2016监理工程师《合同管理》全真习题试卷资料
单项选择题
1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。
A、经工程师批准
B、经发包人批准
C、由承包人自行决定
D、由承包人通知发包人
2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。
A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔
C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
A、检查承包人现场同期的记录
B、指示承包人缩短合同工期来源:学易网
C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定
D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中
4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。
A、由业主负责
B、由设计单位负责
C、由承包商负责
D、由业主与承包商各负一半
5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。
A、发包人
B、承包人
C、工程师
D、发包人与承包人共同
6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求( )给予补偿。
A、监理人
B、总监理工程师
C、发包人
D、发包人和监理人
7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。
A、业主
B、监理工程师
C、承包商
D、分包商
8、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。
A、发包人
B、承包人
C、发包人和承包人共同
D、监理人
9、颁发接收证书之日即为()。
A、竣工日
B、合同解除日
C、缺陷责任期结束日
D、完工日
10、设计招标应采用( )方式进行招标。
A、公开
B、邀请
C、询价
D、方案竞选
11、能够作为保证人的为( )。
A、法人的职能部门
B、公司
C、学校
D、幼儿园
12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方( )。
A、不必追究对方的违约责任
B、按300t的数量计算违约金
C、按100t的货款计算违约金
D、按逾期15天的时间计算违约金
13、承包人采购的材料，在使用前应( )。
A、按工程师的要求进行检验
B、由发包人负责检验
C、检验费由发包人承担
D、不合格可使用
14、承包人负责采购的材料和设备，应( )。
A、发包人负责检验试验，费用发包人承担
B、发包人负责检验试验，费用承包人承担
C、承包人负责检验试验，费用承包人承担
D、承包人负责检验试验，费用发包人承担
15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用( )。
A、由施工单位直接向设计单位索赔
B、由设计单位全额承担
C、由建设单位全额承担
D、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责
16、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( )。
A、增加合同中约定的工程量
B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施
C、改变承包人原计划的工作顺序和时间
D、更改工程有关部分的标高来源:学易网
17、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是( )。
B、抵押
C、质押
D、留置
18、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
A、节省招标费用
B、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包不违约的风险
D、竞争激烈
19、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。
A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、新的委托监理合同工作
20、仲裁委员会的裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向( )申请执行。
A、行政管理机关
B、人民法院
C、仲裁委员会
D、调解委员会
21、建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。
B、智力成果
C、行为
D、财
22、能够留置的财产仅限于( )。
A、不动产
B、动产
C、专利权
D、财产权
23、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。
A、保管员负责赔偿损失
B、发包人承担损失责任
C、承包人负责赔偿损失
D、发包人与承包人共同承担损失责任
24、监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由( )。
A、监理人自费收集
B、向委托人付费索取
C、向设计人付费索取
D、委托人免费提供
25、按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有( )。
A、保证施工噪音符合环保规定
B、提供进度统计报表
C、开通专用条款约定的施工场地内的交通干道
D、做好施工现场地下管线的保护
26、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过( )。
A、14天
B、7天
C、21天
D、28天
27、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。
A、要约到达对方之前
B、对方发出承诺之前
C、对方承诺要达要约人之前
D、对方承诺生效之后
28、施工中的费用索赔出现的原因是( )
A、只限定事件引起的补偿
B、只限定当事人违约而提出的赔偿
C、非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D、不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
29、FIDIC施工合同条件规定，不可预见的物质条件，是指一个有经验的承包商至( )前不能合理预见的物质条件。
A、基准日期
B、提交投标书日期
C、签订协议书日期
D、现场考察日期
30、下列关于解决合同争议的表述中，( )是正确的。
A、对裁决结果不服，可向法院起诉
B、争议双方均可单方面要求仲裁
C、当事人不必经调解解决合同争议
D、对法院一审判决不服，可申请仲裁
31、发包人收到工程竣工报告后( )天内，组织专家验收组，制定验收方案。
A、7
B、14
C、28
D、56
32、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。
A、发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B、工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C、承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D、承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
33、在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后( )天内予以确认答复。
A、3
B、7
C、14
D、28
