当前位置：文档库 › 电力建设工程合同管理题库.docx

电力建设工程合同管理题库.docx

一、单项选择题

1.某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于()。

A.法定代理

B.指定代理

C.委托代理

D.表见代理

2.以下关于抵押的表述，不正确的是()。

A.所有权、使用权不明或者有争议的财产不得作为抵押物

B.抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具可以依法抵押

C.当事人以航空器、船舶、车辆抵押的抵押合同自签订之日起生效

D.当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效

3.下列选项中，属于合同法律关系客体中物的是()。

A.借款合同

B.勘察设计

C.计算机软件

D.专利权

4，建设工程一切险的除外责任是()。

A.火灾和爆炸

B.冰雹、地面下陷下沉

C.地震、海啸、雷电、飓风

D.非外力引起的施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失

5.《中华人民共和国合同法》的基本原则不包括()。

A.自愿原则

B.平等原则

C.诚实信用原则

D.效率优先原则

6.以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述，错误的是()。

A.在没有履行行为之前，合同的形式不符合要求，则合同未成立

B.采用书面形式订立合同的，在签字盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立

C.如果在形式上不符合要求，但当事人已经有了交易事实，再强调合同形式就失去了意义

D.法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，一方已经履行了主要义务，即使对方不接受，该合同仍然成立

7.有关要约邀请的表述，不正确的是()。

A.要约邀请是合同成立过程中的必经过程

B.要约邀请在法律上无须承担责任

C.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示

D.价目表的寄送、招标公告、招股说明书等即要约邀请

8.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于要约和承诺的表述中，正确的是()。

A.承诺在承诺通知发出时生效

B.要约人确定了承诺期限时，要约不得撤销

C.承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回

D.受要约人没有理由认为要约是不可撤销并且已经为履行合同做了准备工作，要约不得撤销

9.()是要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。

A.诺成合同

B.实践合同

C.双务合同

D.单务合同

10.甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜。甲在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此种情形属于应承担缔约过失责任中的()。

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.违反缔约中的保密义务

C.有违背诚实信用原则的行为

D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况

11.甲施工企业于2010年承建某单位办公楼，2011年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用、维护的注意事项。此事体现了合同履行原则中的()原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

12.()是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。

A.不安抗辩权

B.同时履行抗辩权

C.后履行抗辩权

D.终止履行抗辩权

13.甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2 000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据《中华人民共和国合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因()。

A.显失公平而无效

B.欺诈而可撤销

C.乘人之危而无效

D.乘人之危而可撤销

14.根据《中华人民共和国合同法》规定，债权人()。

A.不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

B.不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债务人承担

C.可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

D.可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债务人承担

15.善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同)，其后果由()承担。

A.无权代理人

B.善意第三人

C.被代理人

D.无权代理人和善意第三人共同

16.下列选项中，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是()。

A.国家投资、融资的项目

B.采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目

C.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益的项目

D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

17.建设工程一切险保险合同于2010年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2010年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2010年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。

A.2010年3月1日

B.2010年3月20日

C.2010年3月10日

D.2010年3月18日

18.建设工程招标中，全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中()。

A.管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较多

B.管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

C.管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较多

D.管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较少

19.对已完成施工图设计的小型工程进行施工招标时，可采用()合同。

A.单价

B.总价

C.计划价格

D.成本加酬金

20.方案竞选的()是指导投标人正确编标报价的依据，既要全面介绍拟建工程项目的特点和设计要求，还应详细提出应当遵守的投标规定。

A.设计招标文件

B.物资设备采购招标文件

C.监理招标文件

D.施工招标文件

21.合同变更必须针对有效的合同，()是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。

A.科学管理

B.协商一致

C.法律约束力

D.保全措施

22.某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程()2016监理工程师《合同管理》考试试题2016监理工程师《合同管理》考试试题。

A.必须采用公开招标

B.必须采用邀请招标

C.必须进行招标

D.可以直接委托发包

23.监理合同的履行过程中，属于委托人义务的是()。

A.负责合同的协调管理工作

B.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密

C.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

24.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人()招标人的要求。

A.应当接受

B.可以接受

C.应当拒绝

D.可以拒绝

25.合同约定了违约金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金，这时体现承担违约责任的原则是()。

