招投标复习题(1).docWO
1、邀请招投标是一种由招标人选择（ C ）位vishang符合招投标条件的供应
商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。
A. 2
B. 4
C.3
D.4
2公开招标在开标时，应当由（）
A招标监督机构主持，所有投标人自愿参加
B招标监督机构主持，投标人自愿参加
C招标人主持，投标人应参加
D招标人主持，投标人不必参加
3施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿
A施工企业 B施工企业总经理
C施工企业项目经理 D具体施工人员
4按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B ）日内订立书面合同
A20 B30 C25 D35
5单位金额在（ A ）万元以上的设计项目必须招标
A50 B100 C200 D3000
6如果中标的施工企业拒绝与发包人签订施工承包合同，发包人（A ）
A将不再返其投标保证金
B将全部返其投标保证金
C将部分返其投标保证金
D将对其行为处以两倍保证金的罚金
7.下列（ B ）不属于建设工程招标投标的主体。
A招标人 B建设工程交易中心 C投标人 D招标代理机构
8.招标人采用邀请招标方式的应当向（ B ）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书。
A二 B三 C四 D五
9.《仲裁法》规定组成仲裁庭的仲裁员由（ D ）
A由一方当事人选定 B由仲裁委员会指定
C由仲裁委员会议指定 D由双方当事人指定
10.工程反索赔是指（ D ）
A承包商向业主提出的索赔 B分包商向总包商提出的索赔
C承包商向供货商提出的索赔 D业主向承包商提出的索赔
A公开招标和代理招标 B邀请招标和自行招标
C公开招标和邀请招标 D公开招标和自行招标
12.以上哪一项不属于工程咨询服务招标（ B ）
A勘察设计 B施工 C工程造价 D工程监理
13.在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（C ）
A施工单位 B监理单位 C建设单位 D设计单位
14.狭义的建筑市场是指（ B ）
A造价咨询市场 B工程建设交易中心 C勘察设计市场 D工程监理市场
15.资格预审的评审方法一般采用（ A ）
A评分法 B投票法 C评议法 D举手表决
16.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
A、2
B、3
C、5
D、7
17自中标书通知书发出（ B ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、15天
B、30天
C、21天
D、35天
18.《中华人民共和国招标投标法》的立法目的是（ D ）
①保护国家利益、社会公共利益
②保护招标当事人的合法权益
③提高经济效益④保证项目质量
A、①②③
B、②③④
C、①③④
D、①②③④
19.（ A ）是当事人一方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示。A要约 B承诺 C要约邀请 D合同成立
20.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的事（ C ）招标。
A施工 B设备采购 C设计 D材料采购
21.合同变更或解除是一项法律行为，因此双方当事人（ C ）。
A口头协商即可 B与第三方一起协商 C应签订书面协议 D承办任何手续
A公开招标和代理招标 B邀请招标和自行招标
C公开招标和邀请招标 D公开招标和自行招标
23.（ B ）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。
A计量估价合同 B固定总价合同 C单价合同 D成本加固定百分比
24.评标工作是由（ B ）完成的，这个临时组织负责对所有投标文件进行评定、提出书面评标报告、推荐或确定中标候选人等工作。
A招标人 B评标委员会 C公证机关 D当地招标管理部门
25.施工招标文件的内容一般不包括（ B ）
A工程量清单 B资格预审条件 C合同条件 D投标须知
26.招标公告应包含下列哪些内容（ B ）
①招标人的名称和地址②招标项目的性质③招标的数量
④招标项目的实施地点和时间⑤获取招标文件的方法
A、①②③⑤
B、①②③④⑤
C、②③④⑤
D、①③④⑤
27.公开招标在开标时，应当由（ D ）
A招标监督机构主持，所有投标人自愿参加 B招标监督机构主持，投标人自愿参加
C招标人主持，所有投标人均应参加 D招标人主持，投标人自愿参加
28.采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有按招投标文件的要求填写，则（ B ）
A允许投标单位单位填写 B视为废标
C认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中
D由招标人退回投标书
29.称为有限招标的是（ B ）
A公开招标 B邀请招标 C议标 D定标
30.合同价款可以有多种约定方式，其中不包括（ C ）
A固定价格合同 B可以调整合同价格
C固定价格加酬金合同 D成本加酬金合同
31.在合同实施中，如果工程变更（ B ），则可向发包人提出工程变更的补偿要求。
A属于承包人应承担的风险范围 B超过承包人应承担的风险范围
C超过承包人可承担的风险范围 D属于承包人可承担的风险范围
32.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，只是承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（A ）承担。
A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别
33.施工专业承包企业资质分为（ B ）个等级，。
A、4
B、3
C、2
D、1
34.招标人对己发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，改成请或修改的内容为（ B）的组成部分。
A投标文件 B招标文件 C评标报告 D投标文件和招标文件35.投标人投标，可以是（ D ）
A投标人之间进行内部议价、内定中标人然后再参加投标
B投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标
C投标人以低于成本价报价竞标
D联合体投标且附有联合体各方共同投标协议
36.按索赔所依据的处理方式分类，索赔有（ D ）
A工程索赔、费用索赔 B合同内索赔、合同外索赔和道义索赔
C对内索赔、对外索赔 D单项索赔、总索赔
37、索赔必须以（ C ）为依据。
A工程预算 B结算资料 C合同 D工程变更
38业主在（ B ）合同中承担的风险最小。
A可调总价 B不可调总价 C单价 D成本加酬金
39.招标机构的主要职责是（ A ）等。
A拟定招标文件组织投标、开标、评标和定标工作
B编制招标文件和组织评标
C
D
40.承包商在（ D ）合同中承担的风险最小。
A.可调总价
B.不可调总价
C.单价
D.成本加酬金
41.建设工程合同按承包工程计价方式可分为（ D ）
A 总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同
B 固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同
C固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同
D 总价合同、单价合同、成本价酬金合同。
42.工程项目总承包合同是指建设单位将包括（ B ）等一系列工作全部发包给一家承包单位、
A 施工、材料和设备采购；
B 工程设计、施工、材料和设备采购
C 建筑安装、物资采购； D工程设计、施工
44.招标人可在招标文件中要求（ A ）提交投标保证金
A 投标人
B 代理人
C 银行
D 中标人
45.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（ A ）公开进行。
A 同一时间 B至少15天后 C 后5天内 D 后三天内在经研究。
46.专业承包序列企业资质类别工（ C ）个
A 、50 B、55 C、60 D、70
47.关于评标，下列不正确的说话是（B ）
A 评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。
B 评标委员会必须由技术，经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数
