2018年建筑工程模拟题目与答案一

2018年建筑工程模拟题目与答案一

单选题

1、审查施工单位选择的分包单位的资质在()。

A．建设工程立项阶段

B．建设工程招标阶段

C．建设工程施工准备阶段

D．建设工程施工阶段

单选题

2、施工安装活动应按照工程设计要求、施工合同条款及施工组织设计，在保证工程质量、工期、成本及安全、环保等目标的前提下进行，达到竣工验收标准后，由()移交给建设单位。

A．监理单位

B．设计单位

C．施工承包单位

D．总监理工程师

单选题

3、施工项目的()是以货币形式编制项目计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及相应措施与规划的书面方案。

A．成本预测

B．成本计划

C．成本控制

D．成本核算

单选题

4、施工质量的特性主要体现在建筑工程的适用性、()，耐久性、可靠性、经济性及()等六个方面。

A．安全性；审美性

B．安全性，环境的协调性

C．环境的协调性；审美性

D．工程规模，工程选址

单选题

5、()是指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用，包括为保障机械正常运转所需替换设备和随机配备工具附具的摊销和维护费用，机械运转中日常保养所需润滑和擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。

A．折旧费

B．安拆费

C．场外运费

D．经常修理费

单选题

6、违反《消防法》的规定，擅自降低消防技术标准施工、使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的建筑构件和建筑材料或者不合格的装修、装饰材料施工的，责令()；逾期不改正的，责令停止施工，可以并处罚款。单位有前款行为的，依照前款的规定处罚，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处()或者罚款。

A．限期改正，警告

B．停产整顿，行政记大过一次

C．停产整顿，处分一次

D．限期整改，撤职

单选题

7、某在建工程项目计划建混合结构仓库2000m

2

，总预算为400万元，估价时，建筑工程中的基础工程已完成，结构工程完成50%，设备安装工程尚未进行。另据调查可知，基础工程、结构工程和设备安装工程的造价占整个建筑工程造价的比重分别是15%、60%、25%，该在建工程在估价时点的完工程度是()。

A．30%

B．45%

C．65%

D．75%

单选题

8、设计阶段质量控制的任务是()。

A．审核设计方提出的详细的设计进度计划和出图计划，并控制其执行，避免发生因设计单位推迟进度而造成施工单位要求索赔

B．审核各设计阶段的图纸、技术说明和计算书等设计文件是否符合国家有关设计规范、有关设计质量要求和标准，并根据需要提出修改意见，确保设计质量获得市有关部门审查通过

C．审核施工图预算，调整总投资计划

D．采用价值工程方法，在充分满足项目功能的条件下考虑进一步挖掘节约投资的潜力

单选题

9、在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为（）。

A．终身保修

B．三十年

C．五十年

D．设计文件规定的年限

单选题

10、已知措施费为15873.93元，间接费按直接费的8.3%计取，利润率为7%，综合税率为3.41%。建筑面积为356.47m

2

。

施工图预算是()的主要依据。

A．编制施工计划

B．降低生产成本

C．推行内部经营承包责任制

D．投标报价

单选题

11、在正常使用条件下，建筑工程屋面防水工程及有防水要求的卫生间、房间和墙面的防渗漏的最低保修期限为()。

A．2年

B．4年

C．5年

D．终身

单选题

12、企业应对工厂的安全生产负主要责任。在对重大危险源进行()后，应针对每一个重大危险源制定出一套严格的安全管理制度，通过技术措施和组织措施，对重大危险源进行严格控制和管理。

A．辨识和评价

B．辨识和预防

C．评价和报告

D．预防和报告

单选题

13、旁站监理规定的房屋、建筑工程的关键部位、管理工序不包括()。

A．土方回填

B．地下连续墙

C．主体砌筑

D．预应力张拉

单选题

14、在机械设备安装工程施工之前必须有充分的准备，下列关于供应准备相应事项的表述错误的是（）。

A．设备及零部件表面如有锈蚀，应进行除锈处理

B．在对设备进行清洗时，尽量不要拆卸

C．成箱设备运输到安装现场后，必须开箱检查、清理

D．施工前必须备齐技术准备工作中提出的所需机具、材料，并及时将所要安装的机械设备运抵现场

单选题

15、依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是()

A．建设单位拨付工程款

B．施工单位实施隐蔽工程

C．商品混凝土应于基础工程

D．大型非标构件进行吊装

单选题

16、下列有关荷载标准值、设计值、准永久值、荷载效应组合的叙述中，哪一种是错误的

A．荷载设计值一般大于荷载标准值

B．荷载准永久值一般小于荷载标准值(高炉邻近建筑的屋面积灰荷载除外) C．对于承载能力极限状态，应采用荷载效应的基本组合进行设计；对于正常使用极限状态，应根据不同的设计要求，分别采用荷载的短期效应组合和长期效应组合进行设计

D．短期效应组合和长期效应组合的荷载设计值应考虑荷载分项系数

单选题

17、施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，按照《建设工程质量管理条例》，责令改正，处()的罚款。

A．施工合同价款的2%以上4%以下

B．施工合同价款的0.5%以上1%以下

C．10万元以上20万元以下

D．5万元以上10万元以下

单选题

18、施工成本计划的编制，需要进行的步骤有：①估算施工项目生产费用支出的总水平②收集整理资料③确定目标总成本④综合平衡⑤分解决目标，以上的内容应按照______的顺序，编制工作才可完成。

A．①―②―③―④―⑤

B．②―③―①―④―⑤

C．③―②―①―⑤―④

D．②―①―③―⑤―④

单选题

19、审查施工单位选择的分包单位的资质在()。

A．建设工程立项阶段

B．建设工程招标阶段

C．建设工程施工准备阶段

D．建设工程施工阶段

单选题

20、审查施工单位选择的分包单位的资质在()。

A．建设工程立项阶段

B．建设工程招标阶段

C．建设工程施工准备阶段

D．建设工程施工阶段

-----------------------------------------

1-答案：C

[解析] 施工准备阶段建设监理工作的主要内容有：

2-答案：C

暂无解析

3-答案：B

施工项目成本计划是以货币形式编制项目计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及相应措施与规划的书面方案。成本计划是成本管理责任制、成本控制和成本核算的基础，是施工项目降低成本的指导性文件，是设立目标成本的依据。成本计划编制科学与否，决定了项目成本目标能否如期实现。

