松原顶房协议

顶房协议

甲方：中国建筑第二工程局有限公司

乙方：中建二局安装工程有限公司

为顺利完成松原中东项目的工程施工内容，甲乙双方签署了工程施工合同，目前合同内容基本完成，就以房屋等额抵顶工程款一事，经双方协商，达成以下约定：

1、甲乙双方前期工程暂定结算额为：33541600元；目前甲方已经向乙方支付的工程款额为

26662500元；剩余工程款为6879100元。

2、甲方采用松原中东班芙小镇小区C4栋的2层02户（建筑面积为【156.7】平方米）、C4

栋的4层01户（建筑面积为【197.44】平方米）、C4栋的4层02户（建筑面积为【205.74】平方米）、C4栋的4层04户（建筑面积为【197.44】平方米），总房价3885051.6元等额抵顶乙方前期工程的部分剩余款。

3、甲方等额抵顶乙方的房子由乙方直接到开发商的售楼处办理相关合同手续，甲方协助办

理，其他相关物业费、手续费、各种押金等均有乙方自行处理。

4、本次甲方以开发商在售房屋等额抵顶乙方的房款，待开发商向乙方交付房屋并给乙方

（或乙方指定第三人）办理房屋产权后视为甲方应付工程款抵顶完毕，乙方在办理房子手续前必须给甲方开具相应的建安发票。

本协议一式3份，甲乙双方各执一份，原结算书后附一份。本协议经甲乙双方代表签字后即行生效。

甲方：中国建筑第二工程局有限公司乙方：中建二局安装工程有限公司甲方代表：乙方代表：

日期：日期：

开发商【松原中东新天地购物公园有限公司】（需加盖公章）：本公司同意甲方以本公司的房屋抵顶应付乙方的工程款，并与乙方（或乙方指定第三人）签订房屋买卖合同（不再收取房款）、如约交付房屋以及办理房屋产权过户等手续。

二手房买卖合同三方协议书模板范本

卖方： 身份证号码： 身份证地址： 现住址： 家庭电话： 手机： 买方： 身份证号码： 身份证地址： 现住址： 家庭电话： 手机： 根据《中华人民共和国》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、及其他有关的规定，在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就房屋买卖事宜达成如下协议： 第一条房屋基本情况 卖方所售房屋（以下简称该房屋）坐落为：【区（县）】【小区（街道）】【幢】【座】【号（楼）】单元号（室）该房屋所在楼层为层，建筑面积共平方米。随该房屋同时转让的房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况见附件一。 第二条房屋权属情况 （一）该房屋所有权证证号为：。 （二）土地使用状况

该房屋占用的国有土地使用权以（出让或划拨）方式获得。土地使用权证号为：，土地使用权年限自年月 日至年月日止。乙方应当办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。 （三）该房屋性质为商品房。 （四）该房屋的抵押情况为未设定抵押。 （五）该房屋的租赁情况为卖方未将该房屋出租。 第三条买卖双方通过公司居间介绍（房地产执业经纪 人：，经纪人执业证书号：）达成本交易。中介费用为本合同房屋总价的%，买卖双方各承担一半中介费，中介费在房屋所有权证过户到买方名下之日支付。无论任何原因导致本交易未最后完成，已支付的中介费应该全部退还。 第四条成交价格和付款方式 （一）经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为：人民币元（小写）， 元整（大写） 上述房屋价格包括了该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品和其他与该房屋相关的所有权利。（二）买方付款方式如下： 1、本合同签订后3日内，买方向卖方支付定金成交总价的%，即人民币 元。 2、该房屋过户到买方名下后3日内，买方向卖方支付成交总价的%，即人民币 元。 3、该房屋验收交接完成后3日内，买方向卖方支付成交总价的%，即人民币 元。 第五条权属转移登记和户口迁出

房屋顶账协议书范文

房屋顶账协议书范文 房屋顶账协议书房屋顶账协议书当房屋进行顶账时，需要签订协议书，明确顶账的相关事项。 下面学习啦给大家带来房屋顶账协议书，供大家参考!房屋顶账协议书范文篇一甲方身份证号码(以下简称“甲方”)乙方身份证号码(以下简称“乙方”)担保人身份证号码担保人身份证号码为了实现债权，盘活资产，明确双方权利义务，根据《合同法》、《城市房地产管理法》等相关法律法规之规定，就房屋顶付欠款事宜，甲乙双方在平等、有偿、自愿、诚实守信原则基础上，经充分协商一致达成如下协议 一、截止xx年12月26日，乙方总计欠甲方现金人民币伍拾捌万叁仟肆佰壹拾三元 (583413)整。 二、乙方用其所有的位于西安市高新区丈八四路六号缤纷南郡小区4幢3单元32701室平方米住宅楼房的首付款人民币贰拾陆万陆仟贰佰贰拾贰元整(266222元)及楼房内的家具、设施、设备、及已经向银行还房贷36个月共计人民币壹拾肆万陆仟壹佰陆拾陆元(146166元)整及名下停车位等顶付欠甲方现金人民币伍拾捌万叁仟肆佰壹拾三元 (583413)整。 三、甲方自xx年12月27日起，开始向乙方办理住房贷款银行(中国银行)还房贷。

