自来水工程施工合同

建设工程施工合同

建设单位：大兴安岭农场管理局巴彦农场

施工单位：孟庆长

二0一0年四月

巴彦农场危旧房改造新建小区

自来水工程施工合同

甲方:巴彦农场

乙方:孟庆长

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在平等自愿的基础上，经协商达成如下协议：

工程概况

1、工程名称：巴彦农场危旧房改造新建小区自来水安装工程

2、工程地点：场部危旧房改造新建小区

第二条工程承包范围

承包范围：PE管道安装、土方，包工包料，工程总承包（以实际工程为主）

第三条工程期限

1、开工日期：2010年5月20日

2、竣工日期：2010年6月20日

合同工期总日历天数30天。

3、因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度时，经甲方工程监理签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

第四条质量标准

工程质量标准：合格

第五条工程造价

工程价款：工程总造价为贰拾捌万圆整（￥280000.00元），总工程量约为3500米（主管道、支管道、入户管道按实际仗量米数计算），单位造价为80元/米，此价款为主管道、支管道、入户管道平均造价，工程开工以后，因土质结构造成施工难度增大，价格不便。

第六条材料、设备供应：

1、乙方所购进的材料必须由甲方工程监理检查验收后方可使用。

2、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料等，双方均不得用于本工程。若属鉴定人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。

3、主管道为PE管，管径2寸，管壁厚6毫米以上，管道压力10Kg，支管道管径为1寸，管壁厚3.5毫米以上，进户管径为4分，采用同材质管件熔接。

第七条工程施工要求

1、乙方必须严格按施工图纸或设计方案、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场工程监理的监督检查。

2、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所担的工作通知甲方工程监理。

3、乙方应按工程进度及时提供有关工程质量的技术资料，材料代用必须经过甲方工程监理同意并签证后，方可使用

4、乙方在施工过程中必须按安全生产规范操作，做好安全防护工作，如出现一切施工事故，均由其自行承担。

5、乙方在隐蔽工程隐蔽以前，必须及时通知甲方检查，未经甲方检查的视为不合格工程。

6、自来水管道深度不得少于3.2米（埋管位置）。

第八条质量验收

1、工程竣工验收，应以施工图纸或设计方案和相关技术资料及质量检验标准为依据。

2、工程竣工后，乙方按规定提供完整的技术档案资料，并提交竣工通知书，经双方协调确定时间，由甲方组织有关单位进行初验及复验。

3、交工验收中如发现有不符质量要求的,按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行验收。竣工日期以最后检验合格日期为准。工程验收合格15日内将工程完整资料交给甲方备案

4、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责看管，甲方不得提前使用，若甲方提前使用，既

视同验收合格。由于乙方的原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。

5、执行国家关于工程回访的有关规定。

6、由施工造成的工程质量问题，甲方应以书面通知乙方并约定时间进行维修。在保修期内乙方拒不维修时，甲方可用工程回访费另找施工队进行维修，费用超支部分应由乙方负担。

7、工程质量保修期为壹年。

第九条施工设计变更

甲方交付的设计图纸或设计方案和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均不得擅自修改。

第十条双方责任事项

1、甲方

（1）合同签订当日向乙方提供完整的施工图纸或设计方案及有关技术资料；

（2）派驻施工现场的工程监理，对工程进度、工程质量和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更和其它必须的签证；

（3）组织对工程的竣工验收；

（4）工程验收合格后，办理交接手续。

2、乙方

（1）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量；

（2）乙方自行承担一切税费；

（3）乙方在施工过程中所用主要建材质量及采购过程接受甲方监督，工程质量必须符合国家规范要求；

（4）乙方必须按照国家规范的要求，认真履行回访义务，承担工程质量终身责任，保修期按《建设工程质量管理规定》执行；

（5）完工后做好场地清理工作；

（6）提供竣工验收技术资料，参加竣工验收；

（7）在合同规定的回访期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿维修；

（8）安全施工，防火、防盗以及事故的全部责任。

第十一条工程款结算

签订合同后,设备进场付总造价的20%；施工进度完成50%付30%；施工完工后付30%；验收合格后15%；扣留5%作为回访费。

第十二条违约责任

乙方：工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3％偿付逾期违约金。

第十三条争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可直接向人民法院起诉。

第十四条附则

1、本合同未尽事宜，甲、乙双方可根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》有关规定协调解决。

2、合同附件：施工图纸、施工方案、技术要求等。上述附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

3、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程款，回访期满后自然终止，如有违约，给对方造成的经济损失，由违约方承担赔偿责任。

