一级建造师《项目管理》第三章第三节练习题

1Z203030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法

一、单项选择题

1.关于横道图的说法，错误的是( )。

A.横道图上所能表达的信息量较少，不能表示活动的重要性

B.横道图不能确定计划的关键工作、关键路线与时差

C.横道图适用于手工编制计划

D.横道图能清楚表达工序(工作)之间的逻辑关系

【答案】D

2.与工程网络计划方法相比，横道图进度计划方法的缺点是不能( )。

A.直观表示计划中工作的持续时间

B.确定实施计划所需要的资源数量

C.直观表示计划完成所需要的时间

D.确定计划中的关键工作和时差

【答案】D

3.双代号网络图中，节点表示( )。

A.工作

B.工作的开始

C.工作的结束

D.工作的开始或结束

【答案】D

4.双代号网络图中，虚箭线表示( )。

A.自由消耗程度

B.工作的持续时间

C.工作之间的逻辑关系

D.非关键工作

【答案】C

5.网络图中，中间节点( )。

A.既无外向箭头，也无内向箭头

B.只有外向箭头

C.既有外向箭头，也有内向箭头

D.只有内向箭头

【答案】C

6.关于单代号网络计划的说法，正确的是( )。

A.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系

B.节点表示工作，箭线表示工作进行的方向

C.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束

D.节点及其编号表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系

【答案】D

7.关于工程网络计划的说法，正确的是( )。

A.单代号搭接网络计划属于肯定型网络计划

B.双代号网络计划属于非肯定型网络计划

C.双代号时标网络计划属于非肯定型网络计划

D.单代号网络计划属于事件网络计划

【答案】A

8.在工程网络计划执行过程中，如果某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的( )。

A.平行工作

B.后续工作

C.先行工作

D.紧前工作

【答案】B

9.根据表中给定的逻辑关系所绘制的双代号网络计划如下图所示，其作图错误的是( )。

A.节点编号不对

B.逻辑关系不对

C.有多个起点节点

D.有多个终点节点

【答案】D

10.总时差指的是在不影响( )的前提下，本工作可利用的机动时间。

A.紧后工作

B.持续时间

C.紧前工作

D.总工期

【答案】D

11.在网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作的( )。

A.最早完成时间的最大值

B.最早完成时间的最小值

C.最迟开始时间的最大值

D.最迟开始时间的最小值

【答案】A

12.在双代号网络计划中，节点的最迟时间是以该节点为( )。

A.完成节点的工作最早完成时间

B.开始节点的工作最早开始时间

C.完成节点的工作最迟完成时间

D.开始节点的工作最迟开始时间

【答案】C

13.网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔等于该工作紧后工作的( )。

A.最早开始时间与该工作最早完成时间之差

B.最迟开始时间与该工作最早完成时间之差

C.最早开始时间与该工作最迟完成时间之差

D.最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

【答案】A

14.在搭接网络计划中，终点节点一般表示( )。

A.实际工作

B.虚拟工作

C.计划工期

D.实际工期

【答案】B

【解析】在搭接网络计划中，终点节点一般都表示虚拟工作(其持续时间为零)，故其最早完成时间与最早开始时间相等，且一般为网络计划的计算工期。所以B正确。

15.下图所示的单代号网络计划，其计算工期为( )天。

A.1 1

B.9

C.1 2

D.1 5

【答案】C

【解析】计算工期为：2+3+4+3=12天。所以C正确。

16.某工程单代号网络图如下，正确的是( )。

A.工作D的ES为2

B.工作G的FF为2

C.工作F的FF为1

D.工作H的FF为1

【答案】B

【解析】通过计算可知，工作D的ES为6，工作F的FF为2，工作H的FF为0，工作G的FF为2.所以B正确。

17.某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差和自由时差( )天。

A.分别为1和0

B.均为1

C.分别为2和0

D.均为0

【答案】A

【解析】自由时差可以直接在图上通过波形线得出，而时标网络计划中一项工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。其中以终点节点为结束节点的工作(无紧后工作)的总时差为零。所以A正确。

18.在网络计划中，判别关键工作的条件是( )最小。

A.持续时间

B.时间间隔

C.自由时差

D.总时差

【答案】D

19.在网络计划中，判断关键工作的条件是该工作( )。

A.自由时差最小

B.与其紧后工作之间的时间间隔为零

C.持续时间最长

D.最早开始时间等于最迟开始时间

【答案】D

【解析】最迟开始时间等于最早开始时间，即总时差为零。所以D正确。

20.关于关键工作和关键线路的说法，错误的是( )。

A.总时差最小的工作是关键工作

B.关键线路上不能有虚工作

C.关键线路上工作的总持续时间最长

D.关键线路上的工作都是关键工作

【答案】B

21.某双代号网络计划如下图所示，其关键线路有( )条。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】C

【解析】图中关键线路一共四条。

关键线路1：①→②→③→⑤→⑦→⑧

关键线路2：①→②→④→⑤→⑦→⑧

关键线路3：①→②→④→⑤→⑥→⑦→⑧

关键线路4：①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧

所以C正确。

22.某工程单代号网络计划如下图所示，其关键线路有( )条。

A. 2

B.3

C. 4

D.5

【答案】A

【解析】图中关键线路一共两条。

关键线路1：A→C→E→H

关键线路2：A→C→F→G→H

所以A正确。

23.已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且工作M的开始节点和完成节点均为关键节点，下列关于工作M说法正确的是( )。

A.为关键工作

B.总时差等于自由时差

C.自由时差为零

D.总时差大于自由时差

【答案】B

【解析】因为工作M的完成节点为关键节点，则该工作的紧后工作中必有一项是关键工作。如果该工作的完成节点是终点节点，那么其总时差就等于该工作的自由时差，就是时标网络图中波形线的长度。如果该工作的完成节点非终点节点，那么该工作的总时差等于其紧后工作的总时差与该工作自由时差的最小值。该工作紧后工作总时差的最小值是。，所以该工作的总时差等于自由时差。所以B正确。

