当前位置：文档库 › 2015浙江省八大员考试培训题库材料员专业管理实务试卷

2015浙江省八大员考试培训题库材料员专业管理实务试卷

材料员专业管理实务

一、单选题（每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意，在答题卡中将正确选项涂黑。）

1、当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。（）的合同，自条件成就时失效。

A.附转让条件

B.附变更条件

C.附生效条件

D.附解除条件

2、张某13岁，被称之为天才小画家，并在美术馆举办个人画展，美术馆与其达成协议有偿展出该画，该协议（）。。

A.有效

B.无效

C.可变更

D.效力待定

3、参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人是合同关系的（）。

A.客体

B.主体

C.法人

D.个体

4、下列不具有法人资格的是（）。

A.上海铁路局

B.北京市邮政局

C.工商银行湖南省分行

D.广州白云机场

5、根据《合同法》的规定，合同解除后，当事人请求赔偿损失的权利（）。

A.丧失

B.受到一定影响

C.由人民法院决定

D.不受影响

6、关于当事人解除合同说法有误的一项是( ) 。

A.不能实现合同的当事人可以解除合同

B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方可以解除合同

C.当事人一方延迟履行债务，另一方可以解除合同

D.当事人一方有违约行为致使不能实现合同，另一方可以解除合同

7、在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。（）承担由此发生的费用，延误的工期（）。

A.发包人不予顺延

B.承包人不予顺延

C.发包人相应顺延

D.双方共同相应顺延

8、监理（业主）超过约定的支付时间支付不工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（）天起计算应付款的利息。

A.15

B.14

C.28

D.30

9、在下列导致工期延误的情况中，（）不能顺延工期。

A.不可抗力

B.设计变更

C.承包人设备损坏

D.发包人不能按照约定提供开工条件

10、如果承包人要求延期开工，应当由（）批准。

A.发包人

B.工程师

C.承包人代表

D.建设行政主管部门

11、下列说法不正确的是（）。

A.招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类

B.只有不属于法规规定必须

招标的项目才可以采用直接委托方式 C.建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动 D.公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高12、某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中标，根据《招标投标法》，这个规定违反了（）原则。

A.公开

B.公平

C.公正

D.诚实信用

13、某甲是某乙的债务人，则（）。

A.某乙可以对某甲的任何不合理行为行使撤销权

B.某乙可以对某甲的任何无偿转让财

产的行为行使撤销权 C.只有某甲无偿转让财产的行为对某乙造成了损害，某乙才能够行使撤销权 D.某甲和某乙都可以行使撤销权

14、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，自债权人的行为发生之日起（）内不行使撤销权该撤销权消灭。

A.3年

B.5年

C.7年

D.10年

15、某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约，双方便因为要约的撤销问题发生分歧。下列选项中属于可以撤销要约的情形是（）。

A.承包商在要约中确定了承诺期限

B.不损害材料供应商合理利益

C.建材供应商收到通知时承诺已经发出

D.承包商在要约中明确表示要约不可撤销

16、合同订立过程中，受要约人对有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对（）。

A.承诺内容的实质性变更

B.要约内容的实质性变更

C.要约邀请内容的实质性变更

D.契约内容的变更

17、因重大误解订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构（）。。

A.变更或者解除

B.解除或者中止

C.变更或者终止

D.变更或者撤销

18、无效合同和可撤销合同的区别不包括( ）。

A.二者产生的原因不同

B.认定程序的启动不同

C.二者在未被撤销前都是有效的

D.后者有时效限制，而前者无

19、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，未经（）签字，建设单位不拨付预付款，不进行竣工验收。。

A.监理员,监理工程师

B.监理工程师,监理工程师

C.监理工程师,总监理工程师

D.监理员,总监理工程师

20、施工单位未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料的取样检测的，责令改正，处（）的罚款。。