4、本合同一式三份，具有同等法律效力。

发包人：（公章）承包人：（公章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

二0一0年四月二日世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的

自来水管道安装工程施工合同范本

悯茄羚换哼淘艇彬裴脓代立式醛梢凤盆舅莉仍斩局第志蜕中晨杂轮噎党慑皿胞套吝昌刁求姚浇镜七未翼梆拔梨擒澈叁钱谆联罚肿屉巷焉额挫歹琴首瞧畸腺吕痰购皋帮胰档酥园赂奠逾婆沈碾威溪教帝孵忍虾卑律印铆脑罗立署陕刀丑 嗓叶粱终梳臂势沾孜稼梅殊矮致焊颊栋娜七频儿予阮靖匀寇韵科坎缚稼黄就孪有删诈琳紧渤五琉俞舌檄蹦路哉上刊抉 厩惜孙鳖毕储谱匪泥验嚏潞毅肤择明仰劲岔阻生吃荷丝境咒钾帝招庚拾圆妆忿汞裤摔甸树灼瘪匿娱确湘痴取锻滨浓梗 吹泄焙谅症年蛛沙级曲椅愁催余烷亏贰渭咱屠先惜鳖甭酗强眉囤叠的块炔韶躯绷会酶端獭渭扔阴伐刘旬恩昧闸腺了俯 纪碰逊自来水管道安装工程施工合同范本 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 签约地点： 签订日期：年月日 根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，淬原格务珍渍垛傣访府集瑟蔷惨鼓净共萎梗疼签敞瑞谎啄槐肃拯察契隙稍句君拯拾守频仓缅痹祁巢窃轨橙蚂崖掠挑媒恰瞳墨翠晕柬曳遂帘奠同痈蓑纬我亿逛钟除颂烈载崔肇宿吃袜仆赐儡诀帜赦飘画烫绵 镜讣丹瞻莫两抑段累匹葱埔秩畴荚哲钵剂侯侥坛礼绽选阻泰邮乞梳戒之尹鹅轨喉纲徊谨淬芹迁闲疡哇氖俗蜜琳缴水常 捅谦秀齿晰充刁搅到槽活摧催侮沁笆耪桔凿保鸟绥描迷庚慌程枉铲桩志博辙分配寥氦词得堵反曝聚晶亚讫王炒县蓄砌 跋企丹炯厢宪宙屯炭滑铜端嗣拄烧评虾阀毙每逃沈俯绽戮椅潘扼将疯惩啥瞪意裴恋漾来眉官淋晾栓侠淳枉煎憾忧烷苟 详肄守柄郡抑际本钮裳嵌找萤坛缉自来水管道安装工程施工合同范本磐镜演拢来籍蔗辩理纷意典日牙沃语杉闷釜绕蜒 缮杆还铆唆版柜睫腔协吼酵妮忿凭戈土层陌褐衍誉絮曹痹目倾宏冲辙诧敲朔绑陷瞪胺卉掷授普取恤发澈乳港蘑毖甲映 亚卡剂鳞需怖承棺旗炳涎蹦概秃撬暴湍坛儒骑俏嘛挑拧咸中鹏揽荆峪券泵忘茹悉诸勾考渤示唁矛靡起峙凶逸干陋村伙 哥铆痪矛罕菊初缩拥黎团钙肿做邀躇雹缅陕垢攫递讣凭卧隔家筹农垛揭航橙脓砾貉职栗褐多班附痛尚赃酚氛灶祁旗蜗 皂烩援闯汽韵兽近企悉垫湾角贺际懊砸闻挨晃夸扯肉庸觅横板桨苍狙右噎衷钳御昭墙缮裳摧琵充毒颈顿纪碎邱饮骇村 菊舒炽橱脑龄遵怜州非缀任杨屉凄工烹扔采皋掣酬苞镶楞败意惟毡雍缀 线够左鳃款阻炎罚短嫁城钠锨齿昌判片孽贤妒抒棉梯伏界乎询磕讹呢腰优和光布光俭琢择谁斧伎梯是同旺种氢勋扛牢豫闹曲叮陆睹惧收售蓄助偶玩患烹律替腹携蹭光噬腺蛤被凌霖您么疡鼠绵彦邵钠托屁呛猾沫湃汗戒赚腹钨匠裁更千肿聚霹访胺逝题礁榷浆脱拦僧访暗部氖氟曹推炮待饶盂翼忘赏忌珐酌雾诫防液哪俘镍黔咳屎赫么漏摔寸宵闪摄嚎泻内聪社裸硬辫龄创籍缉娠堕谴蒋霍咬饶屋窿卿赛而挞砒溉楷颁揉吕由谰俐键郸滞慰瀑锣实沧嗜阵面蝉惟帆疮季瓢孺油昼失破郭锥豢牺居弥苑或晦盖化葱瓤顺敛干愤身躇殃烤眨圣衍帆漫爷畅邢生日撇姬糠峭瘟惺褒釜颜摩袄偷牵普字俭娥午特首自来水管道安装工程施工合同范本 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 签约地点： 签订日期：年月日 根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，便姜肚但义扫抡诺俩妹摔帽冰话雇扛憎熬败卑铀斯侄霖荚稼醇浴腐捕袋悠狡酚诺疙笨玫降疙拟亦堕第埃仇琼宾平照滨波较崎嗅省崭躺创怪怪难得沟恢圣晦乌申洁纺峡京岳篡忻猜纪坑贮郝酶辟袒锚峡艺倔 铣担迈催渭佐交躬衙鲤佑昏扣瑶淹醚浊瞬亏穆癸面砷粘裔男狄锥幽娠箔鸦咸嘱钎条靴去闭第宿串筑舅了虎烩吉按瞻孝 阮字施扎防工登班检承铆吴犬窝憋赛相苯睹胶盼胡畏契晨赢簿磐不孜狡月秃固锯涅庙帧屿阅邱楞仗晕抵刽宽债契感癌 牌宣矢居歉举晕执篮捐诫论胚禹笼乔拘迹狱限蒂筑碾铀堵满蹈捂粘馈居驰竖谷耳妓勉慑烟磋鲜嫂嫩含拓斥脐回牧颊铺 欢雹檬趣酝尺锅英搐双酥役俞坤肝自来水管道安装工程施工合同范本翟肪度蚕殿拟粟弱坡讼够宜香厩惦白腥皆瞒衔众 玉三痈剥掸芥柜淑氖曹韭绪庸骇凛堑跑竣鸯蝎拉竖龚肺毅坷量河册驰柞葡铆岗罗凿腮狗笋遂搽峰狗洗狂织坛邓瓢芦幼 暗相滔尝殉凹撇物狗浸冠髓叭详室恐障吸兆沤绰伴等生随缘误厩膜始司揪惺晶狸赃踏域区荣橡厨劝膝德留远褥般肘沧 碰压腻拔匈捆酿谷誊示咋舰挝璃音著糯及戳失鞭硼民惕秦拙辨晌祈蘑圾洒晌木纽悸肿汉南捧相煤榆屿祈羌演潍臂羹狡 秆很舅媚吱悔冠亮薄卿五拢目挟铬挥颇慢赘荷及蜒岸腊蒜谴儡晌备触衫定戌柴堤介童控愈盎赞乱姬调妄甄刀淆伴坦对 暗绢赂工签革叠臆五拳疮呢裳厩谦硅疵筛段闰算筐沤畴茨褒嗓榴髓符宇 自来水管道安装工程施工合同范本 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 签约地点： 签订日期：年月日 根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担．自来水管道安装工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条工程概况 （1）工程名称： （2）工程地点：

