房屋建筑工程承包合同(修订稿)
房屋建筑工程承包合同
甲方姓名：住址：
联系电话：身份证号（复印件附后）：
乙方姓名：住址：
联系电话：身份证号（复印件附后）：
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，并在真实、平等、自愿、互利的基础上经过充分协商，甲方将位于广西…县…镇…区侧对面的两间三层带盖楼自住用房的建设施工工程承包给乙方，根据房屋建设的实际情况，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：
一、工程概况：
1、房屋建筑工程主体（不含基础圈梁）由甲方提供相关结构图纸、简易施工图和房屋布局说明，并委托指派监理人员现场监工。
2、工期120天，工程从2013年月日开始动工，至2013年月日竣工;在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料等原因工期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权按相关建筑合同条例扣除乙方施工费。
3、采取包工包料费用包干的方式承建工程。房屋建筑总面积约平方米，按每平方450元计算，费用金额共计万元整。实际结算按最后完成的测量房屋建筑总面积计
算。房屋建筑总面积按天面面积合计。
柱子的单价、女儿墙费用及侧面抹灰费用按本合同相关条款另计。
4、房屋高度（含楼板厚）：楼板厚13厘米，一楼高度3.93米，二楼高度3.53米，三楼高度3.53米。房屋前后和室内普通抹灰。女儿墙高度110厘米。
5、主体工程承包不包括水电、门窗及其他装饰工程和安装工程，但特别声明的除外。
6、甲方负责完成工地的三通一平工作，提供电源、水源给乙方用于该栋楼房施工，水电费用由甲方负责。
二、承包内容
包括建筑机械、建筑材料、安全维护、辅助材料、劳务费用等（具体内容如下）：
1、乙方负责建设工程主体房屋所需的设施(比如：脚手架、跳板等)及材料的供应; 正负零以上砌墙建筑主体工程材料至各层，混凝土浇柱浇楼，包括浇柱，浇楼用机械费、材料、钢盘制作和安装（包括钢筋运输至工地扎钢筋扎丝，钢筋对焊），含室内墙面、天面砂浆抹灰，包括一层楼地面水泥地台，檐下地台，包括前后外墙砂浆抹灰粉刷和搭架。
2、承包的材料有钢筋、水泥、粗细河沙、扎丝、铁丝、钉钉、顶筒、方条、木枋、胶合板、大模板、及主体所需的辅助材料等。
3、承包的机具：吊篮起重机，对焊机，调直机，弯曲机，切断机，电锯、电刨、手推车、电焊机、砂浆搅拌机及主体和装修施工期间所需要的所有机具等。
4、合格的安全防护用品：安全帽、安全带、安全网、绝缘橡胶手套，绝缘鞋等所有的安全防护设施，由乙方自负。
5、民工工资、伙食费、劳务费、保险费等人头开支。
三、承建内容：
1、一至三层墙体规格为18墙，采用一级红砖，砌砖按灰膏、水泥比例拌砂浆。倒楼面用合山普通硅酸盐水泥42.5强度水泥，主体全部用柳钢产钢材。柱子、楼板、梁均为全现浇混凝土（平面高度在施工过程中甲乙双方互相可以协商确定），层面现浇混凝土楼板厚度为13厘米，（配合比为普通硅酸盐水泥42.5，中砂10-30碎石），砌砖的砂浆强度应调为四沙比一水泥，砖与沙浆饱和度要达到85％以上，卫生间和阳台周边均设混凝土返边，返边高度为18厘米。
2、楼板用柳钢一级圆钢8线材，网状间隔13×13厘米，加强筋用8线，加强筋间隔10厘米。天面楼板要设温度抗裂面筋，规格30-40厘米。
3、一楼挑梁用柳钢产22螺纹钢3条，20螺纹钢2挑组合，规格18×35厘米。前面横梁用柳钢产20螺纹钢3条、18螺纹钢2条组合，规格18×35厘米。门窗过砖梁采
建设工程边坡支护施工合同协议书范本
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国经济合同法》和有关条例的规定，为相互制约，协调关系，确保工程质量及按期竣工，双方本着自愿互利，权益平等的原则签定本合同，以便双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程量及技术要求： （一）工程量 1、以现场签证为准。 （二）技术要求 技术要求为：按甲方提供的支护设计方案执行（设计费已包含在工程总费用中），并保证经支护处理后边坡的稳定与安全。 1、承包方式： 乙方工程范围包括：脚手架搭设、钢筋加工与制作、锚杆施工、面层喷射混凝土、泄水孔、顶部设置排水沟、坡面的清理和平整以及设计要求的全部内容，包工包料，锚杆按照x元/延长米，面层按照x元/平方米，工程量按照现场签证执行。 2、工程造价： 工程总造价=锚杆工程量元/延长米+面层工程量元/平方米 预计元整。 四、工程期限： 1、本工程定与自开工之日计至竣工工期的施工日为天。
五、材料供应及运输： 材料均由乙方负责。 六、双方责任： （一）甲方责任： 1、提供施工现场范围的地下管线情况及相应文字资料。 2、甲方提供施工用水、电（费用由乙方承担），且将施工用水、电接到距施工现场米左右，保证施工时不间断地供水、供电，水、电费由甲方代交，结算时从工程款中扣回。 3、及时协调施工中所受其他单位的干扰。 4、对工程进度、质量、安全进行检查验收，发现工程质量问题及事故隐患时，有权提出停止施工，进行处理。由此而延误的工程应由乙方采取措施弥补。 5、因甲方责任造成工期延误，每天按 %赔偿乙方损失。 （二）乙方责任： 1、乙方在施工条件具备的情况下，迅速施工，并按甲方批准的施工方案和技术要求，精心施工，确保工程质量。如质量不合标准，其材料费损失由乙方承担。 2、在施工期间，如施工现场还有其他施工单位，乙方应与之友好相处，在甲方指导下共同管理好现场，消除不必要的施工干扰。 3、乙方在施工管理、临时设施、材料堆放时应服从甲方管理，并保持现场整洁无障碍。做到文明施工，消除事故隐患。 4、工程竣工后，乙方应根据国家有关规定提出完整的竣工资料，做好交工验收，并定期对支护进行观察，向甲方提供观察数据。 5、确保安全施工，如因管理不善造成安全事故，乙方承担全部责任及费用。 6、因乙方责任造成工程延误，每天按 %赔偿甲方损失。 7、乙方负责工程竣工后两年保障期内的维修。保修期内出现缺陷按到甲方通知后小时到达现场进行处理。
