当前位置：文档库 › 2012《建设工程法规》课程练习题(二)

2012《建设工程法规》课程练习题(二)

建设法规练习题（二）

一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．在施工项目投标时，由银行或担保公司向招标人出具的投标保函或者投标保证书属于我国担保法中规定的（）担保方式。

A．抵押 B．质押 C．定金 D．保证

2．甲建设单位与乙设计院签订一项建筑委托设计合同，在该合同法律关系中，其客体是（）。．

A．物 B．行为 C．货币 D．智力成果

3．在合同担保方式中，必须由第三人担保的方式是（）。．

A．保证 B．抵押 C．质押 D．留置

4．根据《建设工程施工合同（示范文本）》，建设工程一切险的投保人是（）。．A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．指定分包人

5．下列关于合同生效的时间说法不正确的是( )．

A．一般说来，依法成立的合同，自成立时生效

B．书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效

C．附解除条件的合同，自条件成就时生效

D．附生效条件的合同，自条件成就时生效

6．一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克lO元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方应当按照每千克( )元向卖方付款．

A．90 B．100 C．110 D．120

7．在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同．

A．损害公共利益的

B．以合法形式掩盖非法目的的

C．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

D．以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的

8．执行政府定价或指导价的合同，当事人一方逾期提货时，遇政府价格下调，应按（）执行。

A．原价格 B．新价格 C．当地市场价 D．当事人双方重新约定价格9．建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由( )确定合同的效力．

A．发包人确认

B．工程师确认

C．仲裁委员会

D．人民法院

10．在合同权利义务终止的原因中，( )是最主要和最常见的原因．A．债务清偿

B．合同解除

C．免除债务

D．债务抵消

11.某水泥厂因为技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。该合同属于（）。

A．有效合同

B．无效合同

C．可变更或可撤销的合同

D．效力待定的合同

12. 缔约过失责任与违约责任的最重要区别是( )．

A．当事人有损失

B．当事人有过错

C．合同尚未成立

D．过错与损失之间的因果关系

13.违反合同的当事人在支付违约金和赔偿金后，在履行可能的情况下（）。

A．违约人有权不再继续履行合同

B．权利人要求继续履行时还应继续履行

C．由仲裁机构裁决如何履行

D．由人民法院判决是否应继续履行

14.甲与乙订立了合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行的行为不符合合同约定，甲有权请求（）。

A．丙承担违约责任

B．乙承担违约责任

C．乙和丙承担违约责任

D．乙或丙承担违约责任

15．工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是( )．

A．设计取费高低

B．设计单位的资历

C．设计方案的优劣

D．设计任务完成的进度

16．当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准．

A．招标文件中的规定

B．现场考察时招标单位的口头解释

C．招标单位在会议上的口头解答

D．发给每个投标人的书面质疑解答文件

17．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人．A．招标人

B．评标委员会

C．招标代理机构

D．建设行政主管部门

18．施工招标文件的内容一般不包括( )．

A．工程量清单

B．资格预审条件

C．合同条件

D．投标须知

19.公开招标与邀请招标在招标程序上的差异表现为（）。

A．是否进行资格预审

B．是否组织现场考察

C．是否解答投标单位的质疑

D．是否公开开标

20.下列情况中，不属于无效投标书的是（）。

A．投标书未密封

B．无投标单位盖章

C．无法定代表人或代理人印签

D．投标单位仅派代表参加开标会议

21.评标价是指（）。

A．标底价格

B．中标的合同价格

C．投标书中标明的价格

D．以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

22．监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求( )赔偿损失．

A．建设单位 B．监理单位 C．监理工程师 D．项目经理

23．.构成合同的法定解除条件的是（）。

A．因不可抗力造成迟延履行

B．履行期限届满前，当事人一方财产状况严重恶化

C．当事人一方迟延履行义务

D．一方当事人违反合同义务，致使合同目的不能实现

24．当事人一方由于上级的原因不能履行合同义务的，（）。

A．应当由上级机关承担违约责任

B．应当由违约方承担违约责任

C．应当由上级机关和违约方共同承担违约责任

D．可以免除责任

25．《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有( )。

A．建议权 B．否决权 C．确认权 D．无任何权

26.在某监理合同中，如双方当事人认为标准条件中规定的某些程序不合适，对其协议进行了某些修改，该修改应写在（）。

A．建设工程委托监理合同

B．中标函

C．建设工程委托监理合同标准条件

D．建设工程委托监理合同专用条件

27．当事人一方由于上级的原因不能履行合同义务的，（）。

A．应当由上级机关承担违约责任

B．应当由违约方承担违约责任

C．应当由上级机关和违约方共同承担违约责任

D．可以免除责任

28.建设工程设计合同示范文本（一），适用于（）合同。

A．民用建设工程设计合同 B．专业工程设计合同

C．岩土工程合同 D．水文地质勘察合同

29.根据设计合同示范文本规定，设计标准（）。

A．当事人双方可以随意约定

B．可以高于国家规范的强制性规定

C．必须与国家的强制性规定相一致

D．可以低于国家的强制性规定

30.甲单位与乙设计单位签订一设计合同，2月1日开始洽谈，2月10日双方当事人签订书面合同，2月12日，双方当事人在合同上签字盖章，2月15日甲单位按照合同约定给付乙设计单位定金。本合同的生效日期是（）。

A．2月1日 B．2月10日 C．2月12日 D．2月15日

31.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工．施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月．则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( )个月．

A．19 B．19．5 C．21 D．21．5

32．下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是( )．

A．在合同协议书内应明确注明开工日期

B．在合同协议书内应明确注明竣工日期

C．在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D．招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数

33．组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明．当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( )．

A．合同专用条款 B．投标书 C．协议书 D．合同通用条款

34．承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验．该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为( )．

A．费用和工期损失全部由业主承担

B．费用和工期损失全部由承包商承担

C．费用由承包商承担，工期给予顺延

D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

35．在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由( )承担．

A．发包人 B．工程师 C．承包人 D．监理单位

36．建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括( )．

A．更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸

B．增减合同中约定的工程量

C．改变有关工程的施工时间和顺序

D．变更合同中约定的价款

37．因承包人的原因不能按期开工的，( )推迟开工日期．

A．承包人应以书面形式通知工程师

B．应当经过工程师批准

C．承包人与发包人协商

D．应当经过建设行政主管部门批准

38．因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，( )推迟开工日期．

A．工程师应以书面形式通知承包人

B．应当经过承包人批准

C．发包人与承包人协商

D．应当经过建设行政主管部门批准

39．依据材料采购合同的约定，供货方对( )承担责任．

A．因使用不当导致的质量下降

B．到货检验时采购方提出的质量异议

C．因交货后保管不善导致的质量下降

D．超过合同约定时间采购方提出的质量异议

40．施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由( )组织．

A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．设计人

41．施工合同示范文本规定．工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师的要求提出改进措施，经工程师认可后执行。事后发现改进措施有缺陷，应由( )承担责任。

A．发包人 B．承包人 C．工程师 D．承包人和工程师

42．订购80m3木材的合同，在合同约定的时间交付了60m3木材．供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则对这20m3木材而言，( )．

A．供货方不应再继续发运

B．供货方发运后，采购方有权拒收

C．供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款

D．供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款

43.下列有关材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格质量不符合合同约定时，违约责任承担的叙述，不正确的是（）。

A．如果采购方同意利用，应当按质论价

B．当采购方不同意使用时，由供货方负责包换或包修

C．不能修理或调换的产品，按供货方不能交货对待

D．如果采购方同意利用，应当按照合同约定支付价款

44．某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金．第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方( )．

