析：本题考查的是合同法律关系的构成。

【4】：下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。

A．施工合同B．设计合同

C．买卖合同D．勘察合同

答案：C

解析：本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。

建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，此合同中建筑材料为合同客体。

【5】：施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A．表见代理B．法定代理C．指定代理D．委托代理

答案：D

解析：本题考查是代理的种类。

【6】：因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）。

A．由被代理人自行承担责任B．由代理人自行承担责任

C．由第三人自行承担责任D．由被代理人与代理人承担连带责任

答案：D

解析：本题考查的是代理关系。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。【7】：保证法律关系应当参加的主体至少有（）。

A．保证人、被保证人B．保证人、被保证人、债权人

C．被保证人、债权人D．保证人、债权人

答案：B

解析：本题考查的是保证。

【8】：在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。

A．一般保证B．附生效条件的保证C．连带责任保证D．保证无效

答案：C

解析：本题考查的是保证形式。

【9】：下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A．非银行金融机构

B．国家机关

C．个人

D．合伙企业

答案：B

解析：本题考查的是保证人的资格。

【10】：设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的 20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A．合同签字盖章

B．实际交付

C．发包人完成实际任务书审批

D．设计人收到发包人设计基础资料

答案：B

解析：本题考查的是定金。

项目内容

概念一方当事人向另一方当事人提供一定数额的金钱作为担保的担保方式

形式以书面形式约定

生效从实际交付定金之日起生效

数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20%

【11】：建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A．投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标

B．投标人在投标截止日前撤回其投标

C．投标保证金的有效期短于投标有效期

D．未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

答案：A

解析：本题考查的是投标保证金。发生下列情形之一没收投标保证金：

1）投标人在投标有效期内撤回投标书

2）中标人在规定期限内无正当理由未签订合同，或不根据规定接受对错误的修正

3）中标人根据规定未能提交履约保证金

4）投标人采用不正当的手段骗取中标

【12】：关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。

A．因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B．因设计错误或工艺不善引起的财产损失C．因超负荷造成的电气设备损失D．因自然磨损造成的设备损失

答案：A

解析：本题考查的是工程一切险。

选项 BCD 均属于建设工程一切险的除外责任。

【13】：根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。

A．资格预审公告B．申请人须知

C．招标公告D．资格审查办法

答案：C

解析：本题考查的是标准施工招标文件概述。招标文件的组成：（1）招标公告(或投标邀请书) ；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准及要求；（8）投标文件格式。

【14】：关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A．行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表” B．“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C．“评标办法

前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D．“评标办法前附表”无需响应招标项目的具

体特点和实际需要

答案：B

解析：本题考查的是标准施工招标文件概述。评标办法前附表用于表明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序，没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。

【15】：招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A．目的B．时间C．内容D．方法

答案：B

两者只是对投标人资格审查的时间不同，审查的内容和方法完全相同，均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力。

【16】：在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。

A．现场踏勘B．召开投标预备会

C．组建评标委员会D．递交投标文件

答案：A

解析：本题考查的是施工招标流程。

【17】：关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。

A．两阶段招标只适用于技术复杂的项目

B．两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标

C．两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应

D．两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

答案：D

）。

A．投标人同意延长时，可以修改投标文件

B．投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变

C．投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审

D．投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金

答案：D

解析：本题考查的是投标有效期。

招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

【19】：依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（A．三人以上单数 B．四人以上 C．五人以上单数

答案：C

解析：本题考查评标委员会人员组成。）。

D．七人以上单数

评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。

【20】：下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（

）。A．联合体投标的，是否具备

联合体协议 B．资质条件

C．类似项目的业绩D．项目经理资格

答案：A

解析：本题考查的是资格预审程序。

【21】：某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前 2 位的投标人为甲.乙。甲

的投标报价为 5000 万元，评标价为 4990 万元。乙的投标报价为 5030 万元，评标价为 4980 万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A．甲，5000 万元B．甲，4990 万元C．乙，5030 万元D．乙，4980 万元

答案：C

解析：本题考查的是经评审的最低投标价法。评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。经评审的投标价最低者，评标委员会推荐其为中标候选人。【22】：关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A．一般采用邀请招标方

式B．法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的

项目C．在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D．对投标人的资格不进行审查

答案：B

解析：本题考查的是工程设计招标。

A．不同类型的建筑材料作为一个合同包B．允许供应商同时投标几个合同包

C．允许供应商投标一个合同包中的部分产品 D．划分的合同包较小，有利于供应商投标答案：B

解析：本题考查的是划分合同的基本原则。

A．以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法

B．投标书中提出的交货期早于规定时间，应给予评标优惠

C．评标时不考虑运输费用

D．评标时不考虑其他因素对价格换算调整

答案：A

解析：本题考查的是材料和通用型设备评标。评标考虑：

设备报价+运杂费+运营期间费用

材料设备采购评标，一般采用评标价法或者综合评估法也可二者结合使用。

综合评标法

【25】：关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。

A．建设工程勘察合同示范文本应当强制使用

B．承包人必须具备法人资格

C．勘察工作范围由法规确定

D．当事人不能约定合同争议的最终解决方式

答案：B

解析：本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。

明确约定合同争议的最终方式是采用仲裁或诉讼。采用仲裁时，需注明仲裁委员会的名称。【26】：在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。