C 评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平
D 评标委员会不得与任何投标人进行私人接触
48.开标地点应为（ D ）
A 当地政府的招投标办
B 招标人所在地
C 招标人与投标人商议的地点
D 招标文件确定的地点
49.根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（A ）。
A 只限承包商向业主索赔
B 业主无权向承包商索赔
C 不包括承包商与分包商之间的索赔
D 业主与承包商之间的双向索赔
50.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（ D ）
A 节省招标费用
B 招标时间短
C 减小合同履行过程中承包不违约的风险
D 竞争激烈
51.建设单位有（ A ）合同中承担了项目的全部风险
A成本加酬金 B 单价 C 总价可调 D 总计不可调
52投标人串通投标人行为时（A ）
A 投标人以行贿的手段谋取中标
B 投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标
C 投标人投标时递交假业绩证明、资质文件；假冒法定代表人签名、私刻公章，递交假达到委托书等
D 投标文件中故意在商务技术上采用模糊语言骗取中标，中标后撤销抵挡劣质货物，工程或服务
53.施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列序正确的为（D ）
A 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B 中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C 中标通知书、投标书、协议书、图纸
D 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
54 、建设工程项目的招标一般应采用（ A ）的方式
A 公开招标
B 邀请招标
C 议标
D 发标
55.在施工工程中由于（D ）的原因到时的工期延误，承包方应道承担违约责任
A 不可抗拒
B 工程量变化 C设计变更 D 承包方的设备损坏
56.根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ B ）约定承包发包双方的权利和义务。
A 通用条款
B 专用条款
C 监理合同
D 协议
57根据《中华人民共和国招标投标法》和国家设计委有关规定，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（ C ）万元人民币以上时，必须进行招标
A 3000 B1000 C100 D50
58.对于索赔的描述，正确的是（C ）
A 承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔
B承包人不可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔
C承包人可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔
D发包人可以向承包人索赔，承包人可以向发包人反索赔
59.下列情况标书有效的是（A ）
A 投标人未派代表参加开标会议
B 投标书外封面无投标人法人代表或代理人签印
C 投标书预期送达
D 投标书未密封
60根据《招标投标法》的规定，建设工程施工招标的标底由（ A ）编制
A 招标单位
B 设计单位
C 承包单位
D 政府主管部门
61 劳务分包序列企业资质类别共（ D ）个。
A 10
B 11
C 12
D 13
62 中标通知书（ D ）具有法律效力。
A 对招标人
B 对中标人
C 对投标人
D 对招标人和中标人
63 《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（ C ）责任。
A 一般
B 先后
C 连带
D 共同
64 建筑工程反索赔的概念通常主要是指（A ）
A 发包人向承包人的索赔
B 承包人向发包人的索赔
C 分包人向承包人的索赔
D 发包人向分包人的索赔
65 一般认为，投标是一种（ B ）
A 履约
B 要约
C 要约邀请
D 竞拍行为
66 工程造价咨询机构的资质等级为（B ）
A 甲级，乙级，丙级
B 甲级、乙级
C 特级、一级、二级、三级
D 一级、二级、三级
67 甲，乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（ D ）
A 甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标
B 如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任
C 如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务
D 如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与改房地产开发商签订合同
68 投标人对已发出的投标文件进行补充，修改或者撤回的，应当在（ B ）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
A 20天
B 投标截止时间
C 投标预备会
D 7天
69 开标时间应为（B ）
A 任意时间
B 投标截止时间
C 评标前的任意时间
D 发售招标文件后的15日内
70 下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（ C ）。
A 某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定
B 某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑资料
C 某丙，从事招标工程项目领域工作满十年并具有高级职称
D 某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人。
1 工程招标的含义？
答:是指招标人就拟建工程发布公告，以法定方式吸引承包单位自愿参加竞争，从中择优选定工程承包方的法律行为。
2 工程施工投标的含义？
答:施工企业根据业主或招标单位发出的招标文件的各项要求，提出满足这些要求的报价及各种与报价相关的条件。
3施工索赔的含义？
答：施工索赔是在施工过程中，承包商根据合同和法律的规定，对并非由于自己的过错所造成的损失，或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出，承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。
4 变更的含义？
答：当事人在原合同的基础上对合同中的有关内容进行修改和补充，包括工程实施内容的变更和合同文件的变更。
5 建设工程施工合同的含义？
答：是指发包方和承包方之间为完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议。依照施工合同，承包人应完成一定的建设、安装工程任务，发包人应提供必要的施工条件并支付工程价款。
6 工程建设程序的含义？
答：在认识工程建设客观规律的基础上总结提出的，是工程建设全过程中各项工作都必须遵守的先后次序，是工程建设中各环节相互衔接的顺序。
7 签订合同的原则有哪些？
答：（1）平等原则；（2）自愿原则；（3）公平原则；（4）诚实信用原则；（5）合法性原则
8 工程建设程序划分为哪几个阶段？
答：工程建设前期阶段、工程建设准备阶段、工程建设实施阶段、工程验收与保修阶段、终结阶段。
9 建设工程开标的程序有哪些？
答：（1)宣布开标纪律（2）确认投标人代表身份（3）公布在投标截止时间前接收投标文件的情况（4）宣布有关人员名称（5）检查投标人的密封情况（6）宣布投标文件的开标顺序（7）公布标底（8）唱标（9）开标记录签字（10）开标结束
10 编写招标文件的应注意哪些问题？
答：详情见52页（1）投标文件应当体现工程建设项目的特点和要求（2）招标文件必须明确投标人实质性相应的内容
（3）防范招标文件中的违法、歧视性条款
（4）保证招标文件的格式和合同条款的规范一致
（5）招标文件的语言要规范、简练。
11 建设工程施工合同的组成及解释顺序？
答：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单和其他合同文件。以上就是优先解释顺序。
12 合同管理的主要工作？