A.无过错性原则

B.补偿性原则

C.惩罚性原则

D.有限责任原则

26.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

A.正常监理工作

B.附加监理工作

C.额外监理工作

D.义务监理工作

27.建设工程设计合同履行时，()是设计人的责任。

A.提供必要的现场工作条件

B.对外商的设计资料进行审查

C.保护设计人的知识产权

D.按时提供设计依据文件和基础资料

28.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价在()万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.300

29.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1天，应减收该项目应收设计费的()。

A.1%

B.2%

C.1‰

D.2‰

30.以下有关设计合同生效的叙述，不正确的是()。

A.设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金

B.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效

C.发包人应在合同签字后的3日内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志

D.如果发包人未能按时支付费用，设计人有权推迟开工时间，但交付设计文件的时间不予顺延

31.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险，发包人应按合同规定()。

A.结清全部设计费

B.支付一般设计费

C.停止支付设计费

D.预留一定保证金后支付全部设计费

32.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，()指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.工程师

33.施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承包人。

A.7

B.14

C.30

D.35

34.订立建设工程施工合同的同时已形成的文件不包括()。

A.施工合同协议书

B.工程报价单或预算书

C.工程量清单

D.有关单位签署的工程质量保修书

35.建设工程施工合同管理中，发包人应承担的义务是()。

A.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫

B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护工作，并承担有关费用

D.按专用条款约定的数量和要求，向承包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施

36.施工合同范本的组成中，具体工程项目编制专用条款的原则是，结合项目特点，针对()的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。

A.协议书

B.通用条款

C.附件

D.工程量清单

37.监理合同自()生效。

A.工程开工之日起

B.合同登记之日起

C.合同签字之日起

D.监理工程师进驻现场之日起

38.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底是()的义务2016监理工程师《合同管理》考试试题文章2016监理工程师《合同管理》考试试题出自https://www.wendangku.net/doc/6612370301.html,/article/wk-78500000828908.html，转载请保留此链接！。

A.发包人

B.承包人

C.监理单位

D.总工程师

39.根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因工程师指令失误而发生的追加合同价款，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和工程师共同

40.建设工程的分包过程中，经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请()。

A.设计人同意

B.主管部门审批

C.工程师同意

D.发包人同意

41.甲施工企业与材料供应商订立的材料采购合同中，约定违约金是3.0万元，但供应商的违约行为给甲施工企业造成的实际损失是3.5万元，则施工企业应要求供应商支付()万元。

A.3.0

B.3.5

C.0.5

D.6.5

42.材料采购合同履行过程中，由供货方负责运输的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货，发现交货数量少于订购数量，则()。

A.由运输部门承担全部责任

B.由供货方承担全部责任

C.属于交运前出现的问题，由采购方负责

D.运输过程中发生的问题，由运输部门负责

43.材料采购合同履行过程中，由发包人负责供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，()支付相应的保管费用。

B.发包人

C.工程师

D.监理单位

44.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前()以书面形式通知工程师验收。

A.24小时

B.48小时

C.3天

D.7天

45.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()。

A.衡量法

B.理论换算法

C.查点法

D.经验鉴别法

46.根据FIDIC《施工合同条件》规定，()承担汇率实际变化对工程总造价影响的风险。

A.业主

B.承包商

D.业主和承包商共同

47.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请后的()天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书;若不满意，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。

A.7

B.14

C.28

D.42

48.FIDIC《施工合同条件》规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后()，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

A.42天

B.3个月

C.6个月

D.1年半

49.FIDIC《施工合同条件》中规定的保留金，属于()。

A.承包商应得的工程款

B.合同价内的暂列金

C.承包商应交付的定金

D.业主应交付的预付款

50.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.合同目的

B.索赔事件的性质

C.索赔起因

D.索赔的合同依据

二、多项选择题

51.法人应当具备的条件有()。.