A.二万元以上二十万元以下

B.十万元以上三十万元以下

C.五万元以上十万元以下

D.十万元以上二十万元以下

21、中国标准分为（）行业标准、地方标准、企业标准四级。

A.国家标准

B.农业标准

C.工业标准

D.科技标准

22、下列不属于工程材料质量监督管理的规定的有（）。

A.监督材料在使用中是否按照材料的使用说明和材料做法的规定操作

B.监督材料在使

用中是否按照技术部门制定的施工方案和工艺性能进行 C.监督材料在使用中操作人员有无

浪费现象 D.监督材料在使用中有无偷工减料现象

23、"5C”信用评级法，即评估客户信用品质的五个方面，即( )。

A.品质、能力、风险、抵押、条件

B.道德、资金、风险、市场、条件

C.道德、能力、资本、市场、条件

D.品质、能力、资本、抵押、条件

24、信用评估的5C评估法中资本（capital）是指（）。

A.客户愿意履行付款义务的可能性

B.客户偿还货款的能力

C.企业的财务状况

D.一般经济情况

25、招标人对招标文件进行澄清或修改，应在投标截止日期至少( )天以前以书面形式发给所有投标人。

A.10

B.15

C.20

D.25

26、材料入库时，材料应按照材料验收程序进行检验，正确的顺序为（）。

A.验收前准备、核对验收资料、检验实物、办理入库手续

B.验收前准备、检验实物、核对验收资料、办理入库手续

C.核对验收资料、验收前准备、验收实物、办理入库手续

D.核对验收资料、办理入库手续、验收前准备、检验实物

27、仓库可分为普通仓库和特种仓库，这是按照（）进行划分的。

A.储存材料的种类

B.保管条件

C.建筑结构

D.管理权限

28、资源的分布、生产企业的生产能力属于材料采购信息中的（）。

A.资源信息

B.供应信息

C.市场信息

D.价格信息

29、材料盘点中发现盈亏数量超过规定的，应填报（），当发现库存材料发生损坏，变质，降等等问题时应填报（）。

A.材料盘点盈亏报告单材料报损报告单

B.材料报损报废单盘点盈亏报告单

C.材料超储超耗报告单材料保管事故报告单

D.材料保管事故报告单材料超储超耗报告单

30、材料季度计划是根据企业施工任务落实和安排的实际情况，对（）计划进行调整，具体组织订货、采购、供应的材料计划。

A.年度

B.月度

C.一次性用料

D.临时追加材料

31、根据（），认真做好材料的堆放和临时仓库的搭设，要求做到有利于材料的进出和存放，方便施工，避免和减少二次搬运。

A.消防平面布置图

B.现场平面布置图

C.总平面布置图

D.首层平面图

32、材料采购加工的成交形式中,“一手付钱,一手取货”银货两讫的成交形式属于（）。

A.订货形式

B.提货形式

C.现货现购

D.加工形式

33、下列选项中,不属于仓库材料管理的记账凭证的是（）。

A.材料人库凭证

B.材料出库凭证

C.盘点、报废、调整凭证

D.临时借条

34、运输面广,机动、灵活、快速、装卸方便的运输方式为( ）。

A.水路运输

B.铁路运输

C.公路运输

D.航空运输

35、施工现场一般对主要材料采用（）的耗用方法。

A.定额耗料

B.按比例耗料

C.按工程进度计算实际耗料数量

D.按计划耗料

36、集中断料、合理加工是（）的主要节约措施之一。

A.水泥

B.钢材

C.砌体材料

D.砂、石料

37、仓库地坪要高出（），四周墙地面要有防潮措施，码垛时一般码放10袋，最高不得超过15袋。

A.室内地面20~30cm

B.室外地面10~20cm

C.室外地面40~50cm

D.室

外地面20~30cm

38、某施工企业根据材料分析，预计计划期钢模总用量为5000m2，计划期钢模周转2.5次,则计划期钢模实际需用量为（） m2。

A.2000

B.2500

C.3000

D.1500

39、施工企业对工区或施工队进行的周转材料的费用控制和管理方法应是（）。

A.租赁

B.费用承包

C.实物量承包

D.限额领用

40、组织施工的总则，协调人力、物力，妥善搭配、划分流水段，搭接工序、操作工艺，以及现场平面布置图和节约措施，用以组织管理的是（）。

A.设计概算

B.施工组织设计

C.施工预算

D.施工图预算

41、根据施工图计算的分项工程量，用施工定额水平反映完成一个单位工程所需费用的经济文件是（）。

A.设计概算

B.施工组织设计

C.施工预算

D.施工图预算

42、为提高材料供应计划的质量，编制计划必须掌握施工生产和资源情况，运用（）的方法，使施工需求和材料资源衔接起来，同时发挥指挥、协调等职能，切实保证计划的实施。

A.平衡调度

B.分析考核

C.综合平衡

D.试算平衡

43、材料供应管理应完成八项任务，材料供应工作的首要环节是（）。

A.编制材料供应计划

B.组织资源和材料运输

C.材料储备和供应

D.平衡调度

44、下列关于编制材料计划必须遵循的原则中,叙述不正确的是（）。

A.综合平衡的原则

B.项目经理负责制原则

C.严肃性和灵活性统一的原则

D.实事求是的原则

45、木材的质量验收中，首先要做的是（）。

A.按规定方法对材料的数量进行核验

B.对照木材质量标准，检验其是否有缺陷

C.检验木材是否存在腐朽、弯曲、裂纹等问题

D.辨认材料品种及规格

46、材料仓库可按（）衡量库存是否超储；根据（）检查库存材料能否保证供应。

A.最高储备量最低储备量

B.经常储备量保险储备量

C.最低储备量最高储备量

D.经常储备与季节储备之和保险储备量

47、施工生产所需的主要材料必须保证供应，其仓库储备量不能低于（）。

A.经常储备定额

B.保险储备定额

C.季节储备定额

D.类别储备定额

48、下列选项中，不属于周转材料按使用对象分类的是（）。

A.混凝土工程用周转材料

B.结构及装修工程用周转材料

C.安全防护用周转材料

D.钢制品

49、定额供应，包干使用的管理办法，可以有效地提高（）的利用率。

A.工人随手使用的工具

B.主要材料

C.辅助材料

D.周转材料

50、建筑企业材料管理四大业务环节是（）。

A.计划、组织、指挥和调节

B.计划、组织、指挥和监督

C.计划、供应、管理、耗用

D.采购、运输、储备、供应

51、材料采购中的“三比一算”，具体指的是（）。

A.比质量、比价格、比及时交货、算运费

B.比质量、比单价、比运距、算采购成本

C.比质量、比单价、比运费、算总价

D.比质量、比品种规格、比运距、算采购成本

52、年度材料供应计划应把（）的单位工程用料计划列为重点，进行（），安排供应。

A.上年承包综合平衡

B.合同约定本年度竣工综合平衡

C.上年承包专项平衡

D.合同约定本年度竣工专项平衡

53、工具的管理方法有（）和对外包队使用工具的专项管理方法。

A.租赁、个人随手工具津贴、费用承包

B.租赁、定包、个人随手工具津贴

C.费用承包、实物量承包、租赁

D.费用承包、实物量承包、个人随手工具津贴

54、影响材料计划管理的企业内部因素主要是（）。

A.施工生产相关因素

B.企业内部部门之间的衔接环节

C.材料市场的变化因素

D.工程所在地的自然条件和治安情况

55、钢材中的镀锌板、镀锌管、薄壁电线管、优质钢材等应入（）保管。

A.露天

B.库棚

C.料场

D.特殊库房

56、建筑企业内部材料供应中，在数量控制方式上一般都应采用（）。

A.限额供应

B.敞开供应

C.领料供应

D.送料供应

57、对于抢险工程、突击性建设工程的材料宜选用的供应方式是（）。

A.限额供应

B.敞开供应

C.领料供应

D.送料供应

58、材料计划的编制程序包括以下几点,正确的顺序为（）①计算工程项目材料需用量;②确定供应量;③按不同渠道分类申请;④编制供应计

划;⑤编制订货、采购计划。

A.①②③④⑤

B.①③②④⑤

C.③②①④⑤

D.③①②⑤④

59、企业内部编制施工作业计划，向单位工程承包人和班组实行定包供应材料时，应采用材料消耗（）计算材料需用量。

A.概算定额

B.预算定额

C.施工定额

D.结算定额

60、现场材料的验收主要是检验材料的（）的验收。

A.外观质量与内在质量

B.采购数量

C.质量

D.品种、规格、数量和质量

61、材料计划工作以（）为基础，材料管理的首要任务是满足施工生产的需要，必须提高计划管理的质量。

A.材料需用计划

B.材料申请计划

C.材料供应计划

D.材料采购计划

62、工具管理的实质，是（）过程中的管理，是在保证生产适用的基础上延长使用寿命的管理。

A.发放

B.领用

C.保修

D.使用

63、低值易耗工具是指使用期或价值低于固定资产标准的工具，下列工具中，属于低值易耗工具的是（）。

A.50t千斤顶

B.水准仪

C.经纬仪

D.手电钻

64、材料出库的程序有以下几步，正确的顺序为（）①发放准备；②核对凭证；③备料；④复查；⑤点交；⑥清理。

A.①②③④⑤⑥

B.①③②④⑥⑤

C.②①③⑤⑥④

D.③②①⑤⑥④

65、建筑材料供应与管理是建筑企业（）的重要组成部分。

A.施工管理

B.经营管理

C.计划管理

D.设备管理

66、（）是核定企业流动资金的依据。

A.材料储备定额

B.材料消耗概算定额

C.材料消耗施工定额

D.材料消耗估算指标

67、检查材料储备定额的执行情况，是将（）（金额）与储备定额数量（金额）相对比，当实际储备数量超过最高储备定额时，说明材料有超储积压。

A.最高储备材料数量

B.最低储备材料数量

C.实际储各材料数量

D.预算储备材料数量

68、材料成本事前分析，就是通过（）分析，选择达到最佳经济效益的成本水平，确定成本目标，为编制成本计划提供可靠依据。

A.成本预测

B.成本决策

C.成本计划

D.成本控制

69、成本分析通常采用的具体方法有指标对比法、（）、连锁替代法。

A.技术经济分析法

B.差额计算法

C.因素分析法

D.成本分析会议

70、某工程计划需用钢材2000吨，工程完工后经统计，钢材实际耗用1800吨，则该工程施工中的钢材节约率为（）。

A.10%

B.11%

C.90%

D.89%

71、现场材料使用过程的管理，主要是按（）供应和班组耗用材料的限额领料进行管理。

A.分部工程定额

B.单位工程定额

C.预算定额

D.施工定额

72、由于周转材料可多次反复使用于施工过程，因此其价值的转移方式不同于材料的一次性转移，而是分多次转移，通常称为（）。

A.周转

B.摊销

C.租赁

D.转移

73、周转材料的核算以（）为主要内容，核算周转材料的费用收入和支出的差异和摊销。

A.价值量

B.价值

C.使用价值

D.工程量

74、( ）的地点为合同成立的地点。

A.承诺生效

B.要约生效

C.要约邀请

D.要约引诱

75、（）到达受要约人时生效。。

A.要约邀请

B.要约

C.承诺

D.契约

76、( ）条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。

A.格式

B.约定

C.法定

D.拟定

77、（）应当以书面形式订立抵押合同。

A.出质人和质权人

B.抵押人和抵押权人

C.保证人和被保证人

D.留置权人和留置人

78、（）是一定的社会关系在相应的法律规范的调整下形成的权利义务关系。

A.法律关系

B.行政监督

C.隶属关系

D.法律主体

79、( ）是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。

A.合同变更

B.合同转让

C.合同转移

D.合同终止

80、（），是以材料采购预算成本为基础，与实际采购成本相比较，核算其成本降低或超耗程度。

A.材料的储备核算

B.材料消耗量的核算

C.材料采购核算

D.材料的供应核算

81、（）仓库建有若干库房，储存各种各样的材料。如在同一仓库储存钢材、五金、水暖管道配件、电器材料等。

A.普通仓库

B.综合性仓库

C.专业性仓库

D.特殊仓库

82、（）是钢结构中采用的主要钢材。

A.钢筋

B.型钢

C.碳素结构钢

D.低合金高强度结构钢

83、（）是企业生产耗费在工程上的综合反映，是影响企业经济效益高低的重要因素。

A.预算成本

B.预算成本

C.实际成本

D.概算成本

84、（）是以材料的实物量或价格为计量单位的储备定额，表示储备材料的绝对实物量或价值量。

A.相对储备定额

B.绝对储备定额

C.经常储备定额

D.季节储备定额

85、（）是指季末或年末对库房和料场保存的材料进行全面、彻底盘点。达到有物有账，账物相符，账账相符。

A.永续盘点

B.定期盘点

C.不定期盘点

D.临期盘点

86、（）应达到“三清”、“三有”、“四对口”的要求。

A.库存材料

B.材料保管

C.材料盘点

D.仓库管理

87、（）是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。

A.合同转移

B.合同变更

C.合同终止

D.合同转让

88、“两算对比”即（）。

A.施工预算和设计概算的对比

B.设计概算和施工图预算的对比

C.施工预算和施工图预算的对比

D.施工预算和竣工决算的对比

89、《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

A.解除合同

B.变更合同

C.转让合同

D.中止履行合同义务

90、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中没有适用于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。

A.合同中类似的价格执行

B.当地权威部门指导的价格执行

C.监理工程师提出的价格执行

D.承包商提出的价格，工程师确认后执行

91、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。

A.合同中类似的价格执行

B.合同中已有的价格执行

C.工程师指定的价格执行

D.当地权威部门发布的指导价执行

92、《建设工程施工合同示范文本》主要由三部分组成，不包括（）。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.补充条款

93、《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或必要修改时，应在投标截止日期至少（）天以前以书面形式发送给所有投标人。

