广东省二级建造师《建设工程施工管理》试卷(II卷) 附答案

广东省二级建造师《建设工程施工管理》试卷（II卷）附答案

考试须知：

1、考试时间：180分钟，满分为120分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:_________

考号:_________

一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）

1、“非典”期间，有不少在建工程停工，由于这种流行性疾病属于不能预见、不能避免并不能克服的客观情况．构成不可抗力，由此导致的损失原则上应由（）负担。

A．政府部门

B．业主

C．设计部门

D．承包商

2、终凝时间不得长于6.5h 的水泥是（）。

A 硅酸盐水泥

B 普通水泥

C 粉煤灰水泥

D 矿渣水泥

3、根据《球筑安装工程费用项目组成》，对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬，应计入建筑安装工程费用人工费项目中的( )。

A.奖金

B.计时工资或计件工资

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资

4、已知某工程双代号网络图如下，有A、B、C、D、E五项工作组成，则E工作的紧前工作为（）。

A．工作A、工作B

B．工作B、工作C

C．工作A、工作B、工作C

D．工作D

5、建立工程项目施工质量保证体系的目标是( )。

A.保证体系文件的严格执行

B.控制产品生产的过程质量

C.保证管理体系运行的质量

D.控制和保证施工产品的质量

6、某工程在施工过程中，由于工程师的缘故，给工程造成了一定损失。根据FIDIC合同条款和我国《建设工程施工合同示范文本》的规定，建筑公司要求索赔，必须在发出索赔意向通知后的（）天内提交一份详细的索赔文件和有关资料。

A．7 B．14

C．2 1 D．28

7、宏达公司负责某工程的施工任务，编制了施工成本计划。其中，主体混凝土工程量约3200m3，预算单价550元／m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元／m3。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量1800m3。运用赢得值法，分析得到进度偏差SV

为（）万元。

A．－1．8 B．1．8 C．－11 D．11

8、施工质量事前控制的目的是强调质量目标的计划预控以及按（）进行质量活动前的准备工作状态的控制.

A.质量方针

B.质量记录

C.质量手册

D.质量计划

9、工程施工职业健康安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标；②识别并评价危险源及风险；③持续改进相关措施和绩效；④编制技术措施计划；⑤措施计划实施结果验证。正确的程序是（）。

A.②-①-④-⑤-③

B.①-②-④-⑤-③

C.①-②-⑤-④-③

D.②-①-④-③-⑤

10、关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（）。

A.支付给分包单位的款项由业主直接支付，不经过总承包管理单位

B.业主对分包单位的选择没有控制权

C.对分包单位的质量控制主要由施工总承包管理单位进行

D.总承包管理单位除了收取管理费以外，还可赚总包与分包之间的差价

11、下列关于横道图进度计划法特点的说法，正确的是（）。

A．工序（工作）之间的逻辑关系表达清楚

B．适用于手工编制进度计划

C．可以适应大的进度计划系统

D．能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差

12、某土方工程采用单价合同方式，投标报价总价为30万元，土方单价为50元/m3，清单工

程量为6000m3，现场实际完成并经监理工程师确认的工程量为5000m3，则结算工程款应为( )万元。

A.23

B.20

C.30

D.35

13、为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工进度计划相适应的资源需求计划，以反映工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的( )措施。

A.组织

B.管理

C.经济

D.技术

14、绘制双代号时标网络计划，首先应( )。

A.给制时标计划表

B.定位起点节点

C.确定对时间坐标长度

D.给制非时标网络计划

15、下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。

A.增加人员投入

B.增加资金投入

C.采取索赔手段

D.变更合同条款

16、根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，若经评估材料价格上涨的风险发生的可能性中等，且造成的后果属于重大损失，则此种风险等级评估为( )等风险。

A.3

B.5

C.2

D.4

17、由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以( )为准。

A.采购方收货戳记的日期

B.供货方按照合同规定通知的提货日期

C.供货方发运产品时承运单位签发的日期

D.采购方向承运单位提出申请的日期

18、项目安全管理的第二类危险源控制中，最重要的工作是( )。

A.加强员工的安全意识培训和教育

B.改善施工作业环境

C.建立安全生产监控体系

D.制定应急救援体系

19、运用动态控制原理控制施工成本时，相对于实际施工成本，宜作为分析对比的成本计划值为( )。

A.投标报价

B.工程支付款

C.施工成本规划值

D.施工决算成本

20、根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于( )风险。

A.经济与管理

B.组织

C.工程环境

D.技术

21、下列建设工程项目成本管理的任务中，作为建立施工项目成本管理责任制、开展施工成本控制和核算的基础是（）。

A.成本预测

B.成本计划

C.成本考核

D.成本分析

22、建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是( )。

A.提出问题

B.决策

C.执行

D.检查

23、施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送( )复验确认。

A. 项目技术负责人

B. 项目经理

C. 建设单位项目负责人

D. 监控工程师

24、建设工程施工过程，可能会出现不利的地质条件（如地勘未探明的软弱层）而使施工进度延误、成本增加，这种风险属于（）。

A．经济与管理风险

B．组织风险

C．工程环境风险在

D．技术风险

25、施工安全管理目标策划中，施工现场应实现各类人员的安全教育，并要求特种作业人员物证上岗率和操作人员三级安全教育率分别达到（）。

A．95%，95%

B．95%，100%

C．100%，95%

D．100%，100%

26、施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于（）类型。

A．经济与管理风险

B．组织风险

C．工程环境风险

D．技术风险

27、项目开工前，项目技术负责人应向( )进行书面技术交底。

A.项目经理

B.承担施工的责任人

C.施工班组长

D.操作工人

28、某施工合同约定：甲项的全费用综合单价为200元／m3，乙项的全费用综合单价为180元／m3；工程保留金从第一个月起按工程进度款5％的比例逐月扣留。施工单位第一个月实际完成的甲、乙两子项的工程量分别为700m3、500m3，监理工程师签发月度付款凭证的最低金额为2万元。施工单位第一个月完成的工程款为（）。

A．21．85万元 B．24．15万元

C．23万元 D．25万元

29、下列合同实施偏差优路网校分析的内容中，不属于合同实施趋势分析的是( )。

A. 总工期的延误

B. 项目管理团队绩效奖惩

C. 总成本的超支

D. 最终工程经济效益水平

30、某施工单位承揽了一办公楼的改扩建工群，施工过程中建设单位还要继续使用该办公楼，则施工单位应在作好安全生产工作的同时，应当（）。

A．与建设单位签订环境保护协议

B．与建设单化签订安全施工协议

C．要求建设单位放弃使用

D．要求建设单位有偿使用

31、关于建设工程专业分包人的说法，正确的是( )。

A.分包人须服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令

B.分包人不能直接致函给发包人

C.分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清

D.分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令

32、某建设工程项目在施工中发生了紧急性的安全事故，若短时间内无法与发包人代表和总监理工程师取得联系，则项目经理有权采取措施保证与工程有关的人身和财产安全，但应（）。

A.立即向建设主管部门报告

B.在48小时内向承包人的企业负责人提交书面报告

C.在24小时内向发包人代表进行口头报告

D.在48小时内向发包人代表提交书面报告

33、职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的( )进行。

A.最高管理者

B.项目经理

C.技术负责人

D.专职安全员

34、签订施工承包合同时，项目设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划，为此，施工项目经理部可先编制（）。