A．不必追究对方的违约责任

B．按300t的数量计算违约金

C．按100t的货款计算违约金

D．按逾期15天的时间计算违约金

45．合同被确认无效时，应当从（）无效。

A．被确认时

B．合同订立时

C．当事人一方提出时

D．双方发生争议时

46. 合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用( )确定．

A．补充协议

B．合同有关条款

C．交易习惯

D．在不动产所在地履行

47.业主对分包合同的管理主要表现在（）。

A．对施工现场的协调管理

B．对分包工程的支付管理

C．对分包工程的批准

D．行使对分包商的自主选择权

48.分包商在施工过程中，因非自身责任原因而受到损害时，应向（）提出索赔要求。

A．工程师 B．业主 C．承包商 D．责任人

49. 建设单位委托监理单位为自己代理招标，该行为属于（）。

A．法定代理 B．指定代理 C．委托代理 D．再代理

50．根据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金又约定违约金，若一方违约，（）。

A．对方可选择违约金条款或定金条款

B．违约方可选择违约金条款或定金条款

C．需既适用违约金又适用定金条款

D．必须采用违约金条款

51．当事人协商采用仲裁方式解决合同争议的，由（）管辖。

A．合同签订地仲裁委员会

B．合同履行地仲裁委员会

C．建设项目所在地仲裁委员会

D．当事人在仲裁协议中约定的仲裁委员会

52. 招标投标法规定，应由( )监督招标活动是否依法进行．

A．招标人的董事会

B．招标代理机构

C．仲裁机构

D．建设行政主管部门

53. “评标价”是指( )．

A．标底价格

B．中标的合同价格

C．投标书中标明的报价

D．以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

54. 对设计招标与其他招标在程序上的区别叙述，不正确的是( )．

A．开标的形式不同

B．招标的形式不同

C．评标的原则不同

D．招标文件的内容不同

55．对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于( )．

A．2家 B．3家 C．5家 D．没有限制

56.工程标底是工程项目的( )．

A．中标合同价格 B．招标预期价格 C．施工结算价格 D．工程概算总价格57．监理服务的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上的项目，必须进行招标．

A．50 B．100 C．200 D．500

58．委托监理合同中所称的“监理人”是指（）。

A．项目监理机构

B．监理单位

C．总监理工程师

D．监理单位的法定代表人

59．不属于委托监理合同监理人义务的内容是( )．

A．在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作

B．负责建设工程外部协调工作

C．按合同约定派驻人员

D．不得泄露申明的秘密

60．监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由( )．

A．监理单位自费收集

B．向委托人付费索取

C．向设计单位付费索取

D．委托人免费提供

61. 当委托人因故要求中途中止设计时，已付的设计费（）。

A．全部退回

B．先退回，另做补偿处理

C．不退，就此中指合同双方义务

D．不退，并还应按实际所耗工时补齐费用

62. 设计合同示范文本规定，办理设计阶段设计文件审批的工作应由（）负责。

A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．合同中约定的一方当事人

63．施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议．发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完

成．变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷．就设计合同而言，应由( )承担责任．

A．发包人 B．设计人 C．施工承包人 D．监理工程师

64．施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准．订立合同时约定的合同工期概念应为，从( )的日历天数计算．

A．合同签字日起按投标文件中承诺

B．合同签字日起按招标文件中要求

C．合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D．合同约定的开工日起按招标文件中要求

65．在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( )．

A．保护施工现场地下管线

B．办理土地征用

C．进行设计交底

D．协调处理施工现场周围地下管线的保护

66．发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单, 方与供货人检验接收, 后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管．施工使用时发现部分门窗损坏，则应由( )．

A．发包人承担损失责任

B．保管员负责赔偿损失

C．承包人负责赔偿损失

D．发包人和承包人各承担损失的50％

67．施工合同文本规定，承包人有权( )．

A．自主决定分包所承包的部分工程

B．自主决定分包和转让所承担的工程

C．经发包人同意转包所承担的工程

D．经发包人同意分包所承担的部分工程

68.根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为( )．

A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年

C．供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期

D．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年

69．在工程施工中由于( )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任．A．不可抗力 B．承包方的设备损坏 C．设计变更 D．工程量变化

70．施工的竣工验收应当由( )负责组织．

A．发包人 B．工程师 C．承包人 D．监理单位

71．发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管．

A．发包人 B．承包人 C．工程师 D．发包人与承包人共同

二、多项选择题(每题的备选项中．有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项) 1．在安全施工方面，( )等应当由发包人承担．

A．安全防护措施费用

B．提出安全防护措施

C．实施安全措施

D．因承包人措施不力造成的事故责任

E．因发包人原因导致的安全事故责任

2．承包商向业主索赔成立的条件包括有( )．

A．由于业主原因造成费用增加和工期损失

B．由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C．由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D．按约定提交了索赔意向

3．可撤销的建设工程施工合同应当由( )撤销．

A．建设行政主管部门

B．人民法院

C．仲裁机构

D．工商行政管理部门

E．监理公司

4．在建筑工程一切险中，保险人对( )等原因造成的损失负责赔偿．

A．自然事件 B．设计错误 C．意外事件

D．自然磨损 E．维修养护

5．合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照( )确定的价格履行． A．协议补充

B．按照有关合同条款确定

C．按照交易习惯确定

D．按照订立合同时履行地的市场价格履行

E．按照订立合同时订立地的市场价格履行

6．合同当事人承担违约责任的形式有( )．

A．支付违约金 B．支付赔偿金 C．返回财产

D．追缴财产 E．继续履行

7．设计招标的特点主要表现在( )方面．

A．开标时仅公布报价金额

B．在投标书内写明实施计划

C．按照工程量清单中的规定工程量填报单价

D．评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性

E．要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案

8．有资格代理招标的机构应具备的条件包括( )．

A．必须是法人组织

B．不得与行政机关有隶属关系

C．有从事招标代理业务的场所

D．有编制招标文件的能力

E．有自己的评标专家库

9．开标时，所列( )情况之一视为废标．

A．投标书逾期到达

B．投标书未密封

C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴

E．招标文件要求保函而无保函

10．根据我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括（）。

A. 公开招标

B. 邀请招标 C．议标

D．地区内招标 E．行业内招标

11．合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价．下列说法正确的有( )．

A．如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格

B．如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行

C．如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时．按照交付时的价格计价

D．如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行

E．如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行

12．委托人在监理合同中的委托工作内容可以是( )．

A．完成设计任务

B．协助委托人选择承包人

C．编制施工组织设计

D．监督工程施工质量

E．负责采购设备

13.根据《监理合同（示范文本）》，监理人执行监理业务可以行使的权力有（）。A．工程设计的建议权

B．对质量、工期和费用的监督控制权

C．获得酬金权

D．组织协调的主持权

E．单方终止合同权

14.在监理合同履行过程中，如果需要调换总监理工程师。应当（）

A．经过委托人的同意

B．经过监理公司的同意

C．派出具有相应资质和能力的人员

D．经过总监理工程师本人同意

E．派出一名替代人员

15．违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任．下列属于承担违约责任的形式的有( )．

A．继续履行

B．采取补救措施

C．赔偿损失

D．支付违约金

E．返还财产

16．设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括( )．

A．收集设计依据文件和现场地质、水文资料

B．施工现场必要的工作和生活条件

C．采用先进的设计方案

D．向设计审批部门完成报批手续

E．审查工程项目外商提供设计部分的设计资料

17．设计合同规定设计人的义务包括( )．

A．按约定时间提交设计文件

B．组织设计审查会

C．负责设计交底

D．完成必要的设计变更

E．组织工程验收

18. 在设计合同中，下列对发包人提供设计依据资料的叙述正确的有（）。A．按时提供设计依据文件和基础资料

B．可以一次性或陆续向设计人提交设计的依据文件和相关资料

C．必须一次性向设计人提交设计的依据文件和相关资料

D．应保护设计人的知识产权

E．对资料的正确性负责

19．建设工程施工合同的当事人包括( )．

A．建设行政主管部门

B．建设单位

C．监理单位

D．施工单位

E．材料供应商

20．在施工合同中，( )属于发包人应当完成的工作．

A．使施工现场具备施工条件

B．提供施工场地的工程地质资料

C．提供工程进度计划

D．向工程师提供在施工现场办公的设施

E．开通施工场地与城乡公共道路的通道

21．工程建设施工的分包合同当事人包括( )．

A．建设行政主管部门

B．建设单位

C．监理单位

D．施工单位

E．分包单位

22．工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后重新取样试验．试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准．工程师应判定( )．