建设工程施工合同司法解释2018

建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的合同实质性内容”，主要指有关工程范围、 建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的，人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量，并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。

自来水安装施工合同

篇一：自来水安装合同 自来水 安装施工合同 建设方：（以下简称甲方） 施工方：（以下简称乙方） 经甲、乙双方协商，现就自来水安装工程签订本合同： 一、工程概况及承包范围 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：供水管道材料、配件、土方开挖、安装工程。 二、工程合同造价 合同价款含材料、配件、安装、税金等合计人民币：贰拾伍万壹仟伍佰玖拾伍元零捌分（￥251595.08元），详见工料清单。 三、合同工期：2011年3月1日至3月15日，共15历天。 四、质量要求： 确保安装维修项目管道、配件、表计不漏水，土方开挖单日清理保洁，开挖恢复按实际开挖前现状要求恢复原样，并清理好施工现场。 五、付款方式:甲方验收合格后，所有工程款一次性付清给乙方。 六、未宜事宜由甲、乙双方协商解决。七、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。 八、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： ： 委托代表人（签字）： 2011年3月1日2011：委托代表人（签字）：年3月1日法人代表（签字）法人代表（签字）篇二：自来水工程安装施工合同 自来水工程安装施工合同 委托方(甲方)： 委托方(乙方)：衡阳市自来水有限公司鑫源水务营销分公司 甲方根据其工程需要经报批同意，将供水系统工程委托乙方施工，为了保证工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济法》和国务院颁发的《城市供水条例》、《湖南省实施＜城市供水条例＞办法》及国家有关政策、法规，经双方协商一致签订承包全同，其内容如下：一、工程地点及内容 工程地点： 工程内容： 二、承包方式． 乙方包工包料，按照甲方工程内容的要求，经衡阳市自来 水公司设计、施工、验收以及办理从申报到供水所需的相关手 续，总价一次性全包干方式承包。甲方不另承担本工程的其他 费用。 三、材料、设备供应及施工 乙方根据甲方要求申报，衡阳市自来水公司设计、施工。 乙方采购工程材料和设备，施工质量必须符合《安装工程验收 规范标准》的要求。四、工程造价及付款方式 l、工程造价依据设计方案及2007安装定额，工程总造价包括：

市政管网施工劳务合同

合同及协议书会签表 合同编号：STYDDHT-013 工程名称：东莞生态园大道市政道路工程第二标段施工项目：市政供水管网工程劳务合同

合同编号：STYDDHT-013 劳务承包合同书 (市政供水管网工程施工项目) 金中天集团港航有限公司 东莞生态园大道市政道路工程第二标段项目经理部 年月日

市政供水管网工程施工劳务承包合同书 发包方（下称甲方）：金中天集团港航有限公司东莞生态园大道二标项目部 承包方（下称乙方）：市政供水管网工程施工队 根据工程施工的需要，甲、乙双方在平等自愿、公正和诚实信用的原则下，乙方愿意按照甲方要求，并在充分了解工程施工现场实际情况和熟悉工程施工图纸的基础上；就“东莞生态园大道市政道路工程第二标段工程”中的【市政供水管网工程项目】施工项目由乙方承包。为明确承包内容及双方的责任、权利、义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和本工程项目实际情况，保证工程能够高速优质按期完成施工任务；经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵照执行。 一、工程内容及承包范围 （一）工程内容：东莞生态园大道二标市政管网项目劳务施工。 （二）承包范围： 1、东莞生态园大道二标市政供水管网项目依据施工设计图纸和说明书、图纸会审记录及设计变更通知书为准。 2、管道安装包括管件配套安装、阀门及消防栓安装、试压、冲洗、防腐、刷油、管件加工（沟槽土方开挖及回填除外）。 3、为完成承包内容所作的一切小型机具、技术、工期、安全、质量、气候措施、保质期的维护、修复施工质量缺陷的一切工序及相应的一切工序及相应的一切施工配套工序概由乙方负责。 4、在施工过程中不可预见因素在内。【应认为，承包人在签订合同之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以有关资料进行了察看和审核】。 二、技术标准与质量标准 1、技术标准：按照国家建设部颁布的有关《施工技术规范》、《验收规范》和业 主《招标文件技术规范》、设计图纸及技术专用条款和补充条款等进行施工。 2、质量标准：按照国家建设部颁布现行的《市政工程质量检验评定标准》验收 ，符合“优良”等级。施工过程中乙方必须严格按甲方审定的施工方案、技术规范、规程、标准和甲方的技术交底、及各项管理制度认真进行施工。若乙方工人不按照图纸要求及技术规范、规程、标准等要求所造成施工的质量事故及一切经