A．企业年度生产计划 B．项目月度施工计划

C．单体工程施工进度计划 D．项目总进度规划

35、34.下列风险控制方法中，属于第一类危险源控制方法的是（）。

A.消除或减少故障

B.隔离危险物质

C.增加安全系数

D.设置安全监控系统

36、关于施工总承包管理合同价格的说法，正确的是( )。

A. 总承包管理合同总价不是一次确定，可在某一部分施工图设计完成后，确定该部分工程的合同价

B. 施工总承包管理单位除收取总包管理费外，还需计取总包、分包单位的差价

C. 施工总承包管理合同价应该在建安工程总造价确定后按费率进行计取

D. 所有分包合同和分供货合同由总承包管理单位确定，不需进行投标报价

37、某一质量事故主要是由于勘察过程中地基承载能力估计错误造成的，按照事故产生的原因划分，该质量事故应判定为（）。

A．社会原因引发的事故 B．经济原因引发的事故

C．技术原因引发的事故 D．管理原因引发的事故

38、建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由（）负责供应。

A．发包人 B．工程师

C．劳务分包人 D．工程承包人

39、某项目业主作为采购方与钢材生产厂家签订了物资采购合同，双方在合同中约定，供货方负责将钢材送达采购方指定地点，由采购方人员对到达的钢材进行检查，发现问题当场记录。双方约定的验收方式是（）。

A．驻厂验收 B．提运验收

C．接运验收 D．入库验收

40、关于用时间一成本累计曲线编制成本计划的说法，正确的是( )。

A.可调整非关键的工作的开工时间以控制实际成本支出

B.全部工作必须按照最早开始时间安排

C.全部工作必须按照最迟开始时间安排

D.可缩短关键工作的持续时间以降低成本

41、关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是( )。

A.监理人收到承包人提交额索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录

B.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的42天内，将索赔处理结果答复承包人

C.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔

D.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付

42、下形建设工程施工方进度控制的措施中。属于技术措施的是( )。

A.重视信技术在进度控制中的应用

B.采用网络计划方法编制进度计划

C.分析工程设计变更的必要性和可前性

D.编制与进度相适应的资源需求计划

43、工程竣工文件作为工程施工技术管理资料的一部分，应包括竣工报告、竣工验收证明书和（）。

A．隐蔽工程验收资料

B．工程施工质量验收资料

C．工程质量保修书

D．工程质量控制资料

44、下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是( )。

A.优化工程施工方案

B.应用BIM信息模型

C.制定进度控制工作流程

D.采用网络计划技术

45、当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，还可以辅助使用( )

A.工作任务分工表

B.管理职能分工描述书

C.岗位责任描述书

D.工作任务分工描述书

46、下列质量控制活动中，属于事中质量控制的是（）。

A.设置质量控制点

B.明确质量责任

C.评价质量活动结果

D.约束质量活动行为

47、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提供质量保证金的方式原则上应为（）。

A.相应比例的工程款

B.相应额度的担保物

C.质量保证金保函

D.相应额度的现金

48、根据《建设工程工程量清单计规范》（GB50500-2008），对工程施工过程中因修改设计而新增的工程量清单项目，在合同中没有适用似的综合单价时，其综合单价应（）。

A．由发包人提出，经工程师确认

B．由工程师提出，经发包人确认

C．由承包人提出，经发包人确认

D．由发包人提出，经承包人确认

49、根据《建设工程工程量计价规范》(GB-50500-2013),投标时不能作为竞争性费用的是( )。

A.夜间施工增加费

B.已完工程保护费

C.安全文明施工费

D.冬雨季施工增加费

50、根据GB/T19000-2000质量管理体系标准，质量管理就是确定和建立质量方针、质量目标及职责，并在质量管理体系中通过（）等手段来实施和实现全部质量管理职能的所有活动。

A．质量规划、质量控制、质量检查和质量改进

B．质量策划、质量控制、质量保证和质量改进

C．质量策划、质量检查、质量监督和质量审核

D．质量规划、质量检查、质量审核和质量改进

51、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织现场处置方案演练( )次。

A.1

B.3

C.4

D.2

52、根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，编制各层(各级)进度计划的紧前工作是( )。

A.确定项目的工作编码

B.调查研究和资料收集

C.进行项目结构分析

D.进行进度计划系统的结构分析

53、某网络计划中，工作F有两项紧后的平行工作G和H，G的最迟开始时间是第12天，最早开始时间是第8天;H工作的最迟完成时间是14天，最早完成时间是第12天。F工作和G、H之间的时间间隔分别为4天和5天;则F工作的总时差为( )

A 4天

B 5天

C 7天

D 8天

54、根据文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中的“一图”是( )。

A.施工进度网络图

B.安全管理流程图

C.大型施工机械布置图

D.施工现场平面布置图

55、项目经理部通过在混凝土拌和物中加入添加剂以降低水泥消耗量，属于成本管理措施中( )。

A.经济措施

B.组织措施

C.合同措施

D.技术措施

56、根据《建筑安装费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业生产工人的劳动保护费应计入建筑安装工程工（）。

A．直接工程费中的人工费

B．措施费

C．企业管理费中的劳动保险费

D．社会保障费

57、依据施工承包合同，施工方为确保工程进度按合同如期完成，需对工程施工进度进行有效控制。施工进度控制主要环节包括：①编制施工进度计划；②组织施工进度计划实施；③

编制资源需求计划；④施工进度计划检查与调整。控制顺序正确的是（）。

A．①②③④

B．①③②④

C．③①②④

D．③①④②

58、施工平行发承包模式的特点是( )。

A.对每部分施工任务的发包，都以施工图设计为基础，有利于投资的早期控制

B.由于要进行多次招标，业主用于招标的时间多，建设工期会加长

C.业主要不直接控制所有工程的发包，但可决定所有工程的承包商

D.业主招标工作量大，对业主不利

59、某出料容量0.5m3的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料，搅拌，卸料、中断、要的时间分别为1、3、1、1分钟，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的****定额是( )m3/台班。

A.32

B.36

C.40

D.50

60、施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗等产生的废水应（）。

A．根据施工方便就近排放

B．直接排入市政排水管网或河流

C．直接排出场外

D．通过现场沉淀池后排入市政排水管网

61、下列工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是( )

A.工程结构和技术简单的工程项目

B.工程设计详细，图纸完整.清楚，工作任务和范围明确的工程项目

C.时间特别紧迫的抢救.救灾工程项目

D.工程量暂不确定的工程项目

62、下列各图为某网络网中的一部分，满足工作A、B、C均完成后进行工作D，工作B、C均完成后进行工作E的要求的图为（）。

63、对于采用建设项目总承包模式的建设工程，项目总进度目标的控制是（）项目的任务。

A．业主

B．总承包方

C．设计方

D．监理方

64、建没工程施工质量事故的处理程序中，确定处理结果是否达到预期目的、是否依然存在隐患，属于( )环节的工作。

A.事故处理鉴定验收

B.事故调查

C.事故原因分析

D.制订事故处理技术方案

65、某电车公司保养车库工程施工，日班工人在吊装屋面板时，在出屋面的混凝土柱子旁边产生板空，由于施工疏忽孔洞未进行防护。在夜班施工浇筑混凝土圈梁时，一名工人不慎从板空处掉下，将腿和手臂摔成骨折，住院治疗休息四个月后痊愈。该类事件造成的不良后果属于（）事故。