四、xx年12月26日之前，乙方顶付甲方的楼房按揭贷款本金及利息均由乙方按期足额偿还，如果xx年12月26日之前由于房贷因偿还问题与银行或开发商产生的纠纷均由乙方承担。 五、乙方于本协议签订后三日将顶账楼房及其一切房产手续交付甲方。 六、本协议签订后，由乙方协助甲方共同办理顶账楼房的产权过户手续，但所需税、费由_______方承担(不包括应当由乙方承担的税、费)。 七、自协议签订起，该顶账房屋的使用权完全归甲方所有。 八、甲乙双方必须全面认真履行协议约定内容，如果乙方中途反悔或者甲方还完房贷后乙方不配合甲方办理顶账楼房的产权过户手续，则按照在此期间甲方向银行所交付的房贷总额和xx年12月26日之前乙方欠甲方总款人民币伍拾捌万叁仟肆佰壹拾三元(583413元)整累加后的金额，自xx年12月27日起按月利息贰分计息，并每满一年后自动将上一年利息计入本金下一年也开始计息累加偿还甲方。 九、若发生第八条违约现象乙方无能力偿还或拒绝偿还，则由担保人按照第八条内容替乙方偿还甲方。 十、本协议一式三份，甲乙担保人三方各执一份;自双方签字时起生效。 甲方乙方担保人房屋顶账协议书范文篇二甲方乙方为了妥善解决甲乙双方的债权债务问题，明确双方权利义务，根据中华人民共和国《合同法》、《城市房地产管理法》等相关法律法规之规定，就房屋

样板房设计合同书样板-

合同类别编号： 合同归档编号：设计合同书项目名称：*******样板房室内设计 委托单位（甲方）：潍坊恒信建设集团有限公司设计单位（乙方）： 合同签约时间： 合同签约地点：

室内设计合同书 甲方：潍坊恒信建设集团有限公司坊子分公司 乙方：浙江绿城装饰工程管理有限公司青岛分公司 本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 甲方潍坊恒信建设集团有限公司坊子分公司同意委托乙方浙江绿城装饰工程管理有限公司青岛分公司为伯爵公馆售楼处室内精装修项目（以下简称“本工程”）提供室内设计服务，并经双方友好协商一致订立本合同。 工程概况 项目名称：伯爵公馆售楼处 工程地点： 工程内容： 1.0 服务范围： 本工程的室内装饰设计服务业务范围如下： a.进行现场勘测。 b.提供本工程包括所有室内功能区与阳台、室内天井的硬装与软装设计，并提供 书面解说资料。 c.提供施工图纸包括：拆除工程、泥作工程、木作工程、水电布置、智能化系统 布置和开关配置等相关工程的平立剖面和节点详图，含饰面、布艺、家具、饰

品、设备、洁具定位布置和光源说明，同时建议所需材料、色彩等。 d.与施工单位作图纸交底服务，提供施工质量验收服务。 e.编制施工相关说明，同时提交设计概算。 2.0 室内装饰设计划分： 乙方将在合同签订后，完成下述2.1－2.3阶段的设计内容。 2.1 初步设计阶段 (本阶段应在合同签订后21日历天内完成) a.乙方应融合甲方要求及建议，确立设计风格和区域功能要求，列出室内设计概 要，交甲方审核确定。 b.乙方应准备以下的概念设计建议书供甲方考虑和确认。 平面图比例尺：1/100 风格定位图片 室内设计效果参考图片 室内装饰设计概算 c. 进行初步设计简报，用幻灯片形式。 d. 以上工作经甲方书面确认后，则该阶段工作完成。 2.2 深化方案设计阶段（本阶段在初步设计阶段完成后21日历天内完成） a.根据甲方确定的初步设计，乙方将进行初步设计图，并提交下列有关图纸资料 并获得甲方的确认。 平面图比例尺：1/50-1/100 天花平面图比例尺：1/50-1/100 主要材料清单、色彩说明及样品等。 提供以下效果图：起居室、餐厅、主卧室、客卧室等房间。

建设工程房屋抵顶工程款协议.docx

房屋抵顶工程款协议 甲方：乙方：由于甲方欠乙方工程款产抵顶工程款一事达成如下协议： 一、甲方用以抵顶工程款的房产为建筑面积平方米，价款小区元。号楼室，元，经甲乙双方协商就甲方以房 二、抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方所有。该房暂由双 方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时，其产权过户手续由甲方与乙方指 定的购房人办理，直接办到乙方指定的购房人名下。甲方不因乙方将该 房转让需办理相关手续为由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。甲 方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可与购房人办理过户手续。办理过户手续所需要费用由购房人按国家现行规定承担。 三、抵顶房产的价格包括水、电、暖、气（电视、电话、宽带）人口关配套费用。抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标准。 四、甲方于 ____年__月__日前将所抵顶的房屋交付乙方。 五、如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款元。 六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向 ____(省、市、区、县) 仲裁委员会申请仲裁。 七、本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方： ____年__月__日 -------- 甲方： _________ 乙方： _________ 甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下： 一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币 _________元以 _________花园 _________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。 二、保证条款： 1．甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或 出售；2．甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现； 3．甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证； 4．甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售 抵工程款的房屋。 5．甲方保证在本协议签订之日起 30 日内办理完毕抵工程款房 屋的房地产权证。 三、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的所有权（包括但不限于自用、出 租、转让、抵押等）。 四、本协议书签订后，乙方有权立即办理房屋产权登记手续，或暂不办理登记 手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房 合同，办理房屋产权登记手续。