4-答案：B

施工质量是指建设工程项目的施工质量，即指工程满足业主(顾客)需要的，符合国家法律，法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的要求，包括在安全、使用功能、耐久性、环境保护等方面所有明确和隐含需要能力的特性综合。其质量特性主要体现在建筑工程的适用性、安全性、耐久性、可靠性、经济性及与环境的协调性等六个方面。

5-答案：D

暂无解析

6-答案：A

[解析] 有关单位违反《消防法》的规定，擅自降低消防技术标准施工、使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的建筑构件和建筑材料或者不合格的装修、装饰材料施工的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止施工，可以并处罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处警告或者罚款。

7-答案：B

暂无解析

8-答案：B

暂无解析

9-答案：D

基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

10-答案：D

暂无解析

11-答案：C

[解析] 建设工程的最低保修期限见下表：

12-答案：A

企业应对工厂的安全生产负主要责任。在对重大危险源进行辨识和评价后，应针对每一个重大危险源制定出一套严格的安全管理制度，通过技术措施(包括化学品的选择，设施的设计、建造、运转、维修以及有计划的检查)和组织措施(包括对人员的培训与指导，提供保证其安全的设备，工作人员水平、工作时间、职责的确定，以及对外部合同工和现场临时工的管理)，对重大危险源进行严格控制和管理。

13-答案：C

旁站监理规定的房屋、建筑工程的关键部位、管理工序包括两个大方面：基础工程以及主体结构工程方面。AB属于基础工程方面；D属于主体结构方面。因此，正确答案为C。

14-答案：B

暂无解析

15-答案：A

暂无解析

16-答案：D

[解析] 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001)(以下简称《可靠度统一标准》)第7.0.6条，短期效应组合和长期效应组合时，不考虑荷载分项系数。

17-答案：A

暂无解析

18-答案：D

暂无解析

19-答案：C

[解析] 施工准备阶段建设监理工作的主要内容有： (1) 审查施工单位选择的分包单位的资质； (2) 监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度； (3) 参加设计单位向施工单位的技术交底； (4) 审查施工单位上报的实施性施工组织设计，重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监督，并向业主提出监理意见； (5) 在单位工程开工前检查施工单位的复测资料，特别是两个相邻施工单位之间的测量资料、控制桩橛是否交接清楚，手续是否完善，质量有无问题； (6) 对重点工程部位的中线、水平控制进行复查； (7) 监督落实各项施工条件，审批一般单项工程、单位工程的开工报告，并报业主备查。

20-答案：C

[解析] 施工准备阶段建设监理工作的主要内容有：

山大函授期末考试法理学答案

《法理学》模拟卷A 一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其代码填在题干的括号内） 1．在历史上，法律关系的观念最早来源于（ D ）。 A．伊斯兰法 B．教会法 C．英国法 D．罗马法 2．把法律行为分为积极行为和消极行为的根据是（ C ）。 A．行为主体的特性不同 B．主体实际参与行为的状态 C．行为的表现形式不同 D．主体意思表示的形式 3．权利界限的决定因素毫无疑问是（ B ）。 A．经济因素 B．政治因素 C．历史因素 D．宗教因素 4．将法律概念分为涉人概念、涉事概念、涉物概念的依据是（ A ）。 A．法律概念涉及的内容 B．法律概念的确定性程度不同 C．法律概念涵盖面大小 D．法律概念的严谨程度 5．在我国，负责监督宪法实施，认定违宪责任的机关是（ B ）。 A．全国人民代表大会 B．全国人民代表大会常务委员会 C．全国人民代表大会法律委员会 D．中国共产党中央委员会 6.下列国家中属于大陆法系的是（ C ） A.英国 B.新西兰 C.德国 D.美国 7．立法程序包括提出议案、（ A ）、表决议案和公布法四个步骤。 A.审议议案 B.征求意见 C.修改议案 D.完善议案 8．我国宪法规定，宪法的修改须经全体代表的（ B ）以上多数通过方为有效。 A.二分之一 B.三分之二 C.五分之三 D.五分之四 9．下列执法行为中属行政制裁的是：A A. 行政拘留 B.强制扣缴 C.强制划拨 D.强制检疫 10．在下列机关中，宪法规定的国家专门法律监督机关是：A A.全国人大常委会 B.人民法院 C.人民检察院 D.监察部 二、材料分析 1．“法是意志与规律的结合”。 2．司法权是终极性权力。 参考答案： 1．“法是意志与规律的结合”。 答：法学史上很多思想家论述过法是一种意志，即具有意志性。马克思主义创始人认为这种意志是统治阶级的意志。 法的意志性表现在法律对社会关系有一定的需要、理想和价值。法的意

2018年一级建造师公路工程真题及答案解析

2018一级建造师《公路工程》真题及答案（持续更新） 一、单项选择题 1.一般土质路基中，低路堤应对地基表层土()，分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。 A.超挖 B.振动碾压 C.掺粉煤灰拌合 D.整平 【答案】A 【解析】P2;低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。 2.山区公路中，雨期路基施工地段不宜选择()。 A.砂类土地段 B.路堑的弃方地段 C.碎砾石地段 D.重黏土地段 【答案】D 【解析】P13;重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工;平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。 3.软基处理方法中，强夯置换应按照()的方式施工。 A.由内向外，隔行跳打 B.由内向外，逐行跳打 C.由外向内，隔行跳打 D.由外向内，逐行跳打 【答案】A 【解析】P27;强夯置换应按照由内向外、隔行跳打的方式施工。 4.下列沥青路面面层施工缝处理的做法，错误的是()。 A.半幅施工不能采用热接缝时，采用人工顺直刨缝或切缝 B.半幅施工铺另半幅前必须将边缘清扫干净，并涂洒少量黏层沥青 C.横接缝首先用3m直尺检查端部平整度，不符合要求时，按45°斜交于路中线切齐清除 D.纵向冷接缝上、下层的缝错开15cm以上横向接缝错开1m以上