A．一般轻伤

B．轻伤

C．重伤

D．特大重伤

66、工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将质量验收证明在验收后（）内报送工程质量监督机构备案。

A.7天

B.10天

C.1月

D.3天

67、某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于（）。

A.物质流程组织

B.管理工程流程组织

C.信息处理工程流程组织

D.施工工作流程组织

68、由于工程负责人不按规范指导施工.随意压缩工期造成的质量事故，按事故责任分类，属于( )

A.指导责任事故

B.操作责任事故

C.技术责任事故

D.自然灾害事故

69、固定总价合同中，承包商承担的价格风险是( )。

A.工程计量错误

B.工程范围不确定

C.漏报项目

D.工程变更

70、能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工作是（）。

A．项目结构图

B．工作流程图

C．工作任务分工表

D．组织结构图

二、多选题（共25题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）

1、工程于某年1月开工，根据进度安排，同年2月份计划完成土方量4000m3，计划单价80元／m3。时至同年2月底，实际完成工程量为4500m3，实际单价为78元／m3，通过赢得值法分析可知（）。

A．进度提前完成40000元工作量

B．进度延误完成40000元工作量

C．费用节省9000己

D．费用超支9000元

E．费用节省31000元

2、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法，正确的有（）。

A.承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理

B.承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告

C.发包人要求更换项目经理的，承包人无需提供继任项目经理的证明文件

D.承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任

E.发包人接受承包人提出的书面改进报告后，可不更换项目经理

3、建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应该用（）等到指标表示。

A．一次使用量

B．摊销量

C．周转使用次数

D．最终回收量

E．理论净用量

4、在建设项目的组织系统中，常用的组织结构模式有（）。

A．项目结构

B．矩阵组织结构

C．线性组织结构

D．项目合同结构

E．职能组织结构

5、关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（）。

A.招标人对问题的答复函件须注明问题来源

B.标前会议纪要与招标文件内容不一致时，应以招标文件为准

C.标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议

D.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间

E.标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知形式发给每个投标人

6、监理公司编制的工程建设监理规划一般包括的内容有（）。

A．监理工作范围

B．监理工作依据

C．监理工作制度

D．监理机构的组织形式

E．监理机构的发展目标

7、下列装饰装修工程中，通常需要洒水养护的有（）

A.整体面层地面

B.干挂花岗岩墙面

C.陶瓷锦砖饰面

D.水泥压力板隔墙

E.水泥砂浆抹灰墙面

8、下列建设工程施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的有（）。

A.进行技术培训

B.成立质量管理小组

C.编制施工质量计划

D.分解施工质量目标

E.建立质量信息系统

9、某项目包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。对此，以下说法正确的有（）。

A．发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠款的利息，并承担违约责任

B．甲可与发包协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿

C．甲可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿

D．若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付

E．若发包人不要求交付工程，乙承包商应承担保管责任

10、某公司在对某工程编制施工组织总设计时，收集和熟悉了相关资料，调查了项目特点和施工条件，计算了主要工种的工程量，还应该进行的工作是（）。

A．拟定施工方案

B．作业区施工平面布置图设计

C．施工方法和施工机械的选择

D．质量保证措施和安全施工措施

E．确定施工的总体部署

11、根据九部委《标准施工招标文件》，关于承包人索赔期限的说法，正确的是()。

A.按照合同约定提交的最终结清申请单，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

B.按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索

赔

C.按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔

D.按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔

12、根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理条例》，对建设工程施工职业安全管理的基本要求有（）。

A.设计单位对已发生的生产安全事故处理提出指导意见

B.施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任

C.施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗

D.坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针

E.实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理

13、下列施工质量的影响因素中，属于质量管理环境因素的有（）。

A.施工单位的质量管理制度

B.各参建单位之间的协调程度

C.管理者的质量意识

D.运输设备的使用状况

E.施工现场的道路条

14、在进场检验时，必须进行的抽样检验或试验包括（）。

A．水泥物理力学性能检验 B．钢筋力学性能检验

C．砂、石强度检验 D．混凝土、砂浆常规检验

E．防水涂料检验

15、根据建设工程施工进度检查情况编制的进度程告，其内容有（）。

A. 进度计划实施过程中存在的问题分析

B.进度执行情况对质量、安全和施工成本的影响

C.进度的预测

D.进度计划的完整性分析

《广东省二级建造师继续教育必修课》复习题

《广东省二级建造师继续教育必修课》复习题 一、判断题： 1.绿色施工是指在保证质量、安全等基本要求的前提下, 最大限度地减少对环境负面影响的施工活动（×） 2.硅酸盐水泥和高贝利特水泥含有相同的水泥熟料矿物（√） 3.高性能混凝土就是指混凝土力学性能很高的混凝土。（×） 4.自密实混凝土材料配比的组成特点是具有较高的是水泥浆-骨料比。（√） 5.生态屋顶不但能够使城市变得美观大方，降低都市的热岛效应，减少二氧化碳排放，而且可以延长屋顶使用寿命。 （√） 6.生态屋顶可依据《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）进行施工。（√） 7.我国技术管理研究水平落后于美国、澳大利亚等发达国家。（√） 8.达尔文海（Darwinian Sea）用来形容开发-产品化之间的障碍。（×） 9.花木种植工程，招标人不可以要求投标人编制技术标。（×） 10.对于建筑物拆除工程，承包商需编制专项方案。（√） 11.物业管理公司不得参加分户验收工作。（×） 12.建筑废弃物仅包括建筑工程施工过程中产生的废弃物。（×） 13.各国和地区的建筑废弃物成分有较大的不同，如香港地区包括了渣土，欧盟各国则包括了绝缘材料等等。 （√） 14.我国的资料还显示了建筑结构形式对建筑废弃物各成分比例的影响，如砖混结构所产生的碎砖块比框架结构和框 剪结构明显要少。（×） 15.建筑废弃物是惰性无害的，因此可以把它和城市固体废弃物混合在一起。（×） 16.实施建筑节能关系到社会和经济的可持续发展，但与环境保护无关。（×） 17.如果屋面保温层厚度相同，保温材料的导热系数小则屋面的保温性能好。（√） 18.单位工程竣工验收应与建筑节能分部工程验收同时进行。（×） 19.聚苯板粘贴可采用条粘法和点框法两种方法。（√） 20.外墙外保温体系一般由粘结层、保温层和饰面层组成。（√） 21.为增加XPS板与胶粘剂及抹面层的粘结力，应在XPS板两面喷刷专业界面剂。（） 22.为防止外墙保温系统涂料饰面层开裂，选择使用柔性腻子即可。（×） 23.外墙平均传热系数：外墙主体部位传热系数与热桥传热系数按照面积的算数平均值。（×） 24.建筑节能就是搞节能建筑。（×） 25.农民自建低层住宅不适用于建设部《民用建筑节能管理规定》（√） 二、选择题： 1.实施绿色施工, 应对施工策划、( B )、现场施工、工程验收等各阶段进行控制, 加强对整个施工过程的管理和 监督 A．节能B．材料采购C．节水D．环境保护 2.高贝利特水泥不具备下面的哪一种特性（ C ）。 A．抗渗、B．抗冻C．高早强D．干缩小 3.控制磷酸镁胶结材料（D ）的途径是控制氧化镁的活性、比表面积以及掺入缓凝剂等方面考虑。 A．密实度B．耐久性C．耐磨性D．凝结速度 4.结构轻混凝土的密度一般为（ A ），28d立方体抗压强度为18-70 MPa。 A．1400-2000 kg/m3B．400-800 kg/m3 C．800-1400 kg/m3 D．2000－2400 kg/m3 5.高性能混凝土在配制上的要点是采用（B ），优质原材料、矿物细掺料和高效外加剂。 A．硅酸盐水泥B．低水胶比C．高温养护D．高速搅拌设备 6.玻璃纤维增强塑料（也称玻璃钢），的优点之中不包括下面的（ A ）。 A．耐持续高温B．耐酸碱腐蚀C．轻质高强D．着色性好 7.混凝土受力时，当应力为强度的40%左右时，混凝土会出现明显的塑性应变，这是由于（ B ）微裂缝数量 和长度增加所致。 A．水泥浆体B．过渡区C．粗骨料D．细骨料 8.高速铁路所用板式无碴轨道要求具有很高的（D ）

