《建设工程合同管理》综合习题(单选、多选、简答、案例分析)
一、单选题
1．合同法律关系的客体是指（ D ）。
A.合同的当事人
B.合同双方的权利
C.合同双方的义务
D.合同的标的
2．债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为（ C）。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
3．当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（B ）。
A.定金
B.抵押
C.质押
D.保证
4．担保合同是属于（B ）。
A.主合同
B.从合同
C.分包合同
D. 无偿合同
5．我国《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，由于（C ），阻碍时效进行，诉讼时效中止。
A.提起诉讼
B.当事人一方提出权利要求
C.出现不可抗力事件 D 义务人同意履行
6．根据被代理人的委托授权而产生的代理权被称为（B ）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.职务性代理
7．法人的行为能力与其权利能力（C ）。
A.同时产生，不同时消灭
B.不同时产生，同时消灭
C.同时产生，同时消灭
D.不同时产生，不同时消灭
8．我国《民法通则》规定，委托书授权不明的，（B ）。
A.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人不负责任
B.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任
C.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人不负责任
D.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任
9．我国《民法通则》规定（C ）属于短期诉讼时效。
A.货物购买合同争议
B.侵犯专利权
C.延付或者拒付租金
D.经济合同争议
10、甲欠乙1万元到期未还，2003年4月，甲得知乙准备起诉索款，便将自己价值3万元的全部财物以1万元卖给了知悉其欠乙款未还的丙，约定付款期限为2004年底。乙于2003年5月得知这一情况，于2004年7月决定向法院提起诉讼。乙提出的下列哪一项诉讼请求能够得到法院支持？（A）
A、请求宣告甲与丙的行为无效
B、请求法院撤销甲与丙的行为
C、请求以自己的名义行使甲对丙的1万元债权
D、请求丙承担侵权责任
11、甲公司于6月5日以传真方式向乙公司求购一台机床，要求“立即回复”。乙公司当日回复“收到传真”。6月10日，甲公司电话催问，乙公司表示同意按甲公司报价出售，要其于6月15日来人签订合同书。6月15日，甲公司前往签约，乙公司要求加价，未获同意，乙公司遂拒绝签约。对此，下列哪一种说法是正确的？（D）
A、买卖合同于6月5日成立 B.、买卖合同于6月10日成立
C、买卖合同于6月15日成立
D、甲公司有权要求乙公司承担缔约过失责任
12、甲将其电脑借给乙使用，乙却将该电脑卖给丙。依据我国《合同法》的规定，下列关于乙丙之间买卖电脑的合同效力的表述哪一项是正确的（C）
A、无效
B、有效
C、效力待定
D、得变更或撤消
13、甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场，时逢其总经理外出，5月9日总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺生效的日期是（B）。
A、5月1日
B、5月8日 C.5月9日 D.5月10日
14、公民甲与房地产开发商乙签订一份商品房买卖合同，乙提出，为少交契税建议将部分购房款算作装修费用，甲未表示反对。后发生纠纷，甲以所付装修费用远远高于装修标准为由，请求法院对装修费用予以变更。该装修费用条款效力应如何认定？（C）
A、是双方当事人真实意思表示，有效
B、显失公平，可变更
C、以合法形式掩盖非法目的，无效
D、违反法律禁止性规定，无效
15、北京碧溪公司与上海浦东公司订立了一份书面合同，碧溪公司签字、盖章后邮寄给浦东公司签字、盖章。该合同于何时成立？（D）
A、自碧溪公司与浦东公司口头协商一致并签订备忘录时成立
B、自碧溪公司签字、盖章时成立
C、自碧溪公司将签字、盖章的合同交付邮寄时成立
D、自浦东公司签字、盖章时成立
16、甲乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行不符合约定要求时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国合同法上称作什么权力？（C）
A、先履行抗辩权
B、先诉抗辩权
C、同时履行抗辩权
D、不安抗辩权
17、甲企业因基建需要竹签，与乙厂签订了一供货合同，合同约定乙供应甲竹签100捆，每根竹签单价1元，未约定总价。乙如约按惯例供应竹签100捆，每捆100根，甲企业以自己认为每捆竹签为10根，现每捆竹签为100根为由，主张变更合同，遭乙企业反对，双方发生纠纷。对此纠纷处理正确的是( B )。
A.按重大误解处理
B.按合同解释处理
C.或按无效合同处理，或按合同解释处理
D.按无效合同处理
18、建设工程委托监理合同的标的是（C）。
A.货物
B.货币
C.服务
D.工程项目
19．监理合同中未明确规定业主为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费应由（ A ）。
A.监理单位承担
B.承包商承担
C.业主补偿，属于附加监理费用
D.业主补偿，属于额外监理费用20．由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B）。
A.正常工作
B.附加工作
C.额外工作
D.意外工作
21．业主有权（B）。
A. 自行更改总监理工程师的指令
B.要求更换不称职的监理人员
C.要求监理单位暂停不称职的监理业务
D. 自主选定分包单位
22．在工程实施过程中，如果发生（A）情况，总监理工程师应当下达停工令。
A.某工序质量不合格
B.承包商将工程转包
C.工程质量有下降趋势
D.承包商生产率下降
23．选择施工分包单位时，监理单位有（B）。
A.建议权
B.否定权
C.主持权
D.协调权
24．当业主和承包商发生的争议由仲裁机关进行仲裁时，监理单位应当（ D）。
A.设法化解双方矛盾
B.维护业主的利益
C.保持冷静
D.积极提供作证的事实材料
25．监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（C ）。
A.通知业主方后即可调换
B.无需通知业主即可调换
C.取得业主方书面同意后才能调换
D.监理单
位承担连带责任
26．因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位（A）。
A.不承担责任
B.监理单位承担全部责任
C.监督单位承担监督不力的责任
D.监理单位承担连带责任
27．监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定额全部义务，则监理责任期应理解为（C ）。
A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间
B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止
C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
28．在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20 万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为 10 万元，监理单位缴纳的税金为 1 万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过（C）万元。
A.20
B.10
C.9
D.1
29．承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（D ）。
A.应从业主方获得附加监理酬金
B.应从业主方获得额外监理酬金
C.应从承包方获得合理化建议的奖金
D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金
30．业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件、专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以（ A）的顺序为准确认其效力。
A.上述文件排列
B.监理委托合同约定
C.优先使用专用条款
D.年月最后编号
31．如果业主对监理单位提交的交付通知书中部分酬金有异议，标准条件规定的处理原则是（C ）。
A.按监理单位违约对待，追究其责任
B.拒付全部酬金
C.拒付有异议部分酬金，但不能拖延其他无异议酬金项目的支付
D.先按通知书支付，如审核后与通知书的金额不符，在后阶段支付款中扣除
32．邀请招标中，邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
33．在招标投标活动中，（ C ）属于违反招标投标法的行为。
A.没有编制标底
B.委托代理机构进行招标
C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与
D.委托评标委员会定标
34．招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（ D ）。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省，市政府部门提供的专家名册
35．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（ A ）决定中标人。
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.建设行政主管部门
36．“评标价”是指（D ）。
A.标底价格
B.中标的合同价格
C.投标书中标明的报价
D. 以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值
37．招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（ C ）。
A.初步设计编制的概算价
B.施工图设计编制的预算价
C.投标书中标明的报价
D.评标委员会算出的评标价