24.在网络计划中，工作的总时差是指在不影响( )的前提下，该工作可以利用的机动时间。

A.紧后工作最早开始时间

B.后续工作最早开始时间

C.紧后工作最迟开始时间

D.紧后工作最早完成时间

【答案】C

25.在网络计划中，工作的自由时差是指在不影响( )的前提下，该工作可以利用的机动时间。

A.紧后工作最早开始时间

B.后续工作最早开始时间

C.紧后工作最迟开始时间

D.紧后工作最早完成时间

【答案】A

26.在网络计划中，工作N最迟完成时间为第25天，持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作N的总时差为( )天。

A.6

B.9

C.12

D.15

【答案】A

【解析】工作的总时差是指在不影响紧后工作的最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间，因此TFN =25-6-max{ 10，12，13)=6。所以A正确。

27.在网络计划中，工作N最早完成时间为第17天，持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作N的自由时差为( )天。

A.13

B.8

C.3

D.5

【答案】B

【解析】工作的自由时差是指在不影响紧后工作的最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间，因此FFN=min{ 25，27,30}-17=8。所以B正确。

28.在网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后，当拖后的时间大于其拥有的自由时差时，则肯定影响( )。

A.总工期

B.后续工作

C.所有紧后工作

D.某些紧后工作

【答案】D

【解析】自由时差是所有紧后工作最早开始时间中最小值与本工作最迟完成时间的差值，因此超过了自由时差，不会影响所有紧后工作，只会影响某些紧后工作。所以D正确。

29.检查网络计划时，发现某工作尚需作业A天，到该工作计划最迟完成时刻尚余B天，原有总时差为C天，则该工作尚有总时差为( )天。

A.C--A

B.C--B

C.A--B

D.B--A

【答案】D

30.在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和5天，检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了3天，说明此时工作M的实际进度( )。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其后续工作的开始时间推迟3天

C.将使总工期延长3天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟3天，并使总工期延长3天

【答案】A

31.已知某工程网络计划中工作M的自由时差为3天，总时差为5天。该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。在其他工作均正常进行的前提下，工作M的实际进度拖后( )天。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】D

32.当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择( )的工作缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施。

A.资源强度小或费用低

B.直接费用高

C.资源强度大或费用高

D.工作时间长

【答案】A

33.某工程双代号时标网络计划如下图所示，如果B、D、I三项工作共用一台施工机械且必须按顺序施工，则( )。

A.工期不会延长，施工机械在现场不会闲置

B.工期不会延长，施工机械在现场闲置1周

C.工期会延长1周，施工机械在现场闲置1周

D.工期会延长1周，施工机械在现场不会闲置

【答案】D

34.当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，对网络计划进行调整的基本方法是( )。

A.减少相邻工作之间的时间间隔

B.缩短关键工作的持续时间

C.减少相邻工作之间的时距

D.缩短关键工作的总时差

【答案】B

35.下图所示的单代号搭接网络计划(时间单位：天)，其计算工期是( )天。

A. 26

B. 27

C. 28

D. 29

【答案】C

【解析】解析：计算该单代号搭接网络计划的时间参数，如图所示：

所以C正确。

二、多项选择题

1.横道图进度计划与网络计划相比，其优点有( )。

A.适用于手工编制计划

B.能够清楚地表达活动的持续时间

C.表达方式较为直观

D.能清楚表达活动间的逻辑关系

E.可以与劳动力计划相结合

【答案】ABCE

2.横道图进度计划存在的不足有( )。

A.表达直观

B.难以适应大的进度计划系统

C.计划调整只能以手工方式进行

D.不能确定计划的关键工作、关键路线与时差

E.工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚【答案】BCDE

3.非确定型网络计划有( )。

A.计划评审技术

B.图示评审技术

C.风险评审技术

D.搭接网络计划

E.决策关键线路法

【答案】ABCE

4.按照工作持续时间的特点不同，工程网络计划可划分为( )。

A.肯定型网络计划

B.随机型网络计划

C.分级型网络计划

D.事件型网络计划

E.非肯定型网络计划

【答案】ABE

5.关于网络计划的说法，正确的有( )。

A.时标网络计划中可以存在波形线

B.单代号网络计划中不存在虚工作

C.单代号网络计划中存在虚箭线

D.双代号网络计划中不存在虚工作

E.双代号网络计划中可以存在虚箭线

【答案】AE

6.双代号网络计划的特点有( )。

A.相邻两关键工作的时间间隔为零

B.关键工作两端的节点为关键节点

C.关键工作的总时差为零

D.关键线路的总持续时间最长

E.关键节点的最早时间与最迟时间相等

【答案】ABD

7.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其中存在的绘图错误有( )。

A.循环回路

B.多个终点节点

C.多个起点节点

D.节点编号重复

E.两项工作有相同的代号

【答案】BDE

8.工程网络计划的计算工期等于( )。

A.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间

B.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间

C.双代号网络计划中结束工作的最早完成时间的最大值

D.双代号网络计划中结束工作的最迟完成时间的最大值

E.时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间

【答案】ACE

9.下列网络计划参数中，以计划工期作为约束条件的有( )。

A.最早完成时间

B.总时差

C.最迟完成时间

D.自由时差

E.时间间隔

【答案】BC

【解析】工作最早完成时间、自由时差、时间间隔的计算都与计划工期无关，而总时差和最迟完成时间的计算依赖于计划工期。所以B、C正确。

10.双代号时标网络计划能够清楚地表明工程计划的时间进程，可以在图上直接显示出的时间参数有( )。

A.工作的最早开始时间

B.关键线路

C.工作的总时差

D.工作的最迟开始时间

E.工作的自由时差

【答案】ABE

11.工程网络计划中，关键工作是指( )的工作。

A.时标网络计划中无波形线

B.双代号网络计划中两端节点为关键节点

C.最早开始时间与最迟开始时间相差最小

D.最早完成时间与最迟完成时间相差最小

E.与紧后工作之间时间间隔为零的工作

【答案】CD

12.关于网络计划关键线路的说法，正确的有( )。

A.相邻两项工作间的时间间隔均为零的线路

B.总持续时间最长的线路

C.时标网络计划中没有波形线的线路

D.双代号网络计划中无虚箭线的线路

E.双代号网络计划中由关键节点连成的线路

【答案】ABC

13.某分部分项工程双代号网络计划如下图所示，其中关键工作有( )。

A.工作B

B.工作C

C.工作D

D.工作E

E.工作H

【答案】BDE

【解析】计算时间参数确定关键线路为①→③→④→⑤→⑥→⑧，关键工作有C、E、H。所以B、D、E正确。

14.某工程双代号网络计划如下图所示，图中已经标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明( )。

