危房改造施工合同协议书范本

编号：_______________ 危房改造施工合同

甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日

甲方（户主）姓名: ，住址: 组, 身份证号码:

乙方（承建方）姓名: ，住址：村组,

贫困户危房改造建设协议书合同范本

甲方：姓名：身份证号码：住址： 乙方：姓名：身份证号码：住址： 为顺利、安全及时地完成甲方的危房改造工作，经多次现场踏勘，现在公平、公正及自愿的原则上，经充分协商，甲乙双方自愿达成以下改造建设条款： 一、建设项目： 1、进户路及院坝硬化：面积_____________平方米，单价_____________元，合计造价 _____________元。 2、房屋两端山墙地坪硬化：面积_____________平方米，单价_____________元，合计造价 _____________元。 3、正面及山墙粉水：面积_____________平方米，单价_____________元，合计造价________元。 4、正面及山墙刮白：面积_____________平方米，单价_____________元，合计造价________元。 5、厨房粉水：面积_____________平方米，单价_____________元，合计造价_____________元。 6、厨房地坪硬化：面积_____________平方米，单价_____________元，合计造价__________元。 7、厕所改造： 8、门窗及柱子改造： 9、钢管及其它辅助工具租用租金： 10、电线改造费： 11、辅助材料的搬运费： 12、施工管理费： 13、每户垫资及安全费： 14、零星项目费用： 15、 二、工程造价：

双方同意按县上下达给贫困户的房改造资金进行改造建设。C级每户_____________元；D级每户_____________元。各项改造内容的单价按约定的标准执行，没有约定的按现在市场行情据实结算。经甲方同意，如果改造工程的实际造价超出县上下达给贫困户的改造资金，超出部分由贫困户自己负责。 三、付款方式： 本改造工程由乙方全额垫资建设，改造实施完相关的“五改三建”内容，并经县乡验收合格后，甲方必须在改造资金到帐后，即日以现金方式支付给乙方主；否则每日按工程总造价的 _____________%支付滞纳金，且不超过二十日。违者乙方将按法律程序予以追收。 四、安全责任： 本改造工程甲方在工程项目中已经约定一次性支付给乙方安全管理费，因此与本工程相关的一切安全管理责任都由乙方自行负责，不管有无出现大小事故，都与甲方无关。 五、甲乙双方必须服从村支部、村委会的管理与指导，国家补助资金到帐后，由村支部或村委会集中银行卡，统一按结算支付给乙方。自筹部分由甲方自己支付给乙方。 六、此协议一式三份，甲乙双方各执一份，村委会留存一份备查。双方签字后生效，具有同等法律效力。 甲方代表（签章）： 乙方代表（签章）： 年月日

简易施工合同范本标准版本

文件编号：RHD-QB-K8053 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本

简易施工合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_______________。 二、建筑面积（工程形式）：___________。

三、施工地点：_________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____________。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。

十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。

工程施工安全生产协议书范本

工程施工安全生产协议 书范本 https://www.wendangku.net/doc/663424866.html,work Information Technology Company.2020YEAR