38．工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（C ）。
A.设计取费高低
B.设计单位的资历
C.设计方案的优劣
D.设计任务的完成进度
39．建设监理招标的最大特点是（ C ）。
A.非常注重监理单位的报价
B.邀请招标人较多
C.很注重监理单位能力的选择
D.很注重监理单位的资金状况
40．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（D ）对该进度计划的缺陷承担责任。
A.发包人
B.监理单位
C.工程师
D.承包人
41．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（C ）。
A. 由承包人负责，费用由承包人承担
B.由发包人负责，费用由发包人承担
C.由承包人负责，费用由发包人承担
D.由发包人负责，费用由承包人承担
42．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（A ）组织试车。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.监理单位
43．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（A ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.监理单位
44．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（B ）
A.费用和工期损失全部由业主承担
B.费用和工期损失全部由承包商承担
C.费用由承包商承担，工期给予顺延
D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
45．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（A ）。
A.应征得业主同意
B.可不经过业主同意
C. 自行决定后通知业主
D. 自行决定后通知监理工程师46．已竣工工程交付使用之前应由（ B）负责成品保护工作。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.协商解决单位
47．因不可抗力发生的费用应由（ D）承担。
A. 甲方承担
B.乙方承担
C.甲乙方共同承担
D. 甲乙方分别承担
48．承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（D ）
A.可自行运出工地
B.不能自行运出工地
C.需经业主批准后才能运出工地
D.需经工程师批准后才能运出工地
49．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（A ）。
A.监理工程师单独计量有效
B.监理工程师单独计量无效
C.监理工程师应推迟计量时间
D.监理工程师单独计量后再请承包商确认
50．FIDIC 合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至（D ）止。
A.颁发工程移交证书日
B.工程移交证书中注明的竣工日
C.颁发解除缺陷责任证书日
D.承包商提交的结清单生效日
52．FIDIC 施工合同条件规定，包含在合同价格之内的暂定金使用归（B ）控制。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.工程师和承包商共同
53．按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发
生后28 天内首先向工程师提交（B ）。
A.索赔证据
B.索赔意向通知
C.索赔依据
D.索赔报告
54．FIDIC 合同条件规定，当组成合同各条件的约定有矛盾或歧议时应由（C ）解释。
A.业主
B.承包商
C.监理工程师
D.业主与承包商协商
55．FIDIC 合同条件规定，计算承包商的施工工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（B ）之日
为止。
A.工程移交证书
B.工程移交证书指明的竣工日
C.解除缺陷责任证书
D.最终支付证书56．FIDIC 合同条件规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付的工程进度款结算额小于监理工程
师签证的最小金额时，（C ）。
A.本月工程量不予计量
B.按实际完成的工程量支付应得款
C.本月不支付
D.按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部分57．FIDIC 合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证
书后，业主应（B ）。
A.仍不返还承包商
B.返还承包商一半
C.返还承包商一半和利息
D.全部返还承包商58．FIDIC 合同条件中规定的“指定分包商”是指承担部分施工任务的单位，他是（A ）。
A. 由业主选定，与总包商签订合同
B.由总包商选定，与业主签订合同
C.由监理工程师选定，与业主签订合同
D.由业主选定，与监理工程师签订合同
59．FIDIC 土木工程施工合同条件规定，工程师颁发工程移交证书的条件为（ C）。
A.工程最终竣工
B.工程全部完工
C.工程基本竣工并通过竣工检验
D.工程基本完工60．FIDIC 土木工程施工合同条件规定，（A ）有权将工程部分项目交由指定分包商实施。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.建设行政主管部门
61．FIDIC 土木工程施工合同条件规定，承包商投保工程险时，应以（C ）名义进行。
A.承包商
B.业主
C.承包商和业主
D.视情况而定
62．FIDCIC 土木工程施工合同条件规定，当监理工程师与承包商就索赔问题谈判不能达成一致意见时，应由（）。
A.业主裁定
B.业主协调监理工程师和承包商意见
C.监理工程师决定
D.第三方调解解决63．FIDIC 土木工程施工合同条件适用（A ）。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加酬金合同
D.任何合同
64．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保
护措施，对打乱施工计划的后果责任是（D）。
A.承包商承担保护措施费用，工期不予顺延
B.承包商承担保护措施费用，工期予以顺延
C.业主承担保护措施费用，工期不予顺延
D.业主承担保护措施费用，工期予以顺延
65．建设工程进入缺陷责任期后，应由（A ）负责对已建工程的照管。
A.业主
B.监理工程师
C.承包商
D.承包商与监理工程师共同
66．我国施工合同示范本规定，工程师在收到承包人提交的索赔报告后的28 天内未作出任何答复，则该索赔应认为（D）。
A. 已经批准
B.被拒绝
C.尚待批准
D.已经被认可
67．施工合同中索赔的性质属于（A ）。
A.经济补偿
B.经济惩罚
C.经济制裁
D.经济补偿和经济制裁
68．下列（ C）能作为承包商的索赔证据
A.索赔事件发生时的口头协议
B.在会议纪要中双方确认的商讨性意见
C.有业主签名的有关电传
D.未经监理工程师签署认可的电话记录
二、多选题
1．法律规范中所指的法律“事件”包括（ACD ）。
A.地震灾害
B.乙方的违约行为
C.社会动乱
D.非甲乙方责任的火灾
E.双方达成变更协议2．属于履行合同的担保方式有（ ABCD）。
A.定金
B.保证
C.资产抵押
D.留置
E.违约金
3．合同法律关系的构成要素为（ABD ）。
A.主体
B.客体
C.事件
D. 内容 E 工商管理部门
4、甲委托乙前往丙厂采购男装,乙觉得丙厂生产的女装市场看好,便自作主张以甲的名义向丙厂订购。丙厂未问乙的代理权限，便与之订立了买卖合同。对此，下列说法正确的是（ ABC ）
A．甲有追认权 B丙有催告权 C．丙有撤销权 D构成表见代理
5、甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可能提出的以下理由中，哪些可以被法院认定为乙公司撤销要约不能成立的根据?（ ACD）
A、乙公司在要约中确定了承诺期限
B、尽管乙公司在要约中未定承诺期限，但甲公司接到要约后即已为履行合同作了准备工作
C、乙公司在要约中明确表示某日期前条件不变等待甲公司的答复
D、甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知
6、甲与乙签订了一份租赁合同，合同约定，如果甲父死亡，则甲将房屋租给乙居住这一合同的性质应如何认定？（BD）
A、既未成立，也未生效
B、已成立，但未生效
C、是附条件的合同
D、是附期限的合同
7、A市甲厂与B市乙厂签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙厂钢材10吨，乙厂支付货款3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为：（AB）
A、付款地点为A市
B、交货地点为A市
C、付款地点在B市
D、交货地点在B市
8、债权人以对自己造成损害为由，请求人民法院予以撤销债务人的下列哪些行为的，人民法院应予支持？（BC）
A．债务人怠于行使其到期债权B．债务人放弃其到期债权
C．债务人无偿将财产赠与他人 D．债务人以明显不合理的低价转让财产，但受让人不知该情形9．工程建设监理合同组成文件包括（ ABCE ）。
A.实施过程中业主与监理单位共同签署的补充和修改文件
B.投标书或中标函
C.监理合同标准条件和专用条件
D.监理合同适用的法律、法规
E.合同协议书
10．监理合同示范文本中规定的监理单位权力包括（ BDE ）。
A.对分包单位的审批权
B.发布停工令和复工令的权力
C.变更工程设计的决定权
D.对工程施工进度的检查监督权
E.要求承包商撤换有严重失职行为的工作人员的建议权
11．监理单位对监理工作承担责任的原则是（ ACD ）。
A.在监理合同有效期内承担责任
B.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任
C.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任
D.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责
任 E.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任
12．公开招标设置资格预审程序的目的是（BC ）。
A.选取中标人
B.减少评标工作量
C.优选最有实力的承包商参加投标
D.迫使投标单位降低投标报价
E.