A.工作D的总时差为零

B.工作H为关键工作

C.工作E的自由时差为3天

D.工作C的自由时差为2天

E.工作B的自由时差为零

【答案】ADE

【解析】简单的参数计算后可知工作H的总时差为1，不是关键工作，工作E的自由时差为2，所以B、C是错误选项。

15.在某工程网络计划中，工作M的总时差为2天。在该计划执行一段时间后检查实际进展情况时发现工作M的总时差变为-3天，说明工作M的实际进度( )。

A.拖后3天

B.影响工期3天

C.拖后5天

D.影响工期5天

E.拖后2天

【答案】BC

【解析】工作M的总时差变为-3天，说明工作M不仅将原有的2天总时差全部用完，而且在原计划总工期内还差3天，因此工作M的实际进度拖后5天，影响总工期3天。所以B,C正确。

16.某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，该计划所提供的正确信息有( )。

A.工作B的总时差为3天

B.工作C的总时差为2天

C.工作D为关键工作

D.工作E的总时差为3天

E.工作G的自由时差为2天

【答案】ABCD

【解析】自由时差直接从波形线的长度得到，总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。其他选项均正确，E答案中G工作的总时差为2，自由时差为0。所以A、B、C、D正确。

17.调整工程网络计划时，调整内容一般包括( )。

A.非关键工作时差

B.关键线路长度

C.工作组织关系

D.工作工艺过程

E.工作持续时间

【答案】ABE

18.当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求，在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择( )。

A.有多项紧前工作的工作

B.缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

C.有充足备用资源的工作

D.缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作

E.单位时间消耗资源量大的工作

【答案】BCD

19.下图所示的某工程双代号时标网络计划，在执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如图中前锋线所示，检查结果表明( )。

A.第4周末检查时，工作B拖后2周，但不影响工期

B.第4周末检查时，工作A拖后1周，影响工期1周

C.第10周末检查时，工作I提前1周，可使工期提前1周

D.第10周末检查时，工作G拖后1周，但不影响工期

E.在第5～10周内，工作E和工作F的实际进度正常

【答案】BD

【解析】从第4周的前锋线可知，工作A拖后1周，作为关键工作，影响工期1周。工作B拖后2周，超过其总时差，影响工期1周，其紧后工作E、F都受影响。从第10周的前锋线可知，工作G拖后1周，未超过总时差，不影响工期。工作H进度正常。工作I提前1

周，但不是关键工作，不能使工期提前1周。同时，可以看出第5～10周必然采取了措施，否则工作H不能实现计划目标，工作I甚至超过了计划目标。所以B、D正确。

20.网络计划中，关键线路是指( )的线路。

A.单代号网络计划中相邻工作之间间隔时间全部为零

B.双代号网络计划中由关键节点组成

C.双代号时标网络计划中无波形线

D.双代号网络计划中无虚箭线

E.单代号搭接网络计划中相邻工作之间时距之和最大

【答案】AC

文章来源：做题宝

一级建造师经济真题答案及解析

2011年全国一级建造师执业资格考试 建筑工程经济（参考答案及解读） 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息( P4 )万元。 A、12.00 B、12.12 C、12.55 D、12.68 解读： 1、P=100万元 2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：(1+1%)^3-1=3.03% 3、每季度付息一次。(单利)一年四季。 4、100*3.03%*4=12.12 故选B 2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是( P12 ) A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 解读： 此题考核名义利率与有效利率的关系。 甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小! 看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。 故选D 3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是( P15 ) A、评价方法是否考虑主观因素 B、评价指标是否能够量化 C、评价方法是否考虑时间因素 D、经济效果评价是否考虑融资的影响 解读： 经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。 选C

二级建造师法律法规

目录 建造师管理制度 法律体系和法的形式 民法 合同法 担保法 建筑法 招标投标法 建设工程质量管理条例 安全生产法 建设工程安全管理条例 劳动法 民事诉讼法 仲裁法 最高人民法院《关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》 最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》 注册建造师管理规定 定义和一般规定* 注册建造师，是指通过考核认定或考试合格取得建造师资格证书，并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。 未取得注册证书和执业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，

不得以注册建造师的名义从事相关活动。 考点提示： （1）取得资格证书是取得注册证书和执业印章的前提； （2）未取得注册证书和执业印章的，可以担任小型项目的项目负责人； （3）项目负责人包括但不限于项目经理。 注册 取得资格证书的人员，经过注册方能以注册建造师的名义执业。 （一）初始注册 申请初始注册时应当具备以下条件： （一）取得资格证书； （二）受聘于一个相关单位； （三）达到继续教育要求； （四）没有本规定不予注册情形。 初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册*。 取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请（初审）。 ** 取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责受理和审批，并送国务院建设主管部门备案。 考点提示： （1）资格证书签发后任何时候都可以提出初始注册申请，只不过3年之后才提出的，需要参加继续教育并取得相应证明； （2）注册不得由本人提出申请，必须由聘用单位提出申请，注意一级有初审程序，不是直接向建设部提出。 （二）延续注册 注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。 （三）变更注册* 在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。

2018年一级建造师法律法规真题及答案

2018年一级建造师法律法规真题及答案 1．根据《民法总则》，法人分为（）。 A．企业法人和非企业法人B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人D．营利法人，非营利法人和特别法人 参考答案：D，第8页。 2．关于代理的说法，正确的是( )。 A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 参考答案：C，第12页。 3．关于物权的说法，正确的是（）。 A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B．用益物权人可以是该物的所有权人C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D．物权的变动只能基于合同关系 参考答案：C，第18页。 4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是( )。 A．实用新型以申请时所附的说明书为准B．建设工程发明以其附图为准 C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D．三类专利均以权利要求的内容为准参考答案：C，第27页。 5．关于留置的说法，正确的是( )。 A．留置权属于债权B．债权人不负责保管留置物C．建设工程合同可以适用留置权D．留置权基于法定而产生 参考答案：D，第34页。 6．关于财产保险合同的说法，正确的是( )。 A．保险合同不可以转让B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C，第35页。 7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是( )。 A．解除合同B．继续履行C．罚款D．合同无效