答：详情见195页（1）建立合同实施的保证体系，以保证合同实施过程中的一切日常事务性工作有秩序的进行，使工程项目的全部合同事件处于被控制中，保证合同目标的实现。
（2）监督工程小组和分包商按合同施工，并做好各分合同的协调和管理工作。（3）对合同实施情况进行跟踪。
（4）进行合同变更管理。
（5）日常的索赔和反索赔。
招投标练习题01-带答案
练习题01 一、单项选择题 1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（） A. 5% B.10% C. 20% D.25% 2、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（）。 A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处 C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 3、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加， 则( )。 A．业主承担相应的费用 B．业主从监理费中支付给承包商 C．监理工程师承担相关费用 D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝 4、需要对施工图设计进行修改时，应经( )批准。 A．监理工程师和业主 B．监理工程师和初步设计原批准单位 C．监理工程师和上级主管部门
D．监理工程师和原设计单位 5、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( ) 有权确定一个价格作为执行价格。 A．监理工程师 B．业主 C．承包商 D．定额站 6、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理 工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( )负担。 A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部 7、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( )。 A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察 C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标 8、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家 生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( )签订的合同。 A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段 C．超越经营范围 D．无效代理 9、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )。 A．三分之一 B．一半 C. 三分之二D．五分之二 10、招标投标法规定开标的时间应当是( )。 A．提交投标文件截止时间的同一时间 B．提交投标文件截止时间的24小时内
招投标考试复习题及答案
复习题 一、单选题 1、招标采用邀请招标方式的，招标人应当向（ A ）家以上具备承担施工招标项目的能力的法人发出投标邀请书。 A．3 B．5 C．7 D．8 2．按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（B ）。 A． 15天 B． 20天 C． 30天 D． 45天 3．在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为( C )。 A．开始发放招标文件之日 B．投标人提交投标文件之日 C．投标人提交投标文件截止之日 D．停止发放招标文件之日 4、建设工程施工公开招标的程序中，在资格预审工作完成之后，紧接着进行的工作是（ C ）。A．刊登资格预审通知，招标报告 B．编制工程标底价格 C．发放招标文件 D．召开投标预备会 5．资格预审的目的是（ B ）。 A．获得合格的投标书 B．排除那些不合格的投标人 C．排除不合格的投标书 D．确保适度竞争 6.投标文件的组成内容中，(A )一般归类为技术文件。 A.施工组织设计 B.项目管理机构 C.报价工程量清单 D.拟分包项目情况表 7、招标公告的内容有（ A ） A．招标项目的规模、招标范围、标段的划分等 B．评标办法 C．主要合同条款 D．有关废标的规定 8.与邀请招标相比，公开招标的特点是（ C ）. A.竞争程度低 B.评标量小 C.招标时间长 D.费用低 9．大中型建设工程项目的立项批准后，建设单位应按（ D）顺序办理相应手续. A.工程发包-报建登记-签订施工合同-申领施工许可证 B.报建登记-申领施工许可证-工程发包-签订施工合同 C.申领施工许可证-工程发包-签订施工合同-报建登记 D.报建登记-工程发包-签订施工合同-申领施工许可证 10.招标人发出中标通知书后，应在（ D ）个工作日内与中标人签订合同。 A．15 B．7 C．14 D．30
招投标考试题库[1]
资源公司招投标法考试题库 一、单项选择题（共53题） ?1、《招标投标法》依据国家惯例的普遍规定，招标投标活动应当遵循公开、（）的原则。 A. 独立、自主和诚实信用 B.独立、公正和护公共利益 C.公平、公正和诚实信用 D.公平、公正和维护公共利益 ?2、根据《招标投标法》的有关规定，下列项目不属于必须招标范围的是（）。 A. 某高速公路工程 B. 国家博物馆的修葺工程 C. 2008年奥运会的游泳馆建设项目 D. 王某给自己盖的别墅 ?3、某批使用国有资金，单项采购金额130万元的工程货物应采用的采购方式为（）。 A.公开招标 B.邀请招标 C.单一来源采购 D.竞争性谈判 ?4、对于国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直 辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，招标人（）。 A、可选择邀请招标方式 B选择邀请招标方式应经批准 C可选择竞争性谈判方式 D可选择单一来源采购方式 ?5、公开招标是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 A、不特定 B、特定 C、招标公告 D、招标邀请书 ?6、邀请招标是指招标人以（）的方式邀请特定的法人或者其他组织。 A、不特定 B、特定
C招标公告D、投标邀请书 ?7、下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）。 A、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 B、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事 C任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构 D建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构 ? 8关于招标代理的说法正确的是（）。 A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准 B、招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定 C、招标人有权自行选择招标代理机构 D如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜? 9、招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在（）关系或者其他利益关系。 A、行政 B、经济 C隶属D、直接利益 ? 10、《招标投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标 公告，依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过（）的报刊、信息网络或者其他媒介公开发布。 A. 国家指定 B. 业主指定 C. 当地政府指定 D. 建设主管部门指定 ?11、根据《招标投标法》规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备条件的法人或其他组织发出投标邀请书。 A. 2 B.3 C.5 D.6 ? 12、某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中标，根据《招标投标法》，这个规定违反了（）原则。 A、公开 B、公平 C公正D、诚实信用