*航电枢纽土建工程 安全生产协议书 协议编号：* 甲方：* 乙方：* 根据国家有关规定和合同文件要求，为确保本项目部各项控制目标的实现，认真落实安全职责，经甲、乙双方协商，甲方在本项目部所承担的工程部位施工过程中使用乙方部分劳务及机械设备，在甲方负责控制安全管理工作的前提下，由乙方管理其内部安全生产工作。现就双方达成的安全生产协议明确如下： 第一条：安全管理规定 一：甲方职责： 1、向乙方传达上级及项目部的有关规定，提供本单位制定的安全生产规章制度及管理办法，对乙方进行安全监督、监察管理； 2、向乙方有偿提供必要的符合要求的安全防护器材和安全技术资料； 3、负责乙方现场队伍的资质审查及作业人员的三证审查（即身份证、暂住证、流动就业证等）； 4、督促乙方对进场人员的“三级”安全教育，检查乙方施工现场的“班前五分种”讲话及现场的安全情况（包括作业人员的违章行为）； 5、督促乙方建立完整的安全生产保证体系，制定安全生产措施和安全管理制度； 6、协助乙方处理较大的施工安全事故，并组织和参加事故的调查处理工作； 7、对乙方的违章行为屡次不改者，有权处罚或建议清退出场； 8、施工现场甲方发现乙方的违章作业和安全隐患，有权向乙方签发整改通知（包括书面通知和口头通知），乙方必须立即处理；如乙方作业人员违章行为不进行改正，甲方有权依照有关安全生产管理规定，对违章作业者进行经济处罚；对不进行安全隐患的处以罚款，并有权勒令停止施工，待安全隐患处理后方可重新开工，乙方赔偿因停工对甲方造成的一切损失； 二：乙方职责 1、乙方应建立、健全安全生产保障措施，严格按照国家制定的安全生产方针政策和法规组织施工，遵守甲方制定的各项规章制度，对国家财产和人民生命安全负责； 2、乙方必须持有五证（资质证书、营业执照、安全资格证书、税务登记证、法人委托书）、施工简历及近三年安全施工记录。 3、乙方劳务人员必须经过三级安全教育，持有相应岗位合格上岗证书； 4、凡进入施工现场作业的作业人员必须遵守各项规章制度，听从甲方安全人员的安全管理，接受甲方的安全教育及安全知识考核； 5、乙方劳务人员人数超过30人，则必须配专职安全员；不足30人的配备兼职安全员；各班组要配备专（兼）职安全员； 6、根据施工现场情况及甲方的要求，制定出自己的安全生产措施和安全管理制度；

危房改造协议书合同范本

编号：_____________危房改造协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 乙方： 为顺利推进__________________________危房改造工程，经甲乙双方协商一致同意达成如下协议： 一、改造标准、改造时间和补助标准 1、新建或维修，维修包括(屋顶换彩钢瓦、防盗门、塑钢窗，其它部位抹灰刷漆)。 2、改造日期：____________________________________________________。 二、施工方式： 1、由于我场职工居住分散，场方不再统一组织施工队，由乙方自行施工，按甲方的标准进行维修施工。 2、乙方在施工过程中，如出现人员伤亡及其他事项，均由乙方负责。 三、权利义务： 1、乙方自行提供房主房产证、户口本、身份证等复印件及房屋改造前后与房主的合影照片的相关手续，并以上报场方，由甲方对改造的房屋建立档案。 2、乙方自行施工改造的要达到维修改造标准，按时完工并及时向甲方申请检查验收，验收合格后，方可享受国家危旧房补助款。未按时完工或未按甲方要求和标准维修的，取消本年度危旧房改造补助资格。 3、甲方对自行施工改造房屋的职工，由我场危房改造办公室小组检查验收合格后，上报上一级主管部门，经上级主管部门检查验收合格后，由相关部门履行发放资金手续。 四、协议有未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

五、此协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方： 乙方： 年月日

安全文明施工合同协议书范本

编号：______________ 安全文明施工合同 总包单位：______________________ 分包单位：______________________ 签订日期：_____ 年___ 月_____ 日 总包单位: 分包单位：

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临 时用电安全技术规范》(JGJ46-2012 )、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-2011 )，双方本着 平等、自愿的原则，签订本协议书。总包和分包均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务， 确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、总包单位的权利、责任和义务 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的 安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对分包单位施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正 分包单位施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对分包单位施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求分包单位提供资质证书、安全生产许可证、进场人员花名册及身份证复印件、特种作业 人员证件(人证相符)、进场教育、三级教育及安全技术交底(所有工人必须本人签字) 、与总包签订安全施工协议、通讯录、施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对分包单位的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提岀指导意见，并监督落 实情况。 6、对分包单位提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向分包单位提供电源时，应与分包单位办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对分包单位的临时用电设备设施进行监督和检查。发现分包单位在临 时用电中存在隐患必须责成分包单位以整改。并监督整改落实情况。 9、对分包单位特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 、分包单位的权利、责任和义务1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从总包单位安全生产管理。