【答案】C 【解析】P81;横接缝的处理方法：首先用3m直尺检査端部平整度。不符合要求时，垂直于路中线切齐清除 5.使用滑模摊铺机进行水泥混凝土路面施工的路尺是()。 A.纵坡大于5%的上坡路段 B.纵坡大于6%的下坡路段 C.平面半径为50mm~100mm的平曲线路段 D.超高横坡大于7%的路段 【答案】C 【解析】P97;上坡纵坡大于5%、下坡纵坡大于6%、平面半径小于50m或超高横坡超过7%的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。 6.预应力张拉的千斤顶与压力表，不需要重新标定的情形是()。 使用时间达到3个月 张拉次数超过300次 千斤顶检修后 更换新压力表 【答案】A 【解析】P141;当处于下列情况之一时，应重新进行标定： (1)使用时间超过6个月; (2)张拉次数超过300次; (3)使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况; (4)千斤顶检修或更换配件后。 7.关于桥梁上部结构竖转法施工特点的说法，正确的是()。 在桥台处设置转盘，将两岸预制的整垮或半跨转至设计合拢位置 转体重量大，施工中需设置转体平衡重 主要适用于转体重量不大的拱桥 主要针对大跨度拱桥施工，采用锚固体系代替平衡重 【答案】C 【解析】P187;竖转施工主要适用于转体重量不大的拱桥或某些桥梁预制部件(塔、斜腿、劲性骨架) 8.题干暂缺 【答案】C 【解析】P225 9.隧道衬砌裂缝形成的原因不包括()。

2021年一建建筑工程模拟试题选

2021年一建建筑工程模拟试题选(1) 1. 【典型考题】[2006年真题]某大型商住楼大体积混凝土基础底板浇筑过程中，为了防止出现裂缝，可采取的措施有(ACDE)。 A.优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土 B.适当提高水灰比，提高水泥用量 C.适当降低混凝土的入模温度，控制混凝土的内外温差 D.预埋冷却水管，进行人工导热 E.及时对混凝土保温、保湿材料 答案：ACDE 解题思路：大体积混凝土的裂缝控制措施为历年考核的重点。考生要结 合上表中的内容熟练掌握。 【典型考题】[2005年真题]大体积混凝土采用斜面分层方案浇筑时，混凝土一次浇筑到顶，混凝土振捣工作从浇筑层( )。 A上端开始逐渐下移 B下端开始逐渐上移

C中间开始逐渐向两侧移动 D两侧开始逐渐向中间移动 答案：B 解题思路：大体积混凝土浇筑时，可采用全面分层、分段分层和斜面分 层法。全面分层法中浇筑混凝土时从短边开始，沿长边方向进行浇筑;分段分层法适用于结 构厚度不大而面积或长度较大时采用;斜面分层以法混凝土一次浇筑到顶，由于混凝土自然 流淌而形成斜面，混凝土振捣工作从浇筑层下端开始逐渐上移，斜面分层法适用于长度较大 的结构。 【典型考题】在历年的考试中，此处知识点与案例题结合的有：控制大体积混凝土裂缝的措施;钢筋的代换原则;混凝土常见的质量通病。考生在考试时要灵活应试。 【典型考题】地下连续墙中导墙的作用有( )。 A.护壁

B.挡土 C.携渣 D.维持稳定液面 E作为测量的基准 答案：BDE 解题思路：要求考生掌握地下连续墙中导墙与泥浆护壁的作用，两者注意不要混洧。导墙的作用是：挡土、作为测量的基准、作为重物的支撑、维持稳定液面。泥浆的作用是：护壁、携渣、冷却和润滑。 2021年一建建筑工程模拟试题选(2) 1.我国现行规范采用(A)作为混凝土结构的设计方法。. A.以概率理论为基础的极限状态 B.安全系数法 C.经验系数法 D.极限状态 2.在计算杆件内力时，对荷载标准值乘一个大于1的系数，这个系数称为(A)。

2018年一级建造师《建筑工程实物》真题及答案(完整版)

2018年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题及 答案 一、单项选择题 ● 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（）。 A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案：B ● 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。 A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm 答案：C ●3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是（） A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案：B ● 4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。

A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案：A ● 5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于（）。 A.6% B.7% C.8% D.9% 答案：D ● 6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于（）。 A.25% B.30% C.35% D.40% 答案：C ●7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案：A ●8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。

A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 答案：D ●9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D.应采用平板振捣器振捣 答案：B ●案例分析(二) 背景资料 某高校图书馆工程地下二层地上五层,建筑面积约35000平方米现浇钢筋混凝土框架结构部分屋面为正向抽空四角锥网架结构施工单位与建设单位签订了施工总承包合同合同工期为21个月。 在工程开工前施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检查发现施工进度拖延，其部分检查，结果如图2所示。 项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月,据此进度计划通过了总监理工程师的确认。

2018年法理学模拟考试B

法理学B 一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其代码填在题干的括号内） 1．将法律行为分为合法行为与违法行为的依据是（）。 A．行为的表现形式不同B．行为是否符合法律的内容要求 C．行为的公法性质或私法性质D．行为之主从关系 2．权利滥用的规定始自古代罗马法，定制于（）。 A．法国的人权宣言B．美国宪法 C．魏玛宪法D．拿破仑民法典 3．法律部门的划分标准主要是（）。 A．法律的调整方法B．法律所调整的社会关系 C．法律的数量D．法律的价值 4．指示人们可以作为、不作为或要求别人作为、不作为的规则是（）。 A．义务性规则B．命令性规则 C．授权性规则D．禁止性规则 5．调整性法律规则是对已有行为方式进行调整的规则，它的功能在于（）。 A．加强统治B．控制行为C．实施管理D．实现平等 6．（）是最严厉的一种法律责任。 A．刑事责任B．民事责任 C．行政责任D．违宪责任 7．（）是指国家通过强制力迫使不履行义务的责任主体履行义务的责任方式。 A．制裁B．强制C．归责D．惩戒 8．凡是实施了违法行为或违约行为的人，应当对自己的违法行为或违约行为负责，必须独立承担法律责任；同时，没有法律规定不能让没有违法行为或违约行为的人承担法律责任，国家机关或其他社会组织不得没有法律依据而追究与违法行为者或违约行为者虽有血缘等关系而无违法行为或违约事实的人的责任，防止株连或变相株连。这在法理上被称为（）。A．罪刑法定原则B．无罪推定原则 C．罪责自负原则D．责任相当原则 9．法律上的故意是指（）自己的行为会发生危害社会的结果，希望或者放任这种结果发生的心理状态。 A．明知B．可知C．应知D．告知 10．将法律解释划分为字面解释、扩充解释、和限制解释的划分标准是： A.解释尺度 D.解释的自由度不同 C.解释主体的不同 D.解释标准的不同