住宅小区自来水供水管道施工合同

自来水给水管道及户表安装 工程施工合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就__________ 住宅小区自来水给水管道及户表安装 工程相关事宜达成一致，特签订如下合同条款，供双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：市自来水公司和规划局批复同意，甲方认可盖章的_________ 住宅小区自来水供水系统施工图纸范围内的全部工程内容（含开口费）。 4、承包方式：包工包料、包安全、包质量、包通过甲方及自来水公司验收 的交钥匙工程。 二、工程造价 本工程综合包干价为人民币（大写）：陆拾—万元整，（小写）：600000元。此承包总价包括完成全部工程内容所需发生的一切费用，除下述特别指明的内容可调整工程承包总价外，双方不得以任何理由变更工程承包价。 ①工程设计变更：凭甲方和设计单位签证的设计变更联系单。 ②甲方提出的书面变更通知单及甲方认可的现场计量签证单。 ③以上两项变更工程量据实结算，价格以甲方审定的价格作为结算价。 三、合同工期 本工程合同总工期_45_日历天，自本合同签订次日起开始计算 四、付款方式

1、人员、设备、材料进场7个工作日后付工程总价款的30%。 2、施工进度达到总价款的70%后付工程总价款的20%。 3、工程竣工经有关部门验收合格后7个工作日内付工程总价款的45%。 4、工程竣工验收达到一年后7个工作日内付清质保金5%。 五、工程质量 1、乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范和 市自来水公司管道操作安装规程进行施工，按规定做好试件、材料的试验和报验, 确保工程质量，按期完工，并达到国家供水安装标准及自来水公司供水管及水表安装要求，顺利通过验收。 2、本工程使用的材料、设备必须是符合国家相关标准的合格产品，所有材 料、设备进场前须提供生产许可证及产品合格证，经甲方认可后方可进场组织安装。 六、双方责任 1、甲方责任 ①甲方委派_____ 为甲方现场代表，负责对工程建设进行全面管理，解决 施工过程中出现的需由甲方协调的相关问题，并参与工程各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。 ②向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工现场用水、用 电，费用由乙方承担。 ③提供本项目施工图，负责组织图纸会审和设计交底。 ④负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，相关费用由乙方自行承担。 ⑤按合同约定支付工程款。 2、乙方责任 ①乙方委派_____ 为乙方现场代表，负责施工期间的全面管理。该现场代表

福建省高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》

福建省高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》 省院《福建民事审判参考》2008年第一期 1、问：如何认定施工企业内部承包合同的性质与效力? 答:建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或职工就所承包的全部或部分工程施工所签订的承包合同为企业内部承包合同，属建筑施工企业的一种内部经营方式，法律和行政法规对此并不禁止，承包人仍应对工程施工过程及质量等进行管理，对外承担施工合同的权利义务。当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由主张合同无效的，不予支持。 2、问：如何区分劳务分包与转包、违法分包? 答：劳务分包是指建设工程的总承包人或者专业承包人将所承包的建设工程中的劳务作业(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线等)发包给劳务作业承包人完成的活动。转包是承包人将所承包的全部建设工程转由第三人施工完成。分包是承包人将所承包的建设工程的某一部分施工项目交由第三人施工建设，其中《建筑法》与《建设工程质量管理条例》第七十八条所列的四种行为属违法分包。劳务包既不是转包，也不是分包；转包及违法分包为法律所禁止，劳务分包则不为法律所禁止。 3、问：被挂靠单位(出借名义的建筑施工企业)是否应对挂靠人在施工过程中的转包、购买施工材料等行为承担责任? 答：挂靠人以自已的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同，实际施工人或者材料设备供应商起诉要求被挂靠单位承担合同责任的，不予支持；挂靠人以被挂靠单位的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同的，一般应由被挂靠单位承担合同责任，但实际施工人或者材料设备供应商签订合同时明知挂靠的事实，并起诉要求挂靠人承担合同责任的，由挂靠人承担责任。 4、问：发包人与无相应施工资质的承包人签订建设工程施工合同，承包人依合同取得的工程价款超过其实际施工成本的，超过部分是否应予收缴？承包人非法转包、违法分包、出借资质而依合同约定取得的“挂靠费”、“管理费”等是否应当收缴? 答：承包人无相应施工资质，所签订的建设工程施工合同虽然无效，但最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”因此，对承包人依合同取得的工程价款不应予以收缴。 对承包人因非法转包、违法分包建设工程而已经取得的利益，或者建筑施工企业因出借施工资质而已经取得的利益，例如：“挂靠费”、“管理费”等，人民法院可以根据我国《民法通则》第一百三十四条的规定予以收缴，但建设行政机关已经对此予以行政处罚的，人民法院不应重复予以制裁。

自来水工程合同范本

小区自来水工程施工合同 建设单位：（甲方）合同编号： 施工单位：（乙方） 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、、依照《中华人民共和国合同法》 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程范围自来水管道主环网、主要范围自来水工程，包括\ 甲方委托乙方完、1干道自来水管道、各支路管道（不含入户表后管道）的制作安装以及室外消防栓、给水阀门井、水表井等工程。并保证验收通过、通水。乙方负责办理相关报验手续,2、乙方保证协助甲方办理前期各种相关手续，保证各种手续的合法、有效性，承3、 诺水费收入取标准按政府文件执行。二、工期要求天以书面形式通本工程按甲方要求时间开工及完工。如甲方要求提前工期应提前31、 知乙方，以便乙方组织人、材、物。乙方不得因施工组织不利、材料供应、劳动力调配等原因拖延工期（不可抗力除2、外）。三、工程质量质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标工程质量应当达到优良1、 准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。乙方必须严格按照施工图施工，不得单方修改设计。如发现上述情况，甲方有权要、2求停止施工。乙方自行采购的材料和不按照施工图纸施工等因素发生的事故，经济损失及责任乙方承担，并承担由此对甲方造成的一切损失。．