A．解决施工中出现的设计问题

B．提供现场开展工作的必要条件

C．负责工程项目外部协调工作

D．支付设计合同的定金

答案：A

解析：本题考查的是设计人的责任。设计人配

合施工工作要求

（1）向发包人和施工承包人进行设计交底

（2）处理有关设计问题

（3）参加重要隐蔽工程部位验收和竣工验收等事项

【27】：关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A．通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B．通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C．各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细

化D．通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

答案：B

解析：本题考查的是施工合同标准文本。各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。

【28】：关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。

A．通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B．专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C．通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D．专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

答案：B

解析：本题考查的是标准施工招标文件。

按照《标准施工招标文件试行规定》的要求，各行业编制本行业标准施工合同：

（1）不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”；

（2）结合施工项目的具体特点编制“专用合同条款” 对“通用合同条款”补充和细化，内容不得与“通用合同条款”相抵触

【29】：下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A．协议书.投标保函、履约保函

B．投标保函、履约保函、预付款保函C．协议书、预

付款保函、履约保函D．工程量清单、材料设备一览

表、工程预付款明细单

答案：C

解析：本题考查的是施工合同标准文本。合同附件格式是订立合同时采用的规范化文件，包括合同

协议书、履约保函和预付款保函三个文件。

【30】：下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A．专用条款

B．通用条款

C．中标通知书

D．合同协议书

答案：D

解析：本题考查的是合同协议书。

文件类型考核要点

2、文件内容：

1）明确规定对当事人双方有约束力合同组成文件

2）需要明确填写的内容：

?发包人和承包人的名称

?施工的工程或标段

?签约合同价

?合同工期

?质量标准

?项目经理的人选

【31】：下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A．中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B．合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C．合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D．中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

答案：C

解析：本题考查的是合同文件。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：（1）合

同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合问条款；

（6）技术标淮和要求；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）其他合同文件。

【32】：根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。

A.发包人B

承包人

C.发包人和承包人共同

D.由

专用条款约定的一方

答案：B

解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。

“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任，“不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担的风险，因此应当根据项目所在地的气候特点，在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之间的界限。

用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。

A．发包人

B．由其中一个承包人

C．由多个承包人分别

D．组成联合体

答案：A

解析：本题考查的是明确保险责任。如果一个项目的施工采用平行发包方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。

【34】：根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由

（）的施工进度计划。

A．发包人审定B．监理人批准

C．承包人投标文件提交D．招标文件提出

答案：B

解析：本题考查的是监理人的职责。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。【35】：根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A．协议书中的签约合同价格 B．承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C．中

标通知书中的中标价格 D．承包人的投标报价

答案：B

解析：本题考查的是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额。包括履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应于补偿金额。

合同价格=签约合同价+变更、价款调整、索赔等费用

【36】：关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。

A．监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书

B．监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C．监理人出具进度款付款证书，视

为监理人批准了承包人完成的该部分工作D．承包人对监理人出具的进度款付款

证书出现的漏项无权申请重新修正

答案：B

解析：本题考查的是工程款支付管理。

选项 A 错误，监理人在收到承包人进度付款申请但以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完

成审核，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。

选项 B 正确，监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额，如扣

除质量不合格部分的工程款等；

选项 C 错误，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成

的该部分工作，

11

选项D 错误，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，在本次进度付款中支付或扣除。

【37】：根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A．28B．30C．56D．60

答案：A

解析：本题考查的是竣工验收管理。监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

【38】：根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后 14 天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。

A．发包人出具经监理人审核

B．监理人出具经发包人签认

C．发包人和监理人共同签认

D．监理人签认

答案：B

解析：本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满，包括延长的期限终止后 14 天内，由监理人

向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。【39】：关于设计

施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。

A．承包人应当是独立承包人

B．承包人的分包工作需要征得发包人同意

C．承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D．承包人的承包工作内容均可分包

答案：B

解析：本题考查的是对分包工程的规定。通用条款做了如下规定：（1）承

包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

（2）分包工作需要征得发包人同意

（3）承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

（4）分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查（5）发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