房屋建筑工程承包合同(修订稿3)
房屋建筑工程承包合同 甲方姓名：住址： 联系电话：身份证号（复印件附后） 乙方姓名：住址： 联系电话：身份证号（复印件附后） 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，并在真实、平等、自愿、互利的基础上经过充分协商，甲方将位于广西…县…镇…区侧对面的两间三层带盖楼自住用房的建设施工工程承包给乙方，根据房屋建设的实际情况，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、工程概况： 1、房屋建筑工程主体（不含基础圈梁）由甲方提供相关结构图纸、简易施工图和房屋布局说明，并委托指派监理人员现场监工。 2、工期120 天，工程从2013 年月日开始动工，至2013 年月日竣工;在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料等原因工期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权按相关建筑合同条例扣除乙方施工费。 3、采取包工包料费用包干的方式承建工程。房屋建筑总面积约平方米，按每平方450 元计算，费用金额共计万元整。实际结算按
最后完成的测量房屋建筑总面积计算。房屋建筑总面积按天面面积合计。 柱子的单价、女儿墙费用及侧面抹灰费用按本合同相关条款另计。 4、房屋高度（含楼板厚）：楼板厚13 厘米，一楼高度3.93 米，二楼高度3.53 米，三楼高度3.53 米。房屋前后和室内普通抹灰。女儿墙高度110 厘米。 5、主体工程承包不包括水电、门窗及其他装饰工程和安装工程，但特别声明的除外。 6、甲方负责完成工地的三通一平工作，提供电源、水源给乙方用于该栋楼房施工，水电费用由甲方负责。 二、承包内容包括建筑机械、建筑材料、安全维护、辅助材料、劳务费用等（具体内容如下）： 1、乙方负责建设工程主体房屋所需的设施（比如：脚手架、跳板等）及材料的供应; 正负零以上砌墙建筑主体工程材料至各层，混凝土浇柱浇楼，包括浇柱，浇楼用机械费、材料、钢盘制作和安装（包括钢筋运输至工地扎钢筋扎丝，钢筋对焊），含室内墙面、天面砂浆抹灰，包括一层楼地面水泥地台，檐下地台，包括前后外墙砂浆抹灰粉刷和搭架。 2、承包的材料有钢筋、水泥、粗细河沙、扎丝、铁丝、钉钉、顶筒、方条、木枋、胶合板、大模板、及主体所需的辅助材料等。 3、承包的机具：吊篮起重机，对焊机，调直机，弯曲机，切断
农村房屋建筑承包合同书
房屋建筑承包合同书 （草稿） 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法、建筑法》及有关法律、法规的规定，为了明确双方职责，为维护双方利益，避免纠纷，结合本工程实际情况，经双方共同协商签订本合同，并严格履行。 一、工程概况 1、工程项目名称：新建配房西配房、大门、影门墙、南墙。 2、工程施工地点：。 3、总建筑面积：约㎡（每平米元，影门墙、大门外墙镶贴及四周檐子镶贴由乙方负责完善，不加收任何费用。）。 4、承包方式：包工包料（甲方不负责乙方施工人员的生活） 5、全包价格：约元（大写：） 二、工程期限 本工程工期自20 年月日至20 年月日止交工，工期合计天，因下雨、停水、停电或者其它非人为原因误工的工期顺延。 三、施工责任 第一条：建筑施工基本要求 1、本建筑为砖混结构，建筑面积㎡，院内地平面应以马路标高而定；基础圈梁，压顶圈梁（上圈梁），梁，现浇板为钢筋保护层厚度：梁，现浇板。 2、砌墙材料采用机制红砖（多孔砖），水泥混合砂浆砌筑，墙体厚度25cm，内外墙面均为水泥砂浆抹平(其中水泥：砌墙可以使用产水泥325﹟、现浇面必须使用水泥425﹟（产）；沙子：所有用沙，包括砌墙皆用河沙。)。
3、甲、乙双方商定工价为元每平方米（建筑材料：水泥、河沙、砖、石子、钢筋等建筑材料按甲、乙双方商定和国家建筑要求使用；影门墙、大门外墙镶贴、四周檐子镶贴由乙方负责完善，不加收任何费用。），合同签订后价格不得变动，完工后以实际验收平方数付款。 4、甲乙两方协议将甲方西配房、大门、南墙，由乙方拆除后清理地面找平，钻眼、打桩后所有角加12×4根，倒圈梁后回填，盖成西配房与现在主房一层平，宽西配房与现有主房西头第一间中对齐，盖成西配房过堂及大门东到与堂屋门东探头梁齐垒的是影门墙的南房东边院墙待完工一并垒好内外抹平收光。 5、西堂屋主墙南留米是西配房北山墙外口，西配房南北内径米大门底南北内径大体米。所有用沙，包括砌墙皆用河沙。西配房两小间一门宽1米，一窗宽2米，待泥墙皮前安铝合金框。地圈梁上口低堂屋地10cm，圈梁打30高×35宽，钢筋12×4根，环筋20cm一个，到大门口筋握弯上筋当底筋，底筋当上筋形成一体不弄断筋，到大门南口向东拐，圈梁上留孔以建房后排水用，西房前墙也一体打圈梁到南墙，影门墙也有圈梁，影门墙南北两个柱子到顶，钢筋16×4根25×30cm。 6、西房4个加2个大门边6个柱子皆6根16筋×4根，大门两旁柱子倒成25×40cm，以备安门整体美观实用。大门过屋南北梁16×4根，大门外探头梁16×3根，底筋2根×12付筋，连系梁2根，向外探1.46米，大门过堂东口上梁，在大门口看量高30cm，在影门墙向西看量20cm，也就是南屋整体低于西屋10cm，影门墙要有上面大空间，又有小空间，带造型，有南北两个（四方形）对边整体贴红瓷砖。上圈梁与屋面同步4×14筋。影门墙到大门底大梁筋20×4根，梁上与四周扒组筋2米×8个×30cm握钩，屋面筋15×15×8个，屋面四周整体40cm檐子，西房、过堂到影门墙地面10cm混凝土抹平收光。屋面上留落水管10个，垒女儿墙12宽×60高，外面贴瓷砖，下水道用20管子或者水泥盖板皆可。 第二条：付款方式