34、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。
A、保证
B、质押
C、定金
D、留置
35、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。
A、签订来源:学易网
B、登记
C、履行
D、主合同生效
36、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权( )。
A、撤回合同
B、撤销合同
C、解除合同
D、中止履行义务
37、监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则( )。
A、监理工程师应推迟计量时间
B、监理工程师单独计量无效
C、监理工程师单独计量有效
D、监理工程师可不必在计量
38、在工程建设的过程中，( )是最为常用的一种担保方式。
A、抵押
B、留置
C、保证
D、定金
39、发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间( )天后向发包人发出预付通知。
A、5
B、7
C、14
D、28
40、按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A、承包人提请竣工验收前自检合格日
B、承包人提供竣工资料和竣工验收报告日
C、开始竣工检验日
D、竣工验收合格工程师在检验记录签字日
41、下列合同不适用合同法的是( )。
A、买卖合同
B、借款合同
C、委托合同
D、收养合同
42、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( )天内仍不支付价款，承包人可以与发包人协议将工程折价变卖。
A、7
B、14
C、28
D、56
43、表见代理的法律后果由( )承担。
A、无权代理人
B、被代理人
C、善意相对人
D、合同担保人
44、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。
A、未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B、违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任
C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任
45、某设备安装施工合同约定的开工日为2月1日。由于土建承包人延误竣工，导致安装承包人实际于2月10日开工。安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告，5月10日开始进行5天启动连续试车，结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作，并于5月25日再次提交请求验收报告。5月26日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求，参与试车有关各方于6月1日签署了同意移交工程的文件。应以( )的时间与合同工期比较，判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A、2月1日至5月10日
B、2月1日至5月25日
C、2月10日至5月26日
D、2月10日至6月1日
46、设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( )。
A、合同条件
B、投标须知
C、工程量清单
D、项目说明书
47、为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指( )。
A、投标截止日
B、风险事件发生日
C、投标截止日前第28天
D、承包商接到中标通知书日
48、业主指定的分包商，在施工中受到非自身原因造成损害时，他应向( )提交索赔报告。
A、业主
B、总承包商
C、监理工程师
D、业主或监理工程师
49、合同履行的前提和依据是( )。
A、有效的合同
B、合同法
C、诚实信用原则
D、合同生效
50、在合同权利义务终止的原因中，( )是最主要和最常见的原因。
A、债务清偿
B、合同解除
C、免除债务
D、债务抵消
51、采用FIDFIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由( )控制。
A、业主
B、监理工程师
C、总包商
D、分包商
52、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )。
A、由工程师对争议事项作出决定
B、双方友好协商
C、申请仲裁
D、提起诉讼
53、《施工合同(示范文本)》规定，合同变更价款不应( )。
A、低于中标人报价单的竞争性水平
B、按合同已有的价格变更合同价款
C、参照类似的价格变更合同价款
D、由承包人提出适当变更价格，经工程师确认后执行
54、投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
A、投标文件的密封不符合招标文件的要求
B、投标文件中附有招标人不能接受的条件
C、购买招标文件后不递交投标文件
D、拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
55、下列关于解决合同争议的表述中，( )是正确的。
A、对裁决结果不服，可向法院起诉
B、争议双方均可单方面要求仲裁
C、当事人不必经调解解决合同争议
D、对法院一审判决不服，可申请仲裁
56、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由( )。
A、履行义务一方负担来源:学易网
B、债权人一方负担
C、债权人、债务人平均分担
D、由监理工程师裁定
57、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权，撤销权消失。
A、3个月
B、6个月
C、1年
D、2年
58、下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是( )。
A、是合同当事人双方基于合同内的约定
B、债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务
C、合同当事人之间的债权和债务关系因此改变
D、合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变
59、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。
A、保证
B、质押
C、定金
D、留置
60、依据材料采购合同的约定，供货方对( )承担责任。
A、因使用不当导致的质量下降
B、到货检验时采购方提出的质量异议
C、因交货后保管不善导致的质量下降
D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议
61、驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。
A、业主
B、监理工程师
C、承包商
D、分包商
62、为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的"基准日"是指( )。
A、投标截止日
B、风险事件发生日
C、投标截止日前第28天
D、承包商接到中标通知书日
63、设计合同生效后，委托方应向承包方交付定金，设计任务的定金估算设计费的( )。
A、15%
B、20%
C、25%
D、30%
64、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。
A、发包人追加合同价款，相应顺延工期
B、发包人追加合同价款，工期不予顺延
C、承包人承担发生的费用，相应顺延工期
D、承包人承担发生的费用，工期不予顺延来源:学易网
65、按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。
A、价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
