工程项目管理委托合同

【精品】工程项目管理委托合同

工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目

的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。以下是小编整理的工程项目管理委托合同

欢迎参考阅读。

工程项目管理委托合同范文篇一

委托人：管理人：使用人：根据《中华人民共和国合同法》，按照平等、自愿和诚实信用原则，委托人通过比选方式，确定管理人为北京市对口支援和田地区交钥匙援建项目的项目管理单位机构库入围单位，负责对

委托人指定工程建设项目实施全过程的建设管理。为保证援建项目的顺利实施，严格控制投资概算，经委托人、管理人与使用人三方协商同意，签订本合同。

一、管理工程概况

（一）工程名称：洛浦县人民医院综合住院楼工程

（二）建设地点：洛浦县人民医院

（三）管理工程的预计总投资额：约4000万元人民币（以批准初步设计概算为准）

二、项目管理与服务的职责和内容

管理人代行援建项目的项目法人主体职责，负责援建项目工程立项和可行性研究、工程勘察、监理、施工、调试、竣工验收、决算直至项目整体移交等（交钥匙）组织实施和全过程建设管理，包括负责组织工程勘察；负责组织设计方案、初步设计及概算的编制与报审；负责组织施工图设计与审查；负责办理建设工程规划许可证、施工许可证、消防、交通、人防、园林绿化、市政等有关审批手续；负责援建项目的勘察、设计和监理单位、施工企业和设备材料供应商等的选择确定，以及相关合同的订立和履行等；负责组织工程建设中各环节的验收及竣工验收、办理工程移交；负责编制工程决算报告报有关部门审批；负责整理建设项目有关审批文件

和技术资料并移交给使用单位。对管理工程的工程质量、进度、投资、安全、合同和信息等进行管理和控制，核心义务是建设实施全过程的投资控制，并对各项管理和控制工作承担完全

责任。

三、项目管理期限

450个日历天

四、工程质量标准

符合国家和新疆维吾尔自治区工程建设有关的质量检验标准、设计和施工验收规范等，保证工程施工达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）规定的合格标准，保证竣工工程达到规定的使用功能要求。

五、项目管理报酬

项目管理报酬按照国家和北京市有关文件规定的标准取费。

委托人按初步设计概算批复的 1.27%向管理人支付项目管理报酬。该项目管理报酬已包括管

理人履行本合同全部义务所需的全部费用、利润及有关税费。在初步设计概算批复之前，委托人按计划投资额的1.27%向管理人支付暂定项目管理报酬。

六、合同文件组成

组成本合同的文件包括：

（一）委托项目管理合同书；

（二）委托人制定的有关管理制度和规定等；

（三）入围通知书；

（四）委托项目管理通知书；

构成本合同的文件应当是相互补充和相互说明的，若存在歧义或不一致时，则按上述排列顺序

进行解释。

本合同履行过程中三方签订的补充、变更协议也是本合同的组成文件，其解释顺序在相应补

充或变更协议中明确。

七、本合同书中有关词语的含义与本合同《委托项目管理合同条款》定义相同。

八、管理人向委托人承诺，严格按照国家、北京市和工程所在地适用的法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及本合同的约定，履行本合同约定的义务和承担项目管理责任。

九、委托人向管理人承诺，按本合同条款中约定的期限、方式和币种，向管理人支付项目管理

报酬。

十、合同订立

委托人：

管理人：

使用人：

订立时间：

订立地点：

工程项目管理委托合同范文篇二

委托人：

受托人：

委托人系工程的业主，受托人是一家具有相应建设工程项目管理经验的公司，委托人现委托受托人承担该项目的工程管理工作，双方依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程的委托管理事项经友好协商，达成如下一致意见并订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况工程名称：地点：工程建设规模: 投资规模:

目前工程形象进度：

（工程概况的具体内容由双方根据项目所处的不同建设阶段的不同情况进行填写）

二、委托工作范围和内容

委托管理工作范围和内容由双方在合同条款中具体约定。

二、项目管理费

项目管理费总额大写：。

小写：。

该项目管理费总额为受托人按照本合同约定完成工程项目管理的正常工作所收取的管理费受托人完成工程项目管理的附加工作和额外工作所发生的费用由双方在合同中另行约定。

四、组成本合同的文件：

1?本合同协议书。

2?本合同通用条款及其附件。

3?本合同专用条款及其附件。

4?本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件。

5?双方在履行合同过程形成的会议纪要、来往函件等书面文件。

五、本协议书中的有关词语定义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

六、受托人向委托人承诺，根据委托人的委托，全面履行本合同约定的义务，全面实现本合同确定的管理目标，维护委托人合法权益。

七、委托人向受托人承诺，全面履行本合同约定的义务，及时向受托人支付本合同确定的项目管理费。

室内装饰装修工程施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 室内装饰装修工程施工合同

编号：FS-DY-20497 室内装饰装修工程施工合同 甲方(发包人)：_____ 法人执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____ 乙方(承包人)：_____ 营业执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____