A．质量合格

B．需重新修复

C．不补偿费用但顺延合同工期

D．顺延合同工期并追加合同价款

E．承包人损失的工期和费用均不予补偿

23．对于发包人供应的材料设备，( )等工作应当由发包人承担．

A．到货后，通知清点 B．参加清点 C．清点后负责保管

D．支付保管费用 E．如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购24．在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( )．

A．申请验收 B．组织验收 C．提出修改意见

D．递交竣工结算报告 E．移交工程

25．在合同仲裁制度中，首席仲裁员由( )．

A．当事人共同选定 B．仲裁申请人选定 C．未申请仲裁一方当事人选定D．当事人共同委托仲裁委员会主任指定

E．仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定

26. 下列关于违约金的正确表述有（）。

A．合同中必须约定违约金

B．约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加C．约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行

D．当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务E．合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金

27. 公开招标设置资格预审程序的目的是( )．

A．选取中标人 B．减少评标工程量 C．优选最有实力的承包商参加投标D．迫使投标单位降低投标报价 E．了解投标人准备实施招标项目的方案28. ．招标人可以没收投标保证金的情况有( )．

A．投标人在投标截止日前撤回投标书 B．投标人在投标有效期内撤销投标书C．投标人在中标后拒签合同 D．投标人在中标后拒交履约保函

E．投标人有可能在合同履行中违约

29．工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商( )．

A．必须执行 B．可以不予理睬 C．可以执行

D．可以要求工程师重新考虑 E．可以依据合同提交仲裁

30.建筑工程一切险的被保险人可以是（）。

A、业主或工程所有人

B、承包人或者分包人

C、工程师

D．建筑材料供应人 E．政府建设行政管理部门

31．受要约人对要约内容的实质性变更包括( )等．

A．违约责任的变更 B．数量的变更 C．增加建议性条款

D．增加说明性条款 E．履行期限的变更

32．投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金．

A．通过资格预审后不投标 B．不参加开标会议 C．中标后拒绝签订合同

D．开标后要求撤回投标书 E．不参加现场考察

33．按照规定可以不进行招标的范围包括( )的工程．

A．抢险救灾 B．建筑造型有特殊要求 C．基础设施

D．施工企业自建自用 E．涉及国家秘密

34．在委托监理合同中，监理人享有（），。

A．选择工程总承包人的建议权

B．对工程规模、设计标准等的审批权

C．工程建设有关协作单位的组织协调主持权

D．合同范围内工程款支付的审核和签认权

E．一切工程变更的批准权

35．监理委托合同中，属于委托人权利有( )．

A．规划设计决定权 B．工程设计变更审批权 C．实施项目的质量监督控制权D．工程建设有关协作单位协调主持权 E．生产工艺设计认定权

36．为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括( )．A．设计方案 B．规划许可文件 C．工程勘察资料

D．限额设计要求 E．高于设计规范要求的标准

37．对设计成果的要求包括( )．

A．建筑物稳定、安全 B．满足环境保护的要求

C．施工图纸满足规定的设计深度 D．不得超过国家规范规定的标准

E．不得低于消防规定的强制性标准

38．《建设工程施工合同文本》的附件包括( )等．

A．协议书 B．通用条款 C．工程质量保修书

D．专用条款 E．发包人供应材料设备一览表

39．组成施工合同的文件包括( )等．

A．招标公告 B．协议书 C．中标通知书 D．图纸 E．工程量清单40．工程师在施工过程中应采用( )等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制．

A．巡视 B．旁站 C．询问 D．质疑 E．平行检验

41．《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，( )发生的费用由承包人承担．

A．工程本身的损害 B．发包人人员伤亡

C．造成承包人设备、机械的损坏及停工

D．所需清理修复工作 E．承包人人员伤亡

42．竣工结算中发包人应承担的违约责任有( )．

A．发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任

B．发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款

C．发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以直接占有该工程

D．发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿

E．承包人就该工程折价或者拍卖的价款按合同约定享有优先受偿权

E．提交了索赔报告

四川大学物理化学期末考试题及答案(B卷)

四川大学期末考试试题（2010—2011学年第一学期）课程代码：(Ⅰ)—1 课程名称：物理化学任课教师：李泽荣、何玉萼适用专业：化学、应化、材化专业印数：200份班级：学号：姓名：成绩注：1、试题字迹务必清晰，书写工整。本卷3页，本页为第1页 2、题间不留空，一般应题卷分开教务处试题编号： 3、务必用16K纸打印

注：1、试题字迹务必清晰，书写工整。本卷3页，本页为第2页 2、题间不留空，一般应题卷分开教务处试题编号： 3、务必用16K纸打印 2200 2400 2300 t/℃ a

注：1、试题字迹务必清晰，书写工整。本卷3页，本页为第3页 2、题间不留空，一般应题卷分开教务处试题编号： 3、务必用16K纸打印 2010级物理化学(Ⅰ)－1期末考试题B卷答案

一、选择题（12分，每题2分） 1、B 2、A 3、B 4、C 5、C 6、D 二、填空题（20分，每空2分） 1、＞；＞；＞；＝ 2、 3、； 4、1 ；2 5、y A ＞0,B x ＞x A ；纯A ；纯B 6、－三、（16分）解：33.3kJ R P vap m Q Q H n H ==?=?= 4分 kJ 2.32.383324.81)(=??==≈?=nRT pV V p W g R 2分 kJ 1.302.33.33=-=+=?W Q U 2分 1-3vap K J 9.862 .383103.33?=?=?==?b m R T H T Q S 体 2分 -186.9J K R Q Q S T T ?==-=-?环环 2分 0R R G H T S Q Q ?=?-?=-= 2分 kJ 2.3-=-=-?=?-?=?R R W Q U S T U F 2分四、（12分）解： ∵ A A B B P x P x P ** +=总 ∴ 13 78.844 A B P P **+= 6分 1182.722 A B P P **+= 联立求解得 kPa P A 5.90=* 6分 kPa P B 9.74=* 五、（20分）解：1．（7分） 2．

1.第一章课后习题及答案

第一章 1.(Q1) What is the difference between a host and an end system List the types of end systems. Is a Web server an end system Answer: There is no difference. Throughout this text, the words “host” and “end system” are used interchangeably. End systems inc lude PCs, workstations, Web servers, mail servers, Internet-connected PDAs, WebTVs, etc. 2.(Q2) The word protocol is often used to describe diplomatic relations. Give an example of a diplomatic protocol. Answer: Suppose Alice, an ambassador of country A wants to invite Bob, an ambassador of country B, over for dinner. Alice doesn’t simply just call Bob on the phone and say, come to our dinner table now”. Instead, she calls Bob and suggests a date and time. Bob may respond by saying he’s not available that particular date, but he is available another date. Alice and Bob continue to send “messages” back and forth until they agree on a date and time. Bob then shows up at the embassy on the agreed date, hopefully not more than 15 minutes before or after the agreed time. Diplomatic protocols also allow for either Alice or Bob to politely cancel the engagement if they have reasonable excuses. 3.(Q3) What is a client program What is a server program Does a server program request and receive services from a client program Answer: A networking program usually has two programs, each running on a different host, communicating with each other. The program that initiates the communication is the client. Typically, the client program requests and receives services from the server program.