B、价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
C、无论上涨还是下降均按新价格执行
D、无论上涨还是下降均按原合同价执行
66、双方恶意串通，订立的损害国家或第三人利益的合同，其法律后果是( )。
A、返还财产
B、追缴财产
C、赔偿损失
D、继续履行
67、监理合同中的附加工作是指( )
A、因其他方原因使监理工作受阻而增加的监理工作
B、监理合同范围内的工作
C、因业主原因终止监理合同的善后工作
D、因业主原因终止监理业务后又恢复时的准备工作
68、《施工合同(示范文本)》规定，承发包双方可通过( )，约定具体工程项目双方的权利义务。
A、协议书
B、通用条款
C、投标书
D、专用条款
69、以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。
A、合同协议书、中标通知书
B、施工合同通用条件、施工合同专用条件
C、标准及有关技术文件、图纸
D、投标书、工程量清单
70、如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。
A、要约生效
B、承诺生效
C、双方当事人签字或者盖章
D、附生效期限的合同期限界至
71、违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方( )。
A、应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同
B、在继续履行过程中可更换标的
C、必须按合同条款继续履行合同
D、可拒绝继续履行合同
72、施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的( )鉴定。
A、工程师
B、工程质量监督部门
C、仲裁机构
D、政府行政部门
73、勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人( )。
A、无权要求返还定金
B、有权要求返还定金
C、无权要求返还定金且需支付违约金
D、只能要求返还定金的一半
74、评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论( )。
A、变更投标工期
B、变更投标报价
C、投标书中含有的技术细节
D、中标通知书的主要内容
75、在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款( )。
A、有效
B、无效
C、经公证后有效
D、被拒绝后无效
76、可调价格合同通常应用于( )的施工合同中。
A、工期较短
B、工程较复杂
C、小型工程
D、工期较长
77、关于无效合同，下列说法错误的是( )。
A、违反了法律规定的条件来源:学易网
B、自订立起就没有法律效力
C、不受到法律保护
D、自宣布无效之日起无效
78、经过公证后，具有强制执行效力的文书是( )。
A、遗嘱文书
B、施工合同文书
C、保险合同文书
D、追偿债款的债权文书
79、FIDIC合同条件规定，()之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。
A、颁发工程移交证书
B、履约证书
C、签发最终支付证书
D、承包商提交结清单
80、FIDIC条款60条是( )
A、支付的核心条款
B、工程变更的核心条款
C、索赔应遵循的程序
D、工程延期应遵循的程序
81、以下文件，都是施工合同文件的组成部分，其中( )解释顺序是正确的。
A、中标通知书合同协议书
B、合同专用条件合同通用条件
C、工程报价单工程量清单
D、投标书及附件中标通知书
82、工程建设的过程中，( )保证的金额是可以随时间变化的。
A、施工投标保证
B、施工合同的履约保证
C、施工预付款保证
D、工程保险
2016年监理工程师《合同管理》真题及答案
2016年监理工程师《合同管理》真题及答案 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。 A、行政手段 B、合同 C、诚信 D、道德 参考答案：B 2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。 A、取得相应的执业资格证书 B、有依法成立的公司 C、具有中华人民共和国国籍 D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力 参考答案：D 3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。 A、借款合同 B、勘察合同 C、施工合同 D、技术转让合同 参考答案：A 4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。 A、因国际禁运解除进口设备运输合同 B、因战争导致在建工程合同工期延长 C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 参考答案：C 5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由()c承担。 A、施工企业法定代表人 B、拟派项目经理 C、施工项目部 D、施工企业 参考答案：D 6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款
***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。 A、公司甲 B、公司乙 C、银行 D、登记机关 参考答案：A 7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。 A、4月30日 B、5月5日 C、5月15日 D、6月14日 参考答案：D 8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。 A、大雨造成现场档案资料损毁 B、雷电击毁现场施工用配电柜 C、设计错误导致部分工程拆除重建 D、施工机械过度磨损需要停工检修 参考答案：B 9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。 A、申请人须知前附表 B、资格审查办法 C、投标人须知前附表 D、资格预审公告 参考答案：B 10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。 A、建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目 B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目 C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目 D、构成内容多且专业性强的大型项目 参考答案：C
全国监理工程师考试真题
2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
2016年监理工程师(市政公用工程)继续教育考试题65分
1.单选题【本题型共60道题】 1.钻孔灌注桩导管法灌注水下混凝土，应保证导管插入混凝土（C ）以上。 A．1.0m B．1.5m C．2.0m D．2.5m 2.水泥搅拌桩施工完成（C）天后，进行质量检验，静载试验、抽芯检验频率必须符合设计及规范要求。 A．15 B．20 C．28 D．30 3.现浇钢筋混凝土构筑物池壁和顶板连续浇筑时，模板和支架应该是（A ）的系统。 A．两个混合 B．两个独立 C．两个相同 4.底基层稳定土摊铺时混合料的含水量宜高于最佳含水量（D），以补偿摊铺及碾压过程中的水份损失。 A．2％～4％ B．1％～4％ C．1％～3％ D．1％～2％ 5.底基层稳定土的施工气温应不低于（B）℃，并在第一次重冰冻到来之前一个月完成。降雨时不应进行稳定土施工，一般情况下，使用这种材料的工程不宜安排在雨季施工。 A．0 B．5 C．-5 D．10