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有3名以上高级管理人员

D.能够独立承担民事责任

E.有自己的名称、组织机构和场所

52?下列选项中，()属于合同法律关系客体中的智力成果。

A.借款合同

B.施工安装

C.勘察设计

D.计算机软件

E.专利权

53.缔约过失责任的构成应具备()等条件。

A.一方有损失

B.当事人有过错

C.合同尚未成立

D.合同已经成立

E.当事人未按合同约定履行义务

54.在《中华人民共和国担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式有()。

A.保证

B.抵押

C.动产质押

D.留置

E.定金

55.《中华人民共和国合同法》规定，采用合同形式的不要式原则的理由是()。

A.合同本质对合同形式不作要求

B.市场经济要求不应对合同形式进行限制

C.电子技术对合同形式的影响

D.合同的形式是当事人意思表示一致的外在表现形式

E.国际公约要求不应对合同形式进行限制

56.施工单位甲与材料供应商乙签订一份显失公平的钢材供应合同，甲因此而享有合同的撤销权。其撤销权消灭的情形有()。

A.甲自知道撤销事由之日起l年内没有行使撤销权

B.甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权

C.甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权

D.甲自订立合同之日起l年内没有行使撤销权

E.甲知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权

57.当事人提出证据证明裁决有()等情形的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

A.裁决没有仲裁协议的

B.裁决所根据的证据是伪造的

C.裁决中对方当事人隐瞒了证据，但不影响公正裁决的

D.裁决的事项属于仲裁协议范围的

E.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的

58.为了保证招标行为规范化及科学地评标，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足()等要求。

A.有组织开标、评标、定标的能力

B.有技术资料能满足招标投标的能力

C.有审查投标单位资质的能力

D.有组织编制招标文件的能力

E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员

59.依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列选项中，必须进行招标的项目有()。

A.国家投资、融资的项目

B.使用国际组织或者外国政府贷款的项目

C.施工单项合同估算价在150万元人民币以上

D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

E.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上

60.在建设工程招标程序中设置现场考察这一程序的目的是()。

A.让投标人了解工程项目的现场情况、自然条件及周围环境条件

B.保证参与投标的法人或组织在资质和能力等方面能够满足完成招标工作的要求

C.减小评标的工作量

D.避免合同履行过程中投标人以不了解现场情况为理由推卸应承担的合同责任

E.让潜在投标人获得招标信息

61.虽然投标书的设计方案各异，需要评审的内容很多，但大致可以归纳为()等方面。

A.设计资历和社会信誉

B.设计进度快慢

C.设计方案的优劣

D.招标单位能力的高低

E.投入产出经济效益比较

62.评标委员会是由()组成的。

A.技术专家

B.经济专家

C.招标人的代表

D.投标人的代表

E.招标人上级主管代表

63.一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段进行，对于()的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。

A.涉及公共安全

B.技术复杂

C.国家投资、融资

D.缺乏经验

E.改建、扩建

电力行业管理人员安全知识考试题库

2012年6月管理人员安全知识考试题库一、填空题 1.各级人员应牢记“”的安全生产方针，全面树立“”的华能安全理念。（安全第一、预防为主、综合治理 / 安全就是信誉、安全就是效益、安全就是竞争力） 2.公司系统实行生产安全事故责任追究制度。各企业对生产安全事故处理执行“四不放过”的原则（即事故原因未查清不放过、________未处理不放过、___________未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）。 (责任人员 / 整改措施) 3.凡是离地面 m及以上的地点进行的工作，都应视作高处作业。 (1.5) 4.任何人进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外），必须戴。 (安全帽) 5.发现有人触电，应立即切断，使触电人脱离电源，并进行。（电源 / 急救） 6.触电伤员如意识丧失，应在10s内，用、、的方法，判定伤员呼吸心跳情况。（看 / 听 / 试）

7.任何工作人员发现有违反《安规》，并足以危及安全者，应立即。（人身和设备 / 制止） 8.“两措”计划指的是措施计划与措施计划(简称反措计划、安措计划)。 (反事故 / 安全技术劳动保护) 9.扑救可能产生气体的火灾（如电缆着火等）时，扑救人员应使用正压式呼吸器。（有毒） 10.电气设备发生火灾时，严禁使用进行灭火。旋转电机发生火灾时，还应禁止使用和直接灭火。（能导电的灭火剂 / 干粉灭火器 / 干砂） 11.任何电气设备上的标示牌，除原来放置人员或负责的运行值班人员外，其他任何人员。（不准移动） 12.为加强安全生产监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进制定《安全生产法》。（生产安全 / 经济发展） 13.生产经营单位必须遵守安全生产法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产，完善，确保安全生产。（责任制度 / 安全生产条件）