农村危房改造协议书合同范本-版

编号：_____________农村危房改造协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 丙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方（村民）： 乙方（施工单位）： 丙方（监督单位）： 为确保住房安全，改善居住环境，同时积极响应及执行省委省政府《关于进一步做好农村低收入住房困难户住房改造建设工作的通知》的文件精神，根据核实住房情况，将对贫困户的房屋进行改造翻新。依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确双方责任，共同信守合约，特签订如下协议，以供各方共同遵守执行。 一、甲方可根据自身房屋的破损程度，选择将房屋翻新修缮或推倒重建。建设费用由扶贫专项资金补贴给每户农户，补贴资金为万元，费用超出部分由甲方自行承担。 二、甲方自行聘请当地具有施工资质的施工队伍（乙方）对房屋进行整改，乙方必须严格按照有关规定和标准施工，在规定时间内保质保量完成工程建设，验收合格方可结算。在施工期间，发生安全问题或劳务纠纷，由乙方自行负责。 三、乙方施工人员根据甲方、丙方的整改标准和要求对其房屋进行修缮或重建，具体整改要求如下： 1、重建要求 （1）重建或泥房改建砖房一律为一层高砖房； （2）建筑面积约平方米； （3）建筑样式按照村里现有的砖房施工； （4）配套房屋四周建排水渠； （5）整改门前空地。 2、修缮要求 （1）加固房屋危险部位，如墙体，瓦面、地基等； （2）粉刷、翻新内外墙体；

工程施工合同书范本正式版

YOUR LOGO 工程施工合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

工程施工合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地点：. 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方：_____ 乙方：_____ xx年xx月xx日 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

安全施工协议范本

合同编号：ZP字号 安全施工协议 发包方（甲方）：江苏筑品建设有限公司 承包方（乙方）： 签订地点：江苏省镇江市 签订日期：二零一四年月日

甲方（全称）：江苏筑品建设有限公司 乙方（全称）： 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）及其它相关法律、法规，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。 第一条、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点：镇江市九华山路西侧，凤凰山路南侧 第二条、甲方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2.及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7.向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8.按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9.对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 第三条、乙方的权利、责任和义务