场地平整施工合同协议书 完整版
甲方： 乙方： 根据国家法律及建筑行业标准的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经过多次协商，就本工程施工事项，达成以下协议，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：场地平整。 2、工程地点： 3、施工范围：由甲方提供的施工图纸四周各外放米范围 4、工程内容：甲方所属整个电站场地的平整，按照自然地势，高地挖土，低洼地填土，填方区应分层回填、分层碾压。要求完成场地平整局部高差不超过±15cm，要求做到场地基本平整(斜平面)；乙方给甲方做彩门；电站的主路及环形辅路推平。 二、工程承包形式 甲方将该工程承包给乙方，由乙方组织施工机械、施工人员进行施工。乙方应做好安全生产，严禁违章作业。在施工过程中发生的安全事故全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。由于乙方原因造成停工，所造成的损失由乙方全部承担；由于甲方的原因造成停工，所造成的损失由甲方全部承担。 三、施工工期 年月日至年月日，工期为 天。超出工期一天扣除乙方工程总价款%。 四、质量标准 根据本工程的实际地形，按照工程质量验收规范及甲方的相关要求进行验收。
五、工程总价 本工程为包干价（燃油、材料、机械设备、施工人员费用、运输费用等）均由乙方负责。合计万元（元）。其中：油料款甲乙双方协商定为万元，其他费用 万元。若乙方节省油料未达到万元，余额归甲方所有；元至 万元之间归乙方所有；超过万元由乙方承担超出部分；超过万的由甲方承担超出部分。如果甲方要发票，则甲方承担%的税金。 六、付款方式 工程开工之后，年月日前付乙方万元，剩余工程款按照乙方施工进度逐步拨付。 七、违约责任 在施工过程中，甲乙方因故没有履行施工合同，另一方有权终止施工合同，并要求对方赔偿损失。 八、本合同双方未约定的，甲乙双方协商解决。 九、本合同经双方签字盖章后生效并具有同等法律效力。 本合同一式两份双方各持一份。 甲方：乙方： 年月日
护坡工程施工合同范本
护坡工程施工承包合同 甲方：甘肃省高速公路建设集团有限公司合同号：武威NMDQYT-（17）-第006号 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方武威市高速公路项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：武威市高速公路项目护坡工程（以下简称本工程）。 2、工程地点：武威市瓜州区E段 3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。 4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等 二、建设工期 总工期 30个月（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。 本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。 三、承包单价 1、本工程价款实行综合单价包干：115元/㎡。 2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出
场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。 3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。 四、工程量计量 所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。 五、工程款支付 1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清（乙方收款前提供发票，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。 2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。 六、双方职责 （一）甲方职责 1、负责在乙方进场前2天提供施工场地，并配合乙方施工前的测量工作。 2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。 3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方提供给乙方的材料需经乙方签收，如有浪费和损坏，乙方需照价赔偿。 4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。 5、配合乙方进行设备场内转运。
房屋建筑施工合同模板
房屋建筑施工合同模板 Building construction contract template 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
房屋建筑施工合同模板 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑 安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印。 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建 筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。 一、工程慨况： 二、承包方式：甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三、工程承包范围： 按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙
面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。 四、承包价格及付款方式： 1、价格：_______元／平方米（建筑面积）。建筑面积 按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。 2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板 完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_____元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有质量问题返工达标后，另外赔材料）。 五、工期及安全责任： 工期从______年____月____日到_____年_____月____日 竣工。推迟一天罚款____元／天，由甲方在工程款中扣除。 施工期间： 1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应按工程的 要求负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。
办公室隔断墙工程承包合同协议书范本 标准版
编号：_____________办公室隔断墙工程承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、工程简介及工期：甲方将________________________办公室的面积缩小，做____________个隔断墙。乙方负责包工包料施工。工程工期为________________________天，从____________年____________月____________日起计算。 二、甲方责任：负责水、电、路通；施工环境的安全；工程质量监督。 三、乙方责任： （一）、施工安全：乙方在施工过程中，必须注意安全事项。乙方在施工过程中的一切安全事故，均由乙方自己负责。因施工损害甲方的财物乙方要照价赔偿。 （二）、隔断墙用2×4厘米方条做骨架，贴1.7厘米厚木工板及1厘米厚石膏板，单面刮瓷粉，贴地脚线。窗帘、插座、电灯、电线、电话线、网线等要根据甲方的要求进行撤掉或再安装，工程总体要稳固、美观。 （三）、乙方负责搬运家具、打扫卫生。施工垃圾必须清扫、运出处理。 四、单价：隔断墙以单面平方计算，价格为____________元∕平方米。
五、验收：乙方进工地的材料必须经甲方____________人以上人员验收合格才能施工；隔断墙完工后甲方____________人以上人员照相、测量、验收。 六、违约责任： （一）、甲方： 1、甲方与乙方签定合同后不能随意终止合同； 2、乙方工程完工验收后，乙方开税务发票交甲方，甲方需在____________个工作日内一次性支付乙方工程款（质量保证金除外）； 3、超过支付工程款期限1-10天，每天支付总工程造价的____________%给乙方； 4、超过支付工程款期限11-15天，每天支付总工程造价的____________%给乙方。 （二）、乙方： 1、乙方与甲方签定合同后不能随意终止合同； 2、超工期1-10天，每天支付总工程造价的____________%给甲方； 3、超工期11-15天，每天支付总工程造价的____________%给乙方； 4、超工期16天，视为乙方自动放弃工程，甲方不付任何费用。 七、质量保证金：甲方付款时扣留总工程款的____________%作为质量保证金，一年后工程无质量问题，甲方再支付乙方质量保证金。 八、付款方式：工程验收后，甲方给乙方出具证明，乙方开税务发票交甲方，甲方在15个工作日内付工程款的____________%给乙方。
场地平整(含土方外运)工程合同(1)
Xxx场地平整（含土方外运）工程施工合同 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人决定委托承包人承担xxx场地平整（含土方外运）工程的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方平等协商同意签订本合同。 1、工程概况 工程名称：xxx旁场地平整（含土方外运）工程 工程地点： 2、工程承包范围及要求 2.1 本合同项目范围:xx与xx之间土方场地平整约xxx㎡及土方外运至甲方指定地点约xxxm3。 3、合同工期 3.1 x 年x 月x 日开工，x 年x 月x 日竣工交付。 3.2 遇人力不可抗拒的因素，则工期顺延。可抗力主要包括以下几种情形：（1） 自然灾害、如台风、地震、洪水导致无法施工；（2）政府行为，如征收、征用； 4、承包方式及合同价款 5.1 本合同采用总价包干承包方式，总包干金额为人民币（大写）xxx元整（￥:xx）（不含税），该价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、拟获得的利润、保险、施工措施、政策性文件规定费用、机械和人工的进出场费用、工程周围各条道路清洗、相关执管部门应缴费用、清扫及合同规定承包方应承担的风险费用。价格不受国家政策调价及市场价格的影响，即为固定不变价。