了解投标人招标人准备实施招标项目的方案
13．设计招标的特点主要表现在（BDE ）。
A.开标时仅公布报价金额
B.在投标书内写明设计构思方案及实施计划
C.按照工程量清单中的规定工程量填报单价
D.评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性
E.要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案
14．构成对投标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括（ BCDE）。
A.招标广告
B.合同条件
C.技术规范
D.工程量清单
E.图纸和技术资料
15．招标投标法规定，招标方式可分为（AD ）。
A.公开招标
B.行业内招标
C.地区内招标
D.邀请招标
E.议标
16．《建设工程施工合同文本》由（ABCD ）组成。
A.协议书
B.中标通知书、投标书
C.专用条款
D.通用条款
E.招标文件
17．建设工程施工分包合同的当事人是（CE ）。
A.发包人
B.监理单位
C.承包人
D.工程师
E.分包单位
18．属于非法分包工程的情况包括（ACDE ）。
A.将承包的全部工程分包给其他单位实施
B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位
C.将工程的主要部分交给其他单位实施
D.承接分包工程后进行再分包
E.将工程肢解后分包给其他单位实施
19．FIDIC 合同条件规定，业主应承担的风险有（ABCD ）。
A.业主提供的设计不当造成的损失
B.战争造成的损失
C.超音速飞行物产生的压力波造成的损失
D.有毒气体污染造成的损失
E.建筑材料不合格造成的损失
20．施工索赔从索赔的目的来看可分为（CD ）。
A.质量索赔
B.数量索赔
C.工期索赔
D.费用索赔
E.综合索赔
22．工程师审查承包商索赔申请时，判断索赔是否成立的条件有（ACD ）。
A.与合同相比，事件造成了承包商损失
B.损失的原因不属承包商责任，而属于分包商责任
C.承包商在索赔事件发生后28 天内向工程师提交了索赔意向通知
D.该损害不属于承包商应承担的风险
E.索赔资料已经建设主管部门审查合格
23．下列职责中，（ACDE ）属于FIDIC 土木工程施工合同条件规定的业主职责。
A.在合同约定的时间内向承包商提供施工场地
B.在合同约定的范围内采取相应的安全措施，保障已完成工程不受损害
C.承担在合同通用条件中规定的业主风险
D.按合同规定的时间向承包商支付工程款
E.按合同约定的时间向承包商提供施工图纸
24．FIDIC 条款规定，在施工中，必须办理的投保项目有（ ABCD）。
A.工程险
B.第三者责任
C.承包商设备险
D.承包商人员保险
E.金融风险
三、判断题
1．合同法律关系的主体可以是国家机关。（√）
2．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提出诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭胜诉权的制度。（√）
3．业主对监理单位提交的阶段酬金支付通知书中部分酬金项目有异议，拒付该阶段的全部酬金，时间超过合同约定应支付时间30 天。监理单位为了保护自己的合法权益，可在第 31 天向业主发出违约通知，并随即暂停监理服务。（×）
4．监理单位未能在监理合同约定的期限内完成规定的全部监理任务，应承担拖期违约赔偿责任。（×）5．某项有特殊专业要求的招标工程，资格预审时发现投标单位最近几年虽然已实施的大型工程较多，但缺乏与招标工程同类工程的施工经验，则应判定该单位不具备投标资格。（√）
6．评标工作由评标委员会或评标小组公开进行。（√）
7．工程项目监理招标，在技术上达到要求标准的前提下，主要考虑报价的竞争性。（×）
8．应根据工程项目特点，技术经济指标，以及确保工程成本,工期和质量的要求来考虑选用哪种计价方式的合同类型（√）
9．施工合同工程转包是工程分包的一种特殊形式。（×）
10．在施工过程中，对有缺陷工程的修复，在工程师指示的合理时间内，如果承包商没有完成或他无
力完成缺陷工程的修复工作，业主不可以雇佣其他人来完成。（×）
11．只有由于业主不履行合同的行为责任原因导致承包商的合法权益受到损害，承包商才可提出索赔。（×）
12．业主退还承包商履约保函，并按结清单支付后，承包商仍有权就合同履行过程中的有关事宜再向
业主提出索赔要求（×）
四、简答题
1、订立施工合同需要具备哪些条件？
答：（1）初步设计已经批准
（2）工程项目已经列入年度建设计划
（3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料
（4）建设资金儿主要建筑材料设备来源已经落实
（5）对于招投标工程，中标通知书已经下达。
2、什么是暂定金额，一般用于哪些方面的支付？
（1）暂定金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂定金额实质上是一笔雇主方的备用金，用于招标时尚未确定或不可预见项目的储备金额。
（2）暂量金额的使用归工程师控制，施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经雇主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作为供意外用途的开支。工程师有权全部使用、部分使用或全部不用，可以用于承包商完成的工作，也可以用于指定分包商完成的工作。
3、FIDIC合同条件下，指定分包商与一般分包商的区别？
（1）选择分包单位的权利不同
（2）分包合同的工作内容不同
（3）工程款的支付开支项目不同
（4）雇主对分包商利益的保护不同
（5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同
4、承包商索赔要求成立必须具备哪些条件？
（1）与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失；
（2）造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商自身责任所造成；
（3）按合同规定不是应由承包商承担的风险；
（4）承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知和索赔文件。
5、监理工程师颁发的工程移交证书有何作用？
（1）表示工程已经达到基本竣工要求并已经通过竣工验收，工程移交给业主使用，照管责任和风险同时转移。以后再发生使用不当造成的质量问题等，承包商不负责任。
（2）颁发工程移交证书后，业主应在一定期限内支付除质保金外的工程余款，包括返还承包商一半的保留金。
（3）标志着质量保修期的开始。
6、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序？
①索赔事件发生后28d内，向工程师发出索赔意向通知；
②发出索赔意向通知后的28d内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；
③工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
④工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
⑤当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
五、案例分析题
1、甲公司需要装修办公大楼，乙公司与之洽商，提出预算：装修工程需要100万元的报酬，粉刷材料（油漆等）需要100万。甲公司认可了乙公司的预算。乙公司又提出：只要100万元的报酬，自己仓库里有价值100万元的油漆等粉刷材料无偿奉送。甲公司欣然允诺，与乙公司签订了装修合同。装修完工，验收合格，但甲公司一分钱不给。乙公司多次索要未果。在甲、乙订立合同之前，乙公司欠丙方公司货款200万元，现乙公司无力偿还。请问，丙公司可以采取哪些法律手段保护自己的利益？
答：甲公司欠乙公司200万元，其中100万元报酬，丙公司可以行使代位权；另外100万元材料费，丙公司可以行使撤销权。
2、某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某汽车制造厂的土方工程与基础工程合同，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因而工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。问题：你认为乙方提出的索赔要求能否成立?为什么?
对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理：
①对于前期的季节性大雨，这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。
②对于后期特大暴雨引起的山洪暴发，不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础，被冲走的部分材料，清理现场和恢复施工条件，受伤的甲方以及甲方雇佣的人员等经济损失应由甲方承担；损坏的施工设备，受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担，工期顺延。
3、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元／m3，综合费率为直接费的20％。该基坑施工方案规定：土方工程采用