2019二级建造师考试《法律法规》必背知识点大全

2019二级建造师法律法规复习重点 第一章建造师管理制度 第一节建造师管理制度 一、注册管理 概念： 注册建造师 1、通过考核认定或考试合格取得资格证书 按规定注册取得注册职业证书和职业印章 的专业技术人员 2、未取得注册职业证书的职业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。 （言下之意：小型工程的项目负责人不一定需要建筑师担任） 1、下列有关建筑师执业的行为中，合乎我国有关管理规定的是（ C ） A 在某工程项目中担任项目经理。 B、王某从事项目管理工作多年，并以取得一级项目经理资质证书，经所在单位同意，以建造师的名义在当地的一个项目上担任项目经理。 C、陈某参加了建造师的执业资格考试，没有通过，但其单位急需用人，仍然聘任其为小型项目工程的项目经理。 虽然没有通过，但其单位因急需用人仍然以建造师的名义聘任其为某工程的项目经理。 2、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师的名义执业的前提规定（B） A、备案 B、注册 C、审批 D、认证 3、万某2006年9月参加全国二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以（ C ） A、以建造师的名义担任在建设工程项目施工的项目经理。 B、通过注册取得建造师执业资格证书。 C、取得建造师执业资格证书，通过注册以建造师的名义执业。 （一）注册申请 注册的受理，审批，核发方：省，自治区，直辖市人民政府建设主管部门。核发 证书后30日内报国务院建设主管部门备案。 2006年1 名参加二级建造师考试，2007年4月在江苏南通某项目工作期间，获悉其建造师考试合格，并已取得资格证书。张某所在工作单位工商注册在上海奉贤。则张某（ D ） A、可以自行向南通市建设主观部门申请注册。 B、因当通过其所在单位向上海事或江苏省建设主观部门申请注册。 C、因当通过其所在单位向奉贤取建设主观部门申请注册。

一级建造师历年考试真题及答案下载

一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制

一级建造师 法律法规要点

法律法规要点 建造师管理制度 一．不予注册情形： 1.因执业活动受刑事处罚，自处罚执行完毕之日5年内； 2.因其他原因受刑事处罚，自处罚执行完毕之日3年内； 3.被吊销注册证书（行政处罚），自处罚决定之日2年内； 4.担任项目经理期间发生过重大质量安全事故，事故之日3年内。 二．县级以上人民政府建设主管部门对本行政区内的注册建造师的注册、执业活动实施监督管理。 法律体系和法的形式 一．法律体系 1.宪法； 2.民法：合同法、担保法、专利法、商标法、著作权法、婚姻法等； 3.商法：公司法、保险法、票据法等； 4.经济法：建筑法、招标投标法、反不正当竞争法、税法等； 5.行政法； 6.劳动法与社会保障法：安全生产法、消防法； 7.自然资源与环境保护法；8.刑法；9.诉讼法； 民法 一．民事法律体系 主体：自然人、法人和其他组织；客体：财、物、行为、非物质财富；内容：权利、义务。二．代理的制度 1.委托代理； 2.法定代理：限制行为能力人； 3.指定代理：无行为能力人。 建筑法 一、不需办理施工许可证的项目： 1.投资额30万以下或300平米以下的项目； 2.办理了开工报告的项目；

3.抢险救灾项目； 4.临时性建筑； 5.军用建筑。 二、实行强制监理的项目： 1.国家重点项目； 2.总价3000万以上的公用事业或关系公共利益、公众安全的项目； 3.成片开发的≥5万平米的住宅小区； 4.利用外国政府或国际组织贷款、援助资金的项目； 5.学校、影剧院、体育场馆。 *招投标法* 注：必须招标的项目需既满足项目范围又满足规模标准 一、必须进行招标的项目范围： 1.关系公众利益、公众安全的基础设施和公用事业项目； 2.全部或部分国有资金和国家融资的项目； 3.利用国际组织、外国政府贷款援助的项目。 必须招标的细化规模标准： 1.施工单项合同200万以上； 2.采购单项合同100万以上； 3.勘察单项监理合同50万以上； 4.以上三项总价3000万以上。 二、可不进行招标的项目： 1.涉及国家安全、秘密不适宜招标的项目； 2.利用扶贫资金，以工代赈的项目； 3.施工主要技术采用特定专利或特有技术的项目； 4.抢险救灾不适宜招标的项目； 5.施工企业自建自用的项目； 6.在建工程追加的附属小型工程或主体加层工程，且原中标人仍具备承包能力的。 三、应当公开招标的项目：

二级建造师法律法规考试真题及答案

二级建造师法律法规考试真题及答案 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2017年二级建造师工程法规真题及答案 一、单选题（共60题，每题1分） 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 【答案】B 2.关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 【答案】C 3.建设用地使用权自（）时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 【答案】C 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售专利产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。 A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元 【答案】C 5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。 A.50万元 B.80万元 C.90万元 D.100万元 【答案】C 6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保

一级建造师考试真题及答案

06年一级建造师考试《建筑工程经济》真题及答案 一、单项选择题（共60题，每题1分） 1．某项目投资来源中，项目资本金2000万元，借入银行资金1000万元，建设期借款利息200万元。在编制项目财务现金流量表时，建设期现金流入的投资应为（）万元。 A．1200 B．2000 C．3000 D．3200 2．年名义利率为i，一年内计息周期数为m，则年有效率为（）。 A．（1+i）m-1 B．（1+i/m）m-1 C．（1+i）m-i D．（1+i×m）m-i 3．某项目现金流量如下： 若基准收益率大于零，则其动态投资回收期的可能值是（）年。 A．2.33 B．2.63 C．3.33 D．3.63 4．投资回收期和借款偿还期两个经济评价指标都是（）。 A．自建设年开始计算 B．时间性指标 C．反映偿还债能力的指标 D．动态评价指标 5．某项目的财务净现值前5年为210万元，第6年未30万元，ic =10%，则前6年的财务净现值为（）万元。 A．227 B．237 C．240 D．261 6．某项目财务现值FNPV与收益率i之间的关系如图所示。若基准手率为6%，该项目的内部收益率和财务净现值分别是（）。 A．3.0%，21万元 B．3.0%，69万元 C．7.7%，21万元 D．7.7%，69万元 7．项目计算期内累计净现金流量为A，项目财务净现值为B，固定资产投资现值为C，流动资金现值为D，则项目净现值率为（）。 A．A/C B．B/C C．B/（C+D） D．A/（C+D）