(完整版)招投标试题及答案_-
工程招投标试题 班级姓名学号： 一、单项选择（每题2分，共计80分） 1、采用邀请招标方式的，招标人应当向( A )家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A、3 B、4 C、5 D、7 2、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有( B )。 A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标 B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务 3、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了5万元投标保证金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是( A )。 A．5万元投标保证金不予退还B．5万元投标保证金可以退还一半 C．若未给招标人造成损失，投标保证金可退还 D．若未给招标人造成损失，投标保证金可以退还一半 4、下列选项中，投标人之间串通投标的行为是( B )。 A．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标过程中均高价投标B．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标前四家单位先进行内部竞价，选定丙为中标人后，再参加投标 C．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，招标人向甲单位泄漏了标底 D．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，乙单位为中标向招标人某国税局的局党委书记行贿 5、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（D ）日。 A、7 B、10 C、15 D、20 6、投标保证金一般不得超过投标总价的（ B ），但最高不得超过（）万元人民币。 A、1%, 80 B、2% ,80 C、1% ,100 D、2% ,100 7、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以（ B ）为准。 A、数字金额 B、文字金额 C、数字金额与文字金额中小的 D、数字金额与文字金额中大的 8、公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请( D )的，具备资格的投标人参加投标，并按《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章的规定，择优选定中标人。 A、特定 B、全国范围内 C、专业 D、不特定 9、招标文件应当载明投标有效期。投标有效期从( C )起计算。 A、发布招标公告 B、发售招标文件 C、提交投标文件截止日 D、投标报名 10、投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法( A )。 A、重新招标 B、重新开标 C、重新组织专家评标 D、重新备案本文 11、招标人对招标文件所做的任何澄清或修改，须报建设行政主管部门备案，
整理招投标练习题
《建筑法规与合同管理》第一章练习题 1.1999年8月30日审议通过了（C ）（2000年1月1日起施行），标志着我国招标投标制度进入了新的发展阶段。 A .《建筑工程招标投标暂行规定》 B.《建筑安装工程招标投标试行办法》 C .《中华人民共和国招标投标法》 D.《中华人民共和国建筑法》 2.按承包范围（内容）划分，（A ）的工作范围一般是从项目立项到交付使用的全过程。 A.建筑全过程承包 B.总承包 C.阶段承包 D.专项承包 3.按承包范围（内容）划分，（B ）的内容是建设工程中的某一阶段或某些阶段的工作，常见于传统的Design-Bid-Build（DBB）管理模式下。 A.总承包 B.阶段承包 C.专项承包 D.建设全过程承包 A.指令承包 B.招标投标 C.计划分配 D.委托承包 14.下列关于招标与拍卖的说法中，不正确的是（C ）。 A.招标方式可用于采购标的，也可用于出售标的 B.拍卖主要适用于价格是唯一竞争因素的交易 C.拍卖是将特定物品或财产权转让给最低应价者的交易方式 D.拍卖只用适用于出售标的，招标只要适用于购买标的 15.关于招标投标，下列说法中不正确的是（C ）。 A.招标投标是一种有序的竞争交易方式 B.招标投标是形成和订立合同的过程 C.招标投标通过招标要约和投标承诺订立合同 D.招标投标具有一次性要约和承诺的特点 E.招标投标具有经济技术特性
16.按照国家建筑施工企业资质管理规定，38层的房屋建筑施工发包时，投标人资格应要求为（ B ）及以上的施工总承包企业。 A.二级 B.一级 C.三级 D.特级 17. 按照国家建筑施工企业资质管理规定，24层的房屋建筑施工发包时，投标人资格应要 求为（A ）及以上的施工总承包企业。 A.二级 B.特级 C.一级 D.三级 18. 按照国家建筑施工企业资质管理规定，单跨跨度32米的厂房工程施工发包时，投标人 资格应要求为（B ）及以上的施工总承包企业。 A.三级 B.二级 C.特级 D.一级 19.工程建设的众多参与者中，关系最密切的三者是（ADE）。 A.业主 B.设计单位 C.勘察单位 D.监理单位 E.承包商 E.一次报价 28.招标投标与拍卖实质性区别有（CDE）。 A.竞争性不同 B.交易的方式不同 C.串标行为与串通拍卖行为适用的法律不同 D.目的不同 E.标的不同 29.招投标主要具备的特点有（ABCDE）。 A.全方位开放 B.交易双方一次成交 C.公平客观 D.程序规范 E.透明度高 《建筑法规与合同管理》第二章练习题 1.下列关于要约的说法中，正确的是（B ）。
工程招投标复习题
城建院工程招投标复习题 一、填空 1．建设工程交易中心的三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。 2．影响投标决策的客观因素为：业主和监理工程师的情况、竞争对手和竞争形势的分析、 法律、法规的情况、风险问题。 3．建筑工程招投标的主题包括：招标人、投标人、招标代理机构。 4．按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日之内订立书面合同。 5．邀请招标是一种由招标人选择 3 位符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。 6．建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的预期价格。 7．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 30％。 8．施工招标文件的内容一般不包括资格预审条件。 9．投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化。在清单工程量不准确的情况下，对可能增加的工程量，可以报高单价。 10．招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人 应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。 11．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额。 12．承包商提出的索赔主要包括两个方面，即单项索赔和工期索赔。 二、判断题 1．详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。（×）2．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。（×）3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。（√）4．公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（×）5．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。√）6．通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。（×）7. 投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。（√）8．投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。（×）9．中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任。（√） 三、案例解析题（共计10分) 1．书第20页 2. 书第76~78页 3. 书第136页 4. 书第163页 四、简答题 1．《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的？（答案见书第196页） 2. 建设工程施工合同订立应具备的条件是什么？（答案见书第110页） 3. 《中华人民共和国招标投标法》是自什么时间起实施的？（答案见书第203页） 4. 建设工程评标程序分为哪几个阶段？（答案见书第68~70页） 5.国际工程招标的主要程序分哪几个阶段？（答案见书第90页） 1