租赁一台斗容量为l m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元／台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：
1)因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；
2)施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；
3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；
4)5月20日～5月22日，因下特大暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；
5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
(2)问题
1)上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
2)每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
3)假设人工费单价为23元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30％，则合理的费用索赔总额是多少?
4)建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?
(3)分析与答案
1)事件一：不能提出索赔要求，因为租赁的挖掘机大修延迟开工，属于承包商的责任。
事件二：可提出索赔要求，因为地质条件变化属于业主应承担的责任。
事件三：可提出索赔要求，因为这是由设计变更引起的。
事件四：可提出索赔要求，因为大雨迫使停工，需推迟工期。
事件五：可提出索赔要求，因为雨后修复冲坏的永久道路，是业主的责任。
2)事件二：可索赔工期5d(15日~19日)
事件三：可索赔工期2d：900m3／(4500m3／10d)＝2d
事件四：可索赔工期3d(20日~22日)
事件五：可索赔工期ld(23日)
小计：可索赔工期11d(5d+2d+3d+1d＝11d)
3)事件二：人工费：15工日×23元／工日×(1+30％)
机械租赁费：450元／台班×5d＝2250元
事件三：(900m3×4.2元／m3)×(1+20％)＝4536元
事件五：人工费：30工日×23元／工日×(1+30％)＝897元
机械租赁费：450元／台班×1d＝450元
可索赔费用总额为：448.5元+2250元+4536元+897元+450元＝8581.5元
4)建筑公司向业主提供的索赔文件有索赔信、索赔报告、详细计算式与证据。
电子商务案例分析答案
杭州电子科技大学继续教育学院函授 13级电子商务专科 《电子商务案例分析》试卷（A） 函授站学号姓名成绩 一、判断题(15×1分。在每一小题后面的括号内填入判断结果；你认为正确的用“√” 表示，错误的用“×”表示) 1、电子商务的盈利模式可以归纳为在线提供服务模式和交易费用模式。 ( ) 2、B2B电子商务模式有行业联盟型、企业内商务网和第三方电子商务平台，沃尔玛属于第一种电子商务模式。 ( ) 3、电子商务有助于实现供应商管理、存货管理、配送管理、渠道管理和结算管理。( ) 4、以单一买方为中心，所有供应商自动与买方进行线上交易的B2B模式是直销平台型。( ) 5、电子商务案例选取的原则是以静制动。 ( ) 6、阿里巴巴成立于1999年，经营理念是“work in alibaba”。 ( ) 7、敦煌网是第三代B2B企业的代表，其定位是能做交易的中国B2B，给客户提供一站式的网上交易服务。 ( ) 8、敦煌网强调的是动态的诚信体制。 ( ) 9、海尔电子商务的商务模式采用ERP+CRM和CIMS+JIT系统。（） 10、B2C是我国早产生的电子商务模式，以8848网上商城正视运营为标志。 ( ) 11、B2C电子商务企业的经营模式主要有经营无形产品和劳务的电子商务模式。 ( ) 12、京东商城的盈利模式是以低价甚至牺牲毛利率的方式来获得大规模销量，从而获得利润，此外靠厂商返点和其他补贴获利。 ( ) 13、网络消费需求具有超前性和可诱导性，因为网上购物的消费者主要以中青年为主。 ( ) 14、荷兰式拍卖主要使用与荷兰的鲜切花交易和易腐烂商品，在现实并未被广泛应用。 ( ) 15、淘宝网成立于2003年是我国首家C2C购物网站，也是亚洲最大的网络零售商圈。（） 二、单项选择题(15×1分) 1、电子商务的交易过程是( ) A、交易前的准备→交易谈判→订购→ B、交易前的准备和谈判→签订合同→合同执行→客户服务 C、交易前的准备→交易谈判和签订合同→合同执行→售后服务 D、交易前的准备和谈判→订购→付款→客户服务 2、B2B电子商务的优势主要体现在( ) A、成本优势、差异化优势、目标集聚优势和无边界扩展优势 B、成本优势、管理优势、形象优势和目标集聚优势 C、成本优势、管理优势、目标集聚优势和无边界扩展优势 D、成本优势、差异化优势、目标集聚优势和形象优势
案例分析题[1]
案例分析题 1、某省在机构改革后，该省财政厅由原来的70 人减少到现在的40人，人员精简了。扯皮的事情减少了。但该厅王厅长仍感到事物纷繁，没有头绪。事情还是原来那么多，原来2 个人干的活现在压倒了一个人的身上。厅里原来有两个副厅长，王厅长希望能再增加两个副手替自己分担一些工作。因此他决定向省政府打报告，申请增设两名厅长助理。这样，既不突破领导职数的规定，又可达到目的。请问：这样做能否达到预期目的？答：机构改革首先要转变政府职能，否则政府仍然摆脱不了传统计划经济体制下的政府职能，增设副职或助理，虽然在一定程度上能解决正职的负担，但增加了管理层次，影响了工作效率。 2、甲乙丙丁四被告都是已成年男子。一天他们一起喝酒，，甲提出到江边的货船上盗窃财物，乙丙丁表示同意，甲遂分派乙去准备匕首和自行车，丁去窥视作案地形。入夜后，甲乙丁三被告聚集在一起，由丁带领到一艘装有出口衣料的货船上盗得出口布料三捆，价值人民币3000 余元；第二天，甲要乙去找丙想办法销赃，乙找到丙后，丙一再表示不干，乙说“上船容易下船难，不去小心你的命”丙出于无奈，遂把赃物卖掉，所得赃款由四被告平分。问：在本案中，谁是主犯：谁是从犯：谁是胁从犯？并说明理由。答：在本案中，甲是主犯，乙、丁是从犯，丙是胁从犯。根据我国刑法有关条款规定，“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯”。甲提议盗窃，并分派乙、丁进行犯罪预备，甲同乙、丁共同实施了盗窃行为后，甲又让乙找丙销赃，最后平分赃款。可见，在这起共同犯罪中，甲起主要作用，是主犯。“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯”，“被胁迫、被诱骗参加共同犯罪的，是胁从犯”。案中乙、丁积极参加这起共同犯罪，但又不是造意犯和组织者，比起主犯甲来说，乙、丁起了次要作用，是从犯。丙参加了犯罪的预谋，但仅表示同意，未参加盗窃，事后销赃是在乙的胁迫下，无奈实施的，参加了平分赃款。丙参与了事先通谋，事后销赃，应属共同犯罪，但丙销赃行为，是在乙胁迫下实施的，因此，他是胁从犯。 3、某省药材公司原党委书记、经理于某，原计划科副科长王某，原业务科副科长、中药技师陈某，原党委委员、业务科科长李某，于2008年3 月至2009年9 月间，利用负责经营中药材出口业务的便利，收受港商贿赂的物款共计人民币200 多万元。于某等四人收受港商贿赂后，千方百计的为有关港商牟取非法利益。他们采取改变药材品名、以次充好、降级降价、增大出口药材的损耗率，多发货少收钱等恶劣手段，把国家大量中药材低价卖给港商，给国家造成经济损失1000 多万港元。问：于某等人的行为是否构成了受贿罪？为什么？。某县县纪律检查委员会对该县数名贪污腐败的党员干部进行开除党籍的处分，并建议司法机关对其进行法律制裁。问：试用政党监督的有关原理对这起案例进行分析。我要提问参考答案:请参考解析答：:我国《刑法》第三百八十五条规定：“国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。” 受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，为行贿人办事、谋取利益，而非法索取、收受行贿人财物的行为。其主要特征有：(1)犯罪主体(接受贿赂的人)必须是国家工作人员。(2)客观行为上必须是利用职务上的方便条件为行贿人办事，谋取利益，并非法索取或者收受行贿人财物的行为。(3) 受贿罪是故意犯罪。受贿人的直接目的在于接受行贿人的财物或者其他不正当利益。于某等四人利用职务上的便利，故意为港商谋取利益，收受港商贿赂的财物，给国家造成重大的经济损失，构成了受
管理会计多选版