二手房三方协议范本

二手房三方协议范本 出卖人：_____________ 【法定代表人】【负责人】：__________国籍：_________ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】：__________ 出生日期：_________年______月______日，性别：___________ 【法定代理人】【委托代理人】：________国籍：_____________ 【身份证】【护照】【】：_______________________ 通讯地址：________________________ 邮政编码：________________联系电话：__________ 共有权人：_____________ 【法定代表人】【负责人】：__________国籍：______ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】：_________ 出生日期：_________年______月______日，性别：______________ 【法定代理人】【委托代理人】：_________________国籍：_____________【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】：_______________________通讯地址：______________ 邮政编码：______________联系电话：_______ 买受人：_________________ 【法定代表人】【负责人】：_________国籍：_______________

【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】：____________ 出生日期：_________年______月______日，性别：______________________ 【法定代理人】【委托代理人】：_________________国籍：_____________ 【身份证】【护照】【】：_________________ 通讯地址：______________ 邮政编码：______________联系电话：________ 买受人：__________________________ 【法定代表人】【负责人】：__________________国籍：_______________ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】：_______________________ 出生日期：_________年______月______日，性别：______________________ 【法定代理人】【委托代理人】：________国籍：_____【身份证】【护照】【】：______ 通讯地址：___________________ 邮政编码：____________联系电话：_________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市城市房地产转让管理办法》及其他有关法律、法规的规定，出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就存量房屋买卖事宜达成如下协议： 第一条房屋基本情况 （一）出卖人所售房屋（以下简称该房屋）为【楼房】【平房】，坐落为： ____________【区（县）】__________________________【小区（街道）】________【幢】【座】【号（楼）】_________单元_________号（室）。该房屋所在楼栋建筑总层

房屋顶名购买协议书标准范本(完整版)

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 房屋顶名购买协议书 甲方：___________________________________________________ 身份证号码：_____________________________________________ 家庭地址：_______________________________________________ 乙方：___________________________________________________ 身份证号码：_____________________________________________ 家庭地址：_______________________________________________ 甲、乙双方在自愿、平等的基础上，经协商一致达成如下协议，以资共同遵守： 第一条甲方以乙方的名义购买房产，面积：平方，总价款为：元，贷款期限20年，贷款银行为青岛银行，每月还款：元，该房产首付款、每月向银行还款、房屋装修款、家用电器等生活用品均由甲方支付，后期水、电、暖、物业和办证等房产税费均由甲方承担。 第二条甲方在此购房过程中支付的所有款项，开发商出具的收费凭证、税务机关出具的票据均是乙方名字，但事实上均是甲方支付，乙方确认该事实，并承诺对该房产不主张任何权利。 第三条交房后开发商、物业公司如有违约行为，需要依法以乙方名义主张权利，乙方应予配合。面积等有出入需要和开发商结算的，乙方应配合甲方办理。此房具备办证后过户以及甲方向第三人转让时，乙方应无条件配合办理下证后的过户或直接由乙方过户至第三人，费用由甲方承担。 第四条本合同所涉房产占有、使用、收益和处分权均归甲方所有，乙方应予以配合。如房产符合加贷条件甲方也需要办理，乙方应予配合。 第五条甲方保证按时偿还银行按揭贷款，不因为欠缴贷款及其他费用给乙

样板间设计合同

样板间设计合同 篇一：样板房设计合同书样板- 合同类别编号：合同归档编号： 设计合同书 项目名称：*******样板房室内设计 委托单位（甲方）：潍坊恒信建设集团有限公司 设计单位（乙方）： 合同签约时间： 合同签约地点： 室内设计合同书 甲方：潍坊恒信建设集团有限公司坊子分公司乙方：浙江绿城装饰工程管理有限公司青岛分公司 本合同依据下列文件签订： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 甲方潍坊恒信建设集团有限公司坊子分公司同意委托乙方浙江绿城装饰工程管理有限公司青岛分公司为伯爵公馆售楼处室内精装修项目（以下简称“本工程”）提供室内设计服务，并经双方友好协商一致订立本合同。 工程概况

项目名称：伯爵公馆售楼处 工程地点： 工程内容： 1. 0 服务范围： 本工程的室内装饰设计服务业务范围如下： a. 进行现场勘测。 b. 提供本工程包括所有室内功能区与阳台、室内天井的硬装与软装设计，并提供 书面解说资料。 c. 提供施工图纸包括：拆除工程、泥作工程、木作工程、水电布置、智能化系统 布置和开关配置等相关工程的平立剖面和节点详图，含饰面、布艺、家具、饰 品、设备、洁具定位布置和光源说明，同时建议所需材料、色彩等。 d. 与施工单位作图纸交底服务，提供施工质量验收服务。 e. 编制施工相关说明，同时提交设计概算。 室内装饰设计划分： 乙方将在合同签订后，完成下述－阶段的设计内容。 初步设计阶段 (本阶段应在合同签订后21日历天内完成)

a. 乙方应融合甲方要求及建议，确立设计风格和区域功能要求，列出室内设计概 要，交甲方审核确定。 b. 乙方应准备以下的概念设计建议书供甲方考虑和确认。 平面图比例尺：1/100 风格定位图片 室内设计效果参考图片 室内装饰设计概算 c. 进行初步设计简报，用幻灯片形式。 d. 以上工作经甲方书面确认后，则该阶段工作完成。 深化方案设计阶段（本阶段在初步设计阶段完成后21日历天内完成） a. 根据甲方确定的初步设计，乙方将进行初步设计图，并提交下列有关图纸资料 并获得甲方的确认。 平面图比例尺：1/50-1/100 天花平面图比例尺：1/50-1/100 主要材料清单、色彩说明及样品等。 提供以下效果图：起居室、餐厅、主卧室、客卧室等房间。 厨房、卫生间及客厅提供彩色风格图。 水电设备和智能化系统出位布置图