行业准入证号码：_____ 工程设计师：_____ 身份证号：_____ 施工负责人：_____ 身份证号：_____ 丙方：_____ 社团登记证号码：_____ 地址：_____ 法定代表人：_____ 联系电话：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 合同签订地址：_____ 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：第一条工程概况

1.1施工地点：_____。 1.2工程装饰装修面积：_____。 1.3工程户型(以房管局登记备案为准)：_____。 1.4施工内容及做法(见附件1：《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。 1.5工程承包方式，经商定采取下列第_____种方式： (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4：《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》); (2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5：《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》); (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件5)。 1.6工程期限： 开工日期：_____年_____月_____日;

项目委托建设管理合同

项目委托建设管理合同 委托方：（以下简称甲方）受托方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关规定，为充分发挥乙方的团队优势和技术优势，达到加强管理，节约成本，提高效益的目的，甲方将项目委托给乙方实施建设管理,按照平等、自愿和诚实信用的原则，就项目委托建设管理事宜协商一致，订立本合同。 第一章委托建设管理内容 第一条项目概况：项目名称：项目地点： 第二条委托建设管理内容： 1. 协助甲方开展项目开工前的各项工作。 2. 负责组织项目方案设计、初步设计、施工图设计等阶段工作，包括阶段内设计招标及具体实施，并接受委托方的审查，协助委托方报政府部门审批。 3. 参与施工、监理、设备采购等招标工作。 4. 督促施工单位做好开工前的一切准备，并做好开工报告的审查和报批工作。 5. 严格按批准和审定的建设规模、功能、标准、目标成本和工期组织建设，如有重大设计变更，按上级公司相关管理办法执行。 6．负责监控设计阶段目标成本的执行，对超出预期成本变动范围的情况启动预警程序，提出目标成本调整建议；负责设计变更、工程签证成本审核以及项目工程结算资料审核，配合业主工程结算数据确认。 7. 协助施工方做好对内、对外沟通协调工作，督促施工、监理等参与单位严格履行合同约定。 8. 负责提供项目的质量保证、质量控制以及安全文明管理等工程管理制度、措施。协助甲方编制项目进度目标，并接受甲方检查。 9. 负责项目产品定位、商业策划、营销策划、品牌建设、销售管理、客户服务等营销工作。 10. 负责项目销售回款和银行按揭贷款办理工作。 11．负责组织工程的竣工验收和竣工结算，组织项目后评估，向委托方移交竣工档案资料。12.双方认可的其它承担委托建设管理业务。第三条服务期限： 自协议签订之日起，至项目竣工验收和竣工结算办理完毕，乙方向委托方移交竣工档案资料之日止。如遇不可抗力因素或非乙方原因造成服务期限延误则服务期限相应顺延。 第二章权利和义务 第四条在服务期限内，甲方享有以下权利： 1. 对委托建设管理项目工程质量和施工进度进行监督，并参与工程验收工作，对乙方提出的资金计划进行审核，对委托建设管理项目的合同执行情况和资金使用情况进行监督。

建筑设计委托合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-2150-69 建筑设计委托合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑设计委托合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 确立设计委托合同书单位： 甲方：乙方：兹为甲方委托乙方担任建筑外观装 饰、室内装饰方案设计及施工图纸设计工作，双方同 意遵守下列条款： 一. 室内装饰工程地点： 项目建筑平面面积合计约平方米 二. 装饰工程设计项目： 三. 乙方接受委托书后，应随即进行现场斟测， 并根据甲方提供资料办理下列事宜。(参照双方协商设 计内容十二项)乙方提出的设计方案必须经甲方审核， 参照甲方意见进行修改，在协商基础上达到双方满意。 四. 总设计费计人民币元整。 五. 设计费付款方式： 1.签约时，付设计费20%，计人民币

2.平面图交付时，付设计费25%，计人民币 3.效果图交付时，付设计费25%，计人民币 4.施工图交付时，付设计费25%，计人民币元整; 5.该工程装修完工后，结清设计费尾款5%，计人民币(预计装修工程时间6个月，若工程在6个月后非因设计原因未完成，甲方都应付清设计费尾款)。 以上款项都应一次付清。乙方在甲方付清所有设计费后，出具设计费收据，不出具发票。 若施工设计图己完成，而工程非因设计原因未能进行时，则以上各款项甲方也应一次付清。 由于此工程而使乙方必须出差时，甲方应承担所有差旅费用。 甲方无正当理由而不依约付款时，应支付乙方迟付设计费，并按每日迟付总设计费的千分之一计算收取滞纳金。 六. 平面配置及初步设计图应于签约后工作日内交付，全部设计图应于签订合同后工作日内完成(即应于年月日交图)。