A 5. 按编制预算的时间特征不同，编制预算的方法可以分为（BD）。B. 滚动预算D. 定期预算 10．ABC存货控制方法中的一般划分标准为（ ABE）。A．金额比重 B．品种比重E．存货种类 2. A利润中心常年向B利润中心提供产品和劳务，在其他条件不变的情况下，如提高产品和劳务的内部转移价格，则可能出现的结果是（ABE ）。A. A 利润中心内部利润增加 C. 企业利润总额增加 E. 企业利润总额不变 B 2. 变动成本具有以下特征（DE）。D．变动成本总额的正比例变动性E．单位变动成本的不变性 7. 变动成本法与全部成本法的区别表现在（ABCD）。 A．产品成本的构成内容不同B．存货成本水平不同 C．损益确定程序不同 D．编制的损益表格式不同 3．标准成本的作用包括（ABCD）。 A．加强成本控制 B．为企业进行决策提供依据 C．便于评价和考核工作业绩D．可以简化成本核算工作 C 3. 成本性态分析最终将全部成本区分为（ABC）。 A．固定成本 B．变动成本C．混合成本 5. 成本习性分析的方法包括（ABC）。 A. 直接分析法 B. 技术测 C. 历史资料分析法8. 成本按习性进行分类，变动 成本包括（ ABCD）。 A．变动生产成本B．直接材料 C．变动制造费用 D．变动推销 及管理费用 1. 长期投资的特点是 （ABCDE）。 A. 投入资金量大 B. 资金回收 时间长C. 持续时间长 D. 风 险高 E. 在较长时间内影响企 业的经营获利能力 5. 长期投资决策中关于现金 流量的假设有（ ABCD ）。 A. 全投资假设 B. 建设期 投入全部资金假设 C. 项目计算期时点假设 D. 现金流量符号假设 9. 长期投资决策的程序包括 （ABCDE ） A. 提出投资项目设想 B. 调 查研究，选出最优项目 C. 提出备选实施方案 D. 选 出最优实施。方案E. 项目实施 与事后评价 3. 财务预算主要包括 （ ABD ）。 A. 现金收支预算 B. 预计资 产负债表D. 预计利润表 1．成本控制的例外管理原则具 体包括（ABDE ）。 A．一贯性B．特殊性D．重要 性E．可控性 D 3. 当企业处于保本状态时，意 味着（ACDE ）。 A. 总收入等于总成本C. 利润 为零 D.贡献边际等于固定成 本E．盈亏平衡 8. 短期经营决策方法包括 （ABD）。A. 边际贡献法 B. 差量分析法 D. 相关成本 分析法 5. 对传统式本量利分析图的 解释，下列各项中不正确的是 （DE）。 D. 在成本水平不变的情况下， 单价越高，保本点越高 E．在单价、固定成本不变的情 况下，单位变动成本越高，保 本点越低 3. 定价决策的影响因素有 （ BCDE）。 B. 产品的价值 C. 产品的市场 生命周期 D. 供求关系E．政 策与法律的约束 4. 定价策略的主要类型有 （ABCD ）。 A. 需求导向的定价策略 B. 竞争导向的定价策略 C. 利益导向的定价策略 D. 成本导向的定价策略 E 4. EVA在技术方法上对经济利 润的改进处是（CDE）。 C. 引进了资本资产定价模型 D. 对会计报表进行调整E．矫 正了传统财务指标的信息失真 10. EVA指标的计算难点体现在 两个方面（AB）。 A．NOPAT和投入资本总额的计 算 B. 加权平均资本成本 （WACC）的计算 G 1.管理会计的目标包括 （ABCDE ）。 A. 预测目标 B. 决策目标 C. 规划目标 D. 控制目标 E. 评价目标 2. 管理会计的内容包括 （ACE ）。 A. 预测与决策会计 C. 规 划与控制会计 E. 业绩评价 会计 3. 规划与控制会计就是企业 在进行预测与决策的基础上， 需要将预测所确定的目标进一 步细化与分解，主要包括 （ AB）。A. 预算管理 B. 成 本控制 4. 管理会计的特点有 （AB ）。A. 侧重于部分 B. 侧重于对未来预测 5. 管理会计和财务会计的区 别（ABCDE）。 A. 职能目标不同 B. 会计主体 不同C. 资料时效不同D. 核算 依据不同 E．信息精确度不同 6. 管理会计的工作程序 （ ABC ）。A. 确认与计量 B. 归集与分析 C. 报告 9. 管理会计的方法包括 （BCD）。B. 预测与决策方法 C. 规划与控制的方法 D. 业绩 评价方法 1. 固定成本具有以下特征 （AB ）。A．固定成本总额的 不变性 B．单位固定成本的 反比例变动性 10. 根据成本按习性分类，不 随产量的变化而变化的是 （AB ）A．定制造费用总额 B．单位变动成本 8. 贡献毛益率的计算公式可 表示为（BDE） B. 1-变动成本率D. 贡献毛益 ÷销售收入E．固定成本÷保本 销售额 4. 根据所采用的具体数学方 法的不同，趋势预测分析法分 为（ABCD）。 A. 算术平均法 B. 移动平均 法 C. 移动加权平均法 D. 指 数平滑法 9. 关于变动成本加成定价，下 列说法正确的有（BC）。 B. =÷ 成本加成率贡献毛益变动成本 C. =- 贡献毛益单价单位变动成本 2. 固定资产投资决策的形式
案例解析分析答题思路情况总结
案例分析答题思路总结 以下是一个与变更相关的案例的答案要点。 如果遇到相关题目，按照这个思路答应该能及格吧？！ 一、如果题目给出一个管理混乱的与配置管理相关的案例，要找出存在的主要问题。请大家参考以下： （1）对用户的要求未进行记录； （2）对变更请求未进行足够的分析，也没有获得批准； （3）在修改过程中没有注意进行版本管理； （4）修改完成后未进行验证； （5）修改的内容未和项目干系人进行沟通。 二、混乱的配置管理可能导致哪些后果？请大家参考以下： （1）缺乏对变更请求的记录可能会导致对产品的变更历史无法追溯，并会导致对工作产物的整 体变化情况失去把握。 （2）缺乏对变更请求的分析可能会导致后期的变更工作出现工作缺失、与其他工作不一致等问 题，对项目的进度、成本、质量方面也会产生一定影响。 （3）在修改过程中不注意版本管理，一方面可能会导致当变更失败时无法进行复原，造成成本 损耗和进度拖延；另一方面，对于组织财富和经验的积累也是不利的。 （4）修改完成后不进行验证则难以确认变更是否正确实现，为变更付出的工作量也无法得到承认。 （5）未与项目干系人进行沟通可能会导致项目干系人的工作之间出现不一致之处，进而影响项 目的整体质量。 三、变更管理流程是一定要知道的： （1）变更申请。应记录变更的提出人、日期、申请变更的内容等信息。 （2）变更评估。对变更的影响范围、严重程度、经济和技术可行性进行系统分析。（3）变更决策。由具有相应权限的人员或机构决定是否实施变更。 （4）变更实施。由管理者指定的工作人员在受控状态下实施变更。 （5）变更验证。由配置管理人员或受到变更影响的人对变更结果进行评价，确定变更结果和预期是否相符、相关内容是否进行了更新、工作产物是否符合版本管理的要求。 （6）沟通存档。将变更后的内容通知可能会受到影响的人员，并将变更记录汇总归档。如提出的变更在决策时被否决，其初始记录也应予以保存。 如果一个案例题涉及到了合同管理、项目管理控制和项目沟通等诸多方面，在项目实际运行过程中，出现了甲方随意变更、不配合验收、甲乙双方沟通存在障碍等情形，可以参考以下的答题思路。 实在不行，全写上，错了不扣分的！ 我们可以从合同管理、过程控制和项目沟通管理三个方面来回答。 一、合同管理方面。 1、在合同或其附件中要详细和清楚地规定有关的验收事宜，包括验收标准、验收时间、验收步骤和流程，以及售后服务的有关承诺。
《电子商务案例分析》综合试题(二)
《电子商务案例分析》综合试题（二） 1. （）在非对称加密算法中，用接收方的公开密钥加密的报文可用接收 方的公 开密钥自行解密。 2. （）物流在电子商务的"三流"中居于领导和核心地位。 3. （）在SET 中，消费者必须对订单和付款指令进行数字签名 4. （）网络服务器只需要具备一定的通信处理能力和快速访问能力。 5. （）电子商务的支付和结算采用电子化的工具和手段进行，从而替代 了以往 贸易模型中的纸张单证。 6. （）分析待决问题案例要求有明确答案。 7. （）横向比较法是根据同一标准对同一时间的不同认识对象进行比 较。 8. （）从理论上来讲，没有什么商品特别不适合于采用电子商务的销售 方式。 9. （ ） EDI 是一种应用系统到应用系统的工作方式的数据传输。 10. （）网站的域名会产生"域名效应"，因而域名是企业的无形资产 1.惠尔浦公司是全球第二大家电企业， 它的产品有冰箱、空调、冰柜、 洗衣 机、微波炉、洗碗机等。惠尔浦公司的定价业务流程非常复杂，没有采用计 算机系统，一般 情况下每年要几次变价，而每次变价需要对 18万个单元格的 Excel 电子报表进行计算，费时110天。这不但影响了他的利润率，而且使顾客 迷惑不解。为了 降低经营成本，惠尔浦公司决定改进其销售链的业务流程。 现在公司还面临大规模定制的压力，这意味着顾客的要求更复杂了，销 售人员 必须从庞大的产品线中配置出顾客要求的方案， 同时正确的定价。传统的 销售和定价业务流程根本不能应付这种要求。 案例问题： （1） 什么是销售链管理？目的是什么？ （2） 销售链管理应用整合重要性是什么？ 2. CyberCash 公司可提供多种互联网结算方式。 CyberCash 公司通过他 自 己的 CyberCoin 来提供小额支付服务，消费者可把自己的 CyberCoin 放在 CyberCash 钱包里。商家可用CyberCoin 来处理25美分到10美元之间的小额支 付。有偿提供信息、判断题（每小题1分，共10分） 案例分析（每小题15分，共90分）
案例分析题(1)