8．进行项目盈亏平衡分析时，一般应列入固定成本的是（）。 A．生产工人工资 B．外购原材料费用 C．外购燃料动力费用 D．固定资产折旧费 9．某项目年设计生产能力8万台，年固定成本1000万元，预计产品单台售价500元，单台产品可变成本275元，单台产品销售税金及附加为销售单价的5％，则项目盈亏平衡点产量为（）万台。 A．4.44 B．5.00 C．6.40 D．6.74 10．根据对项目不同方案的敏感性分析，投资者应选择（）的方案实施。 A．项目盈亏平衡点高、抗风险能力适中 B．项目盈亏平衡点低、承受风险能力弱 C．项目敏感程度大、抗风险能力强 D．项目敏感程度小、抗风险能力强 11．某租出设备价格50万元，租期为5年，折现率8％，附加率4％，采用附加率法计算耦余时，刚每年耦合不能低子（）万元。 A．11.2 B．12.0 C．14.0 D．16.0 12．对建设工程项目进行价值工程分析，最关键的环节是（）。 A．设计方案优化 B．施工招标管理 C．竣工结算管理 D．材料采购控制 13．利率与社会平均利润率两者相互影响，（）。 A．社会平均利润率越高，则利率越高 B．要提高社会平均利润率，必须降低利率 C．利率越高，社会平均利润率就越低 D．利率和社会平均利润率总是按同一比例变动 14．下列关于现值P、终值F、年金A、利率i、计息期数n之间关系的描述中，正确的是（）。 A．F一定、n相同时，i越高、P越大 B．P一定、n相同时，i越高、F越小 C．i、n相同时，F与P呈同向变化 D．i、n相同时，F与P呈反向变化 15．某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干年内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（）。 A．（P/A，i，n） B．（A/P，i，n） C．（F/A，i，n） D．（A/F，i，n） 16．莱施工企业向银行借款100万元，年利率8％，半年复利计息一次，第三年末还本付息，则到期时企业需偿还银行（）万元。 A．124.00

建造师法律法规必考内容

1010建造师相关管理制度 建造师执业资格制度起源于1834年的英国，发展于美，国际建造师协会有17个成员。 《关于印发<建造师执业资格制度暂行规定>的通知，规定必须取得建造师资格并注册，方能担任建设工程项目总承包及施工管理的项目施工负责人。1011建造师制度框架体系（1道题） 建造师管理体制遵循“分级管理、条块结合”的原则。住房和城乡建设部负责对全国注册建造师实行统一的监督管理，国务院各专业部门按照职责分工，负责对本专业注册建造师监督管理。各省建设厅和同级的各专业部门负责本省和本专业的二级注册建造师监督管理。 建造师执业资格制度遵循“分级别、分专业”的原则。建造师划分为两个级别。其中，一级设置10个专业，二级设置6个专业。 注册建造师制度体系由“1+6”个文件构成：“1”为《注册建造师管理规定》；“6”为《一级建造师注册实施办法》、《注册建造师执业工程规模标准》、《注册建造师施工管理签章文件目录》、《注册建造师执业管理办法》、《注册建造师继续教育管理办法》和《注册建造师信用档案管理办法》。执业制度体系由“1+3”个文件构成：“1”为《注册建造师管理规定》；“3”为《注册建造师执业管理办法》、《注册建造师执业工程规模标准》和《注册建造师施工管理签章文件目录》。 建造师执业资格制度体系由六大标准作为支撑，即职业实践标准（含职业道德标准）、教育和评估标准、考试标准、注册标准、执业标准、继续教育标准。 1012掌握考试管理 1、一级建造师考试实行“三加一”考试制度，即三门综合科目：建设工程经济、建设工程项目管理、建设工程法规及相关知识。另一门专业管理与实

务考试科目由考生根据工作需要选择10个专业的其中一个专业参加考试。 2、二级建造师执业资格实行全国统一大纲，各省、自治区、直辖市组织命题考试的制度，考生也可参加全国统一考试，由国家统一组织命题和考试。二级建造师实行“二加一”考试制度，即两门综合科目：建设工程施工管理、建设工程法规及相关知识。另一门专业管理与实务考试科目由考生根据工作需要选择6个专业的其中一个专业参加考试。 1013掌握注册管理 1、注册建造师，是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书经过注册，取得中华人民共和国注册建造师注册执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事施工管理相关活动的专业技术人员。 2、建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。初始注册有效期为3年。延续注册也为3年，变更注册仍延续原注册有效期。多专业注册的注册建造师，其中一个专业注册期满仍需以该专业继续执业和以其他专业执业的，应当及时办理续期注册。 因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。1014掌握执业管理 1、一级注册建造师可在全国范围内以一级注册建造师名义执业，通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书并经注册人员，可以全国范围内以二级注册建造师名义执业。 ①建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。②施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。注册建造师签章完整的工程的施工管理文件方为有效。 2、不同的计量单位分为大型、中型和小型工程。大中型→→本专业注册建造

2021年一级建造师法律法规真题及答案

2021年一级建造师法律法规真题及答案 20XX年一级建造师法律法规真题及答案 1．根据《民法总则》，法人分为（ ）。 A．企业法人和非企业法人 B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人 D．营利法人，非营利法人和特别法人 参考答案：D 2．关于代理的说法，正确的是()。 A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 参考答案：C 3．关于物权的说法，正确的是（）。 A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B．用益物权人可以是该物的所有权人 C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D．物权的变动只能基于合同关系 参考答案：C 4．关于

建设工程专利权保护范围的说法，正确的是( )。 A．实用新型以申请时所附的说明书为准 B．建设工程发明以其附图为准 C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D．三类专利均以权利要求的内容为准 参考答案：C 5．关于留置的说法，正确的是()。 A．留置权属于债权 B．债权人不负责保管留置物 C．建设工程合同可以适用留置权 D．留置权基于法定而产生 参考答案：D 6．关于财产保险合同的说法，正确的是()。 A．保险合同不可以转让 B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C 7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。 A．解除合同 B．继续履行 C．罚款 D．合同无效