买二手房的合同签订(按揭)

按揭二手房买卖合同签订 2、办理程序：买方支付定金，并按照约定的方式提前还款，注销抵押 特别提示：本过程较为关键，其中涉及到诸多手续，各个环节应当做好衔接，因为一旦衔接不好就会发生纠纷，双方最好还是能够通过房产中介公司或者律师进行操作，他们作为第三方，具有一定的可信度和专业性。 （1）双方按照约定准备未还贷资金，同时由卖方或者卖方委托的中介公司或律师向贷款银行提出提前还贷的书面申请，在经过银行审核通过后还款。贷款银行出具《借款清结证明》，卖方收回《房地产其他权利证明》。 （2）双方持《借款清结证明》到房屋所在地的房地产交易中心办理注销抵押登记的手续，同时办理房屋交易手续。 （3）如果提前还贷资金是由买方出的，那么买方最好要求中介公司或其他第三人能够提供担保，以防款项落空。 方法二：办理转按揭手续 和上述方式不同的是，买方先到银行办理转按揭手续，分两种情况：一是同行转按，二是跨行转按，后者操作手续比较麻烦。 1、提交材料及流程： 《购房抵押借款合同》原件

买方申请贷款的材料（如接收入证明、身份证等） 如银行审核同意，有关当事人签订《变更协议》 办理贷款保险变更手续 办理抵押登记变更手续 如何购买按揭中的二手房 【如何购买按揭中的二手房】 问：如何购买按揭中的二手房? 答：若在购买二手房时遇到房屋已被抵押贷款时，需注意必须在完清贷款后过户，否则卖家向银行所贷款项将转嫁到买房人身上。一般有两种方式解决：1.提前还贷，请卖方提前将按揭贷款还清，然后过户;2.办理转按揭手续。在办理按揭手续的过程中需提供相应材料且办理贷款保险与抵押登记的变更手续。购房者如需银行贷款，还应在办理产权过户手续前办理银行的申请贷款手续。 方法一：提前还贷 1、前期准备 (1)买方应主动向中介公司或者卖方询问房屋是否存在抵押的情况，为了保险起见，买方可以要求查看产权证“附记”栏或者到房地产交易中心查询; (2)如果确实存在抵押的情况，买方应了解卖方未还款期限和余额，已还款年限和金额，因为这要涉及到后续的可操作性问题，必要时可以要求卖方提供最近一个月的还款凭证; (3)如果买方决定购买该套房屋并决定采用提前还贷、注销抵押的方法，双方应当对未付款项由谁支付进行协商，一般可以采取：由卖方自筹资金;由买方筹集资金抵作购房款;或者由双方分担，办理交易时再做结算; (4)此外在提前还贷过程中还可能发生的其它费用，根据目前各大银行对于提前还贷的做法不一致，一般还款6个月或者1年后提出申请即可提前还款，无须支付违约金;但如果还款不满6个月或者1年的，要支付一定数额的违约金，那么这笔费用究竟由谁来承担应在签订买卖合同之前，协商一致。 2、办理程序：买方支付定金，并按照约定的方式提前还款，注销抵押

样板房设计合同范本详细版

( 设计合同) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-061540 样板房设计合同范本详细版 Model house design contract

样板房设计合同范本详细版 样板房设计合同范本 工程名称： 工程地点: 合同编号： 甲方： 乙方： 签订日期： 发包单位： 设计单位： 发包单位委托设计单位承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容 名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 第三条发包单位应向设计单位提交的有关资料及文件： 第四条设计成果及所有权 1、设计单位应向发包单位交付的设计资料及文件： 2、设计成果的所有权 只要发包单位按本合同约定支付设计费，则设计单位在提供服务过程中所制作与提交的图纸、说明书等设计成果之所有权、知识产权归发包单位所有。未经发包单位同意，设计单位不得擅自向他人披露、提供或用于宣传、展览，否则应承担相应的责任。 第五条本合同设计收费 估算为人民币整。设计费支付进度详见下表。 说明： 1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 3、在具备合同约定付款条件后，设计单位应先向发包单位提出付款申请并提供真实、合法、合规的有效发票，发包单位在收到发票后向设计单位进行付款;否则，发包单位有权拒绝向设计单位支付任何款项，且不承担迟延付款责任。若设计单位提供的发票被税务机关认定为不合格，不能在税前列支，设计单位应向发包单位赔偿由此而引发的全部经济损失，并按照发包单位要求重新出具合格发票。

(建设工程合同)房屋抵顶工程款协议

房屋抵顶工程款协议 甲方： 乙方： 由于甲方欠乙方工程款 产抵顶工程款一事达成如下协议：一、甲方用以抵顶工程款的房产为 建筑面积 平方米，价款 小区 元。 号楼 室， 元， 经甲乙双方协商就甲方以房二、抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行 负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方