【案例分析题】20×7年1月，中华集团公司与美国某公司签订出口订单1 000万美元，当时美元/人民币汇率为7.20，6个月后交货时，人民币已经大大升值，美元/人民币汇率为7.00，由于人民币汇率的变动，该公司损失了200万元人民币。 这一事件发生后，该公司为了加强外汇风险管理，切实提升公司外汇风险防范水平，于20×7年3月召开了关于公司强化外汇风险管理的高层会议，总结本次损失发生的经验教训，制定公司外汇风险管理对策。有关人员的发言要点如下： 总经理陈某：我先讲两点意见：（1）加强外汇风险管理工作十分重要，对于这一问题必须引起高度重视。（2）外汇风险管理应当抓住重点，尤其是对于交易风险和折算风险的管理，必须制定切实的措施，防止汇率变化对于公司利润的侵蚀。 常务副总经理吴某：我完全赞同总经理的意见，在人民币汇率比较稳定的背景下，我们只要抓好生产，完成订单，利润就不够实现，而目前我国人民币汇率的形成机制发生了变化，我们不能再固守以往的管理方式，漠视汇率风险，必须对所有的外汇资产和外汇负债采取必要的保值措施。另外，总经理提出的加强折算风险管理的观点也十分重要，我们建立的海外子公司即将投入运营，应当采取必要的措施对于折算风险进行套期保值，避免出现账面损失。 总会计师李某：加强外汇管理的确十分重要。我最近对外汇风险管理的相关问题进行了初步研究，发现进行外汇风险管理的金融工具还是比较多的，采取任何一种金融工具进行避险的同时，也就失去了汇率向有利方面变动带来的收益，外汇的损失和收益主要取决于汇率变动的时间和幅度，因此强化外汇风险管理，首先必须重视对于汇率变动趋势的研究，根据汇率的不同变动趋势，采取不同的对策。 董事长张某：以上各位的发言我都赞同，最后提两点意见：（1）思想认识要到位。自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，形成了更富弹性的人民币汇率机制。在此宏观背景下，采取措施加强外汇风险管理十分必要。（2）建议财务部成立外汇风险管理的小组，由财务部经理担任组长，具体负责外汇风险管理的日常工作。 要求： （1）题目中给出的汇率是采用的是直接标价法还是间接标价法？ （2）题目中的举例体现的是哪一种风险？ （3）从外汇风险管理基本原理的角度，指出总经理陈某、常务副总经理吴某、总会计师李某以及董事长吴某在会议发言中的观点有何不当之处?并分别简要说明理由。
《资产评估》案例分析题汇总
《资产评估》案例分析题 1.某企业因业务发展，向汽车公司租用运输卡车5辆，合同约定租期5年，每年年初支付租金每辆2000元。设利率10%。第二章书本P21［例10］ 要求（1）普通年金与先付年金有何不同？（2）计算每辆汽车5年租金共多少？解答：（1）普通年金是指发生在期末的年金，先付年金是指发生在期初的年金。（2）计算每辆车5年租金车共： 先付年金终值=普通年金终值×（1+I）=2000*(A/P,10%,5)*（1+10%）=13431.22(元 ) 2.某企业欲购置一台设备,当时银行利率10%,以分期付款方式支付,每年年初支付30000元,3年期.若不购置还可以向甲企业租用,租用每年年末支付31000元,3年期,应如何决策?第二章书本P22［例11］解答:1)购置设备所需金额现值(先付年金)=30000*(P/A,10%,3)*(1+10%)=82067.7 2)租用设备所需金额现值(普通话年金)=31000*(P/A,10%,3)=77093.9 故应选用租用方案. 3.某企业有一项投资,需投资120万元,投资该项目后每年可获净利润(现金流量)30万,预付项目寿命5年,若无风险报酬率10%,则应否投资该项目?为什么?第二章书本P21［例9］ 答案:投资该项目，每年可获净利润（现金流量）30万元，5年总额为150万，原始投资额为120万，如果不考虑资金时间价值，也不考虑资金的其它用途，该项目应投资。但考虑到资金的机会成本和资金的时间价值，则应进行分析计算。 5年获得的净利润（现金流量）的现值为：30*（P/A,10%,5）=113.724(万元) 即尽管5年内取得的收益总额为150万，大于原始投资额，但由于5年收益是不同时点上取得，而其总额的现值仅为113.724万元,小于原始投资额,因而不应投资该项目. 4、2002年底评估某合资企业的一台进口自动化车床。该车床是于 1995年从英国某公司进口，进口合同中的FOB价格是12万英镑。评估人员通过英国有关自动化车床厂商在国内的代理机构向英国国生产厂家进行了询价，了解到当时英国已不再生产被评估自动化车床那种型号机了，其替代产品是全面采用计算机控制的新型自动化车床，新型自动化车床的现行FOB报价为10第五章书本P113［案例分析2］ 针对上述情况，评估人员经与有关自动化车床专家共同分析研究新型自动化车床与被评估自动化车床
电子商务案例分析题及答案
电子商务案例分析题及答 案 Prepared on 22 November 2020
第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.从具体独特的现象中抽取一些主要性质，舍弃其他性质而建立的典型或标本，这种方法称为（） A.理想类型比较法 B.抽象和具体法 C.归纳和演绎法 D.分析和综合法 2.下面属于专业数据的是（） A.市场供求关系 B.销售量 C.速度指标 D.综合经济效益指标 3.信息被组织成信元，各个信息元不需要周期性出现，这种传输模式是（） 4.下面关于Linux说法错误的是（） A.部分免费 B.完全的多任务和多用户 C.源代码公开 D.适应多种硬件平台 5.一个网站应该有（）主色调。 A.两种 B.一种 C.一种或两种 D.都可以 6.（）的水平决定电子商务实现的水平。 A.资金流 B.信息流 C.物流 D.以上都是
7.下面对于非特定企业间的电子商务说法错误的是（） A.在开放的网络中寻找每笔交易的最佳伙伴 B.包含从定购到结算的全部交易行为 C.虽说是非特定企业，也可以设想是限于某一行业的企业，因为该网络中只是那些需要该商品的企业 D.以持续交易为前提 8.计算机应用系统指的是（） 标准报文格式详情部以（）开始与首部分离。 +S’ +D’ 指的是（） A.企业资源规划 B.人力资源管理 C.供应链管理 D.客户关系管理 11.下列说法错误的是（） A.在EDI标准报文中，每个段可以由多个复合数据元组成 标准报文格式分为三级：0级、1级、2级 数据元目录给出相对应的数据元的值 推荐报文标准分为4个部分 12.以借记卡为基础电子支付不具备的功能是（）
2017年《案例分析》真题及答案
2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层（标高－5.0m）。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管，供水压力为0.25MPa，小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s：火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用，采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统，其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层，高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水，火灾时考虑补水，每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s，高位消防水箱出水管上设置流量开关，动作流量设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格，室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后，在对系统进行季度检查时，打开试水阀，高位消防水箱出水管上的流量开关动作，消防水泵无法自动启动；消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后，消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后，消防水泵启动。经维修消防控制柜后，恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中，消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现，高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比，增加了1倍。
根据以上材料，回答下列问题（共16分，每题2分。每题的备选项中，有2个或者2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0. 5分） ）。1[不定项选择题] 两路补水时，下列消防水池符合现行国家标准的有（ A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3 的消防水池 参考答案：D,E ）2[不定项选择题] 下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中，符合国家标准的有（ A.070m B.100m C.1.05m D.1.15m E.1.25m 参考答案：D,E 3[不定项选择题] 下列室外消火栓的设置中，符合现行国家标准的有（） A.保护半径150m B.间距120m C.扑救面一侧不宜小于2个
管理会计多选题
管理会计-多选题型 一、多项选择题（在下列各题的备选答案中选择2－5个正确选项，多选、少选、错选均不得分。） 1、下列项目中（ CDE ）不属于固定成本。 A定期支付的广告费 B按直线法计提的折旧费 C单耗稳定的直接材料成本 D计件工资 E按产量计提的折旧费 2、下列各等式中成立的有（CD ）。 A变动成本率＋安全边际率＝1B贡献边际率＋安全边际率＝1 C贡献边际率＋变动成本率＝1D安全边际率＋保本作业率＝1 E变动成本率＋保本作业率＝1 3、建立责任会计应遵循的原则有（ ABCDE）。 A反馈原则 B可控性原则 C责权利相结合原则 D统一性原则 E激励原则 4、（ ACE ）一般属于无关成本的范围。 A历史成本 B机会成本 C联合成本 D专属成本 E沉没成本 5、影响人工效率差异的因素主要包括（ABD ）。 A加工设备的完好程度 B工人的劳动生产率 C产品质量控制制度 D动力供应情况 E材料的质量和价格 6、在相关范围内，固定成本的特征是（AC ）。 A总额的不变性 B单位额的不变性 C单位额的反比例变动性 D总额的反比例变动性 E单位额的正比例变动性 7、下面关于安全边际率的叙述正确的是（BCE ）。 A安全边际量与保本销售量的比值是安全边际率 B安全边际率与保本作业率的和为1 C安全边际量与当年实际销售量的比值等于安全边际率 D安全边际率越小，企业发生亏损的可能性越小 E安全边际率越大，企业发生亏损的可能性越小 8、预测分析的内容包括（BCDE ）。 A产量预测 B销售预测 C利润预测 D成本预测 E资金预测 9、管理会计的职能包括（ABCDE ）。 A考核评价经营业绩 B规划经营目标
