弱电工程安装合同完整版

弱电工程安装合同完整版

In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.

【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】

甲方：________________________

乙方：________________________

签订时间：________________________

签订地点：________________________

弱电工程安装合同完整版

下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方)

甲、乙双方本着诚信合作、守法经营的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律法规的规定，双方经过充分协商，就乙方向甲方承包工程(以下简称“本工程”)事宜达成一致意见，特订立本合同，双方共同遵守。

一、工程名称、安装地点、承包内容及工程范围：

工程名称

安装地点：

承包内容：

工程范围：

二、工程期限：

1、本工程总工期为60 天，自甲、乙双方签订的《施工许可证明书》中的施工日期起至双方进行工程验收签订《工程验收合格证明书》之日止。

2、本工程的管线敷设施工日期为甲、乙双方签订的《施工许可证明书》中的施工日期起内完成，设备安装由设备到达安装地点起内完成。

三、工程承包方式：

乙方以(总承包

四、本工程总造价合计人民币元整，小写：￥。

五、付款方式：

签订本合同后2 个工作日内，乙方安装人员进场施工前，甲方必须向乙方支付人民币元整，小写：￥)作为工程预付款，乙方收到甲方支付的工程预付款后个工作日内开始组织施工队伍进场;施工队伍进场后个工作日内甲方向乙方支付人民币元整，小写：￥)作为施工进度款;管线敷设施工完成后2个工作日内甲方向乙方支付人民币元整，小写：￥)作为施工进度款;设备

安装完成后甲方一次性向乙方结清余下款项人民币元整，小写：￥)，所有款项结算完毕。

六、工程验收方式及验收标准：

本工程必须符合GB/T 50312-20xx《建筑与建筑综合布线系统工程验收规范》标准进行施工，工程调试完毕，乙方交付甲方使用时，甲方采用甲乙双方同时在场系统通电运行的形式进行工程验收，以符合国家文化部标准《歌舞厅扩声系统声学特性指标与测量方法》标准/施工质量视为验收合格，并签订《验收合格证明书》。

七、工程维护：

本工程管线敷设施工开始至整项工程完工期间地线路安全维护由乙方负责。

八、双方责任：

1、甲方必须按时按期给乙方支付工程款，如因甲方单方面原因未按合同规定支付工程款，乙方有权将工期顺延。

2、乙方应根据甲方提供的施工场地图纸、配套设备清单、技术资料、装修装饰资料及施工现场环境等，做好施工前准备。

3、甲方应设立现场监理及技术支持人员，以监督乙方施工进度和施工质

量，并对相关高技术性工作作出指导。

4、乙方必须依照合同规定的期限对工程施工、竣工，并定期向甲方汇报施工情况和工程进度，甲、乙双方保持紧密的沟通和联系，保证工程如期完工。

5、工期对乙方具有强制性，除因业主方及其他施工部门过失造成的客观因素直接影响到施工进度外，乙方不得借故怠误工期，否则甲方有权扣减工程款或要求停工，甲方追究乙方因工程延误所造成的一切损失。

6、乙方在工程中使用的材料，包括金属桥架、各类线管、线材等必须符

合国家规定及甲方提出的具体要求，否则甲方监理有权不予验收。

7、施工过程中，乙方必须严格按照施工规范进行，甲方监理在施工过程中发现有违规行为乙方必须及时更正，对拒不更正的施工部分而造成的返工，乙方须承担经济责任，如造成工期延误的还须承担相关责任。

8、保证施工质量，乙方在工程验收前应无偿修理出现的质量问题或甲方发现的不符合合同约定的工程部分。

9、施工期间，甲方应派员对工程进度、施工质量进行监督和检查，如发现问题必须及时知会乙方并要求整改，

保证工程进度和施工质量符合双方订立的指标。

10、乙方承包的本工程项目，不得随意分包或转包给第三方，乙方在安装工程中，如发现有关资料和设备不全时，应及时书面通知甲方处理。

11、乙方必须保证施工期间排污及噪音的控制，保证施工对周围环境的影响应符合有关环境保护法律、法规的规定。在施工的同时应保证施工安全，用电安全，并确保符合有关用电规定，保障施工人员的生命、健康以及毗邻施工现场居民的财产安全。

