造价员考试模拟试题及答案
2010年造价员考试模拟试题（共四套）
模拟试题（一）
一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的）
1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（）。
A.建设单位
B.施工单位
C.建立单位
D.设计单位
2.开标应当由（）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。
A.政府招投标管理办公室负责人
B.招标人
C.投标人推选的代表
D.公证人
3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。
A.发起设立工程造价咨询企业
B.签订工程施工合同
C.依法裁定工程经济纠纷
D.审批工程变更文件
4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。
A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年—三年！
B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人
C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%
D.企业注册资本不少于人民币100万元
5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（）。
A.规定的时间
B.规定的预算费用
C.规定的质量标准
D.规定的安全标准
6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（）。
A.次序可以颠倒，但不能交叉
B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉
C.次序不能颠倒，也不能进行交叉
D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉
7.建设工程项目组成中的最小单位是（）。
A.分部工程
B.分项工程
C.单项工程
D.单位工程
8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（）。
A.进度控制和质量控制
B.造价控制和进度控制
C.质量控制和造价控制
D.造价控制和风险控制
9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（）。
A.风险事件发生的概率
B.风险清单
C.风险事故对项目目标的影响程度
D.风险等级
10.当事人订立合同，必须经过的程序是（）。
A.担保和承诺
B.要约和担保
C.要约和承诺
D.承诺和公正
11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（）。
A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的
B.因重大误解订立的合同
C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的
D.在合同订立时显失公平的
12.在工程建设中，各类合同是维系参与单位之间关系的纽带。在建设工程项目合同体系中，两个最主要的节点是（）。
A.业主和承包商
B.业主和勘察设计单位
C.承包商和设备材料供应商
D.业主和设备材料供应商
13.按计价方式不同，建设工程合同可以划分为三大类。一下不属于三大合同类型的合同是（）。
A.总价合同
B.单价合同
C.市场价合同
D.成本加酬合同
14.《建设工程施工合同（示范文本）》由三部分组成，下列选项中不属于其组成内容的是（）。
A.施工合同书
B.协议书
C.通用条款
D.专用条款
15. 《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，以下不属于三种计价方式的是（）。
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.预算包干合同
16.EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式。签订工程总承包合同的当事人双方是（）。
A.建设单位和设计单位
B.设计单位和施工单位
C.建设单位和总承包单位
D.施工单位和总承包单位
17.合同双方发生争议后，不妥的解决方式是（）。
A.双方和解
B.由第三人调解
C.申请仲裁
D.立即向人民法院起诉
18.固定资产投资所形成的固定资产价值的内容包括（）。
A.建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用
B.建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用和工程建设其他费用
C.设备、工器具购置费用和设备安装费
D.建筑安装工程造价、工程建设其他费用
19.建设项目工程造价是指（）。
A.建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和
B.建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税的总和
C.建设项目的建设投资、建设期贷款利息和流动资金的总和
D.建设项目的建设投资、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和
20.设备购置费的组成为（）。
A.设备原价+采购保管费
B.设备原价+运费+装卸费
C.设备原价+运费+采购保管费
D.设备原价+设备运杂费
21.直接工程费中的人工费是指（）。
A.施工现场所有人员的工资性费用
B.施工现场于建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用
C.从事建筑安装施工的生产工人及机械操作人员开支的各项费用
D.直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用
22.建筑安装工程费由（）组成。
A.直接费、间接费、利润和税金
B.直接费、间接费、计划利润和税金
C.直接工程费、间接费、利润和税金
D.直接工程费、间接费、计划利润和税金
23.下列属于工程建设其他费用内容的是（）。87
A.设备购置费
B.工具器具及生产家具购置费
C.建设用地费
D.预备费
24.竣工验收时为鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用应记入（）。90
A.企业管理费中的职工教育经费
B.工程建设其他费用中的建设管理费
C.工程建设其他费中的特殊设备安全监督检验费
D.预备费
25.下列对于建设期贷款利息概念的表述正确的是（）。90
A.建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用
B.建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷等的借款利息和融资费用
C. 建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、债券等的借款利息和融资费用
D. 建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息
26.从工程费用计算角度分析，工程造价计价的顺序是（）。
A.分部分项工程单价—单位工程造价—单项工程造价—建设项目总造价
B.分部分项工程单价—单位工程造价—单位工程造价—建设项目总造价
C.单项工程造价—分部分项工程单价—单位工程造价—建设项目总造价
D.建设项目总造价—单项工程造价—单位工程造价—分部分项工程单价
27.工程造价计价依据按用途分类,可以分为7大类18小类,其中可行性研究资料是( )。103
A.规范工程计价的依据
B.计算设备数量和工程量的依据
C.计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据
D.计算机建筑安装工程费用的依据
28.编制工程结算时,计算和确定一个计量单位的分项工程或结构构件的人工、材料、机械台班耗用量的数量标准是( )。
A.预算定额
B.施工定额
C.概算定额
D.概算指标
29.预算定额的编制应反映( )。
A.社会平均水平
B.社会平均先进水平
C.社会先进水平
D.企业实际水平
30.材料预算价格是指材料从其来源地到达( )的价格.118
A.工地
B.施工操作地点
C.工地仓库
D.工地仓库堆放场地后的出库
31.预算定额中的人工消耗指标包括( )。107
A.基本用工和人工幅度差
B.基本用工、辅助用工和人工幅度差
C.基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差
D.基本用工、材料超运距用工、辅助用工
32.某施工机械预计使用8年,一次大修理费为4500元.寿命周期大修理次数为2次,耐用总台班为2000台班,则台班大修理费为()元. 120
A.6.75
B.4.50
C.0.84
D.0.56
33.建筑安装工程费用定额的编制应遵循( )原则.