A.10

B.15

C.20

D.30

94、10周岁以上的未成年人是( )，可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动。

A.限制民事权利能力人

B.限制民事行为能力人

C.完全民事行为能力人

D.无民事行为能力人

95、1998 年 3 月建设部颁发了 ( ) ，标志着我国建设监理工作已走上了法制化管理轨道。

A.《关于开展建设监理工作的通知》

B.《关于工程施工单位工作的通知》

C.《关于监理单位开展工作的通知》

D.《中华人民共和国建筑法》

96、按部位承包下达的施工队限额领料单，应根据（），列出分层次分项目的材料用量，以便控制用料和核算，起到限额的作用。

A.施工方案

B.施工组织设计

C.工程形象进度

D.月度工程进度

97、按工程部位实行限额领料的优点是（）。

A.管理范围小、容易控制、便于管理、见效快

B.有利于各工种班组从自身利益出发，主动考虑工种之间的衔接与配合

C.增强了施工队的整体观念，有利于各工种之间的衔接与配合，调动各方面积极性

D.可以提高项目独立核算能力，有利于产品最终效果的实现

98、按计算单位的不同分类，材料储备定额有（）三类。

A.材料储备期定额、实物储备量定额和储备资金定额

B.经常储备定额、保险储备定额和季节储备定额

C.品种储备定额、类别储备定额和储备定额

D.年度储备定额、季度储备定额和月度储备定额

99、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。

A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作

B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续

D.组织设计交底

100、按照施工合同文本的规定，承包人负责设计的图纸经工程师审查批准使用后，出现因设计责

任的质量事故，该项损失应由（）负责。。

A.发包人

B.工程师

C.承包人

D.承包人与工程师共同

101、班组的施工任务书的个别项目因故由工长进行更改，原项目未做完又增加了新项目，这就需要（），并与实耗对比。

A.重新签发限额领料单

B.重新签发施工任务书

C.重新签发施工任务书和限额领料单

D.工长签发新任务追加用料单

102、保温库、燃料库、危险品库属于（）。

A.普通仓库

B.特种仓库

C.专业性仓库

D.综合性仓库

103、编制材料计划的步骤中的第一步是编制（）。

A.用料计划

B.材料申请计划

C.材料供应计划

D.材料采购计划

104、编制材料需用计划的基础是（）。

A.材料供应计划

B.材料申请计划

C.材料采购计划

D.材料消耗定额105、不易受自然条件影响的大宗材料,如砖、瓦、砂、石、混凝土构件等储存在（）。

A.封闭式仓库

B.半封闭式仓库

C.露天料场

D.特种仓库

106、不属于材料供应中的甲、乙双方联合供应方式在签订合同时应明确的问题有（）。

A.供应范围

B.供应的交接方式

C.材料价格认证

D.供应计费方式

107、材料（）计划以单位工程为对象，按形象进度实物工程量逐项分析计算汇总使用项目、材料名称、规格、型号、质量、数量等，是供应部门组织配套供应的计划。

A.年度

B.季度

C.月度

D.供应计划

108、材料部门对基层供应大宗材料和专用材料时宜采用（）方式，其工作效率高，流通效益好。

A.直达供应

B.中转供应

C.甲方供应

D.乙方供应

109、材料采购（）是材料在采购和保管过程中所发生的各项费用的总和。

A.预算成本

B.实际成本

C.概算成本

D.预算成本

110、材料采购必须遵守国家、地方的有关（），以物资管理政策和经济管理的有关法令指导采购，熟悉合同法、财会制度及工商管理部门的有关规定。

A.法律和法规

B.物资管理制度

C.市场交易规则

D.市场采购规则

111、材料采购批量与保管费用成（）关系，与采购费用成（）关系。

A.反比例，正比例

B.反比例，反比例

C.正比例，反比例

D.正比例，正比例

112、材料采购批量指的是一次采购材料的（）。

A.数量

B.质量

C.可完成的工作量

D.占用资金量

113、材料核算应以（）为基础，向基层施工队、班组发放材料，进行材料核算。

A.预算定额

B.概算定额

C.概算指标

D.材料施工定额

114、在考核成本变动时，要借助成本降低额（）和成本降低率（预算成本降低率、计划成本降低率）两个指标。

A.实际成本降低额和计划成本降低额

B.预算成本降低额和实际成本降低额

C.实际成本降低额和预算成本降低额

D.预算成本降低额和计划成本降低额

115、（）是为保证供应、满足需求创造充分的物质条件，是材料供应工作的中心环节。

A.组织货源

B.组织材料运输

C.组织材料储备

D.选择供料方式

116、材料实际采购成本等于下列各项费用之和（）。

A.材料买价、流通费用、供销部门手续费、采购保管费

B.材料买价、流通费用、运杂费、采购保管费

C.材料单价、包装费、运输费用、采购费用、保管费

D.材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购保管费

117、施工企业的工具财务管理和实物管理相对应，工具账分为由财务部门建立的财务账和由料具部门建立的（）两类。

A.分类账

B.旧品账

C.总账

D.业务账

118、下列选项中，不属于工具费用摊销常用方法的是（）。

A.一次性摊销法

B.“五五”摊销法

C.期限摊销法

D.原值摊销法

二、多选题（每题1分，每题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，至少有1个错项，在答题卡中将正确选项涂黑。错选、多选、少选均不得分。）

119、进行材料核算，应做好以下基础工作（）。

A.加强计划管理，提高核算水平

B.建立和健全材料核算的管理体制

C.建立健全核算管理制度

D.制定和执行技术标准和技术规程

E.做好定额、原始记录、计量和清产核资工作

120、材料供应的核算主要是检查材料供应计划的执行情况，应从以下（）方面进行考核。

A.检查材料收入量是否充足

B.检查多项分项工程使用多种材料的消耗情况

C.检查一项工程使用材料的情况

D.检查材料供应的及时性

E.核算多项工程某种材料消耗情况

121、（）的行为，只有经被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。

A.没有代理权

B.法定代理人

C.超越代理权

D.法定代表人

E.代理权终止后

122、( )等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。

A.学校

B.企业法人

C.幼儿园

D.保险公司

E.医院

123、（）采用书面形式的，应当采用书面形式。。

A.第三人要求

B.法律、行政法规规定

C.一方当事人要求

D.双方当事人约定

E.对方当事人不同意

124、（）等服务的采购，单项合同估算价在50万人民币以上的，必须进行招标。

A.勘察

B.设计

C.设备采购

D.监理

E.咨询

125、( ）等有关身份关系的协议，不适用《合同法》的规定。

A.买卖

B.婚姻

C.租赁

D.收养

E.监护

126、（）情况下对施工单位处工程合同价款2％以上4％以下的罚款并责令改正。。

A.施工单位在施工中偷工减料的

B.使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的

C.有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的

D.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

E.转包工程的

127、（）不是合同法的重要基本原则。

A.平等原则

B.不得损害社会公共利益原则

C.公平原则

D.诚实信用原则

E.自愿原则

128、《担保法》规定的担保方式为（）和定金。

A.保险

B.保证

C.抵押

D.质押

E.留置

129、《合同法》规定，出现（）情形的，合同中的免责条款无效。

A.造成对方人身伤害的

B.因故意造成对方财产损失的

C.当事人延迟履行合同

D.因重大过失造成对方财产损失的

E.当事人部分履行合同

130、《合同法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有（）。

A.缔约方违反要约约定

B.缔约过失责任方有过错

C.缔约一方有受损害的事实

D.缔约当事人的过错与损失有因果关系

E.合同尚未成立

131、周转材料的期限摊销法计算方法是（）。

A.投入使用时先将周转材料价值的一半摊入工程成本

B.分别计取各种周转材料的月摊销额

C.计算各种周转材料的月摊销率

D.计算月度总摊销额

E.周转材料报废时进行结算

132、工程成本分析的依据（）。

A.会计核算

B.业务核算

C.工具核算

D.业务统计

E.统计核算133、以下对检查材料储备定额的执行情况说法正确的是（）。

A.检查材料储备定额的执行情况，是将实际储各材料数量（金额）与储备定额数量（金额）相对比，

B.当实际储备数量超过最高储备定额时，说明企业材料储备不足

C.当实际储备数量超过最高储备定额时，说明材料有超储积压

D.当实际储备数量低于最低储备定额时，说

明企业材料储备不足，需要动用保险储备。 E.当实际储备数量低于最低储备定额时，说明材料有超储积压

134、由于材料的使用情况不同，因而考核材料的节约或浪费的方法也不相同，具体有如下（）。

A.核算某项工程某种材料的定额与实际消耗情况

B.核算多项工程某种材料消耗情况

C.核算一项工程使用多种材料的消耗情况

D.检查一项工程使用材料的情况

E.检查

多项分项工程使用多种材料的消耗情况

135、仓库账务管理的基本要求是（）。

A.系统

B.严密

C.紧密

D.及时

E.准确

136、搞好材料计划管理，必须确立下列观念：（）。

A.一切以保证施工生产用料为第一的观念

B.材料供求平衡的观念

C.材料指令性计划、指导性计划与市场调节相结合

D.多渠道、多层次筹措与开发资源

E.计划必须调整的观念

137、为工程项目采购材料、设备而选择供货商并与其签订物资购销合同或加工订购合同,多采用如下（）方式之一。

A.招标方式

B.补偿贸易

C.询价方式

D.调剂与协作组织资源

E.直接订购

138、仓库位置选择的条件包括（）。

A.交通方便

B.地势较高

C.环境适宜

D.地势较低

E.布局合理139、现场材料验收步骤包括（）。

A.检查货运记录，查验缺方亏吨情况

B.查看送料单，检查是否有误送

C.核对实物的品种、规格、数量和质量，是否和凭证一致

D.检查原始凭证是否齐全正确

E.作好原始记录，填写收料日记

140、施工过程中现场材料管理工作的主要内容有（）。

A.建立健全现场材料管理责任制，认真执行材料验收、发放、进料和回收制度

B.掌握主要构件的需用量和加工件所需图纸、技术要求等情况

C.加强现场平面布置管理，材料、构件要严格按照平面图堆放整齐，并及时调整堆放位置

D.掌握施工进度，搞好综合平衡，抓好节约材料措施的落实

E.做好材料收发存的结算工作，办清材料核销手续，进行材料结算和两算对比

141、合理组织运输的途径主要有（）。

A.选择合理的运输路线

B.采取直达运输，“四就直拨”，减少中转

C.选择合理的运输方式

D.选择合理的运输公司

E.合理使用运输工具

142、材料的材质证明包括（）。

A.厂名

B.品种

C.出厂日期

D.试验数据

E.合格证

143、下列选项中，属于材料出库凭证的是（）。

A.加工单

B.限额领料单

C.调拨单

D.借用单

E.新旧转帐单144、编制材料需用计划时，核算和调整实际需用量的依据有（）。

A.当任务已经落实，但设计尚未出施工图的情况下，按直接计算法计算材料需用量

B.对于一些通用材料，在工程进行初期阶段，适当加大储备

C.工程竣工阶段，实际需用量将略小于计划常用量

D.对于一些特殊材料，要求一批进料

E.辅助材料及生产维修用料应按直接计算法计算

145、材料采购，应根据施工生产的需要和市场反馈的信息，对下列事项作出决策（）。

A.采购材料的品种、规格、质量和计划期的采购总量

B.选择供应渠道和供应单位，确定采购的形式和方法

C.决定采购批量

D.确定采购时间和进货时间

E.确定材料采购管理的因素

146、以下关于周转材料租赁、费用承包和实物量承包三者之间的关系说法正确的是（）。

A.周转材料的租赁、费用承包和实物量承包是三个不同层次的管理，是有机联系的统一整体。

B.实行租赁办法是企业对工区或施工队所进行的费用控制和管理

C.周转材料的租赁、费用承包和实物量承包是三个相同层次的管理，是有机联系的统一整体。

D.实行费用承包是工区或

施工队对单位工程或承包栋号所进行的费用控制和管理 E.降低企业周转的费用消耗，应该同时搞好三个层次的管理

147、材料配套供应的方式方法有（）。

A.以单位工程或工程项目为对象配套供应

B.按大分部或分层配套供应

C.配套与计划供应和定额管理相结合

D.周转材料配套供应

E.按分项工程配套供应

148、材料采购资源信息包括（）。

A.资源的分布和销售动态

B.生产企业的生产能力及其保证程度，产品结构和产品质量

C.资源的生产技术发展趋势

D.建筑施工管理体制及项目管理方式

E.其他基本建设信息

149、材料供应管理的具体任务包括（）。

A.编制材料需用计划

B.编制材料供应计划

C.组织资源、运输和材料储备

D.平衡调度和选择供料方式

E.提高成品、半成品程度，以及供应工作的分析和考核

150、材料计划管理的主要任务是（）等。

A.为实现企业经济目标做好物质准备

B.做好平衡协调工作

C.采取措施，促进材料的合理使用

D.建立和健全材料供应与管理制度

E.保证工程用料，降低材料成本151、材料出库应遵循的原则为（）。

A.“先进先出”