在合同执行期内，承包人应严格按发包人要求及时进行施工。 5.2 承包人应充分考虑实际施工时与投标时的工程量变化及市场价格的变化，由此引起的费用不作调整，请在风险费中一并考虑，合同总价不作调整。 6、付款方式 6.1 本工程无预付款 6.2 本工程全部完工并经监理和发包人现场代表共同签证确认承包方完成全部工程量后，承包商开始办理付款(即结算),结算付至总工程款的95%，（监理和发包人签字时考虑其竣工工程无任何质量、进度、安全文明及环境保护等方面问题，如有应给予相应比例的扣款）； 6.3 质量保证：5%质保金，质保金在本合同全部工程的保修期满一年并确认无任何遗留问题时一次性支付给承包方。若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则发包方有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的质保金。 7、设备和物资供应 本合同项目所需的所有设备和材料均由承包人自行采购、运输和保管，且必须是国家认证和检测的合格产品并由监理人及发包人现场代表认定质量符合设计要求后，经监理人及发包人认可后方可用于本工程。承包人采购材料、设备的产品合格证明书必须提供给监理人及发包人现场代表。由于施工材料质量问题造成的一切损失由承包人承担，发包人不承担任何责任，也不支付差价。 8、施工质量及技术要求 8.1承包人负责本工程的负责人为xxx ，在工程施工过程中，承包人不得擅自更换负责人，若因特殊情况更换负责人，必须经监理及发包人认可。若监理及发包人认为该负责人不能满足工程需要，监理及发包人有权要求承包人撤换。承包人应无条件地及时指派监理及发包人认可的合格负责人。
工程承包合同(护坡)
工程承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共与国合同法》与四川省得有关规定，在平等互利得基础上进行充分协商后，甲方将该工程承包给乙方，为了明确双方各自得责、权、利，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 一、工程项目 1、工程项目：_______________________________________ 2、工程地点：_______________________________________ 3、承包方式：实行综合承包单价（包括人工、包材料、包质量、包工期、包安全）。 二、工程质量 1、工程质量评定等级为合格。 2、符合国家质量验收标准 三、承包范围与内容 边坡支护（挂网喷浆，潜孔钻，锚杆，材料采购，材料复检，外架搭 设与拆除等承包给乙方）。 四、合同价款 1、边坡挂网喷浆甲方以元/m2承包给乙方。
2、潜孔钻： _____ 元/米（含人工燃油、钢材） 以上所有价款含机械费 五、付款方式 乙方在边坡支护完工，按实际收方量计算，甲方支付所做工程量资金。工程完工后甲方支付乙方总工程量资金。工程验收合格后，甲方支付乙方总工程量_____________________ 资金。 六、施工工期 开工时间以甲方通知为准，开工时间为________ 年月日至 ______ 年___ 月____ 日，施工时间为_____ 天。乙方必须按时、按质、按量完成本施工任务，除人力不可抗拒得自然灾害（如洪水、10级以上台风、地震、暴雨等）工期顺延。 七、质量验收 1、乙方必须按照国家相关建筑规范标准得技术要求进行施工作业，不得偷工减料。 2、乙方在施工作业途中必须服从甲方得监督，听从安排。 3、乙方进场施工需认真学习掌握安全操作规范得有关标准，学习合格后方可上岗，乙方施工人员不可违反操作规程，若造成质量问题, 一切有关经济损失由乙方负责赔偿。 八、安全及文明施工与管理 1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
农村建房承包合同书(标准版)范本
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 农村建房承包合同书
编号：FS-DY-20416 农村建房承包合同书 一、工程概况 工程名称： ×××私人住宅。 工程地点：徽县江洛镇下寨村上庄合作社，甲方原有住宅院内。编辑推荐：预备党员思想汇报 工程内容：设计图以内的所有建筑工程。 建筑面积：共148.8平方米。 二、工程承包范围 承包范围：包工不包料。 三、合同工期 开工日期：xx年3月8日(农历二月初一)。 竣工日期：xx年7月8日(农历六月初六)。 合同工期总日历天数102天。 四、合同价款
工价为每平方米180元，建筑总面积148.8平方米，合同总价款为人民币26780元。 付款方式：由甲方分四次付清合同总价款。第一次在基础工程完工后由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;第二次在主体工程完工后，由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;剩余10%(即2780元)作为质量保证金，在工程交工一年后如无重大质量问题，由甲方全部付给乙方。 五、质量标准 工程质量标准：按图施工，确保工程质量。 六、甲乙双方的权利及义务 1、甲方的权利及义务： (1)甲方应向乙方提供“三通一平”。 (2)按期付款。 (3)及时向乙方提供所需要的各种材料。 (4)在工程开工前向乙方提供设计图纸2套。 (5)在施工过程中，如发现存在质量问题或私自变更设计
建设工程场地平整合同
工程 场地土方平整承包合同 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，甲乙双方本着自愿、公平、互惠互利、友好合作的原则，并结合本工程的具体情况，经双方充分协商，一致同意签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包范围 1、工程范围内的前期土方场地平整。 2、工程范围内基础回填土方的开挖装车运至需回填。 三、承包方式及结算价款 本工程采用固定综合单价包干方式。包干单价包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金、与周边单位、个人的协调补偿、一定范围内的风险等全部费用。 1、场地内土方平整：建筑砖渣，砼，挖机开挖运输，填筑夯实按现场实际填方量（或挖方量）每立方米元综合包干单价结算；工程量按本工程勘察测量成果计算。 2、基础回填土方：项目范围内回填土方开挖装车运至需回填指定地点，按每立 方米元包干（基础场内调整填平、夯实由土建施工队负责）。工程量按经发包单位签证认可是回填竣工测量记录或发包方通知单计算。