广东省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (含答案)

广东省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (含答 案) 考试须知： 1、考试时间：120分钟，满分为100分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:___________ 考号:___________ 一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。 A、施工单位 B、责任方 C、建设单位 D、暂停决定方 2、当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。 A.原告住所地 B.合同签订地 C.仲裁机构所在地 D.标的物所有在 3、建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。 A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走 B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理 C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理 D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走 4、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出

A．三个月 B．六个月 C．一年 D．二年 5、下列选项中，对调解的理解错误的是（） A．当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书 B．仲裁调解生效后产生执行效力 C．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解 D．法院在强制执行时不能制作调解书 6、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为（） A.5 B.20 C.10 D.15 7、中标通知书（）具有法律效力。 A．对招标人和投标人 B．只对招标人 C．只对投标人 D．对招标人和投标人均不 8、我国《安全生产法》规定，建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当（）。 A．设置安全生产监督机构 B．配备兼职安全生产管理人员 C．设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 D．设置安全生产监督机构并且配备专职安全生产管理人员 9、根据《标准施工招标文件》，在索赔事件影响结束后的( )内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期。 A.7 B.14 C.28 D.42

广东二级建造师机电实务真题及答案

广东2012年二级建造师机电实务真题及答案 一、单选题（共20题，每题1分） 1、设备安装基准线应按（）来测定。 A、设备中心线 B、建筑物基础中心线 C、建筑物的定位轴线 D、设备基础中心线 解析：答案：C; 见教材P4倒数第6行 2、安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是（） A、光学经纬仪 B、全站仪 C、光学水准仪 D、水平仪 解析：答案：B; 见教材P3，常用的测量仪器 3、锅炉汽包常用（）材料制作。 A、普通碳素钢 B、优质碳素钢 C、低合金高强度钢 D、特殊钢 解析：答案：C; 见教材P6。低合金结构钢又称为低合金高强度钢。 4、机电工程常用的黑色金属是（） A、铝 B、铸铁 C、紫铜 D、钛合金 解析：答案：B; 见教材P8，倒数第4行 5、当增加焊接工艺评定的补加因素时，按增加的补加因素增焊（）试件进行试验。 A、拉伸 B、冲击 C、弯曲 D、剪切 解析：答案：B; 见教材P16，倒数第2行；2011年单选题 6、大型龙门起重机设备吊装，宜选用的吊装方法是（） A、旋转吊装法 B、超高空斜承索吊运设备吊装法 C、计算机控制集群千斤顶整体吊装法 D、气压顶升法 解析：答案：C; 见教材P14；第3段 7、室内卫生器具的排水支管隐蔽前，必须做（） A、压力试验 B、灌水试验 C、通球试验 D、泄露试验 解析：答案：B; 见教材P22，（二）灌水试验实施要点 8、下列设备中，不属于用电设备的是（） A、低压配电柜 B、电动机 C、电加热器 D、照明灯具 解析：答案：A; 见教材P26；低压配电柜属于电气装置 9、设备吊装就位的紧后工序是（） A、设备清洗 B、设备灌浆 C、设备安装调整 D、垫铁安装 解析：答案：C; 见教材P49；第一行 10、下列要素中，属于形状误差的是（） A、直线度 B、对称度 C、圆轴度 D、垂直度 解析：答案：A; 见教材P52；每年必考的内容(责任编辑：admin) 11、200m3球罐的组装方法适宜采用（） A、散装法 B、分带法 C、半球法 D、水浮法 解析：答案：C; 见教材P66 12、多节柱钢结构安装时，为避免造成过大的积累误差，每节柱的定位轴线应从（）直接引上。 A、地面控制轴线 B、下一节轴线

2016广东二级建造师市政工程真题及答案完整版

2016二建市政工程真题及答案完整版 一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、在第几或土体中埋设强度较大的土工聚合物，从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于（）。 A．置换法 B．土的补强 C．土质改良 D．挤密法 2．下列路面基层材料中，收缩性最小的是()． A．二灰稳定土 B．石灰稳定土 C．水泥稳定土 D．二灰稳定粒料 3．下列指标中，不属于混凝土路面配合比设计指标的是()。 A．工作性 B．抗压强度 C．耐久性 D．弯拉强度） 4．钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用，当需要代换时，直由()单位 作变更设计。 A．施工 B．建设 C．监理 D．原设计 5．关于预应力钢铰线张拉的说法，错误的是()。 A．长20m梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式 B．构件混凝土强度不得低于设计值的75％ C．当设计无要求时，张拉顺序可采用对称张拉 D．工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况 6．下列桥型中，在竖向荷载作用下，桥墩或桥台主要承受水平推力的是（） A．悬索桥 B．梁式桥 C．拱式桥 D．刚架桥 7、浅埋暗挖法开挖方式中，将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是（） A.侧洞法 B.台阶法 C.中洞法 D.全断面开挖法 8、关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法，错误的是（） A.根据工程条件试验确定浆液及其配合比

B.应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向 C.小导管的尾部必须设置封堵孔，防止漏浆 D.注浆时间应由实验确定，注浆压力可不控制 9、下列砌筑要求中，不属于圆井砌筑施工要点的是（） A.砌筑时应同时安装踏步 B.根据样板挂线，先砌中心的一列砖，并找准高程后接砌两侧 C.井内的流槽宜与井壁同时砌筑 D.用砌块逐层砌筑收口时，偏心收口的每层收进不应大于50mm 10、设置于供热管道型塑钢支架根部的护墩，其作用是()。 A.防撞 B.防水 C.防变形 D.防冲击 11适用于各类材质和形状的燃气管道修复技术是()。 A.裂管法 B.均匀缩径法 C. 短管内衬法 D.原位固化法 12.生活垃圾填埋场应设在当地()季主导方向的下风处。 A.春 B.夏 C.秋 D.冬 13.关于施工平面控制网的说法，不符合规范规定的是()。 A.坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同 B.当利用原有的平面控制网时，应进行复测 C.场地大于1km2时，宜建立一级导线精度的平面控制网 D.场地为重要工业区时，宜建立二级导线精度的平面控制网 答案：D 14.某市政工程网络计划如下图，其关键线路是()。 A.①→②→③→⑤→⑦→⑧ B. ①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧ C.①→②→③→④→⑥→⑦→⑧ D.①→②→④→⑥→⑦→⑧ 15.关于预应力钢绞线管道压奖的说法，错误的是()。 A.钢绞线张拉完成后应及时对管道进行压浆 B.压浆前应对管道进行清理 C.预埋的排水孔，排气孔主要用于管道清理使用 D.压浆使用的水泥浆强度不得低于30MPa 16、地铁车站结构施工质量控制中，不属于接缝防水控制重点的是（） A.变形缝