A.统一性和差别性相结合
B.社会先进
C.定性与定量相结合
D.以专家为主
34.工程造价资料积累的内容应包括( )。
A.“量”(如主要工程量、材料量、设备量等)和“价”及对造价有重要影响的技术经济条件
B.“量”(如主要工程量、材料量、设备量等)和价
C.“量”(如主要工程量、材料量、设备量等)及对造价有重要影响的技术经济条件
D.“价”及对造价有重要影响的技术经济条件
35.作为设计任务书下达的投资限额是( )。
A.投资估算
B.设计概算
C.工程费用估算
D.工程费用概算
36.已建年产1000t某产品的化工生产系统,现采用相似生产线扩建该产品生产系统，扩建规模是原由的2倍.已知生产能力指数为0.6,综合调整系数为1.08,采用生产能力指法估计扩建系统的静态投资要比原有生产系统多( )。 137
A.116%
B.63.7%
C.58.7%
D.29.6%
37.三级概算文件编制形式的组成内容有( )。146
A.建筑工程概算、安装工程概算、设备工器具费概算
B.工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算
C.建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算
D.分部分项工程费概算、措施项目概算、其他项目概算
38.二级概算编制形式的组成内容是指( )。146
A.建筑工程概算、安装工程概算
B.工程费用概算、工程建设其他费用概算
C.总概算、单位工程概算
D.单项工程概算、单位工程概算
39.与单价法相比,实物量法编制施工图预算的缺点是( )。 157
A.工料消耗清晰
B.人、材、机价格不能体现市场价格
C.分项工程单价不直观
D.计算、统计的价格不准确
40.先计算汇总单位工程直接工程费,再计算措施费、间接费、差价、利润和税金,最后汇总单位工程预算造价的施工图预算编制方法是( )。
A.综合单价法
B.清单计价法
C.工料单价法
D.实物量法
41.决定项目投资水平,关系到项目成败的直接因素是( )。165
A.项目建设规模
B.技术方案
C.预备方案
D.建设标准
42.下列属于初步设计优化工作之一的是( )。168
A.充分考虑施工方法
B.合理规划主要原材料供应
C.核实主要设备选型
D.建筑物设计要考虑当地习惯
43.《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内，工程建设项目必须进行招标的是( )。A．大型基础设施项目 B.非外国政府贷款项目
C．特定专利项目 D.私人投资项目
44．工程施工招标可根据工程施工范围的大小及专业不同分为全部工程招标、专业工程招标以及( )。A．工程监理招标 B.单项工程招标
C.勘察设计招标
D.材料设备招标
45根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，采用邀请招标的建设项目，邀请投标的单位必须在( )家以上。
A.2
B.3
C.4
D.5
46.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,分部分项工程量清单的项目编码设置分( )。
A.三级
B.四级
C.五级
D.六级
47.在标底的编制原则中，可以与招标文件规定不一致的是（）。
A.标底编制说明
B.标底价的内容
C.标前答疑纪要
D.标底编制依据
48.在工程量清单计价模式下，单位工程费汇总表不包括的项目是（）。
A.措施项目清单计价合计
B.直接费清单计价合计
C.其他项目清单计价合计
D.规费与税金
49.根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，工程招标开标的时间和地点确定应为（）。 193
A.招标文件中明确的某一时间和某一地点
B.提交投标文件截止的时间和所在的地点
C.招标文件中明确的某一时间和提交投标文件所在的地点
D.提交投标文件截止的时间和招标文件中明确的地点
50.根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。
A.二分之一
B.三分之一
C.三分之二
D.四分之三
51.为了有效地控制造价，当承包方提出工程变更，需由（）。
A.工程师确认，发包方签发工程变更指令
B.发包方确认，工程师签发工程变更指令
C.工程师确认并签发工程变更指令
D.发包方确认并签发工程变更指令
52.《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。
A.合同中类似的价格执行
B.合同中已有的价格执行
C.工程师指定的价格执行
D.当地权威部门发布的指导价执行
53.索赔是工程承包中经常发生的正常现象。索赔的性质属于（）。
A.经济补偿行为
B.经济惩罚行为
C.维护索赔方形象
D.维护双方合法权益
54.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例区间按合同金额的（）。
A.5%~25%
B. 10%~25%
C.5%~30%
D. 10%~30%
55.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具有的资料有（）。
A.工程量清单报价书和设计变更通知单等
B.施工预算书和材料价格变更文件等
C.工程现场签证单和材料限额领料单等
D.工程合同条款和工程现场会议纪要等
56.建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.项目主管部门
57.①审议、审查竣工资料；②对审议、审查和检查中发现的问题踢出要求并限期整改完成；③召开竣工验收委员会会议，听取和审议有关汇报与报告；④实地查验工程质量和建设情况；⑤全面评价工程，签署和颁发竣工验收鉴定书。以上有关竣工验收的主要工作内容，其正确的排序是（）。
A. ①④③②⑤
B. ③①④②⑤
C. ①③④②⑤
D. ③④①⑤②
58.在大、中型建设项目竣工财务决算表中，属于资金来源的是（）。
A.预付及应收款
B.待冲基建支出
C.应收生产单位投资借款
D.拨付所属投资借款
59.某建设项目由甲、乙两个单项工程组成，其工程费用如下表所示。若项目总勘察设计费100万，则乙
单项工程建筑工程费（万元）安装工程费（万元）需安装设备价值（万元）甲35005002000
乙150********
C.33.3
D.37.5
60.缺陷责任期的开始起算日期为（）。
A.工程完工之日
B.竣工验收申请之日
C.竣工验收之日
D.竣工验收后30天
二、多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每个题的备选答案中至少有2个或2个以上是正确的，至少有1个是错误的。选错1个选项本体不得分；没选对1个选项得0.5分）
1.《中华人民共和国建筑法》中关于工程发包与承包的相关规定，一下说法中正确的有（）。
A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
B.实行联合共同承包的，可按联合体中资质等级较高单位的业务许可范围承揽工程
C.承包单位可将其承包的全部建筑工程转包给有响应资质等级的其他单位
D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
E.各类建筑工程必须依法实行招标发包
2.根据我国《建设工程造价员管理暂行办法》规定，下列关于造价员资格考试的论述中，正确的有（）。
A.造价员资格考试实行全国统一考试大纲
B.造价员资格考试由建设部和人事部共同组织
C.工程造价专业大专生可申请免试《工程造价基础知识》
D.造价员报考者应具备工程造价专业大专及以上学历
E.资格考试合格者颁发由建设部和人事部统一印制的资格证书及专用章
3.下列关于我国工程造价咨询企业管理的论述中，错误的有（）。
A.工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级、丙级三个等级
B.工程造价咨询企业的业务承接，不受行政区域的限制
C.工程造价咨询企业承接业务时应该与委托人签订书面工程造价咨询合同
D.工程造价咨询企业的分支机构可以分支机构的名义承揽咨询业务
E.工程造价咨询企业跨省区承接业务时，应该在企业所在省区的建设主管部门备案
4.下列关于建设工程项目管理集成化发展趋势的论述中，正确的有（）。
A.在项目质量管理方面强调以全面质量管理的观点控制项目管理全过程质量
B.在项目管理组织方面表现为业主应该实行委托项目管理模式
C.在项目管理理念方面应该强调目标的寿命周期管理
D.项目进度管理是指项目实施阶段的进度控制（全过程的控制）
E.项目造价管理的目的是为了使项目建设一次性投资最省