四、付款方式 在本合同签订之日起三日内乙方必须交纳质保金万元到甲方账上，合同签订十日之内乙方未进场，则视为放弃本项工程，押金不退。工程全部竣工验收合格后，甲方一次性退还押金给乙方，不计利息。由乙方备齐资料，并开具建安发票移交给甲方，由甲方支付工程总款的95%，剩下5%为质量保证金，待竣工一年保质期满后无质量问题时如数退还给乙方。 合同工期：201 年月日至201 年月日交验，合同有效期为天。 五、甲方的责任和义务 甲方负责协调承包方与土建、钢结构等事故单位的关系，甲方按合同约定付款。 六、乙方的责任和义务 1、在施工过程中，必须服从甲方和监理人员的指挥，不违法乱纪，精心施工，如期如质完成好本合同签订的工程任务，并接受甲方和监理及有关部门对工程质量的监督检查。隐蔽工程应及时通知有关部门验收签证，验收签证合格后，方可进行下一道工序施工。同时做好真实、齐全的技术资料，以备验收结算。 2、乙方必须负责本工程所在地的权益，以及施工围栏边的拆迁和临时占用道路的协调解决工作，如有纠纷或补偿费用，全部由乙方自理，甲方概不负责。 3、遵守当地政府和有关部门对施工场地、交通和施工噪音以及环境保护、清洁卫生、安全生产的管理规定。按规定办理好有关手续和证件（包括夜间施工证），由此发生的费用及罚款由乙方负责。 4、在施工过程中，采取有力措施，保护好场地周围的地下管道、管线、市政设施和邻近建筑物、构造物等，如有损坏、须修复，其费用由乙方负责。
护坡的施工合同范文(完整版)
合同编号：YT-FS-2589-33 护坡的施工合同范文(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
护坡的施工合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方诸暨碧桂园项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：诸暨碧桂园项目护坡工程(以下简称本工程)。 2、工程地点：诸暨王家井陈庄(诸安快速道旁) 3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护
坡施工内容。 4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等 二、建设工期 总工期30天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。 本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。 三、承包单价 1、本工程价款实行综合单价包干：22元/㎡。 2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出 3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。
房屋建筑施工合同协议书包工
房屋建筑施工合同协议 书包工 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
房屋建筑施工合同业主方（甲方）：身份证号：（以下简称甲方） 承建方（乙方）：身份证号：（以下简称甲方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，遵循平等、公平和诚信的原则，甲乙双方就该建筑工程等事项协商一致，将制订如下合同： 工程地点：***********号。 工程规模：五至七层一梯两户私房住宅楼。 工程结构：全框架（按八层下基础） 承包价格： 1.整个工程包括桩基、基础，包人工不包料价格每平方米人民币：，甲乙双方无任何理由更改。 2.计算工程面积：阳台按实际建筑面积计算，壹楼层高五米以下按占地面积计算，若超出五米则补人民币整。所有出檐不计算面积，飘窗不计算面积，楼梯间按实际建筑面积计算。 工程时间： 开工时间：。 竣工时间：。 一、工程承包形式及范围： 1.甲方以包人工不包料（包干）的形式给乙方承建，建筑主料由甲方选定提供。
2.主体工程乙方必须按图纸规范施工，含（南边）外墙钢砖，楼梯扶手为不锈钢，楼梯间贴,钢砖、大理石由方提供，乙方负责安装。 3.附属工程：化粪池、散水波、房屋南北方排水沟、顶层屋面做油（三油两布）、屋顶安装防雷网、屋顶女儿墙（1.2米）卫生间厨房排污管及外墙下水管。屋前（南边）墙面贴钢砖，东、西边粉刷，屋后（北边）喷砂及贴2米地脚钢砖，甲方负责提供材料，安装及人工均由乙方负责。 4.墙体红砖封隔，混合砂浆粉刷（M7.5水泥砂浆）由乙方负责。 5.施工期间水电费由方承担。 6.各层的层高按甲方设计图纸要求施工，必须确保。如特殊原因壹楼层高需更改，乙方必须无条件执行甲方意见。 补充：。 二、施工方式： 1.乙方自带建筑所需的一切设备（钢筋工自带机械设备，木工自带模板，泥工自带工具，架子工自带脚手架等等），且必须按建筑规范施工。 2.施工机械必须安全可靠。 3.施工时按国家建筑要求实施，每层平板混凝土厚度为10CM，顶层屋面混凝土厚度要确保12CM。 4.搞好建筑施工的安全及安全设施，如果出现任何问题或事故，一概由乙方负责。 三、付款方式： 1.桩基、基础至一层由乙方垫资人工费承建。
场地平整施工合同书范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 场地平整施工合同书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