工程项目合同管理-综合练习一-题目及答案

综合练习一一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法二、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意) 1．建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。 A．招标 B．投标 C．招标投标 D．协议 2．招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。 A．投标人 B．代理人 C．银行 D．中标人 3．施工总承包合同的协议书内容不包括（）。 A．工程概况 B．组成合同的文件 C．材料设备供应 D．合同价款 4．工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履包合同终于分包工程有关的承包人（）的义务 A．部分 B．双方约定的 C．连带 D．所有 5．下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日 B．自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人 D．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6．在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容，而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A．竣工验收及决算 B．保障、保险及担保 C．工程变更 D．违约、索赔与争议 7．AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A．总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B．总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C．施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D．目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8．下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A．同一工地不同建筑之间流动 B．不同工地之间的流动 C．同一建筑不同建筑部位上流动 D．一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动 9．( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部

建设工程合同管理试题

高等教育自学考试建设工程合同管理试题一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（） A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 2.《合同法》的规定，出现___________订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。（） A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段 3.合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于___________状态。（） A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立 4.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当___________确定费用负担的责任。（） A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.由履行义务一方承担 5.按照施工合同示范文本的规定，由于___________原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。（） A.发包人未按约定提供施工场地 B.发生不可抗力 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。（） A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书 7.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（） A.提取全部材料，按实际交付数量付款 B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C.拒绝提前提货，拒付货款 D.提取全部材料，按订购数量付款 8.FIDIC施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为（） A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质 9.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为（） A.由业主指定，并与其签定合同 B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围 C.对其违约行为承包商承担连带责任 D.工程师负责对其施工进行协调管理 10.___________适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。（） A.固定总价合同 B.成本加酬金合同 C.纯单价合同 D.成本补偿合同

建设工程合同管理作业题库永久适用

1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。Ａ．20万元Ｂ．10万元Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同

C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的（）才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。Ａ．③—②—①Ｂ．①—②—③Ｃ．③—①—②Ｄ．①—③—② 14、承包人（） A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（）。Ａ.协议书Ｂ.通用条款Ｃ.专用条款Ｄ.投标书及其附件

《国家电网公司安全工作规定》题库 1资料

《国家电网公司安全工作规定》题库1 一、单选题 1.《国家电网公司安全工作规定》（国家电网企管〔2014〕1117号）自（ C ）起施行。（第一一一条） A. 2014年12月1日 B. 2014年11月1日 C. 2014年10月1日 D. 2014年9月1日 2. 公司各级单位实行以各级（ A ）为安全第一责任人的安全责任制，建立健全安全保证体系和安全监督体系，并充分发挥作用。（第三条） A. 行政正职 B. 主管安全领导 C. 安全部门主任 D. 分管安全领导 3. 公司各级单位的各部门、各岗位应有明确的安全管理职责，做到责任分担，并实行（ B ）的安全逐级负责制。（第十五条） A. 上级对下级 B. 下级对上级 C. 三级安全网络 D. 安全监督体系 4. 安全保证体系对业务范围内的安全工作负责，（ D ）负责安全工作的综合协调和监督管理。（第十五条） A. 安全保证体系 B. 安全生产思想政治工作保障体系 C. 安全生产民主监督、民主管理体系 D. 安全监督体系 5. 安全生产委员会办公室设在( C )。(第二十四条) A. 生产运维部门 B. 总经理办公室 C. 安全监督管理部门 D. 后勤保障部门 6. 新上岗生产人员运维、调控人员（含技术人员）、从事倒闸操作的检修人

员，应经过现场规程制度的学习、现场见习和至少（ B ）的跟班实习，并经考试合格后上岗。（第四十一条） A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 7. 在岗生产人员每年再培训不得少于（ A ）。（第四十二条） A. 8学时 B. 16学时 C. 32学时 D. 40学时 8. 外来工作人员必须经过（ D ），并经考试合格后方可上岗。（第四十三条） A. 业务培训 B. 现场作业注意事项培训 C. 紧急救护培训 D. 安全知识和安全规程的培训 9. 省公司级单位对所属地市公司级单位的领导、安全监督管理机构负责人，一般（ C ）进行一次有关安全法律法规和规章制度考试。（第四十五条） A. 毎半年 B. 毎年 C. 毎两年 D. 毎三年 10. 省公司级单位应( C )召开一次安全监督例会，地市公司级单位、县公司级单位应( C )召开一次安全网例会。（第五十四条） A. 毎半年毎半年 B. 毎半年每季度 C. 毎半年每月 D. 每季度每月 11.离开特种作业岗位（ D ）的作业人员，应重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。（第四十二条） A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 12. 因承包方责任造成的发包方设备、电网事故，由（ A ）负责调查、统计上报，无论任何原因均对发包方进行考核。发包方根据安全协议对承包方进行处罚。（第九十六条） A. 发包方 B. 承包方 C. 监理方 D. 施工方 13. 公司各级单位应按照“全方位覆盖、全过程闭环”的原则，实施隐患