5.基本建设项目按其建设性质可以划分为（）。
A.新建项目
B.扩建项目
C.恢复项目
D.环境保护项目
E.迁建项目
6.当事人双方对格式条款的理解发生争议的，正确的处理方法是（）。
A.按通常的理解解释
B.有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款一方的解释
C.有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款一方的解释
D.按格式条款起草人的理解解释
E.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
7.下列关于建设工程施工专业分包合同订立的论述中，正确的有（）。
A.专业分包合同的当事人是发包人和分包人
B.专业分包合同的当事人是承包人和分包人
C.专业分包合同与主合同的区别在于计价方式的不同
D.专业分包合同与主合同文件约定的工期一致
E.分包人有权充分了解其在分包合同中应履行的义务
8.工程造价的特点主要有（）。
A.大额性
B.单个性
C.静态性
D.层次性
E.阶段性
9.下列费用属于措施费的是（）
A.环境保护费 B工程排污费
C.二次搬运费 .
D.社会保障费
E.临时设施费
10.投资估算指标的内容包括（）。
A.建设项目综合指标
B.设备购置费用指标
C.建筑安装工程费用指标
D.单项工程指标
E.单位工程指标
11.在下列工人工作时间中，属于非定额时间的有（）。
A.多余和偶然工作时间
B.休息时间
C.施工本身造成的停工时间
D.不可避免的中断时间
E.违反劳动纪律的损失时间
12.施工机械台班单价组成的内容包括（）。
A.预算价格
B.大修理费
C.经常修理费
D.安拆费及场外运输费
E.燃料动力费
13.根据工程性质，下列工程预算属于建筑工程造价的是（）。
A.给排水工程
B.采暖通风工程
C.土建工程
D.电气设备工程
E.炉窑工程
14.下列属于项目建议书阶段编制投资估算的方法是（）。
A.比例估算法
B.系数估算法
C.生产能力指数法
D.类似项目对比法
E.工程量估算法
15.在建设工程施工招标文件中，投标须知的内容主要包括（）。
A.招标范围及基本要求情况
B.授予合同的有关程序和要求
C.工期的确定及顺眼要求
D.竣工验收与结算的要求
E.评标机构的组成和要求
16.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程量清单的组成内容有（）。
A.填表须知
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.设备价格表
E.主要材料价格表
17.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价包括（）。
A.人工费
B.材料费
C.机械使用费
D.间接费
E.税金
18.工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括（）。
A.设计变更
B.施工条件变更
C.进度计划变更
D.材料单价变更
E.合同条款变更
19.按施工索赔的目的可分为（）。
A.地质变化索赔
B.加速施工索赔
C.经济索赔
D.道义索赔
E.工期索赔
20.下列各项资料中，属于竣工验收依据的是（）。
A.可行性研究报告
B.施工图设计文件
C.投标书及其附件
D.工程承包合同文件
E.技术设备说明书
参考答案
一、单项选择题
1.A
2.B
3.A
4.A
5.D
6.B
7.B 8.B
9.B 10.C 11.C 12.A 13.C 14.A
15.D 16.C
17.D 18.B 19.B 20.D 21.D 22.A
23.C 24.D
25.A 26.A 27.B 28.A 29.A 30.D
31.C 32.B
33.C 34.A 35.A 36.B 37.C 38.C
39.C 40.B
41.A 42.B 43.A 44.B 45.B 46.C
47.C 48.B
49.D 50.C 51.C 52.A 53.A 54.D
55.A 56.D
57.B 58.B 59.A 60.C
二、多项选择题
1.AD
2.AC
3.ADE
4.ABC
5.ABCE
6.AB
7.BE
8.ABDE
9.ACE 10.ADE 11.ACE 12.BCDE
13.ABCE 14.BCD 15.ABE 16.ABC
17.ABC 18.ABC 19.CE 20.ABDE
模拟试题（二）
一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的）
1.建设单位应当在领取施工许可证后及时开工，开工期限为领取施工许可证之日起（）个月内。
A.1
B.2
C.3
D.6
2.投标人可以在（），补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
A.招标人发出中标通知书前
B.招标文件要求提交投标文件的截止时间前
C.开始评标前
D.开始定标前
3.造价工程师初始注册的有效期为（）年。
A.2
B.3
C.4
D.5
4.以下关于工程造价咨询企业业务承接的说法中，正确的是（）。
A.甲级企业可以在全国范围内承接业务
B.乙级企业只能在本省范围内承接业务
C.乙级企业可以从事工程造价3000万元人民币一下建设项目的造价咨询业务
D.甲级企业可以从事工程造价3000万元人民币以上建设项目的造价咨询业务
5.下列关于项目管理概念的表述中，错误的是（）。
A.项目管理三大目标包括规定的时间、费用和质量
B.一定的约束条件是制定项目管理目标的依据
C.项目管理具有重复性和多次性的特点
D.项目管理具有针对性、系统性、程序性和科学性的特点
6.拟建项目单位向国家提出要求建设某一工程项目目的的建议文件是（）。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.设计任务书
D.立项报告
7.在一个建设项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程项目被称为（）。
A.分部工程
B.分项工程
C.单项工程
D.单位工程
8.下列建设工程项目目标控制的方法中，可用来综合控制工程进度和工程造价的方法是（）。
A.控制图法和因果分析图法
B.S曲线法和香蕉曲线法
C.S曲线法和直方图法
D.网络计划法和排列图法
9.关于建设工程项目风险的分类，下列不是按照风险来源进行分类的是（）。
A.自然风险
B.社会风险
C.经济风险
D.总体风险
10.以下关于合同生效的说法中，错误的是（）。
A.依法成立的合同，自成立时生效
B.附生效条件的合同，自条件成就时生效
C.附生效期限的合同，自期限届至时生效
D.依法应当办理批准、登记等手续的合同，自签订之日起生效
11.合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利期限为（）年。
A.1
B.3
C.5
D.10
12.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商，这种工程承发包模式对应的工程承包合同称为（）。
A.EPC承包合同
B.施工总承包合同
C.单项工程承包合同
D.特殊专业工程承包合同
13.在下列四种合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价也较高的合同类型是（）。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.单价合同
D.成本加酬金合同
14.《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的部分是（）。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.附件
15.招标工程的合同价款，应该由发包人和承包人在协议书中约定。约定合同价款的依据是（）。
A.招标标底
B.投标报价
C.中标价格
D.预算造价
16.对于实行EPC总承包合同的工程项目，业主在（）即可开始招标。
A.提交项目建议书之后
B.项目立项之后
C.项目初步设计完成之后
D.项目施工图设计完成之后
17.合同双方发生争议经仲裁裁决以后，一方当事人拒不执行的，另一方当事人可以（）。
A.依法撤销裁决
B.再申请仲裁
C.提请诉讼
D.向人民法院申请执行
18.非生产性建设项目的工程总造价就是建设项目（）的总和。
A.工程承发包价格
B.铺地流动资金投资
C.固定资产投资
D.建筑安装工程造价
19.影响工程造价的两个主要因素是单位价格和（）。
A.直接费单价
B.综合单价
C.建设投资
D.实物工程数量