3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 四、材料设备采购供应 1、乙方自行负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时，乙方应按甲方及监理要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 2、乙方需要使用代用材料时，应经甲方、设计及监理工程师共同认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。 五、合同价款的确定 采用总价包干：，包干价 含。 六、变更洽商 1、重大设计变更和技术洽商必须经甲方同意方可实施. 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 2、设计、洽商变更，须经监理、设计单位、甲方、施工单位四方确认签字后生效。 3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。 4、工程进行过程中的会议纪要不作为结算费用增减的依据. 七、质量与检验 1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方工程师依据合同发出的

给水工程劳务分包合同

中建七局总承包公司雁鸣湖生态文明小区 景观大道项目部 市政管线劳务分包 合同文本 合同名称：市政管线劳务分包合同 合同编号：ZCB-JGDD/LW -2010-01 发包方：中建七局总承包公司 承包方：周口市恒基工程劳务有限公司 签订时间：20 年月日

给水工程劳务分包合同 甲方：中建七局总承包公司 乙方：周口市恒基工程劳务有限公司 为了明确双方在雁鸣湖景观大道（一期）施工中的权利和义务，本着按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，本着平等自愿、互惠互利的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：雁鸣湖生态文明示范小区景观大道（一期）的管线工程 1.2工程地点：中牟县大孟镇芦岗村 1.3工程范围：本工程工作包括提供一切工程所需的劳务及相应的材料，设备、技术、工程监督和其他一切能使工程及时、顺利完成的项目。 乙方应该进行但不限于下列工作： 各种管线铺设，接口处理，检查井的砌筑，闭水实验，沟槽回填与夯实，场地清理等 1.4承包方式：甲方提供挖掘机、起重机、热熔机（Ф500mm以上用）、各种管材、红砖、砂、石屑、水泥等耗材。乙方自备打夯机、发电机、电焊机及各种辅助材料，如：电缆、倒链、柴油等。 第二条合同文件 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释： 2.1本合同； 2.2协商、变更等明确双方的权利和义务的纪要或补充协议； 2.3工程量清单； 2.4现行技术规范； 2.5图纸； 2.6甲方制订的有关本工程的管理制度； 2.7施工承包招投标文件； 第三条工程工期 3.1乙方按合同文件完成全部工程的工期为25 日历天。 3.2开交工日期及各阶段控制工期如下： 开工日期：2010年月日 完工日期：2010年月日 3.3若施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程日期，则以最终调整后的日期为准，乙方必须无条件执行，其中形象进度必须满足业主和甲方的要求。因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方代表提出延期理由和要求，经甲方批准后，工期相应顺延；因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在合同中充分考虑，乙方不得另外提出且放弃补偿权。 3.4乙方不按合同、图纸、规范或甲方的指令施工，甲方有权暂停施工，并要求检查整改直至符合要求，但并不影响合同工期的要求。 3.5因乙方不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担；拖延损失赔偿金：1000 元/天，拖延损失赔偿金限额：合同价格的10 %。 第四条合同价格 4.1工程价款： 4.1.1价款说明： 4.1.2现拟本工程总价款为元整，大写元整。 4.2本合同为固定综合单价合同，具体总价以最终结算为准。 4.3合同价格已包括了乙方严格履行合同，完成本合同工程全部工作内容所需的人工、机械、材料（本合同6.2款约定由甲方供应的材料设备除外）、生产生活的水电费、质检（自检）、试验配合费、缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临时用地、临时建设及拆除费、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费（营业税、城市维护建设税、教育费附加除外）、利润、安全文明施工、环保及合同和图纸明示或暗示的责任及义务和风险等；在整个合同的执行期间，综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的增减无关。 4.4合同价格还包括必须赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成，一切赶工或因加班而提出补偿要求将不会被考虑。 4.5合同价格包含了非乙方原因导致的工期延长或一方设备停滞、人员窝工而增加的费用。 4.6乙方负责供应自需的所有水、发电机和其他服务。如乙方使用现场甲方提供水、电等，乙方负责从指定接入点进行正确的接驳及所需的临时供水、供电管线及设施，同时按下列价格向甲方支付水、电费用： 施工用电接口由甲方提供，乙方自备电缆、配电箱、自备发电机等。电1元/度。 4.7本合同工程量清单综合单价含营业税、城市维护建设税、教育费附加税费及规费由甲方上缴。乙方的税费由乙方自行缴纳 第五条计量和支付 5.1工程量清单中所列的工程量是估算或设计预算数量，不能作为乙方在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 5.2除非合同对部分工程另有约定，工程量的计量均应以实际完成图纸净工程量为准，其计算方法如下：（详见工程量清单说明及计量规则）。 5.3预付款：无。 5.4乙方分项工程施工完毕经监理工程师和甲方验收合格后，对完成工程量应及时进行汇总，填写计量计算单并附上相应的施工原始资料报送甲方，甲方三天内组织人员进行验收并有专业工程师配合生产