SolidWorks考试试题

三维应用工程师考试—理论试题一、单选题（将选择的答案字母填入括号内，每小题1.5分，共63分） 1、的主要建模技术是（ B ）。 A、参数建模 B、特征建模 C、基础特征建模 D、附加特征建模 2、的辅助功能有（ C ）。 A、绘制装配体 B、绘制工程图 C、三维浏览、运动模拟 D、工业设计 3、在新建文件对话框中，新建文件类型有（ A ）种。 A、3 B、2 C、1 4、拔模特征属于（ A ）建模技术。 A、基础特征 B、附加特征 C、参数特征 5、菜单栏的插入菜单项包含的功能有（ A ）。 A、草图绘制工具 B、标注尺寸 C、工程图中的注解 D、压缩 6、在中，其设计过程具有（ A ）性。 A、相关 B、无关 C、可逆 7、在特征管理设计树中包含（ B ）基准面。 A、后视 B、右视 C、左视 D、下视 8、在中，用鼠标左键设置光源和用鼠标右键设置光源其菜单项

是（ A ）。 A、不同的 B、相同的 C、不确定 9、草图绘制/退出草图的按钮图标是（ A ）。Ｃ、Ｂ、Ａ、Ｄ、。）10、图标按钮的名称是（ A 、移动实、修改实体A、复制实体 B、旋转实体 C D 体。11、添加几何关系的图标按钮是（ D ）、 A、、 B D C、）处产生。 C 12、在特征实体上的锁点光标在（、、绘图平面的边缘 DA、草图实体 B、绘图平面 C任何平面的边缘）键。 C 13、在中要选择多个图形要素应按住（、、A B、 C、 D 、执行异型孔向导命令后，点命令用于决定产生孔的14。）（ A C、大小、位置A B、数量）种。、在中，绘制的直线类型有（15 C 4、3 D2 C1 BA、、、。 A 16、绘制直线的方式有（）

物理化学考试题库完整

一化学热力学基础 1-1 判断题 1、可逆的化学反应就是可逆过程。（×） 2、Q 和W 不是体系的性质，与过程有关，所以Q+W 也由过程决定。（×） 3、焓的定义式H=U+pV 是在定压条件下推导出来的，所以只有定压过程才有焓变。（×） 4、焓的增加量ΔH 等于该过程中体系从环境吸收的热量。（×） 5、一个绝热过程Q=0，但体系的ΔT 不一定为零。（√） 6、对于一个定量的理想气体，温度一定，热力学能和焓也随之确定。（√） 7、某理想气体从始态经定温和定容两个过程达终态，这两个过程Q 、W 、ΔU 及ΔH 是相等的。（×） 8、任何物质的熵值是不可能为负值或零的。（×） 9、功可以全部转化为热，但热不能全部转化为功。（×） 10、不可逆过程的熵变是不可求的。（×） 11、任意过程中的热效应与温度相除，可以得到该过程的熵变。（×） 12、在孤立体系中，一自发过程由A B,但体系永远回不到原来状态。（√） 13、绝热过程Q=0，而T Q dS δ=,所以dS=0。（×） 14、可以用一过程的熵变与热温商的大小关系判断其自发性。（√） 15、绝热过程Q=0，而ΔH=Q ，因此ΔH=0。（×） 16、按克劳修斯不等式，热是不可能从低温热源传给高温热源的。（×） 17、在一绝热体系中，水向真空蒸发为水蒸气（以水和水蒸气为体系），该过程W>0，ΔU>0。（×） 18、体系经过一不可逆循环过程，其体S ?>0。（×） 19、对于气态物质，C p -C V =nR 。（×） 20、在一绝热体系中有一隔板，两边分别是空气和真空，抽去隔板，空气向真空膨胀，此时 Q=0，所以ΔS=0。（×） 21、高温物体所含的热量比低温物体的多，因此热从高温物体自动流向低温物体。（×） 22、处于两相平衡的1molH 2O （l ）和1molH 2O （g ），由于两相物质的温度和压力相等，因此在相变过程中ΔU=0，ΔH=0。（×） 23、在标准压力下加热某物质，温度由T 1上升到T 2，则该物质吸收的热量为?=2 1T T p dT C Q ，在此条件下应存在ΔH=Q 的关系。（√） 24、带有绝热活塞（无摩擦、无质量）的一个绝热气缸装有理想气体，壁有电炉丝，将电阻丝通电后，气体慢慢膨胀。因为是一个恒压过程Q p =ΔH ，又因为是绝热体系Q p =0，所以ΔH=0。（×） 25、体系从状态I 变化到状态Ⅱ，若ΔT=0，则Q=0，无热量交换。（×） 26、公式Vdp SdT dG +-=只适用于可逆过程。（ × ） 27、某一体系达到平衡时，熵最大，自由能最小。（ × ）

大学生物化学考试题库附有答案

大学生物化学考试题库附有答案 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

蛋白质的二级结构内含子酶的活性部位氧化磷酸化基因组核酸的变性高能化合物反转录新陈代谢酶原的激活pI Tm 米氏常数Glycolysis β－氧化、蛋白质的四级结构增色效应米氏常数 PCR 1、蛋白质在一个较宽的生理pH范围内具有缓冲能力，是因为（） A、它们是相对分子量很大的分子 B、它们含有许多具有不同pKa值的功能基团 C、它们含有许多肽键，而肽键对于体内的H＋和OH－是不敏感的 D、它们含有许多氢键 2、下述氨基酸中，（）与茚三酮作用呈黄色斑点 A、组氨酸 B、苏氨酸 C、脯氨酸 D、精氨酸 3、在生理pH条件下，下述三肽在水中的溶解度最大的是（） A、Asp-Ser-His B、Ala-Asn-Phe C、Ala-Ile-Phe D、Ala-Ser-His 4、下列关于双螺旋DNA的结构与性质的有关叙述，除（）外都是正确的 A、A/T ＝ G/C B、AT含量为35％的DNA解链温度高于AT含量为65％的DNA C、当DNA复性时，紫外吸收值增高 D、温度升高是导致DNA变性的因素之一 5、酶能加快化学反应速度是由于下述哪种原因所致（） A、增高活化能 B、降低活化能 C、降低反应物能量水平 D、降低反应的自由能 6、E. coli DNA复制涉及除（）之外的哪些蛋白质 A、DNA聚合酶 B、RNA聚合酶 C、DNA解链蛋白 D、DNA旋转酶

7、下述DNA分子中，除（）外都具有双链结构 A、E. coli DNA B、质粒DNA C、噬菌体X174 DNA D、线粒体DNA 8、在采用链终止法测定DNA顺序时，为了获得以腺苷酸残基为末端的一组大小不同的片段，应该采用哪种双脱氧类似物（） A、5’-ddATP B、5’-ddCTP C、5’-ddGTP D、5’-ddTTP 9、催化单底物反应的酶的米氏常数（Km）是（）无答案 A、底物和酶之间的反应的平衡常数 B、给出最大反应速度的底物浓度 C、给出最大半反应速度的底物浓度 C、大致与酶催化反应的速度成比例 10、在下列转录抑制剂中，能对真核生物和原核生物的转录都有作用的是（） A、放线菌素D B、利福平 C、利链菌素 D、a－鹅膏蕈碱 11、下列氨基酸中，在水中溶解度最低的是（） A、组氨酸 B、赖氨酸 C、亮氨酸 D、苏氨酸 12、X174噬菌体基因组的大小不足以编码它的九种不同的蛋白质，但它实际编码了这些蛋白质。这是下述哪种原因所致（） A、密码子的简并性 B、密码子重叠 C、基因重叠 D、密码子的摆动性 13、下述RNA在细胞内的含量最高的是（） A、tRNA B、rRNA C、mRNA D、hnRNA 14、用于肌肉收缩的能量主要以哪种形式贮存在组织中（） A、磷酸肌酸 B、磷酸精氨酸 C、ATP D、磷酸烯醇式丙酮酸 15、在DNA复制与DNA修复中共同出现的酶是（） A、DNA连接酶 B、RNA聚合酶 C、DNA内切酶 D、RNA外切酶