2020年案例分析考试试卷含答案汇总
2020年造价工程师案例分析试题 试题一（20分） 某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工承包合同。施工合同中规定： （1）设备由建设单位采购，施工单位安装； （2）建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按18元／工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按表l.1中所列标准补偿； 表1.1 设备闲置补偿标准表 （3）施工过程中发生的设计变更，其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价（以直接费为计算基础），间接费费率为10%，利润率为5％，税率为3.41％。 该工程在施工过程中发生以下事件： 事件l：施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑，增加费用30 000元，工期延误l0天。 事件2：基坑开挖深度为3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3（已经监理工程师批准）。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支10 000元，工期延误3天。 事件3：施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后，增加费用20 000元，工期延误8天。 事件4：建设单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车（载重5t、8t各一台）闲置5天，工人窝工86工日，工期延误5天。 事件5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，须进行设计变更。设计变更后，经确认直接工程费增加l8 000元，措施费增加2000元。 上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
电子商务案例分析的试题与答案
电子商务案例分析名词解释 1信息的不可否认性：是指信息的发送方不能否认已发送的信息，接收方不能否认已收到的信息，防止接收方和发送方更改交易的原始记录 2服务器托管：是指用户将自己的独立服务器寄放在互联网服务商的机房，日常系统维护由互联网服务商进行，可为企业节约大量的维护资金 3 电子商务B2B;企业与企业之间的电子商务 4 B2C电子商务企业开展的电子商务通过Internet向个人网络消费者直接销售产品和提供服务的经营模式，就是电子商务的B2C交易 5 身份认证是判明和确认贸易双方真实身份的重要环节，也是电子商务交易过程中最薄弱的环节，因为非法用户常采用窃取口令，修改或伪造阻断服务等方式对网络交易系统进行攻击，阻止系统资源的合法管理和使用 6 网上证券交易通常是指投资者利用Internet网络资源，获取国内外各交易所的即时报价，查找国际国内各类与投资者相关的经济金融信息，分析市场行情，并通过互联网进行网上的开户，委托支付交割和清算等交易全过程，实现实时交易 7 防火墙是一种将内部Internet网络与公用网络分开的方法，他实际上一种隔离技术，控制着Internet与interanet之间的所有的数据传输 8 虚拟主机相对于真实的主机而言是采用特殊的软硬技术把一台完整的服务器主机分成若干个主机，实际上是真实主机的硬盘分成若干份，然后租给不同的用户，每一台被分割的主机都具有独立的域名和ip地址，但共享真实主机的cpu ram 操作系统应用软件等 9 卖方控制型营销策略是指单一卖方建立，以寻求众多的买者，建立或维持其在交易中以市场势力为目的的营销策略 10 认证是Internet信息安全的一个重要方面，认证与认证系统是为了防止消息被篡改删除重发和伪造的一种有效方法，它使接收者能够识别和确认消息的真伪 11 独立服务器是指用户的服务器从Internet接入到维护管理完全由自己操作 12 电子商务案例是指对某一特定电子商务活动的内容，情景与过程进行客观描述的教学资料 13 提醒购物是指网上商店的影响带来了顾客的需求，如网上的广告促销活动带来的用户需求 14 电子现金是一种以数据形式流通的货币 15 虚拟服务器和托管服务器都是将服务器放在互联网服务商的机房中，有互联网服务商负责Internet的接入及部分维护工作 16 信息认证是指随着网络技术的发展，通过网络进行电子购物等商业活动日益增多，这些商业活动往往是通过公开网络如Internet进行数据传输，这就对网络传输过程中信息的保密性提出更高的要求 17 买方控制型营销策略是由一个或多个购买者建立，旨在把市场势力和价值转移到买方的市场战略 18 电子支付是支付命令发送方把存放于商业银行的资金，通过一条线路划入收益方开户银行，以支付给收益方的一系列转移过程 19 网上拍卖是一方当事人利用因特网技术，借助于因特网平台通过计算机显示屏上不断变换的标价向购买者销售商品的行为 20 网络商品交易中心+是以因特网为基础，利用先进的通讯技术和计算机软件技术，将商品供应商，采购商和银行紧密的联系起来，为客户提供市场信息，商品交易，仓储配送货款
案例分析题库
案例分析题库 案例分析题二、王明向李义借款2万元，当时写下借条，说明一年后连本带息一并偿还，落款写明日期。一年后，李义向王明要钱，王明说生意亏本，要求再宽些日子，于是，李义要求王明重写了一张借条，并注明日期。又一年后，李义再次讨款，王明以诉讼时效2年已过为拒不还债，李义被迫向法院起诉。问：王明的理是否有法律依据？本案法院应如何处理？为什么？三、刘兵现年十四周岁，是初中二年级的学生，其父母离婚。刘兵随其母亲蔡华生活，但也时常到其父刘进那里，父亲对他也挺好。1992年5月份，刘兵在征得母亲同意之后到商店买书包，恰逢该商店举办有奖销售，凡购货达50元以上者，获奖券一张。刘兵买了一个价格为52元的书包，领到一张奖券。几天后，抽奖结果公布，
刘兵所持的奖券中了一等奖5000元。刘兵及其母得知后异常高兴，随即到商店领奖，蔡华将5000元领取并放在家中的皮箱里。刘进得知刘兵中奖的消息后，便找到蔡华说刘兵是未成年人，属限制民事行为能力人，没有资格获得奖金，奖金应归监护人父母所有，因此要求分一半给他。蔡华不同意，并认为，离婚后刘兵一直随自己生活，只有自己才是刘兵的监护人，刘进根本无权监护，奖金应归自己和刘兵共有，刘进无权分得，二人为此发生争吵。刘兵见父母为此发生争吵，顿生闷气。于是乘二人争吵之机，悄悄打开皮箱，取出那5000元钱，到商店去买了一台彩电，价值4688元。刘兵扛着电视机回到家里，对其父母说钱已经发完了，不要再争吵了。刘进、蔡华听后急了，立即拉着刘兵到商店，以刘兵为限制民事行为能力人、购买电视机未征得父母的同意等为，要求退货。售货员则坚持，退货必须有一个条件即电视机质量不合格，而现在电视
管理会计试题及答案
管理会计试题及答案 第1 一、单项选择题（每小题1分，共20分。） 1．将全部成本分为固定成本、变动成本和混合成本所采用的分类标志是（ D ） A成本的目标B成本的可辨认性 C成本的经济用途D成本的性态 2．利润=（实际销售量一保本销售量）×（D ） A贡献边际率B单位利润 C单位售价D单位贡献边际 3．下述表述中不正确的是（ C ） A净现值等于0，说明此时的贴现率为内部收益率 B净现值大于0，该投资方案可行 C净现值大于0，净现值率小于1 D净现值是未来报酬的总现值与初始投资额现值之差 4．生产总工时为5000小时（全部用于生产某产品），每件产品需工时4小时，单位产品贡献边际20元，则生产该产品的贡献边际总额是（A ） A 25000万元 B 30000元 C 10000万元 D 4000元 5.随机现象的每一种表现或结果称为（ A ） A 随机事件 B 随机变量 C 概率 D 期望值 6．可以概括了解企业在预算期间盈利能力的预算是（ C ） A 专门决策预算 B 现金预算 C 预计收益表 D 预计资产负债表 7.下列适用于销售业务略有波动的产品的预测方法是（ B ） A 加权平均法 B 移动平均法 C 趋势平均法 D 平滑指数法 8．下列成本属于无关成本的是（ B ） A 专属成本 B 共同成本 C 增量成本 D 可避免成本 9．某企业只生产一种产品，单价6元，单位变动生产成本4元，单位销售和管理变动成本0．5元，销量500件，则其产品贡献边际为（B ）元 A 650 B 750 C 850 D 950 10.现代管理会计中占核心地位是（ A ） A 预测决策会计 B 规划控制会计 C 成本会计 D 责任会计 11．在进行标准成本差异分析时，不能区分为价差和量差的成本是（ C ） A 直接材料成本 B 直接人工成本 C 固定制造成本 D 变动制造成本 12．责任成本是指该中心发生的（ C ）