2012年2级建造师法律法规知识点

2012年二级建造师法律法规知识点 1.建造师初始注册有效期3年；延续注册有效期3年。 2.10周岁以上未成年人是限制民事行为能力。 3.委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理热付连带责任。 4.发明专利权的期限是20年；实用新型和外观设计专利权的期限是10年。 5.普通诉讼时效期间为2年；短期诉讼时效期间为1年，如身体伤害、租金、不合格商品未 声明。权利被侵害超过20年，法院不保护。 6.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或其他障碍不得行使请求权的，诉讼时效中 止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中断，诉讼时效期间重新计算。 7.抵押权协议损害其他债权人利益的，可以在知道或应当知道撤销事由之日起一年内请求人 民法院撤销该协议。 8.留置权人应当给债务人2个月以上履行债务的时间，鲜活易腐烂物品除外。 9.预告登记后，债权消灭或自能够进行不动产登记之日起3个月内未申请登记的，预告登记 失效。 10.建设工期不足一年的，到位资金不得少于工程合同价的50%，超过一年的，不得少于30%。 11.小型工程不需办理施工许可证：投资额在30万元以下或面积在300平方米以下。 12.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，可延期2次， 每次不得超过3个月。在建的工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 13.必须有监理的：1）国家重点建设项目2）大中型公共事业工程（总投资额在3000万元以 上）3）建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程4）利用外国政府或国际组织贷款、援助资金的工程5）项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公共安全的基础设施； 学校、影剧院、体育场馆项目。 14.同时要符合两个条件的必须招标： 1）大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目； 2）全部或部分使用国有资金或国家融资的项目； 3）使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目。 1）估算价在200万元人民币以上的； 2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上； 3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上； 4）单项合同估算价低于1、2、3、项目规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上。 15.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。投标保证金有 效期应当超过投标有效期30天，（即：从开标开始至投标结束后30天；投标有效期：从开标开始至投标结束）。 16.投标人少于3个人的（不包括3），招标人应当重新招标。 17.开标与提交投标文件的截至时间是同一个时间。 18.评标委员会有招标人的代表和专家组成员，成员为5人以上单数，专家不得少于成员的三 分之二。 19.确认中标人：评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般在15天内确定中标人，最晚 应当在投标有效期结束日30个工作日前确定。

一级建造师历年真题及答案

历年一级建造师试题 2004一级建造师考试工程经济试题及答案 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．在下列各项中，属于资本金财务现金流量表中现金流出的是（）。 A．折旧费B．摊销费C．应付账款D．所得税 2．在下列关于现金流量图的表述中，错误的是（）。 A．以横轴为时间轴，零表示时间序列的起点 B．多次支付的箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时间单位初 C．在箭线上下流明现金流量的数值 D．垂直箭线箭头的方向是对特定的人而言的 3．已知年名义利率r，每年计总次数n，则年有效利率为（）。 4．在进行工程经济分析时，下列项目财务评价指标中，属于动态评价指标的是（）。 A．投资收益率B．偿债备付率C．财务内部收益率D．借款偿还期 5．在项目财务评价中，若某一方案可行，则（）。 A．PtPc，FNPV0，FIRRic B．PtPc，FNPV0，FIRRic C．PtPc，FNPV0，FIRRic D．PtPc，FNPV0，FIRRic 6．某生产性建设项目，折算到第1年年末的投资额为4800万元，第2年年末的净现金流量为1200万元，第3年年末为1500万元，自第4年年末开始皆为1600万元，直至第10年寿命期结束，则该建设项目的静态投资回收期为（）年。 A．4.24 B．4.31 C．4.45 D．5.24 7．利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。 A．支付税金后的利润B．支付税金前且支付利息后的利润 C．支付利息和税金前的利润D．支付税金和利息后的利润 8．通货膨胀是指由于货币(这里指纸币)的发行量超过（）所需要的货币量而引起的货币贬值和物价上涨的现象。 A．存量商品B．商品流通C．增量商D．购买能力 9．在下列各项中，属于固定成本的是（）。 A．长期借款利息B．原材料费C．燃料费D．生产人员工资 10．某生产性建设项目，其设计的生产能力为6万件，年固定成本为5600万元，每件产品的销售价格为3600元，每件产品的可变成本为1600元，每件产品的销售税金及附加之和为180元，则该生产性建设项目的盈亏平衡产销量为（）万件。 A．1.56 B．1.64 C．3.08 D．3.20 11．投资项目敏感性分析是通过分析来确定评价指标对主要不确定性因素的敏感程序和（）。 A．项目的盈利能力B．项目对其变化的承受能力 C．项目风险的概率D．项目的偿债能力 12．在进行设备购买与设备租赁方案经济比较时，应将购买方案与租赁方案视为（）。 A．独立方案B．相关方案C．互斥方案D．组合方案 13．对承租人而言，租赁设备的租赁费用主要包括租赁保证金、租金和（）。 A．贷款利息B．折旧费用C．运转成本D．担保费 14．价值工程中"价值"的含义是（）。 A．产品的使用价值B．产品的交换价值 C．产品全寿命时间价值D．产品功能与其全部费用的比较价值 15．在其他条件相同的情况下，考虑资金时间价值时，下列现金流量图中效益最好的是（）。

2019年二级建造师法规真题及答案

2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》 一、单项选择题（共60题，每题1分，每天的备选项中，只有1个最符合题意） 1、取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是（）P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（）P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（）年 P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（） P36（法规选编） A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）P25 A、转让 B、抵押 C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(违法分包)

2014一级建造师一建《法规》详细目录大纲

1Z300000建设工程法规及相关知识1Z301000 建设工程基本法律知识 1Z301010 建设工程法律体系 1Z301011 法律体系的基本框架 1Z301012 法的形式和效力层级 1Z301013 建设法律、行政法规和相关法律的关系 1Z301020建设工程法人制度 1Z301021 法人应具备的条件 1Z301022 法人在建设工程中的地位和作用 1Z301023 企业法人与项目经理部的法律关系 1Z301030建设工程代理制度 1Z301031代理的法律特征和主要种类 1Z301032建设工程代理行为的设立和终止 1Z301033代理人和被代理人的权利、义务及法律责任 1Z301040建设工程物权制度 1Z301041物权的法律特征和主要种类 1Z301042土地所有权、建设用地使用权和地役权 1Z301043物权的设立、变更、转让、消灭和保护 1Z301050建设工程债权制度 1Z301051债的基本法律关系 1Z301052建设工程债的发生根据 1Z301053建设工程债的常见种类 1Z301060建设工程知识产权制度 1Z301061知识产权的法律特征 1Z301062建设工程知识产权的常见种类 1Z301063建设工程知识产权的保护 1Z301064建设工程知识产权侵权的法律责任 1Z301070建设工程担保制度 1Z301071担保与担保合同的规定 1Z301072建设工程保证担保的方式和责任 1Z301073抵押权、质权、留置权、定金的规定 1Z301080建设工程保险制度 1Z301081保险与保险索赔的规定 1Z301082建设工程保险的主要种类和投保权益