危房改造补偿安置协议书

关于合作开展危房改造及补偿安置的协议书 危房持有人(以下简称甲方)： 姓名：身份证号码：电话：地址： 合作开发人(以下简称甲方)： 单位名称：开发公司地址：法定代表人姓名：身份证号码：电话：甲方所持住房年代久远，已属危房，为安全原因需要拆除重建。乙方具有相关资质，经批准取得_____号《房屋拆迁许可证》，根据《城市房屋拆迁管理条例》、《xx省城市房屋拆迁管理办法》及___________等规定，对甲方的危房进行拆除重建。甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋拆除重建和补偿安置达成如下协议：第一条被拆除危房现状： 1、危房所在地点：城关镇东长街号，土地证号：国用（）字第№号；使用权类型：；使用面积：㎡。无证协议土地使用面积㎡。 2、危房结构：砖瓦，房产证号：宜房权证城关字第号，总层数1，建筑面积㎡，房屋的用途：住宅，房屋的产权性质_私房_。无证违章建筑面积：㎡。 3、房屋内部设施及装潢情况：无。 4、房屋的附属物及构筑物情况：无。 5、甲方保证该土地、房屋和证件真实有效，四面界线清楚，没有任何纠纷，没有担保、出租、抵押、查封等 他项情况。 第二条合作形式 1、甲方无偿提供土地、危房、及其相关证件、协议等。 2、乙方无偿提供所要建设费用（包括但不限于土地规费、城建规费、勘探设计费、土木建设成本、附属设施 成本、安装设施成本、代建管理费、产权登记涉及的不动产税收、契税等全部税和登记费用及其他有关费用等），并且组织拆除、新建、办证。 3、甲方以回迁安置房补偿、货币补偿的形式进行安置。 4、除用于安置补偿面积之外，商品房利润均为乙方获得的回报。 第三条拆除方式 1、甲方在规定时间里搬迁，清空室内外一切需要搬走的物品。 2、乙方组织有资质的施工队伍进行拆除、清运。 第三条重建 1、乙方负责进行危房改造建设工程的整体布局规划，设计，施工，质量、办证。施工图设计方案由乙方根据 实际综合整体因素决定， 2、甲方可以提出建设性意见，供乙方参考。 3、甲方允许与他人的房子搭墙搭垛，共用楼梯间。 第四条临时安置 1、腾空旧房并交出钥匙之日起临时安置时间为18个月。 2、门面、住家因临时安置的补助费、搬家费、房租费等等均由甲方承担，由甲方自找房屋临时过渡安置。 3、因拆迁造成门面停产、停业的损失补偿费由甲方自行承担。 第五条补偿安置房的建筑标准 由乙方按照当地一般毛坯商品房的标准进行建设，并且符合国家质量安全标准。 （具体见施工图纸） 第六条补偿方式和标准 1、实行产权调换，货币作价补偿或产权调换与作价补偿相结合，由被拆迁人选择，双方议定。 2、货币作价补偿标准（含装潢补偿）的确定选择第_____种方式： ⑴、根据当地政府公布的货币补偿基准价由当事人协商确定价格。 ⑵、根据当事人共同推荐的评估机构评估的市场价格确定。

建设工程施工合同书样本

建设工程施工合同书样本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。

第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。

施工安全协议书范本

东风水库施工安全协议书 建设单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）工程名称：工程 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

危房改造施工合同协议书标准版

危房改造施工合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日户主（甲方）：身份证号：

承建方（乙方）：资质证书（或专业证书）号： 乙方法定代表人：身份证号： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公 正和诚实信用的原则，甲方委托乙方承建海南省大中型水库危房改造民房，双方就建设工程劳务合作事项 协商一致，订立本合同。 一、建筑项目_________________________________ 房屋_____________ m2o 二、工程概况：____________ 结构____________ ，层数：__________ 工程形式：包工包料。 三、承建方式：甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。 四、甲方职责 1.甲方根据家庭人数，从《海南省农村危房改造农户住宅建筑方案图集》中选择相应的住宅 方案建设。如需增加住宅面积，按每13 m增加选择相应的住宅方案，增加的费用甲方自理。 2.甲方在乙方进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。 3.甲方必须维护设计文件，不得擅自修改，未经同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大 建设范围。 4. 在施工中甲方有什么问题要及时给乙方人员说明并及时解决，过后乙方不再处理，增加费 用部分由甲方自行负担。 5. 在施工之中，由甲方造成的问题由甲方负担，由乙方造成的问题由乙方负担，乙方有权拒绝甲方无理的施工方法，如有坚持造成的后果，由甲方负责。 五、乙方职责 1. 乙方必须按甲方指定的施工图纸施工，确保质量，服从甲方监督，施工中甲方发现不符合质量要求的及时给乙方说明，有权令其返工。

施工合同协议书样本3篇

施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：

第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。

施工安全合同协议书范本

发包单位（以下简称甲方）： 承包单位（以下简称乙方）： 工程名称： 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-88）、《建筑施工安全检查标准》（jgj59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 6、乙方必须确保所有进场的人员，年满18岁且身体健康。老、弱、病、残、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生的一切后果均由乙方承担，甲方不承担任何责任。 三、安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 2、保证b级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。 4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。 5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。 四、机电设备使用 1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。

农村危房修缮加固施工合同协议书范本模板

编号：_______________ 农村危房修缮加固施工合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 丙方：_______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日