物理化学上册考试题库精编Word版

第一章气体的PVT性质选择题 1. 理想气体模型的基本特征是 (A) 分子不断地作无规则运动、它们均匀分布在整个容器中 (B) 各种分子间的作用相等,各种分子的体积大小相等 (C) 所有分子都可看作一个质点, 并且它们具有相等的能量 (D) 分子间无作用力, 分子本身无体积答案：D 2. 关于物质临界状态的下列描述中, 不正确的是 (A) 在临界状态, 液体和蒸气的密度相同, 液体与气体无区别 (B) 每种气体物质都有一组特定的临界参数 C）在以ｐ、Ｖ为坐标的等温线上, 临界点对应的压力就是临界压力 (D) 临界温度越低的物质, 其气体越易液化答案：D 3. 对于实际气体, 下面的陈述中正确的是 (A) 不是任何实际气体都能在一定条件下液化 (B) 处于相同对比状态的各种气体,不一定有相同的压缩因子 (C) 对于实际气体, 范德华方程应用最广, 并不是因为它比其它状态方程更精确 (D) 临界温度越高的实际气体越不易液化答案：C 4. 理想气体状态方程pV=nRT表明了气体的p、V、T、n、这几个参数之间的定量关系，与气体种类无关。该方程实际上包括了三个气体定律，这三个气体定律是 (A) 波义尔定律、盖－吕萨克定律和分压定律 (B) 波义尔定律、阿伏加德罗定律和分体积定律 (C) 阿伏加德罗定律、盖－吕萨克定律和波义尔定律 (D) 分压定律、分体积定律和波义尔定律答案：C 问答题 1. 什么在真实气体的恒温PV－P曲线中当温度足够低时会出现PV值先随P 的增加而降低，然后随P的增加而上升，即图中T1线，当温度足够高时，PV值总随P的增加而增加，即图中T2线？

福州大学历届物化试题

物理化学试卷（A ） 41. 5 分 (6698) 有一吹肥皂泡装置，下端连有一个一端通大气的 U 型水柱压力计，当肥皂泡的直径是 5×10-3 m 时，压力计水柱高度差为 2×10-3 m ，试计算该肥皂液在直径为 1×10-4 m 的毛细管中的升高值。设皂液对毛细管壁完全润湿，且密度与水相同。 41. 5 分 (6698) [答] p s = 2×2γ /R ' = ρgh γ = 0.01225 N ·m -1 (3分) h = 2γ cos θ /ρgR 2= 0.05 m (2分) 135. 5 分 (7035) 在298.15 K 时，苯蒸气在石墨上吸附服从Langmuir 吸附等温式。当苯蒸气压力为760 Pa 时，石墨表面覆盖率θ=0.5，求苯蒸气在石墨表面上的吸附系数a 。 135. 5 分 (7035) [答] 1ap ap θ= + 将θ=0.5 p =760 Pa 代入解得a =0.001 315 Pa -1 （5分） 7. 10 分 (4813) 298 K 时, 以Pt 为阳极, Fe 为阴极, 电解浓度为1 mol ·kg -1的NaCl 水溶液(活度系数为 0.66)。设电极表面有H 2(g)不断逸出时的电流密度为0.1A ·cm -2, Pt 上逸出Cl 2(g)的超电势可近似看作零。若Tafel 公式为 η =a+blg(j /1A ·cm -2), 且Tafel 常数 a=0.73 V, b=0.11V , φ ? (Cl 2/Cl -)=1.36 V ，请计算实际的分解电压。 7. 10 分 (4813) [答] E 理论 =φ +－φ -=[φ ? (Cl 2/Cl -)－RT F ln α (Cl -)]－[(φ? (H +/H 2)+RT F ln α (H +)) =1.36 - 0.01 - 8314298 96500 .?ln10-7 =1.76 V (3分) η阴= a + b lg j =0.73+0.11× lg0.1 =0.62 V (2分) η阳=0 (2分) E 分解 =E 理论+η阴+η阳=2.38 V (3分) 213. 10 分 (4710) 有电池Hg(l)|Hg 22+(a 1)||Hg 22+(a 1),Hg 2+(a 2)|Pt 。 (1) 写出电池反应式； (2) 计算电池的标准电动势。已知2+2Hg |Hg(l)和Hg 2+ |Hg(l)的标准电极电势分别为0.798 V 和0.854 V 。 (3) 求电池反应的平衡常数。 213. 10 分 (4710) (1) Hg(l)+Hg 2+(a 2)→Hg 22+(a 1) （3分） (2) E ? = E ? (Hg 2+|Hg 22+) –E ? (Hg 22+|Hg) E ? (Hg 2+|Hg 22+) = 2E ? (Hg 2+|Hg) –E ? (Hg 22+|Hg)=(2×0.854 – 0.798) V= 0.910 V

第1章思考题及参考答案

第一章思考题及参考答案１. 无多余约束几何不变体系简单组成规则间有何关系？答：最基本的三角形规则，其间关系可用下图说明：图a 为三刚片三铰不共线情况。图b 为III 刚片改成链杆，两刚片一铰一杆不共线情况。图c 为I 、II 刚片间的铰改成两链杆（虚铰），两刚片三杆不全部平行、不交于一点的情况。图d 为三个实铰均改成两链杆（虚铰），变成三刚片每两刚片间用一虚铰相连、三虚铰不共线的情况。图e 为将I 、III 看成二元体，减二元体所成的情况。 2．实铰与虚铰有何差别？答：从瞬间转动效应来说，实铰和虚铰是一样的。但是实铰的转动中心是不变的，而虚铰转动中心为瞬间的链杆交点，产生转动后瞬时转动中心是要变化的，也即“铰”的位置实铰不变，虚铰要发生变化。 3．试举例说明瞬变体系不能作为结构的原因。接近瞬变的体系是否可作为结构？答：如图所示AC 、CB 与大地三刚片由A 、B 、C 三铰彼此相连，因为三铰共线，体系瞬变。设该体系受图示荷载P F 作用，体系C 点发生微小位移 δ，AC 、CB 分别转过微小角度α和β。微小位移后三铰不再共线变成几何不变体系，在变形后的位置体系能平衡外荷P F ，取隔离体如图所示，则列投影平衡方程可得 210 cos cos 0x F T T βα=?=∑，21P 0 sin sin y F T T F βα=+=∑ 由于位移δ非常小，因此cos cos 1βα≈≈，sin , sin ββαα≈≈，将此代入上式可得 21T T T ≈=，()P P F T F T βαβα +==?∞+，由此可见，瞬变体系受荷作用后将产生巨大的内力，没有材料可以经受巨大内力而不破坏，因而瞬变体系不能作为结构。由上分析可见，虽三铰不共线，但当体系接近瞬变时，一样将产生巨大内力，因此也不能作为结构使用。 4．平面体系几何组成特征与其静力特征间关系如何? 答：无多余约束几何不变体系?静定结构（仅用平衡条件就能分析受力）有多余约束几何不变体系?超静定结构（仅用平衡条件不能全部解决受力分析）瞬变体系?受小的外力作用，瞬时可导致某些杆无穷大的内力常变体系?除特定外力作用外，不能平衡 5．系计算自由度有何作用？答：当W >０时，可确定体系一定可变；当W <０且不可变时，可确定第４章超静定次数；W ＝０又不能用简单规则分析时，可用第２章零载法分析体系可变性。 6．作平面体系组成分析的基本思路、步骤如何？答：分析的基本思路是先设法化简，找刚片看能用什么规则分析。