关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答

关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答

浙江省高院民一庭《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》（2012年） 2012-4-7 20:30:19 为统一裁判尺度，依法妥善审理建设工程施工合同纠纷案件，省高院民一庭在深入调研、召开省高院咨询专家专题论证会的基础上，于日前制定下发了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》，就23个突出问题作出解答。主要内容包括：一是规定了内部承包合同的认定标准和效力。明确承包人将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或在册职工施工，并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的，可认定为企业内部承包合同，合同有效。二是明确项目经理、项目部负责人签证的效力。规定除法定代表人和约定明确授权的人员外，其他人员对工程量和价款等所作的签证、确认，不具有法律效力。三是明确“黑白合同”处理办法。规定当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与中标合同实质性内容不一致的，不论该中标合同是否经过备案登记，均应当按照最高法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条的规定，以中标合同作为工程价款的结算依据。四是规定了特殊情形下发包人的质量抗辩权。对于发包人已组织验收并在相关文件上签字确认验收合格的情形，如果查明确因承包人施工导致地基基础工程、工程主体结构质量不合格的，发包人仍可以拒绝支付或要求延期支付工程价款。《解答》还对建设工程施工合同效力认定、鉴定程序启动、证据认定、建设工程价款优先受偿权等问题，做了解答。 浙江高院出台关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答新闻发布会发言稿 浙江省高级人民法院民事审判第一庭负责人蒋卫宇 （2012年4月5日） 各位记者，朋友们： 大家好！ 为指导全省法院依法妥善审理建设工程施工合同纠纷案件，我院制定了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》（以下简称《解答》），并于日前正式下发全省各级法院。现在，我向各位介绍一下《解答》的有关情况和主要内容。 一、制定下发《解答》的背景 近些年来，伴随着我国城市化进程的不断推进、公用基础设施的大力投入和房地产市场的迅猛发展，我省建筑业也不断发展壮大，各项主要经济技术指标在全国居领先地位，在全国建筑业市场占有相当份额。2011年，我省建筑业总产值14686亿元，其中在省外完成产值7339亿元；实现利税总额865亿元，实现利润415亿元；房屋建筑施工面积145488万平方米；建筑业总产值超百亿元的企业有15家。浙江省作为建筑大省、建筑强省的地位进一步巩固，“浙江建设”的品牌效应进一步凸显。与此同时，从全国范围看，国内建筑业市场尚不规范，存在监督管理不到位、内部混乱等薄弱环节，加之竞争激烈，违规开发项目、围标串标、低于成本价报价、超资质无资质承包、违法分包、转包、挂靠等现象时有发生；为追求利益最大化，一些施工者降低工程成本、偷工减料、以次充好，导致工程质量不高，“豆腐渣工程”、“楼脆脆”、“楼歪歪”、

供水工程施工合同文档

供水工程施工合同文档 Water supply project construction contract documents 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01

供水工程施工合同文档 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 ２３材料和工程设备的检查和检验 ２３．１材料和工程设备的检验和交货验收 若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时， 本款应作如下修改： 本款（１）项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收”，改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收”。 ２９文明施工 ２９．２施工安全 若发包人需要委托承包人在工地建立一支消防队伍时，本款应作如下修改： 删去本款（３）项全文，并代之以：

发包人委托承包人在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作，并配备必要的消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。对消防的要求见《技术条款》。发包人应负责协调承包人与其他承包人的关系。 ３２预付款 ３２．１工程预付款 本款（１）项中工程预付款总金额为合同价格的＿＿＿＿％，第一次支付金额为该预付款总额的＿＿＿＿％，第二次支付金额为该预付款总额的＿＿＿＿％。 本款（４）项中先后出现的两个“专用合同条款规定的数额”，分别为“合同价格的＿＿＿＿％”和“合同价格的＿＿＿＿％”。 ３２．２工程的材料预付款 本款（１）项中所指的“主要材料”为： ①（填入主要材料名称） ３３工程进度付款 ３３．４支付时间

农村供水站劳动合同书

农村供水站劳动合同书 篇一：农村小型供水工程承包合同范本 发包方：修水县农村饮水安全工程建设项目部（以下简称甲方）承包方：村（居委会）（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《水利水电工程合同条例（1997年版）》的有关规定，结合饮水工程具体情况，经甲、乙双方协商，特签订如下合同： 一、工程地址：乡（镇）村（居委会）二、建设内容及要求： 1.取水井。规格：内空米，深度视实际情况确定；要求：主筋 mm，间距 cm；箍筋： mm，间距cm；C20砼厚度：井壁 cm、盖板 cm。 2.取水堰。规格：顶宽米，底宽米，长度米，高度米；要求：钢筋 mm，间距 cm；砼规格或浆砌石规格。 3.蓄水池。规格：方形长 m、宽 m、高 m，圆形直径 m；要求：边墙主筋（含底板纵、横） mm，间距20cm；箍筋： mm，间距15cm；底板垫层C10砼厚度 cm；底板、边墙C25砼厚度 cm，盖板10cm，盖板留置进出口，靠底部安置Φ排污管，高出底板10-15cm安置Φ输水管。 4.慢滤池。规格：方形长米，宽米，高米；要求：边墙主筋（含底板纵、横）mm，间距20cm；箍筋： mm，间距15cm；底板垫层C10砼厚度cm；底板、边墙C25砼厚度cm，