甲方（乡镇或村委会）： 乙方（危房改造户）： 丙方（施工队）： 根据农村危房改造要求，乡镇村委会（以下简称甲方）委托（以下简称丙方）对本村危房户（以下简称乙方）住房进行局部修缮加固，签订协议如下： 一、修缮加固部位及处理方法： 对乙方危房进行修缮、加固改造，工程内容包括①、东西山墙进行清理旧灰坯后，水泥砂浆抹灰 压光；②、客厅门口水泥砂浆抹灰；③泛潮地面（居住间）铺装防滑磁砖，磁砖规格mm结构厚度cm；④卧室、客厅及南墙刮腻子，白色涂料粉刷。⑤墙体加固。 ⑥屋顶结构加固。包工包料。 修缮加固费用，共计元（其中①东西山墙抹灰元；②客厅门口抹灰 元；③泛潮地面铺装元④卧室、客厅及南墙刮腻子粉刷元），除政府补助资金外，剩余费用由乙方自筹解决。 1、东西山墙：m2 门口抹灰：m2 费用：元 2、内、外墙抹灰：合计：m2 费用单价为元/ （含材料），小计元。 3、地砖铺装：m2 费用单价为元/ （含材料），小计元。 三、工期要求: 第2页共3页

本工程由乙方（丙方）在年日开工，月日前完工 四、工程质量及安全： 1、工程质量达到合格，由丙方按国家相关规范要求执行。 2、丙方按国家相关规范要求承担保修责任及费用。 3、施工期间，丙方做好施工安全，并承担安全责任。 五、甲方对修缮加固进行全程监督。工程竣工后由村委会、乡镇政府及鹿泉市农村危房改造办 公室共同验收。验收合格后，补助资金拨付给乙方（丙方），超岀补助的费用由乙方自负。 六、本合同一式四份，甲乙丙三方、农村危房改造办公室各一份。 甲方: 乙方: 内万: 日期:

建筑工程合同书范本正式版

YOUR LOGO 建筑工程合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

建筑工程合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 总承包人：_________(以下简称甲方)，地址： _________，电话号码： 分包人：_________(以下简称乙方)，地址：_________，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。 第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包

建筑工程施工安全协议书范本

施工安全协议书 建设单位（以下简称甲方）：青铜峡市恒源房地产开发有限责任公司 承包单位（以下简称乙方）：青铜峡市汇瑞特工贸 工程名称：龙海·碧水小区 工程地点：青铜峡是第四中学以西、青龙以东、利民西街以北 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民全生产法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规和安全操作规程，对施工区域自行管辖的临时用电负全面管理责任。

危房改造建筑工程施工合同

危房改造建筑工程施工合同 甲方：（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 甲乙双方为承建****房改造项目，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法.》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿和诚信的原则，结合工程具体情况，双方达成以下协议：第一条、工程概况 1.1工程名称：*****危房改造项目 1.2工程地址：*****区域内***个行政自然村 1.3工程内容：门窗、外粉涂料、屋内地面、房顶 1.4质量等级：合格 1.5承包方式：包工、包料 1.6工期：90天 1.7合同价款：大写：壹佰伍拾万元整 小写：1500000元 第二条：甲方义务 2.1对施工过程中的质量进行监督、指导。 2.2负责施工过程协调工作，保证水电供应。

3.1严格按照国家建筑施工规范进行施工。 3.2乙方负责在施工过程中以及施工现场全部人员的人身安全。 3.3不得损坏施工现场周围的建筑物和其它设施。 3.4做到文明施工，保持施工现场清洁。 第四条：工程款付款和结算办法 4.1工地开始施工，门窗提前定做，预付合同总价款30%;工程达到70%时，支付合同总价款30%；工程达到95%时，支付合同总价款25%；工程全部竣工、验收合格后，支付合同总价款10%；余5%一年后无质量问题，七个工作日内全部退还。 4.2工程在施工过程中，发生工程量增加和变化，需经甲方代表和用户签字确认。本工程结算依据执行《甘肃省建筑工程工程量清单综合单价》2008年定额及相关配套的文件和《xx县建设工程造价信息》（近期）文件依实决算。 4.3本合同所约定的专用条款和通用条款，均参照国家住房和城乡建设部和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的版本，并赋予他们相同的含义和词义。 4.4承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工，并在质量保修期内承担保修责任。