广东省二级建造师《建设工程施工管理》试卷(II卷) 附答案

广东省二级建造师《建设工程施工管理》试卷（II卷）附答案 考试须知： 1、考试时间：180分钟，满分为120分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、“非典”期间，有不少在建工程停工，由于这种流行性疾病属于不能预见、不能避免并不能克服的客观情况．构成不可抗力，由此导致的损失原则上应由（）负担。 A．政府部门 B．业主 C．设计部门 D．承包商 2、终凝时间不得长于6.5h 的水泥是（）。 A 硅酸盐水泥 B 普通水泥 C 粉煤灰水泥 D 矿渣水泥 3、根据《球筑安装工程费用项目组成》，对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬，应计入建筑安装工程费用人工费项目中的( )。 A.奖金

B.计时工资或计件工资 C.津贴补贴 D.特殊情况下支付的工资 4、已知某工程双代号网络图如下，有A、B、C、D、E五项工作组成，则E工作的紧前工作为（）。 A．工作A、工作B B．工作B、工作C C．工作A、工作B、工作C D．工作D 5、建立工程项目施工质量保证体系的目标是( )。 A.保证体系文件的严格执行 B.控制产品生产的过程质量 C.保证管理体系运行的质量 D.控制和保证施工产品的质量 6、某工程在施工过程中，由于工程师的缘故，给工程造成了一定损失。根据FIDIC合同条款和我国《建设工程施工合同示范文本》的规定，建筑公司要求索赔，必须在发出索赔意向通知后的（）天内提交一份详细的索赔文件和有关资料。 A．7 B．14 C．2 1 D．28 7、宏达公司负责某工程的施工任务，编制了施工成本计划。其中，主体混凝土工程量约3200m3，预算单价550元／m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元／m3。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量1800m3。运用赢得值法，分析得到进度偏差SV

2018年广东二级建造师法规真题及答案

2018年二级建造师《建筑法规》考试真题及答题解析 1．根据《民法总则》，法人分为（）。 A．企业法人和非企业法人 B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人 D．营利法人，非营利法人和特别法人 【答案】D P8 2．关于代理的说法，正确的是() A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 【答案】C P11-14 3．关于物权的说法，正确的是（） A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B．用益物权人可以是该物的所有权人 C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役D．物权的变动只能基于合同关系 【答案】C P16-19 4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是() A．实用新型以申请时所附的说明书为准 B．建设工程发明以其附图为准 C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D．三类专利均以权利要求的内容为准 【答案】C P27 5．关于留置的说法，正确的是()。 A．留置权属于债权 B．债权人不负责保管留置物 C．建设工程合同可以适用留置权 D．留置权基于法定而产生 【答案】D P34 6．关于财产保险合同的说法，正确的是() A．保险合同不可以转让 B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D．被保险人应当与投保人一致 【答案】C P35-36

7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是() A．解除合同 B．继续履行 C．罚款 D．合同无效 【答案】B P41 8．根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。 A．对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B．国防、外交等国家行为 C．行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D．行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 【答案】A P348 9．关于和解的说法，正确的是( )。 A．和解只能发生在诉讼前 B．当事人申请仲裁后，不可以自行和解 C．和解达成协议，必须以书面形式作出 D．和解达成的协议具有合同效力 【答案】D P341-P342 10．下列争议中，受《仲裁法》调整的是( )。 A．建设行政主管部门处理的行政争议 B．劳动争议 C．农林承包经营合同争议 D．建设工程施工合同争议 【答案】D P303 11．关于施工许可的说法，正确的是( )。 A．省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管 B．农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证 C．限额以下小型工程应当申请取施工许可证 D．施工分包合同签订后，申请领取施工许可证 【答案】A P46 12．根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续( )年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。 A．3 B．2 C．5 D．6 【答案】A P104 13．根据《招标投标法》，中标通知书自( )发生法律效力。 A．发出之日

广东省2020年上半年二级建造师法律法规考试试卷

广东省2017年上半年二级建造师法律法规考试试卷 一、单项选择题（共20 题，每题 3 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、分段到货塔器如炼油装置的分离塔，其组对安装方式主要有（）。 A.卧装 B.由下至上逐段组对安装 C.散装 D.倒装 E.顶升法组对安装 答案AB参见教材P75 2、起重工程中，有关卷扬机叙述正确的是（）。 A.卷扬机的主要参数有工作速度、钢丝绳额定静张力和卷筒容绳量 B.卷筒上的钢丝绳不能全部放出，至少保留4圈 C.钢丝绳最外一层应低于卷筒两端凸缘两个绳径的高度 D.卷扬机与最后一个导向轮的最小距离不得小于30倍卷筒长度 答案B参见教材P23 3、下列参数中，不属于风机性能参数的是（）。 A.风量 B.风速 C.风压 D.转速 答案B参见教材P11 4、电动机的接地线应接在电动机指定的标志处，接地线截面通常按电源线截面的（）选取，且铜芯截面不小于（）mm2。 A.1/3，1 B.1/2，1.5 C.1/3，，2 答案C参见教材P50 5、受振动和有冲击的设备，不宜采用的衬里方法是（）。 A.铅衬里 B.橡胶衬里 C.玻璃钢衬里 D.聚氯乙烯塑料衬里 答案A参见教材P88 6、下列焊缝外观检查项目中，不须用焊接检验尺进行检查测量的是（）。 A.余高 B.凹陷 C.错口 D.夹渣 答案D参见教材P32 7、静态式炉窑砌筑的起始点应（）依次砌筑。 A.从热端向冷端 B.从冷端向热端 C.从低端向高端 D.从高端向低端 E.从前向后 答案、AC参见教材参见教材P98

8、风管系统安装的紧后工序是（）。 A.风管系统严密性试验 B.空调设备安装 C.空调水系统安装 D.管道防腐与绝热 答案A参见教材P118 9、涡轮流量计的信号线应使用（）。 A.控制线 B.屏蔽线 C.视频线 D.双绞线 答案B参见教材P82 10、吊装方案的选用要求主要包括（）。 A.技术先进性可行性论证 B.经济可行性论证 C.安全性分析 D.进度分析 E.成本分析 答案ACDE参见教材P27 11、管道除锈质量要求达到St2级，采用的除锈方法是 （）除锈。 A.化学 B.火焰 C.喷砂 D.手工 答案、D参见教材参见教材P85 12、塑料给水管道应在试验压力下稳压1h，然后在工作压力的1.15倍下稳压2h，压力降不得超过（），同时检查各连接处不得渗漏。 答案C参见教材P103 13、防雷装置引下线的间距如果设计不明确时，可按规范要求确定（）。 A.第一类防雷建筑的引下线间距不应大于10m B.第一类防雷建筑的引下线间距不应大于12m C.第二类防雷建筑的引下线间距不应大于18m D.第二类防雷建筑的引下线间距不应大于20m E.第三类防雷建筑的引下线间距不应大于25m 答案BCE参见教材P113 14、长距离输电线路钢塔架的控制桩是根据（）测量。 A.相邻桩 B.中心桩 C.首尾桩 D.折点处桩 答案B参见教材P19