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

《建设工程合同管理》试卷及答案

. 《建设工程合同管理》试卷及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.监理公司取得法人资格的时间为（）日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。 A.全部消灭 B.还有100万元 C.还有150万元 D.还有180万元 5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按（）的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.履行合同时订立地 C.订立合同时履行地 D.履行合同时履行地 7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格 8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（）撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 9.下列有关无效合同的说法中，错误的是（）。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行 10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。 A.要约到达受要约入之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为（）目。 A.要约生效 B.承诺生效 C.附生效条件的合同条件具备 D.附生效期限的合同期限届至 12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（）。 A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任 B.当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任 C.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负 D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任 13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）。 A.必须征得对方同意 B.无须征得对方同意，但应提供担保 C.无须征得对方同意，但要通知对方 D.无须征得对方同意，也无须通知对方 14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的（）条款仍对双方具有约束力。 A.质量 B.工期 C.解决争议 D.结算 15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（）。 A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。 A.发布招标公告、开标、审查投标人资格 B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（）。 A.由招标人组织，费用也由招标入承担 B.由招标人组织，费用由投标人承担 C.由投标人组织，费用也由投标人承担 D.由投标人组织，费用由招标人承担 18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。 A.投标人 B.招标人 C.招标代理机构人员 D.招标单位的纪检部门人员

建设工程合同管理作业题库

建设工程合同管理作业题库 1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是( ) A、总价合同 B、单价合同

D、成本加酬金合同某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。Ａ．20万元Ｂ．10万元Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。

B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同

电力建设安全规程试题答案(三级安全教育)

《电力建设安全工作规程》知识培训考试题所属单位：机炉工地姓名：工种：得分：一、单项选择题（每题1.5分，共20题） 1、对从事电工、金属焊接与切割、高处作业、起重机械、爆破等特种作业人员，应进行安全技术理论的学习和实际操作的培训，经有关部门（）后，方准上岗。 A.培训取证 B.考核合格 C.认可同意 D.书面允许 2、施工现场遇悬崖险坡应设置安全可靠的（）。 A.临时围栏 B.永久围栏 C.警戒带 D.扶绳 3、材料的堆放应选择交通便利、安全可靠、满足放置材料和机械设备等要求的场所，并按（）区分明确。材料设备应按照平面布置的规定存放，并符合消防及防汛等灾害的有关规定。 A.现场地形 B.保管时间 C.使用性质 D.来源去向 4、施工临时用电设施应按批准的方案进行施工，竣工后应经（）合格方可投入使用。 A.试通电检查 B.外观检查 C.电笔测试 D.验收 5、施工临时用电的安装、维护，应由（）负责，不得私拉乱接。 A.施工负责人 B.专职安全员 C.电力部门 D.专业电工

6、临时用电开关负荷侧的首端处应安装（）保护装置。 A.过载 B.过电流 C.漏电 D.触电 7、在（）进行施工作业，应遵守当地的防火规定，并配备必要的消防器材。 A.高原 B.林区 C.沼泽 D.平原 8、遵照GB/T3608《高处作业》的规定，凡在距坠落高度基准面（）M及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业，高处作业应设（）。 A.1.5米、负责人 B.2米、监护人 C.2.5米、技术员 D.3米、安全员 9、高处作业，作业人员的活动范围与66-110KV电压等级带电体的最小安全距离为（）米。 A.1米 B.1.5米 C.2米 D.2.5米 10、绞磨和卷扬机应放置平稳，锚固应可靠，并有（）措施，受力前方不得有人。 A.防振动 B.防滑动 C.防起伏 D.防坍塌 11、塑料安全帽的使用寿命，从制造之日起不大于（）年。 A.1.5 B.2 C.2.5 D.3 12、人力雨雪天后运输材料设备时，应有（）措施，在陡坡地段抬运应适当减轻人均抬重。