2018年一级建造师法律法规真题及答案

2018年一级建造师法律法规真题及答案 1．根据《民法总则》，法人分为（）。 A．企业法人和非企业法人B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人D．营利法人，非营利法人和特别法人 参考答案：D，第8页。 2．关于代理的说法，正确的是( )。 A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 参考答案：C，第12页。 3．关于物权的说法，正确的是（）。 A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B．用益物权人可以是该物的所有权人C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D．物权的变动只能基于合同关系 参考答案：C，第18页。 4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是( )。 A．实用新型以申请时所附的说明书为准B．建设工程发明以其附图为准 C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D．三类专利均以权利要求的内容为准参考答案：C，第27页。 5．关于留置的说法，正确的是( )。 A．留置权属于债权B．债权人不负责保管留置物C．建设工程合同可以适用留置权D．留置权基于法定而产生 参考答案：D，第34页。 6．关于财产保险合同的说法，正确的是( )。 A．保险合同不可以转让B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C，第35页。 7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是( )。 A．解除合同B．继续履行C．罚款D．合同无效

2019年一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题(II卷) (附答案)

2019年一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题（ II卷） (附答案) 考试须知： 1.考试时间：180分钟，满分为160分。 2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、某装配式钢筋混土屋盖的砌体结构，横墙间距２４ m ，其静力计算方案是（）。 A．刚性方案 B．弹性方案 C．刚弹性方案 D．塑性方案 2、气焊电石起火时，可以采用的灭火材料或器材是（）。 A．干砂 B．水 C．四氯化碳灭火器 D．泡沫灭火器 3、下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是（）。 A.桁架结构体系 B.简体结构体系 C.框架剪力墙结构体系 D.棍台结构体系 4、建筑防水工程施工作业易发生的职业病是（）。 A.氮氧化物中毒 B.一氧化碳中毒 C.苯中毒 D.二甲苯中毒 5、木材物理力学性质是否随含水率而发生变化的转折点是（）。 A.平衡含水率 B.吸水率 C.纤维饱和点 D.孔隙率 6、混凝土搅拌通常的投料顺序是（）。 A、石子-水泥-砂子-水 B、水泥-石子-砂子-水

C、砂子-石子-水泥-水 D、水泥-砂子-石子-水 7、场地高程测量中，已知后视点X的高程为48.126m，后视读数为1.126m,前视点Y的读数为0.621m，则前视点Y的高程为（）。 A．48.631m B．47.621m C．48.501m D．48.531m 8、防水等级为（）的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。 A．I级 B．II级 C．III级 D．Ⅳ级 9、其跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于（）。 A．5N／mm2 B．10 N／mm2 C．15 N／mm2 D．20 N／mm2 10、关于建筑幕墙施工的说法,正确的是（）。 A.槽型预埋件应用最为广泛 B.平板式预埋件的直锚筋与锚板不宜采用T形焊接 C.对于工程量大、工期紧的幕墙工程,宜采用双组分硅酮结构密封胶 D.幕墙防火层可采用铝板 11、一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的要求是（）。 A、提高强度等级，提高水胶比 B、提高强度等级，降低水胶比 C、降低强度等级，提高水胶比 D、降低强度等级，降低水胶比 12、关于细骨料“颗粒级配”和“粗细程度”性能指标的说法，正确的是（）。 A、级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，骨料比表面积越小 B、级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，骨料比表面积越小 C、级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，骨料比表面积越大 D、级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，骨料比表面积越大 13、在多层及高层钢结构工程柱子安装时，每节柱的定位轴线应从（）直接引上。 A. 地面控制桩 B. 地面控制轴线 C. 首层柱轴线 D. 下层柱的轴线 14、规范要求砌体结构实测实量检测，外窗洞口尺寸检测，（2）测量时( )抹灰收口厚度。 A．必检 B.综合检测 C．实测

2018年一级建造师《市政工程》考试真题及答案(部分)

2018年一级建造师《市政工程》考试真题 及答案(部分) 一、单选题 1.基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷載的()，并把面层下传的应力扩散到路基。 A.竖向力 B.冲击力 C.水平力 D.剪切力 【答案】A 2.土的强度性质通常是指土体的()。 A.压实度 B.天然密度 C.抗剪强度 D.抗压强度 【答案】C 3.当水泥土强度没有分形成时，表面遇水会软化导致沥青面层()。

A.横向裂缝 B.纵向裂缝 C.龟裂破坏 D.泛油破坏 【答案】C 4.桥梁活动支座安装时，应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注()。 A，丙酮 B.硅脂 C.清机油 D脱模剂 【答案】B 5.钢筋工程施工中，当钢筋受力不明确时应按()处理。 A.受拉 B.受压 C.受剪 D.受扭 【答案】A 6.两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道，其作用不包括()。

A.隧道排水 B.隧道防火消防 C.安全硫散乘客 D.机车转向调头 【答案】D 7.下列场站构筑物组成中，属于污水构筑物的是()。 A.吸水井 B.污泥脱水机房 C.管廊桥架 D.进水泵房 【答案】D 8.当水质条件为水库水，悬浮物含量小于100mg/L时应采用的水处理工艺是()。 A.原水→筛网隔滤或消毒 B.原水→接触过滤→消毒 C.原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒? D.原水→调蓄预沉→混凝、沉淀戓澄清→过滅→消毒 【答案】B