6.城市道路水泥混凝土面层的钢纤维混凝土，横向缩缝间距应以不大于（B）为宜。 A．5m B．10m C．20m D．25m 7.根据2004年3月18日建设部发布的218号公告，对塑料管道在市政给水排水管网系统中使用的规定是（B ）。 A．继续使用 B．推广使用 C．禁止使用 8.洒布沥青材料时，气温不应低于（A ）。 A．10℃ B．15℃ C．20℃ D．25℃ 9.热力站和中继站内管道和设备进行水压试验时，环境温度不宜低于5℃，否则应采取（C ）。 A．吹扫措施 B．防渗措施 C．防冻措施 10.管道工程的施工工序有测量放线、开挖沟槽、排管、管道安装连接、（A ）、沟槽回填等。 A．水压试验或闭水试验 B．吹扫或清洗 C．焊接或防腐补口 11.后张法有粘结预应力孔道灌浆的水泥浆强度应符合设计要求，设计无要求时，应不低于（C）。 A．20MPa B．25MPa C．30MPa
2020年最新监理工程师考试试题库 (河北)
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程宜采用( )模式。 A.CM B.Partnering C.Proj ect Controlling D.EPC 2．因不可抗力原因导致被监理合同暂时停止或终止，附加工作酬金的计算公式为（）。 A、附加工作酬金＝工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费） B、附加工作酬金＝善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天） C、附加工作酬金＝合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
D、附加工作酬金＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数 3．关于建设工程档案保管期限，下列说法正确的是( )。 A、“永久”为80年，“长期”为50年，“短期”为30年 B、“永久”为50年，“长期”为25年，“短期”为20年以下 C、“永久”为永久保存，“长期”为该工程的使用寿命，“短期”为20年以下 D、“永久”为永久保存，“长期”为50年，“短期”为10年 4．现阶段我国建设工程监理的特点之一是市场准人实行双重控制，其含义是对进入市场的( )。 A.工程监理企业的数量和质量进行控制 B.监理工程师的数量和素质进行控制 C.工程监理企业的资质和监理工程师的资格进行控制 D.工程监理企业的资质和监理工程师的数量及素质进行控制 5．建设工程监理是指工程监理单位( )。 A.代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理 B.代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理 C.代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理 D.代表总承包单位对分包单位进行的监督管理 6．属于建设工程生产准备阶段主要工作的是( )。 A.选择合适的材料供应商 B.征地、拆迁和平整场地 C.组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收 D.建立并落实技术管理和质量管理体系
2016年监理工程师《合同管理》考试真题及参考答案
2016年监理工程师《合同管理》考试真题及参考答案 1、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。 A、行政手段 B、合同 C、诚信 D、道德 参考答案：B 2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。 A、取得相应的执业资格证书 B、有依法成立的公司 C、具有中华人民共和国国籍 D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力 参考答案：D 3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。 A、借款合同 B、勘察合同 C、施工合同 D、技术转让合同 参考答案：A 4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。 A、因国际禁运解除进口设备运输合同 B、因战争导致在建工程合同工期延长 C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 参考答案：C
5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由（）c承担。 A、施工企业法定代表人 B、拟派项目经理 C、施工项目部 D、施工企业 参考答案：D 6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。 A、公司甲 B、公司乙 C、银行 D、登记机关 参考答案：A 7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。 A、4月30日 B、5月5日 C、5月15日 D、6月14日 参考答案：D 8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。 A、大雨造成现场档案资料损毁 B、雷电击毁现场施工用配电柜 C、设计错误导致部分工程拆除重建
监理工程师考试真题及参考答案
2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。
C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法
监理工程师三控真题及答案
2016年监理工程师考试<建设工程质量、投资、进度控制>真题及试题答案 1、工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A、项目可行性研究 B、项目决策 C、工程设计 D、工程施工 【答案】B 2、工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A、影响因素多 B、质量波动大 C、检验特殊性 D、终检局限性 【答案】D 3、工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A、监理单位 B、施工单位 C、设计单位 D、工程质量监督机构 【答案】A 4、根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。 A、生产厂 B、规格和型号 C、供应商 D、使用年限 【答案】B 5、根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。 A、过程方法 B、持续改进 C、过程评价 D、管理的系统方法 【答案】D 6、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A、质量计划 B、质量方针 C、质量策划 D、质量要求 【答案】B 7、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。 A、基本原理和原则不同 B、基本理念和思维方式不同 C、关注点和目标不同 D、使用方法(工具)不同