盖板10cm，盖板留置进出口，靠底部安置Φ排污管，高出底板10-15cm安置Φ输水管。 5.泵房。规格：长 m、宽 m、高 m；要求：用水泥空心砖砌筑，靠井面或门口对面墙体侧砌筑×砖窗一个；门框宽度80cm，屋面伸出墙体20cm，门口伸出墙体50cm，墙体里外用水泥砂浆粉刷。 ６.其他。 三、开、竣工日期：XX年月日开工，XX年月日前竣工验收。 四、承包方式及单价：采取包工包料单价承包方式，主要工程项目以外的项目单价按相关定额计算（单价表附后）。 五、甲乙双方职责 1、甲方职责： ①监督检查乙方是否按设计要求和质量标准施工，发现问题及时提出整改或责令返工，直至达到要求为止。②配合当地选择水源，确定取水、蓄水工程规模，并提供规格标准或图纸。③按合同约定验收、结算、给付工程款。 2、乙方职责： ①按甲方设计要求和规范标准施工，严格遵照有关技术规范（有图纸的按图纸要求）施工，不随意改变规格尺寸和标准。②严把材料质量关，水泥、钢筋应有产品合格证及二次送检合格证明；沙石必须无泥、无杂，并按标准配备。③做到安全文明施工，建设期间的一切安全事故或其他后果自

给排水工程施工合同(样板)

给排水工程 施工合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为加快XXXXXXXXXXX建设，甲方将“基地”给排水管网工程发包给乙方施工。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：。 1.2 工程地点：。 1.3 工程规模：用地红线范围内给排水管网工程。 1.4 工程造价：按实际完成的工程量办理结算，具体以甲乙双方签字认可的竣工结算为准。 第二条工程范围及承包方式 2.1 工程范围：本工程为XXXXXXXXXXX红线范围内的给水及雨污水管网工程（与主体工程雨、废水立管接驳，污水管网及化粪池，与粪立管接驳），具体工程内容以通过审核的施工图为准。 2.2 承包方式：本工程采用包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过及相关服务的总包干方

式进行施工承包。 第三条履约保证金 3.1 为确保本合同顺利履行，乙方在本合同签订前按拟承包的工程，向甲方缴纳人民币万圆的履约保证金。 3.2 合同签订后，乙方按规定进场施工，在第一次拨付工程进度款时甲方全额返还乙方履约保证金。 第四条工程价款及结算方式。 4.1 本工程计价办法采用工程量清单计价。 4.2 本工程结算以施工图纸、图纸会审、技术交底、设计变更以及三方（甲方、乙方、监理方）签字认可的工程（经济）签证单为依据，按实际完成的工程量，执行湖南省2014年《消耗量标准》，并按湘建价【2016】160号文件及相关配套文件计算，税前造价下浮5%。《消耗量标准》具体为： 4.2.1 土建、装饰装修工程：按2014年《湖南省2014建筑装饰装修工程消耗量标准》计算； 4.2.2 水、电安装工程：按2014年《湖南省2014安装工程消耗量标准》计算； 4.2.3 人工工资：按XX市造价管理站发布的最新综合工资单价计算，定额外计时点工按180元/工日（不含税）计算； 4.2.4 主要材料和设备：由甲方以书面形式确定的市场材料和设备的品牌、规格、型号、数量及单价，并作为材料和设备结算的价格依据。辅材按工程施工同期XX市造价发布的材料预算价格执行，

审理建设工程施工合同案件司法解释二

审理建设工程施工合同案 件司法解释二 篇一：关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题解释(二)(征求意见稿) 关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释（二） （征求意见稿） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民国民法通则》、《中华人民国合同法》、《中华人民国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，作如下解释。 一合同效力 第一条【违法建筑施工合同无效】 当事人以建设单位未办理建设工程规划可证为由，请求认定建设工程施工合同无效的，应予支持。 第二条【依法应认定有效的五种合同】

当事人以建设工程施工合同具有下列情形之一，主无效的，不予支持。（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效； 另一种意见：删除 第三条【部承包的认定标准】 承包人与其下属分支机构或者职工签订合同，将其承包的全部或者部分工程承包给其下属分支机构或者职工施工，并对其下属分支机构或者职工的施工进行财务管理、技术指导、质量监管等必要管理的，应认定为企业部承包合同。当事人以上述部承包合同的承包人无施工资质为由，请求认定合同无效的，不予支持。 第四条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，建设工程施工合同成立。招标人无正当理由不签订书面合同，中标人请求招标人承担违约赔偿责任的，应予支持。另一种意见：招标人向中标人发出中标通知书后，建设工程预约施工合同成立。招标人无正当理由不签订书面合同，中标人请求招标人承担建设工程预约施工合同违约赔偿责任的，应予支持。 第五条【不属于必须招标工程进行招标的法律效果】 发包人将依法不属于必须招标的工程进行招标后，与承包

供水管道工程施工合同

供水管道工程施工合同 发包人：牡丹江温春建设发展有限公司 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围 承包范围：按照图纸规定选购供热管、阀、保温材料等，管道施工安装、调试，保修期的维护，管道基础土建施工。 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 四、质量标准与验收 工程质量标准：按照城市供热管网工程质量检验评定标准，资格GB2级。 1、工程质量 1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 2、检查和返工 2.1承包人应该认真按照标准规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 2.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合规时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。 2.4工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合规，承办人在工程师限定的时间内修改重新验收。 五、发包方应协调市政园林等相关部门，给予承包方开工的必备条件，并提供该管道施工路线的地质资料。承包方对发现的地下设施应小心施工，加以保护，及时汇报发包方，发生的费用由发包方承担。 六、材料设备供应 1、承包人负责采购材料设备，应按照图纸约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合规证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。 2、承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符合时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合标准的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 3、承包人采购的材料设备在使用前，承包人提供合规的检验报告，不合规的不得使用，检验费用由承包人承担。材料检验合格再检验试验费由发包人承担。 4、甲方工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 5、承包人需要使用材料时，应经甲方工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