20.我国进口设备采用最多的一种货价是（）。
A.离岸价格
B.运费在内价
C.运费和保险费在内价
D.原价
21.建筑安装工程费用中的税金为国家税法规定的应计入造价内的营业税、城市维护建设税和（）。
A.增值税
B.消费税
C.教育费附加
D.所得税
22.不属于材料费的内容有（）。
A.材料原价
B.燃料动力费（修理费）
C.材料运杂费
D.运输损耗费
23.不属于工程建设其他费中的递延资产是（）。
A.人员培训费及提前进厂费
B.为保证初期正常生产所必须的生产办公、生活家具用具购置费
C.为保证初期正常生产所必需的第一套不够固定资产标准的生产用具、工具购置费
D.为保证初期正常生产所必须的备品、备件费
24.基本预备费的概念阐述正确的是（）。
A.在投资估算内难以预料的工程费用
B.在设计概算内难以预料的工程费用
C.在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用
D.在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用和由于价格等变化引起的工程造价变化的预测预留费用
25.利用国外贷款的利息计算中，计算年利率时不需要综合考虑的因素是（）。
A.手续费
B.管理费
C.承诺费
D.汇率变动
26.影响工程造价的关键因素是（）。
A.人员的工资
B.材料的价格
C.机械资源的价格
D.资源要素的价格
27.以下建筑工程造价计价依据的分类中，属于按使用对象分类的是（）。
A.计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据
B.计算建筑安装工程费的依据
C.规范工程计价的依据
D.规范建设单位（业主）和承包商双方计价行为的依据
28.投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制年度的现行定额、费用标准和价格，调整成编制年度的造价水平及相互比例，属于哪一阶段的操作（）。
A.收集整理资料阶段
B.平衡调整阶段
C.测算审查阶段
D.以上均不是
29.按现行规定，施工机械每个工作台班的工作时间计算为（）小时。
A.6
B.7
C.8
D.10
30.已知产量定额为10单位，则时间定额为（）单位。
A.10
B.1
C.0.5
D.0.1
31.下列不属于预算定额编制依据的是（）。
A.全国统一劳动定额
B.现行的设计规范
C.概算指标
D.通用的标准图
32.给定下列数据：材料消耗净用量为100单位，损耗率为5%。则材料消耗定额为（）单位。
A.90
B.100
C.105
D.110
33.建筑安装工程费用定额的水平应按照社会必要劳动量确定，这一说法体现了建筑安装工程费用定额的（）编制原则。
A.合理确定定额水平
B.简明、适用性
C.定性与定量分析相结合
D.以上都不对
34.以下关于工程造价资料的说法中，错误的是（）。
A.1991年11月，建设部印发了关于《监理工程造价资料积累制度的几点意见》的文件，标志着我国工程造价资料积累制度建立起来
B.工程造价资料按照其不同发展阶段，一般分为项目可行性研究、投资估算、初步设计概算、施工图预算、竣工结算、工程决算等
C.工程造价资料积累的内容应包括“量”和“价”，还要包括对造价确定有重要影响的技术经济条件
D.要建立造价资料数据库，首要的问题是数据资料的搜集、整理和输出工作
35.下列关于投资估算生产能力指数法的表述中，正确的是（）。
A.一般情况下，生产能力指数的取值范围0~1.5之间
B.当拟建项目生产规模扩大主要依赖增大设备规模时，生产能力指数取值在0.8~0.9之间
C.这种方法主要适用于投资与规模呈线性关系的类型项目
D.生产能力指数法的估算精度一般可达到±20%以内
36.按照单位实物工程量投资估算法，下列工程中以每延长米投资乘以实物工程量计算建筑工程费的是（）。
A.土石方工程
B.矿井巷道衬砌工程
C.路面铺设工程
D.工业窑炉砌筑
37.建设项目的三阶段设计是指（）。
A.单位工程设计、单项工程设计、建筑项目总设计
B.初步设计、技术设计、施工图设计
C.总图运输设计、平面设计、立面设计
D.初步设计、技术设计、扩大初步设计
38.不属于二级但属于三级概算编制形式的组成表格是（）。
A.总概算表
B.单项工程概算表
C.工程建设其他费用计算表
D.单位工程概算表
39.下列各项中，不属于施工图预算书组成部分的是（）。
A.补充单位估价表
B.主要设备材料数量及价格表
C.工程量计算书
D.工、料、机分析表
40.对于承包商而言，施工图预算的作用之一是（）。
A.检验设计的经济合理性
B.测算表弟
C.测算造价指数
D.拟定降低成本措施
41.在项目决策阶段影响工程造价的最主要因素是（）。
A.项目建设规模
B.技术方案
C.设备方案
D.建设标准
42.下列选项中，不属于设计方案比选原则的是（）。
A.协调好技术先进性和经济合理性的关系
B.考虑建设投资和运用费用的关系
C.兼顾近期和远期的要求
D.处理好建设规模与资源利用的关系
43.《中华人民共和国招标投标法》规定，在我国境内可以不进行招标的项目是（）。
A.公用事业的项目
B.国家融资的项目
C.使用国家资金的项目
D.使用专有技术的项目
44.建设工程施工招标文件，既是承包商编制投标文件的依据，也是与将来中标的承包商（）。
A.作为竣工验收的依据
B.制定施工方案的依据
C.制定索赔处理办法的基础
D.签订工程承包合同的基础
45.在建设工程施工招标文件中，对投标文件的组成、投标报价、递交、修改、撤回等有关内容的要求，由招标文件提出的是（）。
A.投标须知
B.技术条款
C.合同主要条款
D.投标文件格式
46.根据《建设工程工程量清单计划规范》的规定，分部分项工程量清单的项目编码第三级表示为（）。
A.专业工程顺序码
B.分部工程顺序码
C.分项工程顺序码
D.清单项目顺序码
47.不属于建设工程招标标底价格的编制依据是（）。
A.招标文件的商务条款
B.施工方案或施工组织设计
C.施工现场地址、水文、地上情况等资料
D.企业定额、类似工程的成本核算资料
48.措施项目组价的方法一般有两种，其中，采用综合单价形式组价方式主要用于计算（）。
A.临时设施费
B.二次搬运费
C.安全施工费
D.施工排水费
49.在建设工程招投标开标时，投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理的是（）。
A.未按招标文件的要求密封的
B.未按招标文件的要求提交投标保证金的
C.未按规定的格式填写并且内容不全的
D.无单位盖章并且无法定代表人签字的
50.完成评标和定标应当在投标有效期结束日的（）个工作日前。
A.15
B.20
C.25
D.30
51.变更的时间通常很紧迫，甚至可能发生现场停工，等待变更通知，这种情况下的工程变更通常发生在（）。
A.工程尚未开始
B.工程施工前准备
C.工程正在施工
D.工程已完成
52.《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中没有适用于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。
A.合同中类似的价格执行
B.当地权威部门指导的价格执行
C.监理工程师提出的价格执行
D.承包商提出的价格，监理工程师确认后执行
53.对整个工程的实际总成本与原成本之差额提出的索赔属于（）。
A.补偿索赔
B.综合索赔
C.单项索赔
D.道义索赔
54.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（）。
A.半个月内
B.一个月内
C.一个半月内
D.二个月内
55.当工程竣工结算报告金额为1500万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天。
A.20
B.30
C.45
D.60
56.竣工验收报告的汇总与编制一般由（）完成。
A.建设单位
B.竣工验收委员会
C.施工单位
D.监理单位
57.工程完工后，提交工程竣工报告，申请竣工验收的单位是（）。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
58.建设项目竣工决算应包括（）的全部实际费用。
A.从设计到竣工投产
B.从筹集到竣工投产
C.从立项到竣工投产
D.从开工到竣工验收
59.某建设项目由甲、乙两个单项工程组成，其工程费用如下表所示。若项目建设单位管理费为300万元，
单项工程建筑工程费（万元）安装工程费（万元）需安装设备价值（万元）甲35005002000
乙150********
C.100.0
D.112.5
60.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（）天后，自动进入缺陷责任期。