所有。该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时， 其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理， 直接办到乙方 指定的购房人名下。 甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为 由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。 甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可 与购房人办理过户手续。 办理过户手续所需要费用由购房人按国 家现行规定承担。三、抵顶房产的价格包括水、电、暖、气（电视、电话、宽带）人口 关配套费用。 抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标 准。四、甲方于 年 月

日前将所抵顶的房屋交付乙方。五、 如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权 等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款 元。六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市 仲裁委员会申请仲裁。七、本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。甲方：乙方：年 月 日--------甲方：_________ 乙方：_________甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以 _________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。二、保证条款： 1．甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售； 2．甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致 使乙方权利无法实现； 3．甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证；

二手房买卖合同范本(最新版)

合同编号：__________二手房买卖合同范本（最新版） 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

卖方：（简称甲方） 身份证号码： 买方：（简称乙方） 身份证号码： 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理 法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基 础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区_____________拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_____平方米。（详见土地房屋权证第_______________号） 第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰___ _拾____元整）本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。 第三条付款时间与办法： 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费 当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭（如银行实际审批

数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并 于银行放款当日付给甲方。 2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税 费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。 第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。 第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办 理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。 第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归 甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。 第七条本合同主体 1、甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

房屋抵顶借款协议书

房屋抵顶借款协议书 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，就甲方以房屋抵顶乙方的借款事宜，为明确双方权利、义务，达成如下协议，以供遵守。 一、借款本金 甲方于年月日向乙方借款的本金共计人民元（即元）。 二、抵顶房屋位置及方式 因甲方现无现金偿还，经甲乙双方协商一致，甲方自愿以其所有的位于房屋（房屋所有权证号）抵顶偿还下欠乙方的借款本金共计人民币大写元（即元）。 三、房屋的抵顶价款 1、抵顶房屋建筑面积共计平方米，详见该房屋所有权证。 2、房屋抵顶款按元/平方米计算，折合人民币共计元，即元。 3、乙方同意并认可甲方以上述房屋价款，抵顶甲方向乙方的全部借款本息。 四、本协议签订时，乙方应将所持有甲方的所有借据、抵押担保或借款协议等手续原件全部移交给甲方。同时，甲方应将上述房屋所有权证、房屋钥匙、水卡、电卡、天然气卡交付给乙方。 五、房屋交付日期 经双方商定，甲、乙双方共同于年月日前，办理本协议抵顶房屋的交接事宜。

六、本协议签订后，甲、乙双方之间此前形成的债权、债务全部消灭，双方就偿还上述借款本息事宜，一次性全部了结。乙方不得就上述借款再向甲方主张任何权利义务，甲方不再承担任何偿还责任。 七、本协议签订后，如乙方需办理上述房屋公证及变更登记手续时，甲方应予以及时协助乙方办理房屋过户手续。 八、本协议签订前，因房屋产生的一切费用由甲方负责并承担；本协议签订后，因房屋产生的一切水、电、暖、物业管理费及过户登记等一切税、费全部由乙方负责并承担。 九、甲方保证对本协议抵顶的房屋，享有真实、合法、有效的权利，无任何权属纠纷。如因本协议抵顶房屋再现权属纠纷，由甲方负责解决。 十、本协议未尽事宜，甲、乙双方可协议补充，补充协议与本协议具有，同等法律效力。 十一、争议解决方式 本协议在履行过程中若产生争议，双方应友好协商；协商不成的，双方一致同意提交房屋当地人民法院解决。 十二、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份；本协议自甲、乙双方签字之日生效。 甲方：乙方： 联系电话：联系电话： 签订日期：年月日 签订地点：鄂尔多斯市东胜区

样板房精装修合同范本

群升新天地装饰工程劳务分包合同 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方共同协商同意，达成沈阳新天地A区2#楼23套精装房装修如下协议： 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条：承包范围 沈阳群升新天地精装房装饰装修施工图内的：水、电、木、瓦、油装饰装修工程所有清工（包括卫生间防水施工、材料上下搬运）。不包括橱柜、地板、地热、木门安装。 第三条：工程承包方式 工程承包方式：包工、包安装、包机械工具、包工期、包安全、包调试、包验收等，此工程为交钥匙工程。 第四条：合同工期 乙方在合同签订后进场施工，工期为日历天，以开工报告为准,乙方所有工期节点须以乙方提交的施工进度表为准，施工进度表须满足甲方要求及合同工期。竣工日期是指乙方完成全部工程、交甲方通过消防部门检测合格之日。 第五条：工程造价、付款方式及价款调整 1、工程造价：合同总价为：元，大写：元整，最终总价以双方确认的结算总价为准。 2、工程造价确定方式： 2.1、按双方确认的精装房装饰设计施工图及设计要求，按双方确认的单价：每套 11800元。合同签订后单价不予调整，工程量按实计算。如甲方有设计变更，工程量按变更后的实际施工图、设计变更单及甲方确认加盖公章的有效签证单等计算，未经甲方确认并加盖公章的任何单据不作为结算依据。乙方已对施工现场充分了解，并认可施工现场已满足施工要求。并在报价中已充分考虑了现场风险，并承诺愿意承担不可预计风险。