室内装饰设计委托合同格式

室内装饰设计委托合同格式 主任设计师：以下简称乙方经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作，双方同意遵守 以下条款： 一、装饰工程地点： 二、装饰工程设计项目： 三、乙方应进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜： 1、提出设计方案图平面、立面、透视效果图。 2、编制初步设计文件。 3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色 样等。 4、编制工程概算及施工说明书。 5、与施工单位负责人商讨工程中的问题。 6、供给工程需要的详图。 7、监督指导工程施工。 8、施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为 原则，在协商基础上达到双方满意。 四、总设计费计人民币万元 五、设计费付款方式： 1、签约时，付总设计费的 %; 2、交施工图时，付总设计费的 %; 3、工程竣工验收后30日内付总设计费的100%。 以上每项款目都应一次付清。若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则甲方应继续按第2、3项付款。 六、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到 通知时已完成部分设计的费用。

七、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工或 宣传专用，若乙方有本合同施工以外其它用途，应预先征得甲方同意。 八、除有第六条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。 九、甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间，乙方不得拖延，若因乙方拖 延时间造成工程停工，应接受甲方处罚，因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规 定补偿乙方费用。 十、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。十一、甲方订 立工程施工合同时，应约束承包方施工方服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方 有争议，甲方应出面协调。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意， 修改设计图纸。 十二、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双 方应以合作的态度协商解决。 十三、本合同书为双方同意签订，双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。 十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调节费用由双方分担。 十五、甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院。 十六、 十七、 本合同一式陆份，由甲、乙双方各执叁份，均具有同等效力。本委托合同书自签订 之日起生效。 甲方：乙方：地址：地址：代表人：代表人：电话：电话：签约地点： 签约时间：年月日 衢州市南湖实业有限公司以下简称甲方 瑞安市大卫装饰工程有限公司以下简称乙方 兹为甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，双方同意遵守下列条款： 一、室内装饰工程地点：浙江省衢州市 合计设计面积约7200 平方米

个人项目委托合同模板

个人项目委托合同模板 甲乙双方发生合同争议后，应先协商解决。协商不成的，向人民法院起诉。今天 小编就给大家整理了个人项目委托合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅 读! 个人项目委托合同一 委托方：_____________________ 受托方：_____________________ 委托方__________委托受托方________对项目进行建设期全过程管理，为确保 该项目建设规模、标准、投资和建设工期，使该项目在验收合格、保修期满后保质顺 利交付委托方，特订阅合同如下，以资共同遵守。 一、工程概况 1.工程名称：________________________________ 2.立项批文：________________________________ 3.建设地点：________________________________ 4.建设规模：________________________________ 二、双方权力与义务 1.受托方权力与义务 (1)受托方接受委托方委托承担本项目建设期法人，代表委托方对本工程项目组织 实施进行全过程管理及服务，承担本项目建设过程中建设单位管理责任与权利。 (2)按项目立项批复，组织项目方案论证，可行性研究，充分考虑委托方使用需要、建设功能和有关规划设计要求，编制工程初步设计及概算报委托方批准。 (3)负责按照批准的初步设计和概算，组织编制施工图设计和预算。 (4)编制适合本工程实际的资金及进度计划，报委托方批准。 (5)负责协助委托方申报规划、建管、投资等有关手续，取得投资许可证、施工许 可证等开工所需相关证照。 (6)在公开招标原则下，受委托方委托选择确定勘测、监理、设计、施工等相关单位。 (7)负责设立本工程建设所需项目资金专户，根据审批的年度记划和工程进度领取 建设资金，并按规定使用。

软件技术委托开发合同

合同编号：2014-12 技术开发（委托）合同 项目名称： 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订时间： 签订地点： 有效期限： 中华人民共和国科学技术部制

技术开发（委托）合同 委托方（甲方）： 住所地: 法定代表人: 项目联系人: 联系方式 通讯地址: 电话: 传真: 电子信箱: 受托方(乙方): 住所地: 法定代表人: 项目联系人: 联系方式： 通讯地址: 电话: 传真: 电子信箱:

本合同甲方委托乙方研究开发项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同格守。 第一条本合同研究开发项目的要求如下： 1.技术目标: 2．技术内容：乙方技术资料及研发支持（详见附件1） 第二条乙方应按下列进度完成研究开发工作： 本合同签订后，双方协商时间对甲方人员进行培训，直至甲方能够独立开发生产； 第三条乙方应在本合同生效后十五日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容： 1．研发内容； 2．调试时间； 3．交付内容交付时间； 4．交付验收方法。 第四条乙方应按以下进度完成研究开发工作： 1． 2015年3月1日前完成研发工作； 2． 2015年5月1前完成调试； 3. 2015年7月1日交付。 第五条甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1．技术资料清单：电气原理图、PCB图纸、元件清单、调试说明、相关模块源泉代码； 2．提供时间和方式：纸质资料及光盘资料在2015年7月30日前交付。 第六条甲应按以下方式支付研究开发经费和报酬：（人民币）1．研究开发经费和报酬总额为 2．研究开发经费由甲方一次性支付乙方。具体支付方式和时间如下： 甲方在本合同签订后五日内将合同款全额支付给乙方。 乙方开户银行名称和帐号为： 开户银行：； 帐号： 第七条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。 第八条未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。 第九条在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：一方应在5日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

工程建筑设计咨询服务合同

设计咨询服务合同 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 经甲、乙双方友好协商，甲方决定委托乙方承担建筑设计咨询工作。为了保证工作顺利进行，根据国家有关规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 一. 甲方需设计、咨询服务项目地址为，建筑面积平米现正式委托乙方进行建筑节能方案咨询及设计工作。 二. 付款方式 1）设计、咨询服务费为人民币元，人民币大写元整。合同签订后乙方向甲方支付设计费总额的%人民币￥元，人民币大写叁拾壹万伍仟元整。其它%节能方案设计咨询服务费人民币￥元，人民币大写柒拾叁万伍仟元整，该项目节能验收合格后7日内付完全部费用。 2）因甲方不能及时支付设计、咨询服务费，乙方有权停止设计、咨询服务工作。乙方延迟支付设计、咨询服务费每日支付总款额10% 的滞纳金。 3）以上款项不含税，甲方如需开工程发票应向乙方另行支付设计、咨询服务费总额的17%。 三. 乙方义务 1）乙方收到设计、咨询服务费定金第二日跟据甲方提供的原始建筑图纸及现场照片展开设计、咨询服务工作。甲乙双方约定，本阶段设计方案应于本合同

签订之日起日内完成。 2）乙方负责对原节能设计（外墙内保温）部份，与原设计单位进行协调达到验收条件。 3）乙方需对甲方项目信息保密，因乙方泄密造成甲方损失，一切费用由乙方承担。 四. 甲方义务 1）对该项目外墙玻璃部份与当地职能部门协调达到验收条件。 2）对该项目办公楼外墙内保温进行施工达到验收条件。 3）甲方负责节能验收过程中全部费用。 4）甲方需对乙方设计、咨询服务工作信息保密，因甲方泄密造成乙方损失，一切费用由甲方承担。 五. 设计、咨询服务合同经双方签字盖章认可后，甲方应按以上程序支付设计、咨询服务费。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲乙双方应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 六.如乙方未能于双方约定完成设计咨询服务工作，双方约定甲方根据乙方延迟设计咨询服务工作总额的3‰/日扣除乙方设计、咨询服务费。 七.本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决。 八.本合同一式两份，甲方执贰份，乙方执壹份。 九. 甲方可以通过银行汇款将上述各款项于指定的期限内支付到乙方下列帐户：

室内装饰装修工程施工合同(标准版)

合同编号： 室内装饰装修工程施工合同(标准版） 甲方（发包人）： 乙方（承包人）：

甲方（发包人）： 法人执照号码：法定代表人： 地址： 委托代理人：身份证号： 联系电话： 乙方（承包人）： 营业执照号码：法定代表人： 地址： 委托代理人：身份证号： 联系电话： 行业准入证号码： 工程设计师：身份证号： 施工负责人：身份证号： 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，双方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议： 第一条工程概况 1.1 施工地点：。 1.2 工程装饰装修面积：。

1.3 工程户型（以房管局登记备案为准）：。 1.4 施工内容及做法（见附件1：《河北省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》）。 1.5 工程承包方式，经商定采取下列第种方式： （1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：《河北省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料明细表》、附件5：《河北省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修设备明细表》）； （2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料（见附件4、附件5、附件6：《河北省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料明细表》及附件7：《河北省室内装饰装修工程施工合同发包人提供设备明细表》）； （3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料（见附件6和附件7）。 1.6 工程期限： 开工日期年月日； 竣工日期年月日。 1.7 工程款：本合同工程造价为人民币元，金额大写：（见附件8：《河北省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》）。 若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。 第二条工程质量标准 2.1 本工程质量执行国家标准GB 50096－1999《住宅设计规范》、GB 50327－2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》等