A.30
B.60
C.90
D.120
二、多项选择题
1.按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，以下关于联合投标的论述中正确的有（）。
A.联合体必须以一个投标人的身份共同投标
B.联合体各方中至少有一家具备承担招标项目的相应能力
C.同一专业的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级
D.联合体各方应当共同与招标人签订合同
E.联合体各方就中标项目向招标人承担赔偿责任
2.根据我国《建设工程造价员管理暂行办法》规定，下列关于造价员从业的规定中，正确的有（）。
A.造价员可以从事与本人取得的《建设工程造价员资格证书》专业相符合的工程造价工作
B.造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字、加盖专业章并承担相应责任
C.造价员资格证书仅在本地区有效
D.造价员跨行业变动工作，无需办理任何手续
E.造价员可以同时受聘于两个单位且以造价员名义从业
3.下列关于我国工程造价咨询企业管理的说法中，正确的有（）。
A.工程造价咨询企业可在任何范围内承接工程造价资讯业务
B.工程造价咨询企业的资质等级具有永久性质
C.工程造价咨询企业的经营活动不受行政区域的限制
D.工程造价咨询企业有义务为客户保护技术和上午秘密
E.取得乙级工程造价咨询企业资质证书满三年，才可申请核定甲级资质
4.下列关于建设工程项目管理集成化发展趋势的论述中，错误的有（）。
A.在项目质量管理方面强调以全面质量管理的观点控制项目管理全过程质量
B.在项目管理组织方面表现为业主应该实行为头项目管理模式
C.在项目管理理念方面应该强调项目目标寿命周期管理
D.项目进度管理是指项目实施阶段的进度控制
E.项目造价管理的目的是为了使项目建设一次性投资最省
5.基本建设项目按其投资作用可以划分为（）。
A.生产性建设项目
B.非生产性建设项目
C.竞争性项目
D.基础性项目
E.公益性项目
6.按照《中华人民共和国合同法》规定，效力待定的合同包括（）。
A.未成年人订立的合同
B.不能完全辨认自己行为的精神病人订立的合同
C.无权代理人代订的合同
D.因发生不可抗力导致无法履行的合同
E.经法定代理人追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同
7.下列关于建设工程施工专业分包合同订立的论述中，正确的有（）。
A.专业分包合同的合同价款应在中标函和协议书中标明
B.专业分包合同的合同价款等于总包合同相应部分的合同价款
C.专业分包合同的合同价款与总包合同相应部分的合同价款无任何连带关系
D.分包合同的计价方式，应与主合同中对该部分工程的约定相一致
E.专业分包合同的当事人是发包人和分包人
8.建设投资由（）构成
A.流动资金
B.工程建设其他费用
C.预备费
D.建设期贷款利息
E.工程费用
9.下列构成建设管理费的是（）。
A.建设单位管理费
B.工程监理费
C.工程质量监督费
D.可行性研究费
E.工程造价咨询费
10.概算定额的编制依据有（）。
A.现行的预算定额
B.选择的典型工程施工图和其他有关资料
C.全国统一劳动定额
D.推广的新技术、新结构、新材料、新工艺
E.人工工资标准、材料预算价格、机械台班预算价格
11人工单位的确定涉及的变量有（）。
A.基本工资
B.工资性补贴
C.劳动保险费
D.职工福利费
E. 生产工人劳动保护费
12.劳动定额的编制方法有（）。
A.经验估计法
B.统计计算法
C.技术测定法
D.比较类推法
E.理论计算法
13.按照指标估算法，建筑工程费用估算一般采用（）。
A.单位实物工程量投资估算法
B.工料单价投资估算法
C.单位建筑工程投资估算法
D.概算指标投资估算法
E.工程量估算法
14.建设项目总概算的主要编制依据包括（）。
A.工程所在地的环境气候
B.贷款的方式
C.采用的指标或定额
D.设备材料价格的取定
E.基本预备费的取费标准
15.在建设工程施工招标文件中，与合同条款内容有关的是（）。
A.招标范围及基本要求情况
B.标底的编制方法和要求
C.工期的确定及顺延要求
D.竣工验收与结算的有关要求
E．评标机构的组成和要求
16.编制分部分项工程量清单，应根据《建设工程工程量清单计价规范》附录规定的要求确定（）。
A.项目序号
B.项目名称
C.计量单位
D.工程量计算规则
E.项目取费标准
17.按照工程量清单报价的方法进行标底编制时，措施项目组价的方法一般有（）。
A.用估算形式的组价
B.用费率形式的组价
C.用定额单价形式的组价
D.用综合单价形式的组价
E.用概算指标形式的组价
18.工程变更是建筑施工生产的特点之一，主要原因是（）。
A.业主方对项目提出新的要求
B.由于现场施工环境发生了变化
C.发生不可预见的事件，引起停工和工期拖延
D.由于现场施工机械损坏，引起停工和工期拖延
E.由于招标文件和工程量清单不准确引起工程量增减
19.由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有（）。
A.地基变化索赔
B.工期延长索赔
C.暂停施工索赔
D.经济补偿索赔
E.业主违约索赔
20.竣工决算的内容由（）组成
A.竣工财务决算说明书
B.工程竣工图
C.竣工财务决算报表
D.工程竣工合格证
E.工程竣工造价对比分析
参考答案
一、单项选择题
1.C
2.B
3.C
4.A
5.C
6.A
7.C
8.B
9.D 10.D 11.C 12.A 13.A 14.B 15.C 16.B
17.D 18.C 19.C 20.A 21.C 22.B 23.D 24.C
25.D 26.D 27.D 28.A 29.C 30.D 31.C 32.C
33.A 34.D 35.D 36.B 37.B 38.B 39.C 40.D
41.A 42.D 43.D 44.D 45.A 46.B 47.D 48.D
49.A 50.D 51.C 52.D 53.B 54.B 55.B 56.A
57.C 58.B 59.C 60.C
二、多项选择题
1.ACD
2.AB
3.CDE
4. DE
5.AB
6.ABC
7.ACD
8.BCE
9.ABCE 10.ABE 11.ABDE
12.ABCD 13.ACD 14.CDE
15.CD 16.BCD 17.BD
18.ABCE 19ABCE 20.ABCE
模拟试题（三）
一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的）
1.当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对（）负责。
A.设计单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.监理单位
2.按照我国《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不得少于（）日。
A.10
B.15
C.20
D.25
3.下列各项中，不属于注册造价工程师职业范围的是（）。
A.可行性研究投资估算的编制和审核
B.投标报价的编制和审核
C.工程造价分析与控制
D.工程经济纠纷的鉴定和仲裁
4.根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于（）人。
A,20和12 B.16和8
C.10和6
D.8和6
5.在建设工程项目管理中，造价控制、进度控制、质量控制之间是（）关系。
A.相互矛盾
B.相互统一
C.相互对立统一
D.相互独立
6.完成施工用水、电、路工程和征地、迁至以及场地平整等工作，应该属于（）阶段的工作内容。
A.施工图设计阶段
B.建设准备阶段
C.建设实施阶段
D.生产准备阶段
7.具备独立施工条件，能形成独立使用功能但不能独立发挥生产能力或工程效益的工程项目被称为（）。
A.分部工程
B.分项工程
C.单项工程
D.单位工程
8.在建设工程目标控制中，以下不属于主动控制的措施是（）。
A.识别风险，揭示各种影响目标实现和计划实施的潜在因素
B.利用信息反馈系统及时发现偏离目标的情况，采取措施予以纠正
C.制定必要的备用方案，对付可能出现的影响项目目标或计划实现的情况
D.加强信息收集，为预测工程未来发展状况提供及时可靠的信息
9.当有些风险无法回避、必须直接面对，而以自身的承受能力又无法有效地承担时，应该选择的风险应对策略（）。
A.风险回避
B.风险自留
C.风险控制
D.风险转移
10.在合同履行过程中，价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。