招投标复习题1
1、在总投资额为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有( AB )。 A．单项合同估算价为1000万元的施工项目B．单项合同估算价为170万元的材料采购项目 C．单项合同估算价为30万元的设计项目 D．单项合同估算价为20万元的勘察项目 E．单项合同估算价为20万元的监理项目 2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过( A )万元。 A．50 B．100 C．200 D．1000 3、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是( B )。 A．评标的工作量大 B．选择中标人的范围广C．评标时间长 D．招标费用高 4、关于必须招标项目的说法，正确的是（ D ）。 A.必须招标的项目仅指施工项目 B.项目总投资达到限额标准，招标代理机构也必须通过招标来确定 C.全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标 D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标 5、根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有（ ACD ）。 A.大型基础设施建设项目 B.涉及国家安全的保密工程项目 C.国家融资的工程项目 D.世界银行贷款项目 E.采用特定专有技术施工的项目 #思考#:某工程已办理立项手续，但未取得规划许可证，是否具备施工招标条件？ 案例一 某房地产公司计划在某市开发60000m2的住宅项目，可行性研究报告已经通过国家计委批准，资金为自筹方式，资金尚未完全到位，仅有初步设计图纸，因急于开工，组织销售，在此情况下决定采用邀请招标的方式，随后向7家施工单位发出了投标邀请书。 问题：（1）建设工程施工招标的必备条件有哪些？ （2）本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标？ 1、根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（C ）天内订立书面合同。 A．10 B．20 C．30 D．40 2、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（ D ）。 A．以投标人的平均报价作为评标价B．以中标人的评标价作为中标价 C．以报价最低的投标价为中标价D．以中标人的报价为中标价 3、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。 A．三分之一 B．一半 C. 三分之二 D．五分之二 4、招标投标法规定开标的时间应当是( A )。 A．提交投标文件截止时间的同一时间 B．提交投标文件截止时间的24小时内 C．提交投标文件截止时间的30天内 D．提交投标文件截止时间后的任何时间 5、采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括( BDE )。 A．发布招标广告 B．发出投标邀请函C．进行资格预审 D．组织现场考察E．召开标前答疑会 6、进行施工招标应满足的条件包括( ABDE)。 A．概算已批准 B．有满足施工需要的施工图纸C．已选择了监理单位 D．建设资金来源已落实E．已有建筑许可证 7、招标过程中，对投标人进行资格预审的目的有( AC)。
招投标练习题(3)讲解学习
招投标习题（3） 一、填空题 1、在我国，工程建设项目一般被划分为( )、（）、（）、（）、（）五个层次。 正确答案：建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程 2、勘察设计招标发包的最小分标单位为（），施工招标发包的最小分标单位为（）。 正确答案：单项工程、单位工程 3、我国有关法律规定，招标文件未对汇率标准和汇率风险做出规定的，汇率风险由( )承担。 正确答案：投标人 4、在资格预审的评审方法中，世界银行项目采用（）法；亚行贷款项目采用（）法；我国采用（）法。 正确答案：“强制性标准法”“定向打分法”“百分制打分法” 5、招标文件在形式上的构成，主要包括( )、( )和( )三个部分。 你的回答：正式文本，对正式文本的澄清，对正式文本的修改 6、国务院九部门2007年12月发布了的标准文件是指（）和（）。它于（）实施，在（）项目中试行，主要适用于（）。 正确答案：标准施工招标文件范本标准施工资格预审文件范本2008年5月1日政府投资项目一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标 你的回答：标准施工招标文件 7、1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），主要适用于施工总承包合同。是由（）、（）、（）三部分组成。《标准施工招标文件》中合同条件由（）、（）、（）三部分组成。 正确答案：《协议书》、《通用合同》、《专用合同》；《通用条款》、《专用条款》、《合同附件格式》 8、（）项目应该编制招标控制价，其编制方法应该是（）。
正确答案：国有资金投资的工程建设工程量清单 9、资格评审方法分为（）制和（）制。 正确答案：合格有限数量 二、单选题( 共20题，20分) 1、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 正确答案：B 2、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A、③—②—① B、①—②—③ C、③—①—② D、①—③—② 正确答案：D 3、投标保证金的数额一般为投标价的（）左右，但最高不得超过（）万元人民币，投标保证金有效期应当超出投标有效期的（） A、2％、80、30 B、3％、80、30 C、2％、90、20 D、2％、80、20
工程招投标考试试题
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分。共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符台题目要求的请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或朱选均无分。 1．开标是指（C）。 A．给所有投标者打分 B．当众宣布中标者名单 C．把投标文件当众启封揭晓 D.打开投标文件 2．自招标文件发出，至接受投标文件的截止日期，不得短于（C）。 A．7天 B. 15天 C. 20天 D. 30天 3．业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为（A） A．投标保证金 B．履约保证金 C．担保保证金 D.签约保证金 4．投标按性质分可分为（ C） A．风险标和盈利标 B.保险标和保本标