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.wendangku.net/doc/6612370301.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是

B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。

国家电网建设安规题库

第一部分通用部分一、单选题（共77题） 1. 《国家电网公司电力安全工作规程》（电网建设部分）适用于公司系统( )kV及以上新（扩、改）建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 B. 35 答案：B（电网建设《安规》） 2. 下列选项不符合施工分包规定的是（）。 A.分包单位不得超越资质范围承揽工程 B.劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理 C.先签订分包合同，待人员全部进场后方可签订安全协议 D.施工分包应依据施工承包合同的约定答案：C（电网建设《安规》） 3. 安全施工方案交底应由（）负责完成。 A. 技术负责人 B. 编制人 C. 审核人 D. 安全负责人答案：B（电网建设《安规》） 4. 当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于( )米时，施工项目部应进行现场勘察，编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。答案：A（电网建设《安规》） 5. 作业票由（）填写，安全、技术人员审核，作业票A由施工队长签发，作业票B由施工项目经理签发。 A. 安全负责人 B.现场监护人 C.施工队长 D.作业负责人答案：D（电网建设《安规》） 6. 已签发或批准的作业票应由（）收执，签发人宜留存备份。

A.作业负责人 B.专责监护人 C.技术负责人 D.安全负责人答案：A（电网建设《安规》） 7. 作业票签发人是负责该项作业的（）。 A.技术负责人 B.安全责任人 C.安全监护人 D.施工负责人答案：B（电网建设《安规》） 8. 根据现场安全条件、施工范围和作业需要，增设（），并明确其监护内容。 A.作业人员 B.作业负责人 C.监理人员 D.专责监护人答案：D（电网建设《安规》） 9. 下列选项不符合作业监护规定的是（）。 A.作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为 B.根据现场安全条件、施工范围和作业的需要，增设专责监护人，并明确其监护内容 C.专责监护人不得兼做其他工作 D.专责监护人需长时间离开作业现场时，可以指派专人代替答案：D（电网建设《安规》） 10. 需要变更作业成员时，应经（）同意，在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后，方可进行工作。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业许可人 D.专责监护人答案：B（电网建设《安规》） 11. 作业票工作内容完成后，应清扫整理作业现场，作业负责人应检查作业地点状况，落实现场安全防护措施，并向（）汇报。 A.安全监护人 B.监理工程师

《电力建设安全工作规程》(施工用电部分)

6 施工用电 6、1 总则 6 、1 、1 施工用电得布设应按已批准得施工组织设计进行, 并符合当地供电部门得有关规定。 6 、1、2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工, 竣工后应经验收合格方可投入使用。 6.1.3 施工用电设施安装完毕后, 应有完整得系统图、布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。 6.1.4 参加施工用电设施运行及维护得人员应熟练掌握触电急救法与人工呼吸法。 6、2 施工用电设施 6、2、1 35KV及以下施工用变压器得户外布置: 1 变压器采用柱上安装时, 其底部距地面得高度不得小于2、 5m;变压器安装应平稳牢固，腰栏距带电部分得距离不得小于0、 2m。 2 、变压器在地面安装时，应装设在不低于0、5m得高台上, 并设置高度不低于 1 、7m 得栅栏。带电部分到栅栏得安全净距,10KV以下得应不小于1m,35KV得应不小于1、2n。在栅栏得明显部位就悬挂“止步、高压危险”得警告牌。 3 、变压器中性点及外壳接地得连接点得导电接触面应接触

良好,连接牢固可靠，接地电阻不得大于4Q。 6 、2、2变压器可就近装设防雨型得密闭配电柜；当馈电回路多或容量大时应设配电室。 6 、2、3钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋，不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后得电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。 6 、2、4用电线路及电气设备得绝缘必须良好，布线应整齐, 设备得裸露带电部分应有防护措施。架空线路得路径应合理选择避开易撞、易碰得场所，避开易腐蚀场所及热力管道。 6 、2、5低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线时,导线截面积不得小于16mm。 6、2、6低压架空线路采用绝缘线时，架设高度不得低于2、 5m;交通要道及车辆通行处，架设高度不得低于5m;其她情况下得架设高度应满足表6、2、、6 - 1表6、2、6 - 3得要求。表6、2、、6 - 1线路交叉时得最小垂直距离表6、2、、6 - 2架空导线与地面得最小距离