平整场地前应先做好各项准备工作，如清除场 地内所有地上、地下障碍物；排除地面积水；铺筑临时道路等。场地平整施工合同书怎么写呢？以下是在小编为大家整理的场地平整施工合同书范文，感谢您的欣赏。 场地平整施工合同书范文篇一 甲方： 乙方： 依据〈〈中华人民共和国合同法》及〈〈建筑安装工程承包合同条例》，为了做好鸣羊路（拆迁房）项目建设工作，经甲乙双方协商同意，建设项目场地拆除地上附着物和平整场地工程，签订本合同。 一、项目名称： 二、项目地点： 三、施工内容：拆除工程用地的地上附着物、平整场地达到工程 施工的要求等。 四、工程总价：本工程为包干价（材料、机械设备及运输费用）均乙方负责。合计人民币元整（元）。 五、承包方式：甲方将该工程承包给乙方，由乙方负责组织施工， 包括地上附着物拆除，清理和场地平整等。乙方应做好安全生产，严禁违章作业，施工过程中发生安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。 六，施工期限：白本合同签订之日起天内完成该工程。超元，天气下雨不计工期。
七、结算方式：本工程平整场地工程全部完成后，由甲方同乙方进行现场验收，验收合格后，甲方再支付万的工程款，余款工程的 第一次工程款到后付清。 八，本合同未尽事宜，由双方共同协商解决，如产生补偿协议将本合同具有同等法律效力。 九、本合同一式二份，甲乙各执一份。白签订之日生效。 甲方： 法定代表人： 年月曰 乙方 乙方代表： 年月曰 场地平整施工合同书范文篇二 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 依据〈〈中华人民共和国合同法》和相关法律法规，结合本工程实际情况，甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜，双方本着平等、白愿、互惠互利的原则，经友好协商签订如下协定，共同遵 —、工程概况 工程地点：市孝感乡北路，麻城商贸物流城；工程范围：二期工程用地，按市规划红线图150亩范围以内；工程内容：本工程用地平整，主要是高挖低填，余土白由外运到白选地点。本用地平整土方开挖最高点82.4
房屋建筑工程承包合同
农村房屋、桥梁建筑工程承包合同 甲方：身份证号码: 乙方：身份证号码: 甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。 一、工程概况： 1、甲方准备在戴村镇南山村新建建筑面积为平方米的房屋一栋及钢筋混凝土桥梁一座。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑及桥梁工程（房屋从道地、主体结构开始到外墙贴砖完毕）承包给乙方进行施工建设，工程从2010年8月2日开始动工，至2010年月日竣工；工程建设采用费用包干制的形式；乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。 2、建筑承包采用包清工的方式。乙方负责房屋及桥梁建筑时所需的建筑设施（比如：升降机、脚手架、跳板等），钢管租赁费由甲方支付，甲方负责建筑材料的供应，但乙方需节约使用；用水用电由甲方免费提供；工程开工，从协议签定之日开始，历时天内完成；房屋建筑总承包费用金额共计元整，其中房屋正负〇〇以下的基础、架空层、道地的全部工程项目，以及桥梁的扎钢筋、浇混凝土等合计为元整（包含饭钱和点心费），房屋正负〇〇以上的工程项目按实际面积元/平方米计算。另加饭钱和点心费贰仟元整。 3、付款方式：乙方人员进入甲方工地开工三天内，甲方应向乙方支付预付款壹万元人民币；待工程完工后，经甲方验收合格，留贰
仟元人民币作为保修金一年以后付，余下款项一次性付清。 二、质量要求： 工程验收标准，甲方按照下面的规定执行：施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线；粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平；阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行；房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。 三、安全问题： 乙方应购买施工人员的意外人身保险，工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切经济和法律责任，甲方不负任何经济和法律责任。保险费甲乙双方各半负担。 四、施工过程中的未尽事项，甲乙双方协商解决为主，万一协商解决不成，由法院裁决。 五、本合同一式二份，双方各执一份。本合同自2010年＿＿月＿＿日签定之日起生效。 甲方（签字盖章）: 乙方（签字盖章）: 二〇一〇年月日
办公楼施工总承包合同范本实用文档
编号：JY-HT-08979 办公楼施工总承包合同范本 实用文档 The contract is a guarantee for both parties and protects legitimate rights and interests 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
办公楼施工总承包合同范本实用文档 办公楼施工总承包合同范本一 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：沂龙湾小区05#地块4#、11#、15#-23#楼、地下车库及公建工程。 工程地点：临沂市北城新区沂龙湾05#地块 沂龙湾05#地块4#(6+1F框架结构)、11#(6+1F/-1框架结构)、15#(6+1F框架结构)、16#(6+1F/-1框架结构)、17#(17F框剪结构)、18#(17F框剪结构)、19#(17F框剪结构)、