【答案】C 8、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。 A、极差 B、中位数 C、算术平均数 D、极值 【答案】D 9、采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（）。 A、主要因素 B、次要因素 C、一般因素 D、基本因素 【答案】A 10、工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（）。 A、因果分析图法 B、相关图法 C、直方图法 D、控制图法 【答案】B 11、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长l率不应小于（）。 A、3% B、5% C、7% D、9% 【答案】D 12、根据《建设g工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。 A、施工单位 B、监理单位 C、建设单位 D、施工单位 【答案】C 13、图纸会审的会议纪要应由（）负责整理，与会各方会签。 A、监理单位 B、建设单位 C、施工单位 D、设计单位 【答案】C 14、施工单位编制的施工组织设计应经施工单位（）审核签认后，方可报送项目监理机构审查。 A、法定代表人 B、技术负责人 C、项目负责人 D、x项目技术负责人 【答案】B 15、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由（）签署审查意见
江苏省专业监理工程师习题第一
一、单选题 1.我国绿色建筑设计标识分为（）、二星、三星 A.一星 B.四星 C.五星 D.六星 参考答案：A 2.《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）与（）评价标准较为相似 A.美国LEED B.日本CASBEE C.英国BREEAM D.澳大利亚GREEN STAR 参考答案：A 3.单位工程施工阶段绿色建筑评价应由（）组织 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.政府机构 参考答案：C（应选A，书上209页）
4.下列技术中属于节能与能源利用技术的是（） A.已开发场地及废弃场地的利用 B.高性能材料 C.高频能设备系统 D.LED灯具 参考答案：D 5.绿色建筑的“绿色”应该贯穿建筑物（）过程 A.全寿命周期 B.原料的开采 C.拆除 D.建设 参考答案：A 6.节能建筑是指（） A.低能耗建筑 B.绿色建筑 C.智能建筑 D.低碳建筑 参考答案：A 7.绿色施工管理不包括（）
A.组织管理 B.规划管理 C.投标管理 D.人员健康和安全管理 参考答案：C 8.只需消耗极少的能源，却决定建筑存在几十年内的能源与资源消耗过程的阶段是（） A.规划设计 B.建筑施工 C.运行 D.维护 参考答案：A 9.以下说法正确的是（）。 A.绿色建筑不一定是节能建筑资 B.节能建筑一定是绿色建筑 C.低碳建筑一定是绿色建筑 D.绿色建筑一定是低碳建筑 参考答案：D 10.下列不属于建筑节水措施的有（）。
A.降低供水管网漏损率 B.强化节水用具的维护应用 C.再生利用、中水回用和雨水回灌 D.采用地源热泵技术 参考答案：D 11.审查总体方案中的绿色专项施工方案及具体施工技术措施，并在实施过程中承担监督检查工作的单位是（）。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位 参考答案：C 12.进行绿色建筑评价，应先审查是否全部满足（）的要求，否则不能通过初审 A.控制项 B.一般项 C.优选项 D.必选项 参考答案：A 二、多选题
浙江省2016年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题
浙江省2016年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减 施工节约成本考试题 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理是质量管理原则中的。A：过程方法 B：持续改进 C：质量管理的系统方法 D：质量体系过程评价 E：工程变更单 2、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。 A．重新参加监理工程师资格考试 B．向本地区或部门注册机关重新申请注册 C．重新进行监理工程师资格考试和注册 D．人事调动 3、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 A：7 B：15 C：30 D：60 E：工程保险金 4、量测法的主要手段有__。 A．目测法 B．测量法 C．试验法 D．套 5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，分部分项工程量应按施工图计算。 A：尺寸并考虑施工误差 B：图示尺寸并结合施工方案 C：标示的工程实体净值 D：标示的尺寸加不可避免的损耗量 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 6、在下图所示双代号时标网络计划中，如果C、E、H三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为周。 A：4 B：3
C：2 D：1 E：自我评定 7、【例2·单选题】在混凝土结构实体检测中，现浇楼板厚度检测方法为。A：回弹仪 B：超声回弹综合法 C：取芯法 D：超声波对测法 E：工程变更单 8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是。 A：工程师与承包人共同检验 B：工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验 C：工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽 D：验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验 E：专业监理 9、不接受任何可能影响其独立判断的报酬属于FIDIC道德准则中的。 A：对社会和咨询业的责任 B：廉洁和正直 C：公平 D：反腐败 E：工程保险金 10、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同(示范文本)》对办理施工环保许可的规定是。 A：承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用 B：承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用 C：发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用 D：发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用 E：专业监理 11、监理工作规范化、制度化、科学化要求监理规划在编写时。 A：内容应具有针对性、指导性和可操作性 B：应把握工程项目运行脉搏 C：经审核批准后方可实施 D：基本构成内容应当力求统一 E：工程保险金 12、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求__承担责任。 A．施工单位 B．监理单位 C．材料供应商 D．项目经理 13、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于__。 A．分包商的报价 B．承包商对分包商的管理费
监理工程师试题及答案word版本