A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行
B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行
C.无论价格上涨还是下降都按原价执行
D.无论价格上涨还是下降都按新价执行
11.合同的权利义务终止又称为合同的终止或合同的消灭。下列情形中引起合同终止的是（）。
A.债务人不履行债务
B.债权人不行使债权
C.债权债务相互抵消
D.债务纠纷进入诉讼
12.按照我国《合同法》规定，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中，不属于建设工程合同的是（）。
A.勘察合同
B.设计合同
C.施工合同
D.工程保险公司
13.对承包商而言，能最大限度的降低风险的合同形式是（）。
A.成本加酬金合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.单价合同
14.《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，为合同当事人提供合同内容编制指南，但具体内容需要承、发包方根据发包工程的实际情况进行细化的部分是（）。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.附件
15.非招标工程的合同价款，应该由发包人和承包人在协议书中约定。约定合同价款的依据是（）。
A.投资估算书
B.工程概算书
C.工程预算书
D.类似工程的合同价款
16.EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式。但在下列工作中，不包括在EPC总承包范围之内的工作是（）。
A.勘查工作
B.设计工作
C.采购工作
D.施工工作
17.根据我国《仲裁法》的规定，下列陈述中不确定的是（）。
A.仲裁裁决具有法律约束力
B.同一纠纷经仲裁机构裁决后，如一方不服可再申请仲裁或向法院起诉
C.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定
D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定
18.下列对建设工程造价定义正确的是（）。
A.有计划地建设某项工程，预期开支的全部固定资产和流动资产投资的费用
B.有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用
C.有计划地建设某项工程，实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用
D.有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产费用
19.项目建设期间用于项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和是（）。
A.建设项目总投资
B.工程费用
C.安装工程费
D.预备费
20.设备进口的关税计算公式（）。
A.关税=离岸价格×进口关税税率
B.关税=到岸价格×进口关税税率
C.关税=原币货架×进口关税税率
D.关税=货价×进口关税税率
21.组成直接费的是直接工程费和（）。
A.措施费
B.人工费
C.材料费
D.施工机械使用费
22.组成间接费的是规费和（）。
A.工程排污费
B.社会保障费
C.工程定额测定费
D.企业管理费
23.下列不属于勘察设计费的是（）。
A.工程勘察费
B.基础设计费
C.详细设计费
D.场地准备费
24.价差预备费的测算方法，一般根据国家规定的（）。
A.消费者物价指数
B.批发价格指数
C.投资综合价格指数
D.固定资产投资价格指数
25.对于建设期贷款利息的估算正确的是（）。
A.根据建设期资金用款计划，当年借款按全年计息，上年借款也按全年计息
B.根据建设期资金用款计划，当年借款按半年计息，上年借款按全年计息
C.根据建设期资金用款计划，当年借款按半年计息，上年借款也按半年计息
D.根据建设期资金用款计划，当年借款按全年计息，上年借款按半年计息
26.下列关于工程量清单计价法表述有误的是（）。
A.工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的直接工程费
B.工程量按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量计算规则计算
C.分部分项工程费考虑风险因素
D.措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似
27.工程造价的计价依据按用途可分为7大类，其中计算设备费的依据是（）。
A.各项工程建设其他费用金额等
B.设备价格、运杂费率等
C.间接费定额
D.概算指标、概算定额、预算定额
28.下列选项中不包括在投资估算指标编制工作三阶段中的是（）。
A.收集整理资料阶段
B.准备工作阶段
C.测算审查阶段
D.平衡调整阶段
29.编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准是（）。
30.已知材料原价为100元，运杂费为10元，运输损耗费为10元，采果及保管费率为30%，材料采购及保管费为（）元。
A.30
B.36
C.6
D.3
造价员考试基础知识模拟试题
模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
历年造价员考试基础知识精编真题解析
造价员考试基础知识精编真题解析 一、单选题: 1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备， 均按机械台班费计算 D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。 A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程 D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A 解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（） A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50 工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，
江苏省全国造价员考试真题及答案
江苏省全国造价员考试真题及答案 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。
A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能
C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费
土建造价员考试试题(一)
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法
造价员考试模拟试题MicrosoftWord文档
一、单选题（40题） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③ 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算
造价员综合考试题及答案电气
造价员考试试题（安装工程电气部分） 一、填空题（每空1分，共计：10分） 1、各种配管应区别不同、、，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案：敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱（盒）、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量，应区别线路、导线、导线，以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再另行计算（照明线路中的导线截面大于或等于时，应执行动力线路穿线相应项目）。 答案：性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题（每题1分，共计：30分） 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费（已考虑了超高因素的定额项目除外）：操作物高度离楼地面（B）的电气安装工程，可参照超高部分人工费的15％计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指：高度在（C）以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m