12、工程竣工后，甲方在合同规定

期限内应组织工程设计单位、施工单位联合对竣工的工程进行验收，验收合格，甲、乙双方及业主或业主委派的主管部门三方签订《验收合格证明书》。

13、乙方必须对安装施工期间出现的安装施工行为本身或由此引起的事件以及争议进行处理。

14、乙方应对施工人员做好安全施工的教育，对违规施工而造成的人身伤害由乙方自理。

九、违约责任：

甲、乙双方非因不可抗力或政府行为而违反本合同约定的各自责任，应视为违约。违约的一方应向另一方支付违

约金，如违约的行为造成工程延误损失的，违约方应当赔偿有关损失。

十、本合同签订后，甲、乙双方如因合同条款或履约过程中发生争议，双方应当友好协商解决，经协商未能解决的，任何一方可以向当地主管机关提出调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向当地人民法院提出起诉。

十一、本合同如有未尽之事宜可由甲、乙双方协商解决或另行签订补充协议，补充协议作为本合同的组成部分，与本合同一并保存，均具同等法律效力。

十二、本合同一式两份，甲、乙

双方各执壹份，《设备清单》、《施工图纸》、《施工许可证明书》、《验收合格证明书》、《工程系统测试报告》、《工程系统使用说明书》以及有关图表、资料、双方洽谈内容的记录都是据以安装和施工的技术资料，视为合同的组成部分与本合同一并装订，均具同等法律效力，自双方签名、盖章，乙方支付工程预付款起即时生效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日_____

年____月____日

本处可输入公司或团队名字

THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION

小区智能化工程合同范本

XXX 智能化工程合同书 合同编号: 需方：xxx 供方：xxx

1、定义 甲方： 乙方： 2、合同标的 项目名称： 3、合同项目标的范围 3.1 安防系统：视频监控，红外报警，电子巡更 3.2 楼宇对讲系统： 3.3 合同项目范围包括了所有合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在施工预算报价中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。 3.4 合同标的项目执行过程中，甲、乙双方认可的功能调整或其它不可预见因素导致所发生的、必要的设备、材料及安装费用，甲方验证后签证解决。 4、工期 乙方自接到甲方开工书面通知之日起，七日内开工并在一个月内完工，由甲乙双方监理工程师共同进行验收。 5、合同价格 5.1本合同工程总造价为：人民币元整（RMB）。 大写： 5.2 工程总造价中包含供方依据本工程施工图纸、技术规范、承包内容及合同条款等规定的为完成本工程所需的所有设计、人工、设备材料的采购及供应费用。本工程设备详见合同附件《XXX智能化工程清单》； 5.3 本合同总价包括合同项目中安装工程的设备（含备品备件、专用工具）；技术资料；技术服务费及合同设备的税费；运杂费；保险费；安装费等与本合同有关的所有费用。 6、付款及结算 6.1 本合同使用货币种类为：人民币。 6.2 付款方式：银行托收或汇票。 6.3 进度款支付：甲方按每月施工形象进度70%支付工程款给乙方，同时扣除 供方实际发生的水电费用。

弱电工程施工承包合同协议书范本模板

编号：_____________弱电工程施工承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目以（包工包料）的方式协商一致，订立本合同（以下简称“合同”）。 一、合同名称、地点和更改说明 1、工程名称：________________________________ 2、工程地点：________________________________ 3、工程内容：________________________________ 二、施工范围 乙方严格按照合同规定范围保质保量施工，在合同履行中发生需要增加或者施工更改，甲方应以书面形式通知乙方，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加合同价款。（需要安装的网络信息点）具体如下：（详见图纸） 三、合同工期：