C. 风险标和保险标 D.盈利标和保险标 5.建设工程中的招标，在合同订立程序上称为（ A）。 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 6．投标文件一般情况下（ B）附带条件。 A．都带 B．不能带 C.上级批准可带 7．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（ B ）承担。 A．业主 B．承包商 C．监理单位 D．业主和承包商共同 8．《中华人民共和国招标投标法》自（ C ）开始施行。 A．1999年10月1日 B．1999年12月1日 C．2000年1月1日 D．2000年3月1日 9．中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应（ B ）。 A．赔偿损失 B．双倍返回投标保证金 C．返回投标保证金 D．返回履约保证金 10．建设行政主管部门及其工程招标投标监督管理机构依法实施（ D ）。 A．开标 B．评标 C．公证 D．监督 11．采用邀请招标方式时，邀请对象至少应不少于（ A ） A．3家 B．4家 C.5家 D．10家 12．一般的民用建筑或中小型工业项目都采用通用的规范设计。为了提高设计水平， 可以选择（ D ）。 A.直接发包 B.邀请招标 C.议标 D.公开招标 13．监理招标中，业主主要看中的是( C ) A.监理单位的资源 B.监理单位的报价 C.监理单位的技术水平 D.监理单位的信誉 14．中标通知书发出后，中标单位应与建设.单位签订工程承包合同。其时限为
人民共和国招标投标法考试试题及答案
中华人民共和国招标投标法考试试题 一、填空题每空1分30分 1.任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何 方式规避招标。 2.招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。 3.公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投 标。 4.邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投 标。 5.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。 6.招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点 和时间以及获取招标文件的办法等事项。 7.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在 投标人的其他内容。 8.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要 求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 9.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文 件截止之日止，最短不得少于二十日。 10.招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人 与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。 11.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投 标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。 12.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 13.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招 标人委托的公证机构检查并公证. 14.依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济 等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专
招投标法考试试题及答案汇编
姓名部门分数 招投标法部分考试试题（共100分） 一、单项选择（共20题每题2分共40分） 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施？（A ） A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（B ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A、20 B、15 C、25 D、30 3、工程招标代理机构乙级资格可代理（A ）人民币以下的工程。 A、1亿元 B、1000万元 C、6000万元 D、10亿元 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标邀请书的（C）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（D ）万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限（C）日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评标组织成员不少于（A）人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于（D）人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、设计、建设监理招标投标交易服务费由（D）负责。 A、中标单位 B、招标单位 C、建设单位 D、交易中心 10、单项工程交易服务费最高不超过（B）万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。 A、5 B、2 C、3 D、4 12、招标代理机构如泄露与招标投标活动有关的情况和资料的，处（A）万元罚款。 A、5-25 B、5-10 C、10-20 D、15-20
招投标复习题资料
招投标复习题 判断题 1、（√）议标是指招标人直接选定工程承包人，通过谈判，达成一致意见后直接签约。 2、（√）与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经确定进入的在正式评标前应当更换。 3、（×）资格预审是指在开标后对投标人进行资格审查，目的是审查投标人的企业总体能力是否适应招标工程的需要。 4、（√）投标有效期是指投标文件递交截止之日起至签发中标通知书这段时间。 5、（×）《中华人民共和国招标投标法》规定发包人发售招标文件的时间不少于10天。 6、（×）投标报价时如采用不平衡报价技巧，对于预计工程量有可能会增加的项目单价可适当降低。 7、（×）《中华人民共和国招标投标法》中规定了三种招标方式，分别是：公开招标、邀请招标、议标。 8、（×）资格评审可以分资格预审与资格后审两种方式，资格预审比资格后审更易于发生串标等违规现象。 9、（√）多方案报价法是投标人针对招标文件中的某些不足，提出有利于业主的代替方案，用合理化建议吸引业主争取中标的一种投标技巧。 10、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程。（×） 11、投标有效期是指投标文件递交截止之日起至签发中标通知书这段时间。（√） 12、目前，我国招投标代理机构大致可分为甲级、乙级和暂定级资质。（√） 13、如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标。（√） 14、依照我国建筑法，国内施工工程可以转包。（×） 15、（×）公开招标，是指招标人以投标邀请书（招标公告）的方式邀请特定（不特定）的法人或者其他组织投标。 16、（√）与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经确定进入的在正式评标前应当更换。 17、（×）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达指定投标地点。送到投标文件的投标人少于三个的，招标人也应当继续进行开标评标。 18、（×）邀请招标，是指招标人以招标公告（投标邀请书）的方式邀请不特定（特定）的
招投标法考试试题及答案(精选)