广东省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 (含答案)

广东省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 (含答 案) 考试须知： 1、考试时间：120分钟，满分为100分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:___________ 考号:___________ 一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。 A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大 B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿 C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担 D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大 2、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括（）。 A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失 B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失 C.一般性盗窃和抢劫 D.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失 3、根据《建筑法》的规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，下列说法正确的是（）。 A.由工商行政管理机关吊销营业执照 B.责令改正,处以罚款

C.发包无效，并承担赔偿损失 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任 4、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）。 A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期 B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告 C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工 D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证 5、评标委员会成员名单应当（）。 A．在开标前应向社会公布 B．在开标前向投标人公布 C．在中标结果确定前保密 D．永久保密 6、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）。 A．一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行 B．申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断 C．仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼 D．仲裁裁决法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁 7、总承包单位收取固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看， 该行为无效的原因是( )。 A.行为人不具有相应的行为能力 B.行为人意思表示不真实 C.行为内容不合法 D.行为形式不合法 8、某建筑工程公司与该省某建设行政部门就其办公楼改建签订工程承包合同，在法律上，其合同当事人是（）关系。 A．领导与被领导 B．管理与被管理

全国《注册建造师管理规定》以及广东省建设厅二级建造师注册管理实施办法

注册建造师管理规定 第一章总则 第一条为了加强对注册建造师的管理，规范注册建造师的执业行为，提高工程项目管理水平，保证工程质量和安全，依据《建筑法》、《行政许可法》、《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规，制定本规定。 第二条中华人民共和国境内注册建造师的注册、执业、继续教育和监督管理，适用本规定。 第三条本规定所称注册建造师，是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书（以下简称资格证书），并按照本规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书（以下简称注册证书）和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。 未取得注册证书和执业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。 第四条国务院建设主管部门对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理；国务院铁路、交通、水利、信息产业、民航等有关部门按照国务院规定的职责分工，对全国有关专业工程注册建造师的执业活动实施监督管理。 县级以上地方人民政府建设主管部门对本行政区域内的注册建造师的注册、执业活动实施监督管理；县级以上地方人民政府交通、水利、通信等有关部门在各自职责范围内，对本行政区域内有关专业工程注册建造师的执业活动实施监督管理。 第二章注册

第五条注册建造师实行注册执业管理制度，注册建造师分为一级注册建造师和二级注册建造师。 取得资格证书的人员，经过注册方能以注册建造师的名义执业。 第六条申请初始注册时应当具备以下条件： （一）经考核认定或考试合格取得资格证书； （二）受聘于一个相关单位； （三）达到继续教育要求； （四）没有本规定第十五条所列情形。 第七条取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门受理后提出初审意见，并将初审意见和全部申报材料报国务院建设主管部门审批；涉及铁路、公路、港口与航道、水利水电、通信与广电、民航专业的，国务院建设主管部门应当将全部申报材料送同级有关部门审核。符合条件的，由国务院建设主管部门核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》，并核定执业印章编号。 第八条对申请初始注册的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起，20日内审查完毕，并将申请材料和初审意见报国务院建设主管部门。国务院建设主管部门应当自收到省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门上报材料之日起，20日内审批完毕并作出书面决定。有关部门应当在收到国务院建设主管部门移送的申请材料之日起，10日内审核完毕，并将审核意见送国务院建设主管部门。 对申请变更注册、延续注册的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起5日内审查完毕。国务院建设主管部门应当自收到省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门上报材料之日起，10日内审批完毕并作出

完整版2018年广东二级建造师法规真题及答案

2018 年二级建造师《建筑法规》考试真题及答题解析 1．根据《民法总则》，法人分为() 。 A ．企业法人和非企业法人 B .机关法人，企业法人和社团法人 C. 一般法人和特别法人 D. 营利法人，非营利法人和特别法人 【答案】 D P8 2. 关于代理的说法，正确的是() A .经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B .同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D .表见代理是有权代理 【答案】 C P11-14 3. 关于物权的说法，正确的是() A .同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B ?用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D .物权的变动只能基于合同关系 【答案】 C P16-19 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是() A ?实用新型以申请时所附的说明书为准 B ?建设工程发明以其附图为准 C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D ?三类专利均以权利要求的内容为准 【答案】 C P27 5. 关于留置的说法，正确的是()。 A. 留置权属于债权 B .债权人不负责保管留置物 C. 建设工程合同可以适用留置权 D. 留置权基于法定而产生 【答案】 D P34 6. 关于财产保险合同的说法，正确的是() A .保险合同不可以转让 B .保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D .被保险人应当与投保人一致 【答案】 C P35-36 7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是() A ?解除合同

2018年广东二级建造师执业资格考试报名公告通知

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构 2018年广东二级建造师执业资格考试报名公告通知 2018年二级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界名师精心解析，精细化试题分析，请持续关注学尔森二级建造师频道，完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为2018年6月2-3日统考，考试报名时间于1-3月开始，小编特为大家整理了2018年广东二级建造师执业资格考试报名公告通知，赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 各位考生： 根据住房和城乡建设部执业资格注册中心《关于2018年度二级建造师执业资格考试（统考卷）有关工作的通知》（建注函〔2018〕7号）精神，现就广东省2018年度二级建造师执业资格考试有关事项通知如下。 一、考试时间、科目和题型 二、考试地点 全省在21个地级以上市设置考区，考试详细地址以准考证标注为准。 三、报考条件 报考条件按照原人事部、建设部《关于印发〈建造师执业资格制度暂行规定〉（人发〔2002〕111号）、《关于印发〈建造师执业资格考试实施办法〉和〈建造师执业资格考核认定办法〉的通知》（国人部发〔 2004〕16号）以及原人事部

办公厅、建设部办公厅《关于建造师资格考试相关科目专业类别调整有关问题的通知》（国人厅发〔2006〕213号）执行。 报考级别分为考全科（即报考级别为考3科）、免试部分科目（即报考级别为考2科或考1科）和增报专业3个类别。 （一）考全科报考条件 凡遵纪守法并具备工程类或工程经济类（附件5）中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员均可报名。 （二）免试部分科目报考条件 1.考2科报考条件。对取得二级项目经理资质及以上证书，符合上述（一）的报考条件并满足下列条件之一的人员，免考《建设工程施工管理》科目： （1）具有中级及以上专业技术职称，从事建设项目施工管理工作满15年。（2）具有工程或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满15年。 2.考1科报考条件。符合上述（一）的报考条件并满足下列条件之一的人员，免考《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》2个科目： （1）取得一级项目经理资质证书，并具有中级及以上技术职称。 （2）取得一级项目经理资质证书，从事建设项目施工管理工作满15年。（三）增报专业报考条件 已取得某一个专业二级建造师执业资格的人员，可根据工作实际需要，选择另一个《专业工程管理与实务》科目的考试。考试合格后核发相应专业合格证明，该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。 （四）报考条件中有关学历的要求，是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历。从事相关专业工作年限的计算截止日期为2018年12月31日。从事建设工程项目施工管理工作和年限的界定按照省住房和城乡建设厅《关于我省二级建造师考试资格审核有关问题请示的复函》（粤建复函〔2011〕51号）执行（附件6）。 四、报名和报考流程 （一）报名和缴费 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