危房改造建筑工程施工合同

危房改造建筑工程施工合同 发包方：周碧芬（简称甲方） 承包方：李传武（简称乙方） 甲乙双方为承建危房改造项目，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法.》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿和诚信的原则，结合工程具体情况，双方达成以下协议：第一条、工程概况及承包内容 1.1工程名称：危房改造工程 1.2工程地址：正安县粮食车队门口上面周碧芬的老房后面处。 1.3承包内容：砌砖原定后壁已原有石坎子代墙，现因情况改 变需另加一壁墙身，浇板、粉湖、包括所需用的材料及做工，下从地面起，上为浇板止，两个门窗，门为钢模门、 (无基础工程，不包括钢化、水电安装等二次装修)。 1.4质量等级：合格 1.5承包方式：包工、包料 1.7合同价款：原定后壁已原有石坎子代墙，仪定价格为贰万柒仟贰佰元，现因情况改变，后壁另加一壁12墙身。 (场地现有旧砖不够的砖以及灰砂、水泥、工资)共加价捌佰元。以上承包内容现总价共、贰万捌仟元整小写：28000元 第二条：甲方义务 2.1负责施工过程协调工作，保证水电供应。 2.2如果有关部门阻止修建不成功时，甲方承担所用去的材料和工资。 第三条：乙方义务 3.2乙方负责在施工过程中以及施工现场全部人员的人身安全。 3.3不得损坏施工现场周围的建筑物和其它设施。 3.4做到文明施工，保持施工现场清洁。 第四条：工程款付款和结算办法 4.1签合同之后甲方预付材料款贰万元，主体浇板完工支付肆仟元，粉湖及门窗安装完后十个工作日内，付清全款 4.3本合同所约定的专用条款和通用条款，均参照国家住房和城乡建设部和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的版本，并赋予他们相同的含义和词义。 4.4承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工，并在质量保修期内承担保修责任。 第五条：安全施工

工程施工合同协议书范本

编号：_____________工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方（发包人）： 法定代表人： 乙方（承包人）： 法定代表人： 通过年月日的招标评选结果，现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，在平等自愿、诚实信用的原则下，就下述施工范围内的工程施工等相关事宜（以下简称“本工程”），协商一致订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：（下称本工程）； 2、工程地点： 3、工程规模： 4、工程监理人： 第二条本工程承包范围及承包内容 1、承包范围： 2、工程内容主要包括： 3、施工期限：自年月日起至年月日止。 4、关于本工程范围及工程内容的其它约定。 第三条本合同组成部分及解释顺序 1、组成部分 （1）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

（2）本合同条款； （3）中标通知书； （4）投标报价书（含报价修正函）； （5）已标价的工程量清单； （6）投标文件及承诺书； （7）招标文件及补遗文件； （8）图纸、勘察技术报告、答疑文件； （9）标准、规范和其他有关技术资料、技术要求； 2、解释顺序 本合同3.1款约定的文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间最新的文件为准，若时间相同的，则以所列顺序在前的为准。第四条合同价款 1、本合同为包工包料，综合包干单价合同。 2、合同暂定总价款为人民币（大写）（￥元）。其中清单工程暂定总价款人民币（大写）（￥元）。（具体详见附件19：经确认的工程量清单报价表（另附））。 3、综合包干单价是指在合同约定期限内，为完成本合同工程范围内的全部施工内容，达到本合同约定的质量验收标准，完成缺陷处理、保修服务以及售后服务等所有费用。本合同有效期内，该综合包干单价不变，不受任何调价因素、政策因素、汇率变化、市场变化等因素的影响。乙方在签订本合同时应考虑合同执行期内的各种风险。该综合包干单价包括但不限于以下项目：