开工日期：________年________月________日至________年________月________日止； 合同工期总日历天数________天。(包括法定节假日) 四、合同价款 金额（大写）：（人民币）________________________ ￥：________元（合同各子系统价格明细见附件） 在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。 五、合同付款方式：包工包料 （1）预付款：双方签定合同后，甲方支付乙方合同预算金额的50%作为预付款，乙方人员开始入场施工。 （2）中继款： 乙方（包工包料）设备到场一周内，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同预算金额的20%。（4）验收合格付款： 乙方（包工包料）设备安装完毕，经甲方验收合格以后，由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算，并出具工程结算书。在结算书经双方签署后，支付至结算总价的25%。 （5）质量保证金：乙方（包工包料）合同结算总价款的5%作为质量保证金，在设备安装调试验收合格后一年期满7日内由甲方支付乙方。 六、甲方责任 甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作： （1）甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。 （2）协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。

弱电工程施工协议(样板)

弱电工程施工协议（样板）委托方 (以下简称甲方)：联系电话： 施工队(以下简称乙方)：联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、工程概况 工程地址： 二、价格 清包工费：￥元，大写： 具体价格金额如下： 三、付款方式 1、施工队进场，预支开工费：元

2、线缆拉线架设完成，付元 3、线路测试调试竣工，付元 4、弱电设备安装竣工，付元（如有） 5、保修金元，从竣工之日起1年后支付 四、设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作. 2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可. 五、材料 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失. 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用. 3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票. 4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失. 5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性. 6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场. 7、乙方应保证在本工程区域内没有双包和半包的工程. 8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作. 9、未经甲方许可，乙方不得携带任何布线材料出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

六、工期 从 2004年月日起至 2004年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天 七、材料搬运 甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、垃圾清运 1、垃圾袋装化 2、垃圾应日日清 3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所 九、劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。 3、甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。 4、乙方应具备在暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。 5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。 6、在合同价内，乙方有义务提供人次跟随甲方挑选材料。 7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。 8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 十、施工机具

弱电施工合同范本

弱电施工合同范本 编号：_________ 甲方：_________ 联系人：_________ 乙方：_________ 联系人：_________ 甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成 如下工作： 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装; 约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)

弱电工程单价合同范本

弱电工程单价合同范本 合同编号:弱电工程单价合同范本 弱电工程是电力应用的一个分类。电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。下面我们来看看弱电工程单价合同范本，仅供大家参考！ 弱电工程单价合同范本1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称：xx小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址：xx小区 二、合同承包范围 对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工，包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期 按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良（省优）。 八、质保期 验收合格后12个月。 九、合同价款 按444户计算，单价380.00元（含税） 金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整 金额（小写）：168720.00元整 付款方式： 1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款50000.00元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。 2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、 2、3、4号地下室以96048.00元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终

弱电工程施工合同范本

工程承包合同 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《_______________ 项目》为 明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准 ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97》。 1、桥架工程要求： 1）水平桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作；

2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计 XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的 60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提 供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的 故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的 1 %。罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程

弱电施工合同完整版

弱电施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

弱电施工合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________

传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有

弱电安装安全、文明施工合同协议书范本

甲方： 乙方： 为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全事故发生，为明确双方责任，经甲、乙双方协定，特签订本协议书： 一、安全目标： 杜绝一切安全事故发生，确保安装工作顺利完成。 二、甲方责任： 1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。 3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组。 4.不违章指挥，不强令冒险作业。 5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。 6.乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取措施。 三、乙方责任： 1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例，严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。 2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。 3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。 4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全及施工防护安全由乙方负全部责任。 5.在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安

全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。 6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是其他人员，由乙方负全部责任。 7.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。 四、协议书有效期： 自本协议书签订之日起生效，至采购项目完工退场后失效。 五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。 甲方负责人签字：乙方负责人签字： 甲方（盖章）乙方（盖章） 签订日期：