物理化学期末考试大题及答案

三、计算 1、测得300C时某蔗糖水溶液的渗透压为252KPa。求（1）该溶液中蔗糖的质量摩尔浓度；（2）该溶液的凝固点降低值；（3）在大气压力下，该溶液的沸点升高值已知Kf =1.86K mol–1Kg–1 , Kb =0.513K mol–1Kg–1 ，△vapH0m=40662J mol–1 2、有理想气体反应2H2(g)+O2(g)=H2O(g)，在2000K时，已知K0=1.55×107

1、计算H2 和O2分压各为1.00×10 4 Pa, 水蒸气分压为1.00×105 Pa的混合气体中，进行上述反应的△rGm，并判断反应自发进行的方向。 2、当H2和O2分压仍然分别为1.00×10 4 Pa 时。欲使反应不能正向自发进行，水蒸气分压最少需多大？ △rGm=-1.6﹡105Jmol–1；正向自发；P （H2O）=1.24﹡107Pa。装订线

在真空的容器中放入固态的NH4HS，于250C 下分解为NH3（g）与H2S（g），平衡时容器内的压力为66.6kPa 。（1）当放入NH4HS时容器中已有39.99kPa 的 H2S（g），求平衡时容器内的压力；（2）容器中已有6.666kPa的NH3（g），问需加多大压力的H2S（g），才能形成NH4HS 固体。 1）77.7kPa 2）P（H2S）大于166kPa。

4、已知250C时φ0(Fe3+/ Fe) =-0.036V，φ0(Fe3+/ Fe2+) =-0.770V 求250C时电极Fe2+|Fe的标准电极电势φ0(Fe2+/ Fe)。答案: φ0(Fe2+/ Fe)= -0.439V 5、0.01mol dm-3醋酸水溶液在250C时的摩尔电导率为1.62×10-3S m2 mol–1，无限稀释时的摩尔电导率为39.07×10-3S m2 mol–1 计算（1）醋酸水溶液在250C，0.01mol dm-3

第一章思考题20110925

《材料物理性能》思考题第一章热学性能 1.1 概述 1、材料的热学性能包括、、和等。 2、什么是格波？ 3、若三维晶体由N个晶胞组成，每个晶胞中含有S个原子，则晶体中格波数为个，格波支数为个。 4、受热晶体的温度升高，实质是晶体中热激发出的声子的增加。 5、举例说明某一材料热学性能的具体应用。 1.2 热容 1、什么是比热容和摩尔热容（区分：定压摩尔热容和定容摩尔热容）？ 3、固体热容的经验定律和经典理论只适用于高温，对低温不适用！ 4、由德拜模型可知，温度很低时，固体的定容摩尔热容与温度的三次方成正比（德拜T3定律）。 5、金属热容由热容和热容两部分组成。 6、自由电子对热容的贡献在极高温和极低温度下不可忽视，在常温时与晶格振动热容相比微不足道！ 7、一级相变对热容的影响特征是什么？ 8、影响无机材料热容的因素有哪些？ 9、对于隔热材料，需使用低热容（如轻质多孔）隔热砖，便于炉体迅速升温，同时降低热量损耗。 10、什么是热分析法？DTA、DSA和TG分别是哪三种热分析方法的简称？举例说明热分析方法的应用。 1.3 热膨胀 1、什么是线或体膨胀系数？ 2、固体材料的热膨胀本质，归结为点阵结构中随温度升高而增大。 3、材料的热膨胀来自原子的非简谐振动。 4、材料热膨胀的物理本质可用曲线或曲线来解释。 5、熔点较高的金属具有较低的膨胀系数。 6、结构对称性较低的单晶体，其膨胀系数具有各向异性，不同的晶向有不同的线膨胀系数。一般来说，弹性模量高的方向将有较小的膨胀系数，反之亦然。（如石墨：平行于C轴方向的热膨胀系数大于垂直于C轴方向的热膨胀系数。） 7、举例说明一级相变对材料膨胀性能的影响。 8、钢的不同组织比容从大到小的顺序为：马氏体、渗碳体、铁素体、珠光体、奥氏体。 9、通常陶瓷制品表面釉层与坯体热膨胀系数的大小关系如何？为什么？

solidworks试题

三维计算机辅助设计——SolidWorks实用教程考试题A 卷试时间90 分钟分100 分一选题.(每题2 分 30 分) 1.以下选项中_____由SolidWorks第一个推出获得美国专利 (A)三维建模B 性管理器C 征管理员FeatureManager 2.SolidWorks 是市面上的主流三维软件乊一够与绝大多数CAD 软件进行格式转换下哪种格式不能被读取 _____ (A)EXB (B)IGES (C)DWG 3.SolidWorks 是______原创的三维实体建模软件。 (A)UNIX (B)Windows (C)Linix 4..SolidWorks 中使用快捷方式复制对象时按下以下哪个热键_____ (A)Ctrl (B)Shift (C)Alt 5..eDrawing 是第一个通过电子邮件的方式交流的工具

将三维模型和二维图纸压缩成一个文件整的包含了模型的所有信息。以下哪种格式是eDrawing不能生成的____ (A).exe (B).htm (C).txt 6..当镜向草图实体时何关系被增加。 2 A 称 B 向 C 线 7..下面哪种情况不能满足建立一个新基准面得条件 (A).一个面和一个距离(B).一个面和一个角度(C).一段螺旋线 8.在SolidWorks中按住键选择已有基准面动鼠标完成等距基准面的生成。 A Ctrl B Alt C Shift 9.以下哪一项不足以定义基准轴 A 点/顶点 B 点 C 平面 10.坐标系功能与不相关联。 A 量工具 B 量特性 C 面属性 11.在圆角特征中角可延伸到所有与乊相切得边上需要在圆角选项中选择。 A 角延伸 B 线延伸 C 伸圆角 12.如果没选择模型上的任何面一实体零件抽壳成一

大学物理化学试题及答案

物理化学试卷一一、选择题 ( 共15题 30分 ) 1. 下列诸过程可应用公式 dU = (Cp- nR)dT进行计算的是： ( C ) (A) 实际气体等压可逆冷却 (B) 恒容搅拌某液体以升高温度 (C) 理想气体绝热可逆膨胀 (D) 量热弹中的燃烧过程 2. 理想气体经可逆与不可逆两种绝热过程： ( B ) (A) 可以从同一始态出发达到同一终态因为绝热可逆ΔS = 0 (B) 从同一始态出发，不可能达到同一终态绝热不可逆S > 0 (C) 不能断定 (A)、(B) 中哪一种正确所以状态函数 S 不同 (D) 可以达到同一终态，视绝热膨胀还是绝热压缩而定故终态不能相同 3. 理想气体等温过程的ΔF。 ( C ) (A)>ΔG (B) <ΔG (C) =ΔG (D) 不能确定 4. 下列函数中为强度性质的是： ( C ) (A) S (B) (G/p)T (C) (U/V)T 容量性质除以容量性质为强度性质 (D) CV 5. 273 K，10p下，液态水和固态水（即冰）的化学势分别为μ(l) 和μ(s)，两者的关系为：( C ) (A) μ(l) >μ(s) (B) μ(l) = μ(s) (C) μ(l) < μ(s) (D) 不能确定