工程监理人员考核试题 项目名称：姓名：得分： 一、单项选择题（每小题1分，共20分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A ） A. 外部的、横向的控制 B. 内部的、横向的控制 C. 外部的、纵向的控制 D. 内部的、自身的控制 2、关于质量体系描述不准确的一项是（B ） A.质量体系包括组织机构、程序、过程和资源4个部分 B.资源是质量体系的人事保证 C.程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件 D.过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动 3、在工程建设中起决定性作用的环节是（A ） A. 设计质量控制 B. 施工质量控制 C. 监理质量控制 D. 策划质量控制 4、监理工程师控制质量的目的是(A ) A．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B．维护社会公共利益 C．保证技术法规和标准的贯彻执行 D．体现政府对工程项目的管理职能 5、建设工程进度调整系统过程中的工作内容有（C ）和确定工期和后续工作的限制条件。 A.进度计划执行中的跟踪检查 B.实际进度数据的加工处理 C.分析进度偏差对工作及总工期的影响 D.实际进度与计划进度的对比 6、从信息角度看，监理控制是否有效，主要取决于( A )。 A．信息的全面、准确、及时 B．信息的有用性 C．信息的提取、分类与管理工作 D．信息的搜集、存储与管理工作 7、在处理投资、工期、质量三大目标关系时，监理工程师应当优先考虑(A )。 A．安全可靠性和使用功能目标 B．投资效益目标 C．质量最优目标 D．经营效益目标 8、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应（C ）。 A．下达《工程暂停令》B．责令不得用于工程重要部位 C．责令做出标识，限期清除出场D．责令限期修补合格后备用 9、根据材料信息和保证资料的具体情况，( C )应采用全检进行材料的检(试)验。 A．当材料的性能不清楚时 B．对材料质量保证资料有怀疑时 C．对重要部位的材料 D．对成批生产的构配件 10、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽，工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为（B ）。 A．承包人应获得工期顺延和费用补偿
2016年监理工程师考试真题及参考答案
2016年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程合同管理》 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）。 1.市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。 A.行政手段 B.合同 C.诚信 D.道德 2.根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。 A.取得相应的执业资格证书 B.有依法成立的公司 C.具有中华人民共和国国籍 D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力 3.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。 A.借款合同 B.勘察合同 C.施工合同 D.技术转让合同 4.下列引起合同法律关系产生变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。 A.因国际禁运解除进口设备运输合同 B.因战争导致在建工程合同工期延长 C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 5.施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后***的合同义务由（）c承担。 A.施工企业法定代表人 B.拟派项目经理 C.施工项目部 D.施工企业 6.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担 保法律关系中，抵押人为（）。 A.公司甲 B.公司乙 C.银行 D.登记机关 7.某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。 A.4月30日 B.5月5日 C.5月15日 D.6月14日 8.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是 （）。 A.大雨造成现场档案资料损毁 B.雷电击毁现场施工用配电柜 C.设计错误导致部分工程拆除重建 D.施工机械过度磨损需要停工检修 9.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》 和《标准施工招标文件》中的（）。 A.申请人须知前附表 B.资格审查办法 C.投标人须知前附表 D.资格预审公告 10.根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。
协议-2016年度监理工程师试卷真题word版-建设工程合同管理
2016年注册监理工程师考试真题及答案 合同管理 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。 A.行政手段 B.合同 C.诚信 D.道德 【答案】B 2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。 A.取得相应的执业资格证书 B.有依法成立的公司 C.具有中华人民共和国国籍 D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力 【答案】D 3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。 A.借款合同 B.勘察合同 C.施工合同 D.技术转让合同 【答案】A 4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。 A.因国际禁运解除进口设备运输合同 B.因战争导致在建工程合同工期延长 C.因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 【答案】C 5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后形成的合同义务由（）承担。 A.施工企业法定代表人 B.拟派项目经理 C.施工项目部 D.施工企业 【答案】D 6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。
A.公司甲 B.公司乙 C.银行 D.登记机关 【答案】A 7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。 A.4月30日 B.5月5日 C.5月15日 D.6月14日 【答案】D 8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。 A.大雨造成现场档案资料损毁 B.雷电击毁现场施工用配电柜 C.设计错误导致部分工程拆除重建 D.施工机械过度磨损需要停工检修 【答案】B 9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。 A.申请人须知前附表 B.资格审查办法 C.投标人须知前附表 D.资格预审公告 【答案】B 10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。 A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目 B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目 C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目 D.构成内容多且专业性强的大型项目 【答案】C 11、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。 A.公布招标公告 B.发售招标文件 C.开标 D.评标 【答案】C
全国监理工程师历年真题.doc
精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?
C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?
D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?
B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?