B.及时、准确

C.面向生产、为生产服务

D.保证生产进行

E.“后进先出”

152、建筑企业加工订货是有计划、有组织进行的。其内容有计划、设计、（）等工作。

A.洽谈

B.签订合同

C.验收

D.施工

E.调运和付款

153、定量库存控制方法适用于（）的材料。

A.需要量不大

B.发货频繁、库存变化大

C.价值较低

D.备运时间较短

E.必须严格管理

154、编制材料计划，应遵循下列原则：（）。

A.综合平衡、实事求是的原则

B.保证重点、兼顾一般的原则

C.留有余地、不留缺口的原则

D.严肃性与灵活性统一的原则

E.加强核算、不断调整的原则

155、施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于（）小时内（）形式通知发包人。

A.４

B.电文

C.8

D.书面

E.随便什么形式

156、合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（）。

A.按月结算与支付

B.分段结算与支付

C.按季结算与支付

D.按形象进度结算与支付

E.按年结算与支付

157、建设单位的招标应当具备的条件是( )。。

A.招标单位可以是任何单位

B.有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员

C.有组织编制招标文件的能力

D.有审查投标单位资质的能力

E.有组织开标、评标、定标的能力

158、建设工程监理的依据包括( )。

A.工程建设文件

B.有关的法律法规规章和标准规范

C.建设工程委托监理合同

D.工程竣工图

E.有关的建设工程合同

159、建设工程监理的作用（）。

A.有利于提高承建单位工作效率

B.有利于提高建设工程投资决策科学化水平

C.有利于规范工程建设参与各方的建设行为

D.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

E.有利于实现建设工程投资效益最大化建设

160、市场调查的作用有（）。

A.发现顾客和竞争者的动向

B.对市场战略进行参谋

C.发掘新产品和现有产品的新用途

D.管理决策和提高经济效益的必要条件

E.促进和满足消费需求

161、为建立和加强有形建筑市场管理，需要从（）方面着手。

A.加强法制建设，不断完善监督约束机制

B.明确有形建筑市场的功能，充分发挥有形建筑市场的作用

C.建立和健全有形建筑市场的管理制度

D.加快有形建筑市场计算机

管理系统和建设工程信息网络的建设步伐 E.建立评标专家库，完善和健全评标方法

162、招标前期准备应满足的要求有（）。

A.建设工程已批准立项，且向建设行政主管部门履行了报建手续，取得批准

B.建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率

C.建设用地已依法取得，但未领取建设工程规划许可证

D.技术资料能满足招投标的要求

E.法律、法规规定的其他条件

163、招标准备阶段的主要工作有( ) 。

A.工程报建

B.选择招标方式

C.申请招标

D.编制招标文件

E.开标

164、建设工程合同属于（）。。

A.有名合同

B.实践合同

C.要式合同

D.有偿合同

E.单务合同165、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有（）。

A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B.建设行政管理机关主持下发包

人和承包人达成的调解协议 C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书 D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书 E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成

的调解协议

166、违约责任的承担形式包括（）。

A.继续履行

B.采取补救措施

C.拒绝履行

D.赔偿损失

E.违约金167、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。

A.提前竣工的时间

B.发包人为赶工应提供的便利条件

C.承包人采取的赶工措施

D.提前竣工需追加的合同价款

E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法

168、《建设工程施工合同（示范文本）》中，能够构成设计变更的事项包括（）。

A.法院要求停止施工

B.增减合同中约定的工程量

C.改变有关工程施工时间和顺序

D.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸

E.仲裁机关要求停止施工

三、案例题（每题1分，根据背景材料完成题后单项选择题或多项选择题，单项选择题每题的备选项中，只有1个最符合题意；多项选择题每题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，至少有1个错项，在答题卡中将正确选项涂黑。错选、多选、少选均不得分。）

（一）【背景材料】某市政工程在施工中由于业主改变部分设计，加上材料价格上涨，承包人不能按合同工期完成施工任务。作为施工总承包单位，对此应做以下工作：。

169、工程承包方应该（）。

A.向发包人提出索赔要求

B.同发包人商量适当延迟工期

C.为了以后的工程只好自认了

D.同发包人商量适当补贴经费

170、这个案例的主要责任方是（）。

A.发包方和承包方

B.发包方和社会

C.发包方

D.承包方

171、如提出索赔要求，通常可采取（）。

A.合同工期延长

B.费用补偿

C.发包人口头答应给其他工程

D.既延长工期又补偿费用

172、如发包人不承担责任，承包人可以采取（）手段。

A.向法院起诉

B.向检察院起诉

C.向仲裁机构申诉

D.向发包人上级单位申诉

（二）【背景材料】上海某中心的外墙饰面工程，该工程外观雄伟亮丽，设计要求：1．外墙面、园柱面要求用浅黄色，具有大理石柔和亮丽的质感的材料。2．材料选A级不燃材料、吸水率小、耐风化耐侯性好、耐酸雨。3．整体较均一色差小。

173、被选材料应提供出厂合格证和（）。

A.密度

B.性能测试报告

C.强度

D.冲击韧性

174、不属于建筑装饰材料的燃烧性能分类的是（）。

A.难燃

B.可燃

C.易燃

D.微燃

175、不属于天然大理石质量等级分类的是（）。

A.优等品

B.一等品

C.合格品

D.特等品

176、人造石材应存储于阴凉、通风、干燥的库房，距热源不下于1m，储存期不超过（）。

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.半个月

（三）【背景材料】某市政工程已竣工验收，在工程验收前及验收中，需要做哪些工作？。177、验收前检查应具备的条件（）。

A.完成工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料及各种试验报告

C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

D.有施工单位签署的工程质量保修书

E.工程图纸

178、验收中需要哪些人员参加（）。

A.主持竣工验收的甲方负责人和现场总代表

B.勘察、设计、监理单位的负责人

C.施工单位负责人、项目经理、技术负责人

D.建设主管部门和备案部门代表

E.所在社区代表

（四）【背景材料】某工程是单层钢筋混凝土排架结构，工程主要包括60根钢筋混凝土柱子和一个屋架，工期540天。其中混凝土估算工程量为1200m3，计划需用水泥438吨，实际混凝土工程量为1800m3，耗用水泥657吨。由于估算工程量严重不足，使水泥等材料供应处于被动，经常发生停工待料，工期延误20天，按合同规定施工单位需支付30万元违约金。请分析上述情况并完成下列1～2题。

179、该工程经常发生停工待料，应由（）负主要责任。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.用料单位

E.供应计划编制部门

180、该施工企业的材料管理可能存在的问题有（）。

A.信息反馈差，惰性大

B.不能迅速发现问题并调整供应计划

C.提高应变能力

D.材料计划编制水平低和执行的能力弱

E.需要对整个材料管理部门进行整顿

材料员专业管理实务试卷（答案）

1 D

2 A

3 B

4 C

5 D

6 A

7 C

8 A

9 D 10 B 11 C 12 B 13 C 14 B 15 B 16 A 17 D 18 C 19 C 20 D 21 A 22 D 23 D 24 C 25 B 26 A 27 B 28 A 29 C 30 A 31 B 32 C 33 D 34 C 35 C 36 B 37 D 38 A 39 B 40 B 41 C 42 C 43 A 44 B 45 D 46 A 47 B 48 D 49 D 50 D 51 B 52 D 53 B 54 B 55 B 56 A 57 B 58 A 59 C 60 D 61 A 62 D 63 D 64 A 65 B 66 A 67 C 68 A 69 C 70 A 71 B 72 B 73 A 74 A 75 B 76 A 77 B 78 A 79 B 80 C 81 B 82 B 83 C 84 B 85 B 86 C 87 D 88 C 89 D 90 D 91 A 92 D 93 B 94 B 95 D 96 D 97 C 98 A 99 B 100 C 101 A 102 B 103 A 104 D 105 C 106 C 107 C 108 A 109 B 110 A 111 C 112 A 113 D 114 D 115 A 116 D 117 D 118 D

119 BCE 120 AC 121 ACE 122 ACE 123 BD 124 ABD 125 BDE 126 ABC 127 ACDE 128 BCDE 129 ABD 130 BCDE 131 BCD 132 ABE 133 ACD 134 ABCE 135 ABDE 136 BCD 137 ACE 138 ABCE 139 BCDE 140 ACD 141 ABCE 142 ABCD 143 BCDE 144 BCD 145 ABCD 146 ABDE 147 ABCD 148 ABC 149 BCDE 150 ABC 151 ABCD 152 ABCE 153 ACD 154 ABCD 155 CD 156 ABD 157 BCDE 158 ABE 159 BCDE 160 ABC 161 ABCD 162 ABDE 163 ABCD 164 ABCD 165 CD 166 ABDE 167 ABCD 168 BCD

案例题

169 A 170 C 171 D 172 D 173 B 174 D 175 D 176 C 177 ABCD 178 ABCD 179 DE 180 ABD

2018年材料员考试试题及答案

2018年材料员考试试题及答案 1、(C)是指在一定条件下为保证施工生产正常进行，材料合理储备的数量标准是确定能保证施工生产正常进行的合理储备量。预算定额 B.施工定额 C.材料储备定额 D.概算定额 2、材料订购费随订购次数的增加而(A)，在总用量不变的条件下，与订购的批量成(C)。 A.增加，正比 B.降低，反比 C.增加，反比 D.降低，正比 3、仓储合同订立的原则是(A)。 A.平等原则，公平及等价有偿原则和自愿与协商一致原则 B.平等原则，公开及等价有偿原则和自愿与协商一致原则 C.平等原则，公平及等价有偿原则和互助与协商一致原则 D.平等原则，公开及等价有偿原则和互助与协商一致原则 4、(D)加经常储备定额又称最高储备定额。 A.平均储备定额 B.综合储备定额 C.年度储备定额