弱电工程承包合同范本

智能化系统工程承包合同 甲方：福建宏城房地产开发有限公司（以下简称甲方） 乙方：福州鑫程电子系统有限公司（以下简称甲方） 按照《中华人民共和国经济合同法》有关规定，结合霞浦景缘居小区智能化系统工程施工建设的具体情况，经双方协商达成如下协议。第1条工程承包范围 该弱电系统工程，包括以下子系统： ①闭路电视监控系统②楼宇对讲系统③电梯三方通话线材敷设④停车场管理系统⑤有线电视系统工程⑦不锈钢自动伸缩门⑧不锈钢楼宇门 第2条工期 工期按甲方要求，配合土建施工进度，完成道路穿管，在年月日前完成、、系统的基本施工。第3条合同总价款 1.本弱电系统工程合同总价款为：人民币，辅 助材料以签定合同单价为准，按实际使用数量（现场签证）决算。 2.下述费用包含在合同总价款之内： 本合同工程全部设备的安装、调试及为业主培训操作人员的服务费用。 3.承包总价款调整原则 当出现下列情况之一，可进行工程承包总价款调整： (1)甲方要求修改施工图引起的变更和施工过程中经甲方批准的设计变更。 (2)因甲方原因再造成工程量的增减。

(3)合同约定的其他调整。 4.承包总价款调整方式 乙方根据调整的条件，在上述情况发生后10天以书面形式通知甲方，说明调整的原因、金额。经甲方代表确认后，甲方应在10天内将批复意见通知乙方。乙方收到甲方批复通知10天内不作答复者视为认同批复内容。 第4条工程款的支付方法 工程款项结算均通过银行办理，且采用人民币结算。 1.工程预付款为合同总价款的%，即人民币， 于合同生效后7天内由甲方支付给乙方。 2.进度款：当乙方的管线工程敷设基本完毕，甲方支付合同总价款的%， 即人民币；当工程设备安装完毕，经各系统调试合格 后7天内付合同总价款的%，即人民币整，整 体系统经甲方验收合格后15天内，甲方应付足乙方实际总价款的 -________%。 3.余下合同总价款的%，作为乙方维修维护保证金，保修期满后支付 给乙方。 第5条甲方的责任和义务 1.按合同规定的付款进度及时支付给乙方工程款。 2.负责对乙方进场的设备、材料进行检验。 3.负责协调乙方与土建等单位的关系，做好工程实施中需要协调的工作。 4.对乙方在施工过程中呈报的有关报告应在5日内及时做出书面批复。 5.积极为乙方创造必要的施工环境和施工条件。如提供水、电、电讯等， 开通施工场地内主要交通干道及其公共道路。

弱电施工合同范本(完整版)_1

合同编号：YT-FS-5581-82 弱电施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

弱电施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：_____ 甲方：_____ 联系人：_____ 乙方：_____ 联系人：_____ 甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_____(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_____ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约_____个信息点布线安装;约_____个机房信息点布线安装;约_____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

智能化系统建设工程合同(合同范本)

智能化系统建设工程合同(合同 Intelligent system construction project contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-046233

智能化系统建设工程合同(合同范本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否 适合您使用）。 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程

具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一部分工程概况 1．工程概况 1．1 工程名称：小区智能化系统工程 1．2 工程地点： 1．3 工程内容 1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。 2）本次合同未涉及小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。 3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一 卡通系统中消费系统、www/e-mail 服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。 4）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。 5）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、

弱电施工合同(合同范本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-013987 弱电施工合同(合同范本)

弱电施工合同(合同范本) 合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统

2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品） 2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为

弱电系统合同范本-最新版

合同书 合同编号： 签订地点： 甲方：xx（以下简称甲方） 乙方：xx（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方就xx 施工，经友好协商达成如下协议： 第一条：工程概况 1.1 工程名称：xx 1.2 工程地点： xx 1.3 工程内容: xx 1.4开工竣工日期： 以合同签订之日起计20个工作日内所有工程内容按质量及验收规范要求全部完工。因甲方或工程现场不符合施工条件等原因导致乙方不能按时、正常施工，则经甲、乙双方商议顺延工期。 第二条：合同总价款及承包方式： 1、合同总价款：大写：xx（￥xx元），工程价款已包含监控、背景音乐、智能化 系统工程所需的其他设施、设备、原材料和全部工费。 2、承包方式：以上工程由乙方包工包料，监控、对讲系统以及本工程所需的其他设施、设备、原材料由乙方提供，工费由乙方承担。 第三条：双方的义务与责任