案例分析习题汇总
案例分析习题汇总 网络图基本概念： 1、网络图 在进度控制中，网络图用来表示进度计划。它是一种表示计划中各项工作先后顺序和所需时间的网状图，由若干箭线和节点组成。 2、工作 组织施工首先要划分工作项目，网络图中，每一个工作项目称为一项工作。工作的表示方法如下： 工作要消耗时间和资源。但网络图中有一类特殊的工作，它既不消耗时间也不消耗资源，这类工作称为虚工作。网络图中，虚工作只表示工作之间的逻辑关系。 3、节点 节点表示工作开始和完成的瞬间，为时间的一点。除了网络图的开始节点和完成节点之外，中间的任何节点都表示前面工作的结束及后面工作的开始。 4、编号 即节点编号。节点编号的原则：从左向右编，从小到大编，并且箭头号要大于箭尾号。 5、工艺关系、组织关系 工艺关系和组织关系合称逻辑关系。逻辑关系是指工作之间的先后顺序关系。 所谓工艺关系是指工艺上、客观上要求的先后顺序关系。 所谓组织关系是指为了组织施工或资源调配的方便而人为规定的先后顺序关系。 6、紧前工作、紧后工作 紧前工作和紧后工作是两个非常重要的概念。紧前工作和紧后工作表示工作之间的关系。 7、线路、关键线路、关键工作 线路：从网络图的起点节点开始，顺着箭头方向一直到终点的全程称为一条线路，网络图中有若干条线路。列出网络图示例中的所有线路。 关键线路：所有线路中持续时间最长的线路称为关键线路。计算各条线路的持续时间，找出关键线路。
关键工作：位于关键线路上的工作称为关键工作。关键工作举例，用双箭线标示关键工作。 列出线路： ①→②→③→⑤→⑥ ①→②→③→④→⑤→⑥ ①→②→④→⑤→⑥ 例1： 某写字楼工程，地下1层，地上10层，当主体结构已基本完成时，施工企业根据 实际情况，调整了装修施工组织设计文件，编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监 理工程师审核批准后组织实施。 如下图： 在施工过程中，发生了以下事件： 事件一：工作E原计划6天，由于设计变更改变了主要材料规格与材质，经总监理工 程师批准，E工作计划改为9天完成，其他工作与时间执行原网络计划。 事件二：一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶，一盏大型水晶灯（重100kg）安装在吊顶工程 的主龙骨上。 事件三：由于建设单位急于搬进写字楼办公，要求提前竣工验收，总监理工程师组织 建设单位技术人员、施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。 问题： 1、指出本装饰工程网络计划的关键线路（工作），计算计划工期。 2、指出本装饰工程实际关键线路（工作），计算实际工期。 3、水晶灯安装是否正确？说明理由。 4、竣工验收是否妥当？说明理由。 例2： 某办公楼工程，建筑面积5500平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5米，地质勘查报告中地基基础持力层为中沙层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示：
(完整版)电子商务案例分析试题参考答案
全国2010年4月高等教育自学考试 电子商务案例分析试题及答案 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未 选均无分。 1．电子商务案例分析中，经营风险分析属于（ B ） A．电子商务网站背景分析B．电子商务网站效益分析 C．电子商务网站经营指标分析D．电子商务网站建设与维护方法分析 2．根据美国学者的观点，电子商务作为现代商业方法，以满足企业、商人和顾客的需要为目的，其所采用的手段不． 包括 ．．（ A ） A．增加交易时间B．改善服务质量 C．增加服务传递速度D．降低交易费用 3．将平面文件转变成EDI标准格式的软件是（ C ） A．转换软件B．通信软件 C．翻译软件D．编辑软件 4．与传统广播电视教学手段相比，网络教学所具备的特点是（ C ） A．远程B．异地 C．交互式D．电子化 5．电子商务网站建设的核心是（ A ） A．服务器B．网络 C．交换机D．存贮设备 6．微软IIS ( Internet Information Server)软件属于（ D ） A．浏览器B．操作系统 C．数据库D．Web服务器 7．网上拍卖与传统拍卖最主要的区别是（ D ） A．拍卖主体和客体的不同B．拍卖环境和主体的不同 C．拍卖手段和客体的不同D．拍卖环境和手段的不同 8．EDI网络传输的数据是（ C ） A．平面文件B．映射软件 C．标准化的EDI报文D．商品检验报验单 9．到目前为止，电子支付仍旧存在的问题是（ B ） A．速度B．安全 C．方便D．额度 10．保证数字证书难以仿造的方法是（ A ） A．CA的数字签名B．CA的承诺 C．证书持有者的承诺D．信息的加密
计量专业案例分析题库1-1-8
计量专业案例分析题 库1-1-8
问题： [问答题,案例分析题]某实验室的最高计量标准器是3等量块标准器组，用于在实验室内对4等量块进行量值传递。实验室还开展坐标测量机校准工作，使用另一组3等量块标准器组作为工作标准到现场开展校准。对这两套量块如何开展期间核查？
问题： [问答题,案例分析题]某实验室建立了长度计量工作标准。为了对该计量标准进行核查，又不增加支出，向单位领导提出申请使用单位最高标准的量块作为该工作标准的核查标准。分析该案例。
问题： [问答题,案例分析题]某实验室制定的原子吸收分光光度计期间核查程序的概述中对期间核查程序进行了如下说明：本期间核查程序参考《原子吸收分光光度计》[JJG694（现行有效版本）]制定。核查内容覆盖大部分检定规程要求。核查频度为每年一次，时间为距上次外校6个月。该实验室期间核查采用的方法是否合理？ (天津11选5 https://www.wendangku.net/doc/8418410993.html,)
问题： [问答题,案例分析题]某产品申请型式批准时，提交的资料中，没有总装图、电路图和主要零部件图，样机照片看起来只是CAD的效果图，因此拒绝受理该申请，要求重新提交资料。
问题： [问答题,案例分析题]考评员在对某机构实验室进行考核时，针对实验室及实验检定人员进行了考核。考评员在考核力学室室主任小李时，问："你认为计量检定规程制定的范围应如何确定？"小李按自己对《计量法》的学习和理解回答说："按《计量法》规定，计量检定必须执行计量检定规程，当然凡计量器具均应制定计量检定规程。"考评员在考核电磁室主任小黄时问："当需依法进行检定的计量器具没有计量检定规程时，你们如何进行’检定’"？小黄回答说："通常我们参考相应的其他技术规范如产品标准来进行检定。"考评员在考核长度室时，问室主任小刘："你讲一讲什么是测量过程，如测量一个精密零件，测量过程主要涉及哪些环节？"回答："测量过程就是确定量值的一组操作。其主要环节是，首先明确测量要求，确定测量原理和方法，选择测量仪器和手段，制定测量程序，实施测量，最后提出测量报告。"问："这一过程完整吗？"回答："我看可以吧!"。考评员到衡器检定室进行考核，问检定员小张："你从事衡器检定工作几年了？"回答："两年多了。"问："你们都参加过培训吗？"回答："参加过。"考评员问："请你给我讲讲什么是’计量’。"回答："计量就是检定吧。"又问："你们认为作为一个计量工作者最重要的工作目的是什么？"回答："完成检定任务。"考评员又问："你们没有培训过这些基础知识吗？"回答："可能讲过，记不清了。"
电子商务案例分析答案
/ 杭州电子科技大学继续教育学院函授 13级电子商务专科 《电子商务案例分析》试卷（A） 函授站学号姓名成绩 一、判断题(15×1分。在每一小题后面的括号内填入判断结果；你认为正确的用“√”表示，错误的用“×”表示) 1、电子商务的盈利模式可以归纳为在线提供服务模式和交易费用模式。 ( ) 2、B2B电子商务模式有行业联盟型、企业内商务网和第三方电子商务平台，沃尔玛属于第一种电子商务模式。 ( ) 3、— 4、电子商务有助于实现供应商管理、存货管理、配送管理、渠道管理和结算管理。( ) 4、以单一买方为中心，所有供应商自动与买方进行线上交易的B2B模式是直销平台型。( ) 5、电子商务案例选取的原则是以静制动。 ( ) 6、阿里巴巴成立于1999年，经营理念是“work in alibaba”。 ( ) 7、敦煌网是第三代B2B企业的代表，其定位是能做交易的中国B2B，给客户提供一站式的网上交易服务。 ( ) 8、敦煌网强调的是动态的诚信体制。 ( ) 9、海尔电子商务的商务模式采用ERP+CRM和CIMS+JIT系统。（） 10、B2C是我国早产生的电子商务模式，以8848网上商城正视运营为标志。 ( ) 11、B2C电子商务企业的经营模式主要有经营无形产品和劳务的电子商务模式。 ( ) } 12、京东商城的盈利模式是以低价甚至牺牲毛利率的方式来获得大规模销量，从而获得利润，此外靠厂商返点和其他补贴获利。 ( ) 13、网络消费需求具有超前性和可诱导性，因为网上购物的消费者主要以中青年为主。 ( ) 14、荷兰式拍卖主要使用与荷兰的鲜切花交易和易腐烂商品，在现实并未被广泛应用。 ( ) 15、淘宝网成立于2003年是我国首家C2C购物网站，也是亚洲最大的网络零售商圈。（） 二、单项选择题(15×1分) 1、电子商务的交易过程是( )。 A、交易前的准备→交易谈判→订购→付款 B、交易前的准备和谈判→签订合同→合同执行→客户服务 》 C、交易前的准备→交易谈判和签订合同→合同执行→售后服务 D、交易前的准备和谈判→订购→付款→客户服务 2、B2B电子商务的优势主要体现在( )。