2.2、乙方承诺包括但不仅限于：班组所需工具、施工电缆线、配电箱、接线板、 检测设备、仪器均需自行携带，工具的损耗、耗材、劳保用品、定额中综合管理费中所含的全部项目，综合费含规费、管理费、利润、措施费、冬雨季施工费、夜间施工增加费、市政工程干扰费、验收、联网、试验费、运行试验费等其他一切费用，、超高部分的架子费、材料卸车、搬运、吊装、保管费、成品保护费、其他专业成品保护费等，不再另外计取其他任何费用。报价清单中的价格不含税金，如需开具发票，税金另行单独计取。 3、付款方式：按完成进度款的支付，每次支付前乙方须在月底前提交甲方详 细计算资料及计价依据，甲方审核确认后7天内支付进度款。工程竣工后，经消防验收合格及完整的工程竣工结算资料（含工程量计算底稿）后天内完成竣工结算的审计工作，甲乙双方无异议签字后五个工作日内，付清工程款，余款伍仟元作为保修金，保修期为一年，保修金期满一年一次性付清保修金，保修金不计利息（如有保修扣、赔、罚款，支付时一并扣除）。 第六条：材料申报、领用、使用、审核管理： 1、乙方施工所有材料须指定专人填写材料申报单，特殊材料须提前10天申报，一 般材料须提前4天申报，经甲方专业主管审核后，送交甲方材料部，如因乙方未按要求提前申报，造成工期延误、工人窝工由乙方承担责任。乙方根据工程需要，如实申报材料的用量，如乙方申报量超过实际使用量，乙方须全额承担甲方的损失。 2、乙方施工所有材料须指定专人签署材料领用单，乙方领到材料后须妥善保管和 使用，双方根据工程实际竣工量，进行核算，超过定额规定的使用量，由乙方全额承担材料费，定额规定的损耗结余部分。乙方对施工方案进行优化，甲方按实际创造的效益，给乙方进行奖励。如因遗失、毁坏、被盗、返工、浪费、成品保护不力等造成的损失均由乙方承担。 第七条：工程质量及验收标准 1、本工程必须符合甲方及政府主管部门的各项要求，符合设计施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范标准、验收规定。 第八条：安全施工 1、乙方在遵守现行国家《建设工程安全文明管理办法》和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方提出的有关施工安全的要求。 2、乙方在施工过程中，现场必须配备灭火器，严格用火及用电管理，确保施工安全。在施工期间如乙方发生施工人员伤亡事故、质量事故、火灾事故，或者乙方施工中给第三人造成人身及财产损失，由乙方承担一切法律和经济责任。 第九条：质量保修

工程款顶账协议书

协议书 （抵工程款用） 甲方: 有限公司 乙方: 甲、乙双方在平等、自愿的基础上经充分协商，达成本协议以共同遵守： 第一条、物业信息 乙方自愿购买甲方开发的项目楼单元室住宅及其附属储藏室。其中： (1)住宅建筑面积为平方米，购买单价为元/平方米，购房金额为人民币（小写）元，（大写）元整（最终面积以房管局实测面积为准，多退少补）； (2)附属储藏室编号，面积平方米，金额元； 以上两项合计房款总金额元，（大写）元整。 第二条、合同签订及抵账方式 因乙方在甲方开发的“”项目负责工程施工/提供施工材料，故就该以该房总价款抵顶乙方工程款/材料款事宜，双方同意按以下约定处理： 1、甲、乙双方以本协议确定相关抵账事宜，正式《商品房买卖合同》在工程款/材料款达到该抵账房相关价值（或乙方补足至该抵账房总金额）时签订。甲方确保在此期间该房源不出售、不做任何抵押。 2、工程款未出具最终决算值前，甲方以按工程相关合同的约定应付给乙方的工程款，抵顶乙方相应的购房款，具体金额以双方互开收据确认金额为准。 3、乙方工程款决算完毕后，甲、乙双方按最终决算金额进行结算。 （1）若乙方剩余工程款不足以支付剩余应付购房款，不足部分乙方在收到甲方决算结果通知之日起7日内一次性向甲方补足（与此房子的产权无关）。逾期乙方按日向甲方支付总房

款千分之三的违约金；逾期超过一个月的，甲方扣除相应违约金后，有权将房屋另行销售。甲方将房屋另行销售的，甲方扣除乙方相应违约金后的剩余款项在30个工作日内支付到乙方指定账户。 （2）扣除若乙方工程款超出应付购房款，超出部分甲方按施工合同相关约定支付给乙方，具体金额以双方互开收据确认金额为准。 4、在工程款/材料款未达到抵账房相关价值前，乙方要求提前签署正式《商品房买卖合同》的，双方同意按以下第种方式处理 （1）乙方应将剩余房款一次性支付给甲方，甲方按工程相关合同协议的约定，按时向乙方支付剩余工程款/材料款。 （2）向甲方出具《还款承诺函》，承诺“如工程款/材料款最终决算值低于该抵账房价值，在收到甲方决算结果之日起7日内付清房款差额，逾期按日承担千分之三的违约责任，直至付清为止”）。不愿出具承诺函的，甲方不办理签正式合同手续。 5、乙方指定（身份证号：）作为购房人，代表乙方与甲方签订《商品房预售合同》，并按甲方要求办理产权登记、按揭贷款等手续，同时承担维修资金、担保费、备案登记费、产权交易费、契税等与购房者有关的税费。甲方负责协助乙方指定人员办理相关购房、产权登记等相关手续。 第三条、更名转让 1、甲方允许乙方将所购房产转让给第三方，承诺每套抵账房均免费办理更名一次并协助乙方办理相关购房手续。 2、乙方将上述房产销售给第三方的，所售全部房款（含按揭款）须首先划到甲方账户，再由乙方按工程相关合同的约定支付给乙方相应款项。乙方实售价值与抵押值存在差异的，按以下第种方式处理： （1）实售价值高于本协议约定抵押值的，其超额部分归乙方所有。甲方在收到第三方全