】 二、案例分析题 案例(三) 背景资料 A公司承接一城市天然气管道工程，全长5.0km，设计压力0.4MPa，钢管直径DN300mm， 均采用成品防腐管。设计采用直埋和定向钻穿越两种施工方法，其中，穿越现状道路路口段采用敷定向钻方式设，钢管在地面连接完成，经无损探伤等检验合格后回拖就位，施工工艺流程如图3所示，穿越段土质主要为填土、砂层和粉质黏土。 直埋段成品防腐钢管到场后，厂家提供了管道的质量证明文件，项目部质检员对防腐层厚度和粘结力做了复试，经检验合格后，开始下沟安装。 定向钻施工前，项目部技术人员进入现场路斯，利用现状检查井核实地下管的位置和深度，对现状道路开裂、沉陷情况进行统计。项目部根据调在情况编制定向钻专项施工方案。 定向钻钻进施工中，直管钻进段遇到砂层，项目部根据现场情况采取控制钻进速度、泥浆流量和压力等措施，防止出现坍孔，钻进困难等问题。

2018年自考《法理学(一)》试题及答案

2018年自考《法理学(一)》试题及答案 一、【单项选择题】(本大题共10小题，每小题1分，共10分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在答题卷相应题号处。 1、根据是否允许当事人或法律关系参加者进行自主调整、自主确定自己的权利义务关系，可以将法律规则分为( )。 [A] 调整性规则和保护型规则[B] 授权性、义务性和禁止性规则 [C] 绝对性和相对性规则[D] 强行性规则和任意性规则 2、法的最基本构成要素是( )。 [A] 法律原则[B] 法律概念[C] 法律规范[D] 法律行为 3、司法机关对其法律、法规进行的解释，属于( ) [A] 行政解释[B] 司法解释[C] 立法解释[D] 学理解释 4、行政法律关系属于( )。 [A] 平权型法律关系[B] 隶属型法律关系 [C] 一般法律关系[D] 具体法律关系 5、西方最早的法律思想和法律学说起源于( )。 [A] 古雅典[B] 古希腊[C] 古罗马[D] 古埃及 6、把法的规范作用划分为指引作用、评价作用、教育作用、预测作用和强制作用的划分方法，是按照法的( )。 [A] 行为的主体不同[B] 法律调整的范围不同 [C] 立法意图的不同[D] 行为方式的不同 7、法的历史类型更替的根本原因是( )。

[A] 生产力发展的要求[B] 阶级矛盾不可调和的产物 [C] 社会革命力量的推动[D] 社会基本矛盾运动规律 8、下列说法不正确的是( )。 [A] 法治等于法制 [B] 法治代表着一种法律精神 [C] 法治是民主的法制模式 [D] 法治是一种理想的社会状态 9、我国的司法解释包括最高人民法院的解释和( )的解释。 [A] 司法行政机关的解释 [B] 全国人大常委会的解释 [C] 最高人民检察院的解释 [D] 国务院的解释 10、行政处分适用的对象是( )。 [A] 全体公民[B] 法人[C] 国家公务员[D] 社会组织 二、【多项选择题】(本大题共10小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的四个选项中有二至四个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在答题卷相应题号处。多选、少选、错选均无分。 11、下列有关法的阶级本质的表述中，哪些体现了马克思主义法学关于法的本质学说( )。 [A] 一国的法在整体上是取得胜利并掌握国家政权的阶级意志的体现 [B] 历史上所有的法仅仅是统治阶级的意志的反映

2018年一级建造师《机电实务》真题及答案

2018年9月16日，一建的所有科目考试已经结束，不知大家考后的心情如何?是不是迫不及待地想对答案，看看自己能不能通过。东学君给大家解答啦! 东学教育网都理解大家想估分的心情，所以，夜以继日马不停蹄，在第一时间搜集了《机电实务》的试题，大家可以参考真题解析对答案啦! 2018一建机电实务真题答案(网友版) 1.卷扬机容绳量校核： 答案：钢丝绳最大工作长度 3.直驱式风力发电系统不包括 答案：变速器 5.自动喷水灭火系统安装，管道试压的紧后工序是： B管道冲洗 D减压阀安装 6.机械设备典型零部件安装，正确的是： A 联轴器旋转120 B 圆柱齿轮接触斑点在边缘 C轴颈与轴瓦侧间隙可用塞尺检查 7.大型压力机地脚螺栓可选用： B T型头螺栓 C. 固定地脚螺栓个 8.预制钢结构检验，批次划分： A 1000个一批，不少于1个 9.储罐焊接工艺顺序正确的是： A 罐底与罐壁角焊缝-边缘板剩余对接焊缝 10 光伏发电用的支架不包括 A 固定支架 B 滑动支架 C 跟踪支架 11、汇流箱接线前，注意事项 A 光伏组件接线有明显断开 B 逆变器组件接线明显断开 12.最高效且节省油料的喷涂方法：高压无气喷涂 13.绝热层施工，正确的是 C 多层材料，逐层捆扎 14 陶瓷纤维层铺法，不存在的注意事项 B 防止潮湿 15.停工待见点: 16.热交换器采用哪种材料制成： D 黄铜 17.哪个可以进行压力容器的安装? A 2级 B：A3制造许可 C：锅炉2级 D：压力管道 2级 【案例】

1.劳动力计划调整后，3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化配置的依据有哪些?解析：劳动力优化配置的依据：项目的进度计划：项目的劳动力资源供应环境 2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa，最短实验持续时间是多少? 解析：实验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%，且不少于一个，强度试验压力为公称压力的1.5倍。 3.图一运行时会产生哪些不良后果?给出合格的返工示意图，**工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调? **外独除锈前，D公司质量员对钢筒外表面进行了检查，外表面平整，还重**缝表面，焊缝余高均小于2mm，井平滑过渡，满足施工质量验收规范要求。 4.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?烟囱工程按验收统一标准可划分为哪几个分部工程?