3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境（包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境）中施工时，可参照安装工程总人工费增加（D）。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢（C）考虑，与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时，可参照安装工程（D）。 A、总人工费增加10％ B、总人工费增加8％ C、总人工费增加6％ D、总人工费增加5％ 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外，脚手架搭拆费可参照人工费（包括地下室部分）的（B）计算，其中人工工资占25%。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 7、配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中，连接各种开关箱、柜、板导线预留长度，按照盘面尺寸（C）进行计算。 A、长+宽 B、高+长
2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全
市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安
装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。
造价员考试试题及答案
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A
5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A
造价员考试基础知识试题
造价员考试基础知识试题 单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t，供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为l00元，则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同
C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的，债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后，该债权由原债权人转移给受让人，受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新
造价员考试基础知识模拟试题及答案
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工
造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案
造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法
4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2
造价员基础知识复习题
造价员基础知识 第一部分：教材第一章至第九章及有关造价管理文件 第一章工程造价相关法规 本章内容 1、第一节：工程造价相关法规（建筑法；价格法；土地管理法；保险法；税收相关法律） 注：合同法合并到第三章招投标法合并到第七章 2、第二节：工程造价管理制度 大纲要求 1、了解工程造价管理相关法律、法规与制度； 2、了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； 3、了解工程造价咨询及其管理制度。 一、单项选择题：（每题1分，请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。） 1、某建设单位于2012年12月1日领取施工许可证，则该项目必须在（D ）前开工 A、2013年2月28日 B、2013年1月15日 C、2012年12月31日 D、2013年3月2日 2、建筑工程承包中关于分包，下列说法不正确的是（C）°? A、总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、施工总承包的，建筑主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C、建筑工程总承包单位和分包单位按照合同约定对建设单位负责 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 3、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（C）的业务许可范围承揽工程。◎ A、甲 B、乙 C、丙 D、建设单位认可 4、建筑工程的施工质量主要由（B ）负责。◎ A、建设单位 B、建筑施工单位 C、勘察设计单位 D、监理单位. 5 ?下列不属于造价员不当行为的是（B ）。★ A、在从业过程中索贿、受贿或牟取合同约定外的不正当利益 B、与当事人有利益关系时，应当主动回避 C、同时在两个或两个以上单位执业
河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考试试题库
河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考 试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万 元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益
9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律
2021年造价员考试《经典模拟题》
2021年造价员考试《经典模拟题》（1） 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是 （）。 A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人 答案：D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（） A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适 答案：B 3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（） A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同
D．供水供电合同和运输合同 答案：C 4、工程造价的特点是（） A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性 答案：D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A．建筑安装工程费用 B．土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费 答案：A 6、下列费用中不属于社会保障费的是（） A．养老保险费 B．失业保险费
C．医疗保险费 D．住房公积金 答案：D 7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门 答案：B 8、工程造价计价主要方法有（） A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种 C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种 答案：C 9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。 A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会
全国造价员考试真题及答案完整版
全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。