委托书：项目建设管理委托合同范本

项目建设管理委托合同范本 项目建设是按一个总体设计组织施工，建成后具有完整的系统。以下是为大家精心整理的关于项目建设管理委托合同范文，欢迎参考阅读。 项目建设管理委托合同范文篇一 甲方： 乙方： 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就委托建设xx镇xx村卫生室、xx村卫生室的有关事宜达成如下协议： 第一条：根据《关于下达____年xxx市政府投资项目计划的通知》 (xxxx[2014]139号)文件精神，____年甲方需按乙方规划建设xx村卫生室、xx村卫生室，每个村卫生室x平方米左右，总投资x万元(含地戡、设计、建设、水电暖配套) 。 第二条：乙方按县政府相关建设项目管理要求和本地规划，按甲方提供的平面图、效果图，尽快与乙方的建设项目统筹完成红蓝线、设计、施工图等项目，并根据计划进行施工建设。 第三条：甲方按根据县政府相关建设项目管理要求，报县招标中心根据项目进展和乙方要求，由县财政转移支付建设资金。 第四条：乙方按甲方要求完成村卫生室建设，并结合规划完成村卫生室的供水、电、暖等基础设施，于9月底投入使用。 第五条：本合同自双方签订之日起生效。

甲方(签章)：乙方(签章)：____年__月__日____年__月__日 项目建设管理委托合同范文篇二 委托方： (以下简称甲方) 受托方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及市政府颁布的《____(省、市、区、县)政府投资项目管理办法(试行)》(武政[2005]6号)和《____(省、市、区、县)非经营性政府投资项目实行代建制管理办法(试行)的通知》(武政[2005]7号)精神，遵照国家法律法规、平等、自愿、公平和诚信原则，经协商，甲方同意委托乙方实施全过程代建，全面负责该项目的建设管理。为了明确双方职责，特订立本合同，以资双方共同遵守： 一、工程概况 1、建设地点： ______ 2、主要建设内容：

软件开发委托协议(单位)

软件开发委托（单位）协议 更改记录 *修改类型分为A - ADDED M - MODIFIED D– DELETED 目的：规范技术协作项目的合同条款，维护公司和项目组的利益，为子合同跟踪打好基础。背景、备注： 定义： 参考：

项目委托开发协议 甲方：（委托方） 地址： 联系电话： 联系人： 传真： 乙方：北京天理软件研发中心（开发方） 注册地址： 联系电话： 联系人： 传真： 甲方委托乙方，乙方接受甲方委托，进行项目（以下简称系统）的软件开发，双方经过协商达成如下协议： 一、项目要求 1．总体设计原则： 2．系统构成及应用软件功能需求详见合同附件一（《需求说明书》）。 3．技术培训：乙方对甲方的使用者进行现场的日常操作与维护培训，使其能够独立地进行操作及日常维护。 二、双方责任和义务 1.甲方有义务对乙方提供的进行审定。 2.甲方有权对项目开发的质量和进度进行监督检查。 3.甲方有义务在乙方进行软件开发过程中提供必要的配合。 4.甲方有义务向乙方提供系统管理的必要说明。

5.甲方有义务协调乙方与甲方其他开发单位的关系，保障乙方正常的开发条件。 6.乙方保证所开发的软件功能与《附件一》一致，并负责现场安装、调试。 7.乙方承诺按时完成项目开发进度。 8.乙方承诺为甲方的介入人员的交流、培训、监督和检查提供完全便利的条件。 9.乙方承诺亲自完成本开发项目的全部工作，未经甲方书面许可，乙方不得将本 项目的全部或部分转委托给任何第三方。 三、产品评审和验收 乙方需要向甲方提交如下产品： （ 1 ）完成甲方功能要求的可执行软件； （ 2 ）软件的开发计划文档； （ 3 ）软件的设计文档； （）软件的模拟环境； （）软件的质量保证计划； （）软件的确认测试计划； （）软件的源代码； （）软件的模拟环境； （）软件的使用说明书； （）软件开发过程中产生的其它文档。 在开发过程中，乙方需要提交给甲方的产品及其时间和要求见项目进度计划（附件三）。 项目最终产品的验收标准详见附件二，全部验收合格才视为交付完成。 四、工期 1．甲乙双方应严格按照项目推进计划书(见附件三)推进项目。 2．如果因乙方原因不能按期完成任务，甲方有权扣除乙方开发费用作为违约金，扣除款项的计算公式为：。 3．如果因甲方原因不能按期完成某阶段任务，乙方不承担责任，因工期顺延而增加的费用由甲方承担，具体数额由双方另行协商。