广东二级建造师考试报名条件

个人收集整理-ZQ 报考条件按照原人事部、建设部《关于印发〈建造师执业资格制度暂行规定〉(人发〔〕号)、《关于印发〈建造师执业资格考试实施办法〉和〈建造师执业资格考核认定办法〉地通知》(国人部发〔〕号)执行. 报考级别分为考全科(即报考级别为“考科”)、免考部分科目(即报考级别为“考科”或“考科”)和相应专业考试(即报考级别为“增考专业”)个类别.资料个人收集整理，勿做商业用途 (一)考科(考全科)条件 凡遵纪守法并具备工程类或工程经济类(详见附件)中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满年地人员均可报名.资料个人收集整理，勿做商业用途 (二)免考部分科目条件(考科或考科) .考科(免一科)条件.对取得二级项目经理资质及以上证书，符合上述(一)地报考条件并满足下列条件之一地人员，免考《建设工程施工管理》科目:资料个人收集整理，勿做商业用途 ()具有中级及以上专业技术职称，从事建设项目施工管理工作满年. ()具有工程或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满年. .考科(免二科)条件.符合上述(一)地报考条件并满足下列条件之一地人员，免考《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》个科目:资料个人收集整理，勿做商业用途()取得一级项目经理资质证书，并具有中级及以上技术职称. ()取得一级项目经理资质证书，从事建设项目施工管理工作满年. (三)增考专业考试条件 已取得某一个专业二级建造师执业资格地人员，可根据工作实际需要，选择另一个《专业工程管理与实务》科目地考试.考试合格后核发相应专业合格证明，该证明作为注册时增加执业专业类别地依据.资料个人收集整理，勿做商业用途 报考条件中有关学历地要求，是指经国家教育行政主管部门承认地正规学历.从事相关专业工作年限地计算截止日期为年月日.从事建设工程项目施工管理工作和年限地界定按照省住房和城乡建设厅《关于我省二级建造师考试资格审核有关问题请示地复函》(粤建复函〔〕号)执行资料个人收集整理，勿做商业用途 1 / 1

二级建造师继续教育网授必修课程考题解析及分享

二级建造师继续教育网授必修课程考题解析及分享Newly compiled on November 23, 2020

2017-2018年度广东省二级建造师继续教育网授(必修)课程考 题解析及分享 2017-2018年度广东省二级建造师继续教育网授必 修课程考题解析及分享 建筑废弃物环境管理与处理处置 考试时长：15 分钟，总分：10 分，合格分数：6分 ======单选题部分====== 1. 以下不是建筑废弃物的是（A ） A 建筑物中附带的电器、家具等物体产生的废弃物 B 新建（含改进和扩建）工程废物 C 拆除废弃物 D 建筑装修废弃物 2. 建筑废弃物按成分组成分为哪两类(C) A 大型废弃物和小型废弃物 B 可回收废弃物和不可回收废弃物 C 惰性废弃物和非惰性废弃物 D 无害废弃物和有害废弃物 3. 以下属于惰性废弃物的是（ A ） A 混凝土、砖、石、渣土 B 金属、木材、塑料、纸板 C 石棉，胶黏剂、(铅) 涂料 D 电子电器/含汞荧光灯 4. 石膏板类废弃物中，主要污染物质为（D ） A 甲醛 B 重金属 C 碳酸盐类D 硫酸盐类，H2S ======多选题部分====== 5. 再生的混凝土骨料产品，可以筛分为（BC ） A 全骨料 B 粗骨料 C 细骨料 D 大骨料 6. 广义的建筑垃圾主要包括(ABCD) A 渣土、废旧混凝土、碎砖瓦、废旧沥青混合料、废旧管材、废旧木材 B 碎砖瓦 C 废旧沥青混合料 D 废旧木材 7. 建筑废弃物资源化有哪几种商业模式(ABC) A 场-厂联合模式 B 临时用地模式 C 现场处理模式 D 循环模式 ======判断题部分====== 8. 惰性和非惰性建筑废弃物综合利用的途径不同。其中惰性建筑废弃物性质较稳定，适用于工程回填、填海和生产再生材料，非惰性建筑废弃物中的金属、木材、塑料、纸等较容易回收再利用，其它不可回收的建筑废弃物需填埋处理 对

2017年广东二级建造师施工管理真题及答案(完整版)

2017年二级建造师施工管理真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.对施工方而言，建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的()。 A.投资目标 B.成本目标 C.财务目标 D.经营目标 【答案】B 2.甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法，正确的是()。 A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B.丙企业只听从业主的指令 C.丙企业只听从乙企业的指令 D.甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 【答案】D 3.某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案，并要求技术部队该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是()。 A.检查 B.执行 C.决策 D.计划 【答案】C 4、某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于() A.物质流程组织 B.管理工程流程组织 C.信息处理工程流程组织 D.施工工作流程组织 【答案】B 5、把施工所需的各种资源、生成、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中()的内容。 A.施工部署 B.施工方案 C.安全施工专项方案 D.施工平面图 【答案】D 6、项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是() A.落实管理人员责任 B.优化工程流程 C.改进施工方法 D.强化奖惩机制 【答案】C 7.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，关于保险的说法，正确的是() A.施工前，劳务分包人应为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，并承担相关费用 B.劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险，并承担相关保险费用 C.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用 D.劳务分包人必须为租赁使用的施工机械设备办理保险，并支付相关保险费用【答案】C 8.下列工程管理信息资源中，属于管理类工程信息的是( )。 A.与建筑业有关的专家信息 B.建设物资的市场信息 C.与合同有关的信息 D.与施工有关的技术信息

广东2020年二级建造师报名流程

广东2020年二级建造师报名流程 广东2018年二级建造师报名流程 网上信息填报和网上缴费时间：2018年3月16日11:00-3月30日17:00。 广东2018年二级建造师报名流程： 1.用户注册和电子照片上传。首次登陆报名网站的考生请按网站要求进行注册(必须填写本人联系电话)，并签订《考生报考承诺书》以及填写《工作简历表》。已完成注册的考生请直接登陆系统填写 报名信息。 考生上传的电子照片务必真实，该照片将用于准考证、考场座次表、证书、证书查询认证系统，一经上传不得修改，请考生上传照 片时慎重选用。 新注册考生在上传照片前，请先在报名网站下载照片审核处理工具软件对照片进行处理，然后将审核通过(转换后)的照片上传。照 片格式要求：本人近半年来彩色标准一寸半身免冠正面证件照片， 照片底色背景为白色，JPG或JPEG格式(文件大于30K，尺寸 25mm×35mm，像素295px×413px)，转换后的照片小于15K。 2.报名信息填报和确认。考生登陆报名系统，按要求填写个人信息，并进行信息确认。凡因个人填写信息不准确、不真实，造成审 核不合格的，后果自负。 按照属地报考的原则，凡省直(单位名称冠“广东省”或在省或 国家工商行政管理局注册企业)、中央驻穗单位、驻穗部队单位人员，在网上报名时请选择省直。各市属单位人员选择工作单位所在地考 试机构报名。 3.报名信息修改。考生如要进行信息修改，按照规定，在未确认报名信息前，考生可自行修改个人信息;已确认报名信息的，考生需