造价员考试基础知识模拟试题六
造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月，2004年5月1日开工，5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为（）万元，实际投资比计划投资（）。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析：投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =（400+1600）×4000-（400+1600）×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法 答案: B 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为（），承包商采用的固定要素取值要尽可能（）。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大 答案: B 解析：固定要素对调价的结果影响很大，通常取值在0.15~0.35之间，它与调价余额成反比例关系，因而对于承包商来说，这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。
市政工程专业造价员考试模拟试卷1
市政工程专业造价员考试模拟试卷 一、单选题 1、底宽7米以内，底长大于底宽3倍以上按开挖（）土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖，深度为1.5米，三类土，放坡系数取： ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡，斜道坡度15％，则运距系数为（）。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖，深度为2.5米，所需沟槽底宽为（）。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算，不扣除（）所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以（）计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括（）。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台，水泥混凝土熟料场内运距200m，则计算此项混凝土运费时，套用定额编号为（）。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩，设计桩长8.6米，则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋，直径为16㎜，每根长15米，共10根，这些主筋总的重量为（）。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数（） A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是（） A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是（）
江苏土建造价员考试真题d答案
江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020
二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分； 中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题 均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版） （以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择 题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级 均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬 泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。
A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定
造价员考试基础理论模拟题1汇编
20 材料预算价格是指材料从来源地到达（ ）的价格。 学习 -- 好资料 2 我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括 5 有效控制工程造价应体现 （ ） A 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 B 直接控制，以取得令人满意的结果 C 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段 D 知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段 6 根据 ?工程造价咨询单位管理办法 ?的规定， 乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是 具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专 业人员分别不少于 （ ） 。 A 20 和 10 B 20 和 8 C 12 和 6 D 12 和 4 15 措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、 安全等方面的（ ）项目。 A 工程实体 B 非工程实体 C 项目实体 D 非项目实体 16 材料损耗计算公式，可以表示为 （） X 100% A 损耗量 / 净用量 B 净用量 / 损耗量 C 损耗量 / 总用量 D 净用量 / 总用量 17 基本预备费的计费基数是 ( )。 A 设备及工器具购置费 B 建筑安装工程费 C 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 D 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 + 工程建设其它费用 18 根据?建筑安装工程费用项目组成? （建标[2003]206 号）文件的规定，工料单价法计价 程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数中包括 （ ） 。 A 直接工程费 B 规费 C 企业管理费 D 建设单位管理费 19 国产标准设备的原价一般是指（ ）。 A 设备制造厂的交货价 B 出厂价与运费、装卸费之和 C 设备预算 D 设备成本价 学习 -- 好资料 A 涨价预备费 B 直接费 C 建设期贷款利息 D 土地使用费 3 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 资应列入 （ ） 。 A 其他直接费 B 现场经费 4 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 场及安拆费应计入 （ ） 。 （建标[2003]206 号）文件的规定， 现场生产人员的工 C 企业管理费 D 直接工程费 （建标[2003]206 号）文件的规定， 大型机械设备进出 A 直接工程费 B 直接费 C 间接费 D 施工机构使用费
- 造价员考试模拟试卷(2020年整理).doc
- 历年造价员考试试题汇总
- 全国造价员考试模拟试题基础知识部分
- 2015最新江苏土建造价员案例分析模拟试题Ⅲ
- 土建造价员考试试题 含答案
- 最新168672-造价员考试基础知识模拟试题及答案汇总
- (完整word版)市政造价员考试模拟试题
- 最新造价员《工程造价基础知识》模拟试题1套汇总
- 造价员考试基础知识模拟试题及答案
- 2016年造价员考试模拟题Word版
- 造价员考试精选模拟试题
- 土建造价员考试试题有复习资料
- 2014年江苏省造价员考试模拟试题(包括理论和案例)
- 预算员基础知识模拟试题有答案
- 天津造价员考试试题(基础知识3)
- 造价员考试模拟试题-Microsoft-Word-文档
- 造价员考试精编模拟试题答案及解析(三)
- 土建预算员模拟试题库及答案
- 2021年造价员考试《经典模拟题》
- 2017年江苏省造价员考试模拟试题