电力建设安全工作规程考试卷

火电厂工程安全规范试题《电力建设安全工作规程》（火电厂部分）一、填充题（50题） 1、施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑及高压带电区等危险区域均应有及； 2、现场设置的各种安全设施严禁或。 3、室外消防栓应根据建筑物的耐火等级和密集程度布设，一般每隔应设置一个。仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁应有相应的，一般按建筑面积每㎡设置灭火器一个 4、在油库、木工间及易燃、易爆物品仓库等易燃、易爆场所严禁吸烟，设“”的明显标志，并采取相应的。 5、在易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时，必须办理，经有关部门批准，并采取相应措施方可进行 6、装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器，应及时退库，并保存在距建( 构) 筑物不小于m 的单独隔离场所 1 / 33

7、施工组织设计中必须有明确的施工内容和要求。 8、施工场所应保持整洁，垃圾和废料应及时清除，做到“”。 9、施工用电设施安装完毕后，应有完整的图等竣工资料 10、现场直埋电缆的走向应按施工总平面布置图的规定，沿主道路、组合场、固定的构筑物等的边缘直接埋设，埋深不得小于m 11、配电箱必须装设漏电保护器，做到。 12、用电设备的电源引线长度不得大于m 。距离大于m 时应设便携式电源箱或卷线轴； 13、便携式电源箱或卷线轴至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于m ，且应用橡胶软电缆。 14、在有爆炸危险的场所及危险品仓库内应采用电气设备和照明灯具，开关必须装在室外。 15、行灯的电压不得超过V ，潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不得超过V 。 16、锅炉燃烧室内的工作照明采用220V 的临时性固定灯具时，必须装设。 17、各种高层建筑及高架施工机具的避雷装置均应在雷雨季前进行全面检查，并进行测定。 19、高处作业的平台、走道、斜道等应装设由上下两道栏杆，上道栏杆高，下道栏杆高和 2 / 33

建设工程合同管理-试题下载

建设工程合同管理试题下载 1、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。 A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构 3、可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求( )变更。 A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位 D、人民法院 4、施工的竣工验收应当由( )负责组织。

A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位 5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、双方共同 D、合同约定的责任者 6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。 A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金

D、请求法院增加超过违约金部分损失 8、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。 A、签订 B、登记 C、履行 D、主合同生效 9、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。 A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地 10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。 A、事态调查 B、实际损失分析 C、证据资料收集 D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析 11、依据材料采购合同的约定，供货方对( )承担责任。

建设工程合同管理模拟试题(一至九)

第二部分建设工程合同管理建设工程合同管理模拟试题一一、单项选择题(共50题，每题1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1．可撤销的合同在撤销前，属于 ( ) 合同。 A ．效力待定 B ．有效 C ．不确定 D ．无效 2．担保方式中的保证要求 ( ) 订立书面保证合同。 A ．主合同当事人 B ．保证人和债务人 C ．债权人和债务人 D ．保证人和债权人 3．合同法律关系的客体是指 ( ) 。 A ．双方的权利 B ．双方的义务 C ．标的 D ．当事人 4．监理招标宜采用 ( ) 的方式招标。 A ．邀请招标 B ．竞争性招标 C ．公开招标 D ．直接发包 5．撤回要约通知应在 ( ) 到达对方。 A ．对方发生承诺之前 B ．对方承诺到达要约人之前 C ．对方承诺生效之后 D ．要约到达对方之前 6．在邀请招标中，邀请对象的数目不应少于( ) 家。 A ．3 B ．4 C ． 5 D ， 6 7．执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物时，恰遇政府指导价格上涨, 应按 ( ) 执行。 A ．当地市场价格 D ．原价和新价的平均价格 C ．原价格 D ．新价格 8．当事人行使不安抗辩权的法律效果是( ) 。 A ．中止履行合同 B ．恢复履行合同 C ．解除合同 D ．终止合同 9．债权人决定将其债权转让给第三入时，( ) 。 A ．需经对方同意 B ．不需对方同意，但要办理公证 C ．不需对方同意，但应通知对方 D ．不需对方同意，也不必通知对方 10．设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( ) A ．投标须知 B ．项目说明书 C ．合同条件 D ．工程量清单 11．建设工程委托监理合同的标的是 ( ) 。 A ．建设工程 B ，监理服务 C ．货币 D ．监理规划 12．“建设工程委托监理合同”属于 ( ) 。