建设工程委托设计合同(中英文对照)

建设工程设计合同 Construction Project Design Contract 项目名称： Project Name: 项目建设地点： Project Location: 合同编号： Contract No.: 设计证书等级： Grade of Design License: 委托方： Client: 承接方： Design Firm: 签订日期： Signed on: 委托方：（甲方） Client (Party A): 承接方：（乙方） Design Firm (Party B): 甲方委托乙方承担XX 项目（一期）工程设计，经双方协商一致， 签订本合同。 Party A entrusts Party B to undertake the design for This Contract is made by the two parties after their mutual agreement. 第一条本合同依据下列文件签订 Article 1. This Contract is made on the basis of the following documents:

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 1.1 《The Contract Law of the People’s Republic of China》,《The building regulations of the People’s Republic of China》and 《The developmental Law of the People’s Republic of China. 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 Relevant Building & Design Codes and Regulations of the State and of the Shanghai Municipality. 1.3 建设工程的相关批准文件。 1.3 The approval documents that are required for this construction project. 第二条本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、内容及 标准 Article 2. The name, location, size, investment sum, function, design contents and standards : 2.1 工程项目的名称：XX 项目（一期） 2.1 Project name: 2.2 工程项目的地点： 2.2 Project location: 2.3 工程项目的规模：总建筑面积约平方米（其中地下面 积约平方米），高度米。 2.3 Project size：The total floor area is approximately m2(of which the floor area of the underground area is m2),the total height is m. 2.4 工程特征及附注说明：商业办公综合楼 2.4 Project features & remarks：A commercial cum office building complex 2.5 工程项目的投资总额：控制在亿元人民币以下 2.5 Project investment in total: Controlled Within RMB million yuan RMB

室内装饰装修设计委托合同书

装饰设计委托合同书 立设计委托合同书单位： （以下简称甲方） 主任设计师：（以下简称乙方） 经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作，双方同意遵守以下条款： 一、装饰工程地点： 二、装饰工程设计项目： 三、乙方应进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜： 1、提出设计方案图（平面、立面、透视效果图）。 2、编制初步设计文件。 3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、 材料及色样等。 4、编制工程概算及施工说明书。 5、与施工单位负责人商讨工程中的问题。 6、供给工程需要的详图。 7、监督指导工程施工。 8、施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。 四、总设计费计人民币万元 五、设计费付款方式： 1、签约时，付总设计费的％； 2、交施工图时，付总设计费的％； 3、工程竣工验收后30日内付总设计费的100％。

以上每项款目都应一次付清。 若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则甲方应继续按第2、3项付款。 六、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。 七、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工或宣传专用，若乙方有本合同施工以外其它用途，应预先征得甲方同意。 八、除有第六条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。 九、甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间，乙方不得拖延，若因乙方拖延时间造成工程停工，应接受甲方处罚，因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规定补偿乙方费用。 十、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。 十一、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方（施工方）服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸。 十二、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双方应以合作的态度协商解决。 十三、本合同书为双方同意签订，双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。 十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调节费用由双方分担。 十五、甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院。

项目建设管理委托合同

项目管理委托合同 订立合同单位： 委托方：（以下简称甲方） 受托方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及市政府颁布的《武汉市政府投资项目管理办法(试行)》（武政[2005]6号）和《武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理办法(试行)的通知》（武政[2005]7号）精神，遵照国家法律法规、平等、自愿、公平和诚信原则，经协商，甲方同意委托乙方实施全过程代建，全面负责该项目的建设管理。为了明确双方职责，特订立本合同，以资双方共同遵守： 一、工程概况 1、项目名称： __________ 2、建设地点： ______ 3、主要建设内容： 4、总投资及资金来源： （按审定的预算执行） 5、工程质量： 6、建设工期： 二、委托事项 受托方应负责__________项目的建设管理。主要事项有： 1、负责组建代建项目部，制定工程代建大纲，在合同履行期间，按月、季向甲方报告代建工作情况； 2、负责招标代理、造价咨询、监理及建设过程的全过程代建管理；