【40】：根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用

条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。

A．合同协议书B．中标通知书

C．专用条款D．发包人要求

答案：A

解析：本题考查的是合同文件。

在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成

文件包括：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书；

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

【41】：根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。A．建设工程设计责任险应当由发包人投保

B．选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C．第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D．发包人应当为承包人的施工设备投保

答案：B

解析：本题考查的是保险责任。

）。A．设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B．发包人无权对设计文件进行审查

C．政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D．承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

答案：D

解析：本题考查的是设计管理。

选项 A 错误，设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划.增加投入资源并加快设计进度

选项 B 错误，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求

选项 C 错误，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7 天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助

应采用基准日适用的版本。

【43】：关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A．货样买卖适用于即时买卖合同B．货样买卖应当封存样品

C．样品是交付标的物时的质量参考D．样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

答案：B

解析：本题考查的是非即时买卖合同—货样买卖

【44】：建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。

A．买受人占有材料时B．合同订立时

C．合同生效时D．买受人支付全部材料价款时

答案：A

解析：本题考查的是材料采购合同的生效时间。

材料在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间。

【45】：建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。A．标的物所在地B．合同订立地

C．买受人订立合同时的营业地D．出卖人订立合同时的营业地

答案：D

解析：本题考查的是交货地点确认。当事人没有约定或约定不明确：补充协议→按合同有关条款或交易习惯。按照合同有关条款或交易习惯仍不能确定，使用下列规定：

（1）标的物需要运输的：出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人

（2）标的物不需要运输的：

?订立合同时知道标的物在某一地点：出卖人应当在该地点交付标的物

?订立合同时不知道标的物在某一地点：应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物【46】：根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。

A．伴随服务属于辅助服务 B．伴随服务属于必然发生的服务C．提供货物维修所需工具

不属于伴随服务范围 D．提供伴随服务不得收费

答案：A

解析：本题考查的是伴随服务。

卖方被要求提供下列中任一项服务或所有服务：

（1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理

（5）就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训

【47】：根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A．工程师不属于雇主人员B．工程师在合同履行期间独立工作

C．工程师的权力并不来自于雇主D．工程师应当尽力帮助承包商解决问题

答案：B

解析：本题考查的是工程师。

工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。处理施工过程中有关问题时应保持公平的态度。

工程师可以行使施工合同规定或必然隐含的权力，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步的限制。

【48】：根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。

A．工程师助手相当于我国的监理员

B．雇主可以直接向工程师助手指派任务

C．工程师可以向工程师助手付托部分权力

D．工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示

答案：C

解析：本题考查的是工程师助手。

助手相当于我国项目监理机构中专业监理工程师。

助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。

承包商对工程师助手的指示有疑义时，直接提交工程师请其对该指标予以确认、取消或改变。【49】：根据《英国工程施工合同文本》（NEC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。A．带有分项工程表的标价合同 B．带有工程量清单的标价合同C．带有分项工程表的目标合同D．带有工程量清单的目标合同

答案：A

解析：本题考查的是英国 NEC 合同文本。选项 A（带有分项工程表的标价合同）适用于固定价格

承包。

【50】：美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。

A．承包商不与分包商订立分包合同

B．不允许承包商将全部施工任务进行分包

C．采用成本加酬金的计价方式

D．采用单价合同的计价方式

答案：C

解析：本题考查的是美国AIA 合同文本。选项A，承包商签订的每一个分包合同均对雇主公开；选项B，CM 承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施；选项 D，风险型合同采用成本加酬金的计价方式。