铁路专业监理工程师习题及答案
铁路监理工程师考试习题 1.《铁路建设工程监理管理暂行规定》中规定,建设单位应根据铁路建设项目的规模、技术标准等因素，合理确定监理标段。工程监理优先采用大标段，标段长度划分应有利于监理单位发挥规模效益。监理标段可以划分为（）。 A．建筑标段和安装标段 B．综合标段和专业标段 C．设计标段和施工标段 D．路基标段和桥涵标段 2.铁路建设项目管理、勘察设计、施工、监理单位依法对铁路建设工程质量负责。在某事故中被认定为主要责任单位的应（）。 A．承担事故的全部直接经济损失 B．承担直接经济损失的50％以上 C．承担事故直接经济损失的50％以下 D．承担事故直接经济损失的30％以下 3.环境保护行政主管部门应自收到建设项目竣工环境保护验收申请
之日起（）日内，完成验收。 A．30 B．20 C．25 D．40 4.企业事业单位在建设和生产过程中必须采取水土保持措施，对造成的水土流失负责治理。本单位无力治理的，由水行政主管部门治理，治理费用由（）造成水土流失的企业事业单位负担。 A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．造成水土流失的企业事业单位 5.铁路建设工程施工质量验收的顺序是（）： A．检验批→分项工程→分部工程→单位工程 B．分项工程→检验批→分部工程→单位工程
C．检验批→分部工程→单位工程→分项工程 D．检验批→分部工程→分项工程→单位工程 6.工程质量事故发生后，事故发生单位必须在12小时之内向建设管理单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。建设管理单位必须在事故发生后（）内向铁道部建设管理司提出书面报告。 A．12小时 B．24小时 C．36小时 D．48小时 7.根据规定，新建普通单线铁路监理人员配备每公里（），具体人数根据监理工作内容确定。 A．0.3人以下 B．0.3人～0.5人 C．0.5人以上 D．0.2～0.4人 8.当承包单位未经许可擅自开（复）工，或拒绝项目监理机构的检查时，总监理工程师可签发（）。
监理工程师控考试真题参考答案
2017年监理工程师三控考试真题参考答案 一、单项选择题( 共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是( C )阶段。 A决策 B勘察 C施工 D设计 参考答案：C 2建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起( A )日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。 A15 B20 C25 D30 参考答案：A 3涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经( D )审批后方可实施。 A建设单位 B监理单位 C设计单位 D原施工图审查机构 参考答案：D 4根据建设工程质量管理条例，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程( D ) A材料生产厂家 B保修期限 C材料供应单位 D合理使用年限 参考答案:D 5监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的( B )。
A科学性和价值 B有效性和效率 C创造性和价值 D管理水平和效率 参考答案：B 6关于监理单位质量方针的说法，正确的是( C )。 A质量方针应自管理者代表制定 B质量方针应自技术负责人制定 C质量方针应自最高管理者发布 D质量方针应自管理者代表发布 参考答案：C 7关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是( B )。 A工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D工程项目质量控系统境不随项目管理机构的解体而诮失 参考答案：B 8下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是( C )。 A极差 B标准偏差 C均值 D变异系数 参考答案：C 9工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是( B )。 A调查表法 B分层法 C排列图法
2020年专业监理工程师继续教育题库与答案
2020 年专业监理工程师继续教育题库（一） 1. （）应建立监理（安全生产管理）日志 A.重点工程 B.危险性较大的工程 C.主管部门指定工程 D. 一、二级工程正确答案：D 2. 当在建工程单体体积大于30000m3时，在建工程的室外消防用水量为（） L/s 。 A.10 B.15 C.20 D.25 正确答案：C 3. 普通混凝土新浇自重标准值可取（）KN/m3。 A.12 B.18 C.24 D.30 正确答案：C 4. 项目监理机构在施工单位拒不整改或不停止施工时，应及时向有关主管部门报告，监理报告一式（）份。 A. 二 B. 四 C. 三 D. 一 正确答案：B 5. 钢与混凝土组合结构技术关键技术是（）问题 A.如何合理解决梁柱节点区钢筋的穿筋 B.预应力施加 C.混凝土与钢筋强度匹配 D.裂缝正确答案：A 6. （）应为企业安全生产第一责任人 A.法定代表人 B.主要负责人 C.项目负责人 D.安全员 正确答案：A 7. 当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足（）分，此分项检查评分表不应得分 A.40 B.50 C.60 D.70 正确答案：A 8. 合同审查工作，特别是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说确的为（）。 A.补充协议的效力低于原合同 B.补充协议的效力等于原合同 C.补充协议的效力高于原合同 D.在不违反法律、行政法规的强制性规定的情况下，补充协议的效力高于原合同正确答案：D 9. 2013版施工合同示文本的实施日期是（）。 A.41456 B.41487 C.41640 D.41548 正确答案：A 10. 在扣件式钢管脚手架安全检查中，未采取排水措施，扣（）分。
2016年甘肃省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试试卷
2016年甘肃省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试试 卷 一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费 2、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法称为。A：多方案报价法 B：突然降价法 C：先亏后盈法 D：不平衡报价法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 3、取得国有土地使用费不包括。 A：土地使用权出让金 B：城市建设配套费 C：临时安置补助费 D：土地管理费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 4、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人。