先自行取消报名信息确认，方可修改报名信息;报名信息修改成功后 需要再次进行报名信息确认。 考生在规定时限内参加过考试且有科目合格的，请认真核对档案号是否与上年度一致，如不一致，则无法滚动计算成绩。出现该种 情形时，考生可在缴费前联系所在地考试机构提出修改要求;考试结 束后，再提出档案号信息修改的，根据国家有关规定，将不予受理。 4.报名表打印。考生完成照片上传、信息填报和报名信息确认后，请及时下载并打印《2018年度二级建造师执业资格考试报名表》 (以下简称《报名表》)。报名结束后，系统不再支持《报名表》的 下载和打印。 5.缴费。我省统一实行网上缴费，缴费成功即完成报名。逾期不缴费，视为放弃报名。考生在网上缴费前，务必再次确认报考级别、报考专业等报考信息。 6.报名结束后，考生应将《报名表》和《工作简历表》交所在单位人事部门预审、盖章并妥善保管;该项考试成绩公布后，成绩达到 合格标准的考生将《报名表》、《工作简历表》及相关资料交报名 考试机构进行资格复核;合格人员名单公布后、领取证书时，一并领 取《报名表》、《工作简历表》及相关资料。

2020年广东二级建造师分数线

2020年广东二级建造师分数线 2016年广东二级建造师分数线 关于2016年度二级建造师执业资格考试考后复核收表的通知 各市考试机构和广大考生： 2016年度二级建造师执业资格考试的成绩已公布，现将有关交表审核工作通知如下： 一、2016年度二级建造师考试合格标准分数线：各科目试卷总分的60%划定。 二、考后复核的时间、地点和全科成绩上线人员名单 网上报名时选择"省直"的考生，请于2016年9月5日至9日(工作日上午8:30-12:00，下午2:00-5:00)，到广州市天河路13号润粤大厦4楼省人事考试局服务大厅送交资料，具体安排如下： 1.二级建造师资格证档案号 2.二级建造师增考档案号 各市考生的考后复核由所在地考试管理机构负责。我省各级考试管理机构及材料受理的具体联系方式(交表地址和期限以各市网站公布为准，见附件1)。其中，省直全科上线人员名单(附件2)，请自行下载核查。 三、报考条件 报考条件按照原人事部、建设部《关于印发〈建造师执业资格制度暂行规定〉(人发〔2002〕111号)、《关于印发〈建造师执业资格考试实施办法〉和〈建造师执业资格考核认定办法〉的通知》(国人部发〔2004〕16号)执行。

报考级别分为考全科(即报考级别为"考3科")、免考部分科目(即报考级别为"考2科"或"考1科")和相应专业考试(即报考级别为"增考专业")3个类别。 (一)考3科(考全科)条件 凡遵纪守法并具备工程类或工程经济类(附件1)中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员均可报名。 (二)免考部分科目条件(考2科或考1科) 1.考2科(免一科)条件。对取得二级项目经理资质及以上证书，符合上述(一)的报考条件并满足下列条件之一的人员，免考《建设工程施工管理》科目： (1)具有中级及以上专业技术职称，从事建设项目施工管理工作满15年。 (2)具有工程或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满15年。 2.考1科(免二科)条件。符合上述(一)的报考条件并满足下列条件之一的人员，免考《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》2个科目： (1)取得一级项目经理资质证书，并具有中级及以上技术职称。 (2)取得一级项目经理资质证书，从事建设项目施工管理工作满15年。 (三)增考专业考试条件 已取得某一个专业二级建造师执业资格的人员，可根据工作实际需要，选择另一个《专业工程管理与实务》科目的考试。考试合格后核发相应专业合格证明，该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。 报考条件中有关学历的要求，是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历。从事相关专业工作年限的计算截止日期为2016年12

广东省二级建造师考试题

2016年广东省二级建造师考试题 一、单项选择题（共20 题，每题 3 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、洁净空调系统风管的所有（）均必须涂密封胶。 A.法兰连接处 B.咬口缝 C.翻边处 D.焊接缝 E.铆钉处 答案BCE参见教材P123 2、锅炉受热面施工中采用横卧式组合形式，相对于直立式组合的缺点是（）。 A.钢材耗用量大 B.可能造成设备永久变形 C.高空作业多 D.安全状况较差 答案B参见教材P70 3、直埋电缆的施工程序中，电缆敷设的紧后工序是（）。 A.铺沙 B.盖保护板 C.填土 D.埋设标志桩 答案A参见教材P49 4、建筑管道安装应遵循的配管原则有（）。 A.先主管后支管 B.先小管后大管 C.先上部后下部 D.先水平后垂直 E.先钢管后塑料管 答案ACE参见教材P103 5、金属筒体上安装避雷针，金属筒体的厚度不小于（）时，可作避雷针的引下线。 A．2.5mm B．3mm C.3.5mm D.4mm 答案D参见教材P112 6、电梯井道内应设置永久性电气照明，要求正确的有（）。 A.照明电压采用220V电压 B.照度不得小于501x C.井道最高点0.5m内装一盏灯 D.井道最低点内0.5m装一盏灯 E.中间灯间距不超过7m

答案BCDE参见教材P143 7、避雷针采用不锈钢钢管制作时，其管壁厚度应不小于（）。 A.1.5mm B.2mm C.2.5mm D.3mm 答案D参见教材P111 8、下列资料中，属于砌筑工序交接证明书必须具备的有（）。 A.炉子中心线和控制标高的记录 B.隐蔽工程验收证明记录 C.托砖板焊接质量检查合格证明 D.锚固件材质合格证明 E.炉体的几何尺寸的复查记录 答案ABC参见教材P97 9、长输管道施工程序中，从“布管”到“管道下沟”中间的施工流程，正确的是（）。 A.管口组对→清理管口→管道焊接→管沟开挖→焊口检验→热收缩套（带）补口 B.清理管口→管口组对→管道焊接→热收缩套（带）补口→焊口检验→管沟开挖 C.清理管口→管口组对→管道焊接→焊口检验→热收缩套（带）补口→管沟开挖 D.管口组对→清理管口→管道焊接→焊口检验→管沟开挖→热收缩套（带）补口 答案C参见教材P54 10、汽轮发电机系统设备主要包括（）等。 A.加热器 B.给水泵 C.励磁机 D.冷凝器 E.除氧器 答案ABCE参见教材P61 11、民用建筑的排水通气管安装要求有（）。 A.不得与烟道连接 B.可与风道连接 C.应高出屋面600mm D.应高出屋顶门窗300mm E.在有人停留的平屋顶上应高出屋面2m 答案AE参见教材P107 12、下列自然接地体的施工技术要求，正确的是（）。 A.将底板内一根主钢筋搭接焊接，并做好标记 B.将底板内二根主钢筋搭接焊接，并做好标记