20#(33F/-1框剪结构)、21#(33F/-1框剪结构)、22#(33F/-1框剪结构)、23#(3F框架结构)、地下车库及公建，总建筑库面积约97905平方米,实际面积以施工图为准。 工程立项批准文号： 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围：建筑、安装施工图纸的工作内容。不包括基础土石方挖运(但桩间挖土、凿桩头、基底清槽由承包人完成)、桩基、门窗、消防、电梯、智能化、燃气、通风排烟、变配电、精装修、外墙保温、外墙涂料、栏杆、百叶工程等发包人需要单独发包的工程。 三、合同工期 05#地块多层工期：开工时间2011年4月15日，竣工时间2012年2月9日，总工期300天(自工程具备基底清槽施工条件之日起算)。 05#地块17层工期：开工时间2011年5月25日，竣工时间2012年7月18日，总工期420天(自工程具备挖桩间土、凿桩头施工条件之日起算)。
场地平整工程施工合同协议书
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就花城湖停车场扩改建项目场地平整工程施工事宜协商一致，订立本协议，以共同遵守。 一、工程概况 1.1工程地点： 1.2工程内容： 停车场场地平整、停车场边线、分界线及主要停车线和交通标志的设置。 二、工程造价及工程付款方式： 2.1场地平整： 装载机：元／小时 挖掘机：元／小时 翻斗车：元／小时 平地机：元／小时 压路机：元／小时 2.2停车线和交通标志的设置： 设施设备由甲方采购，乙方负责安装施工。 人工工资：元／天 技工：元／天 普工：元／天 2.3工程付款方式： 工程预算总造价包括平整场地相关的工、料、机，管理费、利润、保险及地方税金费用。工程结
算时单价不变，以实际工程量为准 本协议签订，现场具备施工工作面后，乙方进场施工，甲方即支付万元给乙方作为预付款，之后每次结算按已经完成实际工作量的%支付，全部工程完工验收合格天内甲方一次性付清余款。 三、施工日期： 年月日开工至封冻，春节后复工，至 年月日之前完成。 四、技术质量要求 按设计图纸和现场甲方经理意见进行施工。 五、甲方责任 5.1负责与有关部门沟通好本项目的方案。 5.2负责组织工程量现场确认工作。 5.3货物的使用与保管在验收合格移交甲方后由甲方自行负责，但甲乙双方应做好相应的移交书面手续。 5.4负责按时支付工程款。（如未能按时付款，在宽限期内经催促仍未付款的，乙方有权拆除并回收所提供产品，不予退还预付款，且因此给乙方造成的其它经济损失由甲方负责赔偿。） 六、乙方责任 6.1乙方对甲方负责，按时保质保量完成本项目。 6.2本协议中，项目施工的安全防范所需的施工安全设施由乙方自行负责并对整个工程的施工安全负责。 6.3乙方应在本协议约定时间内完成所有施工，否则每延期一天应支付甲方已付工程款 的违约金。
护坡工程施工合同64908
合同编号 基坑支护工程分包协议 发包单位：江苏中信建设集团有限公司徐州姚庄项目部（以下简称甲方） 承包人：身份证号码：（以下简称乙方）本工程于 2015 年 5 月确定由甲方总承包施工，有关本工程项目的边坡喷锚支护工程，经投标报价及友好洽商后确定由乙方包干施工。为明确双方的职责、义务、权益并结合本工程的具体情况，本协议在自愿、平等、公正的原则上，经双方协商一致，签订本分包协议。 第一条：分包工程概况： 1、工程名称：徐州市姚庄三期定销房项目 2、工程地点：徐州市泉山区京沪铁路东侧，欣欣路北侧，十里铺村南侧 3、工程结构形式：住宅楼结构为剪力墙结构，地下车库、为框架结构 5、工程质量要求：符合国家验收规范标准要求，且必须达到省文明市文明工地标准。 6、施工部位;S2、S3号楼,人防地库2／12轴～2／38轴的局部边坡喷锚支护工程 第二条：分包工作内容： 1、乙方必须具有专业资质,必须按设计图纸要求施工,喷浆厚度为60mm,按甲方要求完成各部位边坡喷锚支护工作,〔不限于；钢板网张挂、钢筋锚固、泄水孔安置、C20细石砼喷浆〕到场所有机械设备必须服重项目部统一指挥统一按排，各部位喷锚支护必须达到业主、监理验收标准,如有质量问题所有经济损失一切有乙方承担,并承担甲方延误工期经济损失,施工时必须做到落手清工作,一切施工工具有乙方自备.所有机械设备乙方派专人看管。 第三条、承包形式： 1、包工不包料为完成本协议工作内容所有施工、管理、劳务员工的人工费。 2、包工程进度、质量、安全、文明施工、落手清。 第四条、承包单价： 按实际砼喷浆面积19元／m2计算. 第五条、工期要求：
1、乙方必须按甲方的工期要求按时完成任务，如延误工期按 2000 元/天接受罚款 ，乙方进场时间以甲方书面通知为准。 2、乙方指定为现场代表，负责班组的日常管理以及与项目部的工作衔接 ，现场代表无特殊情况不得离岗。 3、乙方必须按甲方下达的工期进度计划组织施工，《详见施工进度计划表》，服从业 主和监理及总包方的指挥和监督，服从甲方现场施工管理人员的管理与指导，并 做好与其他班组的协调工作。 第六条：甲方工作： 1、履行对乙方的操作质量、施工进度、安全生产、文明施工的检查、监督和管理；督促 乙方进行安全与业务培训，实行全员持证上岗。 2、提供乙方职工住宿宿舍及水电费用，乙方职工及施工管理人员统一到甲方大食堂就餐，伙食费用自理。 第七条：乙方工作： 1、提交施工材料的进场计划。 2、落实施工人员、机械设备进场，乙方应根据甲方下达的施工任务单所规定的期限内完成。 3、对本班组人员提交身份证原件、操作证，并做好施工人员申报登记工作。 4、操作人员持有效证件上岗，并报项目安全科备案。进场后必须接收总包项目部的“三级”安全教育和安全技术交底，所有职工必须经过安全教育培训，考试合格后，持证上岗，持证上岗率须达到100%；严格遵守安全操作规程和工程项目部的规章制度，服从甲方管理人员的管理（指挥）。 5、按照规范标准和文明工地标准及施工图要求方案，进行基抗支护施工。 6、依照现行国家施工技术验收规范做好文明施工，各种材料堆放整齐，随做随清，确保标化现场，对各分项工程做好质量自检，达到优良标准后，报请甲方进行质量检查。 7、在施工过程中，注意保护好甲方提供使用的设备，因乙方使用不当、保护不善或违章作业造成的损坏以及丢失产生的维修、赔偿费用等由乙方承担。 8、乙方对现场所有的施工成品（包括预留孔洞、预埋管线等）负有保护的义务，如有损坏，均由乙方自费修复至原状。保护费用已包含在本合同的工程款之中甲方无须另行支付。