2019版一建《建设工程经济》模拟试卷(II卷) (含答案)

2019版一建《建设工程经济》模拟试卷（II卷） (含答案) 考试须知： 1、考试时间：120分钟，满分为100分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:___________ 考号:___________ 单项选择题（每小题1分，本题共计60分） 1、某工程项目施工合同约定竣工田期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1田起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法,正确的是( )。 A.增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担 B.发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担 C.因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担 D.工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担 2、财务评价的基本方法包括( )。 A．定量分析和定性分析 B．确定性分析和不确定性分析 C．静态分析和动态分析 D．事前分析和事后分析 3、某工程合同价6000万元,合同约定:工期6个月:预付款120万元,每月进度款按实际完成工程价款的80%支付:每月再单独支付安全文明施工费50万元:质量保证金按进度款的3%逐月扣留:预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额如下表,则第2个月发包人实际应支付的工程款金额为( )万元。

2018年一级建造师《市政工程》真题及答案(完整版)

2018年一级建造师《市政工程》真题及答案(完整版) 一、单项选择题 1．基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷載的（），并把面层下传的应力扩散到路基。 A．竖向力 B．冲击力 C．水平力 D．剪切力 365网校答案：A 365网校解析：P3 基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把面层下传的应 力扩散到路基。 2.土的强度性质通常是指土体的（）。 A．压实度 B．天然密度 C．抗剪强度 D．抗压强度

365网校答案：C 365网校解析：P20 土的强度性质通常是指土体的抗剪强度，即土体抵抗剪切破坏的能力。土体会因受拉而开裂，也可因受剪而破坏。 3．当水泥土强度没有分形成时，表面遇水会软化导致沥青面层（）。 A．横向裂缝 B．纵向裂缝 C．龟裂破坏 D．泛油破坏 365网校答案：C 365网校解析：P23 水泥土强度没有充分形成时，表面遇水会软化，导致沥青面层龟裂破坏; 4．桥梁活动支座安装时，应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注（）。 A，丙酮 B．硅脂 C.清机油 D脱模剂 365网校答案：B

365网校解析：活动支座安装前应采用丙酣或酒精解体清洗其各相对滑移面，擦静后在聚四氟乙烯板顶面凹梢内满注硅脂。 5．钢筋工程施工中，当钢筋受力不明确时应按（）处理。 A．受拉 B．受压 C．受剪 D．受扭 365网校答案：A 365网校解析：P48施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉处理。 6．两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道，其作用不包括（）。 A．隧道排水 B．隧道防火消防 C．安全硫散乘客 D．机车转向调头 365网校答案：D 365网校解析：P111联络通道是设置在两条地铁隧道之间的一条横向通道，起到安全疏散乘客、隧道排水及防火、消防等作用

2018年一级建造师-管理-真题答案及解析

2018年一级建造师《建设工程项目管理》真题答案及解析 一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A.财务管理 B.空间管理 C角户管理 D.维修管理 2.关于《项目管理知识体系指南( PMBOK指南)》中项目集和项目组合的说法,正确的是（）。 A.项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B.项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C.项目集指的是为有效管理,实现战略业务目标而组合在一起的项目 D.项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 3.关于施工方项目管理的说法,正确的是（）。 A.可以采用工程施工总承包管理模式 B.项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C.施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D.施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 4.共于项目结构分析的说法,正确的是（）。 A.同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B.居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C.群体项目最多可进行到第二层次的分解 D.单体工程不应再进行项目结构分解 5.下列项目策划的工作内容中,属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A.项目管理委托的合同结构方案 B.方案设计竞赛的组织 C.实施期合同结构总体方案 D.项目物资采购的合同结构方案 6.下列项目策划的工作内容中,属于项目实施管理策划的是（）。 A.项目实施期管理总体方案 B.生产运营期设施管理总体方案 C.生产运营期经营管理总体方案 D.项目风险管理与工程保险方案 7.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比,在合同价方面的特点是（）。 A.合同总价可以一次确定 B.分包合同价对业主相对透明

2018年一级建造师建筑实务真题及答案解析

2018年一级建造师建筑实务真题及答案解析

2018年一级建造师建筑实务真题及答案解析一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.房屋建筑筒中筒结构的内筒，一般由()组成。 A.电梯间和设备间 B.楼梯间和卫生间 C.设备间和卫生间 D.电梯间和楼梯间 【答案】D 【解析】筒体结构可分为框架一核心筒结构、筒中筒和多筒结构等，筒中筒结构的内筒一般由电梯间、楼梯间组成。内筒与外筒由楼盖连接成整体，共同抵抗水平荷载及竖向荷载。 2.下列混凝土拌合物性能中，不属于和易性含义的是()。

二、

三、盖采用钢筋混凝土或钢木结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋，大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中。因为砌体的抗压强度髙而抗拉强度很低，所以住宅建筑最适合采用混合结构，一般在6层以下。 4.下列装修材料中，属于功能材料的是()。 A.壁纸 B.木龙骨 C.防水涂料 D.水泥 【答案】C 【解析】按照装修材料在装修构造中所处部位和所起作用的不同，装修材料可分为：结构材料、功能材料、装饰材料、辅助材料等。功能材料是指能起到防火、防水、隔声等作用的材料。如：防火涂料、防水涂料、玻璃棉、岩棉等。因此C为答案

5.房间进行涂饰装修，必须使用耐水腻子的是()。 A.超居室 B.餐厅 C.卫生间 D.书房 【答案】C 【解析】对于涂饰工程的要求，厨房、卫生间、地下室墙面必须使用耐水腻子。 6.配制厚大体积的普通混凝土不宜选用()水泥。 A.矿渣 B.粉煤灰 C.复合 D.硅酸盐 【答案】D 【解析】对于配置厚大体积的普通混凝土，应优先选用矿渣水泥、火山灰水泥粉煤灰水泥、复合水泥，不宜选用硅酸盐水泥。