D.保险储备定额 5、水泥储存期是按(C)起算。 A.开工日期 B.入库日期 C.出厂日期 D.封装日期 6、水泥轻微受潮时，(A)。 A.使用范围不改变 B.降低强度用于要求不严格的工程部位 C.用于要求不严格的工程部位 D.降低强度用于要求较低的工程部位 7、仓库按建筑结构划分有(A)。 A.露天料场 B.普通仓库 C.中心仓库 D.保温库 8、钢材原材、型钢原材要挂牌标识的内容应有(B)。 A.数量 B.名称 C.生产日期 D.使用部位 9、用压碎指标表示强度的材料(B)。 A.普通混凝土 B.石子 C.砂子 D.轻集料 10、高强混凝土、夏季大体积混凝土、负温施工混凝土、抗冻融混凝土宜选用外加剂为(C)。 A.萘系减水剂、早强剂、木钙减水剂、引气剂 B.木钙减水剂、萘系减水剂、引气剂、早强剂

机械员(八大员)试题

一、单选题 1．图纸的标题栏位于图框的( )。 A．左上角 B．右上角 C．左下角 D．右下角 2．按照机械制图国家标准的规定，尺寸线用( )绘制。 A．粗线 B．虚线 C．细实线 D．实线 3.尺寸标注可分为定形尺寸、定位尺寸和总体尺寸三类。下图中属于定位尺寸的是( )。 A．厚1．5 B．40 C．80 D.R5 4．尺寸基准选择时，( )使设计基准和工艺基准重合，这样可以减少尺寸误差，易于加工。 A．必须 B．要 C．应尽量 D．不必 5．分析已知视图(下图)，选择正确的第三视图( )。 6．孔的实际尺寸大于轴的实际尺寸，他们形成的配合叫做( )。 A．动配合 B．静配合 C．过渡配合 D．过盈配合 7．金属材料的性能包括金属材料的使用性能和工艺性能。下列性能中不属于工艺性能的是( )。 A．力学性能 B．焊接性能 C. 切削加工性 D．铸造性能 8.可锻铸铁中的碳绝大部分是以( )的形式存在。 A．球状石墨 B．短蠕虫状石墨 C．Fe3C D．团絮状石墨 9.( )不是陶瓷的特性。 A．硬度高、抗拉强度高、耐磨性好 B．具有很高的耐热性、抗氧化性和耐蚀性 C．绝缘性好，热膨胀系数小 D．塑性、韧性极差，是一种脆性材料 10．无机胶凝材料又称矿物胶凝材料，它根据硬化条件可分为气硬性胶凝材料与水硬性胶凝材料。( )只能在空气中硬化，并且只能在空气中保持或发展其强度。 A．气硬性胶凝材料 B．水硬性胶凝材料 C．无机胶凝材料 D．有机胶凝材料

11.构件受三个不平行的力作用而处于平衡，已知两力作用线相交于一点，第三个力为未知的约束反力，则此约束反力的作用线必( )。 A．通过此交点 B.与其中一力反向 C.与其中一力同向 D.必与其中一力大小相等 12.在平面问题中力对点的矩是一个代数量，它的绝对值等于( )，力矩的正负号通常规定为：力使物体绕矩心逆时针方向转动时为正，顺时针方向转动时为负。 A.力的大小与力臂的乘积 B.力的大小与力的作用线的乘积 C.力的大小与力的作用线长度的乘积 D.与力的大小有关与力臂无关 13．电动机定子三相绕组采用的连接方法分为星形接法和三角形接法两种，其星形接法可标注为( )。 A．“△” B．“Y” C．“S” D．“N” 14．在运转中的三相电动机如遇电源或电机绕组( )，会造成电动机剧烈发热。 A．电压过高 B．二相短路 C．三相短路 D．一相短路 15．在调速器的作用下，柴油机扭矩、功率、燃油消耗率等性能指标随转速而变化的关系称为( )。 A．负荷特性 B．调速特性 C．速度特性 D．运行特性 16．柴油机启动后，应低速运转( )min，待温度和机油压力均正常后，方可开始作业。 A．2～3 B．1～2 C．3～5 D．5～10 17．起重机拆装前，应按照出厂有关规定，编制拆装作业方法、质量要求和安全技术措施，经( )审批后，作为拆装作业技术方案，并向全体作业人员交底。 A．建设行政主管部门 B．建设安监部门 C．企业技术负责人 D．项目经理 18.爬升式塔式起重机的爬升过程中提升套架的操作顺序是( )。 A．开动起升机构将套架提升至两层楼高度一松开吊钩升高至适当高度并开动起重小车到最大幅度处一摇出套架四角活动支腿并用地脚螺栓固定 B．松开吊钩升高至适当高度并开动起重小车到最大幅度处一摇出套架四角活动支腿并用地脚螺栓固定一开动起升机构将套架提升至两层楼高度 C．摇出套架四角活动支腿并用地脚螺栓固定一开动起升机构将套架提升至两层楼高度一松开吊钩升高至适当高度并开动起重小车到最大幅度处 D．开动起升机构将套架提升至两层楼高度一摇出套架四角活动支腿并用地脚螺栓固定一松开吊钩升高至适当高度并开动起重小车到最大幅度处 19.新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机，( )，必须经过坠落试验。 A．在投入使用前B．使用后一个月 C．使用2个月 D．使用后3天 20.升降机启动后，应进行( )升降试验，测定各传动机构制动器的效能，确认正常后，方可开始作业。 A．空载 B．满载 C．联合 D．制动 21.静力压桩机施工接桩时，上一节应提升( )mm，且不得松开夹持板。 A. 50～100 B.150～200 C.250～300 D.350～400 22.( )适用于高空作业。 A．手把式汽油焊割机 B．仿型汽油焊割机 C．便携式汽油焊割机 D．全自动焊割机 23.钢筋调直机是用于调直和切断直径不大于( )钢筋的机器。对于直径大于( )的粗钢筋，一般是靠冷拉机来矫直。 A. lOmm B.12mm C.14mm D.16mm 24. C02气体保护焊作业前，C02气体应先预热( )min。开机前，操作人员必须站在瓶嘴侧面。 A．5 B．10 C．15 D．20

材料员考试试题

材料员考试试题一、单项选择题 1、《安全生产管理条例》规定出租的机械设备和施工机具及配件，应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（C ）。 A、产品合格证 B、生产许可证 C、检测合格证明 D、制造许可证 2、某施工现场运来一批钢筋，对这批材料的检查，下列说法正确的是( D )。 A、对钢筋的质量检查应属于监理工程师的责任，施工单位不需要检查 B、对钢筋的质量检查应属于施工单位的责任，监理工程师不需要检查 D、对钢筋的取样检查应该在监理工程师的监督下进行 3、烧结普通砖的产品等级是根据（C ）确定的。 A、外观质量（包括尺寸偏差） B、外观质量、强度等级 D、外观质量、强度等级及耐久性能 4、（A ）改性沥青防水卷材属于弹性体改性沥青防水卷材。 A、SBS B、APP C、EVA D、PVC 5、下列材料保温性能最好的是（D）。 A、加气混凝土 B、浮石混凝土 C、页岩陶粒混凝土 D、膨胀珍珠岩水泥制品 6、国家标准规定，硅酸盐水泥终凝时间不得早于（A ）。 A、390min B、400min C、290min D、450min 7、砂可分为人工砂、天然砂和（D）。 A、河砂 B、山砂 C、海沙 D、混合砂 8、生石灰熟化成石灰膏时，应用孔径不大于3mm*3mm的网过滤，熟化时间不得少于( B )。 A、5d B、7d C、10d D、14d 9、钢材的力学性能又称（A），是钢材最重要的使用性能。 A、机械性能 B、抗拉性能 C、抗压强度 D、抗拉强度 10、水泥安定性不良的主要原因是熟料中含有过量的游离氧化钙（C ）或掺入的石膏过多。 A、硅酸盐 B、二氧化硫 C、游离氧化镁 D、粉煤灰

八大员材料员考试题库

八大员材料员考试题库目录八大员材料员考试题库 (1) 第一章建设法规 (2) 第二章建筑材料 (27) 第三章建筑工程识图 (43) 第四章建筑施工技术 (49) 第五章施工项目管理 (60) 第六章建筑力学的基本知识 (68) 第七章工程预算的基本知识 (80) 第八章物资管理的基本知识 (91) 第九章抽样统计分析的基本知识 (98) 第一章材料管理相关的法规和标准 (105) 第二章市场的调查与分析 (107) 第三章招投标与合同 (114) 第四章材料、设备配置的计划 (130) 第五章材料、设备的采购 (134) 第六章材料的验收与复验 (140) 第七章材料的仓储、保管和供应 (150) 第八章材料的核算 (166) 第九章危险物品及施工余料、废弃物的管理 (172) 第十章现场材料的计算机管理 (176)

第一章建设法规一、判断题 1．省、自治区、直辖市以及竹会城市、自治区首府、地级市均有立法权。【答案】错误 2．在我国的建设法规的五层次中．法律效力的层级是上位法高于下位法，具体表现为：建设法律→建设行政法规→建设部门规章→地方性建设法规一地方建设规章。【答案】正确 3．《建筑法》的立法目的在于加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，促进建筑业健康发展。【答案】正确【解析】《建筑法》的立法目的在于加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，促进建筑业健康发展。 4．建筑业企业资质，是指建筑业企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等的总称。【答案】正确【解析】建筑业企业资质，是指建筑业企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等的总称。 5．工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成。【答案】错误【解析】转包系指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。题目中所指的行为属于转包。 6．《建筑法》第36条规定：建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针。其中安全第一是安全生产方针的核心。【答案】错误