3、编制工程招标文件，组织建设工程施工及设备材料的招投标工作； 4、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及施工单位施工组织计划的审核；办理现场变更及签证手续，并提出审核意见； 5、制定工期、质量、投资、安全、文明施工管理目标，并进行控制和检查； 6、协调各承包人（施工、专业分包等单位）的业务活动； 7、审查施工单位的施工进度计划并监督其执行，并按各承包人施工进度报告提出付款计划建议； 8、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度，保证现场安全； 9、主持现场施工管理例会，解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施； 10、协助甲方办理工程决算审计。 三、双方的职责、义务 （一）乙方的职责、义务 1、完成委托事项，实施委托事项完全符合国家及地方法规、法律及甲方的要求，做好建设项目三控二管一协调（三控：指控制投资、质量、工期；二管：指合同和信息的管理；一协调：指协调施工中有关各方关系）工作，确保建设工期、质量、安全目标实现； 2、负责申报办理本项目所需规划、土地、环境、供水供电、绿化、消防、城管、交管等有关手续； 3、做好该建设项目投资控制，科学的项目管理，提高投资效益，编制工程月进度计划并于每月25日（如遇节假日顺延）上报甲方； 4、工程竣工后负责向甲方提供3套竣工图和 3套工程竣工资料； 5、乙方必须按确定目标的标准进行管理，要求建设项目建筑质量等级为“合格”；

软件技术开发(委托)合同协议书范本

委托方（甲方）： 委托代理人：_______________________________ 电话：_____________________________________ 传真：_____________________________________ 受托方（乙方）： 委托代理人： 电话：_____________________________________ 传真：_____________________________________ 签订时间：_________________________________ 签订地点：_________________________________ 有效期限：_________________________________ 本合同甲方委托乙方研究开发项目，并支付研究开发经费和报酬,乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条本合同研究开发项目的要求详见《附件1：技术要求》。 第二条乙方应在本合同生效后20日内向甲方提交研究《开发计划书》。研究开发计划应包括开发周期计划、参加人员、交货时间等。 第三条甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下： 1、技术资料清单： 2、提供方式：直接当面提供给甲方指定人员 3、其他协作事项：另一方尽可能给予帮助或者协助。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：退回当事人一方； 第四条甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬： 1、研究开发经费和报酬总额为：人民币____________元整（￥____元） 2、研究开发经费由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下： 自合同签订之日起____个工作日内，甲方向乙方支付____的预付款；自项目验收合格、交付完成之日起____个工作日内，甲方向乙方支付50%的结算款。 乙方开户银行名称、帐号为： 账户名称：____________________________ 开户银行：_____________________________ 帐号：__________________________________ 第五条本合同的变更必须由甲乙双方协商一致，并以书面形式签约确定。 第六条本合同开发进程应严格按照《附件2：开发计划书》执行，并在规定时间内交付研发产品。因乙方原因造成交付逾期，乙方应承担责任支付违约金。 第七条开发成果的知识产权归甲乙双方共同所有。 第八条未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。 第九条在本合同履行中，一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在5日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。 第十条在本合同履行中，因作为研究开发标的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在5日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予

建筑设计委托合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建筑设计委托合同

编号：FS-DY-28752 建筑设计委托合同 委托方：(以下简称甲方) 设计方：湖北xxx有限公司(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担xxx温泉谷(度假商务酒店、美食城、温泉综合楼)工程 第一条 本合同依据下列文件签订：1.《中华人民共和国合同法》 2.《中华人民共和国建筑法》 3.《建设工程勘察设计市场管理规定》 4.《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)。 5. 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条本合同设计范围： 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表. 说明：凡涉及到建筑水电、消防、暖通、智能化系统图

或土建结构图、钢结构图、幕墙结构及其计算式，均由甲方另行委托具有相关资质的公司来完成。 第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 备注：为了保证乙方设计工作顺利进行，甲方须协调经营者参与到设计的全过程，及时为乙方提供其所需的涉及到经营方面的各种资料。 第四条乙方应向甲方交付的设计资料及文件： 注：因受甲方工期影响，设计周期非常紧凑。方案设计阶段已安排正常与甲方沟通确认时间(两次)。超出进度安排的设计沟通、确认、及修改。时间相应延长。 第五条本合同总设计费为人民币柒拾捌万玖仟玖佰元(￥789，900元)整。设计费支付进度详见下表。 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在完成最后一阶段设计工作的同时结清全部设计费。 3.本合同履行后，订金抵作设计费。 第六条乙方方案设计的阶段 1.乙方提出装饰设计平面方案。

室内装饰设计委托合同完整版_1

编号：TQC/K295 室内装饰设计委托合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

室内装饰设计委托合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 经过甲乙双方协商，结合工程设计的具体情况，双方就室内设计达成如下协议：一、 二、 三、 四、设计项目：，设计面积_____平方设计项目地点：指定由_____工作室(设计师)进行设计。乙方签定委托书后，在付完总设计费50%的基础上进行现场勘测，