二手房买卖三方协议书范本

二手房买卖三方协议 篇一：房屋买卖三方合同 合同编号：JS 房屋买卖三方合同 出卖方（甲方）： 买受方（乙方）： 居间方（丙方）： 房屋买卖三方合同 出卖方（以下简称甲方）： 【营业执照注册号】/【号】： 【委托代理人】：【号】： 【房屋共有权人】：【号】： 【委托代理人】: 【号】： 买受方（以下简称乙方）：【号】： 【委托代理人】: 【号】： 居间方（以下简称丙方）： 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，共同委托丙方代理并见证甲、乙双方之间的买卖行为，经甲、乙、丙三方协商一致，共同订立本合同，以兹各方共同遵守。 第一条房屋基本情况 （一）甲方所售房屋坐落为：市区，该房屋所在楼栋建筑总层数为：层，该房屋所在楼层为层，建筑面积约为：平方米。 （二）该房屋规划设计用途为： A、住宅 B、商业 C、商住 D、其它： ※：该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况见附件。 第二条房屋权属情况 （一）该房屋所有权证号（购房合同登记号）为： （二）该房屋性质为下列选项中情形： A、商品房； B、向社会公开销售的经济适用房； C、拆迁安置房； D、其他房屋。 （三）该房屋的抵押情况为：。 A、该房屋未设定抵押； B、该房屋已经设定抵押，抵押权人为：，该房屋已经设定抵押的，甲方应于 年月日之前办理撤押手续。 （四）该房屋的租赁情况为：。 A、甲方未将该房屋出租。 B、甲方已将该房屋出租： a 乙方为该房屋承租人b原承租人已放弃优先购买权

第三条成交价格、付款方式及资金划转方式 （一）经甲乙双方协商一致，该房屋成交价格为：元整（大写）（￥元）。 上述房屋成交总价款包括：【□公共维修金□天然气初装费】 （二）乙方采取下列方式付款。 A、一次性付款方式： 甲、乙、丙三方协商一致，采用第【】种付款方式： 1、乙方应于本协议签订当日，将购房款人民币仟佰拾万仟佰 拾元整（大写）（￥元）存入丙方指定的房屋买卖资金监管账户（或房屋买卖资金冻结 账户），待乙方领取房屋过户受理单当日，甲、乙、丙三方配合将存入房屋买卖资金监管账户（或房屋买 卖资金冻结账户）里的房款转移到甲方名下（或解冻给甲方）。 2、甲、乙、丙三方约定： B、银行贷款方式： 1、甲、乙、丙三方协商一致，首付款采用第【】种付款方式： ①乙方应于本协议签订当日，将购房首付款人民币仟佰拾万仟佰拾元整 （大写）（￥元）存入丙方指定的房屋买卖资金监管账户（或房屋买卖资金冻结账户），待乙方 领取房屋过户受理单当日，甲、乙、丙三方配合将存入房屋买卖资金监管账户（或房屋买卖资金冻结账户） 里的首付款转移到甲方名下（或解冻给甲方）。 ②甲、乙、丙三方约定： 2、①、乙方采取银行贷款的方式支付剩余房款，须与居间方权证中心另行订立《个人住房按揭贷款委托合 同》，由居间方权证中心统一提供金融服务。 ②、经办理的银行审批，乙方符合贷款条件的，贷款银行依据银行放贷规则及流程将款项一次性划至甲方 在贷款银行开设的专用结算账户。 ③、经办理贷款的银行审批，乙方因自身原因尚不符合贷款条件的，三方协商同意：选择下述方 式解决： a、自银行做出不予批贷决定之日起日，乙方自筹资金，按照现金支付形式向甲方付清全 部房款，并承担在此期间发生的各项费用； b、乙方申请其他银行贷款，取得银行贷款后将款项支付甲方，并承担在此期间发生的各项费用； C、其他约定方式： 第四条房屋产权及具体状况的承诺 1、甲方保证该房屋没有权属纠纷（此次房屋买卖行为已征得房屋共有权人、抵押权人、承租人等的同意和授权），因甲方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担相应赔偿责任。 2、甲方保证已如实述该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修情况和相关物品，附件所列的该房屋附属设施设备及其装修装饰随同该房屋一并转让给