6. 在恒温抽空的玻璃罩中封入两杯液面相同的糖水 (A) 和纯水 (B)。经历若干

时间后，两杯液面的高度将是(μ(纯水)>μ(糖水中水) ,水从(B) 杯向(A) 杯转移 ) ( A ) (A) A 杯高于 B 杯 (B) A 杯等于 B 杯 (C) A 杯低于 B 杯 (D) 视温度而定 7. 在通常情况下,对于二组分物系能平衡共存的最多相为： ( D ) (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 * Φ=C+2-f=2+2-0=4 8. 硫酸与水可形成H2SO4·H2O(s)、H2SO4·2H2O(s)、H2SO4·4H2O(s)三种水合物,问在 101325 Pa 的压力下，能与硫酸水溶液及冰平衡共存的硫酸水合物最多可有多少种? ( C ) (A) 3 种 (B) 2 种 (C) 1 种 (D) 不可能有硫酸水合物与之平衡共存。 * S = 5 , R = 3 , R' = 0,C= 5 - 3 = 2 f*= 2 -Φ+ 1 = 0, 最大的Φ= 3 , 除去硫酸水溶液与冰还可有一种硫酸水含物与之共存。 9. 已知 A 和 B 可构成固溶体，在 A 中，若加入 B 可使 A 的熔点提高，则B 在此固溶体中的含量必 _______ B 在液相中的含量。 ( A ) (A) 大于 (B) 小于 (C) 等于 (D)不能确定 10. 已知反应 2NH3= N2+ 3H2在等温条件下，标准平衡常数为 0.25，那么，在此条件下，氨的合成反应 (1/2) N2+(3/2) H2= NH3 的标准平衡常数为： ( C ) (A) 4 (B) 0.5 (C) 2 K (D) 1 * $p(2) = [K $p(1)]= (0.25)= 2 11. 若 298 K 时，反应 N2O4(g) ＝ 2NO2(g) 的 K $p= 0.1132，则： (1) 当 p (N2O4) = p (NO2) = 1 kPa 时，反应将 _____( B )_____； (2) 当 p (N2O4) = 10 kPa，p (NO2) = 1 kPa 时，反应将 ____( A )____ 。

大学《物理化学》下学期试题及答案

大学《物理化学》下学期试题及答案2009-2010学年物理化学（下）复习讲义【电化学纲要】一、重要概念阳极、阴极，正极、负极，原电池，电解池，电导，比电导，（无限稀释时）摩尔电导率，迁移数，可逆电池，电池的电动势，电池反应的写法，分解电压，标准电极电位、电极的类型、析出电位，电极极化，过电位，电极反应的次序二、重要定律与公式 1．电解质部分（1）法拉第定律：（2）电导，电导率，摩尔电导率，摩尔电导率与浓度关系：稀的强电解质（3）离子独立定律：无限稀释溶液，电解质（4）电导应用： i. 计算弱电解质的解离度和解离常数 ii. 计算难溶盐的溶解度（5）平均活度及活度系数：电解质（6）德拜-许克尔公式： 2. 原电池（1）热力学 G= -zFE S= -（,G/, T）

= zF （, E/, T） pp H = G + T S = -zFE +zFT （, E/, T） p Q = T S =zFT （, E/, T） irp （2）能斯特方程 G =zFE= -RTlnK rm （3）电极电势，电池的电动势 E = E- E，电池的写法， + -三、关键的计算题类型 1．电解质溶液部分由摩尔电导率计算解离率和解离平衡常数相关的题型。 2．给出电池，写出电极反应及计算电池反应热力学基本函数。这一类型相对容易。 3．给出反应，设计电池并计算电池反应热力学基本函数。 4．给出二个反应的基本量或若干个电极的电极电池，求相关反应的电动势或热力学量。这类题比较综合。【化学动力学纲要】一、主要概念反应速率，依时计量学反应，(非依时计量学反应，)消耗速率，生成速率，基元反应，非基元反应，质量作用定律，级数，总级数，（基元反应的）反应分子数，速率方程，半衰

第一章思考题

第一章思考题 1.男性输精管结扎后，是否还有性欲？还有没有性能力？还有没有射精现象？为什么？有，有，有，输精管结扎后，只是射精时精液没有精子，其他功能没有影响。 2.什么是月经周期？月经是如何形成的？在卵巢激素的周期性作用下，子宫内膜功能也出现周期性变化，每28天左右发生一次内膜脱落、出血、修复、增生和分泌，称为月经周期。如果排出的卵未受精，卵巢黄体退化，雌激素和孕激素急剧减少，子宫内膜的螺旋动脉发生持续性收缩，致使子宫内膜功能层缺血，组织坏死。随后螺旋动脉又突然扩张，使毛细血管急性充血，血液突破退变坏死的内膜功能层，与脱落的内膜一起进入子宫腔，从阴道排出，形成月经。 3.双胞胎是怎么产生的？为什么有些双胞胎长得及其相似？有的长相差异很大？同卵性是因为"一个受精卵在发育初期分裂成两个胚胎"，而形成双胞胎，异卵性则是因为"母亲的卵巢同时排出两个卵子，并且分别受精成胎。"异卵性双胞胎与家族遗传(尤其是母系遗传)、人种(黑人较多)、母亲年龄较大者、生产次数较多者有关，而同卵性双胞胎则与上述因素无关，纯粹是偶然发生的现象。 4.影响精子质量的因素有哪些？化学污染物、汽车尾气、烟酒、温度、药物、雌激素、辐射和噪声。化学污染物：苯（常含于油漆、涂料、粘胶剂）也是装修中的重要污染源。注意不要购买含苯的涂料或粘胶剂。房子装修后，最好打开门窗过一个夏季，再搬进为宜。温度：男性睾丸制造精子的最佳温度在36℃左右，动物实验中，将雄性动物置于38.5℃下55min后，其生育能力就会下降。在现实生活中，男性应尽量避免在高温中停留过长时间，如洗桑拿浴和用热水泡澡等。

药物：麻醉剂（如鸦片或海洛因等）可明显抑制性功能，抑制精子的生成，还可出现射精延迟或不射精。雌激素：性保健品泛滥，有些含有性激素或类似成分，可能会影响睾丸的正常生精能力，另外，部分男性护肤时随意使用女性化妆品，长期使用会对男性生殖健康产生损害，在成性腺功能下降。辐射和噪声：大剂量的辐射会影响性功能，我们日常使用的电子仪器设备，如手机电脑等是否会引起不育，医学界存在很大争议。因此男性平时应尽量减少与辐射源的接触，但也不必过度紧张。另外，城市噪音对健康影响更加突出，环境存在着能像激素一样影响人体内分泌功能的化学物质，噪音就是其中的一种。

物理化学期末考试试题(1)