营销策划顾问委托合同(3000字)

编号:zn-hz--sjjc-yx-2012- 027 营销策划顾问委托合同 项目名称:中南世纪锦城 项目地点: 委托人: 受托人: 签订日期:二○一二年七月十二日 营销策划顾问委托合同书 委托方(以下简称甲方): 受托方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《城市房地产管理法》、《广告法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方对中南世纪锦城项目进行营销策划顾问服务之事宜达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一部分协议条 第一条服务内容、服务范围 一、服务内容: 乙方进行营销策划顾问服务的范围包括但不限于:广告设计、文案撰写、营销策划、市场调查(以下简称广告顾问)。

二、服务范围:乙方就中南世纪锦城项目进行广告策划顾问服务的范围包括:合同期履行期内所有本项目的广告策划顾问工作。。 第二条服务期限 1、甲乙双方共同约定,本合同的委托期限:为2012年7月9日至 2013年7 月 9日止。 服务分二个阶段: 阶段一:为2012年7月10日至2012年10月9日止,为期3个月。 阶段二:为2012年10月10日至2013年7月9日止,为期9个月。 本合同规定,甲方有权对乙方的服务进行考核,并按以下条款执行: (1)若甲方对乙方规定时间内(阶段一)服务满意,合同直接进入阶段二; (2)若甲方对乙方规定时间内(阶段一)服务不满意,甲方需提前10天(2012年9月30日)书面通知乙方,结束本合同。 2 、本合同自签字盖章之日起生效,至服务结束并款项结清失效;由于不可抗力因素使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 3、续签:若合作进入第二阶段,则本合同服务期限结束前二个月双方协商是否续签,续签合同另行签订。 第三条服务费及结算方式1、甲方支付给乙方的服务费用由固定服务费和绩效考核服务费两项共同组成,即每月度基本服务费为￥元(大写人民币万元整),考核服务费每月￥元(大写人民币捌仟元整)。

软件开发协议作为技术开发委托开发合同

软件开发协议 合同签订地：合同编号： 甲方：中国电信公司 地址： 法定代表人/负责人： 乙方: 地址： 法定代表人/负责人： 双方本着平等互惠的原则，通过友好协商签署本协议。 第一条定义 1.1“软件”：软件是指由硬连线逻辑指令及置于系统储存器内的机器可读码（包括但不限于半导体装置或系统）组成的电脑程序，可提供基本逻辑、操作指令以及与用户相关的应用程序指令，包括用于说明、维护及使用程序的有关文件。软件包括系统软件和应用软件。 1.2“系统软件”：乙方合法地用于开发应用软件的第三方软件和/或自有软件。乙方承诺，已从系统软件权利人处取得系统软件的许 可使用权（或乙方为系统软件的著作权人） 1.3“应用软件” 程（“项目”或“工程”）开发、研制的软件, 料等。该应用软件的所有权和全部知识产权归甲方所有。 1.4“技术文件”或“技术资料” 相关的文件。

1.5“培训”：按协议的规定，乙方为确保设计开发的应用软件能够充分适当的被甲方使用而向甲方提供的服务。 1.6“服务”：按协议规定由乙方向甲方就所设计开发的应用软件做出的行为和担保。 1.7“现场”：对应用软件进行安装和运行的场所。 1.8“初验” 1.9“移交”：乙方在约定时间内向甲方提交应用软件设计文件、开发各阶段文件及应用软件全部源代码。 1.10“试运行”：在初验合格后与最终验收之间的一段时间内对 规定的所有要求。 1.11“最终验收”或“终验”：甲方对应用软件按照附件[ ]进行最终验收。合格后，甲方与乙方共同签署终验合格证书。 1.12“保修期”：终验合格证书签署后[ ]个月的时期，具体包括但不限于乙方对应用软件的免费修复、免费服务或免费升级，以保证整个工程系统正常运行的时期。 1.13“响应时间”：乙方就甲方提出的问题予以答复并提供可行性解决方案的时间。 1.14“一方”：甲方或乙方。 1.15“双方”：甲方和乙方。 1.16“中国”：中华人民共和国，但在本协议中不包括香港、澳门和台湾地区。 第二条协议标的 2.1工程开发“[ ]工程软件”（即“应用软件”），乙方负责完成应用软件的设计开发、移交、培训及相关其他服务工作，并保证该应用软件满足本协议及附件提出的所有要求。 2.2乙方承诺，为完成本协议约定事项，乙方已从系统软件权利人处取得系统软件的许可使用权（或乙方为系统软件的著作权人）， 且该授权 乙方保证系统软件及软件介质