2018湖北八大员培训资料员考试题库

1、 PKPM软件安装以手动方式运行光盘目录下的( )应用程序。CMIS.exe 5、凡是工程质量不合格，影响使用功能或工程（），必须进行返修、加固或报废处理。结构安全 6、建筑工程结构施工阶段噪声限值：白天施工不允许超过（70db ）。 7、用软件时，开始都很正常，突然软件能（编辑）但不能保存应该看软件锁是否插好。 8、下列关于施工资料管理软件说法错误的是（）软件本身无法实现自动计算、评判 9、下列不属于施工资料管理软件的是（）。BIM工程资料软件 10、工程概况表的编号为( )。00-00-c1 11、见证记录按( )列分目录。检测项目 12、强度严密性试验记录检测报告按( )列细目录。承压系统 10、通水试验记录检测报告按( )列细目录。分项 11、工程概况表资料来源单位为( )单位。施工 12、建筑工程质量事故调查报告书资料来源单位为( )单位。调查 13、见证记录资料来源单位为( )单位。监理 14、监理工程师通知回复单资料来源单位为( )单位施工 15、设计变更通知单资料来源单位为( )单位设计 16、工程洽商记录资料来源单位为( )单位。提出 17、出厂质量证明文件资料来源单位为( )单位供货 18、检测报告资料来源单位为( )单位。供货 19、合格证资料来源单位为( )单位。供货 20、安装使用说明书资料来源单位为( )单位。供货 21、商检证明文件资料来源单位为( )单位。供货 22、3C标志资料来源单位为( )单位。供货 23、材料进场检验记录资料来源单位为( )单位。施工 24、设备及管道附件试验记录资料来源单位为( )单位。施工 25、设备开箱检查记录资料来源单位为( )单位。施工 26、防水卷材料试验报告资料来源单位为( )单位。检测 27、水泥试验报告资料来源单位为( )单位。检测 28、在建设系统各行业、专业管理部门在业务管理和业务技术活动中通过数字设备及环境生成的，以数码形式存储于磁带、磁盘或光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的业务及技术文件是（）建设系统业务管理电子文件 29、在工程建设过程中通过数字设备及环境生成，以数码形式存储于磁带、磁盘或光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件是（）。建设工程电子文件 30、具有参考和利用价值并作为档案保存的建设电子文件及相应的支持软件、参数和其他相关数据是（）。建设电子档案 31、电子文件的内容、结构和背景信息等与形成时的原始状况一致，体现了建设电子文件与电子档案的（）真实性 32、电子文件的内容、结构、背景信息、元数据等无缺损，体现了建设电子文件与电子档案（）完整性 33、为避免电子文件因动态因素造成信息缺损的现象，而将其转换为一种相对稳定的通用文件格式的过程称为（）。固化 34、将有保存价值的文件分门别类整理成案卷，称为( )。立卷 35、将有保存价值的文件送交城建档案馆，称为( )。归档 36、将有保存价值的文件送交质监单位，称为( )。备案 37、将有保存价值的文件送交建设单位，称为( )。移交 38、将建设工程文件资料按照一定的原则和方法，将有保存价值的建设工程文件资料分类整理成案卷的过程称为（）。组卷 39、某厂区由若干幢多层厂组成，工程文件应按（）立卷。一幢多层厂房 40、某建筑公司项目经理部整理竣工图时，立卷按（）立卷。单位工程分专业 41、资料员理整理声像资料时，应按（）立卷，重大事件及重要活动应按专题立卷。建设工程各阶段 42、案卷不宜过厚，一般不超过（）mm。 40 43、搭建局域网络通常以( )M交换为核心。 100

建筑材料员考试试题及参考答案

建筑材料员考试试题及参考答案河北省住房和城乡建设领域现场专业人员考试试题材料员（专业知识）一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分。） 1、《安全生产管理条例》规定出租的机械设备和施工机具及配件，应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（C）。 A、产品合格证 B、生产许可证 C、检测合格证明 D、制造许可证 2、某施工现场运来一批钢筋，对这批材料的检查，下列说法正确的是(D)。 A、对钢筋的质量检查应属于监理工程师的责任，施工单位不需要检查 B、对钢筋的质量检查应属于施工单位的责任，监理工程师不需要检查 C、因厂家已出示了产品合格证和质量检验报告，故监理工程师和施工单位均不需要再对其进行检查 D、对钢筋的取样检查应该在监理工程师的监督下进行 3、烧结普通砖的产品等级是根据（C）确定的。 A、外观质量（包括尺寸偏差） B、外观质量、强度等级 C、外观质量、耐久性能（包括抗风化性、泛霜和石灰爆裂等） D、外观质量、强度等级及耐久性能

4、（A）改性沥青防水卷材属于弹性体改性沥青防水卷材。 A、SBS B、APP C、EVA D、PVC 5、下列材料保温性能最好的是（D）。 A、加气混凝土 B、浮石混凝土 C、页岩陶粒混凝土 D、膨胀珍珠岩水泥制品 6、国家标准规定，硅酸盐水泥终凝时间不得早于(A)。 A、390min B、400min C、290min D、450min 7、砂可分为天然砂、人工砂和（D）。 A、河砂 B、山砂 C、海砂 D、混合砂 8、生石灰熟化成石灰膏时，应用孔径不大于3mm*3mm的网过滤，熟化时间不得少于(B)。 A、5d B、7d C、10d D、14d 9、钢材的力学性能又称（A），是钢材最重要的使用性能。 A、机械性能 B、抗拉性能 C、抗压强度 D、抗拉强度 10、水泥安定性不良的主要原因是熟料中含有过量的游离氧化钙、（C）或掺入的石膏过多。 A、硅酸盐 B、二氧化硫 C、游离氧化镁 D、粉煤灰 11、建筑制图粗实线用于（D）。 A、平、剖面图中被剖切的主要构配件的轮廓线 B、建筑构配件祥图中轮廓线 C、建筑立面图中外轮廓线 D、以上三种均可 12、在图纸中，Φ[emailprotected]，@一般表示箍筋的（A）。 A、相等中心距 B、净距 C、热轧钢筋 D、热处理钢筋

2019年材料员考试题库及答案

2019年材料员考试题库及答案一、单选题 1.材料采购批量指的是一次采购材料的（A）。 A.数量 B.质量 C.可完成的工作量 D.占用资金量 2.下列选项中，不属于信息来源的是（A）。

A.过期的报刊、网络资源 B.采购人员提供的资料及自行调查取得的信息资料 C.政府部门发布的计划、通报及情况报告 D.各种供货会、展销会、交流会提供的资料 3.建筑企业采购和加工业务，是有计划、有组织地进行的。其内容有（A）。 A.决策、计划、洽谈、签订合同、验收、调运和付款 B.决策、计划、洽谈、签订合同、验收和付款 C.计划、洽谈、签订合同、验收、调运和付款 D.洽谈、签订合同、验收和付款 4.建筑企业采购和加工业务的业务过程，可分为（C）等五个阶段。 A.准备、谈判、执行、成交、结算 B.谈判、准备、执行、成交、结算 C.准备、谈判、成交、执行、结算 D.谈判、准备、成交、执行、结算 5、集中采购的价格一般（B）分散采购的价格。 A. 高于 B. 低于 C. 相等 D. 高于等于 6、责任明确、灵活、方便、手续筒单和易于组识管理的采购方式为（B）。 A. 远期合同采购 B. 现货采购 C. 间接采购 D. 集中采购 7．材料生产、销售、运输管理方法属于材料采购信息中的（C）。 A．供应信息 B. 市场信息C. 政策信息 D. 价格信息 8．资源的分布、生产企业的生产能力属于材料采购信息中的（A）。 A.资源信息 B.供应信息 C.市场信息 D.价格信息 9．生产资料市场及物资贸易中心的建立、发展及其市场占有率，国家有关生产资料市场的政策等属于材料采购信息中的（B）。 A.供应信息 B.市场信息 C.资源信息 D.政策信息 10.现行国家价格政策，市场交易价格及专业公司牌价，地区建筑主管部门颁布的预算价格，国家公布的外汇交易价格等属于材料采购信息中的（A）。 A．价格信息 B.资源信息 C.政策信息 D.市场信息 11、材料员要服从（D）的安排，根据工程进度计划和材料采购单采购到既合格又经济的材料。 A. 项目经理 B. 建造师 C. 公司经理 D. 工地负责人 12、（A）是国家对每个从业人员的基本要求，也是职工对国家、对企业必须履行的任务。 A. 忠于职守，热爱本职 B. 遵纪守法，安全生产 C. 质量第一，信誉至上 D. 诚实守停，实践合同 13、在材料计划编制程序中，确定实际需用量后，应（D）。 A. 编制供应计划 B. 编制供应措施工作 C. 计算周转材料需要量 D. 按不同渠道分类申请 14、当某项任务突然增减或工程提前或延后施工，材料计划应（B）。 A. 全面调整或修订 B. 专项调整或修订 C. 经常调整或修订 D. 临时调整或修订 15.材料采购和加工业务的准备过程中，做好采购和加工业务的基础是（C）。 A.按照材料分类，确定各种材料采购和加工的总数量计划 B.按照需要采购的材料，了解有关厂矿的供货资源，选定供应单位，提出采购矿点的要货计

八大员继续教育资料员题库

资料员《建设工程施工合同管理》题库一、单选题（本题型每题1 分，有4 个备选答案，其中只有1 个选项是正确的，多选、错选、不选均不得分）。 1根据我国现行法规，下列哪个单位不能从事建设活动（）。A、某房地产开发公司B、某勘察设计院C、某监理公司D、某农村合作银行答案D 2 建设工程合同包括勘察、设计及（）。A、单价合同B、总价合同C、施工合同D、工程总承包合同答案C 3按照工程建设阶段分类，工程建设主要经过经过勘察、设计及（）。A、可行性研究阶段B、工程施工阶段C、工程验收阶段D、工程保修阶段答案B 4 发包方将全部施工任务发包给一个或多个施工单位组成的联合体时所签订的合同为（）。 A、工程总承包合同 B、施工总承包合同 C、单位工程施工承包合同 D、BOT 承包合同答案B 5 E-P-C 模式是指（）。A、设计—采购—施工B、建造—转让—经营C、设计—转让—经营D、设计—拥有—经营答案A 6 BOT 模式包括很多种，最常见的方式是（）。A、建造—转让—经营 B、建造—租赁—经营 C、建造—拥有—经营 D、建造—经营—转让