3.1 甲方的义务与责任 3.1.1 提供施工场所必需的施工用电条件和器材存放条件。 3.1.2 指派 xx 同志为工地代表，全权代表甲方协调处理工程有关事宜。 3.2 乙方的义务与责任 3.2.1 乙方严格按照国家及行业有关规定，结合甲方要求进行设计和安装施工，乙方进入施工现场，应服从项目部管理，接受本工程监理工程师的监督和检查，乙方施工过程中的用水、用电等问题由乙方和项目部协商解决，费用乙方自行承担； 3.2.2 安装施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程及安全防火规程； 3.2.3施工过程中乙方不得破坏甲方原有的建筑结构及装修，不得遗留安全隐患。否则，因此造成的损失由乙方向甲方赔偿。对设备安装位置，由甲方确定后，方可施工； 3.2.4 向甲方提供产品资料，包括但不限于《产品使用说明书》、《合格证》、《质量保证书》等； 3.2.5 爱护甲方的公共设施，遵守甲方治安、环保、安全及其它相关施工的有关规章制度。 3.2.6 乙方在施工期间应保持施工现场的卫生整洁，做到文明施工。 3.2.7 在工程施工期间，乙方应采取有效措施确保在建设备系统的财产安全和现场 人员的人身安全，对造成人身损害和财产损失的责任由乙方自行承担。 3.2.8 向甲方提供详细的系统设计方案，包括但不限于系统设计、施工、检修等相关图纸、技术数据和系统的使用或操作说明。 3.2.9 指派马小民同志为工地代表，全权代表乙方协调处理工程有关事宜。 第四条：质量与验收

弱电项目施工合同

XXX职业技术学院录播教室装修合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方就“”进行项目实施。为保证项目工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便双方共同恪守。 第一条工程概况 1.1、工程地点：XXX职业技术学院 1.2、施工内容：录播教室室内装修及设备安装和布线（详见工作量清单） 1.3、施工方式：包工包料（弱电主材料除外） 第二条工作量清单

第三条质量要求 3.1 项目使用的所有材料应符合设计要求及国家相关标准。 3.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。 3.3、凡有甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责。 3.4、隐蔽工程应按规范施工，确保工程质量，无安全隐患。 3.5、所有项目完成后应满足录播教室的功能需要，装修效果基本符合设计要求，效果图见附件。 第四条甲方的权利和义务 4.1、甲方负责对实施内容进行监督和验收，对未达到设计要求的内容有权要求乙方进行整改。 4.2、甲方应指派专人作为甲方代表，在项目实施过程中为乙方提供必要的协调配合。 4.3、甲方应向乙方提供提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底；在乙方进场前清空场地，清除影响施工的障碍物，以便于乙方正常施工。 4.4、甲方应按合同约定向乙方支付相应合同款项。 第五条乙方的权利和义务 5.1、乙方应根据合同约定完成相关实施内容。 5.2、乙方在实施过程中应与甲方保持密切沟通，不得影响业主的正常工作秩序。 5.3、乙方应指派一名工作人员作为乙方代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量的按期完成施工任务。 5.4、乙方应负责施工场地的安全，包括施工人员，水，电，气等场地设施等安全。如有事故发生，一切责任由乙方自行承担。 5.5、保证项目完成以后符合甲方要求，满足业主的应用需要，并对配套的产品质量负 责，做到用户满意； 第六条合同价款与结算 6.1、本合同价款总额为：人民币XXXXX.00元（大写：XXXXX整），乙方须向甲方提供甲方要求的正规发票。 6.2、本合同价款由甲方按如下方式向乙方支付：