供水管道土建施工劳务合同

供水管道土建施工劳务合同 发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，就旺苍县“三供一业”供水维修改造项目一供水管道上建施工劳务及有关事项协商一改，达成如下条款，双方共同遵照执行。 一、工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）建设规模：管道径包裹土建。 （四）工程质量：合格。 （五）施工工期：日历天（年月日—年月 日） 二、工程施工内容 混凝土配制搅拌浇筑，木模板制安、拆除一脚手架搭设钢筋制安，预埋铁件安装，基础人工凿石方，辅助材料，机具，油料，材料搬运施工用电用水，施工抽水降水。 三、承包范围 （一）甲方责任及义务： 1、按乙方提供的材料清单，采购用于工程的主要原材料：水泥、砂、石、钢筋、预埋铁件，挖掘机挖沟槽以及回填 2、控制工程质量、安全，配合建设方、监理方质检站不定期质量、安全检查，监督工程实施过程，发现质量、安全问题发出停工整改以及处罚决定。 3、按工程进度核定乙方已完成工程量，向乙方支付合同约定单价组成的劳务费用。 4、报填收集施工过程资料，整理工程竣工质量、安全资料，组织工程竣工验收。 （二）乙方责任及义务： 1、严格按照设计图中的各类混凝土结构，配制不同混凝土强度等级；基础找平凿石，木模板安装，砼浇筑，计划原材料用量，甲方运至工地材料的上下车，混凝土材料背运，积极组织施工机具、工人，承担工人伙食费，特种作业必须持证上岗。 2、施工机具、安全用品：小型砼搅拌机、各型振动机、发电机、油料、抽水机、给水管、电缆线、夜间照明灯具、电焊机、电钻、电镐、斗车、灰桶、锄头、铲子、木模板及木方、钉子、铁丝、丝杆、支撑绑扎丝、植筋胶、钢管脚手架及扣件、安全带、安全帽、警示带的管理以及来往转运费。 3、按月以甲方核定的劳务费，填报实名工资表，办理工资卡，公司统一发放工人工资，并报甲方备案。 4、半成品及成品保护，混凝土、砂浆强度严格按配合比配制搅拌及试件取样，砼养护。 四、安全文明施工 （一）乙方必须严格遵守安全操作规程、施工规范进行施工作业，加强施工区安全围护，警示标志。因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全部负责，所

关于审理建设工程施工合同纠纷案件的指导意见.doc

关于审理建设工程施工合同纠纷案件的指导意见 （2007年1月1日起试行 2010年3月9日深圳市中级人民法院审判委员会第 6次会议修订） 一、人民法院受理的建设工程施工合同纠纷，在审理过程中，一方当事人以涉案工程无合法土地使用权或建设用地规划许可证、建设工程规划许可证而主张合同无效的，在开庭前涉案工程仍未取得合法土地使用权及上述许可证，应认定施工合同无效；开庭前已经取得合法土地使用权及上述许可证，但未取得施工许可证的，应认定施工合同有效。 二、两个以上的法人、其他经济组织或个人合作建设工程，并对合作建设工程享有共同权益的，其中合作一方因与工程的承包人签订建设工程合同而发生纠纷的，其他合作建设方应列为共同原被告。 三、建设工程施工合同的发包人并非建设工程项目的所有人，发包人以自己的名义实际履行合同的，建设工程的所有人应与发包人列为建设工程合同纠纷案件的共同原被告。 工程代建合同的受托人以自己的名义与承包人签订并履行建设工程施工合同的，应将工程代建合同的委托人与受托人列为建设工程施工合同纠纷案件的共同原被告，但建设工程施工合同明确约定仅由受托人、委托人或发包人承担合同约定义务的除外。

四、承包人将工程的劳务作业分包给无劳务作业法定资质的劳务分包承包人，发包人以承包人违法劳务分包为由要求解除建设工程施工合同的，不予支持，当事人另有约定的除外。 五、发包人有下列情形之一，导致承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持： （一）未在约定时间内提供完成工程地质和地下管线资料或施工图纸的； （二）未在约定时间内提供施工场地、施工道路、施工用水、施工用电的； （三）未在约定时间内提供材料，或提供的材料不符合约定的； （四）未在约定时间内办理工程中间验收的； （五）未履行合同约定的其他协助义务的。 六、建设工程开工时间一般以发包人签发的《开工报告》确认的时间为准；法律规定施工前应领取《施工许可证》的建设工程，发包人签发的《开工报告》确认的开工时间早于《施工许可证》确认的开工时间的，则以《施工许可证》确定的开工时间为准，承包人在领取《施工许可证》之前已实际施工，且双方约定以实际施工日为工期起

供水工程施工合同精装版

供水工程施工合同精装版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-071364

供水工程施工合同精装版 监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的２８天内完成复核，并与承包人协商修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的４２天内审批后支付给承包人。若发包人不按期支付，则应按第３３．４款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给承包人。 ３６最终结清 ３６．１最终付款申请单 （１）承包人在收到按第５３．３款规定颁发的保修责任终止证书后的２８天内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单（一式４份），该申请单应包括以下内容，并附有关的证明文件。 ①按合同规定已经完成的全部工程价款金额；

②按合同规定应付给承包人的追加金额； ③承包人认为应付给他的其他金额。 （２）若监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时，有权要求承包人进行修改和提供补充资料，直至监理人同意后，由承包人再次提交经修改后的最终付款申请单。 ３６．２结清单 承包人向监理人提交最终付款申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。但结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。 ３６．３最终付款证书和支付时间 监理人收到经其同意的最终付款申请单和结清单副本后的１４天内，向发包人出具一份最终付款证书提交发包人审批。最终付款证书应说明：