答案D 7 建造—转让—经营，为下列哪种承包模式（）。A、BOT B、BRO C、BTO D、BOO 答案C 8 建设工程合同按承包工程计价方式分为总价合同、单价合同及（）。A、施工总承包合同B、工程总承包合同C、国际工程承包合同D、成本加酬金合同答案D 9 题型采用固定总价合同的建设项目工期一般为（）。A、不超过1 年 B、1～2 年 C、2～3 年 D、3 年以上答案A 10 承包人承担全部风险的合同类型为（）。A、可调总价合同B、固定总价合同C、估计工程量单价合同D、纯单价合同答案B 11施工单位来不及提供施工详图，或施工图不能准确计算工程量时通常采用的合同类型为（）。A、固定总价合同B、单价与包干混合式合同C、估计工程量单价合同D、纯单价合同答案D 12旧建筑维修、翻新的工程，或风险较大的工程通常采用的合同类型为（）。A、可调总价合同 B、固定总价合同 C、成本加酬金合同 D、纯单价合同答案C

资料员考试试题(附答案)

资料员考试试题及答案 1、施工时所用的混凝土空心砌块的产品龄期不应小于（D）。 A、14d B、7d C、35d D、28d 11、高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有（ C ）和紧固轴力（预拉力）的检验报告。 A、抗拉强度 B、抗剪强度 C、扭矩系数 D、承载能力 12、勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向（ A ）移交。 A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、设计单位 13、城建档案管理机构应对工程文件的立卷归档工作进行监督、检查、指导。在工程竣工验收前，应对工程档案进行（ C ），验收合格后，须出具工程档案认可文件。 A、检查 B、验收 C、预验收 D、指导 14、既有文字材料又有图纸的案卷（ A ）。 A、文字材料排前，图纸排后 B、图纸排前，文字材料排后 C、文字材料、图纸按时间顺序排列 D、文字材料，图纸材料交错排列 15、建筑与结构工程包括那几个分部（ B ）。 A、地基与基础、主体、装饰装修、屋面、节能分部 B、地基与基础、主体、装饰装修、屋面分部 C、地基与基础、主体、装饰装修分部 D、地基与基础、主体分部

16、在原材料一定的情况下，决定混凝土强度的最主要因素是（ B ）。 A、水泥用量 B、水灰比 C、水含量 D、砂率 17、数据加密技术从技术上的实现分为在（ A ）两方面。 A、软件和硬件 B、软盘和硬盘 C、数据和数字 D、技术和管理 18、混凝土同条件试件养护：结构部位由监理和施工各方共同选定，同一强度等级不宜少于10组，且不应少于（ A ）组。 A、3 B、10 C、14 D、20 19、不属于统计分析特点的是（ D ）。 A、数据性 B、目的性 C、时效性 D、及时性 20、施工资料管理应建立岗位责任制，进行（ C ）。 A、全面管理 B、全方位控制 C、过程控制 D、全范围控制 21、目前工程文件、资料用得最多的载体形式有（ A ）。 A、纸质载体 B、磁性载体 C、光盘载体 D、缩微品载体 22、施工资料应该按照先后顺序分类，对同一类型的资料应按照其（ A ）进行排序。 A、时间先后顺序 B、重要程度 C、紧迫程度 D、顺序代号 23、依据（ A ），各级人员做好文件材料的立卷归档工作是各自的义务和岗位职责 A、《中华人民共和国档案法》 B、《建筑工程资料管理规范》 C、《建筑法》 D、《合同法》

材料员考试题库

材料员练习题(实务) 一、单选题 1.图例表示的是 C A混凝土 B砌墙砖 C 钢筋混凝土D空心砖 2.图例表示的是 D A 混凝土B砌墙砖C 3.设计图纸中尺寸数字的单位除总平面以米为单位外，其它必须以 B_为单位。 A厘米 B 毫米 C米 D分米 4.绘制在总图和建筑物±0。00标高的平面图上的“N”字，表示所指方向为 B _。 A东 B北 C西 D南 5.现浇钢筋混凝土板配筋图中的钢筋表应包括构件编号、 C 、形状尺寸、直径、长度、根数，有时还有重量等。 A钢筋厂家 B供货商 C 钢筋编号 D钢筋规格 6设备专业施工图包括上水、下水、 C 、通风等内容，按每项工程的要求决定其设计图纸内容。 A 中水 B 电气 C 暖气 7. 基础施工遇到松土坑(填土、墓穴、淤泥等)时，可将坑中松软土挖除，然后用与坑底的天然土压缩性相近的材料回填。回填时应分层夯实。如遇地下水位较高无法夯实时，可用砂石或 B 代替灰土回填。 A砖 B混凝土 C钢筋混凝土 8.钢筋混凝土基础主要有条形基础、 A 、筏形基础、箱形基础等。 A独立基础B桩基础C砖基础 9.大型复杂的建筑工程设计要经过方案设计、 B 设计和施工图设计三个阶段。 A建筑设计B初步设计C结构设计D规划设计 10.常用的模板材料有钢材、木材，新型的模板材料有铝材、塑料、 C 、及竹塑、竹木等。 A钢板 B镀锌板 C玻璃钢 11钢筋的接头有绑扎、焊接、 C 三种方法。 A对接B直螺纹连接C机械连接 12.预应力钢筋所用锚具进场抽样检査时，数量不超过 C 为一批，每批抽取10%检査表面形态、外形尺寸与锥度。 A100 B150 C200 13.连接钢结构的高强螺栓有 A 和承压型两种。 A摩擦型B连接型C构造型 14.屋面防水工程完成后应进行淋水或闭水试验24小时，不漏为合格，并最少保修 B A6个月 B、一年 C三年 D两年 15、《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》规定，施工企业编制的新材料施工工艺、工程验收的企业标准，须在 A 备案。 A市建委 B市技术监督局C市质量监督站 16 《关于加强建设工程材料供应备案管理有关事项的通知》规定，属于国外进口产品的，提供 C 。 A委托证明B购买发票C代理证明 17.建设工程材料供应备案的程序包括网上申报、窗口受理、 C 、决定和告知。

八大员资料员技能培训题库

2019年八大员（资料员）技能培训题库（1） (一)、单项选择题(每题只有一个正常答案，多选、不选、错选均不得分。) 1、《建筑法》规定：除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定申请领取施工许可证。此处“限额以下的小型工程”是指（A ）。A、工程投资额30万元以下或者建筑面积300平方米以下的建筑工程B、工程投资额30万元以下且建筑面积300平方米以下的建筑工程C、工程投资额300万元以下或者建筑面积300平方米以下的建筑工程D、工程投资额300万元以下且建筑面积300平方米以下的建筑工程 2、我国《建筑法》规定，（C）分包单位将其承包的工程再分包。A、不提倡B、提倡C、禁止D、允许 3、《建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由（ A ）决定。A、颁发资质证书的机关B、国务院规定的有关部门C、国务院建设行政主管部门D、工商行政管理部门 4、（A ）是“安全第一、预防为主”的具体体现，也是企业进行民主监督管理的重要内容。 A、安全生产责任制度 B、安全生产教育培训制度 C、安全生产检查制度 D、群防群治制度 5、施工可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的，（D ）应当按照国家有关规定办理申请批准手续。 A、设计单位 B、施工单位 C、勘察单位 D、建设单位 6、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，由（C）对施工现场的安全生产负总责。 A、分包单位 B、协商确定一方 C、总承包单位 D、安全生产监督机构 7、根据《安全生产法》的规定，（ A ）采用新工艺、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。A、生产经营单位B、施工单位C、建设单位D、监理单位 8、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人，项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（D）考核合格后方可任职。 A、县级以上人民政府 B、市级以上人民政府 C、安全生产管理部门 D、建设行政主管部门 9、建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的安全生产监督检查委托给（D ）。A、工程监理单位B、建设单位C、设计单位D、建设工程安全监督机构 10、《建设工程安全生产管理条例》规定，出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处（D）的罚款。 A、10万元以上20万元以下 B、20万元以上50万元以下 C、10万元以上30万元以下 D、5万元以上10万元以下 11、《建设工程质量管理条例》所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及（A ）工程。 A、装修 B、拆除 C、维修 D、军事

2020年材料员考试试题及答案(卷三)

2020年材料员考试试题及答案（卷三）一、单选题 1.( D )是指合同一方当事人向对方明确提出签订材料采购合同的主要条款，以供对方考虑。 A.承诺 B反要约 C.协议 D.要约 2.材料生产、销售、运输管理方法属于材料采购信息中的( C )。 A.供应信息 B.市场信息 C.政策信息 D.价格信息 3.资源的分布、生产企业的生产能力属于材料采购信息中的( A )。 A.资源信息 B.供应信息 C.市场信息 D.价格信息 4.材料采购核算，是以材料采购( B )为基础，与实际采购成本相比较，核算其成本降低额或超耗程度。 A.概算成本 B预算成本

D.核算成本 5.现行国家价格政策，市场交易价格及专业公司牌价，地区建筑主管部门颁布的预算价格，国家公布的外汇交易价格等属于材料采购信息中的( A )。 A.价格信息 B资源信息 C.政策信息 D.市场信息 6.建筑企业采购和加工业务，是有计划、有组织地进行的。其内容有( A )。 A.决策、计划、洽谈、签订合同、验收、调运和付款 B.决策、计划、洽谈、签订合同、验收和付款 C.计划、洽谈、签订合同、验收、调运和付款 D.洽谈、签订合同、验收和付款 7.材料采购核算，是以材料采购预算成本为基础.与( B )相比较.核算其成本降低额或超耗程度。 A.概算成本 B.实际采购成本 C.施工成本 D.核算成本 8.( B )因素属于影响材料采购的企业外部因素。

B.资源渠道 C.储存能力 D.资金限制 9.( B )因素属于影响材料采购的企业内部因素。 A.供货方 B.储存能力 C.资源渠道 D.市场供求关系 10.建筑物资材料采购渠道中的( B )对解决品种短缺起到良好的作用。 A.生产企业 B.社会商业部门 C.物资流通部门 D.外资企业二、多选题 1.( BCD )属于特种材料运输。 A.贵重材料运输 B.超限材料运输 C.危险品材料运输 D.易腐材料运输 2.按照材料供应中实物到达方式不同，分为( CD )。