安全规程试题库(变电部分)

电力建设安全规程试题库（变电部分）一、填空 1、工程建设、施工（监理）等单位的各级管理员，工程技术人员应熟知并严格遵守电力建设安全工作规程。 2、在试验和推广新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程的同时应制定相应的（安全措施），经总工程师批准后方可执行。 3、无安全措施或未经安全技术交底的施工项目，施工人员有权（拒绝施工）。 4、不得（违章作业）、违章指挥、违反劳动纪律。 5、在临建区域、施工现场及重要机械设备旁，应有相应的消防器材，一般按建筑面积每（120 )M2 设置标准灭火器一个。 6、任何人不得跨越（正在行走）的钢丝绳以及在各导向滑轮的（侧）逗留或通过。 7、工作场所应保持整洁，垃圾或废料应及时清除，做到（工完、料尽、场地清），坚持文明施工。 8、现场的机动车辆应限速行驶，行驶速度一般不起过（15km/h ）。 9、临时建筑物应根据当地气候条件，采取抵抗风、雪、雨、（雷电）等自然灾害的措施。 10、材料、设备应按施工布置规定的地点堆放整齐，并符合（消防）及搬运的要求。 11、瓷质材料拆箱后，应（单层）排列整齐，并采取防碰措施，

不得（堆放）。 12、重心较高的电气设备存放时，应有（防止倾倒）的措施。 13、施工用电设施应按批准的方案进行施工，竣工后应经（验收合格）方可投入使用。 14、施工用配电变压器容量在400KVA及以下，10KV变压器可采用支柱上安装，支柱上变压器的底部距地面的高度不应小于（2.5 m ）。 15、配电箱、开关箱、应根据用电负荷状态装设（剩余电流动作保护器），并定期检查和试验。 16、配电变压器中性点及外壳接地应接触良好，连接牢固可靠，接地电阻不得大于（4欧）。 17、用电设备的电源引线长度不得大于（5m ），长度大于( 5m )时，应装设移动开关箱。 18、移动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于（40m），且只能用绝缘护套软电缆。 19、电动机械或电动工具应做到“一机、（一闸、一保护）。 20、保护零线必须在配电系统的始端、（中间和末端）处做重复接地。21在变电站使用起重机械时，应安装接地装置，接地线应用多股软铜线，其截面应满足接地短路容量的要求，但不得小于（16 ）mm2。 22、作业现场的（生产条件）和（安全设施）等应符合有关标准、规的要求，工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 23、遇有电气设备着火时，立即将有关设备的（电源）切断，然后进行

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷（一）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.下列不是业主的主要合同关系有（ B）。 A.勘察设计合同 B.施工分包合同 C.监理合同 D.贷款合同 2.最常见的合同类型是（ A ）。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 3.订立合同过程中，具有承诺的法律性质是( D )。 A.招标公告 B.投标书 C.开标 D.中标 4.分包人必须在合同中约定或经（ B ） A.监理单位认可，否则属于非法分包。 B.业主认可，否则属于非法分包。 C.总承包商认可，否则属于非法分包。 D.政府主管部门认可，否则属于非法分包。 5. 合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先确定价款应当采用( A )。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照一般标准 6．在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。 A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化 7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是（ B ）。 A．工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8．当事人一定要按合同履行义务，不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的，体现了（ A ）。 A．实际履行原则 B．全面履行原则C．协作履行原则D. 情势变更原则 9. 公开招标是指（ B ）。 A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标 B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标 C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D．有限招标 10. 工程标底是工程项目的( B )。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 11. 建设工程合同实施不包括（ D ）。 A.合同分析 B.合同控制 C.合同变更管理 D.合同审查管理 13. 下列不是合同价款应规定的内容的是（D ）。 A．计算方式B．结算方式C．价款的支付期限D．价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为（ B ）。 A.全包模式 B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式 D.设计管理承包模式