一级建造师考试真题

一、单项选择题（共20题，每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.《网壳结构技术规程》（JGJ——2003）规定，单块双曲抛物线面壳体的矢量可取二个对角支撑点之间距离的（）。 A. 1/8~1/6 B. 1/7~1/5 C. 1/6~1/4 D. 1/4~1/2 2. 下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装修工程质量验收规范》（GB——2001）规定的是（）。 A. 当抹灰总厚度大于25cm时，应采取加强措施 B. 不同材料基体交接处表面的抹灰，采用加强网防裂时，加强网与各基层搭接宽度不应小于20mm C. 室内抹灰、柱面和门洞口的阳角，当设计无要求时，应做1:2水泥砂浆护角 D. 抹灰工程应对水泥的抗压强度进行复验 3. 建筑装饰装修过程中，凿掉的混凝土保护层，未采取有效地补救措施时，对混凝土保护层的正确处理是（）。 A. 采用与原混凝土强度同等级的细石混凝土重新浇筑 B. 采用比原混凝土强度高一个等级的细石混凝土重新浇筑 C. 采用1:1高强度砂浆分层抹面 D. 采用掺加膨胀剂的1:1水泥砂浆灌浆 4. 有一连续梁，受力如下图所示，则下列连续梁上的弯矩示意图中，正确的是（）。

5. 有一悬臂梁，受力如图所示，q=1KN/m，EI=2×1011N．mm2，L=2m，则梁端B最大位移f是（）mm。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 6. 水泥的初凝时间是指从水泥加水拌合起至水泥浆（）所需的时间。 A. 开始失去可塑性 B. 完全失去可塑性并开始产生强度 C. 开始失去可塑性并达到12Mpa强度 D. 完全失去可塑性 7. 某高程测量，已知A点高程为H A，欲测得B点高程H B，安置水准仪于 A、B之间，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程H B为（）。 A. H B =H A -a-b B. H B =H A+a+b C. H B =H A+a-b D. H B =H A–a+b 8. 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ—2001）规定，两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（）m。 A. 5 B. 7 C. 8 D. 9

二级建造师法律法规模拟试题及答案

二级建造师法律法规模拟试题及答案

二级建造师建设工程法规与相关知识 1. 甲某在施工单位担任项目经理，2008 年通过全国二级建造师执业资格考试（建筑工程专业），并在某省建设行政主管部门办理了初始注册。2009 年甲某又办理了机电安装专业的增项注册。则以下关于甲某的注册和执业管理，说法正确的是（） A 其只能在本省范围内以二级注册建造师名义执业 B 其注册证书和执业印章应由单位保管，由本人使用 C 其在每一注册有效期内应接受120 学时继续教育 D 其信用档案信息不属于个人隐私，应按规定向社会公示 E 其所负责项目未办理竣工验收手续前，不得办理变更注册 参考答案：DE

通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书并经注册人员，可在全国范围内以二级注册建造师名义执业。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册建造师在每一注册有效期内应接受120学时继续教育。必修课60学时中，30学时为公共课、30学时为专业课；选修课60学时中，30学时为公共课、30学时为专业课。注册两个及以上专业的，除接受公共课的继续教育外，每年应接受相应注册专业的专业课各20学时的继续教育。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。 2．注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的有( )。 A．以欺骗、贿赂手段取得注册证书后被撤销注册B．在执业中实施商业贿赂受到行政处罚C．超越执业范围执业被警告、处罚D．弄虚作假取得继续教育证书后被取消继续教育记录

E．为自己的执业活动进行辩解造成不良影响参考答案：ABCD 注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。 3. 在我国的法律体系中，下列法律属于经济法部门的是（）。 A. 合同法 B. 建筑法 C. 消防法 D. 劳动法 参考答案：B 经济法是调整国家在经济管理中发生的经济关系的法律，包括建筑法、招标投标法、反不正当竞争法、税法等。 4（2006）有权制定地方性法规的主体是（）A.省人大常委会 B.省人民政府 C.省建设行政主管部门 D.市人民政府 参考答案：A 地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、

一级建造师法律法规重要知识点

一建法律法规 1.宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民 政府组织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民某国国籍法》、《中华人民某国国务院组织法》、《中华人民某国民族区域自治法》等法律。 2.地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决： (1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。 (2)地方性法规与部门规章之间对同—事项的规定不—致，不能确定如何适用时，由国务院 提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的．应当决定在该地方适用地方性法规的规定； 认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。 (3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁 决。 3.法人应当具备的条件包括：1．依法成立；2．有必要的财产或者经费；3．有自己的名称、 组织机构和场所；4．能够独立承担民事责任。 4.委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去 委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能力；(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。 5.表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备以下特别构成要件： (1)须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。这是构成表见代理的客观要 件。它要求行为人与本人之间应存在某些事实上或法律上的联系，如行为人持由本人发出的委任状、已加盖公章的空白合同书或者有显示本人向行为人授予代理权的通知函告等证明类文件。 (2)须本人存在过失。其过失表现为本人表达了足以使第三人相信有授权意思的表示，或者 实施了足以使第三人相信有授权意义的行为，发生了外表授权的事实。 (3)须相对人为善意。这是构成表见代理的主观要件。如果相对人明知行为人无代理权而仍 与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不构成表见代理。 6.代理具有如下的法律特征：(1)代理人必须在代理权限X围内实施代理行为；(2)代理人应该 以被代理人的名义实施代理行为；(3)代理行为必须是具有法律意义的行为；(4)代理行为的法律后果归属于被代理人。 7.物权包括所有权、用益物权和担保物权。施工单位对工程的留置权属于担保物权；开发商 建设用地使用权属于用益物权；用户的房屋产权属于所有权；出卖货品收取价款权是买卖行为中的权利，不属于物权。 物权具有以下特征：1．物权是支配权。2．物权是绝对权。3．物权是财产权。4.物权具有排他性。 8.收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能。原物新增的经济价值，包括由原 物直接派生出来的果实、由原物所产生出来的租金和利息、对原物直接利用而产生的利润