招投标法部分考试试题及答案 姓名部门分数 一、单项选择（共20题每题2分共40分） 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施？（ A ） A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（B ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A、20 B、15 C、25 D、30 3、工程招标代理机构乙级资格可代理（A ）人民币以下的工程。 A、1亿元 B、1000万元 C、6000万元 D、10亿元 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标邀请书的（ C）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（ D ）万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限（C）日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评标组织成员不少于（A）人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于（D）人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、设计、建设监理招标投标交易服务费由（D）负责。 A、中标单位 B、招标单位 C、建设单位 D、交易中心 10、单项工程交易服务费最高不超过（B）万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。 A、5 B、2 C、3 D、4
《工程概预算与招招投标》期末复习题答案_3981457578080592
中国石油大学（）远程教育学院 《工程概预算与招投标》期末复习题答案 一、简答题 1、建筑工程实行招标投标制的优越性有哪些？ 答： 1.有利于确保和提高工程质量 2.有利于缩短施工工期 3.有利于降低工程造价 4.有利于提高投资效益 5.有利于提高企业素质 6.简化结算手续 7.有利于调动各方面的积极性 2、常见的建筑工程招标的方式有哪些？ 答： 1.公开招标 2.邀请招标 3.协商议标（议标） 3、工程建设项目费用包括哪些容？（图示） 答： 4、工程造价的计价特点是什么？ 答：
1.单件性计价 2.多次性计价 3.组合性计价 4.方法的多样性 5.依据的复杂性 5、根据编制程序和用途不同，建设工程定额如何分类？（图示） 答： 6、什么是建设工程定额？ 答： 定额就是在合理的劳动组织和正常的生产条件下，完成单位合格产品所需要消耗的人工、材料和机械台班的标准。 7、什么是工程概预算？ 答： 工程预算是建设工程预算的简称，建设工程预算是建设工程设计概算和施工图预算的统称。 8、直接工程费包括哪些容？（图示） 答：
9、什么是建设工程竣工结算？ 答： 建设工程竣工决算是指在竣工验收交付使用阶段，由建设单位编制的建设项目从筹建到竣工投产或使用全过程实际成本的经济文件。它也是建设单位向国家报告建设工程实际造价和投资效果重要文件。 10、定额具有哪些特性？ 答： 一、定额的科学性 二、定额的强制性 三、定额的群众性 四、定额的相对稳定性 11、建筑业在国民经济中的地位和作用是什么？ 答：1）建筑业在国民经济中收入占重要的地位，能为社会创造新价值，提供积累。 2）建筑业为社会和国民经济各部门提供生产用和生活用的固定资产 3）建筑业是重工业和其它行业的重要市场 4）建筑业是社会劳动就业的重要部门 5)建筑业可以参加国际建筑市场的竞争，进行综合性的输出 6）建筑业是先导行业，对国民经济的发展能起到一定的调节作用。 12、建筑生产的技术经济特点是什么？
招投标模拟实训课程知识点复习题一
招投标模拟实训课程知识点复习题（一） 一、资格预审 知识点： 1、编制资格预审公告☆ 2、发布公告 3、编制资格预审文件☆ （1）申请人须知 （2）资格审查办法☆ （3）资格预审申请文件格式 4、组织资格审查☆ （1）组建资格审查委员会 （2）组织资格审查☆ （3）资格审查结果报告 （4）资格审查结果通知 测试题： （一）单项选择 1、属于招标人为了在投标人投标前判断和确认其投标资格，进行有关资格等级、财务状况、技术实力、管理水平、工程经验与业绩等方面的资格审查而制定的文件是（） A招标公告B资格预审文件 C资格后审文件D资格审查报告 2、资格预审的目的是（）。 A可以解决招标人想要解决的问题，主动性增强； B可以让投标人提前了解招标设置的标底的具体内容，为投标人报价提供依据； C可以让投标人彼此之间相互了解； D可以了解投标人的财务状况、技术力量以及对类似本工程的施工经验，为招标人选择优秀的承包人创造条件。 3、按照《招标公告发布暂行办法》，以下不是依法必须招标工程建设项目招标公告发布媒体有( )。 A中国建设报B中国日报
C中国经济导报D中国采购与招标网(．com．cn) E中国政府采购网 4、《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》在（）中试行。 A政府投资项目B企业投资项目 C外国贷款项目D工程建设项目 5、按照《招标投标法》规定，招标代理机构是依法成立，从事招标代理业务并提供相关服务的（） A社会中介组织B社会团体组织 C政府机构组织D社会经济组织 6、采用邀请招标方式的，招标人应当向（）家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A3 B4 C5 D7 7、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。 A7 B10 C15 D20 8、招标采购制度最早形成于18世纪末和19世纪初的西方自由资本主义国家，它是随着（）的产生而产生。 A政府采购制度B公开竞争态势C财产私有化制度D国家意志 9、《中华人民共和国招标投标法》执行时间是（）。 A1999年8月30日B2000年9月1日 C2000年1月1日D1999年1月1日 10、投标联合体投标同一专业的单位组成的联合体，按照其较（）的资质等级确定联合体投标人的资质等级。 A 投标单位选定的B高C建设单位满意的D低 参考答案 （二）多项选择题
招投标法试题及标准答案
、单项选择题 1. 下列施工工程不属于必须招标围的是（）。 A. 大型基础设施工程 B. 使用世界银行贷款建设工程 C. 政府投资的经济适用房建设工程 D. 施工主要技术采用特定专利的建设工程 【本题 1 分，建议 1.0 分钟完成本题】【正确答案】：D 【答案解读】：选项ABC均属于必须招标的工程围。参见教材P42。 2. 《工程建设工程招标围和规模标准规定》中规定重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万人民币以上的，必须进行招标。 A. 20 B. 50 C. 150 D. 100 【本题 1 分，建议 1.0 分钟完成本题】【正确答案】：D 【答案解读】：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100 万人民币以上的，必须进行招标。参见教材P42。 3. 《招投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标公告，依法必须进行招标工程的招标公告，应当通过（）的报刊、信息网络或者其他媒介公开发布。 A. 国家指定 B. 业主指定 C. 当地政府指定 D. 监理机构指定 【本题 1 分，建议 1.0 分钟完成本题】【正确答案】： A 【答案解读】：参见《建设工程法律法规选编》。 4. 按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程工程是（）。（2009 年真题） A. 施工企业在其施工资质许可围自建自用的工程 B. 属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程 C. 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程 D. 经济适用房工程 【本题 1 分，建议 1.0 分钟完成本题】【正确答案】：D 【答案解读】：ABC属于可以不进行招标的工程建设工程。必须招标的工程围和规模标准：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的工程；（2）全部或者部 分使用国有资金投资或者国家融资的工程；（3）使用国际组织或者国外政府贷款、援助
工程招投标及合同管理练习考试题及答案
工程招投标与合同管理练习（考试）题 1 及答案 、单项选择题 1、下列财产中，（）不得抵押。 A、土地所有权 B、土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 2 、合同争议的解决顺序为（）。 A、和解一调解一仲裁一诉讼 B、调解一和解一仲裁一诉讼 C、和解一调解一诉讼一仲裁 D、调解一和解一诉讼一仲裁 3 、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生 问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（） A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍的定金 C、要求发包人补偿实际发生的损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用的50% 4、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是（）。 A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损 失，相应顺延工期 B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承 担违约责任