《物理化学》上册期末试卷本卷共 8 页第1页《物理化学》上册期末试卷本卷共 8 页第2页化学专业《物理化学》上册期末考试试卷（1）（时间120分钟）一、单项选择题（每小题2分，共30分） 1、对于内能是体系状态的单值函数概念，错误理解是（） A 体系处于一定的状态，具有一定的内能 B 对应于某一状态，内能只能有一数值不能有两个以上的数值 C 状态发生变化，内能也一定跟着变化 D 对应于一个内能值，可以有多个状态 2、在一个绝热刚瓶中，发生一个放热的分子数增加的化学反应，那么（） A Q > 0，W > 0，?U > 0 B Q = 0，W = 0，?U < 0 C Q = 0，W = 0，?U = 0 D Q < 0，W > 0，?U < 0 3、一种实际气体，其状态方程为PVm=RT+αP （α<0），该气体经节流膨胀后，温度将（） A 、升高 B 、下降 C 、不变 D 、不能确定 4、在隔离体系中发生一个自发过程，则ΔG 应为( ) A. ΔG < 0 B. ΔG > 0 C. ΔG =0 D. 不能确定 5、理想气体在绝热条件下，在恒外压下被压缩到终态，则体系与环境的熵变（） A 、ΔS 体＞0 ΔS 环＞0 B 、ΔS 体＜0 ΔS 环＜0 C 、ΔS 体＞0 ΔS 环＜0 D 、ΔS 体＞0 ΔS 环=0 6、下面哪组热力学性质的配分函数表达式与体系中粒子的可别与否无关（） (A ). S 、G 、F 、C V (B) U 、H 、P 、C V (C) G 、F 、H 、U (D) S 、U 、H 、G 7、在N 个独立可别粒子组成体系中，最可几分布的微观状态数t m 与配分函数q 之间的关系为（） (A) t m = 1/N ! ·q N (B) t m = 1/N ! ·q N ·e U /kT (C) t m = q N ·e U /kT (D) t m = N ! q N ·e U /kT 8、挥发性溶质溶于溶剂形成的稀溶液，溶液的沸点会（） A 、降低 B 、升高 C 、不变 D 、可能升高或降低 9、盐碱地的农作物长势不良，甚至枯萎，其主要原因是（） A 、天气太热 B 、很少下雨 C 、水分倒流 D 、肥料不足 10、在恒温密封容器中有A 、B 两杯稀盐水溶液，盐的浓度分别为c A 和c B (c A > c B )，放置足够长的时间后（） (A) A 杯盐的浓度降低，B 杯盐的浓度增加； (B) A 杯液体量减少，B 杯液体量增加； (C) A 杯盐的浓度增加，B 杯盐的浓度降低； (D) A 、B 两杯中盐的浓度会同时增大。 11、298K 、101.325kPa 下，将50ml 与100ml 浓度均为1mol·dm -3 萘的苯溶液混合，混合液的化学势μ为：（） (A) μ = μ1 + μ2 ； (B) μ = μ1 + 2μ2 ； (C) μ = μ1 = μ2 ； (D) μ = ?μ1 + ?μ2 。 12、硫酸与水可组成三种化合物：H 2SO 4·H 2O （s ）、H 2SO 4·2H 2O （s ）、H 2SO 4·4H 2O （s ），在P θ 下，能与硫酸水溶液共存的化合物最多有几种（） A 、1种 B 、2种 C 、3种 D 、4种 13、A 与B 可以构成2种稳定化合物与1种不稳定化合物，那么A 与B 的体系可以形成几种低共熔混合物（） A 、5种 B 、4种 C 、3种 D 、2种 14、对反应CO(g)+H 2O(g)=H 2(g)+CO 2(g) ( ) (A) K p $=1 (B) K p $=K c (C) K p $＞K c (D) K p $ ＜K c 15、一定温度下，一定量的 PCl 5(g)在某种条件下的解离度为α，改变下列条件，何者可使α增大？( ) 题号一二三四五六七八得分得分得分评卷人复核人学院：年级/班级：姓名：学号：装订线内不要答题

第一章思考题

第一章思考题 1、语音信号处理是如何定义的？主要解决什么问题？有哪些应用？ 2、语音信号处理主要从哪几方面开展研究？ 3、数字语音编码的目的是什么？请列举一些主要应用。 4、语音编码有哪几个属性？ 5、语音编码分为几类？ 6、波形编码、参数编码和混合编码后的语音波形形状是否和原始语音波形类似？那种方法质量最高？那种方法的压缩比最高？混合编码方法有何特点？ 7、目前4kb/s以下的窄带语音编码方法有哪些？带宽是多少？采样率是多少？ 8、8~64kb/s的宽带语音编码主要采用何种方法？带宽是多少？采样率是多少？ 9、制定语音编码的国际组织有哪些？ 10、IUT-T窄带语音编码标准有哪些？各自的编码速率是多少？A/u律PCM编码的速率是如何计算的？ 11、用于GSM移动通信的ETSI窄带语音编码标准有哪些？各自的编码速率是多少？采用自适应多速率编码有何好处？ 12、用于北美CDMA/TDMA移动通信的TIA/EIA语音编码标准有哪些？各自的编码速率是多少？ 13、日本数字蜂窝（JDC-Japanese Digital Cellular ）语音编码标准有哪些？各自的编码速率是多少？ 14、保密电话的语音编码标准有哪些？主要速率有几种？ 15、目前的卫星电话语音编码算法有几种？编码速率各是多少？ 16、ITU-T宽带语音编码标准G.7xx有哪些？各自的算法、速率、延时和复杂度如何？ 17、语音识别的目的是什么？目前的研究重点是什么？有哪些主要应用？ 18、说话人识别和语音识别有何区别？ 19、说话人识别有几类？各自解决什么问题？ 20、语音合成（TTS）的目的是什么？TTS的核心模块是哪几个？各模块的功能是什么？韵律控制需要哪几个参数？ 21、语音的合成方法有几种？各自的合成机理是什么？ 22、请列举目前语音合成研究的热点课题。

SolidWorks试题(附答案)要点

SolidWorks测试题一.基础常识 1.SolidWorks是______原创的三维实体建模软件。 (A)UNIX (B)Windows (C)Linix 2.SolidWorks中使用快捷方式复制对象时，应按下以下哪个热键？ _____ (A)Ctrl (B)Shift (C)Alt 3.以下选项中，_____由SolidWorks第一个推出，并获得美国专利？ (A)三维建模（B）参数化设计（C）特征管理员FeatureManager 4.SolidWorks一向很关注中国市场，从_____版本开始，增加了中国国标（GB）标注 (A)2001 (B)2001plus (C)2003 5.在SolidWorks2003中增加了应力分析工具，名称是______ (A) Cosmos/M (B)Cosmos/Works (C) CosmosXpress 6.eDrawing是第一个通过电子邮件的方式交流的工具，可以将三维模型和二维图纸压缩成一个文件，完整的包含了模型的所有信息。以下哪种格式是eDrawing不能生成的？____ (A).exe (B).htm (C).txt 7.以下几项功能中，_____是SolidWorks2003的新增功能。 (A)计算模型的体积（B）多实体运算 (C)生成模具型腔 8.SolidWorks是市面上的主流三维软件之一，能够与绝大多数CAD

软件进行格式转换，以下哪种格式不能被读取？_____ (A)EXB (B) IGES (C)DWG 9.SolidWorks有众多与之无缝集成的插件，当您设计完模型之后，要对它进行渲染，应该启动的插件是_____ (A)PhotoWorks (B)FeatureWorks (C)Animator 10.SolidWorks模型由零件、装配体和工程图组成,它们的文件格式分别为______ (A)sldasm,sldprt,slddrw (B)sldprt,slddrw,sldasm (C)sldprt, sldasm, slddrw 11.SolidWorks的模板有两个存放地址，以下哪个路径是其中一个存放地址？______ (A)安装目录\data\user (B)安装目录\data\templates (C) 安装目录\samples 12.SolidWorks的图标使用起来很方便，并且可以根据实际要求来定制，当我们要将一类图标命令（目前没有显示）调出来使用，以下哪种方法不能做到?______ (A)在图标栏的空白区域点击右键，从中挑选 (B)从菜单“工具”下打开“自定义”，从中选择 (C)从菜单“工具”下打开“选项”，从中选择 13.在FeatureManager设计树中，默认的有几个基准面？_______ (A)2个 (B)3个 (C)4个 14.SolidWorks视图区域的大小可以拖动调整，也最多可以分割

2012《建设工程法规》课程练习题(二)

四川大学物理化学期末考试题及答案(B卷)

1.第一章课后习题及答案

SolidWorks考试试题

物理化学考试题库完整

大学生物化学考试题库附有答案

物理化学上册考试题库精编Word版

福州大学历届物化试题

第1章思考题及参考答案

物理化学期末考试大题及答案

第一章思考题20110925

solidworks试题

大学物理化学试题及答案

大学《物理化学》下学期试题及答案

第一章 思考题

物理化学期末考试试题(1)

最新浙大物化2003及答案浙江大学试题(乙)及答案_(1)教程文件

第一章 思考题

SolidWorks试题(附答案)要点

第一章思考题

第一章思考题