弱电系统施工安装合同范本

弱电系统施工安装合同 建设单位：（简称：甲方）施工单位：（简称：乙方）经甲、乙双方友好协商，乙方承接甲方位于弱电系统工程的安装，并按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条款》的规定，结合本工程具体情况，经过协商，双方达成如下协议。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 1.4工期要求：年月日至年月日。 1.5合同价款：人民币小写:￥元正，大写: 元正。 1.6系统主要设备配置清单，详见附件表。 二、甲乙双方工作 2.1、甲方工作 2.1.1 施工场地具备开工条件，提前一周通知乙方进场。 2.1.2 开工前三天提供施工场地材料仓库及施工用电。 2.1.3甲方接到乙方验收申请后应在三个工作日内组织工程验收。 2.1.4系统需作隐蔽暗埋时，甲方应根据乙方安装技术的工艺要求，提供并暗埋所需的PVC管道及附属铁柜的土建工作。甲方负责建筑物内的坚井桥架，PVC管道并在管道内穿上铁丝，两端用防沙堵头保护。施工中甲方负责协调土建方与乙方的施工协调，确保工程顺利进行。 2.1.5甲方应遵守乙方对此系统的使用管理规定，不得擅自拆装系统设备及终端，如因违反规定造成系统不能正常使用和损坏由甲方承担。如擅自拆装造成系统设备、器材非自然损坏，甲方需缴纳设备、器材及安装调试费。

2.2、乙方工作 2.2.1 乙方负责施工及场地的防护工作，并执行甲方现场管理规定。 2.2.2 乙方保持自己施工及场地的整洁卫生和文明有序。 2.2.3施工安全由乙方负责。 三、工程款支付金额和时间 3.1、合同签订甲方即支付乙方合同价50%，小写：￥元正，即大写：元正；设备安装前线路敷设完毕支付合同价款的30%,小写：￥元正，即大写：元正；工程完工经双方验收合格后即支付合同价款的20%，小写：￥元，大写： 元正。 3.2、在甲方款项未付清之前，设备所有权归乙方。 3.3、工程款项支付至本合同签订单位账户：宣威市荣信科技有限公司。 四、变更设计 4.1、甲方变更设计应在七天内通知乙方，因未及时通知造成的损失由甲方负责，变更在双方确认生效后执行。 4.2、乙方涉及到变更设计、原材料的更换或合理化建议，必须经甲方同意后才能施工。 五、竣工结算 按合同单价制结算，如遇甲方土建主体或设计变更原因产生的变更，按变更增减结算。 六、违约责任： 6.1、乙方质量达不到设计要求，乙方无条件返工达到设计要求，工期不得顺延，所造成的损失由乙方负责。 6.2、如甲方不按合同约定付款，则每超过一天按合同总金额的0.2%支付违约金给乙方，并工程施工工期顺延。 七、保修方式：乙方对所提供的硬件设备保修一年，包括技术服务培训一次。

2021年弱电工程合同范本

Death comes to all, but great achievements raise a monument which shall endure until the sun grows old.精品模 板助您成功！（页眉可删） 弱电工程合同范本 弱电工程合同范本1 甲方：武汉×××房地产开发有限公司 乙方：武汉××科技发展有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况 工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程 工程地点：武汉市黄浦区××路×××号 工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线（含地下三层） 承包方式：包工、包料、包工期、包质量。 第二条工程工期：

1、开工日：××××年×月×日；竣工日：××××年×月××日。 2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。 第三条工程质量等级 1、工程质量等级：优良 2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良，乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承担违约金。 第四条工程造价 1、单价标准：人民币×元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办

弱电施工合同范本标准版

编号：HL202017652 弱电施工合同范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日

弱电施工合同 合同编号：_________ 甲方：_________ 联系人：_________ 乙方：_________ 联系人：_________ 甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2 、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥

强弱电工程施工合同

强弱电工程施工协议 甲方（全称）：晋豪国际大酒店 乙方（全称）：山西晋技建筑工程有限公司第十六分公司 依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法律，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方就太原市北大街希尔顿酒店强弱电工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 工程名称：太原市北大街希尔顿酒店强弱电工程 工程地点：山西省太原市杏花岭区 工程依据：施工设计图纸，现场签证单（加盖甲方公章） 二、工程承包范围 按照甲方双方确认的酒店设计图纸所包含的全部强电、弱电工程。 三、合同工期 计划开工日期：2014年月日 计划竣工日期：2015年月日 合同工期总日历天数390天。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同付款与支付 甲方与乙方的最终合同价，按以下内容执行1、依据2011山西省建筑安装定额计价依据以实结算；2、施工图纸、施工方案、现场签

证、设计变更为计算工程量的依据；3、人材机价差执行最新政策性文件；4、指导价没有的价格执行施工同期市场价格。 工程款支付及方式：工程款按照1、每月25日上报当月工程进度，次月5日前支付上月完成工程量的75%；2、工程完工后付至总工程量的85%；3、竣工验收并结算完成后付至结算价的95%；4、预留5%的质保金待一年后无质量问题一次性付清。 合同价款调整情况 设计变更、现场签证、施工方案及政府部门政策性调整。 六、甲方权责 协调施工现场具备施工条件； 解决好施工扰民、民扰及其他影响施工开展的所有协调问题； 甲方应配合乙方做好现场安全施工工作； 按合同约定及时、足额支付合同价款； 签订合同后5日内甲方向乙方提供施工图纸5套； 七、乙方权责 乙方应按照甲方提供的图纸和施工规范、双方拟定的进度计划完成工作。 保护好施工现场的物品及清洁卫生，搞好文明施工。 乙方负责施工期间的自身人员安全责任。 工程完成后，提交相关资料。 八、服务条款 乙方应执行国家“三包”规定和工程质量要求。

弱电合同样本

合同编号：2011-012 西蜀御景项目 弱电系统工程 合同书 零壹壹年二月

甲方（发包方）：四川省汇佳房地产开发有限公司 乙方（承包方）：成都雅志科技有限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》有关规定，为明确甲乙双方在西蜀御景住宅小区弱电系统工程施工中的权利和义务，经双方协商同意签定本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：西蜀御景住宅小区 二、工程地址：崇州市羊马镇 三、工程范围和内容： 1、施工范围如下 1）可视对讲系统； 2）周界报警系统； 3）电视监控系统； 4）门禁一卡通系统； 5）停车场管理系统； 6）机房UPS及防雷系统； 7）电子巡更系统； 8）总平管网系统 备注：每户包括3张IC卡。 详细系统配置参见合同附件及施工图。 2、工程内容包含以下程序 1）合同规定各系统线路布放； 2）合同规定各系统安装； 3）系统调试； 4）系统使用培训； 三、合同造价及说明 1、西蜀御景项目分两期进行实施，合同总价款：Y 2700000元（大写：贰佰柒拾万元整），合同一期总价款：Y 1700000元（壹佰柒拾万元整），合同二期总价款: ￥ 1000000元（壹佰万元整）.。除甲方要求的设计变更外，工程按合同价一次性包干，结算时不再调整。（注：合同总造价不包含室内。管线费、管线预埋费以及土建安装配合费。） 2、因甲方要求的对合同价款有重大影响的设计变更增减的工程，单价按中标后的合同单价计（若合同单价中没有的，则按甲方审核后的市场价计）；工程量按甲方审核后的实际增减量计算。如该设计变更系乙方初步设计不完善或未满足甲方的初始要求而提出，合同价款不作调整。 第二条准备工作

弱电施工合同-最新范本

弱电施工合同-最新范本 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品. 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件. 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料. 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场. 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作. 5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库. 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工. 2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商. 四、工程验收时间

工程完工后一月内,甲方应组织验收.无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格. 五、合同预算金额 本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00) 六、结算方式 工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款.工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清. 乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》. 七、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方.但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工. 八、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金. 乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款. 九、解决争议的方式 本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖. 十、合同生效及其它