D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 5、FIDIC 《施工合同条件》的“缺陷通知期” ，是指（）。 A、工程保修期 B、承包商的施工期 C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 6、施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为 此事件提出的索赔属于应（）。 A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期 C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿 7、在工程建设监理活动中，监理单位是（）。 A、业主的代理人 B、业主的委托人 C、施工合同的当事人 D、绝对独立的第三人 8 、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（）。 A、按裁决自觉执行 B、不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C、可向人民法院起诉 D、向合同管理机关申诉 9、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。 A、建设单位 B、设计单位 C、施工单位 D、设备供应单位 10、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（）。 A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作 11、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（）。 A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求
招投标考试试题(1)
班级姓名学号 一、多选 1.《招标投标法》的立法目的包括()的含义。 A.充分发挥竞争机制作用 B.实现资源的优化配置 C.规范招标投标活动 D.提高经济效益，保证项目质量 E.保护国家利益.杜会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益 2.按照《招标投标法》的规定，招标文件应当包括()等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。 A.招标项目的技术要求 B.对投标人资格审查的标准 C.计划施工工期 D.投标报价要求 E.投标报价评标标准 3.根据《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，对于依法必须招标项目的评标报告应当如实记载的内容是()。 A.符合性检查表 B.评标委员会成员名单 C.符台要求的投标一览表 D.评分比较一览表 E.推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宣 4.评标委员会成员因违法行为应承担的行政法律责任方式有()。 A.警告 B.罚款 C.取消担任评标委员会的资格 D.对其违法行为进行公告 E.有违法所得的没收违法所得 5.《招标投标法》规定，法人.其他组织和个人必须具备()条件后，才能成为投标人。 A. 响应招标 B. 具有独立订立合同的能力 C. 参与投标竞争 D. 具有履行合同的能力 E.在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 6．招标代理机构的职责包括() A.拟定项目管理规划大纲 B.审查投标人资格 C. 编制标底 D.组织投标人踏勘现场 E.开标.评标和签订合同 7.以下说法正确的有() A.招标公告一经发出即构成招标活动的要约，招标人不得随意更改 B.招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上的潜在投标人发出投标邀请书 C.政府采购项目的邀请招标采用了公开选择邀请合格投标人或潜在投标人的方法。 D.依法必须招标项目的投标公告应当在国家指定的媒介发布。对不是必须招标的项目，招标人可以自由选择招标公告的发布媒介 E.各省级政府发改委无权指定招标公告的发布媒介 8.开标程序包括() A.开标准备 B.密封情况检查 C.拆封 D. 唱标 E.记录并存档 9.以下关于联合体投标说法正确的有（）。 A. 接到中标通知书后未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，其履约保证金不予退还 B. 接到中标通知书后未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目给招标人造成的损失超过履约保证金的，超过部分不予赔偿 C. 联合体内部各方通过协议明确各方的工作和责任承担 D. 签订合同后，除不可抗力外，联合体不履行合同的，其履约保证金不予退还 E．签订合同后，除不可抗力外，联合体不履行合同给招标人造成的损失超过履约保证金的，超过部分不予赔偿 10.《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循（）的原则。 A.公开 B.合法 C.公平 D.公正 E.诚实信用 二、单选 1.采用邀请招标的，采购人应向( )以上具备承担招标项目能力的，资信良好的法人或其他组织发出投标邀请书。 A. 2个 B. 3个 C. 4个 D. 5个 2.招标人和中标人应当自()内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A. 评标结束后15天 B. 中标通知书发出之日起15日 C. 评标结束后30日 D. 中标通知书发出之 日起30日 3.开标应当在招标文件确定的（）公开进行。
工程项目招标与投标考试试题
一. 简述工程招标的程序及注意事项 答：（1）工程招标的程序: 招标预备时期招标时期决标成交时期，共三个时期，具体阐述如下： 1.1 招标预备时期: 从办理招标申请开始到发出招标广告或邀请批标函为止的时刻段。 申请批准招标→组建招标机构→选择招标方式→预备招标文件→编制标底； 1.2 招标时期:也是投标人的投标时期，从公布招标广告之日起到投标截止之日的时刻段。 公告承包商参加资格预审或发投标邀请函→对投标人进行资
格预审→发售投标文件→组织投标者考察现场→对招标文 件澄清和补遗→投标者提问→投标书的提交和接收； 1.3 决标成交时期: 从开标之日起到与中标人签订承包合同为止的时刻段。 开标→评标→授标。 （2）注意事项： 2.1.招标活动必须遵循“公开、公平、公正和老实信用”的原则，遵守有关法律和法规； 2.2.招标人不得向他人透露已猎取招标文件的潜在投标人的名 称、数量和可能阻碍公平竞争 的有关招投标的其它情况。招标人已设定标底的，标底必须保密； 2.3.招标人不得在招标文件中标明特定的厂商或特定的产品； 2.4.招标人不得以任何不合理的条件限制或排斥符合条件的潜在投标人； 2.5.招标人应同意投标人在截止投标前补充、修改或撤回已投标书。补充、修改部分视为 投标文件的组成部分，与已发出的投标文件具有同等的效力；
2.6.投标人少于3家时，不能保证必要的竞争性，原则上应重新招标。 2.7.施工招标项目工期超过12个月的，招标文件能够规定工程造价指数体系、价格调整 因素和调整方法； 2.8.招标文件中建设工期比工期定额缩短20%以上的，投标报价中能够计算赶工措施费； 2.9.投标预备时刻（即从开始发出招标文件之日起，至投标人提交投标文件截止之日止） 最短不得少于20天。 2.10.投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算，投标保证金有效期应当超出投标 有效期30d； 2.11.招标文件中内容进行修改应当在招标文件规定提交投标文件截止时刻至少15d之前 通知所有投标人； 2.12.勘察现场一般安排在投标预备会议的前1~2天，投标预备会议可安排在发出招标文件 7d后28d以内进行。