二级建造师法律法规

哪个部门是建造师的监督管理部门？ 答：住房和城乡建设部负责对全国注册建造师实行统一的监督管理，国务院各专业部门按照职责分工，负责对本专业注册建造师监督管理。各省建设厅和同级的各专业部门负责本省和本专业的二级注册建造师监督管理。 二级建造师的考试是全国统考吗？ 答：二级建造师执业资格实行全国统一大纲，各省、自治区、省辖市组织命题考试的制度。同时，考生也可以选择参加二级建造师执业资格全国统一考试。全国统一考试由国家统一组织命题和考试。 一次注册的有效期为多长时间？ 答：3年，初始注册证书与执业印章有效期为3年。延续注册的，注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的，变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。 多专业注册的注册建造师，其中一个专业注册期满仍需以该专业继续执业是否需要办理延续注册？ 答：需要 除施工管理文件外的其他文件是否需要注册建造师签字盖章？ 答：建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章，施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。其他文件是否需要注册建造师签字盖章，目前尚没有规定。没有规定就意味着不需要。 所有的二级建造师资格证书都是在全国范围内有效吗？ 答：不是的，通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书并经注册人员，。可在全国范围内以二级注册建造师名义执业。而参加省、自治区、直辖市组织的考试取得的资格证书不在全国范围内有效，仅在本辖区内有效。 注册建造师必须接受继续教育吗？ 答：是的，如果继续教育不满足要求，将不能延续注册。 注册建造师信用档案内容包括哪些？ 答：注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。违法违规行为、被投诉举报处理，行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。 注册建造师违法从事相关活动的，违法行为发生地县级以上地方人民政府建设主管部门是否有权对其进行查处。 答：有权查处。注册建造师违法从事相关活动的，违法行为发生地县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关；依法应当撤销注册的，应当将违法事实，处理建议及有关材料报注册机关。 我国的法律体系是如何划分的？ 答：法律体系（也称为部门法体系），是指一国的全部现行法律规范，按照一定的标准和原则，划分为不同的法律部门而形成的内部和谐一致、有机联系的整体。 我国的法律体系通常包括下列部门： 1、宪法2、民法3、商法4、经济法、5、行政法6、劳动法与社会保障法7、自然资源与环境保护法8、刑法9、诉讼法。 什么是法律？ 答：法律包括广义的法律和狭义的法律。广义上的法律，泛指《立法法》调整的各类法的规范性文件；狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件。狭义上的法律的效力低于宪法，但高于其他的法。 什么是行政法规？

一级建造师历年真题及答案(全)

2004年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1 -级建造师执业资 格的注册管理机构是（ d ）。 A ．省级建设行政主管部门 B ．人事部或其授权机构 C ．建设行业协会 D ．建设部或其授权机构 2 要执业范围是（ a ）。 A ．担任建设工程项目施工的项目经理 B ．担任建设工程项目评估人员 C ．从事建设工程项目咨询工作 D ．从事建设工程项目预算工作 3，当事人 意思表示真实是指行为人 （ d ）。 A ．言行要有法律根据 B ．作出承诺 C ．语言规范 D ．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致 4 正确表述是（ a ）。 A ．因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止 B ．因原告起诉，诉讼时效中止 C ．因被告应诉，诉讼时效中止 D ．因证人要求，诉讼时效中止 5 立项批准后，建设单位应按（b ）顺序办理相应手续。 A ．工程发包--报建登记--签订施工承包合同--申领施工许可证 B ．报建登记--申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同 C ．申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同--报建登记 D ．报建登记--工程发包--签订施工承包合同--申领施工许可证 6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（ ）。 A ．注册资本．专业技术人员和技术装备 B ．流动资金．专业技术人员和突出业绩 C ．注册资本．专业管理人员并依法设立 D ．流动资金．专业管理人员和资格证书 7．施工总承包单位与分包单位依法签订了"幕墙工程分包协议"，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（ ）。 A ．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B ．分包单位可以不承担法律责任 C ．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 D ．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 8．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（ ）。 A ．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务 B ．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改 C ．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改 D ．工程监理单位可以转让工程监理业务 9．建设工程实施监理前，（ ）应当将委托的工程监理单位．监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。 A ．建设行政主管部门 B ．行业协会 C ．监理单位 D ．建设单位 10．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。 A ．50 B ．100 C ．200 D ．500 11．招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。 A ．公开、公平、公正和最低价中标 B ．自愿、公平、公正和等价有偿 C ．公开、公平、公正和诚实信用 D ．自愿、公平、等价有偿和诚实信用 12．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（ ）的规定。 A ．招标人 B ．投标人 C ．评标人 D ．招标人和投标人 13．《招标投标法》规定的招标方式是（ ）。 A ．公开招标．邀请招标和议标 B ．公开招标和议标 C ．邀请招标和议标 D ．公开招标和邀请招标 14．投标人应当具备（ ）的能力。 A ． 编制标底 B ．组织评标 C ．承担招标项目 D ．融资 15．同一专业的单位组成联合体投标，按照（ ）单位确定资质等级。 A ．资质等级较高的 B ．资质等级较低的 C ．联合体主办者的 D ．承担主要任务的 16．某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（ ）。 A ．有效 B ．无效 C ．经澄清说明后有效 D ．在招标人同意接受的情况下有效 17．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（ ）。进行。 A ．当天公开 B ．当天不公开 C ．同-时间公开 D ．同一时间不公开 18．安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。 A ．同时设计，同时施工，同时竣工验收 B ．同时设计，同时施工，同时投入使用 C ．同时论证，同时评价，同时投资 D ．同时投资，同时施工，同时评价 19．生产经营单位使用涉及生命安全．危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（ ），方可投入使用。 A ．专业检测机构检测合格，取得安全标志 B ．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准 C ．专业检验机构检验合格，申请安全使用证 D ．健立专门安全管理制度，定期检测评估 20．安全生产监督检查人员的职权之一是（ ）。 A ．财务报表审查权 B ．责令紧急避险权 C ．现场调解裁决权