完整word版,2018 法理学试题库

法理学试题 一、填空 1、法学的研究对象是法律现象。 2、法律实践中最能体现逻辑学知识的运用是法律推理。 3、从认识论的角度对法学体系所作的划分中，法理学属于理论法学。 4、对于马克思主义法学来说，其基本的研究方法大致可分三类，即阶级分析方法、价值分析方法和实证分析方法。 5、从法学研究所运用的不同方法出发，西方形成了自然法学、分析法学和社会法学三大法学流派。 6、西方法学起始于古希腊。 7、中国古代的法律文化是以儒家法律思想为核心的文化系统。 8、公元652年的《唐律疏义》是中国乃至世界历史上最系统、保存最完整的注释法学著作。 9、法的要素包括法律概念、法律原则和法律规范三种基本成分。 10、法律后果分为肯定性法律后果和否定性法律后果两种形式。 11、狭义的法律由全国人民代表大会及其常委会制定颁布。 12、行政法规是国务院根据宪法和法律制定的一种规范性文件。 13、省、自治区、直辖市以及省会市和国务院批准的较大市的人大及其常委会制定的、适用于本辖区内的规范性文件称为地方性法规。 14、我国法的对象效力范围采用的是从旧兼从轻原则。 15、法律体系的基本组成要素是法律。 16、法的起源的一般规律是从习惯演变为习惯法，再发展到成文法。 17、法学产生的前提之一是社会上出现了一个职业法学家。

18、每一法律规范由行为模式和法律后果两个部分构成。 19、法的要素包括规则、原则和概念三个部分。 20、法律后果大体上可分为肯定性法律后果和否定性法律后果。 21、一切社会的法都可以有规范作用与社会作用之分。 22、根据法所创制和表达的形式不同划分为成文法和习惯法两个部分构成。 23、认为法即人类理性的法学流派是自然法学学派。 24、从认识论的角度出发，法学可以分为理论法学和应用法学。 25、原始社会的社会组织是部落。 26、法的发展可分为四种历史类型，即奴隶制法、封建制法、资本主义法和社会主义法。 27、原始社会调整人们的行为规则是习惯。 28、我国法学上通常所说的法的渊源是指法的效力渊源。 29、法学研究的范围和分科叫做法学体系。 30、善不足以为政，徒法不足以自行”是古代思想家孟子提出的 31、罗马法学家乌尔比安首先提出了划分公法和私法的学说。 二、判断 1、法律规则、法律原则和法律概念均可以对某种事实状态的法律意义作出明确的规定。（×） 2、法律规范的逻辑结构包括假定、处理和制裁三个部分。（×） 3、法律规则往往通过法律条文表达出来，两者是同义的。（×） 4、命令性规则和禁止性规则都属于义务规则。（?） 5、判例法在我国也法律渊源之一。（×） 6、从法的创制方式和表达形式看，我国属于成文法国家。（?）

2018年一级建造师机电真题卷

2018年一级建造师《机电工程》真题 一、单项选择题 1.热交换器一般采用()材料构成。 A.锡青铜 B.黄铜 C.白铜 D.镍合金 2.直驱式风力发电系统的组成不包括()。 A.塔筒 B.机舱组成 C.变速箱 D.测风系统 3.机电工程测量的主要内容不包括()。 A.基础检查、验收 B.钢结构应力测试 C.变形观测

D.交工验收检测 4.卷扬机的容绳量是指卷筒所能容纳的()。 A.钢丝绳工作长度的值 B.钢丝绳长度 C.钢丝绳的匝数 D.钢丝绳的直径 5.下列常用的焊接检验中，属于力学性能试验的是()。 A.外观检验 B.耐压试验 C.金相试验 D.拉伸试验 6.下列属于预防焊接变形的设计措施的是()。 A.合理选择装配程序 B.优化结构设计 C.合理选择坡口形式 D.合理的焊接线能力

7.机械设备的安装过程中，大型压力机地脚螺栓可选用()。 A.固定地脚螺栓 B.活动地脚螺栓 C.胀锚地脚螺栓 D.粘接地脚螺栓 8.有关机械设备典型零部件的安装技术要求，正确的是()。 A.将两个半联轴器一起转动，应每应每转120°测量一次 B.圆柱齿轮和涡轮的接触斑点，应趋于齿侧面边缘(中部) C.滑动轴承的轴颈和轴瓦侧间隙可用塞尺检查 D.采用温差法装配滚动轴承时，应均匀地改变轴承的温度，轴承的加热温度不应高于100℃ 9.下列配电装置的整定内容中，属于三相一次重合闸整定的是()。 A.同期角 B.电流元件 C.时间元件 D.方向元件

10.下列关于金属储罐的焊接顺序，正确的是()。 A.罐底边缘板对接焊缝靠边缘的30m部位→中辐板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 B.中辐板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 C.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 D.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝 11.光伏发电系统的光伏支架不包括()。 A.跟踪式支架 B.固定支架 C.半固定支架 D.手动可调支架 12.()属于效且节省油料的喷涂方法。

(建筑工程管理)年一级建造师建筑工程实务全真模拟试题

（建筑工程管理）年一级建造师建筑工程实务全真模 拟试题

2011年壹级建造师建筑工程全真模拟试题 壹、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、沉降缝的设置特点是（）。 A．地面之上部分应设置缝 B．从基础底面到屋顶全部断开 C．从基础顶面到屋顶全部断开 D．从垫层顶面到屋顶全部断开 解析：本题考查的是房屋结构平衡的技术要求。 2、已知壹悬臂梁，受力情况如图所示，梁的最大弯矩为（）kN.m. A．750 B．800 C．1550 D．2300 3、壹个地区的基本烈度是指（）。 A．该地区今后壹定时间内，在良好场地条件下可能遭遇的最大地震烈度 B．该地区今后壹定时间内，在良好场地条件下可能遭遇的最小地震烈度 C．该地区今后壹定时间内，在壹般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度 D．该地区今后壹定时间内，在壹般场地条件下可能遭遇的最小地震烈度 4、拱式结构的主要内力是（）。 A．轴向压力 B．剪力 C．扭矩 D．弯矩 5、工程上常把导热系数值小于（）W／（m.K）的材料称为绝热材料。 A．0.18 B．0.14 C．0.23 D．0.25 6、水泥的体积安定性是指（）。 A．水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性； B．水泥在凝结硬化过程中，体积变化的不均匀性 C．水泥在凝结硬化后，体积变化的均匀性 D．水泥在凝结硬化后，体积变化的不均匀性 7、石灰不宜单独使用，是因为（）。 A．石灰强度低 B．石灰硬化慢 C．石灰易受潮 D．硬化时体积收缩大 8、浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部应先浇筑（）mm厚和混凝土内砂浆成分相同的水泥浆。 A．10～15 B．15～30 C．30～50 D．50～100