八大员继续教育资料员考试答案解析

资料员专业技能练习题施工资料管理计划 1、施工资料的管理由（ A ）负责。 A、施工单位 B、建设单位 C、监理单位 D、监督部门 2、需多方签认的资料应由（ A ）负责，容应完整有效，签字盖章齐全。 A、主要责任单位 B、采购单位 C、建设单位 D、施工单位 3、监理或建设单位组织检验批质量验收后应形成（ B ）。 A、《检验批质量验收记录》 B、《检验批质量验收报告》 C、《检验批质量验收说明》 D、《检验批质量验收表》 4、施工单位依据监理单位对《施工技术文件》的批复意见与技术文件进行（ C ）。 A、施工准备 B、现场管理 C、技术交底 D、目标控制 5、收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档由（ A ）负责。 A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、档案管理部门 6、物资供应单位应依据（ C ）组织工程物资进场。 A、进度计划 B、施工组织设计 C、供货合同 D、施工方要求 7、目前工程文件、资料用得最多的载体形式有（ A ）。 A、纸质载体 B、磁性载体 C、光盘载体 D、缩微品载体 8、如果在同一案卷，同时存在有不同保管期限的文件和资料时，则该案卷保管期限应以（ C ）为准。

A、平均保管期限 B、保管期限较短 C、保管期限较长 D、任意期限 9、施工资料管理应建立岗位责任制，进行（ A ）。 A、全过程控制 B、全面管理 C、全对象控制 D、全围控制 10、以下不属于施工资料员的岗位职责有（ D ）。 A、施工资料的分类 B、施工资料的组卷 C、施工资料的归档 D、施工资料的审核施工资料收集台账 11、施工资料应按照先后顺序分类，对同一类型的资料应按照其（ A ）进行排序。 A、时间先后顺序 B、重要程度 C、紧迫程度 D、顺序代号 12、工程建设中，各种技术资料应交由档案资料室统一管理发放，各有关部门和单位应指定（ D ）办理领用手续。 A、项目经理 B、技术负责人 C、资料员 D、专人 13、工程档案资料工作是工程建设过程的一部分，应纳入建设全过程管理并与（ B ）同步。 A、工程进度 B、工程建设 C、工程计划 D、资料形成 14、资料的借阅必须建立一定的借阅制度，并应按制度办理（ B ）。 A、借阅记录 B、借阅手续 C、借阅说明 D、收登记录 15、依据（ A ），各级人民做好文件材料的立卷归档工作是各自的义务和岗位职责。 A、《中华人民国档案法》 B、《建筑工程资料管理规》

2017材料员考试《基础知识》提高试题

2017材料员考试《基础知识》提高试题一中华考试网2017年9月22日【大中小】 2017材料员考试《基础知识》提高试题一 1、(B )有利于对材料的指导、控制、统一决策、统筹采购资金，获得材料折扣优惠。 A、混合采购 B、集中采购 C、分散采购 D、经济采购 2、(B )因施工项目分散，难管理，不能发挥就地采购优势。 A、混合采购 B、集中采购 C、分散采购 D、经济采购 3、及时验收有利于( A )。 A、不延误索赔期 B、确保质量 C、提高效率 D、降低成本 4、( D )不属于建筑材料的供应特点。 A、特殊性 B、复杂性 C、多样性 D、经济性 5、( C )不属于建筑材料供应的基本任务。 A、组织货源 B、平衡调度 C、合理计划 D、选择供料方式 6、( D )不属于材料供应应遵循的原则。 A、方便施工 B、统筹兼顾 C、勤俭节约 D、合理安排 7、( B )不属于材料运输应遵循的原则。 A、及时 B、充足 C、安全 D、准确 8、( D )不属于合理组织材料运输的途径应注意的方面。 A、合理选择路线 B、合理选择运输方式 C、采取直达运输 D、合理组织材料装载 9、建筑企业加工订货的内容有计划、设计、洽谈、签订合同、(D )、调运和付款等工作。 A、投标 B、招标 C、踏勘 D、验收

10、材料采购实际成本是材料( A )过程中所发生的各项费用的总和。 A、采购和保管 B、周转与运输 C、储存与保管 D、生产与流通 2017材料员考试《基础知识》提高试题二中华考试网2017年9月22日【大中小】 2017材料员考试《基础知识》提高试题二 1、( D )不属于进场建材的原始凭证。 A、质保书 B、合格证 C、送货单 D、进货发票 2、市场采购和加工材料经部门领导批准后，即可开展(D )。 A、采购 B、招标 C、投标 D、业务谈判活动 3、( C)就是材料采购人员与生产、物资和商业等部门进行具体的协商和洽谈。 A、采购询价 B、加工订货 C、业务谈判 D、材料运输 4、(D )不属于材料验收工作的几项主要内容。 A、核对证件 B、验收数量 C、验收质量 D、验收含量 5、材料采购验收发现不符合规定质量要求的( A)。 A、不予验收 B、立即退货 C、撤销合同 D、上诉人民法院 6、( D )不属于甲方供料进行验收入库人员。 A、保管员 B、质检员 C、供应人员 D、核算员 7、材料采购成本是从( A)两方面进行考核。 A、实物量和价值量 B、采购与供应 C、储备与消耗 D、运输与周转 8、(B )是由供需双方根据材料分配指标或生产需要，采用面对面订货方式。 A、集中订货 B、地方订货 C、分散订货 D、混合订货 9、对于体大笨重的材料，应选用( A )比较经济。

材料员模拟试题3及答案

河南省建设类院校《双证》考试 C卷《材料员专业管理实务》考试试题及参考答案一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意，请将正确的代码填入括号内，选对得分，不选、选错均不得分) 1. 建设工程定额按生产要素内容分类，可分为（） A.施工定额、预算定额、概算定额 B.建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额 C.人工定额、机械消耗定额、材料消耗定额 D.概算指标、投资估算指标、概算定额 2.材料供应计划的要素不含() A.各项目材料申请量 B.供应部门现有库存量 C.计划收入量 D.材料供应量 3.下列各项定额中，不属于按工程专业和性质分类的是（）Ａ.安装工程定额 B.建筑工程定额 C.行业定额 D.市政工程定额 4.工程量清单表中项目编码的第四级为（） A.分类码 B.章顺序码 C.清单项目码 D.具体清单项目码 5. 在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（）确定 A.项目特征 B.工程内容 C.计量单位 D.项目编码 6.工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括（） A.分部分项工程量清单 B.措施项目清单 C.其他项目清单 D.直接工程费用清单 7.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，施工单位所需的临时设施搭建费属于( ) A.直接工程费 B.措施费 C.企业管理费 D.工程建设其他费 8.在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A.施工单位的临时设施费 B.职工福利费 C.施工现场环境保护费 D.工程定额测定费 9. 以下哪一项不应计入人工费() A.辅助工资 B.生产工人基本工资 C.生产工人工资性补贴 D.职工养老保险

2019年材料员考试试题及答案(卷五)

2019年材料员考试试题及答案（卷五）一、单选题 01、(D )属于粉煤灰砌块的标准外形尺寸。 A、880 mm×240 mm×190mm B、680 mm×240mm×190mm C、680 mm×420 mm×115mm D、880 mm×420 mm×240mm 02、砂浆的分层度一般在( B )为宜。 A、5-10mm B、10-20mm C、20-30mm D、30-35mm 03、(D)防水卷材不属于高聚物改性沥青防水卷材。 A、SBS B、APP C、PVC D、三元乙丙橡胶 04、(D )不属于泡沫玻璃的特点。 A、强度高 B、防水 C、耐腐蚀 D、易燃 05、某力在直角坐标系的投影为：Fx=3kN，Fy=4kN，此力的大小是(A)。

A、5kN B、6 kN C、7kN D、8kN 06、只限物体垂直于支承面方向的移动，不限制物体其它方向运动的支座称(B)支座。 A、固定铰 B、可动铰 C、固定端 D、光滑面 07、平衡是指物体相对地球(D)的状态。 A、静止 B、匀速运动 C、圆周运动 D、静止或匀速直线运动 08、以下不属于截面法求解杆件内力的步骤是(B)。 A、取要计算的部分及其设想截面 B、用截面的内力来代替两部分的作用力 C、建立静力平衡方程式并求解内力 D、考虑外力并建立力平衡方程式 09、利用( B)得到的数据可以确定材料的弹性极限、伸长率、弹性模量、比例极限、面积缩减量、拉伸强度、屈服点、屈服强度等力学性能指标。 A、扭转试验

B、拉伸试验 C、剪切试验 D、压缩试验 10、工程量清单计价费用中的分部分项工程费包括( D )。 A、人工费、材料费、机械使用费 B、人工费、材料费、机械使用费、管理费 C、人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润 D、人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润以及风险费 11、安全文明施工费不包括( C)。 A、环境保护 B、安全施工 C、夜间施工费 D、临时设施 12、以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是( B )。 A、施工定额 B、预算定额 C、概算定额 D、概算指标 13、材料消耗预算定额不是确定( A)的基础。 A、施工定额 B、工程造价 C、编制招标控制价 D、确定标底

2015浙江省八大员考试培训题库材料员专业管理实务试卷

2018年材料员考试试题及答案

机械员(八大员)试题

材料员考试试题

八大员材料员考试题库

最新材料员考试题库及答案

2018湖北八大员培训资料员考试题库

建筑材料员考试试题及参考答案

2019年材料员考试题库及答案

八大员继续教育资料员题库

资料员考试试题(附答案)

材料员考试题库

八大员资料员技能培训题库

2020年材料员考试试题及答案(卷三)

八大员继续教育资料员考试答案解析

2017材料员考试《基础知识》提高试题

材料员模拟试题3及答案

2019年材料员考试试题及答案(卷五)

最新材料员考试题库及答案全

2015浙江省八大员考试培训题库材料员专业管理实务试卷

2018年材料员考试试题及答案

机械员(八大员)试题

材料员考试试题

八大员材料员考试题库

最新材料员考试题库及答案

2018湖北八大员培训资料员考试题库

建筑材料员考试试题及参考答案

2019年材料员考试题库及答案

八大员继续教育资料员题库

资料员考试试题(附答案)

材料员考试题库

八大员 资料员 技能培训题库

2020年材料员考试试题及答案(卷三)

八大员继续教育资料员考试答案解析

2017材料员考试《基础知识》提高试题

材料员模拟试题3及答案

2019年材料员考试试题及答案(卷五)

最新材料员考试题库及答案全

八大员资料员技能培训题库