A：有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 B：无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 C：有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 D：无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 E：专业监理 5、【例1·单选题】资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。 A：技术难度较大 B：投标人数量多 C：标准化项目 D：公开招标 E：专业监理 6、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中引用的原始数据和资料错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。 A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润 B：承包人承担费用和延误的工期 C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润 D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期 E：专业监理 7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，建筑安装工程费用由、规费和税金构成。 A：直接费、间接费、其他项目费 B：分部分项工程、措施项目费 C：分部分项工程、措施项目费、其他项目费 D：直接费、间接费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 8、监理单位质量目标的制定要突出监理工作服务性、公平性和的要求，并且注意保证目标是可以定性或定量进行测量的。
全国监理工程师历年真题
全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A．推进项目法人责任制落实 B．提高工程进度控制水平 C．减少建筑领域的经济违法 D．降低不可抗力发生的频率 2．关于合同法律关系的说法，正确的是（）。 A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3．下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A．自然人 B．项目经理部 C．设计事务所 D．监理事务所 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．职务代理 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。 A．保证法律关系只有两方参加 B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D．债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6．根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A．建设用地使用权 B．土地承包经营权 C．正在建造的建筑物 D．机械、车辆
7．根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。 A．能够留置的财产仅限于动产 B．材料采购合同可以采用留置担保 C．施工合同可以采用留置担保 D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A．投标文件没有按要求密封 B．投标人在投标有效期内撤销投标 C．中标人拒绝订立合同 D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。 A．台风 B．暴雨引起地面下陷 C．雷电引起火灾 D．自然磨损 10．根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。 A．依法成立的企业 B．地方政府成立的事业单位 C．依法成立的行业协会 D．行业主管部门设立的服务机构 11．中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。 A．按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保 B．按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C．书面同意从工程款中扣留履约保证金 D．接招标文件规定提交工程款支付担保 12．《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。 A．资格预审公告 B．申请人须知 C．资格审查方法和办法 D．资格预审申请文件 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。 A．2 B．3 C．4 D．5
2016年监理工程师(市政公用工程)继续教育考试试题及答案
?单选题【本题型共 ?道题】 ? ?给水排水构筑物基坑开挖冬期施工时，应采取?）。 ??．防渗措施? ??．防晒措施? ??．降温措施? ??．防冻措施? ?下列??不属于天然气。 ??．纯气田天然气? ??．石油伴生气? ??．油制气? ??．煤矿矿井气? ?液化石油气由液态转为气态时，体积会增加??。 ??． ??????倍?
??． ??????倍? ??． ???????倍? ?道床混凝土强度达到设计要求（）以上，放可行驶轨道车或承重。 ??． ?? ??． ?? ??． ?? ??． ?? ?混凝土板采用切缝法施工时，混凝土的强度必须达到???以上时，方能进行切割或锯切。 ??． ?? ??． ?? ??． ?? ??． ?? ?给水管道压力试验相对于预应力混凝土管，其工作压力≤ ???时，试验压力为?????为工作压力?
??． ???? ??． ???? ??． ????? ??． ???? ?从目前国内外地下车站采用的施工方法来看，主要有??、盖挖法和暗挖法三种。 ??．明挖顺作法? ??．暗挖顺做法? ??．盖挖顺做法? ??．盾构法? ???法是先明挖至车站顶板底面标高后，即完成顶板结构施工，并恢复道路交通。然后在顶板保护下自上而下逐层开挖并同时完成车站主体结构直至底板。 ??．明挖顺作法? ??．暗挖法? ??．盖挖顺作法? ??．盖挖逆作法? ?路侧绿化带宽度大于 ?时，可设计成开放式绿地，开放式绿地中，绿地用地
面积不得小于该绿化带总面积的?? ??． ??? ??． ??? ??． ??? ??． ??? ??基底验槽合格后，及时完成垫层施工，对深基坑要分段浇筑垫层，每挖出一段就浇筑一段，起到??的作用。基坑垫层完成后仍然会变形，因此要在设计规定时限内完成车站底板结构，以平衡基坑的变形。 ??．加固? ??．支撑? ??．保护? ??．平衡? ??城市道路水泥混凝土面层的钢纤维混凝土，横向缩缝间距应以不大于??为宜。 ??． ?? ??． ???