二、多项选择题（60分）

【1】：建设工程合同管理的基本方法有（）。

A．建立合同管理目标控制

B．建立合同管理评估制度

C．建立合同管理行政审查和备案制度

D．建立合同管理人员执业资格制度

E . 推行合同示范文本制度

答案：AE

解析：本题考查的是建设工程合同管理的基本方法：（1）严

格执行建设工程合同管理相关法律法规。

（2）普及相关法律知识，培训合同管理人才。

（3）设立合同管理机构，配备合同管理人员。

（4）建立合同管理目标制度。

（5）推行合同示范文本制度。

【2】：合同法律关系包含的要素有（）。

A．主体B．内容C．法律规范D．法律事实E．客体答案：ABE

解析：本题考查的是合同法律关系的构成：

【3】：能够引起合同法律关系产生，变更和消灭的情形有（）。

A．当事人订立合法合同B．法律对合同形成做出规定

C．合同一方当事人违约 D．行政机关做出罚款E．人民法

院对合同纠纷做出判决

答案：ACDE

解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭：

【4】：关于民事代理的说法，正确的有（）。

A．代理人必须在代理范围内实施代理行为

B．代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为

C．代理人以自己的名义实施代理行为

D．被代理人对代理人的代理行为承担责任

E．被代理人对代理人不当代理行为不承担责任

答案：AD

解析：本题考查的是代理关系。代理具有以下特征：（1）代

理人必须在代理权限范围内实施代理行为。

（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为。

（3）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志。

（4）被代理人对代理行为承担民事责任。既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

【5】：民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。

A．没有代理权B．代理权授权范围不明

C．超越代理权 D．代理权终止以后E．授权

代理时限不清

答案：ACD

解析：本题考查的是无权代理。无权代理包括以下三种情况：

【6】：《担保法》规定的保证合同的主要内容包括（）。

A．被保证的主债权种类、数额B．债务人履行债务的方式

C．保证的期间 D．保证担保的范围E．债务人履行债务的

期限

答案：ACDE

解析：本题考查的是保证合同的主要内容。（1）被

保证的主债权种类、数额；

（2）债务人履行债务的期限；

（3）保证的方式；

（4）保证担保的范围；

（5）保证的期间；

（6）双方认为需要约定的其他事项。

【7】：《简明标准施工招标文件》使用的项目有（）。

A．小型项目

B．设计和施工由同一承包人承担的项目

C．技术要求复杂的项目

D．工期不超过 12 个月的项目

E．对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目

答案：AD

解析：本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。

【8】：根据《招标投标法实施条例》，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标的情形有（）。

A．工期较长的

B．技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的

C．采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的

D．需要采用两阶段招标的

E．对实施工程总承包的

答案：BC

解析：本题考查的是招标方式。

【9】：关于招标投标过程中标底的说法，正确的有（）。

A．招标项目均应编制标底B．一个招标项目只能有一个标底

C．若招标项目设有标底的，应当在开标时公布D．标底只能作为评标的参考

E．可以根据标底确定最低投标限价

答案：BCD

解析：本题考查的是标底。

（1）标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容

（2）招标人可自行决定是否编制标底（标底非必须）

（3）如有标底，一个项目只能有一个标底（4）若设

有标底，应当在开标时公布

（5）标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超

过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件

（6）招标人设有最高投标限价时，应在招标文件中明确最高投标限价或计算方法，不得规定最低投

标限价。

【10】：根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况有（）。

A．因国家标准变化而引起的变更

B．因国家有关部门颁布施工许可证迟延

C．承包人采购的材料因供货方违约而延误到货

D．发包人未能按照合同要求的限期对承包人文件进行审查

E．施工中发现了文物

答案：ABDE

解析：本题考查的是发包人原因延长合同工期。

由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和费用加利润补偿的情况包括：（1）增

加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因【11】：关于设计招标程序的说法，正确的有（）。

A．设计招标，一般分为初步设计招标和施工图设计招标

B．设计招标的内容无具体的工作量

C．设计招标不宜要求项目应当达到的技术指标

D．设置评标因素时不应当过分的要求投标价的高低

E．评标委员会无权对投标人进行资格审查

答案：ABD

解析：本题考查的是工程设计招标。

一般建设项目按初步设计和施工图设计两个阶段进行，对于技术复杂而又缺乏经验的项目，可以增加技术设计阶段。对一些大型联合企业，矿区和水利枢纽，为解决总体部署和开发问题，还需进行

A．通常采用综合评估法B．技术标与商务标同时进行评审

C．不对投资估算进行评审 D．报价的合理性属于设计方案的评审内容E．评标委员会无权对

投标人进行资格审查

答案：AD

解析：本题考查的是建筑工程设计评标。

设计招标评标方法通常采用综合评估法，不能用评标价法

评标委员会向招标人提出书面评标报告，推荐候选人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

一般情况，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审。先评技术标，后评商务标，方案不接受，根本不考虑报价

标书评审考虑的内容：

?设计方案的优劣

?投入、产出经济效益比较

?设计进度快慢（是否满足建设总进度要求）

?设计资历和社会信誉（适用于资格后审）

?报价的合理性

【13】：在大型工程设备的采购招标中，没有实质性响应招标文件的情形有（）。

A．投标保证金金额不足

B．投标保函的有效期不足C．资格证明文件不全

D．单价计算的结果与总价不一致E．用文字表示

的数值与用数字表示的数值不一致

答案：ABC

解析：本题考查的是初步评审。

下列情况属于没有实质性响应招标文件：（1）未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；（2）超出经营范围投标；（3）资格证明文件不全；（4）投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；（5）业绩不满足招标文件要求；（6）投标保函的有效期不足；（7）不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。【14】：在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有（）。

A．选址意见书B．场地规划红线图

C．场地工程勘察报告 D．有关水、电等供应情况的资料E．有

关公用设施的资料

答案：AB

解析：本题考查的是建设工程设计合同履行管理。

选项 CDE，属于初步设计阶段需发包人提供的资料和文件。

【15】：根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。A．独立处理单价的合理调整和索赔批准B．在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C．依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务