房屋抵顶协议书

房屋抵顶协议书 甲方：北京中关村开发建设股份有限公司 乙方： 丙方： 证件号码（身份证、军官证）： 证件号码（身份证、军官证）： 甲、乙双方经友好协商并达成如下协议： 1.由甲方总承包的阿左旗腾格里住宅小区拆迁安置房建设项目中的 工程分包给了乙方（合同编号为），现已竣工。 2.截止现在，甲方已支付给乙方工程款元，甲方尚欠乙方 工程款元。 3.经甲、乙双方协商确定：由阿左旗城市基础设施建设开发有限公司以工 程款抵给北京中关村开发建设股份有限公司宁夏分公司的位于小区，号楼单元号房屋直接过户给丙方，该房屋建筑面积为平方米，房屋总价款元（大写：元整），抵顶价款从甲乙双方签订的有关阿左旗腾格里住宅小区拆迁安置房建设项目的工程总结算款中扣除。。 4.甲方协助丙方办理购房及过户手续（从阿左旗城市基础设施建设开发有 限公司直接过户给丙方），乙方应按照甲方要求开具发票，购房手续费及相关费用由丙方负责，即完全获得该房屋产权。 5、在本协议签订后5 个工作日内，即年月日前，丙方亲 自持本协议和应缴纳房款会同甲乙双方到阿左旗城市基础设施建设

开发有限公司签订《商品房买卖合同》。 6、丙方在达成以下条件即支付房款： ○1、双方签订本协议； ○2、丙方与售楼部签定正式商品房买卖合同，支付给乙方购房款10000.00元（大写：壹万元整）； ○3、丙方取得该房屋购房发票，支付给乙方购房款元（大写：元整）； ○4、丙方取得该房屋房产证、土地证后，支付给乙方剩余房款元（大写：元整）。乙方收取房款指定人：，账号为，开户行为：。 7、甲方承诺在本协议签订后，甲方为丙方保留该房屋至约定签约时间 之日止，且不得与第三方签订该房屋之《认购协议书》或《商品房买卖合同》，否则乙方应向丙方返还房款，同时协议解除。 8、丙方未在保留期限内签订《商品房买卖合同》，则视为丙方自行放弃 该房屋。甲方有权终止本协议的履行，并将该房屋另行出售，丙方不得提出任何异议。 9、甲方在签订本协议前向丙方所提供的售楼资料仅供丙方参考。双方 在购买房屋一事的权利义务及该房屋的有关情况，均以双方签订的《商品房买卖合同》及其补充协议、附件中的约定内容为准。丙方在办理房屋产权登记、土地使用证及房屋验收交接时，甲方需尽配合、协调事宜。 10、本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效，在丙方签署正式的 《商品房买卖合同》及补充协议后终止。本协议一式伍份，甲方执

样板房合作协议

样板房合作协议 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等互利，共同发展，优势互补的原则，经友好协商，达成合作建设“荣跃·银河首座”小区精装样板房协议： 一、甲方为乙方提供荣跃房产旗下的银河首座小区栋户型约平方米、栋户型约平方米、栋户型约平方米三户房屋作为双方合作的“银河首座”样板房，该样板房的整体装修、家居产品、布置、风格以乙方经营的装修公司为主，由双方协商确定，以便设计规划出理想的样板房效果。 二、乙方为甲方提供整体装修、家具、家电、饰品的设计与展示。双方协商确定该样板房展示的装修及家居系列产品以乙方提供的清单所列产品为准，如日后需要改动，需甲乙双方共同协商，新增装修另列清单作为本协议附件。 1、凡参加免费参观样本间活动的客户或小区会员，均可获得专享现金优惠券元，作为本小区参加乙方组织团购特惠活动的团购凭证； 2、凡拥有乙方团购凭证的业主客户或小区会员还可到乙方品牌门店享受特价产品优惠； 四、双方合作方式如下： 1、免费提供样板房装修、家居、装饰及家电： 即乙方免费为甲方提供样板房所需装修工程、家居、装饰及家电，但甲方须以现金或转账方式向乙方支付工程价格总额的50%，合计元（大写： ）作为免费提供装修工程的保证金，合同期间乙方根据甲方提供的团购装修数量对样板间进行补贴，补贴比例：

团购10-15套补贴工程价格总额的30%、团购15-20套补贴工程价格总额的40%、团购20-30套补贴工程价格总额50%、团购40套以上补贴工程价格总额的100%。 2、一次性买断样板间装修工程： 即乙方根据甲方需求提供样板间装修、家居、装饰及家电，甲方按乙方成本价一次性给付乙方总工程款的80%，合计元（大写： ），乙方需要免费提供甲方项目所有户型装修方案两套及成本。 3、渠道合作共赢模式： 即乙方免费为甲方提供样板房所需装修、家居、装饰及家电，以甲方名义或甲方授权名义积极向其业主推荐乙方装修工程，并组织业主团购活动，乙方根据甲方业主客户在乙方消费的金额按照销售总额的10%比例给予甲方返还宣传推广费，合同期满，如返还给甲方的宣传。 推广费用高于乙方所提供的样板房装修等工程协定总价格，超出部分以现金返还。 五、甲方须确保乙方所提供的装修工程内的家居产品、装饰、家电的安全，如有遗失或破损，则按双方约定的产品价格的50%进行赔偿。 六、乙方提供买断式合作的样板房装修、家居的日常保养、清洁卫生由甲方负责，每月定期对提供的装修、家居等进行维护保养。 七、其他相关约定： 2、协议期满后，甲方由权对所展示的样品做任何处理。 八、未尽事宜，双方协商解决，如双方协商未达成一直，交由合同签署地仲裁委员会进行仲裁解决。 甲方：