2017年司法卷一《法理学》考试模拟试题及答案(1)

2017年司法卷一《法理学》考试模拟试题及答案(1) 1[多选题]下列关于权利和义务的说法不正确的是( ) A.权利总是与利益紧密联系，正是基于自利即通过法律来保护本人利益的动机才形成法律 B.没有对应义务存在的权利根本无法实现，所以不是真正的权利 C.守法行为是围绕义务而展开的 D.行使法律权利要严格依据法律规定，故权利的行使排斥行为人的自主性 参考答案：ACD 参考解析：权利是为了保护一定的利益所采取的法律手段。权利与利益紧密相连，而通过权利所保护的利益并不总是本人的利益，也可能是他人的、集体的或国家的利益，故A选项错误。从结构上来看，权利与义务紧密联系、不可分割，它们的存在和发展都必须以另一方的存在和发展为条件。即使是在不附条件的赠与合同中，受赠人只享有权利，但这项权利一定会有一项义务——赠与人的义务对应存在，没有对应义务存在的权利根本无法实现，所以不是真正的权利。B选项正确。法的运行和操作的整个过程和机制，如立法、执法、司法、守法、法律监督等始终是围绕权利和义务这两个核心内容和要素而展开的。故C 选项错误。权利是权利主体按照自己的愿望来决定是否实施的行为的，对于法律权利，行为人同样可以决定是否实施，因而具有一定程度的自主性，D选项错误。 2[多选题]下列属于我国法律渊源的有( ) A.行政法规

B.地方性法规 C.判例法 D. 自治条例和单行条例 参考答案：ABD 3[单选题]下列机构有权制定地方性法规的有( ) A.省级政府 B.较大市的人大 C.自治区人大 D.经济特区 参考答案：B 4[多选题]下列属于公法范畴的是( ) A.行政法 B.婚姻法

2018年全国注册一级建造师法规真题

2018 一建《工程法规》真题 一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）。 1.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。 A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系 B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系 C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式 D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系 2.关于法的效力层级的说法，正确的是（）。 A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定 B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章 C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法 D.行政法规的法律地位仅次于宪法 3.下列法人中，属于特别法人的是（）。 A.基金会法人 B.事业单位法人 C.社会团体法人 D.机关法人 4.关于表见代理的说法，正确的是（）。 A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失 C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理 5.关于委托代理的说法，正确的是（）。 A.委托代理授权必须采用书面形式 B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权 C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任 D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任

6.甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。 A.土地承包经营权 B.地役权 C.土地使用权 D.土地所有权 7.保证合同的当事人为（）。 A.债权人与保证人 B.债权人与债务人 C.债务人与保证人 D.保证人与被保证人 8.根据《民法总则》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）。 A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.4 年 9.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。 A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任 B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责 任 C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任 D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复 10.关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。 A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销 B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序 C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复 D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔 11.关于规划许可证的说法正确的是（）。 A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可 B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批 C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可 D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理

2019年一建建筑实务模拟测试题(附答案)

2019年一建建筑实务模拟测试题 一、单项选择题（共 20 分，每题 1 分。每题的备选中，只有 1 个最符合题意） 1.根据《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 的规定，某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为 24.0m，女儿墙顶标高为 25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为 26.7m，则该工程的建筑高度为（）m。 A.24.3 B.25.5 C.26.7 D.27.0 2.下列关于楼梯的空间尺度及墙身防潮的要求说法正确的有（）。 A.每个梯段的踏步一般不应超过20 级，亦不应少于2 级 B.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于 2.2m，梯段净高不宜小于 2m C.靠楼梯井一侧的栏杆其水平扶手长度和高度均为 1m D.室内相邻地面有高差时，应在高差处墙身侧面加设防潮层 3.某分项工程交叉作业，上层作业高度为14m，其坠落半径是（）。 A.3m B.4m C.5m D.6m 4.通用硅酸盐水泥一般都有代号，且水泥包装袋两侧应根据水泥的品种采用不用颜色印刷水泥名称和强度等级，下列关于普通硅酸盐水泥代号和印刷颜色说法正确的是（）。 A.P?O，红色 B.P?O，绿色 C.P?Ⅰ，黑色 D.P?Ⅰ，蓝色 5.下列钢筋混凝土梁斜截面破坏的影响因素中，影响最小的是（）。 A.剪跨比 B.箍筋的数量 C.混凝土强度等级 D.配筋率 6.某C30 现浇钢筋混凝土梁，断面尺寸为200×500mm，钢筋直径为20mm，钢筋间距最小中心距为80mm。粗骨料粒径宜选择（）mm。 A.5~31.5 B.0~31.5 C.5~40 D.0~40 7.规范规定，抗震设防的基本目标是（）。 A.小震可修、中震不坏、大震不倒 B.小震不坏、中震不倒、大震可修 C.小震不坏、中震可修、大震不倒 D.小震可修、中震不倒、大震不坏 8.关于钢筋加工的说法，正确的是（）。 A.钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈 B.HRB400 级钢筋采用冷拉调直时，冷拉率最大值为 4% C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象 D.对于弯折过度的钢筋，不得反复弯折 9.下列选项中，施工现场照明用电电源电压不得大于12V 的情况有（）。 A.隧道 B.人防工程 C.有导电灰尘 D.锅炉或金属容器内的照明 10.一级动火由（）组织编制防火安全技术方案。 A.所在班组长 B.项目责任工程师 C.项目负责人 D.项目技术负责人 11.高聚物防水卷材的主要性能包括（）。 A．抗渗透性、拉力、拉伸强度、耐热性 B.拉力、拉伸强度、断裂伸长率